项目变更索赔交流材料(优秀范文5篇)

时间:2019-05-14 02:33:25下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《项目变更索赔交流材料》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《项目变更索赔交流材料》。

第一篇:项目变更索赔交流材料

工程项目变更索赔交流材料

各位领导、同仁:

大家好!

我是北同蒲取直线雁门关隧道、神华准池铁路朔州隧道项目经理张隽,根据会议安排,就施工的工程项目变更索赔做经验交流,不足之处请大家指正。

一、变更索赔取得的主要成果

(一)雁门关隧道

雁门关隧道全长14085m。我部承担进口段8145m,设两个辅助坑道,1#斜井长1536m,2#斜井长2406m,合同投资3.5亿元。新建铁路北同蒲取直线为控制投资,降低隧道围岩级别,减弱隧道支护参数,设计与实际极不相符,施工和变更困难极大。针对上述情况,我部超前谋略,主动出击,迎难而上,及时邀请外部专家对隧道施工方案、支护参数和工期进行论证,解决了隧道变更设计困难问题。已上报铁道部Ⅰ类变更15项,金额37939万元,取得了较好的效果。

(二)朔州隧道

新建铁路大准至朔黄铁路联络线朔州隧道全长11293m,为全线重难点控制性工程,共设5个斜井共7171米辅助施工。隧道施工工期19.1个月,跨越两个冬季施工,工期十分紧张。由于辅助坑道多,投入大,为节约成本,通过多次现场踏勘,综合考虑工期、施工便道、工程用水、用电、征地等多种因素,积极与建设、设计及监理单位沟通,召开专家论证会,对斜井方案进行了优化调整,减少工程投入,并为隧道全面开工创造了条件。

二、主要做法

雁门关隧道、朔州隧道邀请外部专家对施工方案、支护参数进行论证,借助外部专家力量,解决了隧道变更设计困难问题,取得了事半功倍的效果。

(一)雁门关隧道

1、优化施工方案。雁门关隧道洞口浅埋黄土段原设计采用CD法施工,I18轻型工字钢架支护,间距80cm。该工法工序繁琐,开挖时需设临时支护,工程进度慢,支护闭合时间长,施做衬砌时拆除临时支护安全风险大。我部优化施工方案,采用三台阶七步开挖法替代原设计的CD法施工,施工初期支护拱顶下沉量大(日沉降最大16cm,累计下沉达55.33cm),地表开裂严重,设计院不同意采用三台阶七步开挖法,要求恢复原设计CD法施工。为此我部邀请国内隧道专家梁文灏院士、关宝树教授、史玉新设计大师等人到现场考察论证,经过专家论证认为隧道采用三台阶七步开挖法是可行的,黄土段隧道支护宜采用I20b工字钢架,钢架间距控制在50~80cm,并增加锁脚措施控制拱顶下沉,设计院同意了采用三台阶七步开挖法施工,并加强了支护参数(将原设计黄土浅埋地段I18轻型工字钢架加强为I20b工字钢架,间距调整为50~60cm;黄土深埋地段格栅钢架变更为I20b工字钢架,间距由100 cm调整为60~80cm),扩大了投资规模,增加了盈利空间,加快了施工进度,安全快速地通过隧道黄土段。黄土段隧道累计变更617m,签署变更会议纪要28份,估算变更金额1009 万元,形成了Ⅰ类变更。

2、调整支护参数。雁门关隧道围岩为变质岩,节理发育,岩体破碎,坍塌掉块严重,地下水发育,原设计Ⅱ、Ⅲ级围岩地段全部为Ⅳ、Ⅴ级围岩。原设计Ⅴ级围岩采用格栅钢架支护,间距100cm,Ⅴ级围岩加强采用格栅钢架支护,间距80cm。由于围岩地质条件差,围岩收敛变形大,初期支护开裂变形严重,原设计支护参数偏弱。项目部要求调整支护参数,但设计院现场结构工程师压力大,不同意调整支护参数,变更设计工作难以开展。为此项目部根据现场实际施工情况,组织召开三次专家论证会,特别是2010年6月3日专家论证会邀请铁道部鉴定中心参加,路内西南交通大学、中国铁路工程总公司、中国铁道建筑总公司、铁一院、铁二院、铁三院、铁五院知名专家参加了会议,为变更设计上报批复、工期调整奠定基础。经过专家论证认为隧道Ⅴ级围岩初期支护参数宜加强,Ⅳ级围岩应增加钢架支护,涌水量较大地段应采用超前注浆和径向注浆相结合的堵水措施。设计院根据专家意见,调整了支护参数,正洞Ⅴ级围岩由原设计的16×16cm 格栅钢架支护调整为I20b、I22a工字钢架支护,间距60~80cm,并增加超前小导管长度和锁脚锚管数量;Ⅳ级围岩增设超前支护,将原设计的12×12cm 格栅钢架调整为16×16cm格栅钢架或I18工字钢架,喷射砼厚度由23 cm调整为25cm。斜井Ⅳ级围岩增加了格栅钢架支护,间距100 cm,Ⅴ级围岩根据围岩地质条件格栅钢架加密,间距调整为50~80cm,局部地段采用工字钢架支护,并增加了锁脚锚管数量;Ⅳ、Ⅴ级围岩全部采用超前支护预加固地层。涌水 量较大地段采用径向注浆堵水。尤其是2#斜井设计中Ⅱ级围岩不连续,中间夹有Ⅴ级围岩,Ⅱ级围岩最长段落仅为515m,如不将Ⅴ级围岩进行变更,单独一段Ⅱ级围岩变更只能是Ⅱ类变更,不能形成Ⅰ类变更。通过专家论证,将斜井Ⅴ级围岩支护参数进行加强(2#斜井有三段Ⅴ级围岩长度分别为110 m、55 m、75m,全部进行了变更),里程全部连续形成Ⅰ类变更。

(二)朔州隧道

1、斜井方案优化

朔州隧道原设计共设5个斜井,总长7171m。通过多次现场踏勘,4#斜井(全长1670米)洞口、便道及弃碴场均位于国家退林地区,征地困难,预测4号斜井正常开工将滞后工期3~5个月。且洞口位臵偏僻,场地狭窄,需新修便道3公里、供电线路5公里,该区域无地下水,施工用水需从20公里外购买,工程投入大。综合考虑工期、施工便道、工程供水、施工用电及临时征地等多种因素,积极与建设、设计及监理单位沟通,召开专家论证会,对斜井方案进行优化调整:取消4#斜井,在3#斜井内设支洞,长809米;5号斜井与正洞交点里程前移600米,长度增加225米;将2号斜井单车道调整为双车道,加快斜井施工进度,提高运输效率及长距离通风排烟能力,提升综合施工能力。优化后共设4个斜井,长6579m。减少工程投入200万元,且变更增加90万元,并为隧道全面开工创造了条件。

2、调整支护参数

朔州隧道进口浅埋黄土段原设计采用三台阶临时仰拱法,I20a 工字钢架间距60cm。采用该支护参数施工围岩收敛下沉量大,钢架扭曲变形严重。设计院变更采用CRD法施工,该工法工序繁琐,开挖时需设临时支护,工程进度慢,支护闭合时间长,施做衬砌时拆除临时支护安全风险大。我部根据其他黄土隧道施工经验,仍建议采用三台阶法施工,加强支护参数,增强超前和锁脚措施。为此我部及时邀请外部专家进行论证,专家同意我部意见,根据专家意见设计院对黄土段隧道支护参数进行加强,采用I25a工字钢架间距50~60cm,加快了施工进度,形成了Ⅰ类变更,变更金额预估为500万元,目前仍在连续变更中。

三、几点体会

雁门关隧道、朔州隧道邀请外部专家对施工方案、支护参数和工期进行论证,解决了隧道变更设计困难问题,缓解了工期压力,取得了事半功倍的效果。邀请外部专家解决问题需注意以下问题:

1、汇报材料要重点突出存在的问题及建议采取的措施,内容翔实,数据真实可靠值得推敲,附图附表清晰,一目了然。

2、现场和论证会汇报人员要做到心中有数,能够正确回答专家提出的问题,不得无理狡辩。

3、要提前和专家组成员沟通,让专家了解论证会目的。

4、要提前和参会各方人员沟通协调,避免论证会出现不和谐音符。

5、要提前准备好现场,体现施工单位的管理水平,给与会各方留下良好印象。

四、做好变更索赔工作几点建议

(一)转变观念。就是要改变传统观念。在国外,建筑市场中的施工索赔是一种正常的现象。而在我国,由于市场经济体制尚未完全形成,在实际工作中,发包人不让索赔,承包人不敢索赔和不懂索赔,发包人和监理工程师不会处理索赔的现象普遍存在,给我们的索赔管理工作增加了难度。索赔的发生,不仅是一个索赔意识或合同观念的问题,从本质上讲,索赔也是一种客观存在。当索赔事件发生时,有百分之一的希望就要付出百分之百的努力去争取。

针对目前有些项目实行的总价承包合同,有些业务人员认为反正是总价承包,即使业主或监理提出变更,发出指令造成了费用和工期的增加,也不去整理资料,从自身就认为整理资料没有任何用处,因此转变观念很重要,索赔工作是一项艺术性的工作,实际操作中,只要与合同不符,就应该注意收集相关证据,分析形成报告,适时上报业主,让发包方了解承包人在合同外损失了多少费用,一旦发包方进行整体调整时,自己就不会因为没资料而后悔,既使不调整,这些资料也并不是没有用处。

(二)教育业务人员正确认识索赔、要具有很强的索赔意识 索赔是一种正当的权利或要求,是合情、合理、合法的行为,它是在正确履行合同的基础上争取合理的偿付,不是无中生有,无理争利。索赔同守约、合作并不矛盾、对立,索赔本身就是市场经济中合作的一部分,只要是符合有关惯例的,就应该理直气壮地、主动地向对方索赔。实际工作中只要因非承包人自身责任造成的工期延长或成 本增加,承包人都可以向发包人提出索赔。

业务人员要提高对施工索赔的认识,注意研究有关索赔的理论和方法,认真对待和搞好施工索赔。

业务人员要有很强的索赔意识,从工程投标开始就要对合同条件进行分析,项目开工以后,要将每日实施合同的情况与原合同分析的结果相对照,一旦出现合同规定以外的情况,或合同实施受到干扰时,就要研究是否就此提出索赔。

(三)要通过培训提高业务人员的索赔操作技能

1、索赔必须分析在施工过程中实际实施的计划与原计划的偏离程度。比如,工期索赔就必须通过项目的实际进度与原计划的关键节点工期分析比较才能成功。

2、施工索赔是以赔偿实际损失为原则,这就要求有可靠的工程成本计算的依据。所以,要搞好施工索赔,业务人员必须建立完整的成本核算体系,及时、准确地提供整个工程以及分项工程的成本核算资料,索赔计算才有可靠的依据。

(四)加大宣传、造好声势

俗话说,会哭的孩子有奶吃,这个道理很明显,在索赔工作中要充分开展宣传活动,要学会造势,在适当场合创造舆论,为索赔工作施加影响。通过宣传使发包方相关单位清楚承包人额外的费用支出和遇到的实际困难,获得发包方相关单位的同情和支持,在条件成熟时,顺理成章的实现索赔。通过宣传,也可获得同一条线其他标段施工单位的加盟,共同为相同的目标寻求解决途径,也是一条出路。

(五)注意索赔证据资料的收集

承包人提出索赔要求时,必须要有足够的证据证明自己的索赔要求的合理性,必须注意收集完整详细的索赔证据资料。

1、建立健全文档资料管理制度

承包人应将文档资料管理制度作为项目管理的一个组成部分,应规定文档资料的内容、标准、要求、份数、保存办法、使用办法、管理人员的责任等。

2、要建立一个专人管理,责任分工的组织体系

收集资料应贯穿于工程施工的整个过程及各个方面,承包人的任何一个工作人员都应具有索赔意识,对任何一件与合同有关的事项变化都应认真记录或履行必要的手续,专职管理人员应对所发生事件的资料及时整理、归档、保存,同时,还应经常督促有关人员收集相关资料。

3、对重大事件的相关资料应有针对性的收集

当发生比较重大的索赔事件时,承包人的主管人员应分析研究该事件可能产生的不利影响,使有关人员有意识的注意这些方面的情况,收集相关资料。这样收集来的索赔证据资料一般都对索赔有至关重要的作用。

(六)做好技术、合同交底工作

处理好招投标阶段与施工阶段的信息和资料的交底关系。一旦工程中标,项目跟踪人员、投标文件编制人员要及时、详细和完整地给项目管理人员进行交底,在特殊情况下要到现场进行指导。

(七)合同外索赔应引起重视

1、地方政府行政部门依据国家相关法规政策或地方规定收取的费用,这部分费用在概算中未包含的,承包人要依据相关法规政策及交款收据向业主进行索赔。

2、发包人指令导致的合同外费用支出,这部分费用同样未包含在概算中,承包人要注意收集相关通知、会议材料、费用支出凭证,向发包人进行索赔。

3、由于地方政府或发包人拆迁补偿款不落实、不到位或截留,造成当地群众阻工的现象时常发生,造成承包人的人员、机械窝工,周转材料使用费增加,处理当地关系增加费用的等等可以根据相关事实证据向发包人提出索赔。

五、注意的问题

(一)努力创造索赔处理的最佳条件

工程实施中之所以在索赔解决时承发包双方或其中一方不满意,一般情况下,不是因当事人的主观意愿,而是缺乏索赔解决的最佳条件。承包人必须认真实施施工合同,同时考虑双方利益,要努力创造索赔处理的最佳条件,在施工索赔处理时,承包人已完工程和工作令发包人满意,承包人所提出的索赔要求就容易顺利地获得发包人认可。

如何创造索赔处理的最佳条件: 第一要认真实施合同,履行合同职责

承包人认真实施施工合同,以积极合作的态度履行合同职责,不 仅能够反映企业的管理水平,形成良好的社会信誉,而且能够与发包建立良好的合作关系,从而为索赔的处理打下良好的基础。具体体现在:

1、承包人应按照合同规定的质量、数量、时间完成工程任务,守信誉,不偷工减料,不以次充好,无违约行为。

2、承包人应积极主动地配合发包人和工程师开展工作。如认真审查施工图,发现错误及时提出修改,发现遗漏及时提出补充,协助发包人克服困难,采用质量好、费用低的先进施工方法等。

3、做一个诚实可信的合作伙伴,做到工程师在场与不在场一个样。

4、在施工过程中,如遇到工程师发出错误或不当的指令时,除执行指令外,应及时友好地提醒对方,并注意尽量减少损失。

5、事先不可预见的事件发生后,承包人应及时采取有效措施,扼制事态发展,降低工程损失,切不可任其发展,伺机大开口,从中渔利。

6、对于发包人有时发生的一些对工程进展无重要影响的违约现象,承包人一般应适当采取容忍、谅解的态度。如承包人进场时,发包人没有能够按合同规定的日期和内容完成点交场地的工作,但只要暂不影响工作的开展,就不宜提出索赔意向;发包人在发送图纸、工程拨款等方面偶然发生比合同规定时间延迟的现象,只要不是有意识的和不影响工程进展,应以谅解为宜。

第二要遵守“诚信原则”,考虑双方利益 施工合同的签订,本身就是承发包双方相互信任的结果。施工合同的履行也要求双方能够按照“诚信原则”实事求是地处理可预见或不可预见的问题。因此,承发包双方对合同中的意思表达,不能以疏忽作为借口进行辩解。但由于事实上的施工合同文件不可能对任何情况都预先做出详细规定,也不可能没有缺陷,在工作中遇到施工合同对某些问题没有作出规定或规定不明确的情况时,双方应遵守“诚信原则”,考虑双方利益,找出双方都能接受的公平合理的解决方案,使双方继续顺利地合作下去。

在友好、和谐、互相信任和依赖的合作气氛中,不仅施工合同能够顺利履行,就是承包人实事求是地提出索赔要求,也容易被发包人认可。

(二)着眼于重大索赔,着眼于实际损失

着眼于重大索赔,主要是指集中精力抓住索赔事件中对工程影响程度大,索赔额高的事件提出索赔,相对于重大索赔的小项索赔可采用灵活的方式处理。如可以告诉对方,出于双方友好合作地考虑,准备放弃某某事件、某某变更,停水、停电等原因引起的索赔要求。有时也可将小项索赔作为索赔谈判中让步的余地。承包人某种自愿让步,往往也会引导发包人“不宜过分计较”的心态,获得重大索赔的成功,如此结果远比承包人递上一大堆索赔报告,请求补偿的做法好得多。

着眼于实际损失,是指计算索赔额时要实事求是,不宜弄虚作假。这是双方友好处理索赔问题的条件之一。因为,一个索赔事件发生后,对工程能造成多大的影响,对承发包双方来说,并非深不可测难以掌握的事,如果常常高估冒算,最终并非多获利益,相反的是给发包人留下不诚实的印象,从而给以后的索赔解决投下了阴影。但适当偏高是可以的,比如在套用定额,工、料、机单价和取费标准要就高不就低,要掌握好这个尺度。

我们的目的是在保持良好关系的前提下,为单位争取应得的利益,当在利益与信誉发生矛盾时,还应以信誉为重。

(三)施工过程中处理好各方的关系

1、与设计院的密切合作,实现双赢。

单位信誉和经办人的品德是决定对方是否与你合作的先决条件,与设计院各处室合作大部分是在工程量和工程费用上做文章,应通过扎实的工作,采取合适的方法,并尽量针对个人不对单位,个别项目数额较大时可采取同时对单位和个人,达到双赢。

2、搞好同业主的关系

与业主关系是否到位、是否顺畅,与业主主要负责人关系是否密切,是调概、补差、备用费和降造费增计增调工作实现的关键,包括大临和过渡工程及合同外等其他费用。

及时上报合同外有关费用审批报告和变更设计报告,并对已上报资料、报告和有关调概补差资料要盯紧盯死,要做到事事有着落,争取上报的补偿费用能够得到及时足额的批复。

3、处理好监理(或咨询)工程师的关系,争取为我所用、对我有利。确保现场索赔资料能够及时签认。

(四)要保持项目经理、项目总工和索赔管理人员的全程固定,不应随意更换,以保证各项工作的连续性。

(五)掌握撰写变更索赔报告的技巧,应强调不可预见性和突发性因素,不能把责任推诿到其他单位、部门或人员的身上,要寻找出最合适最巧妙适当的理由,使各方都能接受,并说明承包方为了避免和减轻该事件的影响和损失已尽了最大的努力,使变更索赔的理由更充分,更易被对方接受,提高索赔成功率,从而提高企业经济效益。

第二篇:浅谈公路项目索赔和变更技巧

浅谈公路工程索赔工作

一、工程概况:xx高速XH-51合同段,位于xx境内,线路为分离式,起迄里程为LK178+380~LK179+945,RK178+245~RK179+935。主要工程量有:酉水特大桥一座(左右分离式),左线全长447m,主梁为58+3×105+58连续刚构,右线全长528.44m,主梁为(58+3*105+58)连续刚构+3×30m预应力箱梁;路基土石方251265方,其中挖方100205方,填方151060方,浆砌片石9525方;隧道两座,均为分离式,折合单幅共计1115m,其中酉水3#左线全长335m,3#右线全长310m,4#左线全长245m,4#右线全长225m,通道工程6座,共计213m,实际总投资额0.85个亿。

我单位在施工过程中, 根据隧道地质复杂;隧道和桥梁结构设计优化以及地方各种错综复杂的关系因素等实际情况,积极的向上级有关单位提出合理化建议,且多数被采用,工程质量得到了保证,工程进度明显加快,同时也不可避免的引起工程造价增加。为做到既保证工程质量和进度,又能维护业主和施工单位的双方利益,我部实事求是地分别向业主和保险公司提出各项索赔,经过大量的索赔工作,并取得了阶段性的成果,截止目前,上报索赔和工程费用复议金额近3000来万元,已经批复了300多万元(隧道工序改变和等待梁部变更图纸以及甲供材料供应不到位三起索赔事件,对该三项事件的批复及时上报了复议,后期还要继续协商),积累了一定的经验和方法。

二、工程索赔程序: 根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。2 索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对。索赔意向书送交监理工程师签字确认后;及时收集相关证据,收集的证据要确凿,理由要充分;所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。

4、提交索赔报告,包括各种费用以及响应的证明资料。

5、和业主协商批复补偿事宜,对不合理的批复,有理有据地递交书面复议,协商解决,达不成一致意见的情况将提出诉讼,利用法律的手段进行解决。

三、索赔的具体操作步骤: 当索赔事件发生后,及时在合同规定的时限内(济德路、绕城路规定的时限为2l天)向监理工程师提出索赔意向书,意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。1.1 索赔项目种类及起止日期计算方法:

a.延期发出图纸引起的索赔:当接到中标通知书后28天之内,施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并且向施工单位进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料,作为施工单位进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料,作为施工单位应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。

由于为施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔,相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费[机械台班停滞费=(机械折旧费+经常维修费)×50%]用索赔。对于租赁机械按照相应租赁合同进行索赔。

b.恶劣的气候条件导致的索赔:分为工程损失索赔及工期索赔;施工单位一般对在建项目进行投保,故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用,在建项目未投保时,应根据合同条款及时进行费用索赔;同时根据《合同通用条款》内容,属于不可抗拒的自然灾害和有经验的承包商不能预料的事件,也应向业主提出费用和工期索赔,该类索赔计算方法:在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。例我段2005年5月l0日-18日因特大暴雨,上游水库突然泄洪,使便道、桥承台基坑、钻机、模板以及其他设备、部分涵洞及路基边坡受灾,我部立即向保险公司申请损失费用赔偿的同时,也向业主提出索赔,费用包括人员设备的窝工、设备材料的损失、后期恢复费用以及相应的工期延长等,当然,工期的延长又为后期各种价差埋下索赔的基础和成立条件。c.工程变更导致的索赔:分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等;计算方法:施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。主要内容为因工艺改变或工程量加大引起工期增长;等待方案等因素引起合同配备人员、设备出现窝工和降低利用效率。例如隧道换拱施工中,变更后工艺要求逐榀掘进和二衬紧跟,和正常情况每次2-3米的进尺比较,因此各个工序配备的人员和机械窝工和闲置,需要索赔,表面上看是不起眼的费用,因总时间较长,最终积累的各种费用总金额是相当大的。

d.以承包商之能力不可预见引起的索赔:由于在工程投标时图纸内容漏项,有些项目承包商无法作正确估计,如地质情况,软基处理等,该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。计算方法:在承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。

e.由外部环境而引起的索赔:属业主原因,由于外部环境影响(如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等)而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械费用索赔和人员工资。

f.监理工程师指令导致的索赔:以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。如不合理的停工、返工、处理方案以及过分苛刻要求等。g.其他原因导致的施工单位的索赔,视具体情况确定起算和结束日期。2同期记录:

a.索赔意向书提交后,就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,要认真做好同期记录,每天均应有记录,又有现场监理工程人员的签字;索赔事件造成现场损失时,还应做好现场照片、录象资料的完整性,且粘贴打印说明后请监理工程师签字。否则在理赔时难以成为有利证据。

b.同期记录的内容有:事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。3 最终索赔报告:

(1)当索赔事件所造成的影响结束后,施工单位应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告,并同时抄送、抄报相关单位。(2)最终报告应包括以下内容: a.施工单位的正规性文件。

b.索赔申请表:填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。在高速公路工程施工中,索赔项目一般包括工程变更引起费用、工期增加,由于地方关系影响造成局部或部分地段停工等引起的机械、人员停滞,相应工期及费用增加等。索赔依据一般包括在建工程技术规范、施工图纸、业主与施工单位签订的工程承包协议、业主对施工单位施工进度计划的批复、业主下达的变更图纸、变更令及大型工程项目技术方案的修改等。索赔证明文件包括业主下达的各项往来文件及施工单位在施工过程中收集到的各项有利证据,施工单位往往在施工过程中只对存在的问题向上级主管单位进行口头汇报或只填写索赔意向书而不注重证据的收集,故业主使很多本来对施工单位有利的索赔项目不进行最终批复。索赔金额及工期的计算一般参照承包单位与业主签订合同中包含的工程量清单、交通部公路工程概预算定额、定额编制办法、机械台班单价,地方下达的定额补充编制办法及业主、总监下达的有关文件。c.批复的索赔意向书。

d.编制说明:索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。

e.附件:与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件,包括施工单位发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。

四、索赔的管理:

1由于索赔引起费用或工期增加,故往往为上级主管单位复查对象,为真实、准确反映索赔情况,施工单位应建立、健全工程索赔台帐或档案。

2索赔台帐应反映索赔发生的原因、索赔发生的时间,索赔意向提交时间,索赔结束时间,索赔申请工期和金额,监理工程师审核结果,业主审批结果等内容。对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。工程完工时应形成一册完整的台帐,对后期与业主协商费用补偿意义重大。

五、索赔的技巧和存在的误区:

可以说索赔是对施工单位有百利而无一害的,故施工单位应该在索赔工作上大做文章,目前,在工程管理机制还不完全健全的情况下:索赔工作我浅谈几点技巧:

1、先成立意向,秋后算帐:

一般情况下,业主认为适当的补偿不会有多大的费用,会不经意地同意的。意向同意后,通过收集有利的证据,通过长时间的积累,到最综上报费用的时候,因为证据充分有效,业主已经很难核减了。

2、积少成多的原则

索赔事件一般都有时间积累的特点,特别是因为工程数量增加、工艺、工序变更引起的索赔,事件的时间都比较长,各种费用都会逐日积累。

3、充分利用时间效应:

目前业主的管理机制还不健全,对上报的索赔意向以及相关报告都会置之不理或领导口头说不行。然后再也无人问津。造成施工单位上报的意向已经在法律意义上的默认效果,被迫认可在后期上报的正式索赔报告。并接受索赔事件。

4、正确认识业主管理人员的心理状态,力争最终费用

一般情况下,在工程的尾期,业主管理人员,特别是管理的上层为了工程的全面竣工并按时通车,投入大力度做工程施工的最后冲刺并处理好施工单位存在的各种纠纷和不稳定因素。会想办法与施工单位协商处理好相关索赔费用。同时,为了自身的政绩和利益,很不希望与施工单位把有关矛盾提交到法庭上解决。因此对施工单位来讲,这将是一个较大的利润空间。

5、对业主认可和批复的索赔进行汇总,自然也认可和批复了合法的工期延长,工期延长理由理所当然地也就成立了,因工期的延长所涉及的用地、各种临时设施维护和租赁、材料价差等一系列的费用合法增加。根据合同通用条款,要求业主给予补偿。然在索赔过程中往往存在不少误区,归纳起来,大致可分以下几点:

1、当索赔事件发生时,有些施工单位考虑与业主、监理单位的下一步合作,而不敢提出。不会争取业主和监理的理解和同情。

2、项目经理和技术负责人对索赔工作意识不到位,只是重视变更,不重视索赔。没有真正认识到索赔的纯利润空间。

3主管人员对保险、工程合同条款、技术规范文件及业主、监理、施工单位往来文件理解不深刻,对实际存在的索赔项目无充分理由。或收集证据不完善。

4只注重索赔意向的提出,不重视索赔过程中的证据收集和最终索赔报告。或在费用协商过程中,认为索赔是白要的钱,轻易让步,给业主过大的核减机会。结语:随着公路工程招、投标制度的不断完善及业主、监理、施工单位管理章程进一步健全,索赔工作也将逐步步进入正常轨道,施工企业应该正确认识索赔工作的真正含义,充分维护自身的合法利益,只要我们充分理解合同条款,施工图纸、技术规范及业主、监理、施工单位签订约合同协议和各项往来性文件,在索赔工作中做到资料完整,有理、有据,将会有更多的索赔项目被受理和批复。为单位获取效益。xx项目:xx xx

第三篇:变更索赔策划书

变更索赔策划书

为了规范变更、索赔工作,强化业务管理,提高全项目变更索赔水平,充分调动全员、特别是各职能部门和管理人员进行变更索赔工作的主动性和积极性,实现工程项目减亏、增盈及效益最大化,参照局及公司有关意见和办法,经过对本标段合同认真研究,我分部计划从以下几个方面做好发包方的索赔工作。

1.工期延期引起的费用增加索赔

1.1如果发包人不能按合同要求为我们提供施工条件,或者发包人指令工程暂停(如为了迎接上级领导的检查,而停工整理现场的情况)或不可抗力等原因造成的工期拖延的;

1.2发包人指令承包人加快施工进度,缩短工期,引起承包人的人力、物力、财力增加的费用;

1.3施工过程中,工程师(指监理或业主、甲方)非承包人原因下令暂停全部或任何部分工程时,承包人不仅可以得到工期延长的权利,也可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿;

1.4发包方未能及时交付施工图纸、未能及时审批施工方案、施工计划时,承包人不仅可以得到工期延长的权利,也可以就其停工损失获得合理的额外费用。

1.5发包方未能及时支付预付款或工程款;

1.6发包方未能及时交付合同规定的甲供材料和设备,或提供的材料和设备不合格而造成的工期延长,从而引起相关费用的增加;

1.7发包方的工程师拖延关键线路上工序的验收时间导致下道施工延误;

1.8发包方的设计变更导致工程延期、工程师提供的数据错误导致的延误或工程量增加导致工期延长;

以上所述几条是工期索赔常见的情形,在施工过程完善的资料记录,为我们后期开展索赔工作提供重要证据。

2.工程变更的索赔: 招标文件明确规定了结算时合同价款变更的条件:工程量差的调价差的调整、设计变更的计价及结算。

2.1变更设计

变更设计是指施工图经审核修改批准后至工程建设完成正式验交前,变更施工图的活动。

2.2施工图量差

初步设计与经建设单位审核合格并下发的施工图之间发生的变化称为施工图量差。招标工程量清单数量大于施工图数量为负量差,反之为正量差,如投标工程量中的软基处理CFG桩、路基土石方数量、桥梁钻孔桩桩长等方面一般招标清单数量均会大于施工图数量;但如拆迁房屋的面积、地下管线迁改、三电迁改、地方道路的改移等方面,一般招标清单数量小于施工图数量为正量差。

双方以施工图为界,之前的活动定义为施工图量差,之后的活动定义为变更设计。

3.变更设计分类:分为I类、II类变更设计

3.1 I类变更设计 3.1.1 I类变更设计程序

由施工单位提出变更理由和技术经济比较资料报建设单位。建设单位组织有关单位分析、研究提出处理意见,勘测设计单位按处理意见完成变更设计。建设单位对变更设计文件初审后,连同变更设计原因、责任单位、费用处理方案报原初步设计批准部门。经审查批准后,建设单位方可组织勘测设计单位进行变更设计,并组织对施工图进行审核。

3.1.2 I类变更设计申报条件

I类变更设计申报应具备的条件符合《铁路建设项目变更设计管理办法》并具备下列条件之一者才可以申报I类变更设计:

3.1.2.1 变更建设规模、主要技术标准、重大方案的; 3.1.2.2 变更初步设计主要批复意见的;

3.1.2.3 变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的;

过难度较大,主要有:

1.原地面线变化引起的土方数量增加。2.抛石挤淤。3.土石比例成分变更。

3.1.5.2 对下列I类变更设计需要有充分的依据支持,才可能通过审查

1.大范围基底换填。

2.路基土石方料源地点更换,运距调整。3.C类料改良变更为AB类填料。3.1.5.3 变更设计费用计算应注意的问题

1.采用“115”号文编制的项目,费用编制执行铁道部铁鉴函【2004】860号文件,铁鉴函【2006】16号文,对变更增加投资部分不计小临、企业管理费、计划利润、施工机构调遣费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费等费用。

2.采用“113”号文编制的项目,对变更增加投资部分不计建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费等费用。

3.应注意的是:铁道部鉴定中心对350万元左右的变更设计,较为敏感,一旦变更数量审查出现问题,变更总额极有可能小于300万元,列为II类变更列入风险包干。因此,要求各单位在与设计院协商变更方案和估算变更设计增加数量时,一定要引起足够重视,先进行内部估算。设计院编制上报的I类变更设计预算增加总额扣除小临、企业管理费、计划利润、施工机构调遣费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费和投标降造后应尽可能大于350万元,防止变更设计工作上报后陷入被动局面。

3.1.5.4 I类变更设计审计或审价时应注意:

施工单位检验批、施工记录、旁站记录、材料消耗、工程数量计算资料最好与变更设计上报数量保持一致或略大于变更设计批复数量。

3.1.6 由建设单位组织研究认为的重大复杂Ⅰ类变更设计(大面积拆迁、重要文物、重大地质引起的线路方案变化、桥梁重大方案变化)按规

(3)规范变化;(4)方案变化;(5)建设单位要求新增;(6)地质条件变化;

(7)“三改(改路、改沟、改渠)”工程。3.2.3 II类变更设计办理需准备的资料

3.2.3.1 施工、设计、监理、建指四方签认的会议纪要;涉及地方原因的II类变更,还需提供地方政府行政批复或文件,会议纪要为施工、设计、监理、建设单位、地方政府或部门五方签认的会议纪要;

3.2.3.2 经施工单位、监理、设计、建设单位签字盖章手续齐全的工程数量计算单和工程数量增减汇总表,单项预算表;

3.2.3.3 较小的II类变更设计,各分部可自行绘制变更设计图纸,并要求设计人员签字。较大的II类变更设计要求设计院绘制变更设计图纸。资料要求内容详实,工程数量、计算过程、示意图清晰明了。

3.2.4 II类变更设计预算编制原则:

包干内II类变更设计预算编制,按合同约定的风险包干费用计算原则计算有关费用。包干外II类变更设计按招标概算的编制原则计算有关费用,同时与建设单位协商争取不扣减降造率。4.价差及其他政策性调整

根据《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》▲(铁建设【2009】46号)要求,建设、设计单位依法合规计算材料差价并按I类变更设计程序办理。价差费用调整按铁道部价差调整办法调整材料差价,费用暂由降造费列支,并报部核备。降造费用不足时,应由原铁道部给予批复。

5.一章征地拆迁费用▲铁建设函(2009)644号文“关于加强验工计价管理的通知”

5.1 三电迁改费用调整

5.1.1 一般迁改实际数量较工程量清单数量会有所增加,在施工过程

构出具的房屋损失报告。

6.2 地方道路占用赔偿费用资料收集和整理:

提供地方道路赔偿的有关文件,省、市、县均可,如《中华人民共和国公路管理条例》、《中华人民共和国公路管理条例实施细则》、《浙江省高等级公路路产损失赔偿收费暂行标准》、《公路路政执法手册》等政府行政主管部门文件或法律法规。施工单位与道路所属产权单位的占用补偿协议、付款凭证、发票或收款收据。

6.3 洪水损失的资料收集和整理:

首先要按地区所属范围,提供市级气象部门出具的证明材料,证明50年一遇以上气象局资料,一遇灾害情况的发生。提供监理、设计、施工、建指四方在灾害发生后共同进行现场查验的原始记录(附相关人员签字)。查验范围:仅针对正式工程(包括已完工程和正在施工的正式工程),查验内容:工点里程、损毁程度、损毁数量、可修复程度、现场初步处理意见、对水毁正式工程原因分析、落实责任。依据上述资料整理工程数量计算单、工程数量汇总表及单项预算表。

7.按照《经理部变更索赔管理办法》的要求,结合本项目特点,重点抓好以下工作

7.1 施工图量差处理的应对方法

合同约定施工图量差纳入风险包干费的项目:在施工图出图阶段做足工作,按以下建议尽可能在施工图中消化负量差。根据招标工程量清单子目和《铁路工程工程量清单计价指南》▲(铁建设【2007】108号)中的计量规则调整施工图数量。应注意:工程量清单中没有单独计量子目且不符合计量规则的项目,刻意增加施工图数量将无法计量,如钢护筒、平台、钢板桩、围堰等措施费。

一般做法:⒈路基工程以消化软基处理负量差,修改土石比例成分,调整路基挡护形式等。⒉桥梁工程以桩径调整,桩基数量增加方式消化钻孔桩负量差。

7.2 CFG桩、钻孔桩施工图负量差的审计处理:

增加的圬工方量并不大,争取将φ1.25米钻孔桩改为φ1.5米钻孔桩;

7.3.2.4 在喀斯特地区上施工的桥梁,建议在施工图中增加溶洞回填方量,应注意设计将取消原设计扩大基础变更成桩基数量,根据计量规则,施工图中的措施费(报价中以元为计量单位)调整将不会对验工计价产生影响,修改钻孔桩直径,抬高承台标高;

7.3.2.5 建议桥梁下部结构(墩身承台调整等)应统一墩身外观尺寸,统一模板制作,减少周转料投入角度出发,同时尽量将空心墩改为实心墩。尤其是紧邻既有线地段,应减小基坑挖土,降低既有线边坡防护难度,考虑提高承台标高至原地面;

7.3.2.6本施工地区地形复杂,大部分地区防护工程设计不到位,争取香坝河特大桥0#~2#墩增加防护措施,例如增加抗滑桩、土钉墙、挡土墙等施工措施。

7.3.3 站改工程由于初步设计概算中房建、站设工程多采用概算指标估列,每座房屋的具体结构形式、规模、内外装饰装修标准都未明确。目前,路局接收单位和建设单位对路基附属、防护栅栏、绿化、房屋装饰装修、站设工程擅自提高建设标准的情况较为普遍。原铁道部多次明确指出,对路局或建设单位擅自提高建设标准的工程,一般不予批复超设计标准的投资,超出部分由建设单位或路局自行解决。分部应随着工程进展,应及时与设计单位联系,首先应确保施工图达到概算指标的设计标准即可,对建设单位提出的超标准部分(主要集中在房屋装饰装修),要求设计院提供变更设计图纸,并由建设单位发函及时办理I类变更设计或新增工程II类变更设计。

7.3.4 除上述在施工图解决中的变更设计内容之外,还包括以下内容: 7.3.4.1 总承包风险费

1.初步设计招标的施工图量差、承包人原因引起的Ⅰ类变更设计及全部Ⅱ类变更设计引起的工程增减的费用;

2.非不可抗力造成的自然灾害损失及其采取的预防措施费用; 3.甲供供应的材料、设备以及15.4.1(4)以外的材料、设备价差;

8.6 各分部物机部每月25日前做好地材价差价表,上报经理部物机部,经理部物机部每月汇总保存(包括发票、证明、协议书等),以便于今后调概索赔用,因地材单价随时都在变动。

8.7 各分部征拆部每月25日前做好永久用地赔偿费用表,上报经理部征拆部,经理部征拆部每月汇总保存(包括补偿协议、评估报告、丈量评估表、会议纪要、审批单、付款凭证、发票证明等),以便于今后对业主计价调概索赔用(合同规定:施工场地中,属于永久用地的,由业主提供,施工单位协助;属于临时用地的,由施工单位负责,业主协助)。

8.8在本项目变更索赔计划任务:300万元,以上计划任务暂按分部预计产值进行计算,待施工图大部分到位后,及时调整和增加变更设计任务。

变更收入本着公平合理、利益共享的原则进行分劈,按“谁工作,谁受益”的原则,在各分部之间进行分劈。希望经理部和分部共同努力,一定把变更索赔工作做好、做到位,为公司和经理部创造最大的经济效益。

第四篇:工程变更索赔

二、工程变更索赔工作流程

(一)工程变更概念

1.增加或减少合同中任何一项工作内容。

2.增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比。

3.取消合同中任何一项工作(但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施)。

4.改变合同中任何一项工作的标准或性质。

5.改变工程建筑物的形式、基线、标高、位臵或尺寸。6.改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序。

7.追加为完成工程所需的任何额外工作。

(二)工程变更流程

1.工程变更的提出(业主、监理、设计、施工单位)。2.工程技术部提出技术方案及施工措施(若需要),并取得工程变更书面资料,工程管理部根据技术部的资料,填写工程变更设计现场处理卡、工程变更设计工程数量计算书。

3.合同管理部在收到监理工程师发出的变更指示后28天内,应向监理部提交一份报价书(包括新增项目和变更项目),其内容应包括确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单,与监理工程师达成一致意见,新增项目和变更项目报价结束;与监理工程师达不成一致意见,则进入索赔程序。

4.新增项目和变更项目实施后,工程管理部、技术部及相关部门按监理及业主规定的格式及要求签证新增项目工程量,并提交给合同管理部,由合同管理部编制变更项目申报结算报表。

(三)工程索赔流程

1.合同管理部指导项目部各部门、作业(厂)队收集整理各种记录、来往信函、会议记录以及业主监理下发的各种指令,并报送合同管理部。

2.合同管理部在索赔事件发生后7天内将索赔意向书提交监理工程师和业主,并指导项目部各相关部门找监理签证索赔事件影响施工情况。

3.合同管理部在发出上述索赔意向书28天内提交详细的索赔申请报告(若该事件仍在继续,则应在规定时间内继续提交相关资料,直至该 理件结束)。

4.监理工程师收到索赔申请报告和最终赔偿申请报告42天内做出处理决定。

5.项目部在收到监理工程师索赔处理决定14天内,将其是否同意监理工程师索赔处理决定的意见通知监理工程师。项目部若同意监理工程师索赔处理意见,则进入结算程序;若不同意,则进入调解、仲裁、诉讼程序。

三、索赔的依据及基础资料

1.招标文件、投标文件、合同文本及附件、备忘录、工程图纸(包括变更)、技术规范、经监理工程师审批的技术措施等。2.来往信函、变更指令等。

3.各种会议纪要(纪要须经会签后生效)。4.施工进度计划和实际施工进度安排。

5.施工现场记录报表,如现场施工日志、施工备忘录、完工验收记录、施工事故详细记录、施工图纸的发放记录、监理工程师填写的施工记录等。

6.施工人员、施工设备、材料使用记录等。

7.施工照片。如表示进度,隐蔽工程等照片应注明日期。8.水文气象报告、监测资料、照片。须经监理工程师签证。9.工程检查验收报告和各种技术鉴定报告。10.工程停工、停电、停水、道路堵塞记录和证明,应由监理工程师签证。

11.建筑材料的采购、订货、运输、进场、使用方面的依据。12.官方的物价指数、工资指数、国家银行的外汇比价等公布材料。13.各种财务核算材料,其它作为计算基础的证明。14.国家法律、法令、政策文件。

15.工程地质与合同规定不一致而采取加固等措施。16.标外工程。17.其他资料。

四、重大索赔项目

1.工程变更:因勘察、设计考虑不周出现错误;监理工程师指令增减的工程量;改变工程质量、技术要求;改变工序而引起费用增加并得到监理工程师同意等。

2.施工条件变更:遇到人力无法抗拒的意外事故;遇到人为障碍,意外风险和特殊风险等。

3.业主违约:由于业主提出超越合同外的要求,擅自改动设计和技术规范;延误提交图纸资料或付款等。

4.工程保险和设备保险:经投保后,遇有设备事故;工伤、车祸、被盗、火灾等事故,则可以向保险公司索取赔偿。

(二)工程管理部

1.做好现场施工记录,施工记录上应注明施工中主要作业面人员、施工设备、材料投入的时间、数量以及工作内容。

2.记录现场有无不利项目部正常施工的外界障碍和条件。如无法预见的地下水、地质断层、恶劣气候以及社会原因引起的不能正常施工等。

3.记录业主或其他承包商应提供的条件而未落实对工程的影响。4.记录其他承包商施工对项目部的干扰和影响;记录由于业主风险导致施工方案等的改变而产生的一系列的影响;记录施工现场的水文、气候和地质状况是否符合合同内容;记录特殊项目(例如防汛抢险等)的施工情况;现场监理指示工程处理情况记录。

5.整理并及时向合同管理部提供索赔基础资料第3、4、5、8、10等规定的相关资料。

6.认真研究和熟悉合同条款,加强合同索赔意识。

(三)机电物资部

1.记录并保管经监理认可的替代或更换材料、埋件等文件,及时通知有关施工单位和部门。

2.记录由业主直接供应的各种材料或由业主指定的厂家供应的材料的进货情况以及材料的质量证明等。

3.记录业主委托我方自行采购材料的审批价格。

4.整理并及时向合同管理部提供各种材料的采购发票以及“第三项索赔依据及基础资料”第2、3、5、6、10、11、12条款规定的相关资料。

5.认真研究和熟悉合同条款,加强合同索赔意识。

(四)质量管理和安全环保监察部

1.记录由于非我方原因导致未能按时验收的项目(中间验收)的情况以及对项目部的影响(工期、停工情况等)。

2.记录业主、监理签发合格证书的时间,并分析是否影响项目部下一工序的施工能正常进行。

3.记录和审查业主是否按合同规定组织完工验收。当出现完工验收受阻情况时,应记录全过程并存档,以便按合同规定处理。

4.调查因业主的风险或承包人的风险或是综合风险造成的安全质量事故,应区分事故的责任,按合同规定写出报告,并采取有效措施避免事态扩大,积极配合业主向保险公司办理理赔事宜等。

5.记录和调查其他承包商或其他合同给项目部造成的安全事故或安全隐患,并分析其影响,提出处理意见。

6.记录和审查合同中业主的安全责任履约情况(合同中明示的或隐含的责任)。

7.认真研究和熟悉合同条款,加强索赔意识。

(五)财务部

1.负责业主在工程价款结算和支付方面违约的索赔。2.负责因地方有关部门的摊派费用和业主交涉的事宜。3.认真研究和熟悉合同条款,加强索赔意识。

(六)综合办公室

1.向有关部门及时传送监理或业主来文。2.负责索赔文件的归档等文档工作。3.认真研究和熟悉合同条款,加强索赔意识。

(七)合同管理部

1.指导项目部各部门熟悉合同条款,了解如何填写变更索赔签证资料,并分析整理各部门报送的索赔资料,以及对必要资料的补充。

2.计算索赔值,编写索赔意向书和索赔申请报告。

3.具体办理索赔事宜,及时将索赔进展情况以及需及时补充的资料向领导小组报告并在规定的期限内提交补充资料。

4.及时完成索赔领导小组交办的其他事宜。5.认真研究和熟悉合同条款,加强索赔意识。

(八)测量队、试验室、作业厂队 配合有关部门收集各种变更索赔证据。

六、工作程序

1.各部门做好责任范围内的索赔记录和找监理签证变更索赔资料。

2.合同管理部在接到各部门报送的变更索赔资料后,应立即组织人员对事件进行调查分析,安排提交需要补充的材料,编写索赔意向书,索赔申请报告,并及时报领导审查签发。

3.项目部经理签发索赔申请报告后,按程序报送监理。4.索赔领导小组组织有关人员对索赔项目进行跟踪,直到该项目结束。

七、工作纪律

1.注意并做好索赔资料的保存及保密工作。

2.未经领导小组研究同意,不得将索赔事件、项目、金额向外泄漏。

八、奖励和处罚

(一)奖励

由于索赔工作的特殊性,项目部设立变更索赔基金,用来处理变更索赔签证及变更索赔谈判过程中的费用开支及奖励变更索赔工作中工作突出的个人或单位。基金经费来源:从每次变更索赔成功的事项中,提取变更索赔结算费用的5%作为变更索赔基金。变更索赔基金经费的提取由财务按照以上标准单独设账提取。

1.开支范围

(1)招待费:根据索赔工作需要及成效,按月核给一定数量金额由相关部门控制使用,报项目经理审核,由财务报销。

(2)突出贡献奖励:对变更索赔工作做出贡献绩的部门和个人,由索赔工作领导小组,给予奖励。

(3)签证奖励:为提高项目部签证工作部门的积极性,项目部设立签证奖励,奖励标准:签证完成合同规定或设计图纸工程量之外的工程量,每多签证。

①1个计日工人工,奖励3元/工日;1个计日工机械,奖励5元/台班,1种计日工材料,奖励3元/t或3元/m3。

②多签证的其他工程量经工程变更及索赔管理工作领导小组讨论后再给予相关的奖励。2.奖励金额发放管理

由索赔领导小组组织考核,变更索赔签证资料确实如实的,根据以上标准当月造表发放奖金。

(二)处罚

1.对未完全履行变更索赔职责的单位负责人和个人给予200元/次的经济处罚。

2.对将索赔事件、项目、签证资料、金额向外泄漏的,将给予部门责任人500元/次的经济处罚。

第五篇:变更、索赔作业指导书

变更、索赔作业指导书

一、总则

索赔是外资标施工单位为了维护自身利益的合法权益,通过合法途径和程序,要求发包单位偿还施工过程中所遭受的费用损失,是挽回经济损失的重要手段。索赔工作贯穿于施工的全过程,以书面材料为依据,并具有时效性。

二、索赔依据

1、施工合同、招投标文件

2、证明材料,包括施工日志、来往信函(工程师指令)、气象资料、备忘录、会议纪要、工程照片和工程声像资料、工程进度计划、工程核算资料、工程图纸

3、真实准确的索赔报告

三、索赔工作流程

1、意向通知

在引起索赔事件第一次发生之后的28天内,要将索赔意向以书面形式通知工程师,同时将一份副本呈交业主。

2、证据资料准备

a施工日志。有关人员应详细记录施工中发生的各种情况,包括天气、出工人数、设备数量及其使用情况、进度、质量情况、安全情况,监理工程师、在现场有什么指示,进行了什么试验,有无特殊干扰施工的情况,遇到了什么不利的现场条件。多少人员参观了现场等等。这种现场记录和日志有利于及时发现和正确分析索赔,可能是索赔的重要证明材料。

b来往信函。对与监理工程师、业主和有关政府部门、银行、保险公司的来往信函及有关工程项目的信件、文件、工程通知单、补充图纸、材料表单、试验报告必须认真保存,并注明发送和收到的详细时间。C气象条件

天气是影响施工进度的主要因素之一,因此要保持一份如实完整、详细的天气情况记录,包括气温、风力、湿度、降雨量、暴雨雪、冰雹等。D备忘录

对监理工程师和业主的口头指示和电话应随时用书面记录,并请签字,给予书面确认。事件发生和持续过程的重要情况记录。

E会议记录。业主和监理工程师定期组成或临时召开的各种会议的记录。对其主要问题形成纪要,并由会议各方签字确认。

F工程照片和工程声像资料。这些资料都是反映工程客观情况的真实写照,也是法律承认的有效证据,应拍摄有关资料并妥善保存。

G工程进度计划。所有经监理或业主批准同意的工程总进度、年进度、季进度、月进度计划都必须妥善保存,任何与延期有关索赔分析、工程进度计划都是非常重要的证据。H工程核算资料

设备、材料和零配件采购单、工人劳动计时卡和工资单、工程成本分析、会计报表、物价指数、收付款票据都应分类保存,这些都是进行索赔费用计算的基础。I工程图纸

工程师和业主签发的各种图纸,包括设计图、施工图、竣工图及其相应的修改图应对照检查。设计变更一类的索赔,原设计图和修改图的差异是索赔最有力的证据。J施工合同和招投标文件

以合同条款为依据将每日实施合同的情况与原合同分析的结果相对照,一旦出现合同条款规定以外的情况,或合同实施受到干扰,就要考虑提出索赔。招投标文件是编标报价的依据,对施工所需设备材料列出了数量和价格,也是索赔的基本依据,因此要认真分析合同与招投标文件。

三、编写索赔报告

1、说明索赔的合同依据。即基于何种理由,根据合同某条款规定,有权索取补偿。

2、详细准确的损失金额和时间的计算。计算依据要正确,计算结果要准确。

3、证明材料。要求详实可靠。

四、提交索赔报告

索赔报告编写完毕后,应在时效期内及时提交监理工程师、业主。并隔一定时间,主动了解索赔处理情况。根据出现的问题,进一步完善索赔报告,取得索赔成功。

下载项目变更索赔交流材料(优秀范文5篇)word格式文档
下载项目变更索赔交流材料(优秀范文5篇).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    变更索赔策划

    汉口时代中心工程 项目变更索赔策划书 编制: 审核: 审批: 一、 工程概况及环境 ...................................................................... 4 1、 工程概况......

    变更索赔总结

    变更索赔工作总结 ******项目由于图纸变更较为频繁,产生额外的施工费用多,所能产生利润的空间大。项目部把变更索赔工作最为工作重点,每月定期召开变更索赔会,分析本月的工作要......

    变更索赔汇报材料

    变更索赔汇报材料 2011年度至2012年度,变更工作小组在中铁十局第六工程有限公司总经理、南通项目部经理的带领下,取得了新签变更合同额10871.24万元的成绩,其中工程主体变更60......

    变更索赔总结

    变更索赔总结 ---强化变更索赔意识、拓宽变更索赔思路、注重过程落实 结合大岳11标目前变更索赔的情况,浅谈一下项目变更索赔方面的经验。 一、建组织,立制度 项目进场初期......

    变更与索赔专题

    变更与索赔 ■ 确定变更合同价款的程序是: ①变更发生后的14d内,承包方提出变更价款报告,经工程师确认后调整合同价; ②若变更发生后14d内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更......

    高速公路变更索赔管理办法

    变更索赔预控方案 中铁十三局集团有限公司 ******项目部 2014年3月 变更索赔管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范变更、索赔工作,强化业务管理,提高全公司变更索赔水平,充......

    变更补差索赔工作经验材料

    科学创新 内外挖潜 做好项目二次创效 十九局集团##铁路工程指挥部 十九局集团承建##铁路##标段,施工图招标,总价承包,合同总价##万元。##线批复概算采用地方铁路“64号文”编制,技术标准由......

    工程变更索赔管理办法

    工程变更索赔管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范变更、索赔工作,强化业务管理,提高全 公司变更索赔水平,充分调动全员、特别是各级机构和管理人员进行变更索赔工作的主动性......