项目经济签证索赔策划书

第一篇：项目经济签证索赔策划书

仁怀国酒新城北区安置房二组团六标段项目

经济签证索赔策划书

编制：

审核：

审批：

遵义建工（集团）有限公司 项目经济签证索赔策划书

1、项目基本情况 1.1工程概况

仁怀国酒新城北区安置房二组团六标段项目位于仁怀市中枢镇三转盘罗家坝路旁，建筑面积为49578.21平方米，结构形式为框剪结构，建筑高度为99.75米，建筑层数31+1层，建筑用途为高层安置居民楼，合同范围含六号楼（包含所属架空层及地下室层）的施工图及修改图（通知）所含的土建工程和塔楼区域的给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程，其中消防工程仅含消防栓系统和防火门。项目暂定总造价55213897.73元。1.2合同背景情况介绍

建设单位为仁怀市城市开发建设投资经营有限公司，监理单位为贵州省建筑设计研究院监理部，设计单位为贵州省建筑设计研究院，项目管理公司为贵州省建筑设计研究院项目管理部，质量监督部门及安全监督部门均为仁怀市住建局下属部门，合同管理严格按照上述单位的有关规定执行。1.3策划书的目的宗旨

明确签证索赔工作的目标及工作内容，理清工作思路，理顺工作关系，扎实抓好基础工作，落实好责任到人的工作制度，切实提高项目签证索赔的执行力度和工作实效，达到减亏增效的工作目标。1.4策划书编制的依据：

本策划书根据跟业主签订的主要合同条款及附件、工程施工图纸、施工组织设计、业主及监理工程师的相关通知、指令等编制。

2、组织机构及职责分工

2.1组织机构

项目部成立签证索赔工作小组，由项目经理任组长，生产经理及技术负责人任副组长，成员由施工部门、材料部门、预算部门、财务部门负责人组成。签证索赔工作小组负责组织和开展项目经济签证索赔管理的各项工作。

2.2签证索赔工作小组人员构成组长：杨涛

副组长：夏树扬、关林林、杨绍平

成员：翁维刚、黄朝霞、胡大坤、罗昌鼎、骆国良、龚凡

2.3职责分工

2.3.1组长：为项目签证索赔工作的第一责任人。负责与业主。监理等单位协调工作，重要事项及时决策或向上级领导请示汇报。

2.3.2副组长：副组长为项目签证索赔工作的直接负责人。副组长根据工作分工分别负责项目签证索赔方案的制定和实施，组织收集整理签证索赔基础资料，组织编写签证索赔文件，组织施工图设计优化；负责项目内部签证索赔工作协调、沟通，负责与业主、监理主管人员就签证索赔问题的沟通联络，负责签证文件的报送、签认、审批及跟踪落实，并及时向组长汇报。

2.3.3施工部门：施工部门负责变更签证方案的具体落实。负责提供经业主、监理审批的施工组织设计、施工方案、有关实验报告；负责收集管理有关施工日志、工程照片、会议纪要、施工记录、有关工程来往函件、施工进度、业主代表指令、监理工程师指令、气象报告、以及其他突发情况照片、影响资料、延期申请报告；负责办理各种变更设计的签证手续，建立各类文件台账，及时交资料管理部门汇总归档。

2.3.4材料部门：负责调查并提供实际发生的各种工程材料和机械设备的台班数量、单价、材料运杂费标准、运输距离和国家有关费用调整的文件规定，配合预算部门收集材料调差、运杂费调差和机械台班调差的依据文件和资料，按月准确统计项目物资出入库、材料盘点表的归档。

2.3.5财务部门：负责提供施工人员的薪酬及购买物资、设备的原始票据和有关费用支付、收讫凭证，以及国家工商政策和地方政府的收费内容及标准文件；本项目企业垫资情况及银行利息的统计工作；

2.3.6预算部门：负责提供工程项目的理论收支情况及实际收支情况，收集变更通知进行预算统计，得出本工程的理论利润值与实际利润值，并作对比表上报组长。

3、签证索赔的合同依据及有关政策

3.1合同依据：依据施工承包合同条款通用条款第。条；专用条款。条分别对不利物资条件、工期延期内容、索赔程序等作出约定。

3.2政策依据

（1）国家现行工程技术规范、标准、规程、规范；（2）工程招标文件范本工程量清单计量规则及相应补充约定；（3）国家以及当地住建部门、定额站等发布的政策法规等。

3.2.2计算依据

（1）施工图，图纸会审纪要，招投标文件，施工合同，设计变更，甲方下发的相关文件或通知、工程联系单（内容必须做成签证）。

（2）按贵州省各专业04定额的计算规则计算工程量。

（3）按08建设工程工程量清单计算规范的计算规则计算工程量。

3.2.3签证索赔策划

3.3.1工程量签证

3.3.2工期延期索赔

因非我方原因引起的工期延期索赔，工期拟进行申请索赔

天。3.3.3工期延误费用索赔

对于非我方原因引起的工期延误生产的费用增加，包括劳务劳动效率的降低、机械设备闲置、材料的仓库保管、成品、半成品的保管、企业垫资及利息、现场经费、标准化施工及安全设施投入费用、企业管理费、拖期损失赔偿金（逾期交工违约金）、利润、税金等各项费用。

4、签证索赔办理程序及责任分解 4.1索赔程序

4.1.1在施工过程中，一旦出现索赔事件，项目副经理应在合同约定的时间内，组织及时向业主和监理书面提出索赔意向通知。4.1.2如出现分供商提出索赔，项目副经理应进行分析确认后，及时向业主和监理书面提出索赔意向通知并由分供商配合做出索赔文件。

4.1.3项目副经理应对所收集的索赔证据文件进行分析整理，在合同约定的索赔有效期内及时做出索赔文件。

4.1.4索赔文件经项目经理签署后，报送合同对方，并约定洽谈时间和地点。

4.1.5由项目副经理组织有关人员与合同对方进行索赔洽谈，并整理形成索赔洽谈纪要。

4.2反索赔工作

4.2.1反索赔工作的要求及反索赔工作的准备

（1）正确理解合同条款和合同文件，充分、完整、正确、及时地履行合同职责与义务。

（2）及时处理工程合同中的歧义问题，通过补充合同或协议，明确合同中可能发生的不同理解的条款。

（3）及时减缓在合同执行过程中对我方不利的矛盾，在我方过失情况下，应迅速商谈或处理，通过协商争取解除部分无法履行的职责和义务，并以适当形式明确下来。

4.3.2反索赔工作注意事项

（1）反索赔工作应与索赔工作统筹考虑，不可割离。

（2）要认真分析索赔与反索赔内容和金额，未经过充分分析和研究都不应盲目开始向合同的另一方提出赔偿。（3）将反索赔、索赔商谈的初步结果认真分析，要尽力避免向仲裁机构或法院申述，以免企业社会信誉受损。

5、签证索赔文件的报送及跟踪落实

5.1报送时要进行签收登记，注明文件名称、文件编号、上报金额、签收单位、签收人和签收日期等。

5.2文件上报后，跟踪人必须及时与所涉及到的各个环节的相关人员继续沟通，须修改或补充的资料要及时通知相关部门办理。

5.3跟踪人要动态掌握文件审批进展程度及审批意见，并将审批中存在的问题和结果及时向项目签证索赔小组汇报。

5.4签证索赔工作小组对过程中的重要事项及时决策或向上级领导请示汇报。

6、索赔策略

6.1在承包工程的竞争中，有一句话叫“中标靠低价，赚钱靠索赔”。这充分反映了索赔工作在工程建设中的重要作用。但要做好索赔工作，除了认真编写好索赔文件，使之提出的索赔项目符合实际，内容充分，证据确凿，有说服力，索赔计算准确，并严格按索赔规定和程序办理外，必须掌握索赔技巧，这对索赔的成功十分重要，同样性质和内容的索赔，如果方法不当，技巧不高，容易给索赔工作增加新的困难，甚至导致事倍功半的下场。

反之，如果方法得当，技巧高明，一些看来似乎很难索赔项目，也能获得比较满意的结果。因此要做好索赔工作除了做到有理、有据、有时外，掌握好一些索赔的技巧是很重要的。6.1.1做好资料收集、整理签证工作

索赔成功的基础在于充分的事实、确凿的证据。而这些事实和证据只能来源于工程承包全过程的各个环节之中。关键在于用心收集、整理好，并辅之以相应的法律法规及合同条款，使之真正成为成功索赔的依据。

学习招标文件、合同条款及相关的法律法规尤为重要。项目部每个专业、每个部门都应该认真学习。在工程开工前应收集有关资料。在图纸会审中应认真做好施工图会审纪要，因为施工图会审纪要是施工合同的重要组成部分，也是索赔的重要依据。

施工中应及时进行预测性分析，发现可能发生索赔事项的分部分项工程，如：遇到灾害性气候、发现地下障碍物、软基础或文物；以及征地拆迁、施工条件等外部环境影响等。

业主要求变更施工项目的局部尺寸及数量或调整施工材料、更改施工工艺等。

停水、停电超过原合同规定时限；因建设单位或监理单位要求延缓施工或造成工程返工、窝工、增加工程量等等。以上这些事项均是提出索赔的充分理由，都不能轻易放过。

施工组织设计及专项施工方案，施工进度、劳动力及机具计划，也是工程索赔的依据。

6.1.2正确处理好痛业主与监理的关系

索赔必须取得监理的认可，索赔的成功与否，监理起着关键性作用。索赔直接关系到业主的切身利益，承包商索赔的成败在很大程度上取决于业主的态度。因此，要正确处理好业主、监理关系，在实际工作中树立良好的信誉。

总之，要搞好相互关系，保持友好合作的气氛，互相信任。对业主或监理的过失，承包商应表示理解和同情，用真诚换取对方的信任和理解。创造索赔的平和气氛，避免感情上的障碍。

6.1.3主动创造索赔机遇

在施工过程中，承包商应坚持监理及业主的书面指令为主，及时在特殊情况下必须执行其口头命令，亦应在时候立即要求其用书面文件确认，或者致函监理及业主确认。同时做好施工日志、技术资料等施工记录。

每天应有专人记录，并请现场监理工程人员签字；当造成现场损失时，还应做好现场摄像，以达到资料的完整性；对停水、停电、甲供材料的进场时间、数量、质量等等，都应做好详细记录；对设计变更、技术核定、工程量增减等签证手续要齐全，确保资料完整；业主或监理单位的临时变更、口头指令、会议研究、往来信函等应及时收集，整理成文字，必要时还可对施工过程进行摄影或录像。又如甲方指定或认可的材料或采用新材料，实际价格高于预算价（或投标价），按合同规定允许按实补差的，应及时办理价格签证手续。

凡采用新材料、新工艺、新技术施工，没有相应预算定额计价时，应收集有关造价信息或征询有关造价部门意见，作好结算依据准备。

其次，在施工中需要更改设计或施工方案的也应及时做好修改、补充签证。另外，如施工中发生工伤、机械事故时，也应及时记录现场实际状况，分清职责；对人员、设备的闲置、工期的延误以及对工程的损害程度等，都应及时办理签证手续。

此外要十分熟悉各种索赔事项的签证时间要求，特别是一些隐蔽工程、挖土工程、拆除工程，都必须及时办理签证手续。否则时过境迁就容易引起扯皮，增加索赔难度。做到不忘、不漏、不缺、不少、眼勤、手勤、口勤、腿勤。不能因为监理的口头承诺而疏忽文字记录，也不能因为大家都知道就放松签证。这些都是工程索赔的原始凭证，应分类保管，以创造索赔的机遇。

6.1.4注意谈判技巧

谈判技巧是索赔谈判成功的重要因素，要使谈判取得成功，必须做到：

首先应事先做好谈判准备：知己知彼，百战不殆。认真做好谈判准备然是促成谈判成功的首要因素，在同业主和监理开展索赔谈判时，应事先研究和统一谈判口径的策略。谈判人员应在统一的原则下，根据实际情况采取应变的灵活策略，以争取主动。谈判中一要注意维护领导权威；二要丢芝麻抓西瓜，不斤斤计较；三要控制主动权，并留有余地。谈判的最终决策者应是承包方的领导人，可实行幕后指挥，以防僵局和陷于被动。

总之，索赔工作关系着施工企业的经济利益。所有施工管理人员都应重视索赔，知道索赔，善于索赔。必须做到理由充分，证据确凿，按时签证，讲究谈判技巧，并把索赔工作贯穿于施工的全过程。根据项目的特殊性，在后期我们也要把握一切良机争取将索赔费用全盘抓回，为公司企业创造更大的利润空间！

第二篇：重视工期索赔 加强工期签证

重视工期索赔 加强工期签证

案例一：1994年，中建某公司承建了某开发公司投资的某花园工程，原定工期为400天，后因种种原因延至开工4年后的1998年才通过甩项验收。2004年初，因开发公司长期拖延结算且拒不支付剩余工程款，中建某公司将开发公司告上法庭，要求开发公司支付拖欠的工程款，并支付逾期付款违约金及停工损失等。被告开发公司接到诉状后，随即提出反诉，要求中建某公司支付工期延误违约金1900余万元。法院受理后委托造价咨询公司进行工程审价。经审价，工程总价为1.1亿元，扣除被告已经支付的工程款，一审法院审理后判决被告开发公司支付原告工程款531万元，同时判决原告中建某公司支付被告工期延误违约金527万元。两者相抵，中建某公司花费20余万元诉讼费和80万元造价鉴定费提起诉讼的官司，最终只获得几万元。

案例二：某省建筑公司于1999年与某开发公司签订某房地产项目施工合同，约定工期为600天，因种种原因，建筑公司在工程完成至±0.00以下工程后(此时距开工已1000天)停止了施工。2004年4月建筑公司起诉至珠海中院要求开发公司支付拖欠的工程进度款2000余万元。开发公司随即提起反诉，要求赔偿因工期延误造成的经济损失4000余万元。

庭审中，某省建筑公司就工期问题答辩称，工期延误属实，但延误的原因在于工程量增加、设计变更以及开发公司未按合同约定足额支付工程进度款等，故延误的责任应由发包人承担。被告开发公司则认为，虽然有设计变更、工程量增加等事实，但由于承包人中铁某公司在施工过程中从未提出过工期顺延请求，未按合同规定办理过任何工期签证，因此可以认为承包人放弃了增加工期的权利。

法院审理后认为，依据有关法律，建筑公司对工期顺延的请求负有举证责任，结果建筑公司始终拿不出过硬的证据。此案尚未判决，但结果不难推测。

什么是工期索赔和签证

大多数承包人在施工过程中均十分注重经济索赔，对设计变更、工程量增加等引起的工程价款增加几乎都办理了签证;但对工期签证却未引起重视。一旦因工程款纠纷引发诉争，被发包人提起工期反诉，才发现虽然在施工过程中发生很多可顺延工期的事由，但找遍施工资料，却很少有过得硬的工期签证，令自己在诉讼中十分被动。由于发包人对承包人的工期延误索赔数额往往巨大，因此笔者认为，施工企业必须高度重视工期索赔与工期签证。

何谓工程索赔，通常是指在工程合同履行过程中，当事人一方因非自身因素、或对方不履行、或对方未能正确履行合同而受到经济损失和权利损害时，通过合法程序向对方提出经济或时间的补偿。工程索赔包括“经济补偿”和“时间补偿”，前者在业内通常称为“费用索赔”，后者则为“工期索赔”。工期索赔即指承包人对由于非承包人原因造成的工程拖期，向发包人要求延长工期、经济补偿、避免承担误期损害赔偿的行为。由于工期增加通常会造成费用增加，因此笔者此文所称的工期索赔，不单指时间的补偿，还包括因工期增加造成的经济补偿。本文所称工期签证，则是指承包人在发生非自身原因引起的工程拖期后，在合同约定的期限内，按照合同约定的形式、程序向发包人(或工程师)送达请求顺延工期和赔偿经济损失的报告，发包人(或工程师)收到该报告后在合同约定的期限内进行审核并给予书面答复的过程和形成的书面证明材料或补充协议。

应该指出的是，签证与索赔不是一个概念。索赔是一方向另一方主张权利、但未经对方确认的单方行为，而签证则是承发包双方就费用补偿和工期延长等达成一致的书面证明材料和补充协议。

工期签证：承包人主张权利的最有效的证据

根据有关举证责任分配的规定，发包人如果提起工期延误赔偿诉讼，需要的证据仅2份就足够，一份是双方签订的施工合同，另一份则是四方盖章的竣工验收报告。而承包人如果要反驳发包人的诉讼请求，则需要提供发包人同意顺延工期的证据，即工期签证，以证明自己并没有延误工期。如果承包人没有工期签证，则需要提供大量证据证明自己对工期延误没有责任，包括：双方约定的可以顺延工期的合同条款;实际发生的可以顺延工期的事实证据(技术核定单、设计变更通知单、发包人和工程师指令、双方函件、会议纪要等);工期顺延计算依据等。需要指出的是，这些证据除事实证据外均为承包人单方制作，未得到发包人的认可。因此根据有关司法解释规定，承包人还需申请人民法院就工期顺延的天数委托鉴定单位进行鉴定。且不说承包人要预交鉴定费用、案件审理时间拉长，单单鉴定本身就可能因工程已经覆盖，承包人资料不全等原因无法得出承包人希望的鉴定结论。案例三就是先例。由于是否可以顺延工期的举证责任在承包人，如果承包人拿不出发包人确认的工期顺延证据，又无法通过鉴定证明延误的工程均是依法可以顺延的工期，则承包人将面临败诉的风险。

因此工期签证是工期纠纷案件中承包人主张权利或对抗发包人最有效的证据之一。

第三篇：变更索赔策划书

变更索赔策划书

为了规范变更、索赔工作，强化业务管理，提高全项目变更索赔水平，充分调动全员、特别是各职能部门和管理人员进行变更索赔工作的主动性和积极性，实现工程项目减亏、增盈及效益最大化，参照局及公司有关意见和办法，经过对本标段合同认真研究，我分部计划从以下几个方面做好发包方的索赔工作。

1.工期延期引起的费用增加索赔

1.1如果发包人不能按合同要求为我们提供施工条件，或者发包人指令工程暂停（如为了迎接上级领导的检查，而停工整理现场的情况）或不可抗力等原因造成的工期拖延的；

1.2发包人指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力增加的费用；

1.3施工过程中，工程师（指监理或业主、甲方）非承包人原因下令暂停全部或任何部分工程时，承包人不仅可以得到工期延长的权利，也可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿；

1.4发包方未能及时交付施工图纸、未能及时审批施工方案、施工计划时，承包人不仅可以得到工期延长的权利，也可以就其停工损失获得合理的额外费用。

1.5发包方未能及时支付预付款或工程款；

1.6发包方未能及时交付合同规定的甲供材料和设备，或提供的材料和设备不合格而造成的工期延长，从而引起相关费用的增加；

1.7发包方的工程师拖延关键线路上工序的验收时间导致下道施工延误；

1.8发包方的设计变更导致工程延期、工程师提供的数据错误导致的延误或工程量增加导致工期延长；

以上所述几条是工期索赔常见的情形，在施工过程完善的资料记录，为我们后期开展索赔工作提供重要证据。

2.工程变更的索赔： 招标文件明确规定了结算时合同价款变更的条件：工程量差的调价差的调整、设计变更的计价及结算。

2.1变更设计

变更设计是指施工图经审核修改批准后至工程建设完成正式验交前，变更施工图的活动。

2.2施工图量差

初步设计与经建设单位审核合格并下发的施工图之间发生的变化称为施工图量差。招标工程量清单数量大于施工图数量为负量差，反之为正量差，如投标工程量中的软基处理CFG桩、路基土石方数量、桥梁钻孔桩桩长等方面一般招标清单数量均会大于施工图数量；但如拆迁房屋的面积、地下管线迁改、三电迁改、地方道路的改移等方面，一般招标清单数量小于施工图数量为正量差。

双方以施工图为界，之前的活动定义为施工图量差，之后的活动定义为变更设计。

3.变更设计分类：分为I类、II类变更设计

3.1 I类变更设计 3.1.1 I类变更设计程序

由施工单位提出变更理由和技术经济比较资料报建设单位。建设单位组织有关单位分析、研究提出处理意见，勘测设计单位按处理意见完成变更设计。建设单位对变更设计文件初审后，连同变更设计原因、责任单位、费用处理方案报原初步设计批准部门。经审查批准后，建设单位方可组织勘测设计单位进行变更设计，并组织对施工图进行审核。

3.1.2 I类变更设计申报条件

I类变更设计申报应具备的条件符合《铁路建设项目变更设计管理办法》并具备下列条件之一者才可以申报I类变更设计：

3.1.2.1 变更建设规模、主要技术标准、重大方案的； 3.1.2.2 变更初步设计主要批复意见的；

3.1.2.3 变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的；

过难度较大，主要有：

1.原地面线变化引起的土方数量增加。2.抛石挤淤。3.土石比例成分变更。

3.1.5.2 对下列I类变更设计需要有充分的依据支持，才可能通过审查

1.大范围基底换填。

2.路基土石方料源地点更换，运距调整。3.C类料改良变更为AB类填料。3.1.5.3 变更设计费用计算应注意的问题

1.采用“115”号文编制的项目，费用编制执行铁道部铁鉴函【2004】860号文件，铁鉴函【2006】16号文，对变更增加投资部分不计小临、企业管理费、计划利润、施工机构调遣费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费等费用。

2.采用“113”号文编制的项目，对变更增加投资部分不计建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费等费用。

3.应注意的是：铁道部鉴定中心对350万元左右的变更设计，较为敏感，一旦变更数量审查出现问题，变更总额极有可能小于300万元，列为II类变更列入风险包干。因此，要求各单位在与设计院协商变更方案和估算变更设计增加数量时，一定要引起足够重视，先进行内部估算。设计院编制上报的I类变更设计预算增加总额扣除小临、企业管理费、计划利润、施工机构调遣费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费和投标降造后应尽可能大于350万元，防止变更设计工作上报后陷入被动局面。

3.1.5.4 I类变更设计审计或审价时应注意：

施工单位检验批、施工记录、旁站记录、材料消耗、工程数量计算资料最好与变更设计上报数量保持一致或略大于变更设计批复数量。

3.1.6 由建设单位组织研究认为的重大复杂Ⅰ类变更设计（大面积拆迁、重要文物、重大地质引起的线路方案变化、桥梁重大方案变化）按规

(3)规范变化；(4)方案变化；(5)建设单位要求新增；(6)地质条件变化；

(7)“三改（改路、改沟、改渠）”工程。3.2.3 II类变更设计办理需准备的资料

3.2.3.1 施工、设计、监理、建指四方签认的会议纪要；涉及地方原因的II类变更，还需提供地方政府行政批复或文件，会议纪要为施工、设计、监理、建设单位、地方政府或部门五方签认的会议纪要；

3.2.3.2 经施工单位、监理、设计、建设单位签字盖章手续齐全的工程数量计算单和工程数量增减汇总表，单项预算表；

3.2.3.3 较小的II类变更设计，各分部可自行绘制变更设计图纸，并要求设计人员签字。较大的II类变更设计要求设计院绘制变更设计图纸。资料要求内容详实，工程数量、计算过程、示意图清晰明了。

3.2.4 II类变更设计预算编制原则：

包干内II类变更设计预算编制，按合同约定的风险包干费用计算原则计算有关费用。包干外II类变更设计按招标概算的编制原则计算有关费用，同时与建设单位协商争取不扣减降造率。4.价差及其他政策性调整

根据《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》▲（铁建设【2009】46号）要求，建设、设计单位依法合规计算材料差价并按I类变更设计程序办理。价差费用调整按铁道部价差调整办法调整材料差价，费用暂由降造费列支，并报部核备。降造费用不足时，应由原铁道部给予批复。

5.一章征地拆迁费用▲铁建设函（2009）644号文“关于加强验工计价管理的通知”

5.1 三电迁改费用调整

5.1.1 一般迁改实际数量较工程量清单数量会有所增加，在施工过程

构出具的房屋损失报告。

6.2 地方道路占用赔偿费用资料收集和整理：

提供地方道路赔偿的有关文件，省、市、县均可，如《中华人民共和国公路管理条例》、《中华人民共和国公路管理条例实施细则》、《浙江省高等级公路路产损失赔偿收费暂行标准》、《公路路政执法手册》等政府行政主管部门文件或法律法规。施工单位与道路所属产权单位的占用补偿协议、付款凭证、发票或收款收据。

6.3 洪水损失的资料收集和整理：

首先要按地区所属范围，提供市级气象部门出具的证明材料，证明50年一遇以上气象局资料，一遇灾害情况的发生。提供监理、设计、施工、建指四方在灾害发生后共同进行现场查验的原始记录（附相关人员签字）。查验范围：仅针对正式工程（包括已完工程和正在施工的正式工程），查验内容：工点里程、损毁程度、损毁数量、可修复程度、现场初步处理意见、对水毁正式工程原因分析、落实责任。依据上述资料整理工程数量计算单、工程数量汇总表及单项预算表。

7.按照《经理部变更索赔管理办法》的要求，结合本项目特点，重点抓好以下工作

7.1 施工图量差处理的应对方法

合同约定施工图量差纳入风险包干费的项目：在施工图出图阶段做足工作，按以下建议尽可能在施工图中消化负量差。根据招标工程量清单子目和《铁路工程工程量清单计价指南》▲（铁建设【2007】108号）中的计量规则调整施工图数量。应注意：工程量清单中没有单独计量子目且不符合计量规则的项目，刻意增加施工图数量将无法计量，如钢护筒、平台、钢板桩、围堰等措施费。

一般做法：⒈路基工程以消化软基处理负量差，修改土石比例成分，调整路基挡护形式等。⒉桥梁工程以桩径调整，桩基数量增加方式消化钻孔桩负量差。

7.2 CFG桩、钻孔桩施工图负量差的审计处理：

增加的圬工方量并不大，争取将φ1.25米钻孔桩改为φ1.5米钻孔桩；

7.3.2.4 在喀斯特地区上施工的桥梁，建议在施工图中增加溶洞回填方量，应注意设计将取消原设计扩大基础变更成桩基数量，根据计量规则，施工图中的措施费（报价中以元为计量单位）调整将不会对验工计价产生影响，修改钻孔桩直径，抬高承台标高；

7.3.2.5 建议桥梁下部结构（墩身承台调整等）应统一墩身外观尺寸，统一模板制作，减少周转料投入角度出发，同时尽量将空心墩改为实心墩。尤其是紧邻既有线地段，应减小基坑挖土，降低既有线边坡防护难度，考虑提高承台标高至原地面；

7.3.2.6本施工地区地形复杂，大部分地区防护工程设计不到位，争取香坝河特大桥0#～2#墩增加防护措施，例如增加抗滑桩、土钉墙、挡土墙等施工措施。

7.3.3 站改工程由于初步设计概算中房建、站设工程多采用概算指标估列，每座房屋的具体结构形式、规模、内外装饰装修标准都未明确。目前，路局接收单位和建设单位对路基附属、防护栅栏、绿化、房屋装饰装修、站设工程擅自提高建设标准的情况较为普遍。原铁道部多次明确指出，对路局或建设单位擅自提高建设标准的工程，一般不予批复超设计标准的投资，超出部分由建设单位或路局自行解决。分部应随着工程进展，应及时与设计单位联系，首先应确保施工图达到概算指标的设计标准即可，对建设单位提出的超标准部分（主要集中在房屋装饰装修），要求设计院提供变更设计图纸，并由建设单位发函及时办理I类变更设计或新增工程II类变更设计。

7.3.4 除上述在施工图解决中的变更设计内容之外，还包括以下内容： 7.3.4.1 总承包风险费

1.初步设计招标的施工图量差、承包人原因引起的Ⅰ类变更设计及全部Ⅱ类变更设计引起的工程增减的费用；

2.非不可抗力造成的自然灾害损失及其采取的预防措施费用； 3.甲供供应的材料、设备以及15.4.1（4）以外的材料、设备价差；

8.6 各分部物机部每月25日前做好地材价差价表，上报经理部物机部，经理部物机部每月汇总保存（包括发票、证明、协议书等），以便于今后调概索赔用，因地材单价随时都在变动。

8.7 各分部征拆部每月25日前做好永久用地赔偿费用表，上报经理部征拆部，经理部征拆部每月汇总保存（包括补偿协议、评估报告、丈量评估表、会议纪要、审批单、付款凭证、发票证明等），以便于今后对业主计价调概索赔用（合同规定：施工场地中，属于永久用地的，由业主提供，施工单位协助；属于临时用地的，由施工单位负责，业主协助）。

8.8在本项目变更索赔计划任务：300万元，以上计划任务暂按分部预计产值进行计算，待施工图大部分到位后，及时调整和增加变更设计任务。

变更收入本着公平合理、利益共享的原则进行分劈，按“谁工作，谁受益”的原则，在各分部之间进行分劈。希望经理部和分部共同努力，一定把变更索赔工作做好、做到位，为公司和经理部创造最大的经济效益。

第四篇：签证经济担保书

加拿大签证经济担保

在申请学生签证的诸多文件中，经济担保证明最为重要。经济担保必须符合以下要求，否则申请难以被接受。

英文版的经公证的担保书。

担保书必须说明担保人愿意支付申请人在加的全部费用，包括学费和申请人留加期间的生活费用。

留学生和临时在海外居住的人无担保人资格。

担保书需附有担保人收入证明、银行证明书、最近12个月的定期存款单或薪金税单、雇主证明书及工资单或企业税单等。

担保人年收入需达到一定的数额，这个数额目前没有统一标准，但要达到一个“可接受”的水平。

担保人若居住在加拿大，须出示加拿大税务部签发的t-452税单或担保人雇主 出示的t-4工资表。

担保人如果在美国，则必须提供雇主出示的w-2工资表正本或公证过的副本。担保人若居住在别的国家和地区，需提供税单的正本或公证过的副本。

担保人材料须声明，过去5年内是否为别的赴美、加或澳大利亚的留学生做过担保。若有，应说明担保学生的姓名和目前行止;若无，也应说明没担保过的事实。上述所有中文件如果没有同等效力的英文件，必须经过公证(附英文翻译)。

最晚在大学规定的注册日期截止前3个月申请学生签证。申请人要将准备好的相关资料和学生签证申请表按要求递交加拿大驻华使馆。

在学生签证的审理过程中，加拿大使馆会将体检表发给申请人，申请人持体检表到指定的体检机构进行体检。

有的学生签证需要面谈，申请人若接到面谈通知，应按时前往面谈，过时不候。学生签证从申请到最后签发，一般需要6?8周的时间。申请材料的质量和面谈的准备在很大程度上决定签证是否成功。2008年，加拿大签证申请中心成立，分别设立在北京，上海，广州和重庆，申请学习许可的申请人可以向中国境内的任何签证申请中心提出签证申请，向上述签证中心提出签证申请需要交纳250元人民币作为签证服务费。篇二：韩国签证-经济担保书

经 济 担 保 书

我 公司现委托四川省中国青年旅行社嘉华分社办客 人赴韩国旅游业务,现我公司愿保证以下事项:

1、客人在韩国旅游期间，我公司担保下述团员在韩国不延期、不滞留不归、保证在行程结束时离境。如团队中客人出现有延期、滞留不归者，我公司愿意承担每位团员人民币五万元整（￥50，000元），且承担法律责任。

2、边防检查站规定：团队必须同团出同团入。如违反规定，在境停留或滞留不归，我公司愿意承担每人的边防罚款，且承担法律责任。

备注：收到后，请核对好团队名单并盖章确认，如出团前我部没收到回复确认，费用向客人现收。如给各位同行带来不便，请多多包涵！此担公司盖章：

负责人签字: 公司盖章: 年 月 日

附：客人名单：篇三：签证担保书

不 可 撤 销 担 保 函

致：广东中信国际旅行社有限公司深圳分公司 兹有我司北京圃美多绿色食品有限公司（以下称乙方）委托广东中信国际旅行社有限公 乙方保证以上申请人提供的签证资料情况属实，并且在签证停留有效期内按时归国，不滞留境外，不违反当地法律条款。如果乙方客人在韩国期间有出现非法滞留等违反韩国法律行为的，乙方愿承担以下相关责任：

1、接到甲方的相关书面通知后，保证在三日之内交付相关的保证金，保证金伍万元/人整。

2、由于申请人在韩国期间非法滞留等构成违反法律的不良行为，对甲方产生连带责任的，乙方将毫无疑义的进行协助调查，尽最大可能维护贵公司形象，减少贵公司相关损失。乙方承诺已经对上述相关责任完全知会，谨此明示，一旦担保责任实现，乙方放弃对担保书提出任何抗辨的权力。出现任何纠纷，如果协商无果，均应通过甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。

综上所述一切均属乙方自愿承诺！将毫无疑问执行！

注：无论乙方客人是否已持本次有效签证前往韩国，都需将护照原件交予甲方进行销签，经过甲方核实，乙方客人为正常出入境，无非法延期或其他不良记录，可以于当日销签，但大韩民国驻广州总领馆会保留日后对客人再次审核的权利。自签证生效后的5个月内，甲方没收到乙方交来的护照原件，乙方也没有相关材料证明是合法延期，甲方将视作为该申请人在滞留不归或违反韩国当地法律法规并发出相关书面通知，乙方收到后三日内交付保证金伍万元/人整。

特此声明！

担保单位（全称）：

地址：

负责人签字：

联系电话和手机：135303295 公司盖章：

日期：2012/10/22篇四：韩国团队签证须知+表格+担保书格式

签证申请表 application for visa ※签证发给认定号码[返签证号](confirmation of visa issuance no): 签证所需资料：

1、半年以上有效护照正本，护照末页必须有持证人亲笔的中文签名；

2、两张2寸彩色相片（任何底皆可）；

3、身份证(正反面)、全家户口本复印件（非广东、广西、海南、福建的户口需提供居住复印件）；

4、单位在职证明（附格式）及营业执照复印件（附格式）；无在职证明需提供银行存款证明（5 万以上）；

5、小童若无身份证需提供出生证明、户口本、学生证及父母的存款3万以上的银行存折复印件；

6、退休人士需提供退休证复印件，若无要提供存款3-5万以上的银行存折复印件；

7、视乎情况收取担保金rmb5万元/人；

本人郑重声明：

以上资料全部属实，如果资料欠缺或提供虚假材料而影响签证，责任全部由本人承担。提供的材料直接递到领事馆，除资产证明原件外，一概不退回。如申请人的原因被领事馆拒签，申请人必须付签证费及手续费人民币300元/人的团签；

在职证明及担保书（参考格式，请另用有抬头信笺纸打印）

——系我单位/公司在职员工，任职——，由 其不属于国家规定不准出境人员。现在我公司批准他前往韩国旅游，我单位担保他们 在韩国期间遵守当地法律法令，并按时随团返回中国，如有在韩国滞留不归等现象。

我单位愿承担由此而产生的所有法律及经济责任。联系人：，电话：。

单位名称

负责人签字盖章

日期篇五：经济担保书

经济担保书

按照美国1996年的移民改革法，对美国公民或永久居民在为其亲属提出移民申请时必须进行经济担保。

经济担保的目的经济担保的目的在于使依亲属团聚移民美国的受益人在进入美国后不会因其某种原因领取或享受联邦、州或地方政府的失业金、救济金、补助金等或其他福利待遇，从而成为公众的负担。

对经济担保人的要求

（1）担保人必须是居住庄美国境内（包括领地和属地）之美国公民或美国合法永久居民，年龄至少年满18周岁；

（2）担保人在经济担保书有效期内的年收入不得低于联邦贫困线收入的125％。其计算方式是担保人全家人数加上被担保人所得的人数总和，与联邦政府所规定的同样人数家庭的贫困线收入相比所得的百分比，（3）担保人须为申请移民美国的亲属承担全部法律上的财务责任，包括对被担保人和提供贫困公共福利的联邦、州或地方政府以及其他组织，负有法律上的责任。

（4）在获知被担保人领取贫困公共福利时，提供这种福利的政府组织或其他任何有关机构可以向担保人要求偿还或强迫偿还该笔福利。担保人必须同意服从联邦或州法院对有关的法律诉讼所作出的司法判决。法律追诉有效期为10年。

（5）允许被担保入亲属以外的其他人共同或独立担保，但任何经济担保签署人必须符合上述要求。

政府贫困线参考规定（2000年4月1日标准）：

家庭人口数 贫困线标准（美元）1 10438 2 14438 3 17688 4 21313 5 24938 6 28563 7 32188 8 35813 住在阿拉斯加的从13038元到八口之家的44800元；夏威夷为11988元到八口之家的41221元。

担保人的收入证明

担保人必须提交经过公证的最近3年税单的影印件，以证明在经济上符合担保资格。如果仅凭其收入尚不符条件，则可通过变通的方式以其资产证明具有维持收入的手段。但该资产必须证明可用于资助被担保人。

经济担保的有效期

由担保人所签署的经济担保书的有效期为：从担保书签署日期至被担保入归化为美国公民时为止。或被担保人在美国工作满40个工作分为止。工作分的计算以“社会安全法”的有关规定为准，累计计算时间从1996年12月31日以后起算。

对变更居住地址的通知规定

担保人在经济担保书有效期内，如果变更其居住地址，应在变更地址后30天内，按要求通知司法部或其指定机构，并通知被担保人居住地的州政府，如果违反规定，在经过通知或听证程序后，担保人将被处以250～2，000美元的民事罚款。如果变更地址而未通知是在知道被担保人已领取贫困公共福利的情况下，将罚款2，000-5，000美元。

其他规定

担保人如果系美国现役军人（不包括接受训练者），申请其配偶或子女来美，其收入不低于联邦贫困线即可。

被担保人处于极度贫困的状态下，如无贫困福利机构的资助，将不能解决食宿问题，可作为例外处理并报司法部。

被担保人或其子女受到配偶或配偶的家人之残酷虐待而求助于贫困福利机构，将作为例外处理。

有关经济担保书问题解答：

问：谁需要复式i-864，谁需要简式的i-134的经济担保书?--所有亲属移民申请人都需要i-864经济担保书，包括了孤儿在内，（但是自行申请的去逝美国公民之配偶，受虐外籍配偶及子女为例外)，以及职业移民申请担保人在聘请公司中占有超过百分之五以上的股份者。其他所有职业移民申请和非移民签证申请人用不具法律约束力的i-134经济担保书。

问：未婚夫妻的k签证，是用何种经济担保书?--k签证属於非移民签证，所以用简式的i-134表，假如与美国公民结婚，调整为永久居民签证则必须用i-864的经济担保书。

问：移民大抽奖的中奖人，用何种经济担保书?--移民大抽奖的中奖人来美是移民签证，用简式的i-134表。但需要证明到美国来不会成为美国的公共负担。

问：简式的i-134经济担保书也需要符合担保人收入应为贫穷线上一点二五倍的规定吗?--不需要，收入一点二五倍，及3年的税单，只有复式的i-864经济担保书需要，简式的经济担保书i-134表，依表格的要求即可。

问：假如担保人的收入有限，可否只担保主要移民人?--当然可以，担保人最好能少些担保移民申请者的人数，选择担保真正有意移民美国的人士。担保者必须是担保移民的亲人，如果收入不足可以减少担保的人数，以使必须达到的收入水平降低。当担保人或主要移民的财政状况改善後，仍然可以开具另一项担保书担保其他的移民来美。当为其他的家庭成员来美时，原来先到美国的家庭成员也能够作为经济担保书的签名者，成为担保人。

问：i-864经济担保书的收入水平与家庭成员的人数有关，如何决定家庭人数?--分担保人及被担保人两方面：担保人方面是指家中因婚姻、血缘及收养同居在一个家庭中的人数，或是报税表上填的人数，不论是否居住在家中。被担保的移民家庭，主要移民申请人及同来亲属。

问：在经济担保书上，有关家庭的成员数字，如果有离婚夫妻，其子女分别到两家去住，子女人数应算在那一家。--因为未成年子女的双亲都有监护权，不论在那一家住多久，都是两个分开家庭的成员，虽然只有一个家长，可以因为子女而减税，但在经济担保书上，子女在父母两个分开家庭都是家庭的一员，除非一方父母能够证明解除扶养子女的责任。

问：谁能为经济担保书做公证?--i-864或是i-864b，都必须由美国移民局，或者美国领事馆，或是美国境内的地保公证来证明，任何其他国家的公证都不会被美国领事馆接受。

问；没有3年的退税单，美国领事馆能不能通融？--一般不会。3年纳税记录是法律上所规定的程序，担保人必须拿出移民申请人面谈前3年的税单。连居住在美国之外的美国公民或者永久居民，或是税务上的居民，都必须填报美国的所得税税单。法律上豁免交税的人士为例外。--因为移民担保是以个人为担保，所以必须是个人的报税记录，美国领事馆只收个人的所得税税单。

问：如果担保人的税单全都不见了，怎么办？--可以由国税局出具纳税的记录表，可以替代税单。

问：担保人不住在美国境内，可以做担保吗? 答：不可以。法律规定所有的担保人必须居住在美国的领土之内，包括华盛顿特区，及美国的领地。

问：如何决定担保人是住在美国境内?--暂居在美国境外的人士，主要的居住地为美国并愿继续居住美国境内者，可以做担保人。美国永久居民暂居国外者，在美国保有主要住处者，还应该表明有意保持美国永久居民身份。美国公民的配偶及眷属，其配偶或父母，眷属属於下列情况者也可以作担保人：担保人在国外暂居，可以向美国领事馆表明在国外暂居而非无限期居留，可以视为在美国定居，在国外从事短暂职业就业，保有美国的长期居住地；在美国政府工作；在国外传教，其教会根据地在美国者；在国外就学，或在国外教书等。

问：是否每一位跟随主要移民来美的家庭成员都要经济担保书？--一位与主要移民同时来美的跟随移民，都需要有一份公证或签署或者影印本的经济担保书i-864或是1-864a。影印本可以由在主要移民之经济担保书上有名字的眷属持有。其他的附加文件，例如3年的纳税证明等，除了主要移民外，其他的跟随移民都不需要随身携带。

问：移民的每一个家庭成员可以有分开不同的共同担保人吗？--不可以。每一个共同担保人都必须符合家庭成员贫穷收入水平的一点二五倍的收入，所担保的对象以家庭为单位，不能分别的为某一位家庭成员作担保。

问：万一提供担保的担保人去世了怎么辨?--担保人过世了，其担保书也不具效力。如果主要移民申请人到了美国后，担保人才过世的话，其随后来美的亲属需要找另一位担保人重新作担保书。

问；担保人过世，还需要为到美国来的移民负责吗?--i-864担保书是与美国政府所签定的契约，即使担保人过世，其遗产仍需为被担保的移民负责，直到移民入籍或工作超过了40个季。

问：移民本身在国外的财产可以作为移民美国证明吗?--可以。但这些财产须可以在12个月内变更为现金，同时拥有财产的移民，并明确的表明，有意将财产移入美国，这些财产要超过担保人收入不足差额的5倍。17．2000年4月1日启用新的经济担保书及新的贫穷标准收入标准

千禧年的贫穷标准，除了华盛顿，夏威夷及阿拉斯加外，全美国47州都使用同样的标准，上限依据家中人口的数额，比1999年上升了100到670元。千禧年贫穷标准线，一人家庭为8350元，两人家庭为11250元，一直到28650元的八口之家，也就是每增加一口人，增加2900元，低於这项收入者即可规类在联邦保健及福利部的贫穷者之林。

经济担保书4月1日之後，担保人的收入依新贫穷标准，家庭人口一人到八人的收入应为10438元，14438元，17688元，21313元，24938元，28563元，32188元到35813元。住在阿拉斯加的应为从13038元到八口之家的44800元；夏威夷为11988元到八口之家的41221元。

第五篇：签证索赔流程及事项[小编推荐]

签证索赔

管理规范概要：

� 遵循“勤签证、精索赔”原则；先签证、若签证不成再进行索赔，且签证不成

即应进入索赔程序；努力以签证形式解决问题，减少索赔事件发生；坚持单 项索赔，减少总索赔。

� 梳理完善签证索赔流程，明确各相关岗位及人员责任机制。项目内业技术工

程师、现场工程师等有责任发起提出签证索赔，项目工程部门计算索赔工期，合约部门计算量、价，签证索赔工作组审核，项目经理批准，重大索赔需报 企业合同管理部门、总法律顾问审核，总经济师审批。

� 规范签证索赔工期费用计算、提交报告文函、证据资料等环节管理，按《签

证申请表》《工程量、费用或工期计算说明书》《工程工期延误报告》《工、、、程工期补偿报告》《工程费用补偿报告》等模板及工期费用计算规范、证据、规范等规范执行。� 建立反索赔管理机制。4.2 签证索赔的发起

4.2.1 由内业技术工程师提出：

□发包方未严格按约定交付设计图纸、技术资料、批复或答复请求； □非我方过错，发包方指令调整原约定的施工方案、施工工艺、附加工程项 目、增减工程量、变更分部分项工程内容、提高工程质量标准等；

□由于设计变更、设计错误、数据资料错误等造成工程修改、返工、停工、窝工等。

4.2.2 由现场工程师提出：

□发包方未严格按约定交付施工现场、提供现场与市政交通的通道、接通水 电、批复请求、协调现场内各承包方之间的关系等；

□工程地质情况与发包方提供的地质勘探报告的资料不符，需要特殊处理的； □非承包人过错，发包方指令调整原约定的施工进度、顺序、暂停施工、提 供额外的配合服务等；

□由于发包方错误指令对工程造成影响等；

□发包方在验收前使用已完或未完工程，保修期间非承包方造成的质量问题。4.2.3 由质量工程师提出：

□发包方未严格按约定的标准和方式检验验收； □合同约定或法律法规规定之外的额外检查。4.2.4 材料、机械工程师提出：

□发包方未严格按约定的标准或方式提供设备材料；

□发包方指定规格品牌的材料设备市场供应不足，或质量性能不符合标准； □发包方违反约定，指令调换原约定的材料设备的品种、规格、质量等级、改变供应时间等。4.2.5 由项目会计提出：

□发包方未严格按约定支付工程价款的； □非承包方过错而发包方拒绝或迟延返还保函、保修金等。4.3 常见工程签证索赔事项及依据：

常见工程签证索赔事项

序

可签证索赔项

号

发包人没有按合同规定的要求交付设计资料、设计图纸，1 使工程延期。推迟交付或提供的资料错误或规定一次交付 而实际分批交付 2 3 发包人要求承包人提供特殊保密的措施，并承担开支 发包人提供的设备不合格或未在规定的时间提供 发包人未在规定的时间交付施工场地、行驶道路、接通水 4

电 5 6 工程地质条件与合同规定的不一样，出现异常 招标文件不完备，发包人提供的信息有错误

合同缺陷，如合同条款不全、错误，或文件之间矛盾、不 7

一致、有歧义等

工程师指令错误发生的费用，给承包人造成的损失，造成 8

承包人费用增加

发包人或发包人的工程师指令改变原合同规定的施工顺序 9

或施工部署

发包人或发包人的工程师超越合同规定的权力不适当干扰 10

我方的施工过程或施工方案

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

√

√

√

√ √

√

√

工期

费用

签证索赔事项 11 发包人或监理工程师指令增加、减少或删除部分工程 发包人或监理工程师指令提高工程质量标准、装修标准、√ √

建筑五金标准 13 14 发包人删减部分工程而将其委托给其他承包商来完成 在合同规定的范围内发包人指令增加附加工程项目 因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承 15

包费用增加

发包人未能完成其义务（建设工程施工合同国家示范文本 16

GF-1999-0201 中 9 项工作），造成延误 17 18 发包人因其自身原因，推迟工作 工程质量因发包人原因达不到约定条件

由于设计原因试车达不到验收要求，发包人负责修改设计 19 或者由于设备制造原因试车达不到验收要求，且设备为发 包人采购

建设工程施工合同示范文本 GF-1999-0201 中 23.3 条合同 20

价款调整的四种情况 21 发包人要求提供合同责任以外的服务项目

由于设计变更、设计错误，发包人或监理工程师做出错误 22 的指令，提供错误的数据、资料等造成工程修改、报废、停工、窝工等 23 24 由于非承包人方的原因，发包人指令暂停工程施工 对材料、设备、工艺进行合同规定以外的检查试验，造成

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √ √ 工程损坏或费用增加，而最终证明承包人的工程质量符合 合同要求

发包人拖延合同责任范围内的工作，如拖延图纸批准，拖 25 延工程隐蔽验收，拖延对承包商问题的答复，不及时下达 指令、决定，造成工程停工 26 发包人要求加快工程进度，指令承包商采取加速措施 发包人未按时核准月进度完成工作量；不及时拨付工程预 27 付款、进度款、结算款、保修金；不按约定的时间办理结 算；不按时返还质量保修金、合同履约保证金等。28 29 30 31 32 33 34 物价大幅上涨 国家政策改变、汇率变化 不可抗力因素 发包人提前占用工程 发包人拖延竣工检验

发包人代办的保险未能从保险公司获得补偿 其它

√ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√

√ √

√

√

《FIDIC 施工合同条件》明示与默示的签证索赔条款依据

条款

明示的条款标题或内容

编号

赔内容 T+C+

1.9 拖延的图纸或指示

P

签证索 条款编

明示的条款标题或内容 号

签证索 赔内容

1.1.68 定义 视内容

T+C+

2.1 进入现场的权利

P T+C+

3.2 工程师的授权

P T+C+

4.7 放线

P

4.12 不可预见的外界条件

T+C

1.10

雇主使用承包商的文件

1.8

文件的保管与提供

1.5

文件的优先次序

1.3

通讯联络

T+C+ P T+C+ P T+C+ P C+P T+C+

4.24 化石 T+C 1.13 遵守法律

P

T+C+

7.4 检验

P

2.3

雇主的人员

T+C+ P T+C+

8.4 竣工时间的延长 T+C 3.3 工程师的指示

P

8.5 由公共当局引起的延误 T 3.4 工程师的撤换 T+C T+C+

8.9 暂停引起的后果 T+C 4.1 承包商和一般义务

P

暂停对永久设备和材料的

8.10

支付

10.2 对部分工程的接收

C+P T+C+

10.3 对竣工检验的干扰

P

11.2 修补缺陷的费用

C

5.2

对指定的反对

T+C

4.10

现场数据

T+C

4.6

合作

T+C

C

4.2

履约保证

C 11.6 11.8 12.4 13.2 13.5 13.7 13.8 14.8 14.1 进一步的检验 承包商和检查

省略 价值工程 暂定金额 法规变化引起的调整 费用变化引起的调整

延误的支付

C C+P C C C+P T+C C C

7.3 8.12 13.1 13.3 17.1 17.5

检查 复工 有权变更 变更程序 保障

知识产权与工业产权

T+C T+C T+C T+C C C

雇主责任的终止 15.5 雇主终止合同的权利

C

C+P T+C+

16.1 承包商有权暂停工作

P

16.4 终止时的支付 C+P T+C+

17.4 雇主的风险造成的后果

P

18.1 18.2 有关保险的总体要求 工程和承包商的设备保险 人员伤亡和财产损害的保

C C

18.3

险

18.4 19.4 承包商和人员保险 不可抗力引起的后果

C

C T+C 19.6 19.7 20.1 可选择的终止、支付与返回

根据法律解除履约 承包商和索赔

C C C

注释：T 为工期顺延，C 为费用索赔，P 为利润补偿

4.4 工程签证索赔计算 4.4.1 费用签证索赔计算

由项目按照合同约定的方式或者双方（业主与承包人）认可的其它方式计算。4.4.2 工期签证索赔的计算

□若延误未发生在关键线路上，且此延误并没有改变原进度计划的关键线路，未对工程进度造成实质延误，只是对非关键线路的进度造成一定影响，不影响工 程整体进度，则可不纳入工期签证索赔计算；

□若延误未发生在关键线路上，但此延误改变了原进度计划的关键线路，使 得由于此延误的发生，影响了工程进度计划，则将此延误事件的进度放入项目整 体进度计划中，计算由此带来的延误，从而计算出延误工期；

□若延误发生在关键线路上，则直接将此延误放入项目整体进度计划图中，计算整体工期受到影响的天数，从而计算出工期延误天数。4.4.3 工程签证索赔计算结果

计算结果应包含对应的经济补偿额度和（或）工期顺延时间具体的计算方法 和过程，应包括签证索赔总额和各分项签证索赔额的详细计算。4.5 工程签证索赔证据 4.5.1 工程签证索赔证据的要求 □真实性。工程签证索赔证据应当是在实施合同过程中确定存在和发生的，以事实为依据；

□全面性。所提供的证据应能说明事件的全过程。工程签证索赔申请中涉及 的签证索赔理由、事件过程、影响、索赔数额等都应有相应证据；

□关联性。工程签证索赔的证据应当能够互相说明，相互具有关联性，不能 互相矛盾；

□及时性。工程签证索赔证据的取得及提出应当及时，符合合同约定； □具有法律证明效力。一般要求证据应是书面文件，有关记录、协议、纪要 应是双方签署的；工程中重大事件、特殊情况的记录、统计应由合同约定的发包 人现场代表或监理工程师签证认可。4.5.2 工程签证索赔证据的种类

□招标文件、工程合同、发包人认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范 等；

□工程各项有关的设计交底记录、变更图纸、变更施工指令等；

□工程各项经发包人或合同中约定的发包人现场代表或监理工程师签认的签 证；

□工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等； □工程各项会议纪要；

□施工计划及现场实施情况记录； □施工日报及工长工作日志、备忘录；

□工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录； □工程停电、停水和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期记录； □工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录；

□工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录； □工程有关施工部位的照片及录像等；

□工程现场气候记录，如有关天气的温度、风力、风雪等； □工程验收报告及各项技术鉴定报告等；

□工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据；

□国家和省级或行业建设主管部门有关影响工程造价、工期的文件、规定等。4.6 单项索赔和总索赔 4.6.1 定义

单项索赔：是指一项索赔事件发生时或发生后，在有效期内立即进行的索赔，也指发生原因单

一、责任单

一、处理较容易的索赔。也称单一索赔。

总索赔：是指工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔事件汇总 后提出一份综合索赔报告进行索赔的行为，也指某项索赔事件因各类原因长期持 续发生，过程中不便确定最终受损额，只能等到该索赔事件发生完后一并提交过 程证据办理的索赔。也称为最终索赔或综合索赔。

4.6.2 在施工过程中，应坚持发包方、监理工程师、造价咨询单位、我方对分包 分供方指令以书面方式为准，发包方、监理工程师、造价咨询单位的口头指令应 在 24 小时内办理书面确认签证。在签署分包分供合同时应明确约定分包分供方 所有的索赔文件应经我方项目经理在授权范围内批准签字方才有效，其他任何人 的签字确认、及（或只）加盖项目公章的索赔文件在双方做无效处理。4.6.3 项目部应尽一切可能进行单项索赔，将索赔事件在建设工程竣工前办理完 毕。4.7 反索赔

4.7.1 反索赔是指发包人或分包分供方对我方提出的索赔。4.7.2 反索赔内容：

□工程签证索赔申请； □事件陈述；

□签证索赔依据（包含可作为签证索赔依据的合同条款、法律法规等）； □相关工程量、费用和工期的计算； □签证索赔事件结论。4.7.3 审核依据

□工程指令、施工任务书及现场签证单等书面函件； □工程特点及实际施工情况；

□分包合同、承诺书、补充协议、企业核定的单价确认函； □工程图纸； □其它。

4.7.4 严格以合同为依据、现场发生为事实，把握“实事求是、量入为出”的原则； 不得超越权限在签证索赔中签订合同外的施工单价或总价。

4.7.5 签证索赔避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，应说明工作 量情况，工人施工起止时间及人数，机械设备运转时间及数量，否则不予办理。4.9 附表：《关于 事宜签证申请表》（CSCEC-CM-0306）

《工程量、费用或工期计算说明书》（CSCEC-CM-0307）《工程工期延误报告》（CSCEC-CM-0308）《工程工期补偿报告》（CSCEC-CM-0309）《工程费用补偿报告》（CSCEC-CM-0310）《签证索赔台账》（CSCEC-CM-0311）

中国建筑 合同管理表格

表格编号 CSCEC-CM-0306

项目名称 施工部位 签证事由及原因：

标段

关于 事宜签证申请表

附图纸及计算说明书：

承包人（章）承包人代表 日

审核意见：

审核意见：

期 监理工程师 日

审核意见：

期

造价工程师 日

期

发包人（章）发包人代表 日

期

注：1.本表一式四份发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

2.发包方、监理方或造价咨询方对此表格式没有强制性要求的，按照本表格执行。

中国建筑 合同管理表格

表格编号

工程量、费用或工期计算说明书

CSCEC-CM-0307

项目名称 施工部位

标 第

段 页

共

页

编制 时间

审核 时间

批准 时间

中国建筑 合同管理表格

表格编号 CSCEC-CM-0308

项目名称 施工部位 事宜：关于因 致：

标 第

段 页

共

页

工程工期延误报告

等原因造成工期延误事宜的函

公司，尊敬的 公司，尊敬的

（收函方代表）先生/女士（收函方代表）先生/女士

（发包人全称）与我方签订的 合同在履行过程中，因遇下列情形，工程工期已造成延误/费用已造成损失，并自本报告发出时还在继续延误： 因

本工程计划应在

****年**月**日开工的，但现在已距开工仅

原因，或承 有 7 天（此条应在开工前 7 天向发包人发出），但因发包人 包人根据

规定（理由），预测，不能按计划开工；

年

月 或：总监理工程师（或发包人代表）于 出的指令（或工程联系单）要求暂停施工；

或：执行总监理工程师（或发包人代表）于 发出的指令（或工程联系单）导致工程不能按原计划施工；

或：遇非承包人原因，发生了

日发

年 月 日

紧急情况，我们虽然已采取了保证

人员生命和工程、财产安全的措施，但已不能按计划施工； 或：发包人未能在合同第 的工作；

或：按合同约定，发包人应在 提供

条第 款约定的时间内，完成发包人

年 月 日前向承包人

施工图，但承包人至今尚未收到，致使相应的工作无法开展；

或：按合同约定，发包人应在

年 元，但至

月 年

月

日向发包人

日 支付工程预付款（或工程进度款）

承包人还未收到应收款项，已导致施工不能正常进行；

或：按合同约定，发包人代表（或监理工程师）应向承包人发出关于 便于承包人继续实施工程的施工，或承包人因 向监理工程师（或发包人代表）发出了关于

函），但至今未接到答复，已导致无法实施工程的正常施工；

或：承包人于

****年**月**日接到监理工程师（或发

已于

年

月

以 日 的请求（报告、申请、联系

包人代表）发出的工程设计变更，为实施该变更，由于工程现场工序（或工程量增加）原 因，已导致工程不能按原计划实施;

或：自

****年**月**日始至本报告发出日，工程 小时（8 小时以上）；至今还 现场非承包人原因导致停水（或电、气）延续 未恢复；

或：本工程于 不可抗力事件，现还在继续；

或：发生了 已导致工期延误 整为

****年**月**日遇到了 的

上述未提及的事件，导致工程不能按原计划施工；原因，天。本工程合同工期为

天（或本合同工期上期已调

天。天），累计本报告中应顺延的工期后，合同工期应调整为 因上述延误工期的事件还在延续，承包人将在相应事件结束后，向你们进一步提交因上述 原因导致的实际工期延误的工期补偿报告。

请你们在收到此报告

出修改意见的，即视你们已批准、确认。

特此报告。

单位名称 项目部（项目经理）

年

单位（章）

例：同意工期展延

天。或收到此原件一份。

月

日

天内予以确认或提出修改意见，逾期未确认也未提

收函方签署意见

（签字）

单位（章）

年 月 日

收函方签署意见

（签字）年 月 日

中国建筑 合同管理表格

表格编号 CSCEC-CM-0309

标 第

等原因请求工期补偿的函

公司，尊敬的 公司，尊敬的

（发包人全称）与我方签订的

期延误事件，工程工期造成延误：因本工程计划应在

（收函方代表）先生/女士（收函方代表）先生/女士 合同在履行过程中，因遇下列工 年

月

日开工的，但

原因；

段 页

共

页

工程工期补偿报告

项目名称 施工部位 事宜：关于因 致：

现在已距开工仅有 7 天（此条应在开工前 7 天向发包人发出）但因发包人，或：总监理工程师（或发包人代表）于 程联系单）要求暂停施工；

或：执行总监理工程师（或发包人代表）于 工程联系单）导致工程不能按原计划施工；

或：遇非承包人原因，发生了 或：发包人未能在合同第 或：按合同约定，发包人应在 或：按合同约定，发包人应在 进度款）年 月 元，但直到 日恢复正常；

年

条第 年 年 月

紧急情况；

款约定的时间内，完成发包 月 月

日前向承包人提供 年

月

****年**月**日发出的指令（或工

日发出的指令（或

工作； 施工图；

日向发包人支付工程预付款（或工程

日承包人才收到应收款项，承包人的施工才在 或：承包人于 年 月 日接到监理工程师（或发包人代表）发出的工程设计

变更，为实施该变更，由于工程现场工序（或工程量增加）原因；

或：自 电、气）延续

或：本工程于 或：发生了

等的事件原因，已导致工期延误 偿工期日历天数 年

月

日始至本报告发出日，工程现场非承包人原因导致停水（或

****年**月**日才恢复正常；

年 月

月

日才结束； 小时（8 小时以上）；自 年

月

日遇到了 的不可抗力事件至

年

上述未提及的事件，至 日才结束；

天。（详见附件《工期补偿计算书》，按合同约定应补

天（或本合同工期上期已调整为

天。

天），天。本工程合同工期为

累计本报告中应补偿的工期后，合同工期应调整为

提请你们在收到此报告 7 天内予以确认或提出修改意见，逾期未确认也未提出修改 意见的，即视你们已批准、确认。

附件：《工期补偿计算书》 特此报告。

单位名称 项目部（项目经理）

年

单位（章）

收函方签署意见

例：同意工期展延

天。或收到此原件一份。

（签字）

单位（章）

收函方签署意见

（签字）

****年**月**日

****年**月**日 月

日

中国建筑 合同管理表格

表格编号

工程费用补偿报告

CSCEC-CM-0310

项目名称 施工部位 事宜：关于因 致：

标 第

等原因请求工程费用补偿的函 公司，尊敬的 公司，尊敬的

（收函方代表）先生/女士（收函方代表）先生/女士

段 页

共

页

（发包人全称）与我方签订的

本工程计划应在

年

月

合同在履行过程中，因遇下列事件：

原因，未能按时

日开工的，但因发包人

开工，致使承包人已进场的人员、机具等不能有效地利用；

或：总监理工程师（或发包人代表）于

****年**月**日发出的指令（或工程联

系单）要求暂停施工，致使承包人已进场的人员、机具等不能有效地利用；

或：执行总监理工程师（或发包人代表）于

****年**月**日发出的指令（或工程联

系单）导致工程不能按原计划施工，致使承包人已进场的人员、机具等不能有效地利用；

或：遇非承包人原因，发生了 财产安全采取了紧急措施；

或：发包人未能在合同第

条第

款约定的时间内，完成发包人

工作，紧急情况；承包人为保证人员生命和工程、导致不能正常施工，承包人已进场的人员、机具等不能有效的利用；

或：按合同约定，发包人应在

****年**月**日向承包人支付工程预付款（或工程进 度款）年 月 元，但直到 年 月 日承包人才收到应收款项，承包人的施工才在

日恢复正常，使在非正常施工情况下，相应的人员、机具不能有效地利用；

以便 日向监理工

年 或：按合同约定，发包人代表（或监理工程师），应向承包人发出关于 于承包人继续实施工程的施工，或承包人因 程师（或发包人代表）发出了关于 月 日收到书面答复，承包人的施工才在

已于

年

月 的请求（报告、申请、联系函）承包人在，****年**月**日恢复正常，使在非正常

情况下，相应的人员、机具不能有效的利用；

或：承包人于

****年**月**日接到监理工程师（或发包人代表）发出的工程设

计变更，为实施该变更，承包人不得不调整相应的人员、机具增加投入；

或：自 电、气）延续 年

月

日始至本报告发出日，工程现场非承包人原因导致停水（或

****年**月**日才恢复正常，在上述停水 小时（8 小时以上）；自

（或电、气）期间，承包人为了将其影响降低到最低限度，采取了相应的措施（或在上述 停水（或电、气）期间承包人的人员、机具不能有效地利用）；

或：发生了 理工程师或发包人要求做了

（上述未提及的）事件，承包人采取了措施（或根据总监

等工作；

元（详见附件《工程费用补 上述事件发生了合同价款之外的经济支出共计人民币

偿计算书》。按合同约定，应由发包人给予承包人经济费用补偿。并根据新会计准则（建）造合同）的规定，应并入合同价款，即作为合同价款调整，调整合同价款。

提请贵方在收到此报告 7 天内予以确认或提出修改意见，逾期未确认也未提出修改 意见的，即视贵方已批准、确认。

附件：《工程费用补偿计算书》 特此报告。

单位名称 项目部（项目经理）

年

收函方签署意见 单位（章）

例：同意给予费用补偿计人民币 份。

元。或收到此原件一

月

日

（签字）

收函方签署意见 单位（章）

年 月 日

（签字）年 月 日

中国建筑 合同管理表格

表格编号 CSCEC-CM-0311

签证索赔台账

项目名称：

单位：元

合

变 序 号 更 内 容 存 档 部 门 变 更 编 号 同 计 价 依 据

我方报 送时间 合 同 约 定

实 际 报 送

我 方 报 送 金 额

对 方 确 认 金 额

应付时间（当 期或结算）

应 付 金 额

实 付 金 额

涉及 工期 变更 天数

发包 人认

责 可工

任 期顺

人 延天 数

注 备

合计

项目经理： 填表人：

项目法律顾问： 合约商务经理：

****年**月**日 填报说明：

1、“变更内容”：包括设计变更、签证等可能涉及费用和工期的内容。

2、“存档部门”：指这些内容保存在项目资料的具体所管的项目分管部门及文件册位置，以 便对应查找。

3、“变更编号”：要求每个变更要对应一个编号，以便管理和对应查找。

4、“合同计价依据”：是指合同所约定的计价取费方式及具体的合同条款号。如为总价合同 不可索赔的，则在此注明“总价合同不可索赔”，以后的内容均不用再填。

5、“我方报送时间”：有约定时间和实际报送时间，是看索赔是否及时，判断责任人的工作 态度。

6、“应付时间（当期或结算）”：指合同中约定发包人对此项变更的费用，是随当期的进度 一起支付还是到竣工结算时支付。若为当期，则写明确定时间。

7、“涉及工期变更天数”：指按合同约定我方可索赔（顺延）的工期天数。

8、“发包人认可工期顺延天数”：指按合同约定的工期顺延和通过双方沟通获得的工期顺延。

9、“责任人”：指项目上具体负责这一变更签证的人。

10、合计值中金额单位均以万元计，工期顺延均按天计。

11、此表同样适用于对分供方的二次经营，不填关于工期的内容。虽然格式相同，但主合 同和分供方合同的二次经营台账应当分开统计。

合同履行监控风险分级要素表

序

监控要素

号 1 2 工程量确认时间 进度付款时间

7天 10 天

8-20 天 11-20 天 天以上 21 天以上 拖欠工程款＞ 月/节点应收工程款拖欠比例

0%

拖欠工程款≤10%

10% 5 6 7 8 9 1

重要节点计划 0 1

月进度计划 1 1

季度/阶段进度计划 2 1

总进度计划 3 1 收到发包人书面反索赔函件

≤1 次

正常波动 黄色区域 红色区域

中期结算时间 签证确认时间 经济类签证未确认金额 工期类签证未确认天数 超过合同约定结算期限 超过合同约定结算付款时间 天 15 天 ≤10 万 ≤10 天 0天 0天

31-60 天 16-30 天 10-30 万 10-20 天 ≤30 天 ≤30 天

天以上 ≥31 天 ≥30 万 ≥20 天 ＞30 天 ＞60 天

1天 2-4 天 5 天或 10 万元

3天 4-6 天且≤5 万元 7 天或 15 万元

7天 8-14 天且≤10 万元 15 天或 30 万元 天 11-29 天且≤20 万元 30 天或 50 万元

/ ≥1 次 4 1

项目实际成本与计划成本 5

备注：1）1-9 项要素是与合同条款比较；

2）11-13 项进度计划延误估算损失； 3）14-15 项为项目控制目标。

小于

/

大于

合同风险分级控制要素表

风险控

序号 要素名称

易出现的问题（或风险）

制级别

一 合同主体

建设行政审批手续缺失、不齐全；发包主体不具备法人 发包人资信

资格。

二 承包内容 工程承包内 1

容和范围 三 技术内容

图纸未包含在招标文件中；施工工艺、工序、使用新技 技术风险

术、新材料与常规工程存在差异；工程所要求奖项过高。

合同价款及 四

调整 1 价格条件

测算利润率低于企业规定标准

红 黄

存在可凭推测和想象而导致范围扩大的成分。工程项目内容描述不准确，存在模糊含混不清情况；或

黄 红 2 计价方式 计价方式约定不清楚；合同总价一次性包死。要求我方复核发包人提供工程量的准确性，但又不提供

黄

工程量确定 3

方式

确定依据。

人工材料价 4

格调整方式 价格中包含 5 的风险范围 变更、洽商、签证计价方 6

式、确认时 间 五 付款条款

明确要求我方垫资；垫资额度超过企业规定标准；垫资 垫资

期限不明确或无限期垫资。

工程无预付款；在约定支付预付款的前提下，附加其他 工程预付款

条件；预付款额度低、支付时间不合理。

工程进度款 3

支付额度 工程进度款 4

支付时限 5 结算尾款支

承包人原因导致节点完成时间延误的工程款支付方式。尾款的支付时间未明确或约定的时限过长。

黄

格后支付比例低于企业规定标准。

审批支付周期过长；未约定审批及支付时限；未约定非

黄

工程进度款支付比例低于企业规定标准，且竣工验收合

红 黄 红

程结算时结算。

未明确变更、洽商、签证的计价方式及时间或约定为工

黄

大。

少清单特征描述与图纸不符的调整方式。

价格中包含的风险范围约定不清楚或约定的风险范围太

黄

缺少可调整价款的因素、缺少对于措施项目费调整，缺

黄

足够的复核时间；施工过程中施工方案不作为工程量的

黄 付时间 变更、洽商、未明确变更、洽商、签证价款的支付时间或约定为在工 签证价款支

程结算后支付。

付时间

保修款支付时限过长或在保修款扣留的条件中责任界定 保修款支付

不清晰。

六 1 2 七 担保条款 预付款担保 履约担保 工期条款 工期延误的 1

索赔 工期顺延条 2

件 工期延误的 3

处罚 八 质量条款 工程质量条 1

款 竣工验收及 九

结算 1 竣工验收

发包方经常提出以其认可的验收日期或其取得相关手续

黄

黄

保函到期时间过长。

担保额度超过企业规定标准,或要求用现金担保。

黄 红

发包人对因自身原因导致的工期延误不给予承包商工期

黄

顺延及经济补偿。

工期顺延条件描述不全，如缺少发包人责任原因、发包

黄

人指定分包分供责任原因等。

对工期延误不分原因进行处罚或处罚重。黄

发包人过多强调承包人责任，回避或拒绝明确发包人责

黄

任造成的质量责任。

黄

为准，易导致竣工验收日期拖延。

结算审核方

未规定结算审核时间和审核单位；结算及支付时间过长；

式、时限及 2

结算尾款支

入。

付时间

发包人聘请的造价咨询/审计单位对结算的审减额超过一 结算准确性

定比例，将由承包人承担造价咨询/审计费用或对承包人 进行处罚。

十 保险

未明确保险购买方或要求建筑工程一切险、第三者责任 保险购买

险由承包单位购买。

十一 违约条款

发包人违约罚则不约定，或者罚则与我方不对等；发包

对发包人的 1

违约罚则

任。

对承包人的 2

违约罚则 合同生效、争议解决方 十二

式、合同解 除 1 关于合同生

合同约定的生效条件较为严格，实际操作中的失误易导

黄

处罚名目繁多或处罚重。

黄

人故意规避或减轻其不按时支付工程进度款的违约责

黄 黄 黄

只约定竣工结算，未约定中间结算，无法过程中锁定收

黄 效 争议解决方 2

式

致合同失效。

发包人选择对其具有资源优势的仲裁机构或人民法院，黄

致使承包人在与其发生纠纷时处于被动地位。双方解约条件不对等。如存在以下条款：

合同解除条 3

件

1、承包方出现任何违约情形，发包方有权立即解约。

黄

2、发包方解约，对承包方处以违约金。

3、发包方延期支付工程款**月之内，承包方必须维持施 工，不得停工或解约。

禁止停工条 4

款 合同合法

与相关法律法规相违背；合同条款不完整；合同用语不 性、完整性、严谨

严谨性 十三 其他 总承包管理 1 的内容 发包人供应 2 材料设备的 相关约定 3 4 保修期 合同转让

延长保修期，尤其是防水工程的保修时间。约定发包人可不经承包人同意就转让合同。

黄 黄

未明确发包人提供材料运输过程中的损耗系数。

黄

无限扩大总承包义务。

黄 黄

发生一切情况，禁止承包商停工

红

不可抗力 不可抗力产生后的责任约定对承包人不利。约定招标主体为发包人或发包人参与招标；招标文件中

蓝

专业工程发 6

包

责任约定对总承包人不利。优先受偿权

明确要求承包人放弃优先受偿权。

红

附带指定分包分供合同文本，对指定分包分供的权利、蓝