第一篇:道路照明建设工程施工合同书
道路照明工程施工合同书
发包方:市建设局(以下简称甲方)
承包方:有限公司(以下简称乙方)
为了明确甲.乙方双方在工程建设过程中的权利,义务和责任,维护双方的合法利益,达到保证期,保证工程质量,保证安全文明施工的目的,双方在遵守法律,行政法规,自愿、公平的基础上,结合本工程具体实际,经双方协商同意,签订本工程合同,以便共同遵守。
第一条工程概括
一﹑工程名称﹑地点和内容
1﹑街道路亮化照明工程
2﹑工程地点:
3﹑工程内容:基础浇筑﹑电器﹑灯杆﹑灯具制作﹑安装和调试.二﹑开﹑竣工时间
1﹑开工日期:2011年7月20日
2﹑交工日期:2012年8月30日
三﹑质量等级:优良
四﹑合同条款
工程采用中标价款承包:施工承包合同总价款为人民币
五﹑工程承包范围及承包方式
1﹑承包范围:所有工程(灯具﹑灯杆﹑电器﹑控制箱等)的施工,安装和调试。
2﹑本工程价款为优良工程条款,当工程竣工验收达到优良标准时,在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。
3﹑甲、乙双方在履行合同是发生争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交有关部门协商,如仍未能达成一致时,可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。
4﹑全合同不得转让,未尽事宜,由双方另作协商并签订书面协议,协商内容经双方签字﹑盖章后,与本合同有同等法律效力。
5﹑本合同一式六份(正本两份﹑副本四份),甲﹑乙双方签字,盖章之日起合同生效,分送有关部门。
6﹑本合同签定时间:二0一一年七月二十日
7﹑本合同签定地点:
建设单位(盖章)施工单位(盖章)电话:电话:
法定代表人(盖章)法定代表人或其授权人(盖章)
第二篇:小区道路建设工程施工合同书
******小区道路建设工程施工合同书
发包方(甲方):******
承包方(乙方):******
一、工程概况:1、2、3、4、5、6、7、工程名称:******小区道路硬化工程 工程地点:******小区 承包范围:包工包料 合同工期:35天 开工日期:2011年4月25日 竣工日期:2011年5月30日 合同价款:乙方报工程预算,甲方审定。工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单)。
二、甲方职责:
1、依据建设工程管理的法令法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。
2、3、协助乙方解决施工过程中遇到的问题。按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督,负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。
4、根据实际需要,审核批准工程变更方案,审定工程签证。
5、负责抓好对工程队的安全教育,定期进行安全检查。
三、乙方职责:
1、认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规,依据施工方案要求组织施工。
2、每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。
3、所购进的建材必须符合国家材质技术指标,具备产品合格证书及相关质检手续,并经甲方验收合格,方可使用。
4、抓好本工队全体人员的安全教育,搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作,严格施工机械、电器设备的安全操作规范,积极配合甲方的各项安全检查。
5、未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程,应予以返工并承担相关费用。
6、乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的损失由甲乙双方协商解决。
四、工程决算:
工程竣工后,依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。
五、付款方式:
依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后,支付工
程总价款的百分之九十五,预留百分之五保修金,保修期为一年,期满未出现质量问题,支付余款。
本合同自签订之日生效,甲乙双方共同遵守,如有争议,提交当地劳动仲裁部门裁决
本合同一式四份,甲乙双方各一份,甲方存档二份。
发包方:(公章)
法定代表人:
委托代理人:
承包方:(公章)法定代表人:委托代理人:年月日
第三篇:道路硬化工程施工合同书
道路硬化工程施工合同书范文
甲方:
XX
镇人民政府
(以下简称甲方)
乙方:XX
开发有限公司
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及其他法律、行政规定,为确保施工中双方责、权、利得到落实,经双方同意,签订本合同。
一、工程名称:
XX
村
水泥路硬化工程。
二、工程概况:路基处理、错车台、边沟。
三、合同日期及承包方式:工期
天,自
XX
年
月
日至
XX
年
月
日止,包工包料。
四、工程造价及结算方式:
(一)工程造价
总造价
188.82
万元。
(二)结算方式
1、工程竣工按实际工量据实结算;
2、工程由县交通局验收合格后,甲方将路基处理路面硬化、边沟、路肩、错车台工程以县交通局拨付的工程款金额兑付;中标价为承包基数,不作兑付工程款依据。
五、施工质量标准
1、达到四级路标准:平面曲线最小半径不少于
米,最大纵度
不大于
10%,路基宽度不少于
5.5
米且沟涵、错车台配套,路基密实度符合强度要求。
2、路面硬化宽度为
3.5
米,厚度不低于
厘米,强度不低于
C30号(随机取芯试压值),机工石子、水泥、水洗细沙三合一配比,路面平整密实,线型平顺。
3、边沟:规格为宽
40cm*深
40cm*厚
30cm,结构为浆砌片石。
4、错车台:规则为
10m*宽
2m,结构同水泥路面,每公里不少于
3个。
5、路肩:规格为宽
公分、厚
公分,结构为石头铺垫,做到线形美观。
六、甲、乙双方权利责任:
(一)甲方权利责任
1、负责提供图纸,施工方案及相关设计文本;
2、由镇政府、所在村委会负责施工场地协调及矛盾调解;
3、负责技术指导和质量监督以及对每一个施工环节的检查验收;
4、按合同约定按时兑付工程款,按施工进度退还保证金。
(二)乙方权利责任
1、做好施工各环节记录和材料的检验检测资料的收集、管理、归档,待工程竣工验收后交给甲方;
2、负责按图纸和甲方技术指导操作,每个环节完成需报甲方检查验收,拿到甲方的验收单后,方可进行下一个施工环节,否则造成返工和质量问题由乙方自行承担后果;特殊情况确需更改甲方提供的施工图纸,必须经甲方同意;
3、负责按要求进行施工确保施工中各环节的质量,因不按要求操作,偷工减料导致造成的质量问题由乙方承担全部责任;
4、按时保质保量完成工程任务,超越工期每天按工程造价
0.1%支付甲方违约金。因天气或甲方原因,工期顺延。
5、乙方在签订合同时必须按照工程总造价的20%以上缴纳质量和安全保证金。
七、安全责任
乙方在施工期间要做好安全保险等相关手续(购买团体保险),使用车辆必须三证齐全,车辆保险手续齐全,做到安全管理、规范施工,确保施工过程中的车辆、施工人员、住户房屋、过往行人与车辆的安全,所有安全事故和经济损失均由乙方承担,甲方概不负责。
八、本合同未尽事宜双方协商解决
九、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,备存一份,自双方签字之日起生效。
甲方(法人)签字:
乙方(负责人)签字:
XX
年
月
日
第四篇:建设工程施工合同书(精选)
建设工程施工合同书
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)
甲方建设 工程,现委托乙方承建,为明确责任,确保工程顺利,按照国家《合同法》、《建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,经双方协商达成一致意见,签订本合同,以供信守。
一、工程基本概况 1.1、工程项目名称: 1.2、工程施工地点: 1.3、设计单位:
1.4、结构类型及建筑面积:
二、工程承包范围及承包形式 2.1、本工程承包范围: 2.2、承包形式:
三、甲乙双方一般责任
3.1、甲乙双方应任命或委托施工现场代表处理日常事务,所签证的材料必须符合本合同的原则,与合同条款具有同等的法律效力。
甲方代表(姓名): 乙方代表(姓名): 3.2、甲方责任
3.2.1、解决施工现场应具备的开工条件,水、电进入施工现场,施工场地内的主要交通干道与公共道路要接通。
3.2.2、提供工程地质资料和地下管网线路等资料。3.2.3、办理各项证件,批件的相关手续。3.2.4、提供水准点与坐标控制点位臵。3.2.5、负责组织施工图纸的答疑和交底工作。3.2.6、解决施工现场周围因工程建设引起的纠纷。
3.2.7、履行合同条款中因甲方应承担责任的全部工作内容。3.2.8、实行社会监理的工程,委托的总监理工程师行使甲方代表的权利,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。
3.3、乙方责任
3.3.1、编制施工组织设计、规划施工平面布臵图。3.3.2、组织施工力量、原材料、施工机械设备的进场子。3.3.3、搭设施工场地必要的临时设施。
3.3.4、提供实际完成的工作量,编制工程进度报表和呈报工程事故报告。
3.3.5、保护建筑物周围的古树古木及文物等具有观赏和纪念意义的资源。
3.3.6、处理好施工过程中废气、废水、建筑垃圾等影响自然环境的废物。
3.3.7、文明施工,加强施工现场管理,做到工完场清,处理好建筑物周围的周边关系。
3.3.8、安全施工,主要部位及醒目的地方悬挂安全警句,严格执行操作规范、防止安全事故的发生。
3.3.9、履行合同条款中乙方应负责任的全部工作内容。
四、工程价款的结算与支付
4.1、工程结算执行现行的结算政策及规定,根据实际完成的工作量,据实办理结算后,经市工程造价审计部门审核,确定工程结算价款。
4.2、本工程的合同造价为:--------元。
4.3、双方约定合同价款的调整因素及方法:
4.4、拨款办法:参照合同价款按工程形象进度拨付。4.5、甲方拨付工程款,必须凭乙方正规的财务票据办理。具体支付方法:
① ② ③ ④ ⑤ 4.6、主体工程竣工按工程总造价拨付 %。
五、材料供应
5.1、全部建筑材料由乙方自行采购。提供材料产品合格证明和材质检验证明资料,保证材料质量符合设计和规范要求。对与设计
和规范要求不符的产品、材料。甲方有权拒绝使用。材料代换须经相关部门同意,并以书面形式通知乙方后,方可使用。
5.2、甲方所需供应材料、设备应按乙方预算计划数量供应,并向乙方提供材料、设备产品合格证明和材质检验证明资料,乙方派人与甲方代表共同验收。甲方应供应的材料、设备与设计规范不符,乙方有权拒绝验收。甲方强制要求使用其任何责任由甲方负责。
5.3、甲方供应的材料、设备的转让价款,应按乙方提供的预算价格,参照中标价的浮动幅度后结算。材料、设备的种娄、规格、质量与清单不符,由甲方负责补足缺件或重新采购。
六、工程质量等级、检验与验收
6.1、本工程质量等级定为 工程。6.2、工程质量评定标准执行国家分布发的施工及验收规范。6.3、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求,认真组织施工,随时接受甲方或质检部门的检查、检验,并为检查检验提供方便,因质量问题,承担自身责任导致返工或整改的费用。非乙方责任引起的返工和停工其费用由甲方承担。
6.4.1、工程质量实行终身负责制。工程质量检验验收合格后,又发现质量问题经有关部门签定属乙方责任,由乙方承担所发生的全部费用,并赔偿甲方的有关损失。
6.4.2、工程质量检验验收合格后,又发现质量问题,经有关部门签定属甲方责任,由甲方负责全部责任并承担因此所发生的全部费用。
6.5、工程质量达不到约定等级,甲方有权要求乙方返工或整改达到约定等级,其发生的费用由乙方支付。如降低工程质量等级标准,需经双方协商解决,乙方并承担违约责任。
6.6、双方对工程质量争议,可请质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失由责任方承担。
6.7、工程质量实行优质优价,具体参照国家有关规定办理。即:省级优良工程每平方奖励 元,创荆州市优良工程每平方 元。
七、工期
7.1、开工时间: 年 月 日
7.2、竣工时间: 年 月 日,有效施工日历时间共计 天。
7.3、延期开工。乙方不能按时开工,应在约定开工日期5天前,向甲方提出书面延期理由和要求。甲方应在3日内书面予以答复,否则视为同意乙方要求。工期相应顺延。
7.4、暂停施工。在施工过程中甲方认为确有必要暂停施工,可要求乙方暂停施工,并在24小时内提出处理意见。甲方收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方由甲方承担经济损失,相应顺延工期。停工责任在乙方由乙方承担因此发生的费用。
7.5、工期延误。对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
7.5.1、工程变更及工程量增加
7.5.2、一周内,非乙方原因停水、停电,造成累计超过8小时。7.5.3、不可抗力。不可抗力的自然灾害发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并向甲方报告损失情况。因灾害发生的费用参照有关规定由双方分别承担,工期顺延。
7.5.4、合同中约定或甲方同意顺延的。
7.6、工期提前。施工中甲方需要提前竣工,乙方在保证工程质量的前提下,修订进度计划,组织赶工由甲方按有关规定的标准支付赶工措施费用。乙方自行赶工,工程提前竣工其赶工措施费用由乙方承担。
八、保修
8.1、工程保修的项目、内容、范围、期限按照国家有关规定执行。
8.2、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程,按单项工程分别计算保修期。
8.3、保修期间,乙方应在接到修理通知之日起10天内派人修理,否则,甲方可委托其它单位或人员修理,修理费用在保修金中扣除。非乙方原因造成返修或整改其费用由甲方承担。
8.4、保修金。建筑工程保修金按竣工结算价3%考虑。保修期满,甲方应在20天内将余款支付给乙方。不能支付可由双方补充约定。
九、争议、违约和索赔
9.1、争议。甲乙双方因合同发生争议,要求调解、仲裁、起诉的,可按协议条款的约定采用下列一种或集中方式解决。
9.1.1、要求调解。
9.1.2、向建筑工程施工合同管理机构申请仲裁。9.1.3、向有管辖权的人民法院起诉。
9.1.4、发生争议后,除出现下列情况,双方都应该继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程。
9.1.4.1、合同确已无法履行。9.1.4.2、双方协议停止施工。
9.1.4.3、调解要求停止施工,且为双方接受。9.1.4.4、管理机关仲裁或法院要求停止施工。
9.2、违约。甲、乙双方不按合同约定履行自己的各项义务的应承担违约责任。
9.3、违约金分别按下列标准执行。
9.3.1、无正当理由延长工期按截至合同工期十日后,开始罚款,每延长一天承担违约金 元。
9.3.2、工程质量不能达到合同约定的等级,应承担违约金 元。9.3.3、工程进度款不能按期支付,影响工程进度造成停工由甲方承担违约责任,工期顺延承担违约金 元,情节严重的参照《合同法》第二百八十六条之规定处理。
9.3.4、工程余款不能按合同结算,从应支付之日起计算利息其标准为月息 ‰,并承担违约金 元。
9.3.5、索赔。甲乙双方一方造成违约责任,对方有权要求责任方承担违约责任,并按有关规定索赔。
十、安生生产
10.1、安全施工。乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
10.2、因工程需要应提供非夜间施工使用的照明、看守、围墙和警卫等工作,因此造成的工程财产和人身伤害由乙方承担责任及所发生的费用。
十一、其它需要约定的事项
十二、合同的生效与终止
12.1、本合同协议条款自双方签定之日起生效。工程竣工,工程款支付完毕,保修期满后自然终止。
12.2、本合同一式5份。正本2份、副本3份,正副本具有同等法律效力。
发包方(章): 承包方(章): 地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话:
第五篇:建设工程施工合同书
合同编号:__________
建设工程施工合同书
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____年____月____日
建设工程施工合同书
发包人(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程建设地:
3、工程规模、特征:
4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-
要求。
5、预计施工工作量:
6、完成施工工作量测量方式:
7、质量标准:
第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:
1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条:合同工期
1、本工程定于于
****年**月**日竣工,总工期为
天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。
第四条:计费标准及付费方式
1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为
元,总价预计为元(大写:),总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款
%的款项,计
元;地基基础工程完成强夯工作量
%时,甲方向乙方支付工程进度款
%的款项,计
元。剩余
%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付,计
第五条:双方责任
1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件,如
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条:违约责任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承担。
3、合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延一日,应减收工程款千分之一的违约金。
第七条:其他事项
1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持
份。
甲方(公章):___
乙方(公章):___
法定代表人(签字):___
法定代表人(签字):___
___年____月____日
___年____月____日
合同编号:__________
感谢您的浏览!
下载修改即可使用