贵州2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

第一篇：贵州2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

贵州2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金

2、关于合同效力的说法，正确的是。A：合同无效但仲裁条款可以有效 B：当事人不能通过约定让合同生效

C：当事人的意思是否真实不影响合同效力 D：当事人的民事权利能力对合同效力无影响 E：专业监理

3、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差__。A．均为1周

B．分别为3周和1周 C．均为3周

D．分别为4周和3周

4、进行质量管理体系评审的目的是。A：使顾客成为关注焦点 B：使过程更清晰

C：使体系能够持续改进 D：使系统方法更完善 E：工程变更单

5、【例1·单选题】根据现行规定，工程质量保证金一般是合同价款的。A：3％ B：5％

C：3％～5％ D：10％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是。A：由供货商承担供货的全部运费

B：由采购方承担自行运到目的地所需费用 C：由供货商承担货物转运增加的保险费用 D：由采购方和供货方共同承担转运费用 E：专业监理

7、施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为。A：中标通知书、工程量清单、标准 B：合同通用条款、合同专用条款、图纸

C：投标书、合同通用条款、已标价的工程量清单 D：中标通知书、工程报价单、投标书 E：专业监理

8、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。A：接受继续教育

B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程 C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任

D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 E：工程保险金

9、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用编制设备安装工程概算。A：综合扩大单价法 B：概算指标法

C：修正概算指标法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。A：投保人和被保险人是保险合同的当事人

B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理

11、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承担。A：发包人 B：承包人 C：使用人

D：以上都不正确 E：专业监理

12、组成FIDIC合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）。A．合同专用条件 B．投标书

C．合同协议书 D．合同通用条件

13、协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的措施。A：合同 B：技术 C：经济 D：组织

E：工程保险金

14、对工程项目从开始建设至竣工投产进行统一部署的工程项目建设总进度计划，其内容包括。

A：施工图设计工作进度计划表 B：年度建设资金平衡表 C：工程项目进度平衡表

D：分部分项工程施工进度计划表 E：自我评定

15、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括。A：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络 B：协调合同工期与进度计划之间的关系

C：加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D：审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工 E：自我评定

16、由建设单位采购的主要设备由进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。

A：勘察单位、设计单位、建设单位 B：设计单位、建设单位、施工单位 C：施工单位、供货单位、项目监理机构 D：建设单位、施工单位、项目监理机构 E：工程变更单

17、FIDIC((施工合同条件》中规定的缺陷通知期，是指__的期限。A．同签字日至承包商提交结清单日 B．开工日至工程师颁发移交证书日 C．工日至工程师颁发履约证书日

D．移交证书确认的竣工日至颁发履约证书日

18、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。A．不可取代 B．取代 C．行使 D．承担

19、某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由__承担。A．发包人 B．工程师 C．承包人

D．发包人与承包人共同

20、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。2年末存款本息和为元。A：4160．00 B：4243．22 C：4248．99 D：4492．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。A：材料供应商和设备供应商 B：设备供应商和政府部门 C：政府部门和社会团体 D：社会团体和材料供应商 E：工程保险金

22、在可行性研究中“组建工作小组”后应当进行的是。A：编写可行性研究报告 B：项目评价

C：市场调查与预测 D：制定工作计划

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，推迟开工日期。A：承包人以书面形式通知工程师 B：工程师以书面形式通知承包人 C：承包人征得工程师同意 D：工程师征得承包人同意 E：专业监理

24、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，__。A．不应返还保留金 B．应退还一半保留金

C．应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半 D．应全部退还保留金

25、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，某分部分项工程的清单工程量为，施工方案工程量为。若该分部分项工程的直接工程费为i00万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，税金为6万元，则该分部分项工程的综合单价为元。A：38 B：44 C：57 D：66 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例1·多选题】美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式

C：设计一建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式

2、下列费用属于土地征用及迁移补偿费的有__。A．征地动迁费

B．土地使用权出让金 C．安置补助费 D．土地清理费 E．青苗补偿费

3、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括（）。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

4、根据质量管理的基本原理，质量计划包含为达到质量目标、质量要求的__环节的相关内容，即PDCA循环。A．计划 B．实施 C．检查 D．处理 E．控制

5、【例1·多选题】GB／T 19000—2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理

6、设计标准的作用包括__。

A．对项目规模、内容、建造标准进行控制 B．减少设计工程量和预算工程量 C．提高设计效率

D．提高建筑物功能，降低成本

E．促进建筑工业化，装配化，加快建设速度

7、监理规划的编写依据包括。A：监理大纲 B：工程分包合同 C：工程设计文件

D：工程施工承包合同 E：工程施工组织设计文件

8、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括。A：进度款是否按规定程序支付 B：竣工工程内容是否符合合同条件 C：隐蔽验收记录是否手续完整

D：预付款支付额度是否符合合同约定 E：设计变更审查、签证手续是否齐全

9、监理工程师应对施工单位施工过程中的等工作质量进行监控。A：技术复核 B：材料取样送检 C：级配、计量 D：控制点设置 E：质量记录资料

10、在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有__。A．对勘察资料的正确性负责 B．提供设计人在现场的工作条件

C．设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 D．完成施工中出现的设计变更 E．负责设计人与承包人的工作协调

11、按照物质消耗内容分类，可将建设工程定额分为__。A．人工消耗定额 B．土建工程消耗定额 C．材料消耗定额 D．安装消耗定额 E．机械消耗定额

12、【例3·多选题】下列关于设计施工总承包合同的特点说法正确的是。A：单一的合同责任 B：固定工期、固定费用 C：增加设计变更 D：缩短建设周期 E：增加承包人的索赔

13、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件

C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装

14、建筑工程一切险自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地时生效，其保险期终止时间可以是日。A：工程动工

B：全部工程验收合格

C：工程所有人实际占有全部工程 D：施工合同约定的竣工 E：保修期满

15、根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有。A：格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务 B：订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款 C：订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动

D：发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释 E：发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释

16、在风险管理中所运用的对策一般有__等几种。A．风险回避 B．评价风险 C．损失控制 D．风险自留 E．风险转移

17、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为__。A．只减少1名招标人代表

B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 C．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 D．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家 E．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

18、为保证施工中的各个环节相互制约，工程项目进度平衡表中需明确的内容有。A：各种设计文件交付日期 B：主要设备交付日期 C：施工单位进场日期 D：工程材料进场日期 E：水电及道路接通日期

19、建筑工程一切险的保险责任自__之时起，以先发生者为准。A．第一批工人进入保险工程工地 B．保险工程工地动工 C．双方签定施工合同 D．水电接通

E．用于保险工程的材料、设备运抵工地

20、根据下表给定逻辑关系绘制而成的某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误的是． A：节点编号有误 B：有循环回路

C：有多个起点节点 D：有多个终点节点 E：不符合给定逻辑关系

21、与横道图相比，网络图具有以下主要特点。A：网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

B：通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 C：通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 D：网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整 E：比横道图直观明了

22、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数有。A：流水节拍 B：工作面 C：流水步距 D：施工段 E：流水强度

23、在监理工作的基本表式中，《报验申请表》可用于的申报。A：开工或复工 B：施工放样检验

C：隐蔽工程检查和验收

D：分项、分部、单位工程质量验收 E：竣工验收

24、某工作的计划进度与实际进度如图4-21所示。图中表明该工作。A：在第1周内实际进度拖后 B：到第2周末拖欠5％的任务量 C：在第3周内按计划正常进行 D：在第4周前半周未按计划进行 E：到第6周末未按计划完成

25、下列所列现象中，属于工程建设进度控制合同措施的有__。A．推行CM承发包模式 B．加强索赔管理 C．加强风险管理

D．建立进度控制目标体系 E．应用电子计算机实施控制

第二篇：甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题

甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列不属于建设工程合同管理的目标。A：发展和完善建筑市场 B：推进建筑领域的改革 C：提高工程的质量

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

2、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。A．专业条款 B．补充协议 C．双方协商 D．仲裁

3、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：监理单位 C：总承包单位

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

4、网络图的是指寻求工程总成本最低时候的工期安排，或要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A：工期优化 B：工期成本优化 C：效果优化 D：资源优化 E：自我评定

5、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。A：服务对象的多样性

B：通过经济手段引导推行的制度 C：具有完善的诚信体系 D：具有监督功能 E：工程保险金

6、某工程项目建设其他费用不包括。A：土地使用费 B：研究试验费 C：设备运杂费 D：联合试运转费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为第一年50％，第二年50％。在基本预备费率为5％，年平均价格总水平上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费是万元。A：212．6 B：310．0 C：315．0 D：325．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、下列建设工程承包价格方法中，最少被采用的是。A：固定单价 B：可调总价

C：最高限额成本加固定最大酬金 D：成本加固定百分比酬金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。A．1 B．2 C．3 D．4

10、巡视监理人员认为发现的问题自己无法解决或无法判断是否能够解决时，应立即向汇报。A：总监理工程师 B：专业监理工程师 C：监理单位技术负责人 D：建设行政主管部门 E：工程保险金

11、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C：按、季度、月度等时间 D：按资金、材料供应 E：自我评定

12、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则__。

A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

13、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。

A：担保发包人能够按期支付工程进度款 B：发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难 C：表明发包人与承包人合作的诚意

D：防止承包人擅自变更、终止施工合同 E：专业监理

14、的直方图，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成。A：折齿型 B：孤岛型 C：双峰型 D：绝壁型 E：工程变更单

15、城市维护建设税的计税基础是。A：直接费 B：间接费 C：所得税 D：营业税

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施可以是。A：增加施工机械的数量 B：采用更先进的施工机械 C：实施强有力的施工调度 D：改善外部配合条件 E：自我评定

17、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A：验收7小时后 B：验收24小时后 C：验收48小时后 D：验收72小时后 E：专业监理

19、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的必然为零。A：时间间隔 B：时距 C：间歇时间 D：自由时差 E：自我评定

21、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以。A：招标文件为准，开标时间后延 B：招标文件为准．开标时间不变 C：书面解答为准，开标时间后延 D：书面解答为准，开标时间不变 E：专业监理

22、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用计算交货数量。A：查点法 B：理论换算法 C：衡量法

D：经验鉴别法 E：专业监理

23、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性

24、对生产连续性和生产稳定性的检验批质量抽样方案可选用__。A．分层抽样 B．全数抽验 C．免检

D．调整型抽样

25、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为。

A：颁发工程接收证书日 B：颁发履约证书日 C：承包商提交结清单日 D：结清单生效日 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列说法正确的是__。

A．订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容

B．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数 C．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数 D．在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期

E．如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间

2、下列选项属于委托代理关系终止的是。A：代理期间届满或者代理人事项完成 B：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力 C：被代理人取消委托或代理人辞去委托 D：作为被代理人或者法人终止 E：监护关系消灭

3、对工程网络计划优化的目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总量用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

4、在FIDIC施工合同中属于承包商应提供的担保是__。A．支付担保 B．预付款担保 C．履约担保 D．质量担保 E．进度担保

5、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

6、设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括__。A．处理有关设计问题 B．进行设计交底

C．协助施工承包人编制施工方案 D．参加竣工验收

E．参加重要隐蔽工程部位验收

7、损失机会是指损失出现的概率，可分为主观概率和客观概率，客观概率的确定方法主要有__。A．演绎法 B．专家估计法 C．归纳法

D．损失分析法 E．统计法

8、现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括。A：定量计算法 B：衡量法 C：经验鉴别法 D：理论换算法 E：查点法

9、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括__。

A．工程所需清理费

B．由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 C．工程本身的损害

D．工程损害导致第三方人员伤亡 E．承包人施工机械的停工损失

10、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有。A：工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止 B：工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止 C：工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D：被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响 E：被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

11、监理工程师的职业道德守则包括。A：不以个人名义承揽监理业务 B：不收受被监理单位的任何礼金 C：接受继续教育，努力提高执业水准

D：不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项 E：保证执业活动的质量．并承担相应责任

12、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

13、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有。

A：设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充 B：由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

C：发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改 D：发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

E：在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费

14、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

15、按照《合同法》规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

16、FIDIC《施工合同条件》规定的指定分包商，其特点为__。A．由业主选定并管理 B．与承包商签订合同

C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支 D．承担不属于承包商应完成工作的施工 E．由承包商负责协调管理

17、设备验收阶段的监理工作主要有__。A．开打检验 B．安装调试检验 C．启动试车 D．性能验收 E．最终验收

18、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有__。

A．已经办理了该建筑工程用地批准手续

B．在城市规划区的建筑工程，正在申请规划许可证 C．已经确定了建筑施工企业

D．有保证工程质量和安全的具体措施 E．建设资金正在落实

19、建设工程监理规划在编写完成后，对其审核的内容包括。A：工作计划 B：监理工作制度 C：监理范围

D：监理单位的资质 E：编写人员资格 20、根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A：试块 B：机具 C：设备 D：试件 E：器具

21、对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：复工报告

22、最终确定招标方式是以__为依据。A．招标文件

B．工程项目的特点 C．合同类型

D．招标人的管理能力

E．招标前准备工作的完成情况

23、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。

A．同一施工过程在各施工段的流水节拍成倍增加 B．相邻专业队的流水步距相等 C．专业队数大于施工过程数

D．各专业队在施工段上能够连续作业

E．加快的成倍节拍流水施工属于有节奏流水施工

24、【例2·多选题】某网络计划图如下图3-3所示，下列说法正确的是。A：工作A的紧后工作是工作D B：工作C的紧后工作是工作G C：工作E的紧前工作是工作B D：工作D的紧后工作是工作H E：工作F的紧前工作是工作B

25、《招标投标法》规定，下列可以不进行招标的有。A：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B：采购人依法能够自行建设、生产或者提供 C：需要采用不可替代的专利或者专有技术

D：需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

第三篇：新疆监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

新疆监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在2000版9000族国际标准的术语中，质量控制是质量管理的一部分，其目的是__。

A．致力于增强满足质量要求的能力

B．致力于提供质量要求会得到满足的信任 C．致力于满足质量要求

D．致力于制定质量目标并想法实现其质量目标

2、竣工决算是反映建设项目的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。A：实际造价和投资效果

B：已投入生产设备的购置费用 C：新增生产能力 D：新增固定资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、【例1·单选题】建设项目总进度目标是在项目定义时确定的。A：项目决策阶段 B：项目设计阶段 C：项目实施阶段 D：项目验收阶段 E：自我评定

4、可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且成本可以随设计的进展而加以调整，实际工程中应用较多的合同计价方式为。A：成本加固定百分率酬金 B：成本加固定金额酬金 C：成本加奖罚 D：可调价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理(CM)方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责方面的监督、管理与协调工作。A：施工招标和施工 B：设计和施工招标 C：设计和施工

D：设计、施工招标和施工 E：自我评定

6、下列不属于安全文明施工费的是。A：环境保护费 B：文明施工费 C：夜间施工费 D：临时设施费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、下列关于总监理工程师的说法错误的是。A：总监理工程师应由注册监理工程师担任

B：同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师

C：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

D：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师 E：工程保险金

8、【例2·单选题】实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。A：总承包单位 B：设计单位 C：建设单位 D：监理单位 E：工程变更单

9、下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是__。A．建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件 B．建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容 C．建设工程监理可以保证建设程序的科学性 D．建设程序规定了监理工作的程序

10、物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和。A：物资供应计划

B：物资采购计划、物资加工计划 C：物资需求计划、物资储备计划 D：物资申请计划、物资采购计划 E：自我评定

11、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。A：21．6 B：23．6 C：23．8 D：24．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

13、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t E：自我评定

14、关于工程网络计划的说法，正确的是。A：关键线路上的工作均为关键工作 B：关键线路上工作的总时差均为零 C：一个网络计划中只有一条关键线路

D：关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移 E：自我评定

15、总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的与项目总投资的比率。A：息税前利润 B：净利润

C：总利润扣除应缴纳的税金 D：总利润扣除应支付的利息

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1．单选题】依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。A：现场同期记录 B：索赔意向通知 C：索赔报告 D：索赔证据 E：专业监理

17、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。A：组织机构 B：管理体制 C：资质等级 D：业务能力 E：工程变更单

18、下列费用中，属于监理间接成本的是。A：监理辅助人员的工资、奖金 B：监理人员的劳保费、保险费 C：监理企业交纳的各种税金 D：监理企业经营性业务开支 E：工程保险金

19、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。A：建设单位 B：施工单位

C：勘察设计单位 D：监理单位

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、国产标准设备原价一般是指。A：设备出厂价与采购保管费之和 B：设备购置费

C：设备出厂价与运杂费之和 D：设备出厂价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程为价值工程对象。A：甲 B：乙 C：丙 D：丁

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由进行审查认可。A：承包总体工程设计的设计单位 B：发包人

C：监理工程师

D：设备安装承包商 E：专业监理

23、关于合同鉴证的说法，正确的是。

A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证 B：法律规定强制实施合同鉴证 C：合同鉴证的效力不限于我国国内 D：合同鉴证由工商行政管理机关作出 E：专业监理

24、为改善产品的特征及特性和(或)提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为。A：质量改进 B：持续改进 C：质量策划 D：组织行为 E：工程变更单

25、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由支付。A：委托人 B：承包人

C：委托人和承包人共同 D：政府主管部门 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。A：协助建设单位确定工期总目标 B：编制工程项目建设总进度计划 C：编制设计阶段简单的工作计划 D：施工现场条件调查和分析 E：编制施工总进度计划

2、某分部工程双代号网络图如图3-61所示，图中错误有。A：多个起点节点 B：多个终点节点 C：工作代号重复 D：存在循环回路 E：节点编号有误

3、偿债能力分析指标有__。A．借款偿还期 B．投资回收期 C．利息备付率 D．偿债备付率 E．资产负债率

4、法人应当具备等条件。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：经上级行政主管机关批准

5、Partnering模式与其他模式相互关系的比较，Partnering模式相互关系的特点有。

A：强调各方的权利、义务和利益 B：在微观利益上相互对立 C：共同解决问题 D：强调合作精神

E：强调共同的目标和利益

6、监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作，勘察成果应__。

A．按规定的程序进行审批

B．经过专家评审后再提交给监理工程师审核 C．按质量管理有关程序进行检查和验收 D．满足技术标准和合同规定的要求 E．满足勘察任务书的要求

7、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。A．能充分发挥主导施工机械的生产率

B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D．划分施工段只适用于道路工程

E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求8、9、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

10、材料、通用型设备采购招标．应当具备条件。A：项目法人已经依法成立

B：按国家规定履行审批手续的，已经审批 C：资金来源已经落实

D：能够提出货物的使用与技术要求 E：有相应的技术人员

11、施工合伺示范文本规定，因__等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。A．不可抗力

B．承包商基础施工超挖 C．工程量增加

D．监理下程师延误提供所需指令 E．设计变更

12、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人__。A．劳动保险费

B．因气候影响的停32：12资 C．培训期间的工资 D．劳动保护费

E．病假在六个月以内的工资

13、有关CM模式的描述中，错误的是__。A．非代理型CM模式又称为纯粹CM模式

B．代理型CM单位只能对设计单位提出合理化建议 C．非代理型CM单位不与设备供应单位签订合同 D．非代理型CM单位与业主签订的合同包括CM服务的内容和工程施工承包的内容

E．非代理型CM单位与施工单位之间是总分包关系

14、目前，大部分施工企业是以国家或行业制定的预算定额作为的依据。A：工料分析 B：施工管理 C：工料预算 D：经济核算 E：计算施工成本

15、建设工程监理合同的组成文件有。A：协议书 B：中标通知书 C：投标文件 D：专用条件 E：格式条款

16、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)的规定，工程量清单应采用综合单价计价，其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的__等所组成。A．措施费

B．人工费、材料费和机械使用费 C．管理费 D．利润 E．税金

17、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括。A：本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款 B：设计变更调整的合同价款

C：因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款 D：本期应扣回的工程预付款 E：承包人的索赔款

18、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有。

A：因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B：承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故 C：承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D：监理工程师未按规定程序进行质量检验

E：监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

19、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。A．造成永久质量缺陷 B．工程倒塌或报废

C．直接经济损失10万元以上

D．严重影响使用功能和丁程结构安全 E．造成人员死亡或重伤3人以上

20、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物。A：供货方应赔偿因此造成的额外损失 B：采购方可通知供货方办理解除合同手续

C：如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任 D：供货方有义务发出发货协商通知

E：采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

21、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

22、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。

A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求 C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求

E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面

23、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

24、计数值标准型二次抽样方案为(、、；、)，其中C为合格判定数，r为不合格判定数，若咒中有个不合格品，中有个不合格品，则可判断送检品合格的情况有。A： B： C： D： E：

25、下列__情况宜对有关工作内容采用新的费率或价格。A．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过1% B．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过0.5% C．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于10% D．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于15% E．该工作是根据变更与调整的指示进行的。

第四篇：贵州2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题

贵州2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在建设工程施工阶段，监理单位应收集的信息是。

A：工程材料、构配件、设备质量证明资料及现场测试报告 B：建设单位前期准备和项目审批完成情况 C：当地施工单位管理水平、质量保证体系等

D：产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等 E：工程保险金

2、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是__。A．施工招标 B．材料招标 C．设备招标 D．设计招标

3、为了有效地进行投资控制，可采取的经济措施是。A：采取节约投资的奖励

B：深入技术领域研究节约投资的可能性 C：严格审核施工图设计 D：明确管理职能分工

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，仅将质量控制和安全生产监督管理服务委托给监理人的，其收费不宜低于施工监理服务收费额的。A：80％ B：70％ C：60％ D：50％

E：工程保险金

5、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

6、项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行__的基本保障。

A．招标投标制 B．合同管理制

C．建设工程监理制 D．项目法人责任制

7、在工程网络计划执行的过程中，如果某项工作拖延的时间未超过总时差，但已超过自由时差，在确定进度计划的调整方法时，应考虑。A：工程总工期允许拖延的时间 B：关键节点允许推迟的时间 C：紧后工作持续时间的可缩短值 D：后续工作允许拖延的时间 E：自我评定

8、施工进度控制工作细则是对建设工程中有关进度控制内容的进一步深化和补充。

A：施工组织设计 B：监理规划 C：总进度计划 D：施工方案 E：自我评定

9、主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验。A：施工控制测量成果报验表 B：分部工程报验表 C：工程复工令 D：报验、报审表 E：工程保险金

10、下列选项属于合同法律关系内容的是。A：主体 B：权利 C：对象 D：客体 E：专业监理

11、【例2·单选题】下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。

A：强化验收 B：完善手段 C：加强评定 D：过程控制 E：工程变更单

12、施工图预算的编制对象为。A：单项工程 B：单位工程 C：分部工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。

A：是终局的，对发包人具有强制约束力 B：不是终局的，对发包人具有强制约束力 C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力 E：专业监理

14、某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人。A：30万元 B：70万元 C：100万元 D：170万元 E：专业监理

15、依法必须进行招标的项目。自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于日。A：7 B：14 C：15 D：20 E：工程保险金

16、【例2·单选题】在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用。A：分层抽样 B：等距抽样 C：整群抽样 D：多阶段抽样 E：工程变更单

17、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。A：发出中标通知书后 B：完成评标后

C：提交履约担保后 D：合同履行完毕后 E：专业监理

18、下列机电产品必须进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格120万元人民币 C：供产品维修用的零件及部件 D：旧机电产品 E：专业监理

19、工程师通知承包人进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则__。A．工程师单独计量有效 B．工程师单独计量无效 C．工程师应推迟计量时间

D．工程师单独计量后再请承包商确认

20、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由组织验收。A：专业监理工程师 B：总监理工程师

C：施工单位项目负责人 D：建设单位现场代表 E：工程变更单

21、质量管理八项原则可以指导组织通过关注顾客的需求预期而达到__目的。A．确保顾客满足 B．改进其总体业绩

C．评定质量管理体系运动状况 D．提高领导作用

22、估算工程量单价合同结算工程最终价款的依据是合同中规定的分部分项工程单价和。

A：工程量清单中提供的工程量 B：施工图中的图示工程量 C：合同双方商定的工程量 D：承包人实际完成的工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定。A：管理目标 B：管理层次 C：管理权限 D：管理效益 E：工程保险金

24、检验及鉴定大型设备是否合格，一般要经过试运转__方能进行判断。A．联动无负荷试车 B．联动有负荷试车 C．一定时间 D．投料试车

25、合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以__的方式变更。A．专业条款 B．补充协议 C．双方协商 D．仲裁

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、关于招标控制价的说法，正确的有。

A：招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价 B：招标人应在招标文件中如实公布招标控制价 C：招标价格控制可以上浮或下调

D：招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容 E：招标控制价应该在开标时公布

2、网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外时，其进度计划的调整方法可分为三种情况。A：项目总工期不允许拖延 B：项目总工期允许拖延

C：项目总工期允许拖延的时间有限 D：项目持续时间允许拖延 E：项目持续时间不允许拖延

3、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应签发监理工程师通知单，要求承包单位整改的情况有__。A．施工存在重大质量隐患

B．承包单位拒绝项目监理机构的管理 C．工程材料验收不合格

D．工程实际进度滞后于计划进度 E．施工中出现重大安全隐患

4、某一特殊构筑物因涨大水冲毁而急需修复，则其承包合同宜采用__合同。A．成本加酬金 B．纯单价

C．估计工程量单位 D．可调总价 E．可调单价

5、以下说法正确的是__。

A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

6、建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。A：所在地区社会环境 B：周围生态环境 C：周围已建工程 D：周围生活环境 E：所在地区经济环境

7、某工作的计划进度与实际进度情况如下图所示，从图中可以看出。A：在第1月内，本工作按计划进行

B：到第2月末，本工作拖欠5％的任务量 C：在第4月内，本工作没有进行

D：到第5月末，本工作拖欠5％的任务量 E：本工作已按计划完成

8、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的工作有。

A：主持编写监理规划 B：调换不称职的监理人员 C：审查和处理工程变更 D：主持监理工作会议 E：审核签认竣工结算

9、设计概算可分为__。A．单位工程概算 B．一般土建工程概算 C．单项工程综合概算 D．建设工程总概算 E．预备概算

10、按定额的适用范围分，定额可分为__。A．国家定额 B．建筑工程定额 C．行业定额 D．地区定额 E．企业定额

11、进度控制的经济措施包括。A：建立进度信息沟通网络

B：实施工期提前奖励和延期罚款 C：及时办理工程预付款支付手续 D：加强风险管理

E：及时办理工程进度款手续

12、发包人应提供的勘察依据文件和资料包括__。

A．提供本工程批准文件(复印件)以及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)B．提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图 C．提供地下已有埋藏物的具体位置分布图 D．提供地震安全性评价和环境评价

E．提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图

13、关于工程款支付申请及附件的说法，正确的有。

A：在申请工程预付款支付时，应附施工合同中关于预付款规定的条款 B：在申请进度款支付时，应附已完工程计量单及监理工程师审核报告 C：在申请竣工结算款支付时，应附竣工结算资料及竣工结算协议书 D：在申请工程变更费用支付时，应附工程变更单及有关资料 E：在申请索赔费用支付时，应附费用索赔申请表及有关资料

14、工程监理评标办法中，通常会将作为评标内容。A：工程监理单位的基本素质 B：工程监理人员配备 C：工程监理规划

D：试验检测仪器设备及其应用能力 E：工程监理费用报价

15、在FIDIC《施工合同条件》中，属于承包商应提供的担保是__。A．支付担保 B．预付款担保 C．履约担保 D．质量担保 E．进度担保

16、某工作计划进度与实际进度如下图所示，下列对说法中正确的有。A：第1天至第2天的实际进度为匀速进展 B：工作的计划进度为匀速进展 C：工作的实际进度拖后1天

D：第8天实际完成工作量与计划完成工作量相同 E：工作实际进展中累计停工1．5天

17、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括（）。A．分包商工地会议

B．分包商的设备使用情况 C．分包商的施工人员情况

D．实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准 E．分包商的施工进度情况

18、【例2·多选题】BIM在工程项目管理中的应用范围包括方面。A：可视化模型建立 B：管线综合 C：4D虚拟施工 D：成本核算 E：3D虚拟施工

19、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程施工单位应当在危险性较大的分部分项工程的施工组织设计中编制__。A．施工总平面布置图 B．安全技术措施 C．专项施工方案 D．临时用电方案 E．施工总进度计划

20、下列关于总部管理费索赔的说法，正确的有。

A：索赔款中的总部管理费是指工程延误期间所增加的公司总部机关管理费 B：可以按照投标书中总部管理费的比例(3％～8％)计算索赔额

C：当按总部管理费的比例计算索赔时，计费基础是工地管理费的索赔款额 D：可按照公司总部统一规定的管理费比率计算索赔额 E：可按工程延期的总天数计算索赔额

21、【例2.多选题】工程监理股份有限公司的设立条件包括。A：有公司住所

B：股票要优先转让给公司原有股东

C：发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额 D：公司必须公开向社会发行股票 E：有3个以上的发起人

22、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。

A．对计划目标值的论证和分析 B．收集实际数据

C．进行项目计划值与实际值的比较 D．不断地与质量目标进行对比

E．采取控制措施以确保投资目标的实现

23、《建设工程设计合同示范文本》规定，下列工作中，属于设计单位义务的有。A：组织设计成果鉴定 B：参加隐蔽工程验收 C：审查外商提供的设备设计图纸 D：组织并主持设计交底会

E：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

24、监理规划编写要求包括。A：基本构成内容应当力求统一 B：经审核批准后方可实施

C：应由总监理工程师或总监理工程师代表组织编制 D：编制应充分考虑时效性 E：应把握工程项目运行脉搏

25、质量管理体系评价包括。A：质量管理体系的过程评价 B：质量管理体系的审核 C：质量管理体系的评审 D：质量管理体系的改造 E：自我评定

第五篇：四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、Project Controlling与Partnering模式的共同之处是__。A．信息共享 B．不能独立存在 C．长期协议 D．协调机制

2、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为__元。A．1000 B．2000 C．3000 D．4000

3、对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，要求予以修复。A：建设单位 B：施工单位 C：使用单位 D：责任单位 E：工程保险金

4、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。

A：提交工程师决定

B：提交争端裁决委员会决定 C：诉讼 D：仲裁 E：专业监理

5、在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且__，从而难以实现工程预定的目标。A．采取纠偏措施是不可能的 B．采取纠偏措施是不经济的 C．偏差可能有累积效应

D．不能降低偏差的严重程度

6、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由__发布。A．国务院建设行政主管部门 B．国家技术监督局

C．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D．工商管理部门

7、【例2·单选题】设计招标应采用方式进行招标。A：公开 B：邀请 C：议标

D：设计方案竞选 E：专业监理

8、关于设计招标，下列说法错误的是。

A：设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B：一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

C：设计招标应采用设计方案竞选的方式

D：设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 E：专业监理

9、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

10、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

11、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。A：合同价格内的暂列金额 B：预留的部分工程预付款 C：业主的履约保证金

D：预留承包商的部分应得工程款 E：专业监理

12、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担

B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担

D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理

13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。A：发包人严重拖欠工程进度款 B：发包人拖延组织工程竣工验收 C：发包人拒绝支付工程竣工结算款

D：发包人指令使用质量不合格的建筑材料 E：专业监理

14、主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验。A：施工控制测量成果报验表 B：分部工程报验表 C：工程复工令 D：报验、报审表 E：工程保险金

15、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

16、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是。

A：虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格 B：虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性 C：由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D：由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间 E：专业监理

17、矩阵式监理组织形式的优点是。A：目标控制职能分工明确 B：权力集中、隶属关系明确 C：加强了各职能部门横向联系 D：纵横向协调工作量小 E：工程保险金

18、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是。A：④⑤②①③ B：④⑤①②③ C：⑤②①③④ D：⑤①②④③

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。A：2013年5月15日 B：2013年5月16日 C：2013年5月30日 D：2013年5月31日 E：专业监理

20、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。A：卖方 B：买方 C：运输方 D：买卖双方 E：专业监理

21、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由__。A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

23、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程 C：利用外商援助资金的工程

D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：工程保险金

24、开标时判定为无效的投标文件，应当。A：不再进入评标 B：在初评阶段淘汰 C：在详评阶段淘汰 D：在定标阶段淘汰 E：专业监理

25、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是。A：工料单价法 B：综合单价法 C：全费用单价法 D：实物单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按建设部令第107号规定，__的编制既可以用工料单价法，又可以用综合单价法。

A．施工图预算 B．投资估算 C．招标标底 D．投标报价 E．设计概算

2、工程咨询公司参与联合承包工程的形式有。

A：工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体 B：工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商 C：承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商 D：工程咨询公司作为BOT项目的发起人和策划公司 E：工程咨询公司参与BOT项目

3、工程文件立卷排列顺序的说法中，正确的是__。A．请示在前，批复在后 B．印本在前，定稿在后 C．主件在前，附件在后

D．文字材料在前，图纸在后

E．图纸按专业排列，同类专业图纸按图号顺序排列

4、建设程序是工程项目建设过程及客观规律的反映，不按建设程序办事是导致工程质量缺陷的重要原因，常见的违背建设程序的事件包括。A：不经验收就交付使用 B：无图施工 C：无证施工 D：越级施工 E：技术交底不清

5、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括。

A：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 B：合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款

C：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

6、根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括。

A：建筑材料、建筑构配件在工程上使用 B：设备在工程上安装

C：施工单位进行下一道工序的施工 D：建设单位拨付工程款 E：建设单位进行竣工验收

7、根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有。

A：运输车辆可以不受限制地进出工地 B：施工机械在工程竣工前不得运出工地

C：承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用 D：目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用 E：后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

8、工程量清单格式应由（）等组成。A．封面 B．填表须知 C．总说明

D．分部分项工程量清单 E．检验批工程量清单

9、已知折现率>0，现金流量图如下图所示。下列说法正确的是。A：A1为现金流入

B：A2发生在第3年年初 C：A3发生在第3年年末 D：A4的流量小于A3的流量

E：若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值不相等

10、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况

E：施工技术和方案不合理

11、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，期中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施于现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

12、按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括__。A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书

D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

13、关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是__。

A．承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交赔偿意向通知

B．索赔意向通知提交后的28天内或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告

C．如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔期(一般为28天)陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求 D．持续事件影响结束后30天内承包人提出最终的索赔报告

E．工程师在收到索赔报告后，28天内给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由

14、“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有__。A．渐变原因造成的损失 B．原材料缺陷引起的损失

C．领有公共运输行驶执照的车辆损失 D．自然事件引起的损失 E．意外事故造成的损失

15、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于__。A．安全问题分析 B．成本费用分析

C．分析系统性原因引起的质量问题 D．分析比较各单位质量管理水平E．分析比较各单位质量管理水平

16、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为__。A．甲、乙公司作为合同主体不变

B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E．乙公司不能强迫丙公司履行义务

17、下列关于委托建设工程监理的说法中，正确的有。

A：工程总承包模式下，建设单位宜分阶段委托监理单位监理 B：施工总承包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

C：项目总承包管理模式下，建设单位一般应委托一家监理单位监理 D：平行承发包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

E：平行承发包模式下，建设单位可以委托一家或多家监理单位监理

18、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有。A：增加劳动力和施工机械的数量 B：改进施工工艺和施工技术 C：采用更先进的施工机械 D：改善外部配合条件 E：采用工程分包方式

19、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析 20、监理规划的审核需要__。A．监理单位的技术主管部门进行内部审核 B．技术主管部门负责人签认 C．总监理工程师签字

D．提交给业主，由业主确认，并监督实施

E．看监理工作内容是否包括了业主委托的大部分工作任务

21、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。A：总投资收益率 B：财务内部收益率 C：利息备付率 D：财务净现值 E：资产负债率

22、综合单价法编制标底的表格有（）。A．分部分项工程费用计算表 B．措施项目价格表 C．工程量清单价格表 D．标底编制说明

E．分部分项工程工料价格计算表

23、下列属于监理规划中监理单位对工程造价控制的技术措施是。A：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 B：减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等

C：对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位 D：通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化 E：落实工程造价控制责任

24、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括__。A．有利于缩短工期 B．有利于合同管理 C．有利于投资控制

D．有利于业主选择承建单位 E．有利于质量控制

25、住宅小区的扩大初步设计“六图两书”包括__等内容。A．规划总平面图 B．道路规划图

C．工程设计概算书 D．规划说明书 E．竖向规划图