最新一级建造师索赔试题及答案索赔

第一篇：最新一级建造师索赔试题及答案索赔

一级建造师考试试题及答案_建筑工程施工索赔_自测题

一、单项选择题

1.承包人在索赔事项发生后的（）d以内，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A.14 B.7

C.28 D.21

2.下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。

A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔

B.索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔

C.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可

D.索赔意向通知发出后的14d内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料

3.索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A.业主方 B.第三方

C.承包商 D.合同中的一方

4.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（）引起的索赔。

A.地质条件的变化 B.不可抗力

C.工程变更 D.业主风险

5.索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的影响分类，可分为（）。

A.单项索赔和综合索赔

B.工期拖延索赔和工程变更索赔

C.工期索赔和费用索赔

D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔

6.（）是索赔处理的最主要依据。

A.合同文件B.工程变更

C.结算资料D.市场价格

7.下列关于索赔和反索赔的说法，正确的是（）。

A.索赔实际上是一种经济惩罚行为

B.索赔和反索赔具有同时性

C.只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔

D.索赔单指承包人向发包人的索赔

二、多项选择题

1.建设工程索赔按所依据的理由不同可分为（）。

A.合同内索赔B.工期索赔

C.费用索赔D.合同外索赔

E.道义索赔

2.承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按合同规定的程序提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

3.承包商可以就下列（）事件的发生向业主提出索赔。

A.施工中遇到地下文物被迫停工

B.施工机械大修，误工3d

C.材料供应商延期交货

D.业主要求提前竣工，导致工程成本增加

E.设计图纸错误，造成返工

三、案例题

[案例1] 北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工lOd，并同意合同工期顺延lOd.为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。

问题：

（1）施工单位的索赔能否成立，索赔证据是什么？

（2）由此引起的损失费用项目有哪些？

（3）如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？

[案例2]

某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：

①因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；

②基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；

③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日～5月22日，因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；

④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：

（1）简述工程施工索赔的程序。

（2）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

（3）每项事件工期索赔各是多少d？总计工期索赔是多少d？

[案例3]

某公司在北京地区新建一办公楼，建筑面积20000m2，开工日期为2001年6月20日，竣工日期为2003年11月20日。工程按照合同约定顺利开工，在结构工程施工到1/2时，甲方与承包商协商，并达成如下协议：甲方将该楼外墙的玻璃幕装修项目、室内隔墙砌筑项目，单独发包给专业公司施工，并支付承包商该项目价格的1.5%作为管理配合费使用，专业公司按承包商管理要求的日期进场，有关工程款由甲方直接支付给专业公司。

承担外墙玻璃幕装修项目的专业公司根据有关承包商的要求，于2002年4月20日进场施工，但是在进场后的2002年6月10日，该专业公司因甲方未按其双方签署的合同约定支付工程款而停工，承包商因外墙装修停工，原计划2002年10月20日开始的其他外墙施工项目无法进行。

外墙装修项目在2003年6月份才恢复施工。

在2002年5月20日，承包商按进度计划安排，要求室内隔墙砌筑项目的施工单位进场，要求完工日期为2002年11月20日。该项目的施工单位按合同约定准时进场。在施工过程中，因施工质量不合格，多次返工，致使承包商的机电施工受到影响。直到2003年3月20日才合格地完成砌筑任务，致使机电项目施工拖延了5个月。

问题：

（1）承包商是否可以因外墙装修项目停工，向发包人提出工期索赔、经济损失索赔？

（2）发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔？为什么？

（3）因室内砌筑进展缓慢，承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔？

[案例4]

某公司新建住宅楼，通过公开招标确定了施工单位，合同价款形式为可调价格合同，施工合同按1999年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为基础签署。

施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。

在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。

在施工过程中出现下列事件：

1.因业主不能及时提供图纸，使工期延误20d，10人窝工；

2.因施工机械故障，使工期延误l0d，5人窝工；

3.因外部供电故障，使工期延误2d，20人窝工；

4.因下大雨，工期延误3d，20人窝工。

根据双方商定，人工费定额为32元/工日，机械台班费为2000元/台班。

根据上述约定乙方提出工期补偿35d，费用13056元（所有事件窝工费用及机械费用之和）索赔的要求。

问题：

（1）乙方上述要求是否合理？为什么

（2）经工程师认定的索赔工期为多少d？

（3）如果工程师未在收到报告后28d内给予答复意见或确认，工期延长多少d？结算时费用补偿为多少？

[案例5]

某工程在施工过程中发生如下事件：

1.基坑开挖后发现有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。

2.业主因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工20d.3.在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同，在合同内约定：如供方不能按约定时间供货，每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延10d.在上述事件发生后，承包方及时向业主提交了工期和费用索赔要求文件，向供货方提出了费用索赔要求。

问题：

（1）施工单位的索赔能否成立？为什么？

（2）按索赔当事人分类，索赔可分为哪几种？

（3）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？

[案例6]

某化工厂根据生产需要新引进一批进口设备，现需新建配套的设备基础，就此项目通过招标投标最终与甲建筑公司签订了施工承包合同，该合同包括A、月、C三项工作，合同工期260d.业主另将设备安装施工（包括设备安装与调试工作）直接发包给了乙安装公司，规定合同工期为100d.甲建筑公司根据实际情况编制了施工组织设计，经业主同意后，开始按下列进度计划施工：

设备安装与调试①——A——②——B——③——④——C——⑤

该工程在实际施工过程中发生了如下事件：

1.基础施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7d.2.B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行返工处理，损失5万元，且使B工作延误15d.3.甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失2万元。

4.乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5d，损失12万元。

发生以上事件后，甲、乙两家施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

问题：

（1）针对甲建筑公司和乙安装公司就以上各事件提出的索赔要求，请分析业主是否应予相应的工期和费用补偿。

（2）如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期拖延，每延期一天补偿施工单位6000元；由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天扣误期损害赔偿费6000元。请计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？

（案例7）

甲方和乙方签订了某工程施工合同，乙方的承包范围为土方、基础、主体结构在内的全部建筑安装工程，合同工期为350d，开工日期为2003年11月12日，本工程在冬期不停止施工，甲方在合同内约定：乙方采用措施保证冬期施工，措施费为150万元，包干使用，不再增减。在开工前，乙方向甲方提交了施工组织方案及进度计划，甲方同意按此方案实施。

在实际施工过程中发生了以下事件：

1.在土方开挖施工时，由于乙方自身没有土方施工专业队伍和机械，随将土方开挖分包给另一家土方施工专业公司A，由于乙方和A单位就土方开挖的价格未能及时谈拢，土方施工单位未在甲乙双方约定的时间进场开挖，致使土方开挖拖延开工20d.2.在土方开挖后，开始施工地下室部分，因甲方提供的图纸设计有误、乙方发现此错误后及时通知甲方，甲方通过和设计单位联系，随后以图纸变更洽商的形式，下指令给乙方，因此地下室部分比原计划时间推迟30d.经乙方现场统计，在图纸变更前，乙方配料和人工及窝工已经发生了60万元的费用。

3.乙方根据合同工期要求，冬期继续施工，在施工过程中，乙方为保证施工质量，采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共200万元。

在上述事情发生后，乙方及时向甲方通报，并恳请甲方以事实为依据，给予工期顺延、同时给予损失补偿。

问题：

（1）事件1中乙方是否可以要求甲方给予工期延长？

（2）在事件2中甲方是否应同意乙方的工期顺延要求，乙方所发生的费用甲方是否应该给予补偿？

（3）在冬期施工中，乙方依据现场实际情况向甲方提出给予经济补偿，希望甲方能够按实际发生的费用计算并支付技术措施费用，甲方是否可以考虑乙方的这一请求？

[案例8]

某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（承包商）于2000年3月10日与建设单位（业主）签订了该工程项目的固定价格施工合同，合同期为8个月。工程招标文件参考资料中提供的使用砂地点距工地4km，但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3d，向业主提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。

工程进行了一个月后，业主因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求承包商暂停施工一个月，承包商亦口头答应。恢复施工后，在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月24日承包商的施工设备出现了从未有过的故障；6月8日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月13日～6月14日的该地区的供电全面中断。针对上述两次停工，承包商向业主提出要求顺延工期共计42d.问题：

（1）该工程采用固定价格合同是否合适？

（2）业主要求承包商暂停施工一个月的合同变更形式是否妥当？为什么？

（3）上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理？说明其原因。

[案例9]

某高层酒店工程，计划开工日期为1999年6月5日，竣工日期为2001年10月20日，合同内约定按月进度支付工程款，在统计报告递交后14d内甲方审定并支付工程进度款的90%.工程按期开工，工程进展顺利，在工程进行到主体结构施工时，出现了下述问题：

1.二层结构部分完成时，承包人按合同约定，及时向甲方提交了已完工作量统计报告，但是甲方未按合同约定的付款方式和期限支付工程进度款，乙方在此情况下开始停工，直到甲方支付工程进度款和违约赔偿金后乙方才开始复工，工期耽误了180d.2.甲方按合同约定支付了工程进度款，乙方按正常管理方式恢复施工。在工程施工到12层时，发生了不幸的事故，某一脚手架工人在施工时因未按规定使用安全设施，不慎从脚手架上坠落，造成死亡，施工单位及时向甲方和国家安全生产管理部门通报，因此工期耽误了20d.问题：

（1）事件1中承包商是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期间保护管理施工现场所发生的费用索赔？

（2）事件2中承包商是否可以向甲方提出工期索赔，为什么？

（3）如果本工程合同工期为300d，甲方批准工期可以延长180d，本工程实际完工工期为多少d？因事件2造成工期延长20d，甲方是否可以向承包商提出因工期延长20d所增加发生的现场管理费的索赔要求？

[案例10]

发包人与某建筑承包公司于1999年8月签订了一份土地平整工程合同。合同约定：承包人为发包人平整土地工程，造价20.5万元，交工日期是1999年11月底。在合同履行中因发包人未解决征用土地问题，承包人施工时被当地居民阻拦，使承包人5台推土机无法进入施工场地，窝工240个台班。后经双方协商同意将原合同规定的交工日期延迟到1999年12月底。工程完工结算时，双方又因停工、窝工问题发生争议，发包人拒付工程款。承包人诉至法院要求支付工程款，赔偿窝工损失。

问题：

（1）请问法院是否会支持承包人的主张？为什么？

（2）简述承包商的索赔要求成立的条件。

[案例11]

某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。由于排除孤石拖延了一定的时间，使得部分施工任务不得不赶在雨期进行。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。

问题：

（1）你认为乙方提出的索赔要求能否成立？为什么？

（2）一份完整的索赔报告通常由哪些内容组成？

[案例12]

某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某装饰公司进行室内精装修施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该装饰公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。

在装修施工过程中，建设单位未按合同约定的时间支付某装饰公司工程进度款，该装饰公司以此为由，在合同有明确约定的情况下，拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求。

问题：

（1）本装修工程施工过程中，劳务公司是否可以就劳务费问题向建设单位提出索赔？

（2）发生索赔后，承包人应注意的索赔时效问题是什么？

建筑工程施工索赔的相关内容习题答案与解析

一、单项选择题

1.C；2.C；3.D；4.C；5.B；6.A；，7.B

[解析]

7.答案B：

索赔实际上是一种经济补偿行为，而不是经济惩罚行为，所以选项A错误。不仅发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔，承包人也可以针对发包人的索赔进行反索赔，所以选项C错误。从索赔的概念可以看出，索赔指的是合同一方向另一方提出的，不仅仅局限于承包人向发包人的索赔，所以选项D错误。

二、多项选择题

1.A、D、E；2.A、B、D、E；3.A、D、E

三、案例题

[案例1]答：

（1）索赔成立。这是因业主的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而承包商可提出索赔。

索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书。

（2）此事项造成的后果是承包商的工人、施工机械等在施工现场窝工l0d，给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失，因此承包商的损失费用项目主要有：

l0d的人工窝工费；l0d的机械台班窝工费；由于l0d的停工而增加的现场管理费。

（3）索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，一般由以下三部分组成：

1）索赔信。主要是说明索赔事项，列举索赔理由，提出索赔要求。

2）索赔报告。这是索赔材料的正文，其主要内容是事实与理由，即叙述客观事实，合理引用合同条款，建立事实与损失之间的因果关系，说明索赔的合理合法性，从而最后提出要求补偿的金额及工期。

3）附件。包括索赔证据和详细计算书。其作用是为所列举的事实、理由以及所要求的补偿提供证明材料。

[案例2]答：

（1）我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定的施工索赔程序如下：

1）索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知；

2）发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；

3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

（2）事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。

事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。

事件3：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。

事件4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。

（3）事件2：索赔工期5d（5月15日～5月19日）

事件3：索赔工期3d（5月20日～5月22日）

事件4：索赔工期ld（5月23日）

共计索赔工期为：5+3+1＝9（d）

[案例3]答：

（1）承包商可以向发包人提出工期索赔和经济索赔，因为工期的延长和因工期延长引发的费用增加不是承包人自身原因造成的。

（2）发包人因自身原因未能按合同约定支付工程款，给外墙玻璃幕装修项目的施工单位造成了经济损失，故不能对该施工单位进行索赔，而且该项目的施工单位可以向发包人提出工期索赔和经济损失索赔。

（3）因室内砌筑进展缓慢，承包商可以向发包人提出工期索赔和窝工费用损失索赔。

[案例4]答：

（1）事件1合理，是甲方原因造成的；事件2不合理，是乙方自身原因造成的；事件3可以索赔工期，但费用不能索赔，因外部供电故障不属于甲方责任；事件4根据合同约定，工期可以索赔，但费用不能索赔，因大雨属于不可抗力。

（2）工程师认定的索赔工期为25d，事件2工期（10d）延误不予顺延。

（3）工期延长35d，费用为13056元。

[案例5]答：

（1）1）承包方向业主提出的索赔成立，这是因业主的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而承包商可提出索赔。

2）向供货方提出的费用索赔要求成立，因为供货方因自己原因违约。

（2）按索赔当事人分类，索赔可分承包人与发包人之间的索赔；承包人与分包人之间的索赔；承包人与供货人之间的索赔；承包人与保险人之r可索赔等。

（3）可以提供的索赔证据有：

1）招标文件、合同文件及附件，其他的各种签约（备忘录、修正案等），发包人认可的工程实施计划，各种工程图纸（包括图纸修改指令），技术规范等；

2）来往信件，如发包人的变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等；

3）各种会谈纪要；

4）施工进度计划和实际施工进度记录；

5）施工现场的工程文件；

6）工程照片；

7）气候报告；

8）工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告；

9）工地的交接记录（应注明交接日期，场地平整情况，水、电、路情况等），图纸和各种资料交接记录；

10）建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场，使用方面的记录、凭证和报表等；

11）市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布资料；

12）各种会计核算资料；

13）国家法律、法令、政策文件。

[案例6]答：

（1）1）业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，业主应给甲建筑公司补偿工期和相应的费用。另外，业主还应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。

2）因设计图纸错误导致甲建筑公司返工处理，故应给予甲建筑公司相应的工期顺延和费用补偿。同时因对乙公司也造成影响，故应对乙公司也给予相应的工期和费用补偿。

3）机械调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失2万元，这是由于甲建筑公司自身的原因造成的，业主不应给予工期和费用补偿。同时，因为C工作不影响乙公司，所以业主不应给予乙安装公司工期和费用补偿。

4）由于乙公司的错误造成总工期延误与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。

（2）1）甲公司应得到工期补偿为：

事件1：业主预制桩供应不及时补偿工期7d；

事件2：由于设计图纸中预埋件位置标注错误造成甲公司工期延误，应补偿15d；

事件4：因乙安装公司的原因给甲公司造成工期延误，应补偿5d.合计：27d.甲公司应得到费用补偿为：

事件1：7×6000＝4.2万元；

事件2：5.0万元；

事件4：5×6000＝3.0万元；

事件3：扣款5×6000＝3.0万元；

合计：9.2万元

2）因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿7d，因月工作延期，乙公司应得到工期补偿15d

乙公司应得到费用补偿为： 事件1：7×6000＝4.2万元；

事件2：15×6000＝9.0万元；

事件4扣款：5×6000＝3.0万元；

合计：4.2+9.0-3.0＝10.2万元

[案例7]答：

（1）不可以。土方开挖拖延开工20d是由于乙方自身的原因造成的，甲方不应给予工期顺延。

（2）甲方应给予乙方工期顺延，同时对所发生的费用应给予补偿。

（3）甲方不应考虑乙方的要求，因为在合同中双方约定冬期施工措施费是包干使用的，合同是签订双方共同遵守的原则文件。

[案例8]答：

（1）因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。

（2）业主要求承包商暂停施工1个月的合同变更形式不妥。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认；否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中业主要求临时停工，承包商亦答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以业主要求承包商暂停施工1个月的合同变更形式不妥。

（3）因砂场地点变化提出的索赔要求不合理，原因是：

1）承包商应对自己就招标文件的解释负责；

2）承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；

3）作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。

因几种情况的暂时停工提出的工期索赔42d不合理，可以批准的延长工期为37d，原因是：

1）5月20日～5月24日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的延长工期和费用索赔要求。

2）6月8日～6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，应延长工期5d.3）6月13日～6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的外界障碍，为不可抗力，应延长工期2d.因业主资金紧缺要求停工1个月而提出的工期索赔是合理的。原因是：业主未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿承包商停工1个月的实际经济损失，工期顺延1个月。

综上所述，承包商可以提出的工期索赔共计37d.[案例9]答：

（1）可以提出索赔。业主未能按合同约定如期支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿承包商停工期间发生的实际经济损失和保护施工现场所发生的费用。

（2）不可以提出工期索赔。事件2的发生是由于承包商自身管理不善造成的，不属于业主应承担的责任范围。

（3）本工程实际完工工期为500d（300+180+20）。由于承包商自身原因使工期延误20d，根据索赔及反索赔的成立条件，甲方可以向承包商提出因工期延长所增加的甲方现场管理费的索赔要求。

[案例10]答：

（1）支持。因发包人未解决征用土地问题，造成承包人施工时被当地居民阻拦，以致窝工240个台班。也就是发包人未能及时交付场地，造成承包人窝工。根据《合同法》二百八十三条规定，“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”。因此，承包人向发包人追讨停、窝工费用，是有事实和法律依据的，应该得到法院的支持。

（2）承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：

1）与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；

2）造成费用增加或工期损失的原因不属于承包商的行为责任；

3）造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；

4）承包商在事件发生后的规定时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。

[案例11]答：

（1）对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予乙方工期顺延和费用补偿。

对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：

1）对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。

2）对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担，工期顺延。

（2）索赔报告的内容由以下几部分组成：

1）标题。索赔报告的标题应该能够简要准确地概括出索赔的中心内容。

2）事件叙述。主要包括：事件发生的时间、工程部位、发生的原因、影响的范围、承包商当时采取的防止事件扩大的措施、事件持续的时间、承包方已经向发包方报告的次数及日期、最终结束影响的时间、事件处置过程中的有关主要人员办理的有关事项等。

3）索赔的理由。明确指出依据合同条款某条，协议某条，某日会议记录，证明自身是有合理、合法的索赔资格的。

4）经济支出和费用计算。应指明计算依据及计算资料的合理性。如合同中已经规定的计算原则，发包方已经认可的计算资料。除必须明确计算结果的汇总额外，还应在正文后附上详细的计算过程和证明资料。

5）附注及本报告时间。当编写报告人员对某些问题的粗略计算具有商讨性质时，表示有商量余地，应在附注中写明。另外，还要注明提出索赔的时间。

[案例12]答：

（1）不可以。因为劳务公司作为某装饰公司的分包单位，应该按照分包合同的约定对总承包单位（某装饰公司）负责，同时，按合同约定向劳务分包公司支付劳动报酬也是总承包单位的义务，所以劳务公司应该就劳务费问题向该装饰公司提出索赔。

（2）当出现索赔事项时，承包人应在事项发生后的28d内，以书面的索赔通知书形式向工程师（或业主）提出索赔意向通知。在索赔通知书发出后的28d内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

第二篇：索赔试题

上海通用别克服务铜牌专员岗位认证题库——索赔类
一．是非题（共 15 题）1.（错）上海通用汽车有限公司所生产的别克汽车质量担保只适用于首位车主。2.（错）保修期內的客户车辆在外地发生故障，在非上海通用授权的维修站更换发电机。事后可以带着发票和旧件向上海通用售后服务中心办理索赔申请。3.（对）查修保修期内车辆发动机故障，发现客户曾改装点火系统，维修费用不得索赔，应由客户自行承担。4.（错）客户报修保修期内的车辆左前部发出异响，通过简易调整就排除了该故障，ASC 可以向 SGM 申请索赔此项简易调整的维修费用。5.（错）保修期内车辆故障应提供拖车服务，尤其对于 VIP 客户，就是再远我们也要满足 其需求进行急救拖车，并向 SGM 申请拖车费用。6.（错）保修期内客户自费所更换上的零部件质量担保期同整车担保期是一致的，并随整 车质量担保期结束而结束。7.（错）整车保修期限是指从车辆销售开票之日起计算的时间或行驶里程期限，以最后到 期者为准。8.（对）客户自费维修所购买的别克纯正配件，享有 1 年或 2 万公里的配件质量担保。9.（对）所有保修更换下来的旧件，属于上海通用别克公司所有，应返回上海通用别克公 司。10.（对）对于因保修故障所造成的客户其他方面的间接损失，SGM 原则上是不予索赔的。11.（对）客户购买的上海通用别克新车享有全国所有别克服务网点相同条件品质的保修服 务。12.（对）新车交车 1000 公里内校正因材料或制造加工缺陷而引起的车辆故障调整,在申请 索赔时,只能申报维修工时,而不存在材料费。13.（对）为支持保修索赔能及时有效的提报，服务专员有责任提供相关保修车辆维修记录 的完整性和精确性。14.（对）服务中心提报保修索赔的另一项功能，是协助厂家掌握新车产品质量与维修信息。15.（对）四轮动平衡在 1000KM 以内的情况下，可以申请保修。

二．单选题（共 14 题）1.客户的别克车在 1 年 2 个月（27000 公里）时，A 零件因质量问题损坏，引起 B 零件损坏，请问 A、B 两零件各自剩余多少保修期？（A.1 年 10 个月或 60000 公里，以先到为准 B.2 年或 33000 公里，以先到为准 D）

上海通用别克服务铜牌专员岗位认证题库——索赔类
C.3 年或 33000 公里，以先到为准 D.1 年 10 个月或 33000 公里，以先到为准 2.保修期内的客户遗失了保修手册，但有故障需要申请保修服务，服务专员该如何应对处理？（C）

A.直接表示无保修手册，不办理保修 B.没有也可以保修 C.请客户提供原购车发票（或复印件），

并帮助重新办理“保修手册“ D.建议去别的 ASC 试试 3.以下哪些部件可以直接更换而不需要上海通用授权（A.发动机 B.变速箱（手动和自动）C.发动机缸体 D.发动机电脑模块 4.客户反映发动机盖不能适当地对正而需要调整维修。请问谁应承担修理费用？（A.客户 B.ASC C.SGM D.配件供应商 5.客户反映喇叭没声，他曾经试着做过调整，但仍是不起作用。经查需要更换，该费用由谁 承担？（A A.客户 B.ASC C.SGM D.配件供应商 6.一般情况下，在保修期中，下列哪一项是拒绝赔付的项目？（A.温度传感器故障 B.减震器漏油 C.音响主机错装 D.右前玻璃升降机升降困难 E.改装的前大灯 E））B）D）

上海通用别克服务铜牌专员岗位认证题库——索赔类
7.某君威车主在购买车辆后 10 月/24000km 时,自费在 ASC 更换了一个风扇,安装后又使用了 6 个月/10000km 后,由于风扇的质量问题引起水箱损坏,请问两者是否有索赔,索赔期各有多 久?（D）

A.风扇为 6 个月/10000 公里(以先到为准);水箱没有索赔 B.两者都有，均为 6 个月/10000 公里 C.两者都有,风扇为 1 年/20000 公里,水箱为 8 个月/36000 公里(以先到为准)D.两者都有,风扇为 6 个月/10000 公里,水箱为 8 个月/26000 公里(以先到为准)8.新车保修的起始日期以下哪个描述是正确的？（A.客户交定金的日期 B.客户提车的日期 C.经销商开具的发票日期 D.客户付款的日期 E.签定购车合同的日期 9.零件保修期，自购买安装日起算，期间为多久？（A.两年或四万公里 B.两年无限里程 C.一年两万公里 D.12 个月或两万公里 E.三年或六万公里 10.保修索赔的工时应该依据何种资料为准？（C）A.实际维修所需的工时 B.资深技师维修所需的时间 C.SGM 工时定额表 D.历史维修纪录 E.维修工单 11.保修提交有时间限制，那这个期限的起始日期是哪天？（B）A.维修工单结算日期 B.维修工单开单日期 C.服务顾问接车日期 D.工单交给保修员的那天 C）C）

上海通用别克服务铜牌专员岗位认证题库——索赔类
12.关于拖车费用保修，下列哪项描述是不正确的（B）A.拖车需向 SGM 区域经理事先报告 B.ASC 不需授权即可委托其他拖车公司进行拖车 C.由离最近的 ASC 进行拖车 D.拖车只能申请单程费用 13.以下哪些费用不可以向 SGM 申请（A.拖车费用 B.保修工时 C.诊断工时 D.配件费用 14.保修期内的车辆来店维修，发现需更换一个发电机。车间从配件部领出一个新件于装车后 发现发电机失效，必须再领一个新件安装，故障才能解决。请问第一个故障的新发电机应 如何处理（B）C）

A.由配件部负责索赔 B.由索赔员负责申请索赔 C

C.不能向 SGM 申请索赔 D.向供应商申请索赔

三．多项选择题（共 10 题）1.原则上 SGM 支付的车辆保修包括下列哪些费用?（B C E）A.交通费 B.配件费 C.工时费 D.客户其他额外损失费 E.拖车费 2．上海通用汽车公司审计索赔时，将对下列哪些项目拒绝索赔，并视情节严重情况，对经销 商进行相应处理？（B C D E）A．获批准进行了超过 ASC 权限的保修 B．未按规定返还保修旧件 C．经查核与工单记载不符者 D．未经过客户签字许可的修理 E．维修服务委托书填写不完整

上海通用别克服务铜牌专员岗位认证题库——索赔类
3．依照上海通用车辆保修索赔规定，以下哪些缺陷属于保修范围内？（A C D）A．制造上的缺陷 B．意外损伤造成的缺陷 C．装配上的缺陷 D．材料上的缺陷 E．使用不当造成的缺陷 4.在客户车辆保养项目中，下列哪些保养件及易损件不属整车保修范围？（A C E）A.火花塞 B.座椅 C.刹车盘 D.轮胎 E.卤素灯泡 5.以下哪些维修内容是属于 SGM 对新车在 1000 公里内规范的调整项目？（A C D）A． 车轮和轮胎动平衡 B． 机油更换 C． 玻璃 D． 车身钣金 E． 四轮定位 6.申请办理保修索赔，客户需要在下列哪些单据上签字确认？（B E）A．预约登记表 B．维修工单 C．预检单 D．配件领料单 E．结算单 7.针对保修索赔案件，下列哪些情况不符合索赔范围 ？（A B D E）A．车辆没有按时回厂保养 B．车辆改装非上海通用认可的零部件 C．规模返修内的车辆维修 D．车辆作为特殊用途使用 E．车辆没有按上海通用规范的保养要求

上海通用别克服务铜牌专员岗位认证题库——索赔类
8.当 SGM 通知规模返修活动的时候，ASC 应该采取下列何者正确的做法？(A B E)A．查阅规模返修的相关文件 B．订购返修需求的相关配件 C．由服务专员负责专案实施与总结 D．广告宣传通知客户返厂 E．组织相关技术培训 9.在保修期内办理配件保修索赔，客户应该提供什么样的文件材料？（A B E）A． 发票复印件 B． 结算单复印件 C． 维修工单 D． 配件出库单 E． 保养手册 10.客户申请补办《保修与保养手册》时，客户需要提供哪些文件（复印件）？（A B C D）A．购车发票 B．行驶证 C．车主身份证 D．遗失申请证明

第三篇：工程索赔答案

工程索赔 试题B 答案：

一、1、28 该项索赔已经认可

2、工期拖延索赔 工程变更索赔。

3、合同文件

4、索赔 反索赔

5、地下文物 提前竣工 设计图纸

二、[案例1]答：

（1）我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定的施工索赔程序如下：

1）索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知；

2）发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；

3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

（2）事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。

事件3：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。

事件4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。

（3）事件2：索赔工期5d（5月15日～5月19日）

事件3：索赔工期3d（5月20日～5月22日）

事件4：索赔工期ld（5月23日）

共计索赔工期为：5+3+1＝9（d）

[案例2]答：

（1）事件1合理，是甲方原因造成的；事件2不合理，是乙方自身原因造成的；事件3可以索赔工期，但费用不能索赔，因外部供电故障不属于甲方责任；事件4根据合同约定，工期可以索赔，但费用不能索赔，因大雨属于不可抗力。

（2）工程师认定的索赔工期为25d，事件2工期（10d）延误不予顺延。

（3）工期延长35d，费用为13056元。

第 1 页（共 3 页）

事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。

[案例3]答：

（1）1）业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，业主应给甲建筑公司补偿工期和相应的费用。另外，业主还应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。

2）因设计图纸错误导致甲建筑公司返工处理，故应给予甲建筑公司相应的工期顺延和费用补偿。同时因对乙公司也造成影响，故应对乙公司也给予相应的工期和费用补偿。

3）机械调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失2万元，这是由于甲建筑公司自身的原因造成的，业主不应给予工期和费用补偿。同时，因为C工作不影响乙公司，所以业主不应给予乙安装公司工期和费用补偿。

4）由于乙公司的错误造成总工期延误与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。

（2）1）甲公司应得到工期补偿为：

事件1：业主预制桩供应不及时补偿工期7d；

事件2：由于设计图纸中预埋件位置标注错误造成甲公司工期延误，应补偿15d；

事件4：因乙安装公司的原因给甲公司造成工期延误，应补偿5d.合计：27d.甲公司应得到费用补偿为：

事件1：7×6000＝4.2万元；

事件2：5.0万元；

事件4：5×6000＝3.0万元；

事件3：扣款5×6000＝3.0万元；

合计：9.2万元

2）因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿7d，因月工作延期，乙公司应得到工期补偿15d

乙公司应得到费用补偿为：

事件1：7×6000＝4.2万元；

事件2：15×6000＝9.0万元；

事件4扣款：5×6000＝3.0万元；

合计：4.2+9.0-3.0＝10.2万元

[案例4]答：

（1）因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。

（2）业主要求承包商暂停施工1个月的合同变更形式不妥。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认；否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中业主要求临时停工，承包商亦答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以业主要求承包商暂停施工1个月的合同变更形式不妥。

（3）因砂场地点变化提出的索赔要求不合理，原因是：

1）承包商应对自己就招标文件的解释负责；

2）承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；

3）作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。

因几种情况的暂时停工提出的工期索赔42d不合理，可以批准的延长工期为37d，原因是：

第 2 页（共 3 页）

1）5月20日～5月24日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的延长工期和费用索赔要求。

2）6月8日～6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，应延长工期5d.3）6月13日～6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的外界障碍，为不可抗力，应延长工期2d.因业主资金紧缺要求停工1个月而提出的工期索赔是合理的。原因是：业主未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿承包商停工1个月的实际经济损失，工期顺延1个月。

综上所述，承包商可以提出的工期索赔共计37d.[案例5]答：

（1）支持。因发包人未解决征用土地问题，造成承包人施工时被当地居民阻拦，以致窝工240个台班。也就是发包人未能及时交付场地，造成承包人窝工。根据《合同法》二百八十三条规定，“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”。因此，承包人向发包人追讨停、窝工费用，是有事实和法律依据的，应该得到法院的支持。

（2）承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：

1）与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；

2）造成费用增加或工期损失的原因不属于承包商的行为责任；

3）造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；

4）承包商在事件发生后的规定时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。

（3）可以提供的索赔证据有：

1）招标文件、合同文件及附件，其他的各种签约（备忘录、修正案等），发包人认可的工程实施计划，各种工程图纸（包括图纸修改指令），技术规范等；

2）来往信件，如发包人的变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等；

3）各种会谈纪要；

4）施工进度计划和实际施工进度记录；

5）施工现场的工程文件；

6）工程照片；

7）气候报告；

8）工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告；

9）工地的交接记录（应注明交接日期，场地平整情况，水、电、路情况等），图纸和各种资料交接记录；

10）建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场，使用方面的记录、凭证和报表等；

11）市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布资料；

12）各种会计核算资料；

13）国家法律、法令、政策文件。

第 3 页（共 3 页）

第四篇：2015年下半年宁夏省一级建造师《法规知识》：索赔证据和索赔文件试题

2015年下半年宁夏省一级建造师《法规知识》：索赔证据

和索赔文件试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、大型储罐适宜于采用基础 A：素混凝土 B：钢筋混凝土 C：钢结构 D：砂垫层

E：中标通知书

2、下列关于大理石的叙述不正确的是。

A：大理石板材是一种碱性石材，容易被酸侵蚀而影响使用，因此除极少数石材以外，大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面 B：大理石是变质岩，为中性石材

C：大理石的主要化学成分是CaO和MgO，为碱性石材 D：大理石是隐晶结构，为中等硬度石材

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

3、某企业对一项目进行连续10年的投资，每年年末投资10万元，年利率8％，则该企业第11年末可以获得的利息为万元。A：54．87 B：44．87 C：44．48 D：54．48 E：玻璃幕墙

4、适用于开挖有黏性的土壤，集开挖、运输和铺填三项工序于一身的施工机械是。

A：铲运机 B：正向挖掘机 C：拉铲挖掘机 D：装载机

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

5、在对综合概算和总概算进行审查时，如概算总投资超过原批准投资估算达到一定比例，需要进一步审查超估算的原因，这个比例是。A：5％以上 B：10％以上 C：15％ D：20％

E：玻璃幕墙

6、工程施工成本的组成是。A：直接工程费+间接费 B：直接费+间接费

C：直接费+其他工程费+间接费 D：直接工程费+现场经费+间接费 E：招标文件规定的其他条件

7、用人单位应对首次取得特种作业证书的人员上岗前安排不少于个月的实习操作。A：1 B：2 C：3 D：4 E：招标文件规定的其他条件

8、在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，则说明该工作。A：为关键工作 B：自由时差为零

C：总时差等于自由时差 D：自由时差不超过总时差

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

9、竣工图是水利工程档案的重要组成部分，其中的项目总平面图应由进行编制。A：施工单位 B：项目法人 C：监理

D：设计单位

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

10、营业线轨道施工中，曲线外轨最大超高不得大于。A：150mm B：125mm C：175mm D：200mm E：工程月(周、日)报

11、下列各项中，不属于企业所得税纳税人的企业是。A：在英国成立但实际管理机构在中国境内的企业 B：在中国境内成立的外商独资企业 C：在中国境内成立的合伙企业

D：在中国境内设立的一人有限公司 E：玻璃幕墙

12、加筋土挡土墙的高度在I级干线上不宜大于。A：4m B：9m C：10m D：11m E：工程月(周、日)报

13、港口与航道工程项目技术管理的任务中，不包括。A：促进项目技术发展 B：建立良好的技术秩序 C：直接、及时向业主报送施工组织设计 D：保证生产过程符合规范要求 E：安装高度

14、政府质量监督的性质属于（）行为，是为了保证建设工程质量，对责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查。A：建筑法 B：行政执法 C：行政法规 D：安全法

15、灌溉分水闸闸基开挖工程量为10万，经现场测量土石方体积比约为3：7；发包人并未要求对表土和岩石分开开挖，而合同中该部位土方、石方开挖单价分别为10元／、20元／，则该部分开挖的结算价款应为万元。A：100 B：170 C：200 D：300 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

16、下列验收中，项目法人不得作为验收委员会成员的是。A：分部工程验收 B：阶段验收

C：单位工程验收 D：竣工验收

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

17、屋面防水设防要求为一道防水设防的建筑，其防水等级为。A：Ⅰ级 B：Ⅱ级 C：Ⅲ级 D：Ⅳ级

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

18、砌体锚固件的选用时，除考虑使用环境温度条件外，还应考虑。A：砌筑时的环境温度 B：砌筑的方法

C：砌体的伸缩缝隙 D：砌体的结构特点 E：中标通知书

19、建筑材料采购合同的标的包括（）。

A：物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或质量要求 B：物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或质量要求 C：物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或包装方式 D：物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或运输方式

20、企业或行业投资者以动态的观点确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平称为。A：基准收益率 B：社会平均收益率 C：内部收益率 D：社会折现率 E：玻璃幕墙

21、计量检测设备每次使用前应检查后，方可开始计量测试。A：认真清扫 B：对零部件 C：对使用场地 D：校准对零 E：中标通知书

22、在网络计划中，工作N最迟完成时间为第25天，持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作N的总时差为天。A：6 B：9 C：12 D：15 E：速度比率

23、演播室灯光施工中调光系统的调试的最后一步是打开所有负载的％并保持1．5—2h，检测电源电压的波动情况，电力电缆的电流和温度，空气开关的表面温度，调光柜的运行情况及散热系统，直至调光系统所有设备全部正常工作 A：55-60 B：65-85 C：90-95 D：100 E：安全措施

24、建设工程施工合同签订后，施工中发包人将部分合同外增项工程委托承包人施工，双方对增项工程价款未做出约定，也无法协商一致，此时应按照市场价格履行。

A：订立合同时合同签订地 B：订立合同时合同履行地 C：履行合同时合同签订地 D：履行合同时合同履行地

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

25、在建设单位管理费费率为定值的情况下，建设单位管理费与工程费用之间的关系是。A：成正比 B：成反比

C：没有确定关系 D：没有任何关系 E：玻璃幕墙

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、矿山工程施工安全检查的目的包括。A：发现生产工作中人的不安全行为 B：预知危险、消除或降低危险 C：消除施工人员间不团结因素

D：教育或警告不听指挥者、解决工作不协调问题 E：进一步贯彻落实安全生产方针

2、下列地基处理方法中，能够起到排水作用，加速下部土层的沉降和固结，适于处理3．0m以内软弱、透水性强的黏性土地基的是。A：灰土地基 B：素土地基 C：粉煤灰地基 D：砂和砂石地基

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

3、施工单位项目经理部负责质量验收评定工作的部门包括。A：安全管理部门 B：工程技术部门 C：物资管理部门 D：质量部门 E：试验部门

4、下列属于企业A类计量器具的是。A：千分表检具 B：塞尺 C：压力表 D：兆欧表

E：接地电阻测量仪

5、下列关于期间费用，描述有误的是。

A：期间费用是施工企业当期发生的费用中的重要组成部分 B：包括管理费用 C：包括财务费用

D：期间费用不应记入当期损益 E：玻璃幕墙

6、根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有。

A：发包人原因导致工程缺陷和损失 B：承包人遇到不利物质条件

C：发包人要求向承包人提前交付工程设备 D：施工过程发现文物

E：承包人遇到异常恶劣的气候条件

7、路基土在工地测得干密度为1.63g/，湿密度为1.82g／，而在实验室测得最大干密度为1.66g/，则路基土压实度为。A：91.21％ B：98.19％ C：100％ D：109.64％

E：招标文件规定的其他条件

8、《建筑内部装修设计防火规范》的强制性条文规定，消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用装修材料。A：A级 B：级 C：级 D：级

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

9、企业员工的安全教育的形式只包括。A：新员工上岗前的三级安全教育 B：改变工艺和变换岗位安全教育 C：经常性安全教育 D：事故现场安全教育

E：大型、特大型事故安全教育

10、矿山工程项目施工阶段质量控制的重点是。A：影响项目质量的因素、工艺和工序 B：事前控制 C：事中控制 D：事后控制

E：水平、垂直混合安放

11、建设工程施工承包合同的计价方式主要有（）。A：固定单价合同、固定总价合同、固定成本加酬金合同 B：变动单价合同、变动总价合同、变动成本加酬金合同 C：单价合同、总价合同、成本补偿金合同

D：单价合同、总价合同、固定成本加费用合同

12、土石坝中，1级、2级坝和高坝的压实度应为__。A．91%～93% B．93%～95% C．95%～98% D．98%～100%

13、某省水利厅作为项目法人拟进行某项目施工招标，该项目属中央投资的公益性水利工程，则评标委员会专家可从中抽取。A：该省水利厅组建的评标专家库 B：该省建设厅组建的评标专家库

C：该省某招标代理机构组建的评标专家库

D：该项目所属流域管理机构组建的评标专家库 E：水利部组建的评标专家库

14、工程进度更新的最终目的是。A：延长工期

B：调整工程进度计划 C：删减工序

D：增加索赔机会

E：水平、垂直混合安放

15、根据《防洪法》，在水工程保护范围内禁止从事的活动包括。A：爆破 B：打井 C：采石 D：取土 E：植树

16、当计算工期不能满足计划工期时，可设法通过压缩关键工作的持续时间，以满足计划工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑的关键工作等因素。

A：有充足备用资源 B：新近安排实施 C：平行线路比较少

D：所需增加的费用相对较少 E：不影响质量和安全

17、水利水电工程上常用的骨料预冷法有。A：水冷法 B：冰冷法

C：真空气化法 D：液氮预冷法 E：风冷法

18、反映财务状况的会计要素包括__。A．资产 B．收入 C．负债 D．费用

E．所有者权益

19、空调风管的风阀控制器安装前应检查线圈和阀体间的是否符合要求。A：最小电阻 B：供电电压 C：额定电流 D：输出信号 E：输入信号

20、电力设施是指一切有关设施的总称。A：发电 B：变电 C：送电 D：供电 E：用电

21、应用内河航运水工建筑工程定额时，编制概算时可。A：直接使用

B：各项加扩大系数后使用

C：套用定额算出定额直接费后加扩大系数 D：各项加大3％后使用 E：安装高度

22、人工降低地下水位的施工方法包括__。A．喷射井点法 B．轻型井点法 C．管井井点法 D．截水法 E．集水明排法

23、采用定额单价法编制施工图预算，计算人、料、机费用时需注意的内容包括。A：分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价

B：分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定材料不一致时，需要按实际使用材料价格换算定额单价

C：分项工程施工工艺条件与定额单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价

D：分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表 E：对计算结果的计量单位进行调整，使之与定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致

24、从空间占位看，电梯设备的基本构成由组成。A：机房 B：井道 C：轿厢 D：层站 E：层门

25、建筑电气工程的安装施工时要依据施工设计图样将散件形式进场的材料进行组合，因而安装是用工最多的作业。A：电气装置

B：用电设备电气部分 C：布线系统

D：电光源控制设备 E：中标通知书

第五篇：二级建造师索赔经典案例

几道索赔经典案例

例题1 [背景]某建设工程项目，业主与施工单位订立了施工合同，合同工期为150天。在合同中规定： ⑴工期每提前1天，奖励3000元，拖后1天罚款5000元。

⑵分项工程发生工程变更后的工程实际数量超过(或少于)工程量清单中所列数量的25%时，该分项工程单价予以调整，调整系数为0.9(1.1)。

⑶人工费为80元/工日，窝工人工费补偿标准为25元/工日，机械台班为500元/台班，台班折旧费为50元/台班，综合费率为30%。

施工单位在开工前提交了施工进度计划并得到监理工程师的批准，[注意：监理工程师对进度的批准，不等于监理工程师要承担施工过程中由于施工方案不当，进度控制失控造成的损失！]计划工期为150天。在工程施工中发生了如下几项事件：

事件1：因业主提供的场地未能准备好，使工作A和工作B的作业时间分别延长了20天和10天，由此造成人工窝工80个工日，机械闲置30个台班。[TFA0，TFB30 ] 事件2：为保证施工质量，施工单位将工作C原设计尺寸扩大，使其作业时间增加了12天，并由此造成增加人工80个工日，材料费5万元，机械台班增加20个。[TFC60] 事件3：因设计变更，工作E的工程量由工程量清单中所列的3000m3增加到4000m3,使其作业时间延长10天。该工作原综合单价为55元/m3 [因为这里是一个综合单价，所以不另加综合费]。[TFE30] 事件4：F为一个基础工程，基坑开挖后，发现局部有原勘察报告中没有说明的较深的软土层，施工方按监理工程师的指示配合进行地质复查，配合用工50个工日，地质复查后，由设计单位对原基础设计方案进行了修改，施工方按批准的方案进行施工，由此增加直接费8万元，因对F进行地质复查和处理，使其作业时间延长10天，人员窝工60个工日，机械闲置15个台班。[TFF] 事件5：由于施工单位的施工机械出现了从未出现过的机械故障，使工作D的作业时间延长了15天，由此造成人员窝工30个工日，机械闲置15个台班。[TFD0] 事件6：鉴于该工程工期较紧，施工单位在征得监理工程师同意后采取了加快施工措施，使I工作的作业时间缩短了12天，由于加快施工的技术组织措施费为3万元。最终工程完工，实际工期为183天。施工单位按规定程序提出了索赔要求。

1页

[问题] 1.上述事件中，各项事件能得到的工期补偿各为多少？为什么？总工期补偿多少？

2.经工期补偿后的合同工期为多少？由于实际工期的变化，施工单位得到的奖励(或罚款)为多少？ 3.施工方可得到的索赔费用总额为多少？ [解] 1.事件1：

工作A可以索赔工期20天，因为A为关键工作且属业主原因；工作B不可以得到工期补偿，因为B为非关键工作且TFB30大于作业时间延长值；费用索赔：80×25+30×50 事件2：

工作C不可以工期索赔，因为C为施工单位自身原因； 事件3：

可以提出补偿要求，由于设计变更使作业时间增加10天，因为TFE30，工期不延长。按原单价结算的工程量为：3000×(1+25%)=3750m3 按调整后单价结算的工程量为：4000-3750=250m3

该项结算价增加额为：[3750×55+250×55×0.9]-3000×55=53625元 几种情况的说明：

(1)若实际工程量为3500m3，则结算价为：3500×55；(2)若实际工程量为2500m3，则结算价为：2500×55；(3)若实际工程量为2000m3，则结算价为：2000×55×1.1 工作E的作业时间增加为：[(4000/3000)×30-30]=10，不可以提出工期补偿，因为E虽为非关键工作但此时有总时差TFE30,30-10=20大于其作业时间延长值；

事件4：可以索赔，因为是地质条件的变化且F为关键工作，工期索赔10天，费用索赔：[80×50+80000] ×130%+60×25+15×50] 事件5：不能得到工期补偿，因为施工机械故障属于施工方自身原因；

事件6：不能得到工期补偿，因为通过施工措施使工期提前，可按合同规定的工期奖罚办法处理。所以，总工期补偿20+10=30天。

2.经工期补偿后的合同工期为150(原合同工期)+30(总工期补偿)=180天。所以，由于实际工期的变

2页

化，对施工单位的罚款为：(183-180)×5000=3×5000=15000元。3.施工方可得到的索赔款有： 事件1：80×25+30×50=3500元

事件3：按原单价结算的工程量为：3000×(1+25%)=3750m3 按调整后单价结算的工程量为：4000-3750=250m3

该项结算价增加额为：[3750×55+250×55×0.9]-3000×55=53625元 事件4：(80×30+80000)×(1+30%)+60×25+15×50=109370元 施工方可得到的费用补偿为：3500+53625+109370=166495元

施工方可得到的实际费用补偿为：3500+53625+109370-15000=151495元 例题2 [背景]某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范)文本》签订了工程施工合同，工程未投保保险。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下： 1．遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任，故应由业主承担赔偿责任。

2．给已建部分工程造成破坏18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。

3．施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。4.建设方聘请的一名顾问受伤需医疗费用1万元，一名在工地避雨的路人由于被大风吹落的物品砸伤需医疗费用2千元，业主应给予赔偿。

5．施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。6.准备安装的一台大型空调由于浸水必须修复需2万元，业主应该支付。7．因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。8．由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。[问题] 1．因不可抗力发生的风险承担的原则是什么? 2.上述索赔事件，哪些成立哪些不成立(请逐条回答)? [参考答案] 1．不可抗力风险承担责任的原则：

3页

(1)工程本身的损害由业主承担；

(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；(4)所需清理、恢复工作的费用，由业主承担；(5)工期给予顺延。

2.(1)经济损失按上述原则由双方分别承担，工期延误应予签证顺延；(2)因工程修复、重建的18万元工程款应由业主支付；(3)索赔不予认可（索赔不成立），由施工单位承担；

(4)建设方聘请的顾问受伤需医疗费用1万元，由业主支付；路人的医疗费应该由买保险的一方出，而建设方应该购买第三者责任险，故由业主支付；(5)索赔不予认可（索赔不成立），由施工单位承担；(6)准备安装的设备修复费用2万元，业主应该支付；(7)认可顺延合同工期8天；(8)清理现场费用，由业主承担。建设工程施工合同的签订与履行 练习题：

某建筑公司于2002年4月16日与某厂签订了修建建筑面积为3000m

2工业厂房的施工合同。建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500 m3，假设直接费单价为4.2元/ m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1 m3的反铲挖掘机施工，租赁费为450元/台班。合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几起事件：

事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10工日；

事件二：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；

事件三：5月19日接到监理工程师发出的5月20日复工令，同时收到基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900 m3；

事件四：5月20日~5月22日，因下季节性大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日，5月23日恢复挖掘工作，最终基坑于5月29日施工完毕。问题：

1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

4页

2.每起事件工期索赔各是多少天（假定事件均在关键线路上）？总计工期索赔是多少天？

3.如人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？

4.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些？ 参考答案：

1.事件一索赔不成立。因该事件发生原因属承包商自身的责任。事件二索赔成立。因该施工条件的变化不是承包商引起的。事件三索赔成立。因该事件是设计变更引起的索赔。

事件四索赔不成立。因该事件是一个有经验的承包商可以合理预见的。2.事件二：索赔工期5天。

事件三：因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：4500/10=450m3

现增加工程量900m3，因此应增加工期为900/450=2天 总计工期索赔 ：5+2=7天

3.事件二：人工费15×23=345元 机械费450×5=2250元 管理费345×30%=103.5元 事件三：可直接按土方开挖单价计算：900×4.2×(1+20%)=4536元 则合理的费用索赔总额为：345+2250+103.5+4536=7234.5元 4.建筑公司可以向厂方提供的索赔文件有：

1）招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范；工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录；

2）工程各项经业主或监理工程师签认的签证；工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录； 3)工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复及工程各项会议纪要；

4）施工计划及现场实施情况记录；施工日报及工长工作日志、备忘录；工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、降雨量等。

5）工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录；工程停水、停电和干扰事件影响的日期； 6）工程有关部位的照片及录像等； 7)工程验收报告及各项技术鉴定报告等；

8)工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据； 9）国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。

5页