2016年上半年安徽省公路造价师《计价与控制》固定资产投资贷款还本付息估算模拟试题

第一篇：2016年上半年安徽省公路造价师《计价与控制》固定资产投资贷款还本付息估算模拟试题

2016年上半年安徽省公路造价师《计价与控制》固定资产投资贷款还本付息估算模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列（）结构层不宜用做高等级公路基层。A．石灰土 B．二灰碎石 C．水稳碎石 D．级配碎石

2、双代号网络计划中，同一个结束节点的各工作，__。A．最早开始时间相等 B．最早结束时间相等 C．最迟开始时间相等 D．最迟结束时间相等

3、桥涵工程的荷载试验费用由__估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。A．业主 B．招标人 C．施工单位 D．监理工程师

4、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工 A．①②④ B．①③⑤ C．①②③④ D．②③④

5、如果小王被评为“村养殖大王”，则小赵就不能被评为“村养殖大王”。现在，小王没有被评上，则小赵（）被评为“村养殖大王”。A．没有 B．不能 C．一定 D．可能

6、工程成本是由__组成。

A．直接费、其他直接费、现场经费 B．直接费、管理费、利润、营业税

C．直接费、其他直接费、现场经费、间接费

D．直接费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、营业税

7、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以__为准。A．招标文件中的规定

B．现场考察时招标单位的口头解释 C．招标单位在会议上的口头解答

D．发给每个投标人的书面质疑解答文件

8、挡土的应力传递路径是__。A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑 B．围护墙→围檩(圈梁)→支撑 C．支撑→围护墙→围檩(圈梁)D．围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基

9、我国《合同法》对__采用严格责任原则。A．缔约过失 B．违约责任 C．无效合同 D．可撤销合同

10、按照功能的标准化可以将其分为__。A．必要功能和辅助功能 B．基本功能和必要功能 C．过剩功能和不足功能 D．使用功能和美学功能

11、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。

A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担

C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

12、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。A．FIRR＞10% B．FIRR＝10% C．0＜FIRR＜10% D．FIRR＝0

13、根据合同法，对免责条款无效表述不正确的是(。)。①因过失造成对方财产损失的；②因故意造成对方财产损失的；③因重大过失造成对方财产损失的；④造成对方人身伤害的；⑤造成对方财产损失的 A．①②④ B．②③④ C．①②③ D．②③

14、一般情况下，__应当由招标人完成。A．确定中标人 B．评标情况说明

C．对各个合格投标书的评价 D．推荐合格的中标候选人

15、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

16、出口信贷可分为__两种。A．买房信贷和卖方信贷

B．货币信贷和物资(设备)信贷 C．买房信贷和物资(设备)信贷 D．卖方信贷和货币信贷

17、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。A．轴线 B．底面高程 C．深度

D．泥浆深度

18、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0m B．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0m C．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0m D．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm

19、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。A．从开工到竣工投产 B．从筹建到竣工验收 C．从开工到竣工

D．从筹建到竣工投产

20、桥涵工程中模板，拱架和支架工作应__。A．按实际工作量计量和支付

B．以监理工程师认可的工作量计量和支付 C．按施工方所报工作量计量和支付 D．不作计量与支付

21、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。A．监理方 B．检验者 C．业主 D．生产者

22、不属于公路项目的特点的是__。A．具有单项性和高投人性 B．具有隐蔽性和局限性

C．具有一次性与寿命的长期性 D．具有生产管理方式的特殊性

23、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

24、基层施工机械安全作业中，以下叙述错误的是__。A．装卸、摊铺及翻动粉状材料时，操作人员应站在上风侧

B．拌和过程中，拌和机不能急转弯或原地转向，严禁使用倒档进行拌和作业 C．自卸汽车与撒布机联合作业，应紧密配合，以防碰撞 D．除洒水车外，其他工程车辆驾驶室外不得载人

25、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程质量政府监督管理的职能是__。A．建立和落实工程质量责任制 B．建立和完善工程质量管理法规 C．建设活动主体资格管理 D．工程承发包管理 E．控制工程建设进度

2、工程量清单的优点表现在__。A．管理简单 B．准确性高 C．适应性强 D．竞争性强 E．保险性好

3、下列__属于现场管理费定额项目。A．管理人员的基本工资和其他费用 B．现场管理用房屋的租赁费

C．现场管理用交通工具耗用的油料、燃料费 D．企业为筹集资金而发生的费用 E．临时设施费

4、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日

C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日到提出合同争议日

5、__情况下，施工合同可以解除。A．双方经协商达成协议

B．由于不可抗力的作用无法实现合同目的 C．由于一方法定代表人的变动 D．由于一方违约，使施工合同履行成为不必要 E．当事人一方破产而确实无法履行合同

6、变更、终止民事权利、义务关系的协议。A．法人 B．自然人 C．其他组织 D．当事人

7、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是__。A．指定另一分包商 B．修改分包合同条款

C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作 D．解除合同

8、工程费用概算的内容包括__。A．研究试验费 B．建安工程费

C．建设单位管理费 D．预留费

E．设备工、器具及家具购置费

9、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点

D．设计计算方法 E．施工要求

10、《公路工程国内招标文件范本》规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有__。A．对合同进行公证 B．提交工程师处理 C．仲裁或诉讼

D．当事人友好协商 E．忍让

11、下列关于网络图和横道图的描述，正确的有__。A．网络图可以明确表达各项工作的逻辑关系 B．网络图直观、形象 C．横道图不能确定工期

D．网络图可以确定关键工作和关键路线 E．网络图可以确定工作的机动时间

12、申请建筑工程许可证的条件是__。

A．已经办理该建筑工程用地批准手续，或者在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求，或者已经确定建筑施工企业 C．有满足施工需要的施工图纸及技术资料 D．建筑合同书齐全，资金齐全

E．建筑资金已经落实，且法律、行政法规规定的其他条件也满足

13、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期__。A．监理工程师延发图纸影响了施工进度 B．分包商违约

C．非承包商责任的暂时停工

D．承包商负责的风险发生导致工期延长

14、属于非法分包工程的情况包括__。A．将承包的全部工程分包给其他单位实施 B．将主要工程部分交给其他单位实施 C．承接分包工程后再分包出去

D．将工程分包给不具备相应资质的单位

E．按照合同约定将特殊专业工程分包给其他单位

15、工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有__。A．计日工 B．动员预付款 C．迟付款利息 D．暂定金额 E．调整后的价格

16、在编制竣工决算时，计入新增递延资产价值的费用包括__。A．土地征用及迁移补偿费 B．项目可行性研究费 C．开办费

D．以经营方式租入的固定资产改良工程支出 E．土地使用权出让金

17、因设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包人的设备闲置损失可以按__方法来计算。A．机械设备的进出场费 B．机械台班费 C．机械折旧费

D．机械设备租赁费 E．机械设备燃料费

18、在施工过程中，承包人提出工程延期原因有__。A．监理工程师下达变更指令而导致工程量增加 B．承包人采用的施工方案存在缺陷 C．监理工程师未按时提供图纸

D．对已批准工程的重新检验结果不合格 E．分包人的干扰

19、工程中必须分摊的管理费用包括以下__。A．投标费用 B．施工机械费 C．行政办公费

D．上层机构管理费 E．保函手续费 20、在通常条件下，总监理工程师对__方面的权力一般不能委托给驻地监理工程师。

A．签发合同工程开工令 B．主持第一次工地会议 C．签发支付证书

D．签发分项工程暂停令

E．检验材料、设备的质量对已完成工程部位质量的确认或拒收

21、在FIDIC合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有__。A．监理工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令 B．承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令

C．对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定

D．若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

22、公路桥涵所用模板宜优先使用__。A．胶合板 B．木模板 C．钢模板 D．塑料模板

23、以下关于公开招标有关叙述有误的是__。A．公开招标是一种有限竞争方式 B．可以给投标人提供平等竞争的机会 C．投标人选择范围较广

D．可以选择最具竞争实力的承包商 E．对于一些专业性较强的工程尤其适用

24、按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

25、路面结构组合设计应遵循的一般原则是__。A．路面等级和面层类型

B．满足各结构层承受行车荷载的要求 C．充分利用当地筑路材料

D．考虑结构层自身的结构特征 E．克服不利水温状况对路面的影响

第二篇：四川省2016年公路造价师计价与控制：固定资产投资考试试题

四川省2016年公路造价师计价与控制：固定资产投资考试

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在概预算的费用组成中，规费的计算基数是__。A．建筑安装费 B．材料费 C．机械费 D．人工费

2、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。A．承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期 B．工程通过最终检验的日期

C．最终检查报告送达监理工程师的日期 D．业主指定的日期

3、下列选项中，导致合同终止的是__。①甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期，②甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存；③甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务；④甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除；⑤甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并 A．①②④ B．①②③ C．②③④⑤ D．①②④⑤

4、建设项目经济评价的计算期是指__。A．从开始施工到建成投产所经历的时间

B．从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间

C．从开始施工到建成投产直到主要固定资产报废为止所经历的时间 D．从开始施工到建成投产直到全部资产报废为止所经历的时间

5、监理工程师维护业主的利益表现在__。A．提高工程质量 B．力争反索赔

C．在争端中为业主辩护 D．按合同条件监理工程

6、以下__不是人工工资单价组成内容。A．流动施工津贴 B．取暖费

C．工人病假六个月以上工资 D．防暑降温费

7、《公路工程国内招标文件范本》中规定的开工预付款的性质属于__。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

8、在以下情况中，要约不可以撤回的有__。A．撤回要约的通知先于要约到达受要约人 B．撤回要约的通知后于要约到达受要约人 C．撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 D．要约人明示要约不可撤销

9、在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由__承担，并相应顺延延误的工期。A．文物管理部门 B．承包人 C．业主

D．国家有关部门

10、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)

11、由于业主经营不善，长期拖延支付工程款，则承包人可向业主提出__。A．现场条件变化引起的索赔 B．业主延误索赔 C．工期索赔

D．业主违约引起的索赔

12、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是__。A．减少合同中约定的工程量 B．改变有关工程的施工时间 C．删除承包范围内的部分工作 D．更改工程有关部分尺寸

13、目标动态控制过程中，__组成一个连续不断的“循环链”。A．控制与信息 B．控制与计划 C．控制与决策 D．控制与组织

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内，应向承包人支付相应的款额。A．14 B．21 C．28 D．35

15、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持。A．监理工程师 B．业主

C．业主和监理工程师共同 D．公路质量监督站

16、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。A．买卖合同 B．技术合同 C．承揽合同 D．委托合同

17、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。A．利润 B．现场经费 C．税金 D．间接费

18、进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和（）。A．用款进度计划 B．材料进度计划

C．关键工程进度计划 D．机械设备进度计划

19、在工程网络计划中，如果工作A和工作B之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由__决定的。A．劳动力调配需要 B．原材料调配需要 C．工艺技术过程

D．机械设备调配需要

20、工程总费用由直接费和间接费组成，随工期的缩短，其变化是__。A．直接费、间接费都增加 B．直接费、间接费都减少 C．直接费增加，间接费减少 D．直接费减少，间接费增加

21、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工 A．①②④ B．①③⑤ C．①②③④ D．②③④

22、辅助生产现场经费按__的15%计算，A．直接费 B．人工费 C．材料费

D．机械使用费

23、套箱围堰的适用范围是__。A．流速较大而水深在1.5～4m B．各类土(包括强风化岩)的深水基础

C．埋置不深的水中基础或修建桩基的水中承台 D．河床土质渗水较小时

24、对数据的解释，最准确的是__。

A．数据就是信息，数据是客观规律的记录

B．数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

C．数据是信息的载体，信息是数据的灵魂

D．数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

25、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以方式扣回 A．抵充工程款 B．变更合同价 C．索赔 D．保修金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、可以作为索赔内容的有__。

A．当挖掘深7.5m的基坑时，遇到了严重的地下渗水，不得不安装抽水系统，并开动了75日之久

B．地下构筑物或文物，如地下电缆、管道和各种装置在图纸上并未标出，引起施工中的困难

C．由于特殊气候等原因承包商要求延长工期 D．合同文件的内容互相矛盾

E．业主和监理工程师命令暂停工程

2、工程建设各阶段的叙述中，正确的有__。

A．项目可行性研究阶段，需要确定工程项目的质量要求，可与投资目标不完全协调

B．工程设计阶段是根据项目决策阶段已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其具体化

C．工程项目决策阶段要能充分反映业主对质量的要求和意愿

D．工程施工阶段是根据设计文件和图纸的要求，通过施工形成工程实体 E．工程项目竣工验收阶段就是对项目施工阶段的质量进行试车运转、检查评定，考核质量目标是否符合设计阶段的质量要求

3、在下列几种情况中，可以降低盈亏平衡点的是__。A．产品价格提高 B．产量增加

C．固定成本增加 D．固定成本降低

E．单位产品可变成本降低

4、进度计划一般有__几种。A．总体进度计划 B．一般进度计划 C．进度计划

D．关键工程进度计划 E．非关键工程进度计划

5、企业发行股票筹集资金的特点包括__。A．增发股票，降低原有股东控制权 B．发行公司少缴所得税 C．降低了公司的负债比率

D．普通股股东有权参与公司的剩余利润分配 E．需要还本付息

6、从担保法和会计制度上看，开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)不应当属于__性质的款项。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

E．承包人具有的留置权

7、现场管理费中的其他单项费用定额有__。A．主副食运费补贴 B．职工探亲路费 C．预备费

D．现场管理人员工资 E．工地转移费

8、监理工程师对进度计划的审查内容为__。A．工期安排的合理性 B．施工准备的可靠性 C．计划与能力的适应性 D．机械设备的协调性 E．实现目标的准确性

9、抗滑桩施工时（）。

A.开挖前，要修整孔口地面，做好桩区地表截排水及防渗工作 B.应分节开挖，挖一节应立即支护一节

C.在滑动面处的护壁应加强，在承受较大推力的护壁和孔口加．强衬砌的混凝土中应加钢筋

D.灌注混凝土必须连续作业，如因故中断灌注，其接隙面应作特殊处理

10、我国会计核算的基本规范是__。A．《会计法》 B．《企业会计准则》 C．《企业会计制度》 D．《企业财务通则》

二、多项选择题（共4题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

11、固定资产加速折旧的方法包括__。A．平均年限法 B．工作量法

C．双倍余额递减法 D．年数总和法 E．直线法

12、工程费用监理的原则有__。A．政策性原则 B．合同原则 C．公正原则

D．责权利相结合原则 E．费用控制原则

13、下列哪些情况不需考虑动水压力。__ A．黏土路堤的稳定性验算

B．普通土填筑的路堤的稳定性验算 C．砂土填筑的路堤的稳定性验算

D．墙背填料为普通土的浸水挡土墙的稳定性验算

14、影响盈亏平衡点产量的因素有__。A．设计生产能力 B．总固定成本 C．产品价格

D．单位产品变动成本 E．所得税

15、预制梁的安装方法有（）。A.陆地架设法 B.浮吊架设法 C.高空架设法 D.挂篮法

16、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

17、连续刚构桥中跨实际合龙温度与设计合龙温度不符时通常采取的措施为__。A．等待

B．实际温度高于设计温度时，采用顶开式强迫合龙 C．实际温度低于设计温度时，采用拉拢式强迫合龙 D．要求设计单位改变合龙温度

18、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，对于采用密度法计算的配合比，应实测拌和物视密度，并应按__。A．视密度调整配合比

B．调整时水灰比不得增大，单位水泥用量不得减小 C．钢纤维掺量不得减小

D．调整后拌和物视密度允许偏差为±1%

19、无机结合料稳定类基层主要有（）。A．石灰稳定土基层 B．水泥稳定土基层 C．沥青稳定土基层

D．工业废渣稳定土基层 E．粒料稳定土基层

20、在价值工程活动过程中，分析出V＞1，则表明__。A．实际成本偏高 B．实际成本偏低 C．功能可能过剩 D．功能可能不足 E．无法确定

21、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

22、建设单位决定采用哪种合同形式，应根据__综合考虑。A．设计工作深度 B．工期长短

C．质量要求的高低 D．工程复杂程度 E．施工单位的要求

23、评估活动应当遵循__原则进行。A．公平B．公正 C．科学 D．低价 E．择优

24、改善沥青混合料高温稳定性的措施有__等。A．加强基层结构强度 B．提高黏结力 C．提高内摩阻力

D．采用稠度较低的沥青

25、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息 A．28，56 B．14，28 C．45，60 D．15，30

第三篇：2017年上半年天津公路造价师计价与控制：固定资产投资试题

2017年上半年天津公路造价师计价与控制：固定资产投资

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

2、联合体主办人所承担的工程__。A．必须是主要的工程量

B．必须超过总工程量的50% C．必须超过总工程量的80% D．必须超过总工程量的60%

3、国产设备的原价一般是指（）。A．出厂价

B．出厂价与运费、装卸费之和 C．设备市场价 D．设备成本价

4、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。A．签字加盖章 B．签字或盖章

C．只能签字，不能盖章 D．只能盖章，不能签字

5、施工阶段的环境保护监理内容是__。

A．审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行

6、FIDIC条款中，监理工程师有权__。①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求； ④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系 A．①②④ B．②③④ C．①④ D．③④

7、施工企业为进行建筑安装工程所必需的生活用临时设施费用应计入__。A．直接费用 B．其他直接费用 C．间接费 D．现场经费

8、某企业利用长期债券融资5000万元，债券的利息率为10%，筹资费费率为3%，所得税税率为33%，则债券的成本率为__。A．6.02% B．6.91% C．9.7% D．10.3%

9、对数据的解释，最准确的是__。

A．数据就是信息，数据是客观规律的记录

B．数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

C．数据是信息的载体，信息是数据的灵魂

D．数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

10、保留金的最高限额一般为合同总价的__。A．4% B．5% C．6% D．7%

11、__是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。A．监理规划 B．监理合同 C．监理方案 D．监理细则

12、根据我国税法规定，从国外进口的设备，其增值税按照（）计算其应纳税额。A．离岸价格 B．到岸价格

C．组成计税价格 D．交货价

13、下列评价指标中，属于动态指标的是__。A．投资利润率 B．投资利税率 C．内部收益率 D．流动比率

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后__天内，监理工程师应签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。A．14 B．21 C．28 D．35

15、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。A．与土的共同作用 B．本身材料的强度 C．自身的重量 D．以上都不对

16、板跨中截面的主筋应放在__。A．上面 B．中间 C．下面 D．侧面

17、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④

18、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现__。A．承包人无权得到该项工作的付款

B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定 C．业主给予承包人一定的补偿

D．承包人有权得到该项工作的付款

19、路面弯沉值一般可用__测量。A．刚性承载板 B．贝克曼梁 C．3m直尺 D．水准仪

20、不属于要约的是__。A．自动售货机售卖商品 B．商店橱窗展示商品样品 C．悬赏广告

D．顾客在商店询问商品的价格

21、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人申请交工的工程，在经交工验收后，被认为完全符合有关规定和要求，则__在交工验收工作完毕后14天内向承包人签发交工证书。A．业主

B．监理工程师 C．质监站

D．上级主管部门

22、无效经济合同的确认权属于__。A．法院或仲裁机关 B．法院 C．工商局

D．建设管理部门

23、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。

A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担

C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

24、发包模式的缺点是__。A．进度控制难度大 B．投资控制难度大

C．业主选择承包单位范围小 D．质量控制难度大

25、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。A．直线制 B．职能制

C．直线职能制 D．矩阵制

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、费用成本分析包括__。A．量本利分析法

B．事前的成本预测分析 C．施工过程中费用成本分析 D．因素分析法

E．事后费用成本分析

2、财务评价的基本报表有__。A．现金流量表 B．利润分配表 C．资产负债表 D．损益表 E．外汇平衡表

3、《公路工程国内招标文件范本》规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有__。A．对合同进行公证 B．提交工程师处理 C．仲裁或诉讼

D．当事人友好协商 E．忍让

4、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。A．执行监理任务的计划表 B．承担监理工作的人员组成 C．人员酬金报价表

D．要求监理单位提供的设备清单 E．提供自备仪器设备的报价表

5、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素

B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准

6、在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是__。

A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预

B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞 C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择 D．没有特别的意义

E．说明这些条款会随时变动

7、我国现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)规定，下列哪些指标不代表路面整体强度刚度的设计指标__。A．容许弯沉值 B．计算弯沉值 C．设计弯沉值 D．实测弯沉值

8、影响路基稳定性的自然因素有__。A．地形 B．地质条件 C．植物覆盖 D．荷载作用

9、费用索赔成立的基本条件为__。A．承包人提交索赔报告 B．索赔事实真实，资料齐全 C．索赔费用在合同中未被包含

D．承包人人员设备确进场，且无法另行安排 E．承包人利润受到损失

10、现场管理费中的其他单项费用是__。A．现场管理人员工资 B．主副食运费补占 C．办公费

D．固定资产使用费 E．职工探亲路费

11、改善沥青混合料高温稳定性的措施通常包括__。A．采用改性沥青 B．降低沥青黏度 C．增加粗集料 D．减少粗集料

12、下列费用中属于建筑安装工程间接费的是__。A．研究试验费 B．建设单位管理费 C．企业管理费 D．勘察设计费 E．财务费用

13、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系，表述错误的是__。

A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面 B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先 C．专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D．专用条件和通用条件均为主条件 E．通用条件和专用条件均为从属条件

14、公路工程质量事故可划分为__。A．重大质量事故 B．严重质量事故 C．一般质量事故 D．质量问题

E．极端严重质量事故

15、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期__。A．监理工程师延发图纸影响了施工进度 B．分包商违约

C．非承包商责任的暂时停工

D．承包商负责的风险发生导致工期延长

16、__情况下，施工合同可以解除。A．双方经协商达成协议

B．由于不可抗力的作用无法实现合同目的 C．由于一方法定代表人的变动

D．由于一方违约，使施工合同履行成为不必要 E．当事人一方破产而确实无法履行合同

17、有资格代理招标的机构应条件包括__。A．必须是法人组织

B．不得与行政机关有隶属关系 C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库

18、支架安装完毕后应对__进行全面检查，符合要求后，方可进行下一步工序。A．平面位置 B．顶部标高 C．节点连接

D．纵横向稳定性 E．强度

19、钻孔灌注桩的成孔方法常用的主要有__。A．正循环回转钻机成孔 B．反循环回转钻机成孔 C．冲击钻机成孔 D．打桩锤成孔 20、主要依据孔隙比及有机质含量，同时结合下列指标__等将软土分为五种类型。A．含水量 B．压缩系数 C．饱和度 D．塑性指数

21、招标工程的标底，在施工图预算基础上作出外，还应考虑__因素。A．目标工期的要求

B．概算定额及单价的水平C．招标方法的质量要求 D．施工现场条件 E．投标单位实际水平

22、在施工过程中，__引起承包人费用增加，可向业主提出索赔。A．不可预见的施工现场条件的变化 B．施工机械的故障 C．国家政策法规的变化 D．业主原因的工程延误

E．工程施工质量问题引起的返工

23、在实施施工监理过程，下列说法正确的有__。A．施工监理的行为主体是施工单位 B．建设单位和监理单位是合同关系 C．建设单位和施工单位是合同关系 D．监理单位和施工单位没有合同关系

E．监理单位在监理中为施工单位提供专业技术服务

24、工程施工合同条款规定的索赔程序中，__是承包人应完成的工作。A．发出索赔意向通知 B．提交索赔额的最后账目 C．审查索赔报告

D．做好现场同期记录 E．核实索赔数额

25、斜拉桥主梁施工时必须进行施工控制，即对梁体的每一施工阶段的结果进行详细的检测分析和验算，以确定下一施工阶段__，周而复始直至合拢成桥。A．拉索张拉量值 B．主梁线型、高程 C．索塔位移控制量值 D．施工气温20℃内

第四篇：北京公路造价师计价与控制：预算定额的种类试题

北京公路造价师计价与控制：预算定额的种类试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起__内没有行使撤销权，撤销权消失。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

2、我国《合同法》对__采用严格责任原则。A．缔约过失 B．违约责任 C．无效合同 D．可撤销合同

3、履约担保的保证期限到__止。A．完成施工义务 B．完成保修义务 C．缺陷通知期

D．预付款被全部扣回

4、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门

5、一般情况下，__应当由招标人完成。A．确定中标人 B．评标情况说明

C．对各个合格投标书的评价 D．推荐合格的中标候选人

6、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以__日为标志。A．工程接收证书签发 B．颁发履约证书 C．“结清单”生效 D．提交竣工报表

7、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为______。A．营业额

B．直接工程费+间接费 C．计划利润

D．直接费+间接费+利润

8、严密性的必要措施。

A．板缝混凝土内模板一次安装到顶 B．必须严格按设计要求，完善板缝钢筋施工 C．缠绕环向预应力钢丝

D．对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定

9、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。

A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务

B．且同时抗辩权适用于所有合同

C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系

D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使

10、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。A．拌和 B．摊铺 C．碾压 D．养生

11、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。A．不确定 B．小于 C．等于 D．大于

12、悬臂梁施工时，挂篮支承平台除要有足够的强度外，还应有足够的__以满足梁段的现场作业需要。A．平面尺寸 B．机械设备 C．弯度 D．刚度

13、某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购4台设备。合同履行时，甲乙双方约定由乙方将其中2台设备交付给丙方，但乙方一直未向丙方交付该设备，则__。A．甲方向丙方承担违约责任 B．乙方向丙方承担违约责任 C．乙方向甲方承担违约责任 D．丙方向甲方承担违约责任

14、某项目建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年末净收益为150万元。若基准收益率为12%，运营期为18年，并且(P/A，12%，18)＝7.2497，则该方案的净现值和静态投资回收期分别为__。A．109.77万元和7.33年 B．213.80万元和6.33年 C．213.80万元和7.33年 D．109.77万元和6.33年

15、某企业发行长期债券2000万元，筹资费费率为4%，债券利息率为7%，所得税税率为 33%，则资金成本率为__。A．5.36% B．4.89% C．7.05% D．8.42%

16、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式； ④违约责任；⑤解决争议方法 A．①②③ B．①③④⑤ C．②③⑤

D．①②③④⑤

17、签发分项工程的开工通知单是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理 D．合同管理

18、以下__不是人工工资单价组成内容。A．流动施工津贴 B．取暖费

C．工人病假六个月以上工资 D．防暑降温费

19、软土地基处治中，若无特殊要求，反压护道压实度不低于（）。A．85% B．90% C．93% D．95% 20、在建设项目竣工决算报表中，反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。

A．建设项目概况表

B．交付使用财产总表

C．竣工财务决算表

D．竣工财务决算审批表

21、公路工程施工过程中，因不可抗力事件导致运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由__承担。A．承包人 B．业主

C．承包人和业主分别 D．承包人和业主均不

22、施工阶段的环境保护监理内容是__。

A．审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行

23、以下不屈于资产评估方法的是__。A．市场法 B．成本法

C．加权平均法 D．收益现值法

24、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D

25、工程索赔计算时最常用的一种方法是__。A．总费用法

B．修正的总费用法 C．实际费用法 D．协商法

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同15%时，应调整竣工结算款额。A．业主拖延提供施工场地，承包商获得补偿款 B．监理工程师指令增加的工作，承包商获得工程款 C．施工期间因当地税费增加，承包商获得补偿款

D．施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款 E．增加工程量清单以外的部分工作，承包商获得工程款

2、确定沥青配合比最佳沥青含量初始比值OAC采用的沥青含量为（）。A．对应稳定度最大的沥青含量 B．对应密度最大的沥青含量 C．对应孔隙率范围中值沥青含量 D．对应延度范围中值沥青含量 E．对应饱和度最大的沥青含量

3、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定__。A．质量合格 B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期 D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

4、主要由（）材料组成。A．沥青 B．粗集料 C．细集料 D．填料 E．水

5、公路建设的BOT投资方式包含__几方面的含义。A．建设 B．转卖 C．经营 D．转让 E．回收

6、路面施工中路面拌和场运行对环境的潜在影响包括__。A．植被破坏和水土流失 B．噪声和有害气体

C．水泥和沥青等泄露污染土壤

D．清洗拌锅、皮带等产生的废水污染

7、施工单位的专职安全生产管理人员的职责主要有__。A．对安全生产管理承担领导责任

B．对安全生产进行现场监督检查并做好记录 C．对违反劳动纪律的行为应当立即制止

D．对违章指挥、违章操作的行为应当立即制止

E．发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告

8、在选择沥青混合料原材料时，沥青材料的标号依据__选定。A．气候分区 B．混合料类型 C．道路等级

D．路面结构类型 E．当地温度

9、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。

A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小 B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大

C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性

10、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地

B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

11、下列路面破损中，__属于功能性破坏。A．断裂 B．弯沉过大 C．不平整 D．表面光滑

12、监理工程师对施工图审核的主要原则有__。A．是否符合有关部门对初步设计的审批要求 B．是否对初步设计进行了全面、合理的优化

C．安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求 D．设计深度是否符合设计阶段的要求

E．是否满足工程质量要求和施工工艺要求

13、公路工程施工招标的项目应当具备的条件包括__。A．有意向修建的项目 B．初步设计文件已被批准 C．建设资金已经落实 D．正在进行设计的项目

E．项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求

14、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A．12% B．10% C．11.33% D．11.67%

15、政府行政主管部门对招标投标的管理包括__等工作。A．批准招标

B．查处假招标行为 C．指定招标代理机构 D．核查招标文件并备案

E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任

16、公路建设项目后评价主要是对__进行评价。A．项目前期工作 B．项目实施阶段内容 C．项目建设方的工作业绩 D．项目营运状况 E．项目运作方式

17、工程施工中，如果出现__造成了工期延误，使承包人已无法按期完工，经监理工程师确认，工期应相应顺延。

A．承包人经监理工程师同意更换项目经理 B．设计变更 C．不可抗力

D．监理工程师未按约定提供图纸 E．隐蔽工程验收不合格返工

18、工程量清单项目可分为__。A．一般项目的支付 B．暂定金额 C．计日工作 D．特殊项目 E．重点项目

19、下述原因影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长工期的包括__。A．有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更 B．发生强烈地震

C．异常恶劣的气候条件

D．监理工程师未能在规定的时间内向承包人提供图纸 E．承包人缺乏足够的施工机械设备

20、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标的企业类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

21、下列费用中，属于直接费的有__。A．现场材料二次搬运费 B．混凝土添加剂费 C．脚手架、模板摊销费 D．冬雨期施工增加费 E．现场临时设施费

22、以下不属于标准试验的有__。A．标准击实试验 B．密实度试验 C．土基承载比

D．混合料的配合比试验 E．气密性试验

23、采用桁架挂篮施工时，应遵守下列规定__。A．挂篮组拼后，要进行全面检查，并做静载试验；

B．挂篮两侧前移要对称平衡进行，挂篮移动中应设观察哨进行监控； C．大风雪雨天气不得移动挂篮，遇有大风及恶劣天气时，应停止作业； D．挂篮移动到位以后，要检查前后锚点、吊带、后锚锚固是否到位。

24、道路交通标线按形态可分为__。A．线条 B．字符标记 C．突起路标

D．路边线轮廓标 E．垂直路标

25、安全作业指导书(操作细则)。A．斜拉桥 B．悬索桥 C．钢架桥 D．吊桥

第五篇：2015年甘肃省公路造价师《计价与控制》工程量清单的编制试题

2015年甘肃省公路造价师《计价与控制》工程量清单的编

制试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某公司进口一批货物，海关于2009年3月1日填发税款缴款书，但公司迟至3月29日才缴纳400万元的关税。海关应征收关税滞纳金__。A．2.6万元 B．2.8万元 C．5.2万元 D．5.6万元

2、工程成本是由__组成。

A．直接费、其他直接费、现场经费 B．直接费、管理费、利润、营业税

C．直接费、其他直接费、现场经费、间接费

D．直接费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、营业税

3、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小，均应__进行。A．自上而下 B．自下而上 C．上下同时 D．上下均可

4、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师签发的“最后支付证书”生效后，在合同管理上的法律意义是__。

A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明

B．是证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件

C．仅仅是证明合同双方最后谁向谁应支付多少款项的证明文件 D．是证明业主已经完成合同义务的文件

5、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离 B．桥梁全长等于各跨长之和

C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离 D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

6、监理工程师与业主的关系是__。A．监理和被监理关系 B．委托与被委托关系 C．雇佣与被雇佣关系 D．相当于业主代表关系

7、建设项目经济评价的计算期是指__。A．从开始施工到建成投产所经历的时间

B．从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间 C．从开始施工到建成投产直到主要固定资产报废为止所经历的时间 D．从开始施工到建成投产直到全部资产报废为止所经历的时间

8、在建设工程施工合同成立过程中，通过__订立的合同有效。A．无民事行为人 B．无效代理行为人 C．限制民事行为人 D．表见代理人

9、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

10、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走

C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主

11、检查水泥混凝土路面板的__时，应采用水准仪测量。A．平整度 B．板厚

C．拉毛、压槽的深度 D．横坡

12、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。A．7 B．14 C．21 D．28

13、在下述各项中，不构成现金流量的是__。A．折旧 B．投资 C．经营成本 D．税金

14、根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失__。

A．承担全部赔偿责任 B．按责任比例进行赔偿 C．不承担责任 D．承担连带责任

15、路基填方碾压工程，如填料含水量不够，需要洒水时，其洒水费用__。A．另外计量 B．不予计量 C．由建设单位确定是否计量 D．根据费用大小确定

16、甲计算机公司总经理口头答应乙建设公司以4000元/台的价格购买30台某型号计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为__。

A．未采取要约、承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任 B．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任 C．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任 D．构成有效合同，应负违约责任

17、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。A．9年 B．10年 C．11年 D．12

18、根据原交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的要求，履约保证金的清退应在__内。

A．工程交工验收完成后15天 B．工程竣工验收完成后15天 C．工程交工验收完成后14天

D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)

19、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。A．所有各组强度均大于设计强度

B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍

C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍 D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍 20、《公路工程国内招标文件范本》中规定投标人将所投工程总工程量的__以上进行分包的投标不予考虑。A．80% B．50% C．30% D．60%

21、能以相同的物质形态，连续多次为生产过程服务的是__。A．流动资产 B．固定资产 C．递延资产 D．无形资产

22、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由__承担。A．发发包人与承包人共同 B．承包人

C．监理工程师 D．承包人

23、承包人在隐蔽工程覆盖之前应该__。A．请业主检查

B．请监理工程师检查 C．自我检查

D．请质监站监督人员检查

24、编制公路工程预算时，下列__不构成材料预算价格的组成内容。A．运输损耗费 B．操作损耗费 C．仓储损耗费 D．包装材料费

25、乙双方发生了纠纷。对于该合同，应当__。A．乙公司要求M支付电视机的货款

B．由乙公司向甲公司交付计算机，甲公司向乙公司支付计算机的货款 C．甲公司向乙公司无偿退货

D．由乙公司向甲公司交付电视机，甲公司向乙公司支付电视机的货款

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有__。A．开展监理业务前向监理人支付预付款

B．负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件 C．免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D．与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E．将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

2、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A．12% B．10% C．11.33% D．11.67%

3、质监站的岗位设置有__。A．监理工程师 B．监督工程师 C．监督员

D．专业监督工程师 E．监理员

4、开标时，投标书__，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标。A．未密封

B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C．未按规定格式填写

D．内容不全、字迹辨认不清 E．同标底吻合与标底相差甚远

5、中、小桥__。

A．单孔跨径20～40m的是中桥 B．单孔跨径10～20m的是小桥 C．单孔跨径40～100m的是大桥 D．单孔跨径5～20m的是小桥

6、对业主与承包人有约束力的合同包括__等文件。A．施工合同条件 B．施工合同协议书 C．施工监理合同

D．业主上级主管部门的书面指示 E．业主与承包人达成的补充协议

7、钻孔桩的泥浆一般可采用__。A．合格的黏土悬浮泥浆 B．合格的膨胀土悬浮泥浆 C．膨润土悬浮泥浆 D．砂性土悬浮泥浆

8、下列__情形之一的，招标人应当重新招标。A．少于3个投标人的 B．少于5个投标人的

C．经评标委员会评审，所有投标均不符合招标文件要求的

D．由于招标人、招标代理人或投标人的违法行为，导致中标无效的 E．中标人均未与招标人签订公路施工合同的

9、进行水泥混凝土路面设计时，需要计算__。A．弯沉

B．基层拉应力 C．板底荷载应力 D．板底温度应力

10、承包人核算工程量时，应以__为参考。A．工程量清单前言 B．技术规范 C．设计图纸 D．设计说明书 E．设计规范

11、招标工程的标底，在施工图预算基础上作出外，还应考虑__因素。A．目标工期的要求

B．概算定额及单价的水平C．招标方法的质量要求 D．施工现场条件 E．投标单位实际水平

12、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系，表述错误的是__。

A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面 B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先 C．专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D．专用条件和通用条件均为主条件 E．通用条件和专用条件均为从属条件

13、从担保法和会计制度上看，开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)不应当属于__性质的款项。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

E．承包人具有的留置权

14、概率分析方法是在已知概率分布的情况下，计算__来反映方案的风险程度。A．期望值 B．净终值 C．净年值 D．净收益 E．均方差

15、《公路沥青路面设计规范》中，下列哪几个指标不作为沥青混凝土层的抗拉强度采用__。A．15℃劈裂强度 B．20℃劈裂强度 C．15℃弯拉强度 D．20℃弯拉强度

16、浇筑大跨径拱圈(拱肋)的主要方法有__。A．移动支架逐跨施工法 B．分环(层)分段浇筑法

C．分环多工作面均衡浇筑法 D．斜拉扣挂分环连接浇筑法

17、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。A．基本情况和数据表 B．评标委员会成员名单 C．经评审的投标人排序

D．经评审的价格或者评分比较一览表 E．符合要求的投标一览表开标记录

18、根据可持续发展的理论，项目地区环境因素包括__。A．自然环境 B．生态环境 C．社会环境

D．人民生活环境 E．经济技术环境

19、设计交底的目的有__。

A．对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图 B．使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解 C．掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量

D．使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图 E．解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错 20、公路工程建设各阶段的主要内容包括__。A．项目决策

B．项目可行性研究 C．工程设计

D．工程施工和工程验收 E．以上都不是

21、合同目标管理的过程是一个动态过程，全过程包括__。A．合同订立前的管理 B．合同订立时的管理 C．合同订立后的管理 D．合同履行中的管理 E．合同发生纠纷时的管理

22、增加挡土墙抗滑稳定性的措施有__。A．展宽墙趾 B．采用倾斜基底 C．采用扩大基础 D．采用凸榫基础 E．采用人工基础

23、施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就__情况发布变更指令。A．改变某单位工程的标高

B．增加工程量清单中列明某项工作的数量

C．从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工 D．为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

E．指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作

24、施工准备阶段的环境保护监理内容有__。A．监测各项环境指标，出具检测报告或成果

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行 E．对施工现场、施工作业进行巡视或旁站监理，检查环境保护措施的落实情况

25、下列关于桥面系的叙述正确的是__。

A．桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载 B．栏杆起保证行人安全的作用 C．伸缩缝满足结构自由变形需要

D．人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水