xx公司弱电系统工程施工合同

第一篇：xx公司弱电系统工程施工合同

XXX公司弱电系统工程 施 工 合 同

合同号: 甲方： 乙方：

为了按期保质保量地完成XXX公司弱电工程，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，以便共同遵守。

第01条 工程概况

1.1 工程名称：XXX公司弱电系统工程项目 1.2 工程地点：

1.3 合同总价：人民币元（￥.）（详见附后工程预算）

第02条 合同文件及解释顺序

2.1 组成合同的几项文件，是互为补充解释的，但如有模棱两可或互为矛盾之处，以下列生效时间在后的文件为准：

2.1.1 本施工合同 2.1.2 工程预算书

2.1.3 《XXX公司弱电系统工程平面布置施工图设计》中有关的设计 2.1.4 施工过程中甲乙双方达成的补充协议或往来文件

第03条 图纸和书面通知

3.1 本工程施工图纸由乙方设计,由双方确认。

3.2 合同文件为一整体,其内容互为补充,当图纸和文字发生矛盾或现场实际情况与施工图设计文件有偏差时由甲乙双方互相协调解决。在合同实施过程中,甲、乙双方的一切联系、通知均以书面为准。

第04条 承包范围

00

4.1 本合同适用于XXX公司弱电系统工程。4.2 工程内容：

4.2.1 综合布线系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。4.2.2 程控交换机系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。4.2.3 背景音乐系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。4.2.4 防雷系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。4.2.5 网络交换机系统的材料采购、安装调试、测试验收。4.2.6 机房静电地板系统的材料采购、安装。

4.2.7 闭路监控系统的材料采购、安装调试、测试验收。4.2.8 防盗报警系统的材料采购、安装调试、测试验收。

4.3 为完成本合同承包范围内的全部工程所需的人力、材料、施工设备等均由乙方负责筹备、供应和使用,除本合同另有规定外。

第05条 承包方式及工程数量

5.1 本工程以综合总价形式进行承包。5.2 工程数量详见《工程预算书》。

第06条 工程工期与工程进度计划

6.1 本工程施工工期根据甲方要求进度合理安排，在工作面提交的前提下，工期约 个工作日。乙方应在具备工作面条件下按照甲方规定的合理工期完成相应的工作量。

6.2 乙方应按合同规定的总工期，合理安排施工进度，并服从甲方安排。乙方在施工过程中应采取有效措施，在保证工程质量的前提下按时实现工程进度计划。

6.3 乙方在施工过程中如因甲方变更建设计划或对设计作重大变更不能继续施工时，报经甲方核实后工期可顺延，并以书面形式确定顺延时间，同时甲方将根据损失情况给予乙方适当的经济补偿。

第07条 材料供应及进场施工

7.1 本工程建设所需的材料由乙方自行采购、运输、保管和使用。

第08条 工程转让和分包

8.1 未经甲方同意，乙方不得将本合同或其中的任何部分转让给其它单位或个人。

8.2 本合同发包范围内的工程由乙方负责施工，除甲方指定的分包商外，本工程原则上不允许分包。如乙方认为确需分包时，必须书面报告甲方分包单位人员资质，陈述理由，经甲方审定同意后方能分包。分包合同与本合同发生抵触时，以本合同为准。

第9条 工程质量管理

9.1 乙方在合同实施过程中应加强全面质量管理。建立有效的质量检查制度。本合同生效后，乙方应及时建立质量保证体系，在施工过程中严格进行质量自检，同时，认真接受和积极配合甲方进行工程施工的质量监督。

9.2 乙方应严格按照《全国通用电气装置标准图案》建筑电气安装工程检验评定标准及布线标准进行施工，工程质量应符合相关国家验收规范的要求。

9.3 工程验收主要依据《全国通用电气装置标准图案》建筑电气安装工程检验评定标准及布线标准执行，并根据实际情况现场验收。

第10条 工程变更

10.1 甲方、乙方认为必要时，可对本合同工程提出变更要求，但所有变更必须经过甲方的同意方可实施。

10.2 发生工程变更时，工程单项价格以工程预算书为依据。当变更内容超出工程预算书范围时，工程单项价格由甲乙双方共同协商确定。

10.3 甲乙双方均不得以变更设计为理由，解除或改变合同规定的责任和义务。

第11条 工程暂停

11.1 当乙方违反合同规定，继续施工将造成严重质量事故或重大经济损失时，甲方有权下达停工指令。对此乙方不得拒绝，同时应对停工工程进行积极维护，并采取有效补救措施，争取早日复工。

11.2 这种停工引起的费用增加和工期延误，均由乙方负责。

11.3 由于工作界面问题造成乙方无法施工时，甲方应在收到乙方书面报告后2天内作出答复，停工引起的窝工费用由甲方负责。

第12条 施工现场

12.1 甲方应提供一设备间供施工使用和提供必要的施工条件(如临时用电、用水)。负责协调乙方与各相关单位的工作。

12.2 乙方在施工中应随时保持施工现场清洁，废料、垃圾和不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

12.3 工程交工验收前，乙方应拆除施工临时设施，撤退施工机械设备、保持整个现场及工程整洁，达到使甲方满意的使用状态。

12.4 若乙方未按12.2、12.3规定履行责任，则甲方有权委托他人将承包人的装备、剩余材料及其它财产觅地存放并将垃圾清除，由此所发生的费用由乙方承担。甲方可从应付乙方的任何款项中扣除，若不足时，甲方可出售乙方的财产以抵补，或依据法律从乙方处收回。

第13条 工程交工验收

当完成13.1、13.2、13.3工作后，乙方可向甲方提出交工验收申请： 13.1 承建工程按本合同(含变更设计文件)要求全部建成并能交付使用。13.2 竣工文件已按合同规定编制完成。13.3 竣工清场已按合同规定完成。

13.4 甲方须在收到乙方竣工通知后的二天内组织有关部门人员进行验收(甲方验收的合同书以甲方确认的设计方案、平面施工图及相关技术标准的有关规定为标准)，验收后一天内回复。

13.5 乙方如接到验收不合格通知后，应在七日内做出书面答复，并加以改进。

13.6 若甲方收到乙方的竣工通知后，二天内未进行验收或验收后一天内未给予答复，则视为验收合格。

第14条 工程缺陷责任期

14.1 本工程缺陷责任期为一年，从签发交工验收证书之日起计算。在缺陷责任期内、乙方应承担本工程的缺陷维护责任，正常工作日内，服务响应时间为24小时。

14.2 乙方承诺在一年的缺陷责任期内所有维护均为免费；由于设备本身质量问题引起的系统故障，由乙方免费更换设备部件。全套设备使用有严重缺陷的，乙方应负责退换。

14.3 由以下情况造成的系统故障不属于乙方的责任范围。

14.3.1 由不可抗力等自然灾害造成的系统故障。

14.3.2 由于人为的不正当使用（如：电源电压超过额定电压等）造成的系统故障。

14.3.3 由于人为破坏造成的系统故障。

第15条 工程价款拨付及结算

15.1 合同生效一个日历天内，甲方应将合同总价的40%支付给乙方。15.2 在主要线材进场施工后的一个日历天内,甲方应将合同总价的50%支付给乙方。

15.3 在工程交工验收后的七个日历天内,甲方应将所有余款支付给乙方。

第16条 安全生产和文明施工

16.1 乙方应对其全部现场作业和工作方法的适应性、稳妥性及安全性负责。

16.2 为保证安全施工，保护工地周围建筑物、居民、来往车辆和自身人员的安全，在施工过程中乙方应采取有效的防护、安全措施。

16.3 若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

16.4 施工中乙方应遵守甲方的有关安全施工及文明生产的规定，服从甲方对此提出的合理要求，并承担由此可能增加的一切费用。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力是指：在工程施工过程中，出现难以预料的人力不可抗拒的

自然灾害而给乙方造成经济损失时，乙方应在十天内提出要求补偿申请，并附损失清单，经甲方核实后给予适当补偿。

17.2 人力不可抗拒的严重自然灾害以厦门市地震、水文、气象台提供的资料为准的12级以上台风(含12级)，7级以上地震(含7级)。

17.3 如遇不可抗力的自然灾害,乙方应积极采取有效的措施, 尽可能减少由此而造成的损失,如未及时通知甲方,致使损失扩大则应对扩大的部分承担责任。

17.4 乙方在施工过程中如遇人力不可抗拒的严重自然灾害，报经甲方核实后工期可顺延，并以书面形式确定顺延时间。

第18条 环境保护

18.1 乙方在施工过程中必须遵守国家及厦门市有关环境保护的法令，由于乙方原因违反了有关环境保护法规，乙方应承担全部责任。

第19条 纳税

19.1 乙方应纳税种和税额必须按国家有关规定办理。

第20条 附则

20.1 本合同自双方签章之日起生效至工程缺陷责任期满。20.2 工程验收合格后，甲方应按合同规定按期付款。

20.3 当甲乙双方发生合同纠纷时，应本着互谅互让的精神尽量协商解决。协商不成时,按合同法有关规定执行。

20.4 本合同一式贰份，甲乙双方各壹份，具有同等法律效力。

第21条 培训

21.1 乙方负责免费为甲方培训相关系统管理人员，使之今后能承担日常的应用和维护工作。

第22条 附件

22.1 XXX公司弱电系统工程预算书；

222 XXX公司弱电系统工程平面布置施工图； 223 XXX公司弱电系统技术方案书；

甲方单位： 乙方单位： 甲方代表： 乙方代表： 开 户 行： 开 户 行： 帐 号： 联系电话： 日 期：2010年 10月 9

签约地点:

帐 号： 联系电话：

日 期：年 月日 日

第二篇：弱电工程施工合同

弱电工程施工合同

甲方：有限公司

乙方：科技有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方车间及厂区防爆监控系统工程进行施工有关事宜，签订本合同： 第一条 工程概况 工程名称：系统工程 工程地点：

工程内容：车间及厂区防爆监控。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量。第二条

工程工期：

1、开工日：2011年 月 日；竣工日：2011年 月 日。

2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。

3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条

工程质量等级

1、工程质量等级：合格 第四条

工程造价

1、该价格一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。

2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价按照合同单价中实际变更数量结算。

3、本工程总造价暂定为 万元 人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。第五条 工地考察

1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。

2、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。

3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。第六条 工期的顺延

1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。

2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担：

(1)发生下述不可抗力事件并造成工期延误的：战争、**、空中飞行物体坠落或4级以上的地震；或连续4小时以上的暴雨；或连续7天38℃以上的高温；或停电每天累计4小时；(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。(3)甲方同意顺延的其他情况。

3、乙方在以上情况发生后2日内，就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。

4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任。第七条 分包和转包

1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单。如发生变动，乙方应当提前七日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。

2、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面许可。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换。第八条 材料、设备

1、本工程的所需的全部材料，均由乙方负责，乙方应根据本合同附件一：《乙方采购材料明细》等规定进行采购。该附件作为竣工验收的标准之一。

2、对于乙方负责采购的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。

3、材料要求

(1)乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容。(2)材料规格 本工程所用材料必须符合规范和图纸及上海市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。(4)材料的地域适应性

乙方需考虑材料对内蒙古气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的变形。(5)材料的包装保护

所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护（凡需包装的材料）。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下，材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。

4、材料的运输、装卸、保管保护。

本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担，如施工现场有仓储场地，甲方可免费提供，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。第九条 工地代表及有关人员。各方代表及双方各自确定的文件签收人

甲方为： 乙方为：

2、涉及工程量、材料价格等与工程决算及索赔有关的工程施工签证单，必须由甲方代表签字或加盖甲方公章。第十条 施工

1、乙方应当在本合同签订的同时，向甲方提交施工组织设计和进度计划，经甲方确认后，方可进场施工。

2、施工现场及材料的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。

3、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承担。

4、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。

5、乙方应当确保其具备所承包工程的相应建筑业企业资质。甲方不再负责审核。

6、工程的成品保护：工程竣工验收合格且交付甲方前的成品保护均由乙方负责（对于成品的损坏由责任方负责）

7、乙方所选购的材料应符合国家相关标准要求。

8、乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，采取有效措施保持电梯前室走廊及施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，避免业主投诉或索赔。

乙方在撤场前，应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，达到能够交付购房者直至甲方满意为止，使现场和工程处于清洁和安全的状况。第十一条 已完工程量的确认

1、乙方应当在完工后五日向甲方提交已完工程量报告、材料采购供应、堆放、使用情况报告、材料采购供应计划、进度计划履行情况、延期原因分析、赶工措施等文件，甲方自收到上述全部文件后及时核算已完工程量。乙方应当为甲方审核提供便利条件。第十二条 工程款支付

1、当工程合同签订完毕后，买方支付给卖方工程总造价的35%工程款。

2、当工程线路铺设完毕后，买方支付给卖方工程总造价的35%工程款。

3、当工程完毕后，买方对工程验收合格，支付给卖方工程总造价30%工程款。第十三条 竣工验收

1、工程完工具备竣工验收条件，乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料、其中包括符合竣工备案及交付使用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料，然后，甲方组织进行验收。

2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。

3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场地移交的，甲方应当签发竣工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。第十四条 保修

自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为一年，保修期内由乙方保修并承担费用。第十五条 违约责任

1、甲方责任

甲方逾期付款的，每逾期一日，应当按同期银行贷款基准利率承担利息。工期不予顺延。

2、乙方责任

A、逾期竣工或无正当理由拒验收，每天按合同额的0.1%对违约方进行罚款。B、逾期超过10天仍不能交工的，买方可解除双方的采购合同，造成买方损失的，由乙方负责赔偿。

C、其他未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

3、其他

3.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到双方约定的中间验收部位，施工单位自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知建设单位代表参加。

3.2 工程质量符合规范要求，验收48小时后，建设单位代表不在验收记录上签字，视为建设单位代表已批准，施工单位可进行继续施工。3.3 施工单位在施工期间，建设单位有权随时对施工内容进行检查，如发现任何与合同及投标文件不一致或不符合标准的情况，可随时要求停工改正直至合格为止。如仍不能达到要求，则建设单位有权终止合同，按照施工单位违约处理。

3.4.施工单位需委派专业经验丰富的工程师到施工现场及全部施工工作应有足够的、有经验的技工进行，以便及时协商。

3.5 本工程按合同工期完工，因施工单位的原因拖延了进度，每拖延一天竣工按结算总价的千分之一给予处罚。

3.6 施工单位在施工期间必须遵守建设单位关于现场管理的一切相关规定，且无条件接受建设单位对施工质量等方面的监督管理。

3.7其他未尽事宜，待施工单位成交后，双方签订施工合同时，再另行补充签订。

第十六条

保 险

由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。第十七条

争议的解决

双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

第十八条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，双方各执二份。

甲方： 乙方： 代表人： 代表人：

签署日期： 年 月 日

附件一: 乙方采购材料明细

第三篇：弱电工程施工合同

松雅轩住宅小区弱电工程施工合同

建设方（全称）：长沙华煜投资置业有限公司（以下简称甲方）施工方（全称）：湖南万事兴电子有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就松雅轩小区整个弱电系统安装工程施工合同合作协商一致。订立本合同。

一、工程概况

工程名称：松雅轩弱电系统安装工程。

工程地点：长沙县星沙经济技术开发区东一路与特立路交汇处松雅轩住宅小区。

二、工程承包范围

承包方式：包工包料总价包干方式。

承包范围：松雅轩住宅小区1#―2#楼、及地下室车库本项目施工图纸中所涉及的弱电工程设备、材料的供货及安装及调试：（1）安保型彩色可视对讲系统；（2)电视监控系统；（3）停车场管理系统；（4）电子巡更系统；（5）背景音乐系统；（6）机房建设系统；（7）电梯三方通话系统；（8）管道桥架系统；（9）电话网络系统；（10）有线电视系统。

1、乙方在施工期间必须使用本单位的施工队伍进行施工，不得以任何形式转包给其他单位或其他项目经理。施工单位如出现有违约、转包、分包给其他单位或承包人临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，甲方有权终止施工合同，并按施工合同价的10%收取违约金，由此造成的一切经济损失，由乙方全部赔偿。

2、乙方在施工过程中提供的材料品牌和类型及主要部件必须符合设计和规范要求，材料到场必须经甲方及监理验收后才能进行制作安装，如发现不合格材料进场甲方有权追究 1 乙方因此给甲方造成的损失及相应责任，严重时有权终止合同，由此造成的损失及责任由乙方承担。

3、乙方须按甲方的要求完成上述全部工作，承包内容要求包括：材料的采购、储运、施工安装，以及未注明，但为完成本工程竣工交验所需的一切设备、材料供应等工作。

三、合同工期：

1、合同工期总日历天数 历天。开工日期：（以甲方开工令为准）；竣工日期：要在整体工程竣工之前完成。

2.工期延误

2.1、对以下原因造成竣工日期延误经甲方确认，工期顺延，具体顺延的天数一甲方书面确认为准。

（1）经双方确认的工程量发生重大变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）甲方禁止施工的；

（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

2.2、甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的，工期顺延，但不做经济补偿。2.3、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

四、质量标准

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

甲方收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

五、合同价款

1、本项目包工、包料、包质量、包进度、包安全总承包价为人民币壹佰壹拾万零捌仟元整，（小写：110.8万元）。

2、本合同价款是合同内所列所有工程内容及相关费用。

3、合同价款包括图纸所包含的全部消防系统施工、设备材料、运费、人工、保险、安装、调试、检测、质量监督、税金、施工水电、总包服务配合费。

六、工程款支付方式

1、本工程不预付工程款。

2、乙方的消防材料及设备全部进场后，经总包、监理、甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的40%。

3、乙方的工程全部竣工并经总包、监理方、甲方在收到乙方合格的结算文件三十日内完成竣工结算，并与乙方达成一致意见三十日内、甲方向乙方支付至结算总价的70%。

4、工程整体项目通过四方竣工验收，并取得竣工备案表后三十日内，甲方向乙方支付至结算总价的95%。

5.余款5%作为质保金，于工程取得竣工备案表之日起二年后30日内，向乙方一次性无息付清。

6、每次工程拨款，乙方必须出具正式发票给甲方，否则甲方可不予支付工程款。

七、本工程履约保证金

1、乙方在投标文件时缴纳的人民币壹万元，作为本工程履约保证金

2、本工程按合同约定的要求竣工、乙方未有任何违约责任且工程按期完成无质量问题，经验收合格工程交付甲方10日内，甲方全额返还乙方工程工程履约保证金。工程履约保证金不计息。

八、材料、设备供应和工程总（分）包管理

1、乙方采购的所有工程材料设备，必须满足甲方、设计和行业规范质量等级要求且为 优等品，并严格按照现行工程报验程序报甲方和监理审查，经监理和甲方认可，且按有关法律、法规规定进行现场取样送检，合格后方可用于工程。

2、乙方应及时向甲方及监理单位提供产品合格证明和检验资料。

3、如甲方对乙方采购的材料的质量存在疑议，有提出暂停使用的权利，且进行二次送检，如送检不合格，由此发生的一切费用由乙方承担，如送检合格而由此发生的费用由甲方承担。

4、乙方必须按照甲方对工程管理的各项要求组织施工，如有违反，每发生一次，乙方向甲方支付2000元违约金。

5、乙方与建筑总包方（或其他方）处于同一施工场地，乙方应妥善保管自身工程材料，如发生丢失。责任由乙方自负。同时乙方不得损坏建筑总包方（其他方）的施工成品或半成品，如发生损坏事件，乙方按损坏成品或半成品价值的2倍赔偿。

九、甲乙双方责任、权利

（一）甲方责任、权利

1、协调乙方与参建施工各方的关系；

2、提供施工用水电口各一处，施工水电费用由乙方装表计量分摊管线损耗后按照市政部门收取的价格向甲方交纳；

（二）乙方权利、责任

1、乙方进场前 3天内提供完整的施工组织设计贰套，其中包括以下内容；（1）本工程施工依据现行国家技术规范、质量验收标准；（2）施工方案；

（3）拟安排在每一施工阶段，区段现场作业人员，管理人员的数量；（4）乙方管理人员的通讯方式；

（5）乙方在现场项目经理、技术负责人的资格证书复印件；（6）乙方提供营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件；（7）施工进度表；

（8）乙方保证期施工方案为科学分析、合理设计、符合工程建设需要的方案，并负责完善、完成与土建工程、安装工程、装饰工程界面的收头处理，负责消除规范允许的前到工序的误差。负责完成保证施工协调和使用功能而必要完成的工作的费用。

2、对不合理的工程设计，有提出合理化建议并要求修改的权利；与设计单位协商后出设计变更。

3、按设计图纸、施工规范、施工组织设计及其他专项方案施工，满足规范及设计要求，确保工程质量。

4、负责施工自身安全管理，杜绝事故发生，承担因自身原因造成的安全事故责任。因乙方原因造成工程质量事故返工工程，其费用由乙方自理，给甲方造成其他经济损失的，乙方承担全部赔偿责任。

十、安全文明施工

1、乙方应按有关规定采取严格的安全施工措施，且安全文明施工、环保卫生费用已包含在承包范围内，施工中一切安全事故均由乙方承担。

2、乙方负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中施工全部人员的安全，甲方不承担乙方单位或其他人员的伤亡或补偿责任。

3、乙方负责在需要的时间、地点，根据有关部门要求或现场情况，在本工程施工范围内自费提供和维护所有的灯泡、护栏、警卫信号和警卫，以及对本工程进行保护或为公共提供安全和方便。

4、乙方因违章作业、违章指挥、违反安全操作规程，甲方有权责令停工整改，待整改合格后方可继续施工，若造成经济损失。由乙方承担，工期不予顺延。

5、乙方如被行政执法部门罚款或责令停工，其罚款由乙方承担；若因此影响甲方声誉，甲方有权向乙方索赔。

6、乙方若有违反安全生产、文明施工的行为，视情节轻重每次乙方向甲方支付500-2000元的违约金。

十一、质量保证及保修

1、乙方对自身供应的材料及施工质量具有质量保证及保修的义务，本工程免费保修为二年。保修期从竣工验收移交甲方之日起计算。保修期间的施工质量问题，乙方未能在保修期满之前解决，则即使保修期满也不能免除乙方的保修责任。同时甲方有权利拒绝支付保质金，直至乙方完成保修责任。

2、工程竣工验收交付后，甲方委托物业公司负责工程保修联系工作。后期维护、保修由乙方与物业公司直接联系，乙方应服从物业公司安排，做好维修工作。

3、甲方或甲方委托的物业管理单位就某一维修项目累计达三次通知（电话或其他联系方式）乙方或在乙方接到甲方通知后24小时内，乙方仍未到现场维修，则甲方或甲方委托的物业管理单位有权利自行安排其他单位维修并按维修费用的两倍从乙方保修金中扣除。

4、在保修期满后，乙方须得到物业管理单位书面确认没有质量问题后，甲方方予结算保修金。

十二、工作配合及管理

1、本工程实行监理、甲方工程管理人员及甲方委托的工程监理人员同时履行各项工程管理职责，乙方必须服从甲方工程管理人员和工程监理人员的各项管理，如发生不服从工程管理的事件，乙方按2000元/次赔付甲方。

2、本工程场地内有数家施工单位在现场施工，乙方必须处理好与其它施工单位关系。乙方若与其它单位或个人发生纠纷，责任方每次须向甲方赔付5000元。

3、乙方需搭建的临时设施及材料堆放地点必须经甲方书面同意，并接受甲方的统一安排。

4、甲方指派 为驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工程进度监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

5、乙方指派 为乙方的项目经理负责合同履行，按工程进度要求组织施工，严格工艺质量管理，按期完成施工任务，及时解决现场施工的相关事宜。项目经理必须常驻施工现场。经甲方同意，乙方方可更换项目经理。

十三、其它约定

1、在本工程竣工验收合格后15日内，乙方向甲方提交工程竣工图、设备使用说明、竣工资料等一份。同时乙方免费培训甲方（或甲方委托的物业管理单位）2-3名工作人员，直至其能正确使用各项机械设备。

2、甲方通知乙方开工后3日历天内，乙方主要机械设备和管理班子成员必须进驻施工现场，否则视为乙方违约，从第4日起，乙方按2000元/天赔付甲方违约金，逾期7日历天，甲方可单方面终止本合同。乙方应确保安全交工，工期延误1日历天，乙方按2000元/天赔付甲方违约金，逾期7日历天，甲方可单方面终止本合同，没收全额履约保证金，同时乙方应无条件退场，已施工工程款按照50%结算予乙方。

3、工程竣工验收前，乙方必须将自身施工的机械（设备）、剩余工程材料等全部清退出施工现场，否则甲方可不组织验收，工期不予顺延；同时甲方可强行安排清理，并按照清理费用的2倍从乙方工程结算款中扣除。

4、乙方必须按时参加甲方组织的各类技术会议、协商会议，如乙方未经甲方同意缺勤，则按500元/次赔付甲方。

5凡乙方支付甲方的各项违约金、水电费、甲供材料款均从乙方当期工程款中扣除。

6、本合同在履行期间，双方发生争议时，双方应及时交流、沟通，友好协商解决，不得影响工程进度如协商未果，可以向本工程所在地法院提出诉讼。

7、本合同一式六份，甲方执四份，乙双执二份，双方签字盖章、后即生效，保修期满、工程款支付完毕合同自动解除。

8.其他未尽事宜，双方另行签订补充协议（补充协议与原合同具有同等法律效力）以下无正文）

建设方：

(盖章)（法定代表人（代理人）：

开户行:

账 号：

日 期: 年 月

施工方 盖章)法定代表人（代理人）：开户行: 账 号：

日 期: 年 月 8

日日

第四篇：弱电工程施工合同

弱电工程施工合同

合同号:（J20110047)

甲方：

乙方：

为了按期保质保量地完成“XX”弱电工程，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，以便共同遵守。

第01条 工程概况

1.1 工程名称：“XX”弱电系统工程项目

1.2 工程地点：宜昌市云集路与沿江大道交汇处

1.3 合同总价：人民币元(￥65万元)(详见附后工程预算)

第02条 合同文件及解释顺序

2.1 组成合同的几项文件，是互为补充解释的，但如有模棱两可或互为矛盾之处，以下列生效时间在后的文件为准：

2.1.1 本施工合同

2.1.2 工程预算书

2.1.3 《XX弱电系统工程平面布置施工图设计》中有关的设计

2.1.4 施工过程中甲乙双方达成的补充协议或往来文件

第03条 图纸和书面通知

3.1 本工程施工图纸由乙方设计,由双方确认。

3.2 合同文件为一整体,其内容互为补充,当图纸和文字发生矛盾或现场实际情况与施工图设计文件有偏差时由甲乙双方互相协调解决。在合同实施过程中,甲、乙双方的一切联系、通知均以书面为准。

第04条 承包范围

4.1 本合同适用于XX弱电系统工程。

4.2 工程内容：

4.2.1 闭路电视监控系统的材料采购、安装调试、测试验收、人员培训。

4.2.2 可视对讲系统的材料采购、安装调试、测试验收、人员培训。

4.2.3 电子巡更系统的材料采购、安装调试、测试验收、人员培训。

4.2.4 停车场管理系统的材料采购、安装调试、测试验收、人员培训。

4.2.5 门禁控制系统的材料采购、安装调试、测试验收、人员培训。

4.3 为完成本合同承包范围内的全部工程所需的人力、材料、施工设备等均由乙方负责筹备、供应和使用,除本合同另有规定外。

第05条 承包方式及工程数量

5.1 本工程以综合总价形式进行承包。

5.2 工程数量详见《工程预算书》。

第06条 工程工期与工程进度计划

6.1 本工程施工工期根据甲方要求进度合理安排，在工作面提交的前提下，工期为80 个工作日。乙方应在具备工作面条件下按照甲方规定的合理工期完成相应的工作量。

6.2 乙方应按合同规定的总工期，合理安排施工进度，并服从甲方安排。乙方在施工过程中应采取有效措施，在保证工程质量的前提下按时实现工程进度计划。

6.3 乙方在施工过程中如因甲方变更建设计划或对设计作重大变更不能继续施工时，报经甲方核实后工期可顺延，并以书面形式确定顺延时间，同时甲方将根据损失情况给予乙方适当的经济补偿。

第07条 材料供应及进场施工

7.1 本工程建设所需的材料由乙方自行采购、运输、保管和使用。

第08条 工程转让和分包

8.1 未经甲方同意，乙方不得将本合同或其中的任何部分转让给其它单位或个人。

8.2 本合同发包范围内的工程由乙方负责施工，除甲方指定的分包商外，本工程原则上不允许分包。如乙方认为确需分包时，必须书面报告甲方分包单位人员资质，陈述理由，经甲方审定同意后方能分包。分包合同与本合同发生抵触时，以本合同为准。

第9条 工程质量管理

9.1 乙方在合同实施过程中应加强全面质量管理。建立有效的质量检查制度。本合同生效后，乙方应及时建立质量保证体系，在施工过程中严格进行质量自检，同时，认真接受和积极配合甲方进行工程施工的质量监督。

9.2 乙方应严格按照《全国通用电气装置标准图案》建筑电气安装工程检验评定标准及布线标准进行施工，工程质量应符合相关国家验收规范的要求。

9.3 工程验收主要依据《全国通用电气装置标准图案》建筑电气安装工程检验评定标准及布线标准执行，并根据实际情况现场验收。

第10条 工程变更

10.1 甲方、乙方认为必要时，可对本合同工程提出变更要求，但所有变更必须经过甲方的同意方可实施。

10.2 发生工程变更时，工程单项价格以工程预算书为依据。当变更内容超出工程预算书范围时，工程单项价格由甲乙双方共同协商确定。

10.3 甲乙双方均不得以变更设计为理由，解除或改变合同规定的责任和义务。

第11条 工程暂停

11.1 当乙方违反合同规定，继续施工将造成严重质量事故或重大经济损失时，甲方有权下达停工指令。对此乙方不得拒绝，同时应对停工工程进行积极维护，并采取有效补救措施，争取早日复工。

11.2 这种停工引起的费用增加和工期延误，均由乙方负责。

11.3 由于工作界面问题造成乙方无法施工时，甲方应在收到乙方书面报告后2天内作出答复，停工引起的窝工费用由甲方负责。

第12条 施工现场

12.1 甲方应提供一设备间供施工使用和提供必要的施工条件(如临时用电、用水)。负责协调乙方与各相关单位的工作。

12.2 乙方在施工中应随时保持施工现场清洁，废料、垃圾和不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

12.3 工程交工验收前，乙方应拆除施工临时设施，撤退施工机械设备、保持整个现场及工程整洁，达到使甲方满意的使用状态。

12.4 若乙方未按12.2、12.3规定履行责任，则甲方有权委托他人将承包人的装备、剩余材料及其它财产觅地存放并将垃圾清除，由此所发生的费用由乙方承担。甲方可从应付乙方的任何款项中扣除，若不足时，甲方可出售乙方的财产以抵补，或依据法律从乙方处收回。

第13条 工程交工验收

当完成13.1、13.2、13.3工作后，乙方可向甲方提出交工验收申请：

13.1 承建工程按本合同(含变更设计文件)要求全部建成并能交付使用。

13.2 竣工文件已按合同规定编制完成。

13.3 竣工清场已按合同规定完成。

13.4 甲方须在收到乙方竣工通知后的二天内组织有关部门人员进行验收(甲方验收的合同书以甲方确认的设计方案、平面施工图及相关技术标准的有关规定为标准)，验收后一天内回复。

13.5 乙方如接到验收不合格通知后，应在七日内做出书面答复，并加以改进。

13.6 若甲方收到乙方的竣工通知后，二天内未进行验收或验收后一天内未给予答复，则视为验收合格。

第14条 工程缺陷责任期

14.1 本工程缺陷责任期为2年，从签发交工验收证书之日起计算。在缺陷责任期内、乙方应承担本工程的缺陷维护责任，正常工作日内，服务响应时间为24小时。

14.2 乙方承诺在2年的缺陷责任期内所有维护均为免费;由于设备本身质量问题引起的系统故障，由乙方免费更换设备部件。全套设备使用有严重缺陷的，乙方应负责退换。

14.3 由以下情况造成的系统故障不属于乙方的责任范围。

14.3.1 由不可抗力等自然灾害造成的系统故障。

14.3.2 由于人为的不正当使用(如：电源电压超过额定电压等)造成的系统故障。

14.3.3 由于人为破坏造成的系统故障。

第15条 工程价款拨付及结算

15.1 合同生效后，甲方按乙方当月安装进度支付实际完成工作量的50%支付给乙方进度款。

15.2 工程全部安装完毕验收合格支付到合同总价的80%，办理资料交接和竣工决算。

15.3 决算办理完毕和各种资料交接完毕七个日历天内,甲方支付到决算价的95%，留5%为质保金2年后质保期满将所有余款支付给乙方。

第16条 安全生产和文明施工

16.1 乙方应对其全部现场作业和工作方法的适应性、稳妥性及安全性负责。

16.2 为保证安全施工，保护工地周围建筑物、居民、来往车辆和自身人员的安全，在施工过程中乙方应采取有效的防护、安全措施。

16.3 若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

16.4 施工中乙方应遵守甲方的有关安全施工及文明生产的规定，服从甲方对此提出的合理要求，并承担由此可能增加的一切费用。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力是指：在工程施工过程中，出现难以预料的人力不可抗拒的自然灾害而给乙方造成经济损失时，乙方应在十天内提出要求补偿申请，并附损失清单，经甲方核实后给予适当补偿。

17.2 人力不可抗拒的严重自然灾害以宜昌市地震、水文、气象台提供的资料为准的12级以上台风(含12级)，7级以上地震(含7级)。

17.3 如遇不可抗力的自然灾害,乙方应积极采取有效的措施, 尽可能减少由此而造成的损失,如未及时通知甲方,致使损失扩大则应对扩大的部分承担责任。

17.4 乙方在施工过程中如遇人力不可抗拒的严重自然灾害，报经甲方核实后工期可顺延，并以书面形式确定顺延时间。

第18条 环境保护

18.1 乙方在施工过程中必须遵守国家及宜昌市有关环境保护的法令，由于乙方原因违反了有关环境保护法规，乙方应承担全部责任。

第19条 纳税

19.1 乙方应纳税种和税额必须按国家有关规定办理。

第20条 附则

20.1 本合同自双方签章之日起生效至工程缺陷责任期满。

20.2 工程验收合格后，甲方应按合同规定按期付款。

20.3 当甲乙双方发生合同纠纷时，应本着互谅互让的精神尽量协商解决。协商不成时,按合同法有关规定执行。

20.4 本合同一式贰份，甲乙双方各壹份，具有同等法律效力。

第21条 培训

21.1 乙方负责免费为甲方培训相关系统管理人员，使之今后能承担日常的应用和维护工作。

第22条 附件

22.1 XX工程第一期弱电系统工程预算书;

222 XX工程第一期弱电系统工程平面布置和弱电系统施工图;甲方单位：

乙方单位：

甲方代表：

开 户 行：

帐 号：

联系电话：

乙方代表：

开 户 行：

帐 号：

联系电话：

期：2011年12月20 日 6

日

第五篇：弱电工程施工合同

重庆黑海科技有限公司

合同编号：2010020

重庆黑海科技有限责任公司

弱电工程承包合同

甲 方：乙 方：地 址：地 址：电 话：电 话：联系人：联系人：传 真：传 真：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担华生园酒楼的监控工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。

第一条、工程概况

工程地点：重庆火车北站凯滨商务酒店

第二条、工程内容

按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试。

第三条、承包方式

乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、通过的方式承接本工程。

第五条、工期、货款的结算、纠纷的解决

1、乙方应于2010年月日前进场开始工程安装。

乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装。

2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。

第六条、甲乙双方的责任和义务

1、在施工过程中、若甲方的网线、电话线、折断或其他原因造成线路不通由甲方负责，乙方可协调甲方共同解决。

2、乙方负责监控、和机房建设的客户端、不负责房间客户端模块、如甲方需我方施工、45元每个点、所有产品、品牌、型号、甲乙双方以协商同意、如有异议 双方协商解决、在施工过程中甲方安排负责人配合乙方协调工作。

3、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

4、乙方应按与甲方签订合同时双方协定的点位施工，如施工中途甲方要更换点位地点、增加点位等。应与乙方协商，产生费用的应按正常施工费的两倍付与乙方。

5、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1)、提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、相关对应文档资料。

2)、乙方保证法定工作日内在现场施工。

3)、乙方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。若应甲方的原因造成乙方不能正常施工或是迟误了工期，乙方不付任何责任。

第七条、工程验收时间

乙方工程完工后七日内向甲方书面申请应组织验收，如无正当理由在七日内不组织验收乙方视为工程合格。

第八条、结算方式、合同金额

本合同总金额为：（人民币）￥23000.00元整（大写：贰万叁仟元整）

定金：贰千元整，小写2000元整，余款在竣工后一次性付清。

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

第九条、违约责任

甲方不按本合同第八条的规定支付工程款，应承担合同总额的每天千分之五的违约金；甲方的原因导致乙方误工或在合同时间内不能完成工程的乙方不承担任何责任，并甲方支付乙方每人每天50元的生活补助费。

乙方中途舍弃工程安装，乙方不遵守合同法规，应承担合同金额的百分之二十的扣款。

第十条、售后服务

1、乙方应按产品的厂家质保时间内为甲方提供质保，如果甲方产品在质保范围和质保时间内返回厂家维修时，乙方在接到甲方通知后1个工作日内（法定节假日除外）为甲方换上备用机，保证甲方能正常工作而不误工。质保范围和质保时间以外，根据双方协商费用另算。

2、乙方只责任合同以内的维护，在质保期间，甲方通知乙方上门售后时如果问题不是乙方的责任所造成的，可根据当时情况乙方可协助甲方解决问题，收费按80元每人每天计算，如不需要乙方解决的按30元一次收费。

第十一条、解决争议的方式

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

第十二条、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）：乙方（签章）：重庆黑海科技有限公司法定代表或其委托人：胡建多法定代表或其委托人：罗春松

地 址：重庆火车北站凯滨商务酒店地 址：重庆九龙坡石杨路15号9-11室 开户行账号：开户行账号：电话：***电话：***

签约时间：_________年___月___日签约地点：重庆火车北站凯滨商务酒店