第一篇:建设工程施工合同书-道路灯合同2008-13
建设工程施工合同书
(2008-13)
二零零八年 莱城大道路灯基础施工合同
甲方:格瑞公共资产运营有限公司 乙方:山东规划有限公司 监督方:工业区财政局、建设局
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同管理办法》之规定,结合工程实际的情况,特制定以下工程施工合同。
一、工程概况
1、工程名称:路灯基础施工工程
2、工程地点:城道
3、工程承包范围及内容:路灯基础及检查井工程
4、工程质量等级:合格
5、工期:2008年5 月1 日至2008年 5 月 25 日
二、工程价款及决算
1、本合同预算价款300000.00元(大写:叁拾万元整),最终价款以实际综合单价结算为准。
2、本工程执行综合单价,工程数量为:路灯基础208个,检查井208个。
3、工程竣工验收达到标准后,28天内乙方结合工程实际情况编制决算书一式四份报送甲方,甲方审计确定工程决算价,决算审查报告甲方贰份乙方贰份。
三、工程款拨付 工程合同签字后,待工程开工后付30%,竣工验收合格后付至65%,决算完成后付至95%,余5%为质保金,壹年保修期满后付清。
四、双方一般责任
1、甲方任命 李尊实
同志为该工程代表。
2、乙方任命
江亭增 同志为施工项目经理。
3、甲方责任:
甲方负责施工现场协调,负责对工程质量进度监督检查,组织施工验收、办理变更、隐蔽签证等手续,按合同拨付工程款。
4、乙方责任:
(1)负责按图纸和工程施工规范组织施工;及时申请隐蔽工程验收;工地材料的验收及保护,如有损坏、损失,照价赔偿。
(2)工程竣工未交付甲方前,乙方负责工程的成品保护工作,在此期间乙方自费予以修复管理。
五、质量保修
本工程质量保修期为壹年(指竣工验收合格后),保修期内因乙方施工质量造成的缺陷由乙方无偿进行修复,若其他原因造成的缺陷乙方可以进行修复,但甲方应支付维修费。因施工质量原因引发安全隐患的,由乙方承担赔偿责任。
六、工程验收
工程竣工后乙方向甲方申请验收,甲方接到乙方审请后28天内组织有关部门验收,逾期不验收视为工程合格,乙方报请验收日期为最后竣工日期,甲方组织验收,验收合格日期为最后竣工日期。
七、争议、违约责任
1、工程拖期:甲方原因造成工程拖期甲方每天按总价款的万分之三支付给乙方,乙方原因造成的拖期乙方每天按总价款的万分之三支付给甲方(不可抗力除外)。
2、双方在执行合同时发生争议,应在保证工期和质量的前提下,充分协商解决,协商不成可由莱芜市仲裁委员会解决。
3、其他违约按《合同法》有关规定执行。
八、本合同未尽事宜另行协商。
九、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监督方两份,双方签字盖章有效。
甲方(盖章):
法人代表或委托代理人(签字):
乙方(盖章):
法人代表或委托代理人(签字):
监督单位:
2008年5月1日
第二篇:建设工程施工合同书
合同编号:__________
建设工程施工合同书
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____年____月____日
建设工程施工合同书
发包人(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程建设地:
3、工程规模、特征:
4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-
要求。
5、预计施工工作量:
6、完成施工工作量测量方式:
7、质量标准:
第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:
1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条:合同工期
1、本工程定于于
****年**月**日竣工,总工期为
天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。
第四条:计费标准及付费方式
1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为
元,总价预计为元(大写:),总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款
%的款项,计
元;地基基础工程完成强夯工作量
%时,甲方向乙方支付工程进度款
%的款项,计
元。剩余
%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付,计
第五条:双方责任
1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件,如
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条:违约责任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承担。
3、合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延一日,应减收工程款千分之一的违约金。
第七条:其他事项
1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持
份。
甲方(公章):___
乙方(公章):___
法定代表人(签字):___
法定代表人(签字):___
___年____月____日
___年____月____日
合同编号:__________
感谢您的浏览!
下载修改即可使用
第三篇:建设工程施工合同书
建设工程施工合同书
甲方:湖北鸡笼山黄金矿业有限公司
乙方:湖北刊江建设工程有限公司
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方达到如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:湖北鸡笼山黄金矿业有限公司零星改造装饰工程。
2、工程地点:湖北鸡笼山黄金矿业有限公司厂区内。
3、工程内容:副井井架及围墙刷外墙漆和充填站改造(以该工程设计图纸为准)。
4、开工日期:2011年3月29日,工期17天,2011年4月14日竣工。
5、质量等级:参照国家房屋质量有关要求。
第二条工程价款
1、执行鄂建〖2003〗43号文颁发《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》;鄂建〖2003〗43号文颁发《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》;鄂建〖2003〗44号文颁发《湖北省建筑安装工程费用定额》,材料价格按当时黄石地区信息价进行调整,人工费调至44元/工日。
2、工程结算如按四类工程取费。
第三条工程款支付方式
工程完工,经甲方验收合格后,办理工程结算,按结算额留5%质保金后,一次性付清。
第四条双方责任
1、甲方对工程进度、工程质量进行监督检查,办理隐蔽工程记录等事项和组织验收。
2、甲方及时解决施工中甲方负责解决的问题,配合协调项目施工。
3、乙方应严格按甲方施工代表指定的工作内容施工,严格按照施工和验收规范施工,确保工程质量和工期。
4、乙方应严格执行施工安全标准乙方负责所有工人的管理、安全、劳动保护、保险及给养,如有违规行为或授权益者,概由乙方负责;如工人遇有意外或伤亡情事,无论是否在工作当中发乙方自行料理,与甲方无涉。乙方或其人员因施工之过失,造成第三者及甲方或其人员身体或财产上的损害,应负损害赔偿责任。
5、工程竣工后三天内,乙方负责向甲方提交所有应由乙方提供的记录、资料。
6、乙方对施工过程所用的物资、施工项目的安全性负责。
第五条处罚事项
1、工期每延后一天,处罚乙方壹仟元。
2、工程资料提交每延迟一天,处罚乙方壹仟元。
第六条其他事项
1、本合同一式六份,双方、各执贰份。
2、未尽事宜,由双方协调解决。
甲方:湖北鸡笼山黄金矿业有限公司乙方:湖北刊江建设工程有限公司 法人代表:法人代表:
代表人:代表人:
二〇〇九年七月二十九日
第四篇:建设工程施工合同书
建设工程施工合同书
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,在遵守平等、自愿、公平和诚实守信的基础上,甲、乙双方就本建筑工程施工事项协商一致,签订本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、工程量:工程量按完工后实际工程量结算。
三、承包形式:乙方采取的方式承包。
1、原材料(水洗砂、石子、水泥)由甲方提供;
2、水、电费由乙方承担,电费押金由甲方承担。
3、其余各项费用由乙方自行承担。
四、工程价款:乙方进场施工时,甲方向乙方按工程进度支付工程款,工程竣工验收后结清余款。
五、工程质量要求:
1、乙方必须严格按照甲方提供的工程设计图纸、在现场技术监理人员的指导下组织施工,确保工程质量要求;
2、乙方在施工时,必须配合监理人员对工程的监督。
3、当发生质量事故时,由甲方聘请技术人员现场分析,划清并落实责任,由责任方自行承担。
六、安全责任:乙方在施工过程中,施工机械(如搅拌机等)、自有或雇用的车辆(如三马子等)的安全责任由乙方承担,如发生意外事故,甲方概不承担一切责任。
甲方在施工过程中,只承担原材料供应、施工质量监督责任以及与其它有关事宜的协调工作。
七、其它条款:在施工过程中,若施工图纸、质量要求、工程量、施工期限、付款期限等如有变动,甲、乙双方协商解决。
八、本工程期限为个月,(从20年月日至20年月日止)。
九、其它未尽事谊双方协商解决。
十、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自签字之日起生效。
甲方:乙方:
签订日期:20年月日
第五篇:建设工程施工合同书
建设工程施工合同书
发包人(全称):孝感农行汉川市支行
承包人(全称):湖北刁汊湖建筑工程公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有着法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程范围
承包范围:汉川市农行分水分理处营业楼土建工程。
二、合同工期
合同工期总日历天数120天
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
三、工程质量
工程质量标准:优良
四、工程造价(合同价款)
金额:肆拾伍万捌仟伍佰玖拾伍元肆角捌分(按农行湖北省分行标准执行)
五、双方的权利和义务
1、发包方委托对本工程进行监理,监理费由发包方支付。
监理工程师姓名:职务:
发包人委托的职权:
(1)控制工程质量、进度及现场协调;
(2)工程上使用材料和施工质量的检验权;
(3)工程施工进度的检查、监督权以及工程实际竣工日期提前或搜索工程施工合同规定竣工期限的签认权;
(4)监理人有权发布开工令、停工令、复工令;
(5)工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。
2、发包人派驻的现场管理人员
姓名:职务:
姓名:职务:
职权:监督施工和监理合同的履行。
3、发包人的工作
发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成时间。
年月日前将施工所需的水电接到施工场地,并组织图纸会审设计交流。
(2)施工场地位于汉川市分水镇。
(3)由发包人委托承包人全权办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间,所需费用为元。年月日前办理建设许可证。
4、承包人工作
项目经理姓名:职务:
(1)提交履行担保证件;
(2)及时进场施工并办理施工许可相应手续。
应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。
(3)执行监理人的指示,按时完成各项承包工作。
承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的指示,按合同规定的内容和时间完成全部承包工作,除合同另有规定外,承包人应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品。
(4)办理保险
承包人应负责为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内所有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用。事故发生时,由承包人承担责任。
(5)文明施工
承包人应按国家有关规定文明施工,并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。
(6)保证工程质量
承包人应严格按施工图纸和本合同中规定的质量要求完成各项工作。
(7)保证工程施工和人员的安全
承包人应按有关规定认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,并应采取有关措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。
(8)工程维护及保修
工程未移交发包人前,承包人应负责照管和维护;工程移交后,按国家有关规定条款保修。
(9)需承包人办理的有关施工场地、交通、环卫和施工噪音等手续的,应按规定办理。
(10)施工场内的安全防护措施及发生安全事项引起责任由承包人承担。
(11)施工组织设计和工期
①承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间。
②暂停施工。
监理师认为确有必要暂停施工时,经发包方同意后,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按监理师要求停止施工,并妥善保护已完工程承包人实施监理师作出的处理意见后,应以书面形式提出复工要求,监理师应在48小时内给予答复。
(12)工期延误
因不可抗力的自然灾害导致延误的工期相应顺延。
(13)环境保护
承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章,并按规定采取必要措施保护工地及其附近的环境、免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。
六、工程质量的检查和检验
1、承包人的质量管理
承包人应建立和健全质量保证体系,在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后3天内,提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成,质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告,报送监理人审批。
2、承包人的质量检查职责
承包人应严格按有关规定和监理人的指示,对工程使用的材料和工程设备心脏工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,详细作好质量检查记录,编写工程质量报表,定期提交监理人审查。
3、监理人的质量检查权力
(1)监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供一切方便,包括监理人到施工现场或制造、加工地或合同规定的其它地方进行察看和查阅施工记录。承包人还应按监理人指示,进行现场取样试验,工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、试验报告和测量成果以及监理人进行的其它工作。监理人的检查和检验不免除承包人在合同规定应负的责任。
(2)监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时,有权要求承包人按合同规定的数量,提供试验用的材料样品和现场抽取式样。承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。
(3)对合同规定的材料和工程设备,应由监理人与承包人按商定的时间和地点共同进行检查和检验。经检查和检验合格后,才能施工。
(4)监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能时,当监理人提出要求,承包人应予提供测试设备,并协助监理人进行测试工作。
(5)监理人为检查检验工程和设备质量的需要,可要求承包人提供材料质量证明书和设备合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。
4、禁止使用不合格的材料和工程设备
工程使用的一切材料和工程设备,均应符合施工图纸规定的等级、质量标准和技术特性。监理人的工程质量的检查和检验中发现承包人使用了不合格的材料和工程设备时,可以随时发出指示,要求承包人立即改正并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。
5、不合格的工程材料和设备的处理
(1)由于承包人使用了不合格的材料和工程设备造成工程损害,监理人可以随时发出指示,要求承包人负责修复、拆除或重新采购并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
(2)若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则发包人有权委托其他承包人执行该项指标,由此增加的费用和利润以及工期延误责任,由承包人承担。
七、合同价款支付
根据形象进度分期付款,整个工程竣工验收合格后,八、工程变更
以书面变更协议或发包方签字认可为准,增减按实际结算。
九、竣工验收
1、承包人提供竣工图的约定,在工程验收前7天向发包人提供竣工图纸及相关资料。
2、中间交工程的范围和收工时间。按承包方提供的施工组织设计施工进度执行。
十、竣工结算
按图纸的有关规定验收后,按合同有关协商结算(本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%,工程保修合格后,保修金分两个付清;另,工期每延误一天罚款1000元,时间控制在一个月内)。
十一、违约、索赔和争议
十二、其它
本工程承包人不得转包他人,否则发包方有权终止合同及拒付工程款。
十三、未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
十四、本合同经甲、乙双方签字,经公证后生效。
发包方(章):承包方(章):
法定代表人(签名):法定代表人(签名):