第一篇：贵州2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题
贵州2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤
销裁决模拟试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是。A：由承包商负责协调管理
B：指定分包商的违约责任由承包商承担 C：业主必须保护承包商合法利益不受侵害 D：承包商应向指定分包商收取协调管理费 E：专业监理
2、下列属于三大目标控制合同措施的是。A：调整控制人员的分工
B：选择合理的承发包模式和合同计价方式
C：要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿 D：修改技术方案加快进度 E：工程保险金
3、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5．4％．综合税率为3．41％，则该项目应缴纳的税金为万元。A：4016．45 B：4122．48 C：4361．49 D：4467．52 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
4、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由。A：发包人承担，批准顺延工期 B：承包人承担，工期不可顺延 C：承包人承担，可以顺延工期 D：发包人承担，不批准顺延工期 E：专业监理
5、下列关于代理的叙述，不正确的是__。
A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C．无权代理的法律后果由被代理人承担 D．代理人只能在代理权限内实施代理行为
6、下列机电产品必须进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格120万元人民币 C：供产品维修用的零件及部件 D：旧机电产品 E：专业监理
7、在价值工程一般工作程序中，功能评价是属于的工作内容。A：准备阶段 B：分析阶段 C：创新阶段 D：实施阶段
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
8、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理
9、工程项目质量的特点之一是质量波动大，造成质量波动大的主要原因是由于工程项目的。A：复杂性 B：单件性
C：影响因素多 D：中间产品多 E：工程变更单
10、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付__。A．合同约定设计费的60% B．双倍定金作为赔偿 C．合同约定设计费的一半 D．合同约定的全部设计费
11、【例2·单选题】在某工程时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，且该工作的完成节点为关键节点，则说明该工作。A：总时差大于零
B：自由时差小于总时差
C：与紧后工作之间的时间间隔为零 D：为关键工作 E：自我评定
12、根据《建设工程监理规范》，是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。A：工程计量 B：巡视 C：平行检验 D：旁站管理 E：工程保险金
13、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作包括。A：签订保修合同 B：审查设计概算 C：审核竣工结算款
D：分析发生索赔的原因
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
14、根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是。A：人为干扰
B：不利于施工的气候条件 C：图纸未标明的地下障碍物
D：与业主提供资料不一致的不良地质条件 E：专业监理
15、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由填写。A：监理单位、施工单位 B：施工单位、监理单位 C：设计单位、质监站 D：施工单位、质监站 E：工程变更单
16、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理
17、在工程实际的运行过程中往往造成实际进度与计划进度的偏差则在项目进度计划中应采取的措施。A：废除计划进度
B：将实际进度调整到计划进度 C：偶有偏差不足为怪
D：采用准确的监测手段不断发现问题，以及应用行之有效的进度调整方法及时解决问题 E：自我评定
18、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是__。A．建筑物
B．施工工程技术 C．施工工程款 D．工程施工行为
19、资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于日。A：3 B：5 C：7 D：14 E：工程保险金
20、下列不属于原国家质量技术监督局2000年正式发布的质量管理国家标准的是__。
A．GB/T 19000—2000 B．GB/T 19001—2000 C．GB/T 19002—2000 D．GB/T 19004—2000
21、某建设工程设备购置费为500万元，预备费90万元，建筑安装工程投资1200万元，固定资产投资方向调节税20万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元；则上述投资中属于动态投资的为__万元。A．2665 B．2645 C．75 D．55
22、依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是。A：只能向有合同关系的对方提出索赔
B：工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 C：工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 D：索赔处理应尽可能协商达成一致 E：专业监理
23、工程监理单位的服务内容不包括。A：项目保修 B：项目策划 C：设计管理
D：施工过程管理 E：工程保险金
24、工程项目建设监理实行__负责制。A．总监理工程师 B．项目法人 C．监理单位 D．项目经理
25、某项目设备工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为万元。A：4000 B：4200 C：4300 D：4420 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（第107号部令）的规定，发包价与承包价的计算方法有（）。A．工料单价法 B．综合单价法 C．预算单价法 D．概算单价法 E．实物单价法
2、不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有__。A．债务人许可债权人转让债权的 B．债权人许可债务人转让债务的 C．债权人与债务人协议变更主合同 D．债权人要求债务人履行债务 E．主债务履行期间
3、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有。A：发布招标公告是要约邀请 B：发布招标公告是要约 C：投标是要约
D：发出中标通知书是承诺 E：发出中标通知书是新要约
4、根据《建筑安装工程费用项目组成》定，施工机械使用费包括。A：机械操作人员的工资 B：大型机械设备安拆费 C：燃料动力费 D：大修理费 E：税费
5、招标控制价的编制依据包括。A：工程造价管理机构发布的工程造价信息(工程造价信息没有发布的参照市场价)B：招标文件中的工程量清单及有关要求
C：国家或省级、行业建设主管部门发布的计价定额和计价办法 D：同类工程的造价
E：建设工程设计文件及相关资料
6、在EPC模式中承包商承担的风险包括__。A．业主代表的工作失误风险 B．设计风险
C．一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力风险 D．对业主新提供数据的核查和解释风险
E．为圆满完成工程今后发生的—切困难和费用风险
7、工程网络计划的资源优化是指通过改变，使资源按照时间的分布符合优化目标。
A：工作的持续时间 B：工作的开始时间 C：工作之间的逻辑关系 D：工作的完成时间 E：工作的资源强度
8、某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第3周末及第6周末时，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示。该图表明（）。A.工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常 B.第3周末检查时预计工期拖后1周 C.第6周末检查时预计工期拖后1周
D.工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常 E.第6周末检查时工作G实际进度拖后1周
9、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权__。A．留置该工程
B．与发包人协议将该工程折价 C．直接委托拍卖公司拍卖该工程 D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
10、在采用EPC模式时，应具备以下条件__。A．有完整、足够详细的设计图纸 B．给投标人充分的资料和时间
C．业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 D．业主代表不能过分干预承包商的工作
E．业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查
11、按抽验方式分，常用的抽样检验方案有。A：标准型抽样检验方案
B：计数值标准型抽样检验方案 C：多次抽样检验方案 D：分选型抽样检验方案 E：调整型抽样检验方案
12、对于承包单位提交的施工组织设计，需报送监理单位技术负责人审查并提出意见的工程项目包括。A：一般小区室外工程
B：规模大、技术复杂的工程 C：新型结构工程 D：特种结构工程 E：临时设施工程
13、【例1·多选题】香蕉曲线比较法的作用有。A：合理安排工程项目进度计划 B：有效收集工程实际进度
C：定期比较工程项目的实际进度和计划进度 D：进行进度纠偏
E：预测后期工程进展趋势
14、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有。
A：基坑支护与降水工程 B：土方开挖工程 C：起重吊装工程 D：主体结构工程
E：模板工程和脚手架工程
15、建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括__。
A．违约责任
B．合同文件的组成和优先次序 C．保密约定 D．设计依据
E．发包人应交付的资料和文件
16、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。
A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象
17、某分部工程双代号时标网络计划如图3-59所示，该计划所提供的信息有。A：工作B的总时差为3天 B：工作C的总时差为2天 C：工作D为关键工作 D：工作E的总时差为3天 E：工作G的自由时差为3天
18、Partnering模式的特征主要表现在__。A．出于自愿 B．长期协议
C．高层管理的参与 D．信息的开放性
E．Partnering协议不是法律意义上的合同
19、阶段性设计进度计划包括（）。A．设计准备工作进度计划 B．初步设计工作进度计划 C．设计总进度计划
D．施工图设计工作进度计划 E．设计作业进度计划
20、项目监理机构组织结构设计中，管理层次中的中间控制层包括。A：决策层 B：协调层 C：操作层 D：执行层 E：指导层
21、在施工合同中，__的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订 B．招标人与投标人串通签订 C．施工企业的违约责任明显过高 D．建设单位的违约责任明显过高 E．约定的质量标准低于强制性标准
22、ISO质量管理体系的质量管理原则包括。A：以顾客为关注焦点 B：顾客作用 C：全员参与 D：过程方法 E：持续改进
23、在工程项目进度控制计划系统中，由建设单位负责编制的计划表包括。A：工程项目进度平衡表 B：年度计划形象进度表 C：年度建设资金平衡表
D：项目动用前准备工作计划表 E：工程项目总进度计划表
24、单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格之外，还包括。A：质量控制资料完整
B：所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整
C：主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定 D：施工操作依据、检查记录完整 E：观感质量验收符合要求
25、【例5·多选题】已知网络计划中工作A有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作A的持续时间为9天。则工作A。A：总时差为3天 B：自由时差为0天 C：总时差为2天 D：自由时差为2天
E：与紧后工作时间间隔分别为0天和3天
第二篇：四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题
四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试
题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、Project Controlling与Partnering模式的共同之处是__。A．信息共享 B．不能独立存在 C．长期协议 D．协调机制
2、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为__元。A．1000 B．2000 C．3000 D．4000
3、对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，要求予以修复。A：建设单位 B：施工单位 C：使用单位 D：责任单位 E：工程保险金
4、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。
A：提交工程师决定
B：提交争端裁决委员会决定 C：诉讼 D：仲裁 E：专业监理
5、在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且__，从而难以实现工程预定的目标。A．采取纠偏措施是不可能的 B．采取纠偏措施是不经济的 C．偏差可能有累积效应
D．不能降低偏差的严重程度
6、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由__发布。A．国务院建设行政主管部门 B．国家技术监督局
C．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D．工商管理部门
7、【例2·单选题】设计招标应采用方式进行招标。A：公开 B：邀请 C：议标
D：设计方案竞选 E：专业监理
8、关于设计招标，下列说法错误的是。
A：设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B：一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段
C：设计招标应采用设计方案竞选的方式
D：设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 E：专业监理
9、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止
D：中标通知书发出 E：专业监理
10、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致
B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理
11、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。A：合同价格内的暂列金额 B：预留的部分工程预付款 C：业主的履约保证金
D：预留承包商的部分应得工程款 E：专业监理
12、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担
B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担
D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理
13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。A：发包人严重拖欠工程进度款 B：发包人拖延组织工程竣工验收 C：发包人拒绝支付工程竣工结算款
D：发包人指令使用质量不合格的建筑材料 E：专业监理
14、主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验。A：施工控制测量成果报验表 B：分部工程报验表 C：工程复工令 D：报验、报审表 E：工程保险金
15、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定
16、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是。
A：虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格 B：虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性 C：由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效
D：由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间 E：专业监理
17、矩阵式监理组织形式的优点是。A：目标控制职能分工明确 B：权力集中、隶属关系明确 C：加强了各职能部门横向联系 D：纵横向协调工作量小 E：工程保险金
18、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是。A：④⑤②①③ B：④⑤①②③ C：⑤②①③④ D：⑤①②④③
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。A：2013年5月15日 B：2013年5月16日 C：2013年5月30日 D：2013年5月31日 E：专业监理
20、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。A：卖方 B：买方 C：运输方 D：买卖双方 E：专业监理
21、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由__。A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延
23、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程 C：利用外商援助资金的工程
D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：工程保险金
24、开标时判定为无效的投标文件，应当。A：不再进入评标 B：在初评阶段淘汰 C：在详评阶段淘汰 D：在定标阶段淘汰 E：专业监理
25、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是。A：工料单价法 B：综合单价法 C：全费用单价法 D：实物单价法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、按建设部令第107号规定，__的编制既可以用工料单价法，又可以用综合单价法。
A．施工图预算 B．投资估算 C．招标标底 D．投标报价 E．设计概算
2、工程咨询公司参与联合承包工程的形式有。
A：工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体 B：工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商 C：承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商 D：工程咨询公司作为BOT项目的发起人和策划公司 E：工程咨询公司参与BOT项目
3、工程文件立卷排列顺序的说法中，正确的是__。A．请示在前，批复在后 B．印本在前，定稿在后 C．主件在前，附件在后
D．文字材料在前，图纸在后
E．图纸按专业排列，同类专业图纸按图号顺序排列
4、建设程序是工程项目建设过程及客观规律的反映，不按建设程序办事是导致工程质量缺陷的重要原因，常见的违背建设程序的事件包括。A：不经验收就交付使用 B：无图施工 C：无证施工 D：越级施工 E：技术交底不清
5、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括。
A：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 B：合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行
6、根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括。
A：建筑材料、建筑构配件在工程上使用 B：设备在工程上安装
C：施工单位进行下一道工序的施工 D：建设单位拨付工程款 E：建设单位进行竣工验收
7、根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有。
A：运输车辆可以不受限制地进出工地 B：施工机械在工程竣工前不得运出工地
C：承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用 D：目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用 E：后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地
8、工程量清单格式应由（）等组成。A．封面 B．填表须知 C．总说明
D．分部分项工程量清单 E．检验批工程量清单
9、已知折现率>0，现金流量图如下图所示。下列说法正确的是。A：A1为现金流入
B：A2发生在第3年年初 C：A3发生在第3年年末 D：A4的流量小于A3的流量
E：若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值不相等
10、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况
E：施工技术和方案不合理
11、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，期中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施于现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏
C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用
12、按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括__。A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书
D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书
13、关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是__。
A．承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交赔偿意向通知
B．索赔意向通知提交后的28天内或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告
C．如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔期(一般为28天)陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求 D．持续事件影响结束后30天内承包人提出最终的索赔报告
E．工程师在收到索赔报告后，28天内给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由
14、“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有__。A．渐变原因造成的损失 B．原材料缺陷引起的损失
C．领有公共运输行驶执照的车辆损失 D．自然事件引起的损失 E．意外事故造成的损失
15、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于__。A．安全问题分析 B．成本费用分析
C．分析系统性原因引起的质量问题 D．分析比较各单位质量管理水平E．分析比较各单位质量管理水平
16、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为__。A．甲、乙公司作为合同主体不变
B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E．乙公司不能强迫丙公司履行义务
17、下列关于委托建设工程监理的说法中，正确的有。
A：工程总承包模式下，建设单位宜分阶段委托监理单位监理 B：施工总承包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理
C：项目总承包管理模式下，建设单位一般应委托一家监理单位监理 D：平行承发包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理
E：平行承发包模式下，建设单位可以委托一家或多家监理单位监理
18、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有。A：增加劳动力和施工机械的数量 B：改进施工工艺和施工技术 C：采用更先进的施工机械 D：改善外部配合条件 E：采用工程分包方式
19、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。
A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小
B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力
D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析 20、监理规划的审核需要__。A．监理单位的技术主管部门进行内部审核 B．技术主管部门负责人签认 C．总监理工程师签字
D．提交给业主，由业主确认，并监督实施
E．看监理工作内容是否包括了业主委托的大部分工作任务
21、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。A：总投资收益率 B：财务内部收益率 C：利息备付率 D：财务净现值 E：资产负债率
22、综合单价法编制标底的表格有（）。A．分部分项工程费用计算表 B．措施项目价格表 C．工程量清单价格表 D．标底编制说明
E．分部分项工程工料价格计算表
23、下列属于监理规划中监理单位对工程造价控制的技术措施是。A：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 B：减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等
C：对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位 D：通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化 E：落实工程造价控制责任
24、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括__。A．有利于缩短工期 B．有利于合同管理 C．有利于投资控制
D．有利于业主选择承建单位 E．有利于质量控制
25、住宅小区的扩大初步设计“六图两书”包括__等内容。A．规划总平面图 B．道路规划图
C．工程设计概算书 D．规划说明书 E．竖向规划图
第三篇：湖南省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题
湖南省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试
题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、绘制控制图的目的是。A：确定质量分布中心位置
B：分析判断生产过程是否处于稳定状态 C：检查质量分布的离散程度 D：判断实际生产过程能力 E：工程变更单
2、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A．15 B．30 C．45 D．60
3、【例1·单选题】影响建设工程进度的不利因素很多，其中因素是最大的干扰因素。A：人为 B：技术
C：地质与气象
D：设备、材料及配件 E：自我评定
4、假定某投资项目的现金流量如表(表3—2)，基准收益率为10％，则项目的财务净现值为万元。A：48．14 B：76．24 C：83．87 D：111．97 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
5、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求。A：资源有限条件下的最短工期安排 B：资源均衡使用条件下的最短工期安排 C：资源使用最少条件下的合理工期安排 D：工程总成本最低条件下的资源均衡安排 E：自我评定
6、【例2·单选题】在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。
A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间 B：确定各单位工程的开工及交工动用日期 C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志 D：确定、季、月工程量及形象进度 E：自我评定
7、为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行招标由中标的设计单位承担该任务。A：勘察
B：施工图设计 C：技术设计 D：初步设计 E：专业监理
8、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A：一年 B：三年 C：五年 D：十年
E：工程保险金
9、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它。A：具有强制性质
B：提供了详细的质量控制细节 C：属于保密文件
D：涉及的内容只针对顾客 E：工程变更单
10、由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担。A：采购方 B：代运方 C：供货方
D：采购方和供货方共同 E：专业监理
11、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列不属于其他项目费的组成的是。A：暂列金额 B：暂估价 C：脚手架费 D：计日工
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
12、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。A：供货商
B：铁路运输部门 C：监理工程师
D：供货商和铁路运输部门 E：专业监理
13、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定
14、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是。
A：投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小 B：投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益 C：投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标 D：投资回收期宜从项目建设开始年算起 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为天。流水节拍(单位：天)A：17 B：20 C：23 D：24 E：自我评定
16、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。美元兑人民币的汇率为6．85，则该进口设备的到岸价为万元人民币。A：1435．00 B：1460．08 C：1483．03 D：1505．27 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金
18、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应要求承包单位向供货方索取，用于证明其质量符合要求。A：质量计划 B：质量文件 C：质量信息 D：质量手册 E：工程变更单
19、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送备案。A：建设单位 B：建设单位代表 C：监理工程师 D：设计单位 E：工程变更单
20、监理例会的参加人一般不要求__参加。A．总监理工程师代表 B．承包商项目经理 C．专业监理工程师 D．建设单位负责人
21、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为。A：已经成立
B：完备形式后成立 C：效力待定 D：未成立 E：专业监理
22、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或。A：要求补充材料 B：见证取样试验 C：专家分析论证 D：退回重新报审 E：工程变更单
23、【例1·单选题】下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。A：投资总额2000万元的学校工程
B：投资总额2000万元的科技、文化工程 C：投资总额2000万元的社会福利工程 D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程 E：工程保险金
24、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金
25、被转移者往往能较好地进行损失控制，这是的优点。A：风险回避 B：损失控制 C：非保险转移 D：风险自留 E：工程保险金
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、导致非计划性风险自留的原因主要有__。A．缺乏风险意识 B．风险识别失误
C．已建立非基金储备 D．有母公司保险 E．期望损失不严重
2、下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有。A：机械折旧费 B：机械大修理费 C：机械经常修理费
D：大型机械进场及安拆费 E：机械操作人员工资
3、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏
C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用
4、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括。
A：工程所需清理费
B：由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 C：工程本身的损害
D：承包方造成的人员伤亡损失 E：承包人施工机械的停工损失
5、建设工程监理的作用主要表现为。
A：有利于加强对监理企业资质和个人执业的市场准入实施双重控制 B：有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 C：有利于规范工程建设参与各方的建设行为 D：有利于提高建设工程投资决策科学化水平E：有利于实现建设工程投资效益最大化
6、影响进度的因素包括等。A：业主因素 B：勘察设计因素 C：监理因素
D：组织管理因素 E：资金因素
7、监理工作中主要手段为。A：监理指令 B：旁站 C：巡视
D：平行检验 E：技术考核
8、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定__。
A．合同主体不变仍为甲乙两公司
B．甲公司无须征得乙公司同意，但应通知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D．丙公司承担甲公司对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务
9、工程设计专项资质划分为（）。A．建筑工程 B．建筑装饰
C．建筑安装工程 D．市政工程 E．建筑幕墙
10、根据建立健全企业信用管理制度的要求。监理单位应当建立的信用管理制度包括。
A：合同管理制度
B：项目监理机构管理制度 C：与建设单位的合作制度 D：监理服务需求调查制度 E：内部信用管理责任制度
11、【例3·多选题】需要列入施工进度计划的施工过程有。A：建造类施工过程 B：运输类施工过程 C：制备类施工过程
D：采用装配式钢筋混凝土结构建设工程的钢筋混凝土构件现场制作过程 E：结构安装中的构件吊运施工过程
12、质量记录资料的管理中，质量记录资料包括。A：施工现场质量管理检查记录资料 B：工程材料质量记录
C：施工过程作业活动质量记录资料 D：工程总分包任务分配协议 E：有关工程争议的解决条款
13、下列网络图中存在的错误有（）。A．节点重复编号 B．虚丁作多余 C．存在循环回路 D．有虚工序
E．箭尾节点号大于箭头节点号
14、设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是__。A．提供地下管线资料
B．办理法律、法规规定的批准手续 C．进行图纸会审
D．按规定办理安全生产有关手续 E．协调处理古树名木的保护工作
15、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则__。
A．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担 B．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担 C．承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励 D．如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E．如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任
16、建设工程监理规划编写的依据有__。A．批准的可行性研究报告 B．工程建设标准和规范 C．监理实施细则
D．行业的规定和政策 E．合同和信息管理方案
17、风险管理目标的确定要满足__等基本要求。A．目标的现实性 B．目标的明确性 C．目标的层次性
D．风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性 E．目标的客观性
18、工程监理企业经营活动准则中，工程监理企业要做到公平，必须做到。A：要具有丰富的经验 B：要坚持实事求是
C：要熟悉建设工程合同有关条款 D：要提高专业技术能力
E：要提高综合分析判断问题的能力
19、施工单位可以在其资质等级许可的范围内__。A．将其承接的工程转包
B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程
C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工 D．将其承接的工程合理分包
E．将其承接的工程肢解后转包给其他分包商
20、根据《建设工程质量管理条例》及相关法规，对于属于工程建设强制性标准的节能标准，以下__均应当严格遵守，未遵守相关规定的，应当按照《中华人民共和国节约能源法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规承担相关法律责任。A．建设单位 B．勘察设计单位
C．施工图设计文件审查单位 D．施工单位与监理单位 E．造价咨询单位
21、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括。A：没有按照招标文件要求提供投标担保 B：报价金额的大小写不一致 C：货物检验标准低于招标文件要求 D：货物包装方式高于招标文件要求
E：总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
22、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括（）。A．使用功能和质量要求是否得到满足 B．设备选型是否先进、适用、经济合理
C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．各专业设计之间是否协调一致
E．建设法规、技术规范要求的满足程度
23、【例2·多选题】钢结构焊接检验分类包括。A：自检 B：交检 C：专检 D：监检 E：焊接检验
24、【例4·多选题】工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔的关系为。
A：工作的自由时差一定不会超过其相应的总时差
B：工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 C：工作的自由时差有可能超过其相应的总时差
D：工作的自由时差有可能超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 E：工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔
25、监理人应及时更换有下列情形的监理人员。A：严重过失行为的
B：有违法行为不能履行职责的 C：涉嫌犯罪的
D：不能胜任岗位职责的 E：违反职业道德的
第四篇：四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题（范文）
四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试
题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、关于定金罚则的说法，正确的是。A：合同中支付的预付款可按定金处理 B：债务人履行债务后定金必须收回
C：给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金 D：收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金 E：专业监理
2、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A：由总监理工程师协调参与竣工验收各方
B：报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C：由承包人进行协调 D：由发包人进行协调 E：专业监理
3、根据《建设工程监理规范》，结合工程项目特点制定的监理工作程序中，应明确。
A：工作流程 B：控制要点 C：工作方法 D：工作内容 E：工程保险金
4、我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，其中是核心内容。A：项目法人负责制 B：招标投标制 C：工程监理制 D：合同管理制 E：专业监理
5、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款应为。
A：订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金 B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 E：专业监理
6、监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经__签字。A．有关作业人员 B．现场监理人员 C．项目负责人
D．专业监理工程师
7、刺绣“除丝线外，还用孔雀毛或马尾缠绒作线，讲求华丽效果，且绣工多为男工所任”，指的是__。A．苏绣 B．湘绣 C．粤绣 D．蜀绣
8、是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、__等方面与工程保险比较后才能得出结论。
A．风险概率、机会成本、服务质量 B．风险概率、机会成本、税收 C．机会成本、服务质量、税收 D．服务质量、税收、风险概率
9、工程质量是指工程满足需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。A：建设单位 B：设计单位 C：施工单位
D：质量监督机构 E：工程变更单
10、按照《建设工程设计合同示范文本》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人。A：不再负责处理有关设计问题 B：仍应无偿负责处理有关设计问题
C：仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更 D：仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 E：专业监理
11、【例1·单选题】下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。A：投资总额2000万元的学校工程
B：投资总额2000万元的科技、文化工程 C：投资总额2000万元的社会福利工程 D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程 E：工程保险金
12、发生工程质量问题，在施工单位收到《监理通知单》后，在的组织参与下，尽快进行质量问题调查并完成报告编写。A：建设单位 B：项目监理机构 C：质量监督机构 D：质量检测机构 E：工程变更单
13、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为。
A：甲方案 B：乙方案 C：丙方案 D：丁方案
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
14、如果招标文件规定，中标价必须是经评审的最低报价，则投标人在报价时，应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润，在计算报价时，宜。A：以预算定额为报价基础，再进行适当让利 B：以概算定额为报价基础，再适当让利 C：以市场类似项目为报价基础
D：以企业自身的技术与管理水平为报价基础 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用。A：估价法 B：分解计量法 C：均摊法 D：图纸法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。A：业主额外支付 B：工程师承担
C：承包商自行承担
D：业主与承包商协商补偿 E：专业监理
17、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计 B．设备调查 C．勘察成果
D．建筑材料配置
18、下列属于项目监理机构在施工阶段投资控制技术措施的是。A：编制资金使用计划 B：做施工记录 C：控制设计变更 D：编制工作流程图
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、【例1·单选题】在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。A：施工 B：设备采购 C：设计
D：材料采购 E：专业监理 20、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是。A：工期和经济损失均由承包人承担 B：给予经济损失补偿，不顺延合同工期 C：顺延合同工期，不补偿经济损失 D：补偿经济损失并顺延合同工期 E：专业监理
21、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于。A：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差 B：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差 C：其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差 D：其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差 E：自我评定
22、关于承担违约责任的说法，正确的是。
A：无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任 C：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任
D：因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任 E：专业监理
23、某项目建设期为2年，运营期为5年。建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。A：413．52 B：444．23 C：560．49 D：601．34 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，的划分是依专业性质、工程部位来确定的。A：单位工程 B：分部工程 C：分项工程 D：子分部工程 E：工程变更单
25、工程师对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超控、涨线)的工程；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。A：经发包人同意后计量 B：与承包人协商后计量 C：在竣工结算时计量 D：不予计量 E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、监理工程师在施工图设计阶段的监理工作有__。
A．审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告 B．对施工图进行修正
C．编写工作总结报告，整理归档监理资料
D．审核设计概算的合理性和准确性，并提出审核报告
E．对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收，并提出评估报告
2、在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。A．本工作前面的工作是紧前工作 B．本工作后面的工作是紧后工作
C．以本工作起点节点为完成节点的工作是本工作的紧前工作 D．以本工作起点节点为完成节点的虚工作是本工作的紧前工作 E．以本工作完成节点为起始节点的工作是本工作的紧后工作
3、在施工阶段，监理工程师编制资金使用计划的主要形式有__。A．按子项目划分编制的资金使用计划 B．按业主要求编制的资金使用计划 C．按时间进度编制的资金使用计划
D．按资金到位情况编制的资金使用计划 E．按承包商要求编制的资金使用计划
4、监理单位对勘察单位提出的勘察成果，重点检查其__的要求，验证其真实性、准确性。
A．是否符合委托合同
B．是否符合有关技术规范标准 C．是否符合勘察实施方案 D．是否符合监理单位 E．是否符合勘察费用
5、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
6、在图3-57所示的双代号网络计划中，等是关键工作。A：工作B B：工作C C：工作D D：工作E E：工作I
7、可以表明建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑降低功能和质量要求
B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额
C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工
8、与横道图相比，网络图具有以下主要特点。A：网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
B：通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 C：通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 D：网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整 E：比横道图直观明了
9、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有（）。A．有关部门的审批意见和设计要求
B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度
E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况
10、__情况下引起业主的损失，监理单位不承担责任。A．不可抗力
B．监理单位的过失 C．分包商违约
D．监理单位提出的索赔要求不能成立 E．承包商违约
11、下列对于建筑安装工程税金中的城市维护建设税的阐述，正确的有。A：是对所有的单位和个人征收的一种税 B：城市维护建设税的纳税基数是营业额 C：纳税地点在市区的，其适用税率为7％ D：纳税地点在市区的，其适用税率为3％ E：纳税地点在农村的，其适用税率为1％
12、【例1．多选题】阶段性设计进度计划包括。A：设计准备工作进度计划 B：初步设计工作进度计划 C：技术设计工作进度计划 D：施工图设计工作进度计划 E：年、季、月度设计进度计划
13、【例6·多选题】下列可以导致委托代理关系终止的是。A：被代理人取得或恢复民事行为能力 B：被代理人取消委托或代理人辞去委托 C：代理期限届满或代理事项完成
D：作为代理人或被代理人的法人终止 E：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
14、下列属于监理员职责的有。A：进行工程计量 B：检查工序施工结果 C：复核工程计量有关数据 D：进行见证取样
E：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况
15、【例6·多选题】在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择的关键工作作为压缩对象。A：持续时间最长
B：缩短时间对质量影响不大 C：直接费用最小 D：直接费用率最小 E：有充足备用资源
16、施工组织设计报审表需要修改时，应由总监理工程师签发书面意见退回承包单位修改后再报，重新审核，其审核的主要内容为__。A．施工组织设计(方案)是否符合施工合同要求
B．施工部署是否合理，质量保证措施是否可靠并具备针对性 C．承包单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系是否健全 D．施工组织设计是否获得总监理工程师批准
E．季节施工、专项施工方案是否可行、先进和合理
17、”建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有__。A．渐变原因造成的损失 B．原材料缺陷引起的损失
C．领有公共运输行驶执照的车辆损失 D．自然事件引起的损失 E．意外事故造成的损失
18、监理人需要完成的基本工作有。A：审查施工承包人提交的施工组织设计 B：审查施工承包人提交的施工进度计划 C：审核设计分包人资质条件
D：经委托人同意，签发工程暂停令和复工令 E：验收隐蔽工程、分部分项工程
19、【例2·多选题】监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有。
A：进行环境及施工现场条件的调查和分析 B：编制设计阶段工作计划及详细的出图计划
C：收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标 D：编制工程项目总进度计划及、季、月实施计划 E：编制工程项目前期工作计划及总进度计划 20、监理工程师应当履行的义务包括。
A：保证执业活动成果的质量．并承担相应责任 B：在规定范围内从事执业活动 C：不收受被监理单位的任何礼金
D：接受继续教育，努力提高职业水准
E：不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业
21、根据“13规范”，工程量清单的组成包括。A：分部分项工程量清单计价 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：规费项目清单 E：风险费用清单
22、潘特考夫斯基法的基本步骤包括。
A：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减 B：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加
C：将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列
D：在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距 E：在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距
23、建设工程组织平行施工时的特点包括。A：能够充分利用工作面进行施工 B：施工现场的组织管理比较简单 C：单位时间内投入的资源量成倍增加 D：劳动力及施工机具等资源能均衡使用 E：各专业工作队能够连续施工
24、在《担保法》规定的担保方式中，能作为保证人。A：公民 B：国家机关
C：企业法人的分支机构 D：企业法人的职能部门
E：经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
25、【例5·多选题】建筑工程一切险的保险期终止时间可以是之日。A：施工合同约定的竣工 B：部分工程验收合格
C：工程所有人实际占有全部工程 D：工程动工 E：保修期满
第五篇：贵州2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题
贵州2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤
销裁决试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金
2、关于合同效力的说法，正确的是。A：合同无效但仲裁条款可以有效 B：当事人不能通过约定让合同生效
C：当事人的意思是否真实不影响合同效力 D：当事人的民事权利能力对合同效力无影响 E：专业监理
3、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差__。A．均为1周
B．分别为3周和1周 C．均为3周
D．分别为4周和3周
4、进行质量管理体系评审的目的是。A：使顾客成为关注焦点 B：使过程更清晰
C：使体系能够持续改进 D：使系统方法更完善 E：工程变更单
5、【例1·单选题】根据现行规定，工程质量保证金一般是合同价款的。A：3％ B：5％
C：3％～5％ D：10％
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是。A：由供货商承担供货的全部运费
B：由采购方承担自行运到目的地所需费用 C：由供货商承担货物转运增加的保险费用 D：由采购方和供货方共同承担转运费用 E：专业监理
7、施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为。A：中标通知书、工程量清单、标准 B：合同通用条款、合同专用条款、图纸
C：投标书、合同通用条款、已标价的工程量清单 D：中标通知书、工程报价单、投标书 E：专业监理
8、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。A：接受继续教育
B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程 C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 E：工程保险金
9、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用编制设备安装工程概算。A：综合扩大单价法 B：概算指标法
C：修正概算指标法 D：预算单价法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。A：投保人和被保险人是保险合同的当事人
B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理
11、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承担。A：发包人 B：承包人 C：使用人
D：以上都不正确 E：专业监理
12、组成FIDIC合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）。A．合同专用条件 B．投标书
C．合同协议书 D．合同通用条件
13、协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的措施。A：合同 B：技术 C：经济 D：组织
E：工程保险金
14、对工程项目从开始建设至竣工投产进行统一部署的工程项目建设总进度计划，其内容包括。
A：施工图设计工作进度计划表 B：建设资金平衡表 C：工程项目进度平衡表
D：分部分项工程施工进度计划表 E：自我评定
15、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括。A：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络 B：协调合同工期与进度计划之间的关系
C：加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施
D：审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工 E：自我评定
16、由建设单位采购的主要设备由进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。
A：勘察单位、设计单位、建设单位 B：设计单位、建设单位、施工单位 C：施工单位、供货单位、项目监理机构 D：建设单位、施工单位、项目监理机构 E：工程变更单
17、FIDIC((施工合同条件》中规定的缺陷通知期，是指__的期限。A．同签字日至承包商提交结清单日 B．开工日至工程师颁发移交证书日 C．工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至颁发履约证书日
18、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。A．不可取代 B．取代 C．行使 D．承担
19、某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由__承担。A．发包人 B．工程师 C．承包人
D．发包人与承包人共同
20、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。2年末存款本息和为元。A：4160．00 B：4243．22 C：4248．99 D：4492．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
21、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。A：材料供应商和设备供应商 B：设备供应商和政府部门 C：政府部门和社会团体 D：社会团体和材料供应商 E：工程保险金
22、在可行性研究中“组建工作小组”后应当进行的是。A：编写可行性研究报告 B：项目评价
C：市场调查与预测 D：制定工作计划
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
23、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，推迟开工日期。A：承包人以书面形式通知工程师 B：工程师以书面形式通知承包人 C：承包人征得工程师同意 D：工程师征得承包人同意 E：专业监理
24、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，__。A．不应返还保留金 B．应退还一半保留金
C．应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半 D．应全部退还保留金
25、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，某分部分项工程的清单工程量为，施工方案工程量为。若该分部分项工程的直接工程费为i00万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，税金为6万元，则该分部分项工程的综合单价为元。A：38 B：44 C：57 D：66 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、【例1·多选题】美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式
C：设计一建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式
2、下列费用属于土地征用及迁移补偿费的有__。A．征地动迁费
B．土地使用权出让金 C．安置补助费 D．土地清理费 E．青苗补偿费
3、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括（）。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度
D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况
4、根据质量管理的基本原理，质量计划包含为达到质量目标、质量要求的__环节的相关内容，即PDCA循环。A．计划 B．实施 C．检查 D．处理 E．控制
5、【例1·多选题】GB／T 19000—2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理
6、设计标准的作用包括__。
A．对项目规模、内容、建造标准进行控制 B．减少设计工程量和预算工程量 C．提高设计效率
D．提高建筑物功能，降低成本
E．促进建筑工业化，装配化，加快建设速度
7、监理规划的编写依据包括。A：监理大纲 B：工程分包合同 C：工程设计文件
D：工程施工承包合同 E：工程施工组织设计文件
8、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括。A：进度款是否按规定程序支付 B：竣工工程内容是否符合合同条件 C：隐蔽验收记录是否手续完整
D：预付款支付额度是否符合合同约定 E：设计变更审查、签证手续是否齐全
9、监理工程师应对施工单位施工过程中的等工作质量进行监控。A：技术复核 B：材料取样送检 C：级配、计量 D：控制点设置 E：质量记录资料
10、在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有__。A．对勘察资料的正确性负责 B．提供设计人在现场的工作条件
C．设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 D．完成施工中出现的设计变更 E．负责设计人与承包人的工作协调
11、按照物质消耗内容分类，可将建设工程定额分为__。A．人工消耗定额 B．土建工程消耗定额 C．材料消耗定额 D．安装消耗定额 E．机械消耗定额
12、【例3·多选题】下列关于设计施工总承包合同的特点说法正确的是。A：单一的合同责任 B：固定工期、固定费用 C：增加设计变更 D：缩短建设周期 E：增加承包人的索赔
13、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件
C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装
14、建筑工程一切险自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地时生效，其保险期终止时间可以是日。A：工程动工
B：全部工程验收合格
C：工程所有人实际占有全部工程 D：施工合同约定的竣工 E：保修期满
15、根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有。A：格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务 B：订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款 C：订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动
D：发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释 E：发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释
16、在风险管理中所运用的对策一般有__等几种。A．风险回避 B．评价风险 C．损失控制 D．风险自留 E．风险转移
17、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为__。A．只减少1名招标人代表
B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 C．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 D．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家 E．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家
18、为保证施工中的各个环节相互制约，工程项目进度平衡表中需明确的内容有。A：各种设计文件交付日期 B：主要设备交付日期 C：施工单位进场日期 D：工程材料进场日期 E：水电及道路接通日期
19、建筑工程一切险的保险责任自__之时起，以先发生者为准。A．第一批工人进入保险工程工地 B．保险工程工地动工 C．双方签定施工合同 D．水电接通
E．用于保险工程的材料、设备运抵工地
20、根据下表给定逻辑关系绘制而成的某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误的是． A：节点编号有误 B：有循环回路
C：有多个起点节点 D：有多个终点节点 E：不符合给定逻辑关系
21、与横道图相比，网络图具有以下主要特点。A：网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
B：通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 C：通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 D：网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整 E：比横道图直观明了
22、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数有。A：流水节拍 B：工作面 C：流水步距 D：施工段 E：流水强度
23、在监理工作的基本表式中，《报验申请表》可用于的申报。A：开工或复工 B：施工放样检验
C：隐蔽工程检查和验收
D：分项、分部、单位工程质量验收 E：竣工验收
24、某工作的计划进度与实际进度如图4-21所示。图中表明该工作。A：在第1周内实际进度拖后 B：到第2周末拖欠5％的任务量 C：在第3周内按计划正常进行 D：在第4周前半周未按计划进行 E：到第6周末未按计划完成
25、下列所列现象中，属于工程建设进度控制合同措施的有__。A．推行CM承发包模式 B．加强索赔管理 C．加强风险管理
D．建立进度控制目标体系 E．应用电子计算机实施控制
点击咨询 