肿瘤医院采暖管道、暖气片清洗合同

第一篇：肿瘤医院采暖管道、暖气片清洗合同

施

工

合 同

合同编号：20121218

工程名称：采暖管道、暖气片改造工程

建设单位：聊城肿瘤医院

施工单位：聊城一诺清洗服务有限公司

合同签订地点：聊城市肿瘤医院

合同签订时间：2012年12月18日

合 同 书

发包单位： 聊城市肿瘤医院（简称甲方）

承包单位：

聊城一诺清洗服务有限公司（简称乙方）

第一条：工程名称：采暖管道、暖气片改造工程

第二条：工程地点 ：聊城市肿瘤医院院内

第三条：承包的范围和内容：

范围： 聊城市肿瘤医院院内三号楼，采暖管道、和暖气片由于年久失修，管道设计不合理和暖气片内堵塞严重，严重影响采暖效果，经现场查看，决定采用物理脉冲技术对采暖管、暖气片进行内部清洗，将内壁附着的污垢清除，清净率达85%，达到正常采暖使用条件。施工过程中施工范围内如由乙方施工原因造成的损坏，由乙方负责维修。维修完毕后，1楼供水温度保证不低于35度（但5楼供水温度必须保证50度以上），如果效果不明显，乙方不收取甲方任何费用 第四条：工程造价：建筑面积大约在 4000平方,每平方价格4.4元合同价款为一万柒仟陆佰元（小写）17600.00 元（含税价），工程付款应以银行支票或现金汇票方式，不得以承兑汇票或以物抵顶帐款。

第五条：承包方式：本工程按一口价包死，如清洗达不到双方约定的85%的洁净率，乙方不向甲方收取任何费用，甲方提供施工必要的电、水、保证有采暖设备的房间能够进入，安排一名熟悉管道系统的人员现场配合。

第六条：施工期限：本工程按工期定额和有关规定，施工工期日12天，以进入现场时间开始计算。施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。

第七条：工程价款的支付与结算

经甲乙双方验收合格后，5个工作日内一次付清。

第八条：争议解决方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则在聊城市人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除上述法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

4、在施工过程中如损坏甲方物品，一切损失由乙方负责，在施工期间出现安全事故责任费用有乙方承担。第九条：未尽事宜执行双方协商。

第十条：本合同在双方签字盖章后生效，工程交工价款结清后，本合同终止。本合同共四份，双方各执两份。

发包方： 承包方

单位名称（盖章）单位名称（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

2012 年 12月 18日 2012 年 12月 18日

第二篇：油烟管道清洗服务合同

油烟管道清洗服务合同

甲方：

乙方：

根据国家《消防法》之规定，油烟管理每三个月必须除油清洗一次。经甲、乙双方友好协商，甲方将厨房排油烟系统承包给乙方负责保养清洗。现将相关事项协议如下：

一、清洗保养服务地点：

二、清洗保养范围

甲方员工食堂油烟管道、加工部厨房等所有油烟管道设备。包括横烟道、竖烟道、净化器、烟罩、灶台等。（附清洗设施、设备清单）

三、清洗保养期限

服务期限从 年 月 日至 年 月 日止，共壹年。

四、清洗保养价格

每次清洗保养费用 元，大写。全年定期清洗 次，共计元。

五、付款方式

在清洗完工经甲方验收合格后，甲方在壹个月内以转账方式支付清洗费用给乙方，乙方需开具发票给甲方。

六、清洗保养验收标准

乙方清洗的设备、设施必须达到消防安全、清洁卫生的要求。无固体油污垢、洁净度等应达到以下验收标准：

1、基础管道必须达到百分之九十以上；

2、烟罩必须达到百分之九十五以上；

3、油烟净化器组件必须达到九十五以上；

4、抽油烟机页片必须达到百分之九十以上，并保证该机平衡无摆动；

七、其他约定

1、甲方可根据厨房使用频率或高温气候等特殊情况下，提前通知乙方增加清洗次数，增加清洗的次数不超过 次的，甲方不因此另行支付费用；

2、乙方在清洗保养过程中，需严格遵守甲方单位的管理制度，服从甲方的调度。乙方清洗保养人员偷拿、偷吃、损坏甲方物品的，将按甲方物品标价金额的10倍处罚；

3、每次在清洗时，应严格按照甲方的时间要求进行清洗和保养，不能在甲方经营时间内进行清洗或影响甲方经营；

4、乙方应按照合同约定的清洗次数及清洗时间（以甲方通知为准）进行清洗，如双方清洗时间有变动，应提前知会另一方负责人，并得到确认；

5、甲方要尽可能的为乙方清洗保养提供方便，或指定专人协助监督管理；

6、乙方清洗保养完成后，由甲方加工部负责人、防损部负责人、客服部负责人验收，并在乙方施工单上签字，相关单位负责人不在时，由其指定人验收签字；

7、乙方在清洗过程中，如损坏了甲方的设备、设施，应负责维修，如无法修复的由乙方负责赔偿；

8、乙方清洗保养人员撤离现场后，应保持现场干净、整洁；

9、乙方自行携带清洗保养的专业工具进行服务，并应保证其清洗保养人员具有专业的技术资质，如在清洗施工中发生意外安全等事故，由乙方自行负责处理并支付费用，与甲方无任何关系；

10、清洗保养工作完工验收之日起三个月内，乙方承担所清洗保养设备的防火安全责任。如发生油烟管道内失火，经消防部门鉴定是沉积的油垢等引起的，乙方将承担相关经济责任及法律责任；

11、乙方的服务达不到约定标准或怠于履行清洗保养义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同金额20%的违约金。

八、乙方应严格按照本合同的约定做好甲方相关设备的清洗保养工作。乙方在清洗保养过程中出现服务态度差、清洗质量不合格、发生较严重的事故等，甲方有权直接书面通知乙方解除本合同。

九、甲方管理人员在检查中发现清洗保养不合格的，乙方应立即进行整改，未整改或经甲方公司职能部门抽查不合格的，将罚款500元/次或直接解除本合同。

十、甲方只支付本合同约定的清洗保养费用，不再支付其他任何费用。

十一、乙方应向甲方提供真实、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、操作证书等相关资质复印件（盖鲜章）。在双方合作过程中，若经甲方查实，相关资质证件不真实的，甲方有权单方解除本合同，并追回期间已支付的相关费用。在清洗保养过程中发生事故的，将依法追究责任。

十二、为确保安全等事项，并有能力承担可能发生事故的相关责任，乙方注册资本不得低于50万元（大写：伍拾万元整）

十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。

十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。不能协商解决的，可诉讼至甲方所在地法院通过法律程序解决。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）授权代表： 授权代表：

年 月 日 年 月 日

第三篇：油烟管道清洗服务工程合同

油烟管道清洗服务工程合同

甲方：西安达味坊餐饮有限公司 乙方：陕西华保油烟机清洗有限公司

甲，乙双方根据《中华人民共和国合同法》等国家相关法律，法规的规定，本着互惠互利，共同发展的原则，经友好协商就乐平东方国际酒店油烟管道清洗项目达成以下条款； 一．工程项目：

1.工程名称：西安达味坊餐饮有限公司

2.工程地点：西安市高新区博士路60号阳光天地负一楼达味坊美食广场 二．服务范围：油烟净化器、油烟机、管道

三．合同期限：合作期限为

年，年

月

日至

年

月

日 四．工程总价：

1.本项目清洗服务费人民币贰仟肆佰元整（￥2400/次）三．付款方式：

清洗完经甲方代表验收合格后乙方提供正式税票，甲方在当月内一次性付清。四．施工时间：

1.具体施工时间按甲方要求进行，甲方提前通知乙方，以便乙方安排。五．甲方的权力和义务：

1.甲方必须确保乙方员工在规定的时间进入施工场地，为乙方提供安全的水源电源及物料的堆放场所。

2.派专人配合乙方施工及对乙方的工作进行监督，检查，尽可能为乙方当天的施工提供充足的时间，以便乙方的工作顺利高效进行。3.施工期间，甲方免费提供乙方工作人员的食宿。六．乙方的权力和义务：

1.在规定的时间内必须高质量按期完成当天的工程任务，对厨房区域油烟管道，油烟机，厨房烟罩及时清理油渍，杂物等，保持厨房内的整洁。保障甲方营业之需要。2.员工在工作期间服从甲方的领导，接受甲方的监督和检查，不得乱**拿及窃取场内的任何物品。

3.爱护施工场地内的一切设施，不得损坏，若有人为损坏按价赔偿。4.若乙方工作人员发生工伤意外，由乙方自行承担责任，与甲方无关。七．清洗期限：本合同签订生效起10天内完工。

八．本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，即双方盖章之日起生效。

甲方：西安达味坊餐饮有限公司

代表：

电话：

日期：

乙方：陕西华保油烟机清洗有限公司 代表： 电话： 日期：

油 烟 机 系 统 清 洗 合 同

第四篇：油烟管道清洗服务工程合同

油烟管道清洗服务工程合同

甲方：福州景城大酒店有限公司 乙方：福州固佳物业有限公司

甲，乙双方根据《中华人民共和国合同法》等国家相关法律，法规的规定，本着互惠互利，共同发展的原则，经友好协商就福州景城大酒店油烟管道清洗项目达成以下条款； 一．工程项目：

1.工程名称：福州景城大酒店油烟管道清洗 2.工程地点：福州市六一路468号

3.服务范围：（1）1F西厨

2F中厨

16F中厨9 16F粤菜（2）清洗范围包括以上各个厨房的：烟罩，导油棚板，排烟横管，净化器，离心机。4.承包方式：年包 二．工程照价：

1.本项目单次清洗服务费人民币伍仟伍佰元整（￥5500.00元含税）

2.承包期内乙方共对甲方的厨房排烟系统进行8次清洗，服务费用共计人民币肆万肆仟元整（￥44000.00元含税）三．付款方式：

按次付款。既每次清洗完经甲方代表验收合格后乙方提供正式税票，甲方在当月内一次性付清该次工程款伍仟伍佰元整（￥5500.00元）四．施工时间：

1.合同期内的四次清洗时间由甲方通知，每季度清洗一次。

2.具体施工时间由甲方要求进行，甲方需提前通知乙方，以便乙方安排。五．甲方的权力和义务：

1.甲方必须确保乙方员工在规定的时间进入施工场地，为乙方提供安全的水源电源及物料的堆放场所。

2.派专人配合乙方施工及对乙方的工作进行监督，检查，尽可能为乙方当天的施工提供充足的时间，以便乙方的工作顺利高效进行。六．乙方的权力和义务：

1.在规定的时间内必须高质量按期完成当天的工程任务，对厨房区域油烟管道，油烟机，厨房烟罩及时清理油渍，杂物等，保持厨房内的整洁。

2.员工在工作期间服从甲方的领导，接受甲方的监督和检查，不得乱**拿及窃取场内的任何物品。

3.爱护施工场地内的一切设施，不得损坏，若有人为损坏按价赔偿。4.若乙方工作人员发生工伤意外，由乙方自行承担责任，与甲方无关。

七．责任区的管道风机，抽烟机等，因老化，锈损等其它非施工人员人为损坏的，乙方不负责维修及更换。若甲方要求乙方维修更换，需另谈费用。八．合同期限：本合同贰年内有效。（2012年4月至2014年4月）

九．本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，即双方盖章之日起生效。如有纠纷协商未果，提交甲方所在地人民法院管辖。

甲方：福州景城大酒店有限公司

乙方：福州固佳物业有限公司 代表：

代表： 电话：

电话： 日期：

日期：

第五篇：厨房油烟管道清洗施工合同

厨房油烟管道清洗施工合同

甲方：

以下简称甲方 乙方：

以下简称乙方

乙方承包甲方厨房油烟管道清洗项目。根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条：清洗地点、范围、履行期限、责任

1、乙方负责每三个月（壹季度）对甲方需清洗的厨房排油烟管道、烟罩、主风机进行全面清洗，每年共计清洗四次，每次按甲方要求实际清洗项目为准。

2、甲方根据生产经营安排，指定乙方的进场清洗时间段，乙方的清洗工作不得影响甲方的正常营业。

3、本合同单价包括乙方合同范围内使用的清洁剂、工具辅材、运输、质保以及乙方完成相关义务所需的费用及相关税费。

4、乙方工作仅限本合同以内的清洗范围，不包括其他服务（如：机电设备拆卸安装、零部件更换等）。

5、如遇不可抗力而无法在规定期限内履行合同，经甲方确认后，工期可以相应缩短或延长。

第二条：质量要求、质保时间

1、每次清洁后，白甲方验收合格完毕之日起，乙方保证叁个月（90天）之内，由乙方负责施工清洗的厨房油烟管道不发生非人为性火灾、火患等安全事故（如因：非乙方清洗的厨房油烟管道、人工无法清洗到的部位、机械事故、酒店操作人员的失误与人为因素、电源短路等所造成的火灾、火患不由乙方承担经济赔偿和法律责任）。如在上述期限内由乙方负责施工清洗的厨房油烟管道，因清洗质量问题发生火灾事故，甲方由此造成的损失由乙方承担经济赔偿和法律责任。

2、甲方在日常使用过程中发现由乙方负责施工清洗的厨房油烟管道出现清洗质量问题，随时通知乙方，对于属于清洗质量问题的，乙方应立即整改。第三条：验收

1、乙方每清洗完工一处后，甲方收到乙方的完工通知，当日内甲方组织相关负责人按照清洗要求组织验收。

2、验收过程中如发现质量不合格，乙方应立即整改。

3、验收合格后，甲方相关验收人员应向乙方出具验收合格的签字认可证明材料。第四条：费用、支付

1、本合同项目工作内容，经甲方验收合格后，乙方凭甲方验收人员向乙方出具的验收合格签字认可证明材料（油烟管道清洗服务验收报告）和发票到甲方财务报账，甲方以支票或现金方式支付乙方清洗费用均可，（各厨房油烟管道清洗费用明细表，详见附表1）。

2、甲方应从每次验收合格完毕且收到乙方发票之日起壹拾伍个工作日内，将每次清洗费用全额付清给乙方，不能拖欠。第五条：甲方工作

1、甲方应委托专门人员对乙方作业实施监督管理，并有权督促乙方人员严格执行合同规定的各项条款。

2、甲方应无偿提供乙方管理和存放设备、物品及作业人员更衣的场所，以及免费提供乙方作业所需之水、电、气和其他便利条件。

3、甲方应在合同签订后，负责协调乙方作业人员办理各类有关证件，做好协调工作，确保乙方在合同期内正常工作。

4、甲方应按本合同规定的价格和付款方式、日期准时付款。第六条：乙方工作

1、乙方工作人员必须按照相关行业作业安全操作的要求进行安全生产教育培训，遵守甲方有关规章制度。

2、乙方应严格按照本合同相关条款和安全操作的规定完成清洗服务，并接受甲方的监督检查。

3、未经甲方书面同意，乙方不得将合同的全部或部分项目转包、分给其他公司或个人。

4、乙方工作人员必须穿着统一整齐的工作服装，并于指定或明显位置佩带工作证。

第七条：安全责任

1、乙方在作业期间应设立明显警示标志，如有必要，须在该处范围设置安全围栏。

2、乙方工作人员的安全由乙方白行负责，甲方不承担由此任何事故责任。第八条：合同争议解决途径

甲乙双方在履行合同的过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成的，应由甲方所在地人民法院裁判。第九条：附则

1、本合同如有未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充合同，补充合同与本合同具有相等效力。

2、本合同经双方签字、盖章生效。

3、本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，具同等法律效力。

4、此合同有效期从2015年09月15目起至2016年09月14日止。

甲方代表签字（盖章）：

乙方代表签字（盖章）： 地址：

地址： 联系电话：

联系电话： 年

月

日

****年**月**日