第一篇:关于费用补偿的报告
关于工期、费用补偿的报告
******************公司: ******************公司:
根据2009年5月20日******与*****公司签订签订的《项目建设协议书》第六款第2条规定:甲方在合同签订后4个月完成场地的三通一平并满足施工条件,甲方完成场地的三通一平并满足施工条件的时间应为2009年9月20日。根据本工程招标文件第二章合同主要条款第(十五)条规定:发包人未能按时提供图纸及开工条件的工期顺延;第(二十二)条规定:甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况,甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,延误工期相应顺延。工程建设过程中主要发生了以下影响我公司施工正常施工的节点事件:
1、根据建设单位要求10+000~10+661段在2009.12.28举行开工典礼,开始施工,也是众所周知的。按我项目部编制的施工计划于2010.3.1之前可以完成该段的排水工程施工,因排水公司与生产管材厂家未达成供货协议,管材不能到位。致使工程不能正常施工,影响工期90天,投入施工机械、人工:挖掘机9台,推土机2台,人力50人;
2、K10+000~K10+661,661m,4月4日管材开始进场,4月5日我方采用第001号工作联系单提出D2000钢筋混凝土管和D1000的球墨铸铁管等管材未按我项目部所报计划及时供应,4月15日第005号工作联系单提出因管材壁厚小于设计要求、裂纹等质量问题影响工程正常施工。其中D2000钢筋混凝土管共需要约1806m,甲方供应为40m/天,正常需求为120m/天,影响工期:1806/40-1806/120=30天;我项目部于2010-3-28完成球墨铸铁管沟槽开挖600m,第一次管材供应时间为2010-5-15,供应量为260m,正常安装时间为2天,致
未安装管道的沟槽塌方严重,清理塌方的土方使我公司增加大量机械和人工费用;第二批管材供应时间为2010-6-18,影响工期:45+30=75天;投入施工机械、人工:挖掘机9台,推土机2台,人力50人; 3、2010.4.15第6号工作联系单报告请求甲方能于2010年5月31日之前完成全线拆迁工作,我项目部将全力以赴,加大施工机械、人工等资源的投入,力争在2010年12月31日之前完成主体工程的建设任务,2010.7.31工作联系单汇报:桩号K7+420、K6+947~K6+983处国防光缆、坟墓、朝阳交叉口范围内的电力线杆、路灯线杆、燃气管道需迁移,自来水管道需改造,燕山乡政府至蚌西路的部分房屋未拆迁,大塘排水问题等拆迁问题,因拆迁问题未完成共影响工期60天,投入施工机械、人工:挖掘机9台,压路机5台,平地机1台,推土机2台,自卸车15辆,洒水车1台,人力100人;
以上事件经济使我项目部的施工成本大大增加,施工的正常工期无法得到保证,为此我公司肯请建设单位能给予相应的费用补偿,并顺延工期,具体费用和工期顺延时间计算如下:
第一项:工期补偿:90天;
费用补偿:机械损失费 挖掘机台班
90*771.44*9= 624866.4元
推土机
90*711.22*2= 128019.6元
人工费
90*50*80=360000元
小计
1112886元
第二项:工期补偿:75天;
费用补偿:机械损失费 挖掘机台班
75*771.44*9=520722元
推土机
75*711.22*2=106683元
人工费
75*50*80=300000元
小计
927405元
第三项:工期补偿:60天; 费用补偿:
机械损失费
挖掘机台班
60*771.44*9=416577.6元
推土机
60*711.22*2=85346.4元
15t震动压路机
60*3*631.83=113729.4元
15t 光轮压路机
60*2*344.4=41328元
120kw平地机
60*1*669.25=40155元
10t自卸车辆
60*15*657.21=591489元
洒水车
60*1*327.57=19854.2元
105kw灰土拌合机
60*1*503.81=30226.6元
人工费
60*100*80=480000元 小计
1824508.2元 工期顺延合计:90+75+60=195天
费用合计:1112886+ 927405+1824508.2=3864799.2元
*********************公司 ***********工程项目部 二〇一〇年九月二十三日
第二篇:工程费用补偿报告
XX管线工程费用补偿申请
XX炼化一体化项目经理部施工部:
XX工程管理有限责任公司 XXPMC项目管理部:
我公司承建的炼化一体化项目 XX管线工程(860单元)主要包括一条自电厂至炼油新区的合金管线安装工程,主管管径DN450,管道总长度2540余米。该管线主要为新区内各装置单元(包括透平机组)提供 XX介质,管线投用时间早,工期要求紧,是炼化一体化项目的重要节点。我公司对该管线的施工也非常重视,组织了充足的管焊力量进行该管线的施工,并按照计划节点于2012年4月15日安装完成了电厂至化肥厂西门段管线的安装。后续管道预制工作受球型补偿器到货滞后影响,处于半停工状态,并于2012年5月20日完成管线预制工作。
由于以下问题,造成我施工人员自2012年4月16日至2012年10月15日,长期处于待工状态: 1、491单元新增管架PR-86098直至2012年5月5日未交付我方,致使两道冷紧口无法施工,造成我施工人员自2012年4月16日至2012年5月5日共待工20天。
2、甲供隔热管托、球形补偿器等材料未按照进度要求及时到货,造成我施工人员待工。
3、由于电厂至化肥厂西门段管线不能按照计划节点进行试压、保温,造成此段管线脚手架迟迟不能拆除,增加了我公司的脚手架费用。
4、按照节点要求,化肥厂西门至炼油新区段新建管架应于2012年4月15日全部交付我公司进行管道安装,但以上管架施工滞后,迟迟不能交
第1页,共2页
付我方。虽经业主、PMC协调,但管架交付安装时间多次推迟,由2012年4月15日推迟到2012年6月30日、7月15日、8月5日、10月30日。至2012年11月12日,以上新建管架仍未全部交付我单位。
由于 XX管线工期要求紧,为保证施工节点,我公司施工人员未撤离,一直处于待工状态,造成我施工人员自2012年4月16日至2012年10月15日待工183天,增加了我公司的施工成本及脚手架费用,合计增加费用为1553364.34元(详见附表1)。
按照业主2012年10月15日会议要求,XX管线工程要在2012年11月30日前安装试压完,具备吹扫条件。由于前期管架施工滞后严重,大大压缩了管道安装的时间,为确保业主要求的节点,我公司不得不在短期内增加大量的人力、机械、措施材料等投入,增加了我公司后续工程的施工成本及费用。
以上情况,请给与确认。增加的费用,请给予补偿。
XX建设有限公司
XX工程项目部 2012年11月8日
附件1:误工报告——共1页;
附件2:工程联络单(编号:860—管道—015)——共1页; 附件3:电炼 XX管线工程施工人员、脚手架待工增加费用计算书。
第2页,共2页
第三篇:补偿报告
关于请求对狮子岭园区服务中心项目工程因设计变更造成施工单位工期延期增加的费用补偿报告
致:海口保税区开发建设总公司:
我公司承接的狮子岭园区服务中心项目工程在施工中非我方原因的设计变更造成施工方工期累计延长137天,造成我公司管理及机械费用的增加,现工程即将完工,我公司因工期延误引起费用的增加,现我公司要求贵公司补偿相关的费用给我公司(具体设计变更内容及工期延误时间见以下施工日记统计内容)。一.基础及框架混凝土结构比原计划工期多用64天。
1:办公楼自2011年8月25日进行基坑土方开挖,在开挖过程中因设计院提供的坐标定位与建筑总图红线内的道路宽度误差4米,设计底板垫层下地基并未到持力层,8月29日至8月31日暂停挖土,等设计院修改定位坐标,并按新图坐标放线挖土,使建筑向北平移9米,增挖土方1620立方米,延误工期10天,9月1日规划局重新定位放线,9月2日至9月8日二次开挖到设计图中笩板底绝对标高70.92米,发现未挖到持力层,业主方进行补勘后进行第三次开挖加深1.3米,局部加深2米,满足地勘要求绝对高程69.62米的持力层,延期9天。
2:基坑土方超深设计院另出变更图纸,采用级配砂石分层夯实回填,增加工程量2467.8立方米,虽施工方24小时赶工但也延期10天。
3:施工方在9月20日在设计院领到1份正式结构图纸,审图中发现地下室结构有较大变动,造成施工方按原图抽料的钢筋用量下料表重新调整,并另行计算购买各规格钢筋,导致延误材料购买期与加工期3天。
4:负1.1米抗震垫生产安装,依据厂家说明:本工程抗震垫生产加工期最快25天,安装期实际用时10天,延期10天。
5:负1.1米处正式施工图比原图在柱间增设了斜拉梁,比相当于一层结构施工时间,且难度也较大,实际用时12天才完成,延期12天。
6:结构第三层13米大跨度预应力梁因预应力张拉要求也比正常结构增设平台張拉,需延期10天。
二.墙体砌筑与抹灰工程比原计划工期多用45天。
1、办公楼主体封顶时间是2012年3月3日,原计划2月6日进行墙体砌筑,考虑到二次装饰墙体布置与原施工图不同,高新区及贵公司通知砌筑等待装饰出图再施工,到图时间是2月29日,延期23天。
2、原计划2012年3月10日抹灰,高新区及贵公司通知等待室内水电布置图再施工,到图时间是4 月2日,延期22天。三.铝合金门窗工程影响28天工期
铝合金门窗因原设计考虑为满足节能要求,所以门窗按中空6+12+6厚度设计,后因目前市场上生产不了此类型门窗,设计院3月14日设计变更为6毫米厚单玻LOW-E玻璃, 后经材料供应商反应, 目前单玻L0W-E技术存在缺陷, 最终在4月15日变更设计为中空LOW-E门窗, 制安时间比预计工期多用28天.以上因非施工方原因的设计变更造成工期延误137天,造成我公司实际损失有以下内容:
1.施工管理费:每月26万人民币,26×(137÷30)=118.716万元
2.外脚手架租金费:每平方米每天0.2元人民币,6500㎡×0.2×137=17.81万元 3.塔吊租金费:每月2万人民币,2×(137÷30)=9.132万元 合计(大写人民币):壹佰肆拾伍万陆仟伍佰捌拾元整
请贵公司核实并按实际情况给以赔偿。
海南省工业设备安装有限公司 2012-6-25
海南工业设备安装有限公司
二零一二年六月十五日
第四篇:贵州省征收征用林地补偿费用管理办法
贵州省征收征用林地补偿费用管理办法
(2000年3月20日省人民政府令第47号公布 根据2004年7月1日《贵州省人民政府关于修订〈贵州省征占用林地补偿费用管理办法〉的决定》第一次修订 根据2011年2月17日《贵州省人民政府关于修改〈贵州省征占用林地补偿费用管理办法〉的决定》第二次修订)
第一条
为了加强林地管理,切实保护林地资源,维护林地、林木所有者和经营者的合法权益,有利于森林资源的合理利用和各项建设事业的发展,根据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规的规定,结合我省实际,制定本办法。
第二条 进行勘查、开采矿藏和各项建设工程,应当不占或者少占林地。确需征收、征用林地的,应当依法办理林地使用手续。
第三条 征收、征用林地补偿费用项目包括森林植被恢复费、林地补偿费、林木补偿费和安置补助费。
第四条 依法征收、征用林地的单位和个人应当缴纳森林植被恢复费,支付林地补偿费、林木补偿费和安置补助费。
林地补偿费、林木补偿费支付给被征收、征用林地的所有权人或者使用权人。临时征用林地的,应当缴纳森林植被恢复费,对被临时征用林地的所有权人或者使用权人按照临时征用林地的年限和当地耕地年产值予以补偿;对林木造成损害的,应当对被临时征用林地上林木的所有权人或者使用权人支付林木补偿费。
农村村民按照规定标准建设住宅,依法使用集体林地作宅基地的,森林植被恢复费的征收按照国家有关规定执行。
第五条 征收、征用林地的,森林植被恢复费由省人民政府林业主管部门负责预收。
临时征用防护林和特种用途林地,临时征用其他林地面积10公顷以上的,森林植被恢复费由省人民政府林业主管部门负责预收;临时征用除防护林和特种用途林地以外的其他林地面积2公顷以上10公顷以下的,森林植被恢复费由市(州、地)人民政府(行署)林业主管部门负责预收;临时征用除防护林和特种用途林以外的其他林地面积2公顷以下的,森林植被恢复费由县级人民政府林业主管部门负责预收。
第六条 森林植被恢复费征收标准按照恢复不少于被征收、征用林地面积的森林植被所需要的调查规划设计、造林培育等费用核定。具体征收标准如下:
(一)用材林林地、经济林林地、薪炭林林地、竹林地、苗圃地,每平方米收取6元;
(二)未成林造林地,每平方米收取4元;
(三)防护林和特种用途林林地,每平方米收取8元;国家重点防护林和特种用途林林地,每平方米收取10元;
(四)疏林地、灌木林地,每平方米收取3元;
(五)宜林地、采伐迹地、火烧迹地,每平方米收取2元。各种林地地类划定为国家级公益林的,应当按照国家重点防护林规定的标准收取;划定为地方公益林的,应当按照防护林规定的标准收取。
第七条 林地补偿费和安置补助费,按照经省人民政府批准,由市(州、地)人民政府(行署)公布的征地统一年产值标准和征地区片综合地价进行补偿。
第八条 林木补偿费标准:
(一)用材林:
1.幼龄林(包括未成林地苗木),为上一单位面积工程造林所需费用及抚育、管护全部投资的2倍;
2.中龄林、近熟林,为被征收、征用林地上木材产值的1倍;成熟林,为被征收、征用林地上木材产值的0.5倍。木材产值按当地上一同类木材的平均销售价乘以林木蓄积量。
(二)特种用途林、防护林,为本条第(一)项第2目中龄林、近熟林补偿标准的2倍;
(三)经济林:
1.尚无收益的经济林,为实际造林、抚育、管护全部投资的2倍; 2.收益初期、衰退期的经济林,为当地同类经济林收益盛期上一年产值的2倍;
3.收益盛期的经济林,为上一年产值的4倍。
(四)薪炭林、灌木林,为本条第(一)项第1目幼龄林的全部投资;
(五)竹林、竹笋,为被征收、征用林地上竹林、竹笋产值的2倍,竹林产值以当地上一的单株平均销售价乘以总株数,竹笋产值以当地上一平均亩产量乘以销售价;
(六)零星树木,为当地上一实际销售价;
(七)其他附着物,按照有关法律、法规的规定补偿。苗圃地苗木补偿标准:利用林木种植材料或者繁殖材料生产的胸径5厘米以下的苗木,按照当地上一同树种同规格苗木市场平均销售价乘以株数的总价值予以补偿;胸径5厘米以上的树木参照评估价值予以补偿。
第九条 征收、征用城市及城市规划区内的林地,森林植被恢复费按照规定标准2倍收取;林木补偿费应当高于本办法第八条第一款规定的标准,具体办法用该标准乘以2。
第十条 被征收、征用林地需要采伐林木的,应当依法办理林木采伐许可证,凭证采伐。采伐的林木归被征收、征用林地的林木所有权人。
第十一条 森林植被恢复费属于政府性基金,纳入同级财政基金预算管理,实行专款专用,专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被,年终结余转下年安排使用。具体使用办法由省人民政府财政、林业主管部门另行制定。
收取森林植被恢复费,使用省人民政府财政主管部门规定的收费票据。
第十二条 省人民政府林业主管部门收取的森林植被恢复费,按照省、市(州、地)、县(市、区)林业主管部门二、二、六比例分配,由省人民政府财政主管部门按照预算管理的有关规定拨付到被征收、征用林地所在地的财政部门。
第十三条 林业主管部门和其他国家机关工作人员滥用职权、越权审核审批、多收、减收、免收、缓收,或者隐瞒、截留、挪用,坐收坐支森林植被恢复费以及玩忽职守、徇私舞弊,尚不构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。
第十四条 本办法自2000年4月1日起施行。
第五篇:农村征地(租地、补偿费用)(范文模版)
协议书
编号:xxxxx 甲方: 乙方:xxxxxx 因建设xxxx甲方在修建施工便道时,便道用地范围内有三处(336墩、340墩、348墩)灌溉水渠被掩埋,因春季播种,导致现在农田无法灌溉,若现在开挖原水渠或改建水渠将导致甲方施工便道无法使用。经甲、乙双方协商,甲方在使用施工便道结束后,乙方方可开挖原水渠或改建水渠。现就灌溉水渠补偿双方约定如下:
一、赔偿金额:
灌溉水渠一次性补偿费用为人民币xxxx元整。(大写:xxxx元整)。
二、付款方式:
甲方将费用一次性支付给乙方,乙方提供甲方财务所需要的有效票据。
三、甲乙双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
1)按实际水渠进行补偿,做到实事求是。2)按合同及时支付乙方补偿款。2.乙方的权利与义务
1)做好居委会和居民的协调工作,保证工程顺利实施,如果今后有村民再提出补偿要求或阻挠施工,全由乙方负责协调解决并承担费用。2)保证居委会和居民不能无理干扰施工。3)乙方必须做到专款专用,不得挪作他用。4)乙方负责对各农户支付补偿,如不能及时兑现给农户,造成的后果以及甲方的损失由乙方承担。
5)修建或改建新水渠,均有乙方负责施工与甲方无任何关系。
四、本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行商定。甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,双方依法约定向甲方法人所在地有管辖权的铁路运输法院起诉。
五、本协议自甲乙双方签字盖章后生效,协议一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲方:乙方:
经办人:
签订时间:年月日