建设工程施工合同书（精选）

第一篇：建设工程施工合同书（精选）

建设工程施工合同书

建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）

甲方建设 工程，现委托乙方承建，为明确责任，确保工程顺利，按照国家《合同法》、《建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商达成一致意见，签订本合同，以供信守。

一、工程基本概况 1.1、工程项目名称： 1.2、工程施工地点： 1.3、设计单位：

1.4、结构类型及建筑面积：

二、工程承包范围及承包形式 2.1、本工程承包范围： 2.2、承包形式：

三、甲乙双方一般责任

3.1、甲乙双方应任命或委托施工现场代表处理日常事务，所签证的材料必须符合本合同的原则，与合同条款具有同等的法律效力。

甲方代表（姓名）： 乙方代表（姓名）： 3.2、甲方责任

3.2.1、解决施工现场应具备的开工条件，水、电进入施工现场，施工场地内的主要交通干道与公共道路要接通。

3.2.2、提供工程地质资料和地下管网线路等资料。3.2.3、办理各项证件，批件的相关手续。3.2.4、提供水准点与坐标控制点位臵。3.2.5、负责组织施工图纸的答疑和交底工作。3.2.6、解决施工现场周围因工程建设引起的纠纷。

3.2.7、履行合同条款中因甲方应承担责任的全部工作内容。3.2.8、实行社会监理的工程，委托的总监理工程师行使甲方代表的权利，履行甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。

3.3、乙方责任

3.3.1、编制施工组织设计、规划施工平面布臵图。3.3.2、组织施工力量、原材料、施工机械设备的进场子。3.3.3、搭设施工场地必要的临时设施。

3.3.4、提供实际完成的工作量，编制工程进度报表和呈报工程事故报告。

3.3.5、保护建筑物周围的古树古木及文物等具有观赏和纪念意义的资源。

3.3.6、处理好施工过程中废气、废水、建筑垃圾等影响自然环境的废物。

3.3.7、文明施工，加强施工现场管理，做到工完场清，处理好建筑物周围的周边关系。

3.3.8、安全施工，主要部位及醒目的地方悬挂安全警句，严格执行操作规范、防止安全事故的发生。

3.3.9、履行合同条款中乙方应负责任的全部工作内容。

四、工程价款的结算与支付

4.1、工程结算执行现行的结算政策及规定，根据实际完成的工作量，据实办理结算后，经市工程造价审计部门审核，确定工程结算价款。

4.2、本工程的合同造价为：--------元。

4.3、双方约定合同价款的调整因素及方法：

4.4、拨款办法：参照合同价款按工程形象进度拨付。4.5、甲方拨付工程款，必须凭乙方正规的财务票据办理。具体支付方法：

① ② ③ ④ ⑤ 4.6、主体工程竣工按工程总造价拨付 %。

五、材料供应

5.1、全部建筑材料由乙方自行采购。提供材料产品合格证明和材质检验证明资料，保证材料质量符合设计和规范要求。对与设计

和规范要求不符的产品、材料。甲方有权拒绝使用。材料代换须经相关部门同意，并以书面形式通知乙方后，方可使用。

5.2、甲方所需供应材料、设备应按乙方预算计划数量供应，并向乙方提供材料、设备产品合格证明和材质检验证明资料，乙方派人与甲方代表共同验收。甲方应供应的材料、设备与设计规范不符，乙方有权拒绝验收。甲方强制要求使用其任何责任由甲方负责。

5.3、甲方供应的材料、设备的转让价款，应按乙方提供的预算价格，参照中标价的浮动幅度后结算。材料、设备的种娄、规格、质量与清单不符，由甲方负责补足缺件或重新采购。

六、工程质量等级、检验与验收

6.1、本工程质量等级定为 工程。6.2、工程质量评定标准执行国家分布发的施工及验收规范。6.3、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求，认真组织施工，随时接受甲方或质检部门的检查、检验，并为检查检验提供方便，因质量问题，承担自身责任导致返工或整改的费用。非乙方责任引起的返工和停工其费用由甲方承担。

6.4.1、工程质量实行终身负责制。工程质量检验验收合格后，又发现质量问题经有关部门签定属乙方责任，由乙方承担所发生的全部费用，并赔偿甲方的有关损失。

6.4.2、工程质量检验验收合格后，又发现质量问题，经有关部门签定属甲方责任，由甲方负责全部责任并承担因此所发生的全部费用。

6.5、工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工或整改达到约定等级，其发生的费用由乙方支付。如降低工程质量等级标准，需经双方协商解决，乙方并承担违约责任。

6.6、双方对工程质量争议，可请质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失由责任方承担。

6.7、工程质量实行优质优价，具体参照国家有关规定办理。即：省级优良工程每平方奖励 元，创荆州市优良工程每平方 元。

七、工期

7.1、开工时间： 年 月 日

7.2、竣工时间： 年 月 日，有效施工日历时间共计 天。

7.3、延期开工。乙方不能按时开工，应在约定开工日期5天前，向甲方提出书面延期理由和要求。甲方应在3日内书面予以答复，否则视为同意乙方要求。工期相应顺延。

7.4、暂停施工。在施工过程中甲方认为确有必要暂停施工，可要求乙方暂停施工，并在24小时内提出处理意见。甲方收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方由甲方承担经济损失，相应顺延工期。停工责任在乙方由乙方承担因此发生的费用。

7.5、工期延误。对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

7.5.1、工程变更及工程量增加

7.5.2、一周内，非乙方原因停水、停电，造成累计超过8小时。7.5.3、不可抗力。不可抗力的自然灾害发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并向甲方报告损失情况。因灾害发生的费用参照有关规定由双方分别承担，工期顺延。

7.5.4、合同中约定或甲方同意顺延的。

7.6、工期提前。施工中甲方需要提前竣工，乙方在保证工程质量的前提下，修订进度计划，组织赶工由甲方按有关规定的标准支付赶工措施费用。乙方自行赶工，工程提前竣工其赶工措施费用由乙方承担。

八、保修

8.1、工程保修的项目、内容、范围、期限按照国家有关规定执行。

8.2、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程，按单项工程分别计算保修期。

8.3、保修期间，乙方应在接到修理通知之日起10天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理，修理费用在保修金中扣除。非乙方原因造成返修或整改其费用由甲方承担。

8.4、保修金。建筑工程保修金按竣工结算价3%考虑。保修期满，甲方应在20天内将余款支付给乙方。不能支付可由双方补充约定。

九、争议、违约和索赔

9.1、争议。甲乙双方因合同发生争议，要求调解、仲裁、起诉的，可按协议条款的约定采用下列一种或集中方式解决。

9.1.1、要求调解。

9.1.2、向建筑工程施工合同管理机构申请仲裁。9.1.3、向有管辖权的人民法院起诉。

9.1.4、发生争议后，除出现下列情况，双方都应该继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

9.1.4.1、合同确已无法履行。9.1.4.2、双方协议停止施工。

9.1.4.3、调解要求停止施工，且为双方接受。9.1.4.4、管理机关仲裁或法院要求停止施工。

9.2、违约。甲、乙双方不按合同约定履行自己的各项义务的应承担违约责任。

9.3、违约金分别按下列标准执行。

9.3.1、无正当理由延长工期按截至合同工期十日后，开始罚款，每延长一天承担违约金 元。

9.3.2、工程质量不能达到合同约定的等级，应承担违约金 元。9.3.3、工程进度款不能按期支付，影响工程进度造成停工由甲方承担违约责任，工期顺延承担违约金 元，情节严重的参照《合同法》第二百八十六条之规定处理。

9.3.4、工程余款不能按合同结算，从应支付之日起计算利息其标准为月息 ‰，并承担违约金 元。

9.3.5、索赔。甲乙双方一方造成违约责任，对方有权要求责任方承担违约责任，并按有关规定索赔。

十、安生生产

10.1、安全施工。乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

10.2、因工程需要应提供非夜间施工使用的照明、看守、围墙和警卫等工作，因此造成的工程财产和人身伤害由乙方承担责任及所发生的费用。

十一、其它需要约定的事项

十二、合同的生效与终止

12.1、本合同协议条款自双方签定之日起生效。工程竣工，工程款支付完毕，保修期满后自然终止。

12.2、本合同一式5份。正本2份、副本3份，正副本具有同等法律效力。

发包方（章）： 承包方（章）： 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话：

第二篇：建设工程施工合同书

合同编号：__________

建设工程施工合同书

甲方：____________________

乙方：____________________

签订日期：____年____月____日

建设工程施工合同书

发包人(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程建设地：

3、工程规模、特征：

4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-

要求。

5、预计施工工作量：

6、完成施工工作量测量方式：

7、质量标准：

第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：

1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。

2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。

第三条：合同工期

1、本工程定于于

****年**月**日竣工，总工期为

天。

2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。

第四条：计费标准及付费方式

1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为

元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。

2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款

%的款项，计

元;地基基础工程完成强夯工作量

%时，甲方向乙方支付工程进度款

%的款项，计

元。剩余

%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计

第五条：双方责任

1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。

2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如

3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。

4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。

第六条：违约责任

1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。

2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。

3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。

4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。

5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。

第七条：其他事项

1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。

3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。

4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持

份。

甲方(公章)：___

乙方(公章)：___

法定代表人(签字)：___

法定代表人(签字)：___

___年____月____日

___年____月____日

合同编号：__________

感谢您的浏览!

下载修改即可使用

第三篇：建设工程施工合同书

建设工程施工合同书

甲方：湖北鸡笼山黄金矿业有限公司

乙方：湖北刊江建设工程有限公司

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方达到如下协议：

第一条工程概况

1、工程名称：湖北鸡笼山黄金矿业有限公司零星改造装饰工程。

2、工程地点：湖北鸡笼山黄金矿业有限公司厂区内。

3、工程内容：副井井架及围墙刷外墙漆和充填站改造（以该工程设计图纸为准）。

4、开工日期：2011年3月29日，工期17天，2011年4月14日竣工。

5、质量等级：参照国家房屋质量有关要求。

第二条工程价款

1、执行鄂建〖2003〗43号文颁发《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》；鄂建〖2003〗43号文颁发《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》；鄂建〖2003〗44号文颁发《湖北省建筑安装工程费用定额》，材料价格按当时黄石地区信息价进行调整,人工费调至44元/工日。

2、工程结算如按四类工程取费。

第三条工程款支付方式

工程完工，经甲方验收合格后，办理工程结算，按结算额留5%质保金后，一次性付清。

第四条双方责任

1、甲方对工程进度、工程质量进行监督检查，办理隐蔽工程记录等事项和组织验收。

2、甲方及时解决施工中甲方负责解决的问题，配合协调项目施工。

3、乙方应严格按甲方施工代表指定的工作内容施工，严格按照施工和验收规范施工，确保工程质量和工期。

4、乙方应严格执行施工安全标准乙方负责所有工人的管理、安全、劳动保护、保险及给养，如有违规行为或授权益者，概由乙方负责；如工人遇有意外或伤亡情事，无论是否在工作当中发乙方自行料理，与甲方无涉。乙方或其人员因施工之过失，造成第三者及甲方或其人员身体或财产上的损害，应负损害赔偿责任。

5、工程竣工后三天内，乙方负责向甲方提交所有应由乙方提供的记录、资料。

6、乙方对施工过程所用的物资、施工项目的安全性负责。

第五条处罚事项

1、工期每延后一天，处罚乙方壹仟元。

2、工程资料提交每延迟一天，处罚乙方壹仟元。

第六条其他事项

1、本合同一式六份，双方、各执贰份。

2、未尽事宜，由双方协调解决。

甲方：湖北鸡笼山黄金矿业有限公司乙方：湖北刊江建设工程有限公司 法人代表：法人代表：

代表人：代表人：

二〇〇九年七月二十九日

第四篇：建设工程施工合同书

建设工程施工合同书

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，在遵守平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，甲、乙双方就本建筑工程施工事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程量：工程量按完工后实际工程量结算。

三、承包形式：乙方采取的方式承包。

1、原材料（水洗砂、石子、水泥）由甲方提供；

2、水、电费由乙方承担，电费押金由甲方承担。

3、其余各项费用由乙方自行承担。

四、工程价款：乙方进场施工时，甲方向乙方按工程进度支付工程款，工程竣工验收后结清余款。

五、工程质量要求：

1、乙方必须严格按照甲方提供的工程设计图纸、在现场技术监理人员的指导下组织施工，确保工程质量要求；

2、乙方在施工时，必须配合监理人员对工程的监督。

3、当发生质量事故时，由甲方聘请技术人员现场分析，划清并落实责任，由责任方自行承担。

六、安全责任：乙方在施工过程中，施工机械（如搅拌机等）、自有或雇用的车辆（如三马子等）的安全责任由乙方承担，如发生意外事故，甲方概不承担一切责任。

甲方在施工过程中，只承担原材料供应、施工质量监督责任以及与其它有关事宜的协调工作。

七、其它条款：在施工过程中，若施工图纸、质量要求、工程量、施工期限、付款期限等如有变动，甲、乙双方协商解决。

八、本工程期限为个月，（从20年月日至20年月日止）。

九、其它未尽事谊双方协商解决。

十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效。

甲方：乙方：

签订日期：20年月日

第五篇：建设工程施工合同书

建设工程施工合同书

发包人（全称）：孝感农行汉川市支行

承包人（全称）：湖北刁汊湖建筑工程公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有着法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程范围

承包范围：汉川市农行分水分理处营业楼土建工程。

二、合同工期

合同工期总日历天数120天

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

三、工程质量

工程质量标准：优良

四、工程造价（合同价款）

金额：肆拾伍万捌仟伍佰玖拾伍元肆角捌分（按农行湖北省分行标准执行）

五、双方的权利和义务

1、发包方委托对本工程进行监理，监理费由发包方支付。

监理工程师姓名：职务：

发包人委托的职权：

（1）控制工程质量、进度及现场协调；

（2）工程上使用材料和施工质量的检验权；

（3）工程施工进度的检查、监督权以及工程实际竣工日期提前或搜索工程施工合同规定竣工期限的签认权；

（4）监理人有权发布开工令、停工令、复工令；

（5）工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

2、发包人派驻的现场管理人员

姓名：职务：

姓名：职务：

职权：监督施工和监理合同的履行。

3、发包人的工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间。

年月日前将施工所需的水电接到施工场地，并组织图纸会审设计交流。

（2）施工场地位于汉川市分水镇。

（3）由发包人委托承包人全权办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间，所需费用为元。年月日前办理建设许可证。

4、承包人工作

项目经理姓名：职务：

（1）提交履行担保证件；

（2）及时进场施工并办理施工许可相应手续。

应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。

（3）执行监理人的指示，按时完成各项承包工作。

承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作，除合同另有规定外，承包人应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品。

（4）办理保险

承包人应负责为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内所有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用。事故发生时，由承包人承担责任。

（5）文明施工

承包人应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。

（6）保证工程质量

承包人应严格按施工图纸和本合同中规定的质量要求完成各项工作。

（7）保证工程施工和人员的安全

承包人应按有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有关措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。

（8）工程维护及保修

工程未移交发包人前，承包人应负责照管和维护；工程移交后，按国家有关规定条款保修。

（9）需承包人办理的有关施工场地、交通、环卫和施工噪音等手续的，应按规定办理。

（10）施工场内的安全防护措施及发生安全事项引起责任由承包人承担。

（11）施工组织设计和工期

①承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间。

②暂停施工。

监理师认为确有必要暂停施工时，经发包方同意后，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按监理师要求停止施工，并妥善保护已完工程承包人实施监理师作出的处理意见后，应以书面形式提出复工要求，监理师应在48小时内给予答复。

（12）工期延误

因不可抗力的自然灾害导致延误的工期相应顺延。

（13）环境保护

承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，并按规定采取必要措施保护工地及其附近的环境、免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。

六、工程质量的检查和检验

1、承包人的质量管理

承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后3天内，提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成，质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。

2、承包人的质量检查职责

承包人应严格按有关规定和监理人的指示，对工程使用的材料和工程设备心脏工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编写工程质量报表，定期提交监理人审查。

3、监理人的质量检查权力

（1）监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供一切方便，包括监理人到施工现场或制造、加工地或合同规定的其它地方进行察看和查阅施工记录。承包人还应按监理人指示，进行现场取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、试验报告和测量成果以及监理人进行的其它工作。监理人的检查和检验不免除承包人在合同规定应负的责任。

（2）监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和现场抽取式样。承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。

（3）对合同规定的材料和工程设备，应由监理人与承包人按商定的时间和地点共同进行检查和检验。经检查和检验合格后，才能施工。

（4）监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能时，当监理人提出要求，承包人应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。

（5）监理人为检查检验工程和设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。

4、禁止使用不合格的材料和工程设备

工程使用的一切材料和工程设备，均应符合施工图纸规定的等级、质量标准和技术特性。监理人的工程质量的检查和检验中发现承包人使用了不合格的材料和工程设备时，可以随时发出指示，要求承包人立即改正并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。

5、不合格的工程材料和设备的处理

（1）由于承包人使用了不合格的材料和工程设备造成工程损害，监理人可以随时发出指示，要求承包人负责修复、拆除或重新采购并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（2）若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指标，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。

七、合同价款支付

根据形象进度分期付款，整个工程竣工验收合格后，八、工程变更

以书面变更协议或发包方签字认可为准，增减按实际结算。

九、竣工验收

1、承包人提供竣工图的约定，在工程验收前7天向发包人提供竣工图纸及相关资料。

2、中间交工程的范围和收工时间。按承包方提供的施工组织设计施工进度执行。

十、竣工结算

按图纸的有关规定验收后，按合同有关协商结算（本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%，工程保修合格后，保修金分两个付清；另，工期每延误一天罚款1000元，时间控制在一个月内）。

十一、违约、索赔和争议

十二、其它

本工程承包人不得转包他人，否则发包方有权终止合同及拒付工程款。

十三、未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

十四、本合同经甲、乙双方签字，经公证后生效。

发包方（章）：承包方（章）：

法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：