关于工期及费用损失要求补偿的函

第一篇：关于工期及费用损失要求补偿的函

关于机械桩无法施工请求费用及工期补偿的函

云阳县故陵镇故陵小学: 我公司自2012年12月中标以后，立即组织施工队伍进行现场踏勘，积极做好施工准备工作，基础工作到现在无法开工。

1、由于故陵镇自来水一直供应不上，即使有水时压力也严重不足，不能满足用水。

2、施工用电电压也不能满足挖孔桩机械。

鉴于该工程工期较紧，我公司在2013年1月1日提出建议把机械挖孔桩变更为人工挖孔桩，及时开始基础施工，2013年3月4日公司又报告用水、用电的函，但贵单位到现在任然没有回复。我公司本着诚实守信的原则，积极组织施工，但因机械挖孔桩一直不具备施工条件，工作处于停滞状态，每天公司损失塔吊租金250元、搅拌机、配料机使用费150元、钢管模板租金1550元、管理人员工资1600元，工期已延误106天，根据施工合同通用条款23.3-（3）条规定，贵单位应调整合同价款，现我公司已无法承受，特此申请工期及费用损失补偿，望贵单位及时解决为盼。

特此函告

重庆九五建筑工程（集团）有限公司

2013年3月25日

第二篇：损失补偿协议

损失补偿协议

损失补偿协议（以下简称“协议”）于 [日期] 签订并生效。

签订协议的一方： [贵公司名称]（以下简称“赔偿方”，根据 [省/市] 的法律成立和存续的公司，公司总部位于：

[贵公司完整地址]

另一方： [接受赔偿者名称]（以下简称“受偿方"），根据 [省/市] 的法律成立和存续的公司，公司总部位于：

[完整地址]

基于总金额以及合同双方确认收讫并确认充分的其他良好并有价值的对价，双方的继承人和指定人代表同意签署此补偿条约,使各方免受如下事件引发的诉讼、责任、诉求和损失影响，特此协议双方约定如下：

1.责任、损失或损害

赔偿方需要补偿损失方承担由于诉求、要求、花费、判决导致的责任、损失或损害[引发赔偿的具体事实]。

2.有效期

此协议规定赔偿自[日期]开始，一直持续到[日期]或者标志终止的事件或条件的[(日期)或指明终止事件或情况]之时。

3.通知赔偿方要求

受偿方同意在[数字]天内，通过挂号或保证邮件寄送到合同所标明的地址通知赔偿方赔偿责任情况。

损失补偿协议第 1 页，共 2 页

兹特立约为据，本协议双方于下面所载日期在 [签署地点] 签署生效。

赔偿方受偿方

授权签名

授权签名用正楷体填写姓名和职务用正楷体填写姓名和职务

损失补偿协议第 2 页，共 2 页

第三篇：工期催促函

工期催促函范文

近来，不少朋友问小编如何写工期催促函，那么，以下是CN人才公文网小编给大家整理收集的工期催促函范文，供大家阅读参考。

XXXX集团:

我公司于xxxx年X月X日与你单位签订合同，确定你单位为码头吊机的修复施工单位。按合同约定，合同签订后60天内必须完成制造、安装、调试、取证工作并交付我方使用。

目前约定工期已经过去40天，设备制造工作却还未完成。码头吊机的损坏停工已经对我公司造成巨大的经济损失，目前迫切需要该吊机恢复正常工作，以期减小因停工造成的损失。故此，我公司严重关切工程进度，请加快工期，务必如期交付使用!

本着双方长期友好合作的`原则，请你单位本项目负责人在收到本函后3个工作日内联系我公司，并出具修复工程的计划及完成进度说明，以期双方顺利履约，在约定工期内完成合同内容。

顺颂商祺!

XXXXXXXX公司

xxxx年4月22日

***************公司：

本公司与贵司签订的洁净室工程合同规定于xxxx年6月30日之前完工，但至今(xxxx年7月25日)仍未能按期完成。希望贵司加紧工程进度，在保证工程质量的基础上，加快工程进度。

现将有关合同条款重申如下：

第七条、双方责任

1、乙方若不按期完工，每延期一天，按工程总金额的千分之叁支付违约金，若因甲方或非人力不可抗之因素造成工程施工工期拖延，则乙方施工期限得以顺延。(乙方需于工程进行中向甲方提出展延工期申请，经甲方同意后方得展延工期)。

本着双方友好合作的原则，避免产生不必要的不良影响，节省诉讼费用的原则，我公司真诚地希望贵司在收到此函件后，能尽快派专人进行解决。

****************公司

xxxx年七月二十五日

致：

我就阁下无依约履行《房屋买卖合同》一事作出通知如下：

你于 年 月 日与我签定《房屋买卖合同》(NO.)，同意以人民币 元的价格将位于 房(下称“该房屋”)出售给我，并约定于该物业涂销出新证后7天内，双方到 公证处办理全权委托公证，剩余楼款在做公证当天支付，并于垫资赎契当天交吉物业。

合同签订以后，我依约向你支付了定金、首期楼款，并已垫资赎契，现房屋已涂销抵押。你应当按照约定与我共同到 公证处办理全权委托公证，但你一直拒不配合我办理，也未按照合同约定向我交房。

为保证合同能够继续履行，现我郑重通知你：请你于xxxx年2月6日早上10：00到 公证处，与我一起办理全权委托公证书，并于当天交接房屋。逾期则视为违约。

特此通知!

通知人： 日

第四篇：工期催促函范本

工期催促函范本

致：******有限公司

抄送：*******有限公司

你司承建的我司**********工程，在****年**月**日发给你司的施工进度催告函至目前施工情况，你公司的施工进度跟以前一样缓慢，施工人员太少，没能积极的安排及抓紧落实施工进度，为了按时按期完成工程，再次发文提醒，希望你司能够重视对待。否则，我司将依据双方签订的合同及建设工程有关文件规定，追究你方的违约责任。

特发此函

*************************

****年**月**日

xxx中央空调设备有限公司：

根据现场土建工程施工进度情况，商贸城一层已于xxxx年8月1日完全具备暖通工程施工条件，但贵司在进场施工后相关的资质申报、工程安装报验、报批等资料手续仍未完善，为避免在后期工程安装过程中造成不必要的停工整改和总包单位、监理单位给予的处罚，请贵司尽快完善相关报审、报验手续。

同时，我司于xxxx年7月28日发出工程开工通知书后，由于前期贵司施工队原因迟迟未能进场，导致目前暖通工程整体安装进度严重滞后，现我司要求你施工队倒排进度计划，每周上报工程进度计划表，增加施工人员，加强现场质量、安全管理，加快工程进度，商贸城一层暖通施工务必在xxxx年9月20日前完成安装工作，若在该期限内未能完成作业每延误一天给予壹万元经济处罚，该罚金将从合同总价中直接扣除，我司将每日、每周对施工进行实时跟踪督促检查，确保工程按时完成。

由于贵司在xxxx年8月13日风管材料进场后未进行报验，擅自将安装材料进场，在此明确施工规范：一、现场所有材料、配件进场须向监理、建设单位报验，在验收合格的情况下方可进场制作、安装。并且该批次实际采购的风管板材与双方签订合同时约定的样品材料不一致，导致该批次材料清理出场的'事件，我司重申：在暖通工程中所使用的任何批次材料必须满足国家规范要求，风管材料必须与双方约定的样品材质相符，如若进场材料与样品不一致或不满足国家规范要求的，我司将责令清退出场，因此造成的一切损失均由你单位全部承担，且我司保留追究其经济责任的权利，望贵司能信守承诺、诚信共赢。

特此函告。

xxxx商贸城有限公司

xxxx年8月31日

合肥市市政设施建设养护公司：

兹有我方和贵方签订的《建设工程施工合同》一份，我方将和平路杆线迁移工程经合肥市公共资源交易中心招投标承包给贵方。自 xxxx年12 月 12日起，该杆线迁移施工经常处于停工状态，已严重影响了和平路东延的进程，故特致函给贵方，贵方已经违反竣工日期并延期竣工56天，按照合同，甲方有权解除合同并追究连带责任。

特此函告

签字(盖章)：

年 月 日

第五篇：建筑材料损失补偿协议

建筑材料损失补偿协议

甲方:江苏华信天地节能科技有限公司

乙方:江苏华宝建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工过程中建筑材料损失补偿问题协商一致，达成协议如下。

一、工程概况

工程名称:江苏华信天地节能科技有限公司5＃厂房 工程地点:盐城经济开发区乌江路北五台山路西

工程内容:江苏华信天地节能科技有限公司5＃厂房的土建、钢构、消火栓灭火系统、照明电气分部等。

二、甲乙双方就工程建设过程中已预定或已采购但未用，造成材料损失的补偿范围确认目录如下:

1、大门处台阶(按大理石元

2、玻璃门(按钢化

3、玻璃窗(按铝合金元

4、墙板外板(按0.6厚

5、屋面彩板上层(按角驰III型0.6厚元

6、屋面彩板下层(按900型0.38厚白灰瓦楞板

7、厂房照明(按工矿金卤灯

总计损失金额247468元。

三、对本协议中损失数额有异议的双方可以再协商解决，经调解仍不能解决时，提交盐城市仲裁委员会仲裁。

四、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方乙方代表代表职务职务签约日期签约日期签约地点