索赔意向通知书

第一篇：索赔意向通知书

索赔意向通知

（供方赔通2011-001号）

合同名称： 合同编号： 供方：

说明：本表一式6份，由供方填写，监理机构审核后，随同批复意见供货方、监理机构、建

设单位各2份。

索赔申请报告

（供方赔报2011-001号）

合同名称： 合同编号： 供货单位：

说明：本表一式6份，由供货方填写，监理机构审核后，随同审核意见供货方、监理机构、建设单位各2份。篇二：工程索赔意向书

工

程

索

赔

意

向

通

知

书

工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书

致：北京大学口腔医院门诊部

北京华厦工程项目管理有限责任公司

由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。

我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：

1、施工人员窝工补偿费、进出场费。

2、设备窝工补偿费、进出场费。

3、其他相关的企业管理费、现场经费。

抄报：北京国信建业工程管理有限公司

北京中建华通建设发展有限公司 2011-10-5篇三：索赔意向通知

索 赔 意 向 通 知

（承包[ ]赔通 号）

合同名称： 合同编号：

说明：本表一式 份，由承包人填写。监理机构审签后，随同批复意见，承包人、监理机构、发包

人各1份。

索 赔 申 请 通 知

（承包[ ]赔报 号）

合同名称： 合同编号：

说明：本表一式 份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包 人各1份。

水利工程建设项目

水毁工程价款支付申请书（年 月）

（承包[ ]水毁 号）

合同名称： 合同编号：

说明：本申请书及附表一式 份，由承包人填写。监理机构审签后，作为月付款证书的附件报送发

包人批准。

水利工程建设项目

索赔项目价款月支付汇总表

（承包[ ]赔总 号）

合同名称： 合同编号： 说明：本表一式 份，由承包人依据费用索赔签认单填写。监理机构审签后，作为cb-31的附表，一同流转，审批结算时使用。

水利工程建设项目

费用索赔签认单

（监理[ ]索赔签 号）

合同名称： 合同编号：

说明：本表一式 份，由监理机构填写。各方签字后，监理机构、发包人各1份，承包人2份，办理结算时使用。

第二篇：损失索赔通知书

损失索赔通知书

NO：公司：

本公司于年月日向贵

公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品

质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；

□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。

□由其他货款中扣除

□以现金支付

顺颂

商祺！

有限公司

采购部年月日

第三篇：意向录用通知书

Logo

深圳市XXXX子有限公司

意向录用通知书

XXX 先生/小姐：

经研究您被我司 XXXX 部 XXXX 职位正式录用。请于XX月XX日XX点来我司报到，届时人力资源部将为您办理预入职手续。（注：如当天报到超过XX点，考勤将转为半天；下午超过XX点次日正式考勤），并备齐以下材料方可办理入职手续。

经与您确认，您的正式上班时间为：XXXX 年XX月XX日。

一、入职所需提交资料明细

1、一寸照片三张（彩照）；

2、身份证复印件一份；（身份证正反两面均需复印）；

3、毕业证、学位证和各项等级证书（例如：英语、计算机等）复印件各一份；

（注：应届生可先提供成绩单，3个月内提供毕业证）

4、原单位离职证明原件；

5、深圳平安银行的银行卡复印件；

6、体检表原件一份（镇级以上人民医院）；

7、社保卡复印件一份；

（如无社保卡，则需提交《数码照相回执单》一份和20元制卡费，用于办理社保卡）

8、住房公积金（针对有购买住房公积金人员）复印件一份；

9、已婚人员需提交结婚证复印件；女性均需提交《流动人口婚育证明》（已婚、未婚均需提交）； 注：国外留学人员若以国外学历为准，则须提供由大使馆出具并加盖公章的“留学回国人员证明”。

二、补充说明

1、户口可暂放所在地人才交流中心。如果你以后希望把户口调到深圳来，入职一年后可在公司申请深圳入户指标，经人事局审批后即可办理户口调动。

2、如有相关材料报到时无法提供，请提前电话。

三、声明

报到人员承诺提供的资料全部属实,并同意深圳XX公司就有关事项进行查询,如有虚假信息,愿意接受无补偿解除受聘并赔偿因此而影响公司工作无法正常开展的损失。

XX公司欢迎您的加入！

深圳市XXXX有限公司

人力资源部

第四篇：保函索赔通知书（本站推荐）

投标保函

保函编号：

开立日期: 致：（受益人名称地址）

本保函作为_________________（保函申请人）（以下简称投标人）在 号（合同号）项下向（以下简称受益人）提供__________（货物名称）招标

所需的担保文件。

我们，中国光大银行_______分（支）行，注册地，兹承诺，在收到受益人

书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证给付受益人金额为不超过rmb__________（金额大写：人民币________________元整）的款项。

1、投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件；

2、投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同；

3、合同生效后 天内，投标人未能或拒绝按照招标文件之规定提供履约保函。

本保函自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告

失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前连同本保函正本一并送达我行。

附件3 bid guarantee to:___________(beneficiary’s name and address)guarantee no._________ for bid no._________ issuing date: _________ this guarantee is hereby issued to serve as a bid guarantee of ____________(name of applicant)(hereinafter called the bidder)for bid no.__________ for the supply of __________(name of goods)to _____________(name of beneficiary)(hereinafter called the “beneficiary”).at the request of the bidder, we, china everbright bank __________ branch having our registered office at(hereinafter called the “bank”), are bound onto the beneficiary in the sum not exceeding(amount)(say only)for which payment to be made to the said beneficiary the bank binds himself by these presents, and hereby unconditionally and irrevocably guarantee to pay you immediately without recourse, up to the sum as aforesaid upon receipt of your written notification stating any of the following effects:(a)the bidder has withdrawn his bid after the time and date of the bid opening and before the expiration of its validity period;or(b)the bidder has failed to enter into contract with you after the notification of contract award;or(c)the bidder has failed to establish performance guarantee within ________(__)calendar days after the effective date of contract.it is fully understood that this guarantee takes effect on __________and expires on _________.or before the above expiry date.after the expiry date, this guarantee shall cancellation.any action of maintaining the original of this guarantee or any of its amendments shall then give no right to the beneficiary for lodging any more claims hereunder.附件4 履约保函

保函编号： 开立日期： 致：（受益人名称及地址）根据_____________________公司（以下称“供货方”）与____________公司（以

下称“买方”）于 年 月 日签定的___________号合同之要求，供货方需向买方提供

上述合同项下（货物名称）的履约保函，以保证供货方切实按照合同规定履

行义务。

我们，中国光大银行 分（支）行，注册地，应供货方的要求，兹开立以你公司为受益人的不可撤销的、金额不超过rmb（金额大写：人

民币 元整）的履约保函。

我行特此承诺：我行在收到买方声称供货方违约的书面索赔通知书后无条件地向买

方支付不超过rmb__________(金额大写：人民币___________________元整)的款项。

本保函担保的金额将随供货方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自

动递减。

本保函自____年____月___日起或者供货方收到买方银行开立的可接受的信用证

之日起生效，有效期至___年__月__日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告

失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前连同本保函正本一并送达我行。

附件5 performance guarantee to ____________(beneficiary’s name and address)guarantee no._________ for contract no._________ issuing date___________ whereas _______________________(hereinafter called “the supplier”)has undertaken to supply _____________(goods)in pursuance of the contract no._____________ dated ___________with(hereinafter called the “buyer”).and whereas it has been stipulated by the buyer in the contract that the supplier shall furnish the buyer with a bank guarantee issued by a recognized bank for the performance obligations in accordance with the contract;at the request of the supplier, we, china everbright bank __________branch having our registered office at , hereby issue our irrevocable letter of guarantee no.__________ in your favor for the total amount not exceeding ___________(say____________only).we undertake to pay you, upon your first written demand declaring that the supplier has been in default under the contract, the amount not exceeding ____________(say_____________only)as aforesaid.the amount of this letter of guarantee shall be automatically decreased in proportion to the progress of supply made by the supplier.acceptable to him,)and expire on __________, after which date this guarantee us for cancellation.any action of maintaining the original of this guarantee or any of its amendments shall then give no right to the beneficiary for lodging any more claims hereunder.us on or before _____, after which date our liabilities hereunder will cease and this guarantee will be of no further effect.附件6 预付款保函

保函编号：

开立日期：

致：（受益人名称地址）

根据 公司（以下简称“卖方）与 公

司（以下简称买方）于 年 月 日签定的 号合同，卖方向买方出售（货物名称），合同金额为rmb（金额大写：人民币 元整）。

我们，中国光大银行 分支行，注册地，应卖方的申请，兹开立以买

方为受益人，金额不超过rmb____________(金额大写：人民币__________________元整)的不可撤销的预付款保函。

我行保证,如果卖方未能向买方提供合同项下的设备/货物,我行将在收到买方的书面索赔通知书的10个银行工作日内，立即无条件偿还买方预付的上述款项,但最高不 超过rmb ______________（金额大写：人民币_____________元整）。

本保函担保的金额将随卖方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自动

递减。

本保函自买方将预付款rmb（金额大写：人民币 元整）付至卖

方在我行开立的 号帐户之日起生效。或者在预付款为分期付至的情况下，本保函将于申请人收到第一批预付款之日起生效，其项下的有效余额将与申请人实

际所收到的预付款总额相等。担保金额在任何情况下均不能超过卖方实际收到的预付款

项一致。

本保函有效期至 年____月___日为止。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失

效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前连同本保函正本一并送达我行。篇二：保函格式中文

附件一

投标保函

保函编号：

开立日期: 致：（受益人名称地址）

本保函作为_________________（保函申请人）（以下简称投标人）在 号（合同号）项下向（以下简称受益人）提供__________（货物名称）招标所需的担保文件。

我们，中国光大银行_______分（支）行，注册地，兹承诺，在收到受益人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证给付受益人金额为不超过rmb__________（金额大写：人民币________________元整）的款项。

1、投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件；

2、投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同；

3、合同生效后 天内，投标人未能或拒绝按照招标文件之规定提供履约保函。

本保函自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

附件二

履约保函

保函编号： 开立日期：

致：（受益人名称及地址）

根据_____________________公司（以下称“供货方”）与____________公司（以下称“买方”）于 年 月 日签定的___________号合同之要求，供货方需向买方提供上述合同项下

（货物名称）的履约保函，以保证供货方切实按照合同规定履行义务。

我们，中国光大银行 分（支）行，注册地，应供货方的要求，兹开立以你公司为受益人的不可撤销的、金额不超过rmb（金额大写：人民币 元整）的履约保函。

我行特此承诺：我行在收到买方声称供货方违约的书面索赔通知书后无条件地向买方支付不超过rmb__________(金额大写：人民币___________________元整)的款项。

本保函担保的金额将随供货方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自动递减。

本保函自开立之日起生效，有效期至___年__月__日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

附件三

预付款保函

保函编号：

开立日期：

致：（受益人名称地址）

根据 公司（以下简称“卖方）与 公司（以下简称买方）于

****年**月**日签定的 号合同，卖方向买方出售（货物名称），合同金额为rmb（金额大写：人民币 元整）。

我们，中国光大银行 分支行，注册地，应卖方的申请，兹开立以买方为受益人，金额不超过rmb____________(金额大写：人民币__________________元整)的不可撤销的预付款保函。

我行保证,如果卖方未能向买方提供合同项下的设备/货物,我行将在收到买方的书面索赔通知书的10个银行工作日内，立即无条件偿还买方预付的上述款项,但最高不超过rmb ______________（金额大写：人民币_____________元整）。

本保函担保的金额将随卖方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自动递减。本保函将于申请人收到第一批预付款之日起生效，其项下的有效余额将与申请人实际所收到的预付款总额相等。担保金额在任何情况下均不能超过卖方实际收到的预付款项一致。

本保函有效期至 年____月___日为止。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

附件四

付款保函

保函编号：

开立日期：

致：（受益人名称地址）

根据_____________________(以下简称“卖方”)与___________________（以下简称“买方”）签定的_______号合同，卖方向买方出售（货物名称），合同金额为rmb（金额大写：人民币）。

我们，中国光大银行 分支行，注册地，应买方的要求，兹开立以卖方为受益人，金额不超过rmb_____________（金额大写：人民币__________________元整）的不可撤销的担保函。

我行保证，在卖方向买方交付总计金额为rmb（金额大写：人民币

元整）的（货物名称）后，买方将按照上述合同条款之规定向卖方付款。

如果卖方履行了上述的合同义务，并按照合同的要求提供了买方可接受的单据，但是如买方未能在____年 月 日前按合同规定向卖方付款，我行保证在收到卖方声明买方拒绝付款的书面索赔通知、货运单据及________（其它所需单据或证明）后，在10个银行工作日之内付给卖方总额不超过rmb______________（金额大写：人民币_____________元整）的款项。

本保函担保的金额将随卖方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而自动递减。

本保函从开立日期起生效，有效期至______年 月____日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

附件五

质量保函

保函编号: 开立日期: 致:（受益人名称地址）

根据（以下简称“卖方”）与（以下简称受益人）与 年 月 日签定（工程或货物名称）合同之规定，应卖方的申请,我们，中国光大银行___________分（支）行，注册地，兹开立以___________________(以下简称“买方”)为受益人的不可撤销的质量保函,担保金额为不超过rmb_____________(金额大写：人民币_________________元整)。

我行在此保证卖方将严格执行合同有关质量条款，确保质量，并按合同规定履行其质量担保期内应尽的义务。

若卖方不能正常执行上述保证,买方有权凭索赔书及/或（机构名称）出具的鉴定证明(该证明显示卖方未能严格执行合同有关质量条款)直接向本银行要求不超过担保金额rmb_________(金额大写：人民币__________________元整)的赔偿,我行承诺向你公司支付不超过上述金额的款项。

本保函有效期自____年__月__日起至_____年__月__日失效。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回本,本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。篇三：招商银行质量保函

质量保函

保函编号： 开立日期：

受益人：东莞市金田纸业有限公司（以下简称“买方”）

地址：广东省东莞市万江区大汾金田工业区

根据 公司（以下简称卖方）2014年8月 日与买方签订的编号为 合同（以下简称“合同”）之要求，卖方须向买方提供上述合同项下（以下简称“设备”）的质量保函，以保证卖方切实按照合同规定改造上述设备的质量保证义务。

我行，有限公司（以下简称“银行”），应卖方要求，兹开立以买方为受益人的不可撤销的、金额为人民币壹佰万元整（rmb1000，000.00）的质量保函。并约定如下：当卖方示能踏实地履行其在质量保证期内的合同义务（以下简称“违约”）时，我行在收到买方在本保函有效期内通过其开户银行递交的声明卖方违约的书面索赔通知及本保函正本后10个工作日内向买方支付累计总额不超过人民币壹佰万元整（rmb1000，000.00）的担保款项。该书面索赔通知书应包括下列内容：

1、卖方没有改造合同义务；

2、违约情况的说明；

3、我方银行保函编号各日期：

4、买方请求支付的金额。

该书面索赔通知书须经买方法定代表人或其法令有权签字人签字并加盖公章，同时须经买方开户银行核实其签字盖章的真实性。本保函项下的担保金额，如分笔支付，将按每笔支付金额相应递减。

本保函自开立之日起生效，有效期至 年 月 日止。本保函项下提交的书面索赔通知书务必于本保函有效期届满之前送达我行。本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，无论正本是否退回，本保函均在到期时失效。本保函不得转让，以东莞市金田纸业有限公司为唯一受益人。

本保函适用中华人民共和国法律，发生纠纷时，双方应向我行所在地人民法院起诉。篇四：保函流程及资料

参考资料:保证担保公司工程保证担保流程及保函格式 建设工程保证担保流程

工程

投 标 保 函

保函编号：

鉴于（以下简称“投标人”）对你方的 工程进行投标并按你方要求须提供投标保函。

我方保证担保有限公司根据你方的要求和投标人的申请，愿意接受该投标人委托，作其保证人，为其向你方出具投标保函。在此，我方特向你方作出如下保证： 1．本保函为不可撤销保函，本保函担保金额为人民币(￥)整。我方在保函项下承担保证责任所赔付的最高金额不超过保函金额。2．我方提供的保证为连带责任保证。3．本保函的有效期间：自保函签发之日起生效，至投标有效期满后第28个日历天（含第28个日历天）失效； 4．在本保函的有效期间内，若发生下列任何一件事实，我方在收到你方的索赔通知书及相关证明资料后7个工作日内，经核定并依据保函约定承担保证责任：

（1）从投标截止日起到投标文件有效期满前，投标人撤回投标；

（2）投标人中标后，签订合同前，未能按招标文件的规定向你方提交履约保函；

（3）投标人中标后，未能按招标文件的规定签订合同。5．索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖公章。6．我方受本保函制约的责任是直接的、连续的，《投标保证担保条款》是本保函的组成部分，与本保函具有同等法律效力。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。保函失效后请你方将本保函交投标人退回我方注销。

保证人： 保证人地址：

邮编：

法定代表人： 电话：

签发日期： 年 月 日 传真：

项目

承包履约保函

保函编号：___________ 鉴于你方与“承包人”）就《建设工程施工承包合同》（以下简称“合同”），根据有关规定和你方的要求发包人须向你方提供承包履约保函。

我方保证担保有限公司根据有关规定及合同，愿意接受该承包人的委托，作其保证人，为其履行除预付款条款和保修条款以外的合同约定的义务，向你方提供承包履约保函，在此，我方特向你方作出如下保证：

1． 本保函为不可撤销保函，本保函担保金额为人民币）整。

保证人在保函项下累计承担保证责任赔付的最高金额不超过上述担保金额。2． 在承包人履行完毕本保证范围内的义务之前，我方承担保证责任所赔付的金额达

到上述担保金额的50%时，承包人应在收到我方关于办理补充保函的书面通知之

日起10个日历天内，办理开具补充承包履约保函手续，补充保函金额为我方承

担保证责任所赔付的金额，手续办理完毕后，我方将向你方出具补充承包履约保

函。以此类推，直至工程竣工验收合格（以竣工备案文件记载为准）后第28个

日历天（含第28个日历天）。3． 我方提供的保证为连带保证责任。4． 本保函的有效期间：自本保函签发之日起至工程竣工验收合格（以竣工备案文件

记载为准）后第28个日历天（含第28个日历天）。经保证人书面同意，本保函

有效期可以延长。

5． 在本保函有效期间内，除非合同被合法解除并得到你方和承包人的书面确认，我方不接受任何原因的退保申请。6． 在本保函有效期间内，我方在收到你方的书面索赔通知及监理单位出具的承包人

违约的证明后，经核定，在七个日历天内承担保证责任。7． 你方向我方发出的索赔通知书应由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖单

位公章。8． 我方受本保函制约的责任是直接的、连续的，《承包履约保证担保条款》是本保

函的组成部分，具有同等法律效力。9． 本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。保函失效后，请你方将本保函退回承包人交我方注销。

保证人： 保证人地址: 邮编: 法定代表人： 电话: 签发日期： 年 月 日 传真: 项目 工程款支付保函

保函编号：___________ 鉴于你方与“发包人”）就《建设工程施工承包合同》（以下简称“合同”），根据有关规定和你方的要求发包人须向你方提供工程款支付保函。

我方保证担保有限公司根据有关规定及合同，愿意接受该发包人的委托，作其保证人，为其履行合同中约定的除保修金以外的支付工程款义务，向你方提供工程款支付保函，在此，我方特向你方作出如下保证： 1．本保函为不可撤销保函，本保函担保金额为人民币）整。保证人在保函项下累计承担保证责任赔付的最高金额不超过上述担保金额。2． 发包人履行完毕本保证范围内的义务之前，我方承担保证责任所赔付的金额达到

上述担保金额的50%时，发包人应在收到我方关于办理补充保函的书面通知之日

起10个日历天内，办理开具补充工程款支付保函手续，补充保函金额为我方承

担保证责任所赔付的金额，手续办理完毕后，我方将向你方出具补充工程款支付

保函。以此类推，直至发包人未付除保修金以外合同约定的工程款与保函余额相

当之日。（保函余额不应大于发包人未付除保修金以外合同约定的工程款。）3． 我方提供的保证为连带保证责任。4． 本保函的有效期间：自本保函签发之日起至发包人付清除保修金以外合同约定的全部工程款之日止。经保证人书面同意，本保函有效期可以延长。5． 在本保函有效期间内，除非合同被合法解除并得到你方和发包人的书面确认，我方不接受任何原因的退保申请。6． 在本保函有效期间内，我方在收到你方的书面索赔通知及按合同约定的未兑付的工程款支付凭证后，经核定，在七个日历天内承担保证责任。7． 你方向我方发出的索赔通知书应由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖单

位公章。8． 我方受本保函制约的责任是直接的、连续的，《工程款支付保证担保条款》是本

保函的组成部分，具有同等法律效力。9． 本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。保函失效后，请你方将本保函退回发包人交我方注销。

保证人： 保证人地址: 邮编: 法定代表人： 电话: 签发日期： 年 月 日 传真: 在招标文件合同条款中关于工程保证担保应增加内容

关于承包履约保证担保： 1．在承包履约保函条款中：在承包人履行完毕履约保证担保范围内的义务之前，保证人承担保证责任所赔付的金额达到担保金额的50%时，承包人应在收到保证人关于办理补充保函的书面通知之日起10个日历天内，办理开具补充承包履约保函手续，补充保函金额为保证人承担保证责任所赔付的金额，手续办理完毕后，保证人应向发包人出具补充承包履约保函。以此类推，直至工程竣工验收合格（以竣工备案文件记载的竣工验收合格之日为准）后第28个日历天（含第28个日历天）。2．在违约责任条款中：若承包人未在上述期限内办理开具补充承包履约保函手续，承包人应向发包人支付违约金，违约金按照每逾期一日应办理补充保函金额的 计算，发包人有权从应付承包人的工程款中扣除。逾期不办理开具补充承包履约保函手续超过60个日历天的，发包人可以解除本合同，由此产生的一切损失由承包人承担。关于工程款支付保证担保： 1．在工程款支付保函条款中：在发包人履行完毕工程款支付保证担保范围内的义务之前，保证人承担保证责任所赔付的金额达到担保金额的50%时，发包人应在收到保证人关于办理补充保函的书面通知之日起10个日历天内，办理开具补充工程款支付保函手续，补充保函金额为保证人承担保证责任所赔付的金额，手续办理完毕后，保证人应向承包人出具补充工程款支付保函。以此类推，直至发包人未付除保修金以外合同约定的工程款与保函余额相当之日。（保函余额不应大于发包人未付除保修金以外合同约定的工程款。）2．在违约责任条款中：若发包人未在上述期限内办理开具补充工程款支付保函手续，发包人应向承包人支付违约金，违约金按照每逾期一日应办理补充保函金额的 计算。在发包人办理开具补充工程款支付保函手续前，承包人有权暂停施工，由此产生的一切损失由发包人承担。逾期不办理开具补充工程款支付保函手续超过60个日历天的，承包人可以解除本合同，由此产生的一切损失由发包人承担。篇五：银行保函范文 履约/质保金/预付款退款/保函

受益人：__________________________________ 因___________ ___（下称“保函申请人”）与你方签订了编号：_________ ___的______________（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或约定的义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）（下称“保证金额”）。_________________________

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第______种。

1、本保函有效期至_____年 ____月 _____日止。

2、__________________________________________

四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知书后 个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）、索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章;

（二）、索赔通知必须同时附有：

1、一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2、证明保函申请人违反了上述合同或协议约定的义务以及有责

任支付你方索赔金额的数据。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：

________________________________________________________

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或协法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务和责任全部消失。

七、本保函项下的合同或基础交易因受益人的过错不成立、不生效、无效、被撤销、被解除、本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（二）种方式解决。

（一）、向本行所在地的人民法院起诉。

（二）、提交中国国际经济贸易仲裁委员会（仲裁地点为上海），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消失，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期界至或提前终止之日失效。

十、本保函适用于中华人民共和国法律。

十一、其他条款：（1）、本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任全部自动消失，此后提出的如何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。

（2）、所以索赔通知我行必须在我行营业时间的到达本保函规定的地址，即每个银行营业日17:30点前，否则视为在下一个银行营业日到达。

十二、本保函自我负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

第五篇：续订《劳动合同》意向通知书

续订《劳动合同》意向通知书

编号（）姓名员工编号年月日签订的《劳动合同》将于年月日届满，拟续

订《劳动合同》。

经办人：

年月日

编号（）

续订《劳动合同》意向通知书

先生/女士：

你与本公司签订的《劳动合同》将于年月日届满，鉴于你的工作表现，本公司拟与你续订《劳动合同》。请将下面回执填好，于年月

日前，将你的意见返回。

如果同意的话，请于年月日前到人事部来续订《劳动合同》。

经办人：

年月日

编号（）

回执

于年月日收到《续订〈劳动合同〉意向通知书》，同意/不

同意公司意见，本人意见：

姓名：

年月日