第一篇:水电站工程变更索赔资料
四川××水电站工程变更索赔资料
一、工程概况
×水电站工程位于四川省×河流域×境内,主要建筑物有压力管道工程,发电厂房工程,变电工程及其配套的临时工程。
工程业主单位:×水电投资有限公司
设计单位:×勘察设计研究院
监理单位:×建设监理有限公司
工程通过招投标将工程施工合同授予中国水利水电第×工程局二公司,并于2010年9月21日签订施工承包合同,合同金额1036.0408万元,承包方式主体工程单价承包,临时工程总价承包,合同工期15个月(2010年9月26日~2011年12月30日)。进场时间2010年9月23日至今。根据监理部批复的正式开工时间为2010年11月6日。施工过程2010年10月承包商按照合同规定组织人员设备进场,2011年11月业主因无法筹措资金支付承包商的工程款而于2011年11月4日在往子沟业主营地会议室由总监理工程师孙立明主持召开了主题为:×水电站Ⅱ标段中水五局暂缓施工相关问题专题会,与会人员建设单位:项目经理×××,项目副经理×××,合同部主任×××,安全部主任×××;监理单位:总监×××,主管工程师×××,合同工程师×××;施工单位:项目经理×××,项目副经×××(编号:DCMH-WZG&JYLB-ZTH-2011-018)。会议内容主要为发包方资金出现危机,甲供设备、物资无法按时到场及承包商部分工程进度款无法得到保障而暂缓我部工程施工并初步定于2012年2
月底业主资金危机结束的情况下,力争在2012年8月底完成所有剩余工程量。
二、施工过程中的遗留问题(工程变更项)
1、防雷接地扁铁变更项目费用申报(WZG-SG-2010-02,2011-002)依据:招标文件技术条款1.5.3业主采购设备清册中电气一次部分第37项明确写明-60*6的扁铁属于甲供物资。但由于甲方原因,经现场业主项目副经理×××指示我方扁铁由我方先行自己购买,那么就有甲供变成了自购,根据通用合同条款15.1变更的范围和内容⑴改变合同中任何一项工作的质量或其他特性属于变更,故我方向甲方提出此项的变更。变更费用14260元。
2、引水隧洞出洞口防爆墙变更项目费用申报
(WZG-SG-2010-02,2011-003)
压力管道引水隧洞属于中铁×××局施工范围,那么中铁×××的爆破施工有义务确保其他相邻施工单位的人身和财产安全。但最后一次爆破作业时,其临空面薄弱,为了确保工程的正常进行,监理部下发了施工指令《要求对×××电站引水隧洞出洞口防爆墙施工的指令》〖×××WZG-SG-2010-02(2011)指字第002号〗,根据通用合同条款15.1变更范围和内容⑸为完成工程需要追加的额外工作属于变更,故我方向甲方提出此项变更。变更费用参照防洪整治工程编织袋土石围堰按拆一项合计为6994元。
3、计日工项目费用申报(WZG-SG-2010-02,2011-004)
根据通用合同条款15.1变更的范围和内容⑸为完成工程需要追加的额外工作,此项不是我方合同内的内容,是业主临时指派,属于变更范围内。我方根据工程实施过程实际发生的费用进行上报,变更费用为18342.97元。
4、压力管道镇墩工程变更项目费用申报
(WZG-SG-2010-02,2011-005)
由于工程前期地质勘探资料不详,无法探明压力管道施工区域的基岩深度,导致我方在按照设计图纸将压力管道6#,4#,3#镇墩开挖到位进行四方联合验收时,设计方代表单方提出对三个镇墩的基础继续深挖,并用C15砼回填至图纸设计高程,依据为《设计通知》(内水设往电〘2011〙08号),《设计通知》(内水设往电〘2011〙06号),《现场办公会议纪要》(002号)。根据通用合同条款15.1变更的范围和内容⑶改变合同工程的基线、标高、位臵或者尺寸属于变更。我方对新增工程项目变更费用进行了如实编制,变更费用为157439.65元。
5、关于原甲供砂石料补差的申报(WZG-SG-2010-02,2011-006)根据专用合同条款5.2.7本标段所需砂石骨料,由发包人统一供应,供应地点为C1标成品砂石料堆放场距厂区枢纽为2.8km;供应价格为:人工砂65元/m3,人工碎石55元/m3;供应方负责装车;计量方式按照供需双方签字认可的体积,以立方米计算。但实际由于甲方没有建成自己的料场,无法实现甲供,改由我方自购。我方在自购过程中的骨料价格为130元/m3,此为业主推荐料场,有《砂石料采购协议》为证,甲方也认可。根据通用合同条款15.1变更的范围和内
容⑵改变合同中任何一项工作的质量或者其他特性属于变更,我方要求甲方对超出规定单价部分增加费用并支付合理利润。我方按照实际对补差部分进行了取费计算。申报变更费用为278901.69元。
6、牛腿预埋件变更项目费用申报(WZG-SG-2010-02,2011-007)牛腿预埋铁件既没有在混凝土工程量清单中体现,也没有在机电设备安装工程量清单中体现。招标文件技术条款9.4.13.3和11.1.1的规定也没有明确指出牛腿预埋铁件的划归。我方认为此部分属于土建混凝土工程中,用于固定现浇行车梁而设,故我方认为此项属于甲方商务文件工程量清单中漏项。故我方对新增此项进行了如实编制,变更费用9886.91元。
7、二次转运费用申报(WZG-SG-2010-02,2011-008)
根据专用合同条款6.2发包人提供由×××沿河公路连接口修建至首部枢纽施工场地接口的进场主干公路总长约9.5公里,以及场内主干道至2#施工支洞口3#施工支洞口及其他位臵约2.5公里施工便道。但实际我方开工后部分损坏路段进行浆砌石施工和路面混凝土硬化,我方所有进场设备和物资均需要从东义河大桥二次转运至施工现场,也就是说合同约定的条款甲方并没有按时向我方提供施工交通或者说合同中约定的交通路线不能满足要求而使我方增加了运输费用,应有甲方对我方予以补偿。此二次转运分为两部分,2010年12月以前,2010年12月份至2011年3月份,(此阶段内仍不能满足重车通行,道路形同虚设)2010年12月份以前现场监理和业主均已签字,但后一部分我部虽用报告的形式上报业主和监理,但此后的部分业主和监
理再也不给我方签字,对我方报告也是臵若罔闻,不闻不问。现在我方暂时将三方签字认可的部分上报变更,变更费用为48395.20元。
8、计日工
(一)项目申报(WZG-SG-2010-02,2011-009)
此项我方是为辅助甲方进场道路修建及征地范围内房屋拆迁而拖入了部分人工和设备。根据15.1条款之约定此项超出我合同外,属于新增项。故我方要求甲方对此产生的费用进行赔偿。变更费用为14803.53元。
9、厂房下部砼工程变更项目费用申报
(WZG-SG-2010-02.2011-010)
根据原合同工程量清单中厂房下部砼为C25,但实际厂房施工图中表明的厂房下部混凝土标号为C20,那么根据合同15项变更的约定之⑵改变合同中任何一项工作的质量或者其他特性,混凝土的标号发生改变,属于变更。对于此项监理全部按照468.33元/m3暂结,对此合同中没有类似单价,无法参考,故我方将此项重新报价。C15砼的部位见“往电-技施-建筑-副厂-01/06”和“往电-技施-建筑-副厂-02/06”此种标号砼在工程量清单中没有,属新增,我方重新编制单价。变更费用为585988.9元。(已暂结520642.5)
以上九项变更总费用为614370.35元。
第二篇:工程变更索赔
二、工程变更索赔工作流程
(一)工程变更概念
1.增加或减少合同中任何一项工作内容。
2.增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比。
3.取消合同中任何一项工作(但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施)。
4.改变合同中任何一项工作的标准或性质。
5.改变工程建筑物的形式、基线、标高、位臵或尺寸。6.改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序。
7.追加为完成工程所需的任何额外工作。
(二)工程变更流程
1.工程变更的提出(业主、监理、设计、施工单位)。2.工程技术部提出技术方案及施工措施(若需要),并取得工程变更书面资料,工程管理部根据技术部的资料,填写工程变更设计现场处理卡、工程变更设计工程数量计算书。
3.合同管理部在收到监理工程师发出的变更指示后28天内,应向监理部提交一份报价书(包括新增项目和变更项目),其内容应包括确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单,与监理工程师达成一致意见,新增项目和变更项目报价结束;与监理工程师达不成一致意见,则进入索赔程序。
4.新增项目和变更项目实施后,工程管理部、技术部及相关部门按监理及业主规定的格式及要求签证新增项目工程量,并提交给合同管理部,由合同管理部编制变更项目申报结算报表。
(三)工程索赔流程
1.合同管理部指导项目部各部门、作业(厂)队收集整理各种记录、来往信函、会议记录以及业主监理下发的各种指令,并报送合同管理部。
2.合同管理部在索赔事件发生后7天内将索赔意向书提交监理工程师和业主,并指导项目部各相关部门找监理签证索赔事件影响施工情况。
3.合同管理部在发出上述索赔意向书28天内提交详细的索赔申请报告(若该事件仍在继续,则应在规定时间内继续提交相关资料,直至该 理件结束)。
4.监理工程师收到索赔申请报告和最终赔偿申请报告42天内做出处理决定。
5.项目部在收到监理工程师索赔处理决定14天内,将其是否同意监理工程师索赔处理决定的意见通知监理工程师。项目部若同意监理工程师索赔处理意见,则进入结算程序;若不同意,则进入调解、仲裁、诉讼程序。
三、索赔的依据及基础资料
1.招标文件、投标文件、合同文本及附件、备忘录、工程图纸(包括变更)、技术规范、经监理工程师审批的技术措施等。2.来往信函、变更指令等。
3.各种会议纪要(纪要须经会签后生效)。4.施工进度计划和实际施工进度安排。
5.施工现场记录报表,如现场施工日志、施工备忘录、完工验收记录、施工事故详细记录、施工图纸的发放记录、监理工程师填写的施工记录等。
6.施工人员、施工设备、材料使用记录等。
7.施工照片。如表示进度,隐蔽工程等照片应注明日期。8.水文气象报告、监测资料、照片。须经监理工程师签证。9.工程检查验收报告和各种技术鉴定报告。10.工程停工、停电、停水、道路堵塞记录和证明,应由监理工程师签证。
11.建筑材料的采购、订货、运输、进场、使用方面的依据。12.官方的物价指数、工资指数、国家银行的外汇比价等公布材料。13.各种财务核算材料,其它作为计算基础的证明。14.国家法律、法令、政策文件。
15.工程地质与合同规定不一致而采取加固等措施。16.标外工程。17.其他资料。
四、重大索赔项目
1.工程变更:因勘察、设计考虑不周出现错误;监理工程师指令增减的工程量;改变工程质量、技术要求;改变工序而引起费用增加并得到监理工程师同意等。
2.施工条件变更:遇到人力无法抗拒的意外事故;遇到人为障碍,意外风险和特殊风险等。
3.业主违约:由于业主提出超越合同外的要求,擅自改动设计和技术规范;延误提交图纸资料或付款等。
4.工程保险和设备保险:经投保后,遇有设备事故;工伤、车祸、被盗、火灾等事故,则可以向保险公司索取赔偿。
(二)工程管理部
1.做好现场施工记录,施工记录上应注明施工中主要作业面人员、施工设备、材料投入的时间、数量以及工作内容。
2.记录现场有无不利项目部正常施工的外界障碍和条件。如无法预见的地下水、地质断层、恶劣气候以及社会原因引起的不能正常施工等。
3.记录业主或其他承包商应提供的条件而未落实对工程的影响。4.记录其他承包商施工对项目部的干扰和影响;记录由于业主风险导致施工方案等的改变而产生的一系列的影响;记录施工现场的水文、气候和地质状况是否符合合同内容;记录特殊项目(例如防汛抢险等)的施工情况;现场监理指示工程处理情况记录。
5.整理并及时向合同管理部提供索赔基础资料第3、4、5、8、10等规定的相关资料。
6.认真研究和熟悉合同条款,加强合同索赔意识。
(三)机电物资部
1.记录并保管经监理认可的替代或更换材料、埋件等文件,及时通知有关施工单位和部门。
2.记录由业主直接供应的各种材料或由业主指定的厂家供应的材料的进货情况以及材料的质量证明等。
3.记录业主委托我方自行采购材料的审批价格。
4.整理并及时向合同管理部提供各种材料的采购发票以及“第三项索赔依据及基础资料”第2、3、5、6、10、11、12条款规定的相关资料。
5.认真研究和熟悉合同条款,加强合同索赔意识。
(四)质量管理和安全环保监察部
1.记录由于非我方原因导致未能按时验收的项目(中间验收)的情况以及对项目部的影响(工期、停工情况等)。
2.记录业主、监理签发合格证书的时间,并分析是否影响项目部下一工序的施工能正常进行。
3.记录和审查业主是否按合同规定组织完工验收。当出现完工验收受阻情况时,应记录全过程并存档,以便按合同规定处理。
4.调查因业主的风险或承包人的风险或是综合风险造成的安全质量事故,应区分事故的责任,按合同规定写出报告,并采取有效措施避免事态扩大,积极配合业主向保险公司办理理赔事宜等。
5.记录和调查其他承包商或其他合同给项目部造成的安全事故或安全隐患,并分析其影响,提出处理意见。
6.记录和审查合同中业主的安全责任履约情况(合同中明示的或隐含的责任)。
7.认真研究和熟悉合同条款,加强索赔意识。
(五)财务部
1.负责业主在工程价款结算和支付方面违约的索赔。2.负责因地方有关部门的摊派费用和业主交涉的事宜。3.认真研究和熟悉合同条款,加强索赔意识。
(六)综合办公室
1.向有关部门及时传送监理或业主来文。2.负责索赔文件的归档等文档工作。3.认真研究和熟悉合同条款,加强索赔意识。
(七)合同管理部
1.指导项目部各部门熟悉合同条款,了解如何填写变更索赔签证资料,并分析整理各部门报送的索赔资料,以及对必要资料的补充。
2.计算索赔值,编写索赔意向书和索赔申请报告。
3.具体办理索赔事宜,及时将索赔进展情况以及需及时补充的资料向领导小组报告并在规定的期限内提交补充资料。
4.及时完成索赔领导小组交办的其他事宜。5.认真研究和熟悉合同条款,加强索赔意识。
(八)测量队、试验室、作业厂队 配合有关部门收集各种变更索赔证据。
六、工作程序
1.各部门做好责任范围内的索赔记录和找监理签证变更索赔资料。
2.合同管理部在接到各部门报送的变更索赔资料后,应立即组织人员对事件进行调查分析,安排提交需要补充的材料,编写索赔意向书,索赔申请报告,并及时报领导审查签发。
3.项目部经理签发索赔申请报告后,按程序报送监理。4.索赔领导小组组织有关人员对索赔项目进行跟踪,直到该项目结束。
七、工作纪律
1.注意并做好索赔资料的保存及保密工作。
2.未经领导小组研究同意,不得将索赔事件、项目、金额向外泄漏。
八、奖励和处罚
(一)奖励
由于索赔工作的特殊性,项目部设立变更索赔基金,用来处理变更索赔签证及变更索赔谈判过程中的费用开支及奖励变更索赔工作中工作突出的个人或单位。基金经费来源:从每次变更索赔成功的事项中,提取变更索赔结算费用的5%作为变更索赔基金。变更索赔基金经费的提取由财务按照以上标准单独设账提取。
1.开支范围
(1)招待费:根据索赔工作需要及成效,按月核给一定数量金额由相关部门控制使用,报项目经理审核,由财务报销。
(2)突出贡献奖励:对变更索赔工作做出贡献绩的部门和个人,由索赔工作领导小组,给予奖励。
(3)签证奖励:为提高项目部签证工作部门的积极性,项目部设立签证奖励,奖励标准:签证完成合同规定或设计图纸工程量之外的工程量,每多签证。
①1个计日工人工,奖励3元/工日;1个计日工机械,奖励5元/台班,1种计日工材料,奖励3元/t或3元/m3。
②多签证的其他工程量经工程变更及索赔管理工作领导小组讨论后再给予相关的奖励。2.奖励金额发放管理
由索赔领导小组组织考核,变更索赔签证资料确实如实的,根据以上标准当月造表发放奖金。
(二)处罚
1.对未完全履行变更索赔职责的单位负责人和个人给予200元/次的经济处罚。
2.对将索赔事件、项目、签证资料、金额向外泄漏的,将给予部门责任人500元/次的经济处罚。
第三篇:工程变更索赔管理办法
工程变更索赔管理办法
第一章 总则 第一条
为了规范变更、索赔工作,强化业务管理,提高全 公司变更索赔水平,充分调动全员、特别是各级机构和管理人员进行变更索赔工作的主动性和积极性,实现工程项目减亏、增盈及企业效益最大化,参照股份公司及集团公司有关意见和办法,特制定本办法。
第二条
本办法的适用范围:公司全部工程项目。第三条
本办法所指的变更,是指在满足业主要求的前提下,从项目立项跟踪直至竣工审计全过程中发生的建设范围、实施时间或价款调整的任何行为,通过主动地、有目的性地依据项目实际与合同约定进行总体策划进行工程变更,达到优化设计、增收节支、便于施工、维护企业自身权益的行为。索赔,则是指在合同实施过程中,根据合同及法律规定,对并非由于自己的过错且应由业主或第三方承担责任的情况所造成的实际损失,凭有关证据向业主或工程师(指监理单位)或第三方提出的赔偿,包括变更、补差、其他索赔事项。
第二章 变更索赔管理体系 第四条
变更索赔工作贯穿于企业管理和项目管理的全过程,是企业管理和项目管理中的一项重要的日常工作,各单位务必引起高度重视。为加强变更索赔工作的管理,公司特成立工程变更索赔领导小组,由董事长(总经理)任组长;总工程师、总经济师、总会计师任副组长;经济管理部、经营部、工程技术、设部备运输物资部、财务部、安全质量监察部、法律事务部等部门负责人为组 员,变更索赔管理办公室设在公司经济管理部。
第五条
项目经理部(工程指挥部)组建后,同步成立以项目经理(指挥长)为组长,总工程师为副组长,计划合同部、工程技术部、物资设备部、财务部、征地拆迁办公室、试验室、安全质量监察部等部门负责人为成员的项目变更索赔工作领导小组,全面负责项目变更设计、索赔工作等日常工作。
第三章
变更索赔业务分工
第六条
公司变更索赔管理的主管部门是经济管理部,实施主体是公司所属项目经理部(工程指挥部)。
1、经济管理部负责全公司变更索赔工作的日常管理。根据 上级下达的计划和各项目实施情况,分解下达公司变更索赔计划,审批变更索赔奖励基金的分配方案,建立变更索赔管理台账,定期进行检查和督导。
2、项目经理部(工程指挥部)负责变更索赔方案的策划和 上报、并按下达的变更索赔计划认真落实各项具体工作,提出变 更索赔奖励基金的分配和奖励方案等。
第七条
项目经理(指挥长)是变更索赔第一责任人,总工
程师为项目变更索赔业务负责人,计划合同部、工程部是变更索 赔业务主办部门。项目应根据工程特点,细化责任到具体人员。第八条
在实施变更索赔的过程中,涉及数量的签认资料应
由项目总工程师牵头,工程部门负责完成;涉及费用的资料应由 计划合同部门牵头,相关部门或人员配合完成;按项目职责分工及索赔发生的范围,宜由其他部门签证的资料,应指定其他部按 期完成签证。所有签证完成的资料应及时移交计划合同部门处理,主办部门留存备案。
第九条
基础资料作为变更索赔的重要依据,各单位必须加强对施工过程中基础资料的签证与搜集;所有变更索赔基础资料
必须保存完好并在项目完工后存档备查,项目的相关人员工作关 系发生变化时,变更索赔基础资料应一并移交;否则,追究相关 人员责任,并不得安排新的工作岗位。
第四章
变更索赔类别及统计
第十条
变更是指修正设计图纸中的错误、漏项、增减工程以及为优化设计、方便施工发生的变更。工程变更一般伴有费用变化,变更的范围也非常广泛。工程变更的定义包括广义和狭义两种,广义的工程变更包含合同变更的全部内容,如设计方案和施工方案的变更,工程量清单数量的增减,工程质量和工期要求的变动,建设规模和建设标准的调整,政府行政法规的调整,合同条款的修改以及合同主体的变更等等;而狭义的工程变更只包括以工程变更令形式变更的内容,如建筑物尺寸的变动,桥梁基础型式的调整,施工条件的变化等等。
索赔是指在合同实施过程中,因非自身原因造成的工程延 期、费用增加而要求业主给予补偿损失的权利要求。
第十一条
变更索赔的分类:
一、变更设计
因修正设计图纸中的错误、漏项和改变结构、增减单项工程 致使施工单位增减费用以及为优化设计、方便施工发生的变更。主要有:
1、现场实际施工环境与设计图纸不符,主要表现为地质情 况的差异、地面横断面变化、分项工程数量差等;
2、业主基于质量、安全、造价、竣工后使用等原因,要求 增减的工程项目,以及为满足环保等要求需增设的工程;
3、应地方政府和当地群众要求需增设的工程。
二、施工图量差
铁路项目:采用技术设计或初步设计资料进行投招标的项 目,施工图数量与投标数量变化引起的工程造价调整。
公路项目:采用一阶段设计图与二阶段施工图之间的量差引 起的工程造价调整。
三、索赔
根据发生的原因不同,分六种情况:
1、外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成 停工、赶工费用损失而产生的费用。
2、不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起 的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。
3、工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致 工期延误而引起的施工费用增加。
4、价格变化:物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方 案发生变化等增加的费用。
5、工程保险:施工单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。
6、其他:合同约定的其他索赔条款。
四、政策性调整
指国家政策发生变化、建设项目的标准发生改变、技术方案 和工程措施调整,引起工程项目、数量和造价的增加。主要指铁 路工程中的价差调整、建设标准提高增加费用。
第十二条
变更索赔的统计口径
铁路项目:
一、纳入统计项目
1、风险包干费、暂列金额、激励奖金、安全生产费,在合同额内不统计,超过部分按实际统计。
2、施工图量差:列入变更索赔额统计。
3、人工、材料价差:列入变更索赔额统计
4、铁路Ⅰ类变更或其他行业可单独计价的变更。按业主已批 复并计价的实际变更索赔额进行统计。
5、对总价承包项目,不扣减合同总价的负变更也按其绝对值 进行统计。
6、对于自然灾害、不可抗力、停工损失、保险、地方各类收费补偿等非承包人原因造成的索赔事件以实际批复计价额进行统计。
7、对于实现正收益或减亏的负变更按其绝对值列入统计。
8、其他变更索赔的费用按已计价额列入统计。
二、不纳入统计项目
1、业主重大变更,如增建二线、改线、扩建、续建工程。但 该部分工程的变更索赔部分纳入统计;
2、合同外附加工程,如新增合同标段;
3、合同内的暂列金额、风险包干费、激励奖金、安全生产费等。
路外项目:暂定金额内发生的变更索赔也列入统计,其他按索赔总额计列结合股份公司《工程变更索赔定期报表》统一统计口径。
第五章
变更索赔考核及奖惩
第十三条
变更索赔是一项涉及法律法规、技术性很强且又十分错综复杂的综合工程。为激发和提高变更索赔人员的积极性,落实变更索赔责任制,公司建立变更索赔的考核和奖惩制度。第十四条
变更索赔工作的考核实行考核制度。考核指标包括目标规划、管理体制、运转机制、基础工作、激励措施、上级下达指标完成情况等六大方 面。根据各单位考核成绩,通报表彰先进单位。对工作表现突出的先进个人,在公司范围内通报表彰。
第十五条 变更索赔奖惩条件
1、完成公司下达的分变更索赔考核计划指标;
2、经业主、保险公司批复的有收益的变更索赔,并且业主已 办理验工计价手续或保险公司已将理赔款划拨入账。
3、已批复实际发生的变更索赔项目,对施工队伍的计价单价 应控制在集团公司《工程项目施工成本指导价》最高限价内,工 程数量按实计量并控制在业主批复的变更数量内。
第十六条
实行项目终结评估奖惩制:即在工程项目终结,工程价款确定后实施具体奖惩。计提的奖励基金用于变更索赔有 关人员的奖励,奖励标准如下:
铁路工程项目按以下1-7项标准采用累进法计算奖励基金:
1、经投资检算及概算清理增加投资部分(施工图量差、标准 提高、各种原因新增工程等)按以下标准计算:2000万元(含,下同)以下,按其增加总额1%实施奖励,2000万元以上的部分按0.5%实施奖励;1亿元以上部分按0.25%实施奖励;2亿元以上部分按0.15%实施奖励;3亿元以上部分按0.1%实施奖励。
2、变更设计增加投资部分,500万元以下按变更设计金额的 2%实施奖励,500-3000万元的部分按1%实施奖励,3000万元以 上的部分按0.5%实施奖励;
3、各种政策性调整增加投资部分,按增加总额的0.1%实施奖励;
4、与业主签订的施工合同(含补充合同)中明确实行总承包 风险包干的工程项目,对计量超过合同风险包干费部分按2%实施奖励;
5、保险索赔按索赔额的3%实施奖励;
6、其他索赔总额达1000万元及以下的,按其总额的3%实施 奖励,1000-3000万元的部分按2%实施奖励,3000万元的以上部分按1%实施奖励。
7、协作施工项目,变更索赔奖励基金的计取基数按计提管理 费实际增加额以5%实施奖励。路外工程项目按以下第8项规定计算:
8、路外工程(公路、地铁、市政、水利、房建等)项目按变 更索赔增加合同总价(扣除暂定金额)以2%实施奖励,其中暂定
金额索赔增加部分按增加额的1%实施奖励。
9、在优化设计过程中,对于将中标单价低于成本价的工程项 目,变更使得数量减少的,按照此项减亏额计算奖励。(铁路项 目列入其他索赔额内;路外项目列入索赔总额)
第十七条
由业主统一上报全线共性问题的Ⅰ类变更设计原则上不予奖励;以上奖励不重复计列。
第十八条
项目经理部(指挥部)按其建安产值的0.05%提取变更索赔奖励专项费用(建安产值超过10亿元的工程项目按0.03%提取),用于奖励第十七条所列项目以外的变更索赔项目,实行专款专用,此项费用评估时直接列入项目管理费。实施奖励时需报公司经济管理部审批、备案。
第十九条
项目经理部(指挥部)应高度重视变更索赔工作,要求每个项目的工程变更索赔额必须达到该建设项目所有标段变更索赔的平均值以上。工作不力的,给予相应的经济与行政处罚:
1、与业主签订的施工合同(含补充合同)中明确实行总承包 风险包干的工程项目,合同风险包干费在决算中未能全额计价的,按其不足额的10%处罚。
2、对可能变更而没有力争变更以及盲目变更给企业造成损失 的,按其损失金额的 3 ~ 5% 处罚。3、对变更索赔不主动,提供资料不及时(或不完整)影响变 更索赔效果的相关人员分别给予 5000 ~ 10000 元罚款,不称职人 员调离工作岗位。
第二十条
奖惩实施
1、变更索赔奖惩按项目一次性实施。在工程项目终结、工 程价款确定后,项目经理部(指挥部)将变更索赔收入情况、业 主变更索赔费用批复件、保险公司索赔费用批复件、末次验工计 量报表及奖励费用计算表一并上报至公司经济管理部,待审核后 报主管领导审批。
2、项目经理部(指挥部)按公司批复意见,提出变更索赔奖 励分配意见报公司审批后实施。奖励应依个人贡献大小分配,重 点是奖励有突出贡献人员,严禁搞平均主义。
第六章
附
则
第二十一条
本办法自下发之日起实施,公司原相关变更索赔
管理办法同时废止。已开工但未办理工程决算的项目亦适用于本 办法。
第二十二条
本办法由公司经济管理部负责解释。项目经理 部(指挥部)可依据本办法,制定具体的实施细则。
第四篇:变更索赔策划书
变更索赔策划书
为了规范变更、索赔工作,强化业务管理,提高全项目变更索赔水平,充分调动全员、特别是各职能部门和管理人员进行变更索赔工作的主动性和积极性,实现工程项目减亏、增盈及效益最大化,参照局及公司有关意见和办法,经过对本标段合同认真研究,我分部计划从以下几个方面做好发包方的索赔工作。
1.工期延期引起的费用增加索赔
1.1如果发包人不能按合同要求为我们提供施工条件,或者发包人指令工程暂停(如为了迎接上级领导的检查,而停工整理现场的情况)或不可抗力等原因造成的工期拖延的;
1.2发包人指令承包人加快施工进度,缩短工期,引起承包人的人力、物力、财力增加的费用;
1.3施工过程中,工程师(指监理或业主、甲方)非承包人原因下令暂停全部或任何部分工程时,承包人不仅可以得到工期延长的权利,也可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿;
1.4发包方未能及时交付施工图纸、未能及时审批施工方案、施工计划时,承包人不仅可以得到工期延长的权利,也可以就其停工损失获得合理的额外费用。
1.5发包方未能及时支付预付款或工程款;
1.6发包方未能及时交付合同规定的甲供材料和设备,或提供的材料和设备不合格而造成的工期延长,从而引起相关费用的增加;
1.7发包方的工程师拖延关键线路上工序的验收时间导致下道施工延误;
1.8发包方的设计变更导致工程延期、工程师提供的数据错误导致的延误或工程量增加导致工期延长;
以上所述几条是工期索赔常见的情形,在施工过程完善的资料记录,为我们后期开展索赔工作提供重要证据。
2.工程变更的索赔: 招标文件明确规定了结算时合同价款变更的条件:工程量差的调价差的调整、设计变更的计价及结算。
2.1变更设计
变更设计是指施工图经审核修改批准后至工程建设完成正式验交前,变更施工图的活动。
2.2施工图量差
初步设计与经建设单位审核合格并下发的施工图之间发生的变化称为施工图量差。招标工程量清单数量大于施工图数量为负量差,反之为正量差,如投标工程量中的软基处理CFG桩、路基土石方数量、桥梁钻孔桩桩长等方面一般招标清单数量均会大于施工图数量;但如拆迁房屋的面积、地下管线迁改、三电迁改、地方道路的改移等方面,一般招标清单数量小于施工图数量为正量差。
双方以施工图为界,之前的活动定义为施工图量差,之后的活动定义为变更设计。
3.变更设计分类:分为I类、II类变更设计
3.1 I类变更设计 3.1.1 I类变更设计程序
由施工单位提出变更理由和技术经济比较资料报建设单位。建设单位组织有关单位分析、研究提出处理意见,勘测设计单位按处理意见完成变更设计。建设单位对变更设计文件初审后,连同变更设计原因、责任单位、费用处理方案报原初步设计批准部门。经审查批准后,建设单位方可组织勘测设计单位进行变更设计,并组织对施工图进行审核。
3.1.2 I类变更设计申报条件
I类变更设计申报应具备的条件符合《铁路建设项目变更设计管理办法》并具备下列条件之一者才可以申报I类变更设计:
3.1.2.1 变更建设规模、主要技术标准、重大方案的; 3.1.2.2 变更初步设计主要批复意见的;
3.1.2.3 变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的;
过难度较大,主要有:
1.原地面线变化引起的土方数量增加。2.抛石挤淤。3.土石比例成分变更。
3.1.5.2 对下列I类变更设计需要有充分的依据支持,才可能通过审查
1.大范围基底换填。
2.路基土石方料源地点更换,运距调整。3.C类料改良变更为AB类填料。3.1.5.3 变更设计费用计算应注意的问题
1.采用“115”号文编制的项目,费用编制执行铁道部铁鉴函【2004】860号文件,铁鉴函【2006】16号文,对变更增加投资部分不计小临、企业管理费、计划利润、施工机构调遣费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费等费用。
2.采用“113”号文编制的项目,对变更增加投资部分不计建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费等费用。
3.应注意的是:铁道部鉴定中心对350万元左右的变更设计,较为敏感,一旦变更数量审查出现问题,变更总额极有可能小于300万元,列为II类变更列入风险包干。因此,要求各单位在与设计院协商变更方案和估算变更设计增加数量时,一定要引起足够重视,先进行内部估算。设计院编制上报的I类变更设计预算增加总额扣除小临、企业管理费、计划利润、施工机构调遣费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费和投标降造后应尽可能大于350万元,防止变更设计工作上报后陷入被动局面。
3.1.5.4 I类变更设计审计或审价时应注意:
施工单位检验批、施工记录、旁站记录、材料消耗、工程数量计算资料最好与变更设计上报数量保持一致或略大于变更设计批复数量。
3.1.6 由建设单位组织研究认为的重大复杂Ⅰ类变更设计(大面积拆迁、重要文物、重大地质引起的线路方案变化、桥梁重大方案变化)按规
(3)规范变化;(4)方案变化;(5)建设单位要求新增;(6)地质条件变化;
(7)“三改(改路、改沟、改渠)”工程。3.2.3 II类变更设计办理需准备的资料
3.2.3.1 施工、设计、监理、建指四方签认的会议纪要;涉及地方原因的II类变更,还需提供地方政府行政批复或文件,会议纪要为施工、设计、监理、建设单位、地方政府或部门五方签认的会议纪要;
3.2.3.2 经施工单位、监理、设计、建设单位签字盖章手续齐全的工程数量计算单和工程数量增减汇总表,单项预算表;
3.2.3.3 较小的II类变更设计,各分部可自行绘制变更设计图纸,并要求设计人员签字。较大的II类变更设计要求设计院绘制变更设计图纸。资料要求内容详实,工程数量、计算过程、示意图清晰明了。
3.2.4 II类变更设计预算编制原则:
包干内II类变更设计预算编制,按合同约定的风险包干费用计算原则计算有关费用。包干外II类变更设计按招标概算的编制原则计算有关费用,同时与建设单位协商争取不扣减降造率。4.价差及其他政策性调整
根据《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》▲(铁建设【2009】46号)要求,建设、设计单位依法合规计算材料差价并按I类变更设计程序办理。价差费用调整按铁道部价差调整办法调整材料差价,费用暂由降造费列支,并报部核备。降造费用不足时,应由原铁道部给予批复。
5.一章征地拆迁费用▲铁建设函(2009)644号文“关于加强验工计价管理的通知”
5.1 三电迁改费用调整
5.1.1 一般迁改实际数量较工程量清单数量会有所增加,在施工过程
构出具的房屋损失报告。
6.2 地方道路占用赔偿费用资料收集和整理:
提供地方道路赔偿的有关文件,省、市、县均可,如《中华人民共和国公路管理条例》、《中华人民共和国公路管理条例实施细则》、《浙江省高等级公路路产损失赔偿收费暂行标准》、《公路路政执法手册》等政府行政主管部门文件或法律法规。施工单位与道路所属产权单位的占用补偿协议、付款凭证、发票或收款收据。
6.3 洪水损失的资料收集和整理:
首先要按地区所属范围,提供市级气象部门出具的证明材料,证明50年一遇以上气象局资料,一遇灾害情况的发生。提供监理、设计、施工、建指四方在灾害发生后共同进行现场查验的原始记录(附相关人员签字)。查验范围:仅针对正式工程(包括已完工程和正在施工的正式工程),查验内容:工点里程、损毁程度、损毁数量、可修复程度、现场初步处理意见、对水毁正式工程原因分析、落实责任。依据上述资料整理工程数量计算单、工程数量汇总表及单项预算表。
7.按照《经理部变更索赔管理办法》的要求,结合本项目特点,重点抓好以下工作
7.1 施工图量差处理的应对方法
合同约定施工图量差纳入风险包干费的项目:在施工图出图阶段做足工作,按以下建议尽可能在施工图中消化负量差。根据招标工程量清单子目和《铁路工程工程量清单计价指南》▲(铁建设【2007】108号)中的计量规则调整施工图数量。应注意:工程量清单中没有单独计量子目且不符合计量规则的项目,刻意增加施工图数量将无法计量,如钢护筒、平台、钢板桩、围堰等措施费。
一般做法:⒈路基工程以消化软基处理负量差,修改土石比例成分,调整路基挡护形式等。⒉桥梁工程以桩径调整,桩基数量增加方式消化钻孔桩负量差。
7.2 CFG桩、钻孔桩施工图负量差的审计处理:
增加的圬工方量并不大,争取将φ1.25米钻孔桩改为φ1.5米钻孔桩;
7.3.2.4 在喀斯特地区上施工的桥梁,建议在施工图中增加溶洞回填方量,应注意设计将取消原设计扩大基础变更成桩基数量,根据计量规则,施工图中的措施费(报价中以元为计量单位)调整将不会对验工计价产生影响,修改钻孔桩直径,抬高承台标高;
7.3.2.5 建议桥梁下部结构(墩身承台调整等)应统一墩身外观尺寸,统一模板制作,减少周转料投入角度出发,同时尽量将空心墩改为实心墩。尤其是紧邻既有线地段,应减小基坑挖土,降低既有线边坡防护难度,考虑提高承台标高至原地面;
7.3.2.6本施工地区地形复杂,大部分地区防护工程设计不到位,争取香坝河特大桥0#~2#墩增加防护措施,例如增加抗滑桩、土钉墙、挡土墙等施工措施。
7.3.3 站改工程由于初步设计概算中房建、站设工程多采用概算指标估列,每座房屋的具体结构形式、规模、内外装饰装修标准都未明确。目前,路局接收单位和建设单位对路基附属、防护栅栏、绿化、房屋装饰装修、站设工程擅自提高建设标准的情况较为普遍。原铁道部多次明确指出,对路局或建设单位擅自提高建设标准的工程,一般不予批复超设计标准的投资,超出部分由建设单位或路局自行解决。分部应随着工程进展,应及时与设计单位联系,首先应确保施工图达到概算指标的设计标准即可,对建设单位提出的超标准部分(主要集中在房屋装饰装修),要求设计院提供变更设计图纸,并由建设单位发函及时办理I类变更设计或新增工程II类变更设计。
7.3.4 除上述在施工图解决中的变更设计内容之外,还包括以下内容: 7.3.4.1 总承包风险费
1.初步设计招标的施工图量差、承包人原因引起的Ⅰ类变更设计及全部Ⅱ类变更设计引起的工程增减的费用;
2.非不可抗力造成的自然灾害损失及其采取的预防措施费用; 3.甲供供应的材料、设备以及15.4.1(4)以外的材料、设备价差;
8.6 各分部物机部每月25日前做好地材价差价表,上报经理部物机部,经理部物机部每月汇总保存(包括发票、证明、协议书等),以便于今后调概索赔用,因地材单价随时都在变动。
8.7 各分部征拆部每月25日前做好永久用地赔偿费用表,上报经理部征拆部,经理部征拆部每月汇总保存(包括补偿协议、评估报告、丈量评估表、会议纪要、审批单、付款凭证、发票证明等),以便于今后对业主计价调概索赔用(合同规定:施工场地中,属于永久用地的,由业主提供,施工单位协助;属于临时用地的,由施工单位负责,业主协助)。
8.8在本项目变更索赔计划任务:300万元,以上计划任务暂按分部预计产值进行计算,待施工图大部分到位后,及时调整和增加变更设计任务。
变更收入本着公平合理、利益共享的原则进行分劈,按“谁工作,谁受益”的原则,在各分部之间进行分劈。希望经理部和分部共同努力,一定把变更索赔工作做好、做到位,为公司和经理部创造最大的经济效益。
第五篇:变更、索赔作业指导书
变更、索赔作业指导书
一、总则
索赔是外资标施工单位为了维护自身利益的合法权益,通过合法途径和程序,要求发包单位偿还施工过程中所遭受的费用损失,是挽回经济损失的重要手段。索赔工作贯穿于施工的全过程,以书面材料为依据,并具有时效性。
二、索赔依据
1、施工合同、招投标文件
2、证明材料,包括施工日志、来往信函(工程师指令)、气象资料、备忘录、会议纪要、工程照片和工程声像资料、工程进度计划、工程核算资料、工程图纸
3、真实准确的索赔报告
三、索赔工作流程
1、意向通知
在引起索赔事件第一次发生之后的28天内,要将索赔意向以书面形式通知工程师,同时将一份副本呈交业主。
2、证据资料准备
a施工日志。有关人员应详细记录施工中发生的各种情况,包括天气、出工人数、设备数量及其使用情况、进度、质量情况、安全情况,监理工程师、在现场有什么指示,进行了什么试验,有无特殊干扰施工的情况,遇到了什么不利的现场条件。多少人员参观了现场等等。这种现场记录和日志有利于及时发现和正确分析索赔,可能是索赔的重要证明材料。
b来往信函。对与监理工程师、业主和有关政府部门、银行、保险公司的来往信函及有关工程项目的信件、文件、工程通知单、补充图纸、材料表单、试验报告必须认真保存,并注明发送和收到的详细时间。C气象条件
天气是影响施工进度的主要因素之一,因此要保持一份如实完整、详细的天气情况记录,包括气温、风力、湿度、降雨量、暴雨雪、冰雹等。D备忘录
对监理工程师和业主的口头指示和电话应随时用书面记录,并请签字,给予书面确认。事件发生和持续过程的重要情况记录。
E会议记录。业主和监理工程师定期组成或临时召开的各种会议的记录。对其主要问题形成纪要,并由会议各方签字确认。
F工程照片和工程声像资料。这些资料都是反映工程客观情况的真实写照,也是法律承认的有效证据,应拍摄有关资料并妥善保存。
G工程进度计划。所有经监理或业主批准同意的工程总进度、年进度、季进度、月进度计划都必须妥善保存,任何与延期有关索赔分析、工程进度计划都是非常重要的证据。H工程核算资料
设备、材料和零配件采购单、工人劳动计时卡和工资单、工程成本分析、会计报表、物价指数、收付款票据都应分类保存,这些都是进行索赔费用计算的基础。I工程图纸
工程师和业主签发的各种图纸,包括设计图、施工图、竣工图及其相应的修改图应对照检查。设计变更一类的索赔,原设计图和修改图的差异是索赔最有力的证据。J施工合同和招投标文件
以合同条款为依据将每日实施合同的情况与原合同分析的结果相对照,一旦出现合同条款规定以外的情况,或合同实施受到干扰,就要考虑提出索赔。招投标文件是编标报价的依据,对施工所需设备材料列出了数量和价格,也是索赔的基本依据,因此要认真分析合同与招投标文件。
三、编写索赔报告
1、说明索赔的合同依据。即基于何种理由,根据合同某条款规定,有权索取补偿。
2、详细准确的损失金额和时间的计算。计算依据要正确,计算结果要准确。
3、证明材料。要求详实可靠。
四、提交索赔报告
索赔报告编写完毕后,应在时效期内及时提交监理工程师、业主。并隔一定时间,主动了解索赔处理情况。根据出现的问题,进一步完善索赔报告,取得索赔成功。