第一篇：2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(7)-中大网校
中大网校引领成功职业人生
2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(7)总分：130分
及格：78分
考试时间：180分
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
(1)关于行政诉讼主要特征的表述中，不正确的是（）。
A.行政诉讼的被告与原告是恒定的
B.行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份
C.行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能
D.行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议
(2)《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。
A.1 B.2 C.3 D.4
(3)《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向（）。
A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请 B.固体废物移出地的省、自治区．直辖市人民政府提出申请
C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请 D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请
(4)实行施工总承包的，由（）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。
A.监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位
(5)甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为（）万元。
A.700 B.350 C.600 D.650 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(6)根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，下列工程质量检测单位的资质和检测的叙述中，不正确的是（）。
A.按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质 B.检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告 C.检测机构可以转包检测业务
D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
(7)依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.10 B.15 C.20 D.30
(8)为进一步规范施工招标投标活动，各地应当建立中标候选人的公示制度，公示的时间最短应当不少于（）个工作日。
A.2 B.5 C.7 D.10
(9)行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的（）日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。A.15 B.30 C.45 D.60
(10)有关项目经理部的表述，有误的是（）。
A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织 B.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构 C.项目经理部具有法人资格
D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子
(11)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故每级上报的时间不得超过（）h。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
A.1 B.2 C.3 D.4
(12)下列选项中，（）是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。
A.专属管辖 B.地域管辖 C.指定管辖 D.级别管辖
(13)《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但一些特殊情况除外，下列不属于其特殊情况的是（）。
A.抢修作业 B.抢险作业
C.生产工艺上的要求 D.施工进程的要求
(14)王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。
A.必须取得用人单位同意 B.口头通知用人单位即可
C.应提前30日以书面形式通知用人单位
D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
(15)某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年4月1日。由于建设单位逾期未予以支付，故施工单位于2008年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复，则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。
A.2008年4月1日 B.2008年8月1日 C.2010年4月1日 D.2010年8月1日
(16)某招标人于2011年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2011年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在（）前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2011年5月10日 B.2011年5月15日
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
C.2011年5月20日 D.2011年5月30日
(17)根据《合同法》的规定，以下合同属于无效合同的是（）。
A.12岁的小学生甲自己决定购买一款新式旅行包 B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案 C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同 D.公民乙将自己拾得的电脑赠给了丙
(18)某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说法中，正确的是（）。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请 B.投标人购买招标文件，属要约行为 C.投标人参加现场考察，属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
(19)按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定，一级企业的总工程师具有10年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称，总会计师具有（）职称。
A.初级会计 B.中级会计 C.高级会计 D.注册会计
(20)施工单位应当按照归档要求制定统一目录，如果有专业分包工程的，最后应由（）进行审核、汇总。
A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.监理单住
(21)对建设用地使用权的表述中，有误的是（）。
A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上 B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地
C.建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利 D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(22)施工单位的应急预案经评审后，由（）签署公布。
A.建设单位
B.施工单位技术人员 C.评审专家
D.施工单位主要负责人
(23)承包人在工期可以顺延的情况发生后（）d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A.5 B.7 C.10 D.14
(24)如果是由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，其产生的费用要由（）承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理工程师
D.施工单位和建设单位
(25)不动产的转让登记，由（）的登记机构办理。
A.转让人所在地 B.不动产所在地 C.受让人所在地
D.转让双方协商达成一致
(26)某招标人于2011年4月1日向中标人发出了通知书，双方于2011年4月15日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应当在（）前退还其他投标人的投标保证金。
A.2011年4月5日 B.2011年4月20日 C.2011年4月25日 D.2011年5月1日
(27)涉及铁路、交通、水利、信息产业、民航等方面的建筑业企业资质，由国务院建设主管部门送国务院有关部门审核，国务院有关部门在（）日内审核完毕，并将审核意见送国务院建设主管部门。
A.10 B.20 C.30 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.60
(28)下列选项中，租赁合同具有的法律特征不包括（）。
A.租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同 B.租赁合同是诺成合同 C.租赁合同是要式合同
D.租赁合同是双务、有偿合同
(29)A、B、c三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的是（）。
A.由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金 B.投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还 C.损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D.损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
(30)《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。
A.2 B.3 C.4 D.6
(31)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用部门规章的，应当提请（）裁决。
A.国务院有关部门 B.省级人民政府 C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
(32)根据《劳动合同法》的规定，经济补偿标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付（）个月工资的标准向劳动者支付。
A.1 B.3 C.6 D.12
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(33)关于工程建设地方标准的实施，下列表述正确的是（）。
A.工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，也不可作为强制性条文
B.在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施 C.工程建设地方标准应报省、自治区、直辖市建设行政主管部门备案
D.对与国家标准或行业标准相抵触的工程建设地方标准的规定，应当强制废止
(34)认证是正确认定案件事实的前提和基础，其具体内容是对（）进行审查确认。
A.证据有无证明力和保全是否申请 B.证据有无证明力和证明力大小 C.证据是否真实、可靠
D.证据是否正确和保全是否申请
(35)依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由（）依法给予治安管理处罚。
A.公安机关
B.所在地人民政府 C.人民法院 D.人民检察院
(36)根据《合同法》的规定，合同当事人在签订合同时，必须就合同条款充分协商，在互利互惠基础上取得一致，合同方能成立。这体现了合同订立的（）原则。
A.自愿 B.平等 C.互惠
D.诚实信用
(37)不属于施工企业安全生产责任制内容的是（）。
A.责任人(岗位)职责范围和内容 B.责任评价与考核办法 C.问责与奖惩措施
D.危险性较大的分部分项工程概况
(38)《绿色施工导则》规定，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于（）。
A.30% B.40% C.50% 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.60%
(39)外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照（）的业务许可范围承包工程。
A.出资额较大比重企业 B.资质等级低的企业 C.外商投资建筑业企业 D.联合共同承包企业
(40)在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除新建、扩建（）外，不得进行新建、扩建活动。
A.影视摄制基地
B.必要的基础设施和公共服务设施 C.自然保护区 D.历史建筑
(41)施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具（），并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
A.自检合格证明 B.检查记录表 C.验收记录表 D.产品合格证
(42)下列关于联合投标特点的叙述中，错误的是（）。
A.联合体由两个或者两个以上的投标人组成，参与投标是各方的自愿行为 B.联合体是一个临时性的组织，不具有法人资格
C.联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方分别签订承包合同
D.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标
(43)根据《民法通则》的规定，第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，（）。
A.由第三人承担全部责任
B.由被代理人和第三人承担连带责任 C.由第三人和行为人负连带责任
D.由被代理人和行为人承担连带责任
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(44)《建设工程质量管理条例》规定，对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修的是（）。
A.施工单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位
(45)不动产物权的设立、变更和转让，自（）时发生效力。
A.占有使用 B.不动产交付 C.合同成立
D.记载于不动产登记簿
(46)下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）。
A.调解和好的离婚案件 B.调解维持收养关系的案件 C.能够即时履行的案件
D.调解解决租赁合同纠纷的案件
(47)职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由（）。
A.所在单位按月支付 B.工伤保险基金按年支付 C.所在单位按年支付
D.工伤保险基金按月支付
(48)意外伤害保险期限（）。
A.自建设工程开工之日起至工程完工 B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格 C.自承包工程之日起至工程完工
D.自承包工程之日起至竣工验收合格
(49)中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。
A.1年 B.3年 C.1至3年 D.2至5年
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(50)下列关于行政复议基本特点的叙述中，错误的是（）。
A.当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经做出行政决定之后
B.提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民 C.当事人对行政机关的行政决定不服，可以随时向有行政复议权的行政机关申请复议 D.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则
(51)按照《建筑施工场界噪声限值》的规定，城市建筑施工期间，施工场地装修施工阶段(主要噪声源为吊车、升降机等)噪声限制是（）。
A.昼间70分贝，夜间55分贝 B.昼间62分贝，夜间55分贝 C.昼间85分贝，夜间禁止施工 D.昼间75分贝，夜间55分贝
(52)关于劳动试用期的表述中，不正确的是（）。
A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期
B.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月 C.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月
D.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过3个月
(53)历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和（）。
A.一级文物 B.二级文物 C.三级文物 D.一般文物
(54)根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后（）h内提出书面处理意见。
A.12 B.24 C.36 D.48
(55)连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起（）内要求保证人承担保证责任。
A.6个月 B.9个月 C.1年
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.2年
(56)某施工单位承接了一项钢结构工程，该工程有大量的焊接作业，但该施工单位的焊接作业人员数量有限。对此，该施工单位在安排焊接作业时应当做到（）。
A.焊接作业危险性较大，因而不得加班作业 B.焊接作业人员必须取得特种作业操作资格证书
C.焊接作业人员必须持证上岗，并严格遵守安全操作规程
D.焊接作业人员必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程
(57)某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投，则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）。
A.要约内容不明确 B.要约人不特定 C.受要约人错误
D.无订立合同的意思表示
(58)注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予（）个月的宽展期。
A.1 B.3 C.4 D.6
(59)根据《合同法》的规定，以下关于要约的叙述，正确的是（）。
A.要约不可以撤回
B.要约在任何条件下都不得撤销 C.要约邀请只能向特定人发出 D.要约是订立合同的必经阶段
(60)《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构(配)件和设备按照合格签字的，责令改正，处（），降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。
A.10万元以上20万元以下的罚款 B.20万元以上50万元以下的罚款 C.50万元以上100万元以下的罚款 D.100万元以上200万元以下的罚款
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(61)行政诉讼，是指人民法院应当事人的请求，通过审查具体行政行为（）的方式，解决特定范围内行政争议的活动。
A.合理性 B.合法性 C.适当性 D.程序性
(62)根据《城乡规划法》的规定，应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的部门是（）。
A.设计单位 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位
(63)下列证据的种类中，（）虽然具有易于保存、生动逼真等优点，但是也容易通过技术手段被篡改。
A.鉴定结论 B.证言 C.视听资料 D.勘验笔录
(64)工程建设强制性标准是工程建设技术和经验的总结与积累，对保证（）起着至关重要的作用。
A.建设工程质量和安全 B.施工安全事故的分析 C.工程设计 D.工程勘察
(65)因不可抗力或者其他正当理由超出法定行政复议申请期限的，申请期限（）。
A.自动延期15日起继续计算 B.自动终止 C.应重新申请
D.自障碍消除之日起继续计算
(66)施工图设计文件审查单位应当对（）执行强制性标准的情况实施监督。
A.工程建设规划阶段
B.工程建设勘察、设计阶段
C.工程建设施工、监理、验收阶段 D.工程建设施工阶段
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(67)法人以他的（）为住所。
A.营业厅所在地
B.法定代表人的住所地 C.分支机构所在地
D.主要办事机构所在地
(68)2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则该买卖合同为（）合同。
A.无效 B.有效
C.可变更、可撤销 D.效力待定
(69)某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于（）万元。
A.1500 B.1800 C.2000 D.3000
(70)一般事故由事故发生地（）负责调查。
A.省级人民政府
B.设区的市级人民政府 C.乡、镇级人民政府 D.县级人民政府
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
(1)《文物保护法》规定，有（）行为，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销资质证书。
A.擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的
B.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经文物行政部门同意、未报城乡建设规划部门批准，对文物保护单位的历史风貌造成破坏的 C.擅自迁移、拆除不可移动文物的 D.盗掘古文化遗址、古墓葬的
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
E.擅自修缮不可移动文物，明显改变文物原状的(2)根据《合同法》的规定，合同中有（）情形的，免责条款无效。
A.造成对方人身伤害的
B.因故意造成对方财产损失的 C.因重大过失造成对方财产损失的 D.胁迫、欺诈行为的 E.因不可抗力造成损失的(3)建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（）。
A.应当向登记机构申请变更登记
B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同
D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分
E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限
(4)关于著作权的保护期限的表述中，正确的有（）。
A.作者的署名权、修改权、发表权、保护作品完整权的保护期不受限制
B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年 C.作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护
D.合作作品的保护期限，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日
E.法人或者其他组织的作品发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日
(5)如果由于设计责任造成事故的，由（）承担法律责任。
A.设计单位 B.建筑师 C.施工单位 D.结构工程师 E.建设单位
(6)甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）。
A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B.建设单位可直接要求甲承担12万元 C.建设单位可直接要求乙承担12万元
D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿
(7)事故等级划分要素的界定，应当从各类事故侵犯的（）方面来考虑。
A.相关主体 B.环境因素 C.社会关系 D.事故责任 E.危害后果
(8)失业人员在领取失业保险金期间（），停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A.重新就业的 B.应征服兵役的 C.移居境外的
D.享受基本医疗保险待遇的
E.无正当理由，拒不接受当地人民政府指定部门介绍的适当工作的(9)根据《劳动法》的规定，用人单位不得安排女职工在经期从事（）的劳动。
A.高处 B.低温
C.延长工作时间和夜班劳动 D.冷水作业
E.国家规定的第3级体力劳动强度的劳动
(10)《固体废物污染环境防治法》规定，违反有关城市生活垃圾污染环境防治的规定，有（）行为的，由县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款。
A.随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的
B.擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置设施、场所的 C.未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的
D.工程施工单位不按照环境卫生行政主管部门的规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置的
E.在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的(11)法院认为具体行政行为有（）情形，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为。
A.主要证据不足的
B.适用法律、法规错误的 C.处罚显失公正的
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.违反法定程序的
E.原告的诉讼请求依法不能成立的(12)在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下列现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（）。
A.招标人向其中的某投标人透露标底
B.招标人组织投标人踏勘项目现场并回答投标人的提问
C.招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标人 D.招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时故意作引导性提问
E.招标人与投标人商定投标时压低标价，中标后再给投标人一定的额外补偿
(13)根据《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准》，下列关于高级人民法院管辖的第一审民商事案件包括（）等。
A.北京高级人民法院，可管辖诉讼标的额在2亿元以上的第一审民商事案件
B.新疆生产建设兵团分院，可管辖诉讼标的额在2000万元以上的第一审民商事案件 C.宁夏高级人民法院可管辖诉讼标的额在5000万元以上的第一审民商事案件 D.西藏高级人民法院可管辖诉讼标的额在2000万元以上的第一审民商事案件 E.上海高级人民法院，可管辖诉讼标的额在2亿元以上的第一审民商事案件
(14)发包人的主要义务包括（）。
A.交付竣工验收合格的建设工程
B.建设工程质量不符合约定的无偿修理 C.提供必要施工条件 D.及时检查隐蔽工程 E.支付工程价款
(15)依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法规。行政法规可以就（）的事项做出规定。
A.诉讼和仲裁制度
B.宪法规定的国务院行政管理职权
C.对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强帝3措施和处罚 D.为执行法律的规定需要制订行政法规
E.民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度
(16)具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，（）不能作为保证人。
A.国家机关 B.学校、幼儿园 C.医院
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.经企业法人授权的法人分支机构 E.企业法人的职能部门
(17)某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（）。
A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 C.批准女工孙某休产假l20 d D.安排17岁的李某担任矿井安检员 E.安排15岁的周某担任仓库管理员
(18)代理的法律特征包括（）。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B.代理行为的法律后果归属于被代理人
C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任 D.代理行为必须是具有法律意义的行为
E.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为
(19)建设单位有（）行为，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。
A.要求施工单位压缩合同约定的工期的
B.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的
C.对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏的 D.未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的
E.对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的(20)对用益物权的相关叙述中，正确的有（）。
A.用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利
B.用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权
C.国家所有或者国家所有由集体使用以及法律规定属于集体所有的自然资源，单位、个人依法可以占有、使用和收益
D.因不动产被征收、征用，致使用益物权消灭或者影响用益物权行使的，用益物权人有权获得相应补偿
E.因动产被征收、征用，致使用益物权消灭或者影响用益物权行使的，用益物权人有权获得相应补偿
(21)根据《合同法》的规定，赔偿损失具有的特征包括（）。
A.赔偿损失具有一定的强制性
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
B.赔偿损失具有一定的任意性
C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式 D.赔偿损失不以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
E.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
(22)常用的防止事故发生的安全技术措施包括（）。
A.迅速控制局面 B.消除危险源 C.减少故障和失误
D.限制能量或危险物质 E.故障一安全设计
(23)《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时，应当（）。
A.编制监理规划细则 B.编制拆装方案
C.签订安全作业责任状 D.制订安全施工措施
E.由专业技术人员现场监督
(24)代理的种类包括（）。
A.委托代理 B.表见代理 C.法定代理 D.转代理 E.指定代理
(25)施工企业安全生产规章制度一般包括（）。
A.劳动防护用品使用和管理制度 B.问责与奖惩制度
C.生产安全事故报告与协查制度
D.应急救援预案和应急体系管理制度 E.特种作业人员管理制度
(26)根据《行政复议法》的规定，可申请行政复议的具体行政行为包括（）。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的 C.对行政机关作出的行政拘留等行政处罚决定不服的 D.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
E.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的(27)根据《劳动合同法》的规定，订立劳动合同，应当遵循（）的原则。
A.合法 B.互惠 C.平等自愿 D.协商一致 E.诚实信用
(28)《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有（）。
A.国家重点建设工程
B.成片开发建设的住宅小区工程 C.中小型公用事业工程
D.利用国际组织贷款、援助资金的工程 E.利用外国政府贷款、援助资金的工程
(29)《担保法》规定，担保方式分为（）和定金。
A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.占有使用
(30)租赁合同根据租赁标的物不同，可分为（）。
A.定期租赁 B.不定期租赁 C.动产租赁 D.不动产租赁 E.有偿合同
答案和解析
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1):B(2):A(3):D(4):C(5):C(6):C 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(7):C(8):A(9):B(10):C(11):B(12):A(13):D(14):C(15):D(16):B(17):D(18):A(19):C(20):A(21):B(22):D(23):D(24):B(25):B(26):B(27):B(28):C(29):D(30):D(31):D(32):A(33):B(34):B(35):A(36):B(37):D(38):C(39):B(40):B(41):A(42):C(43):C(44):A(45):D(46):D(47):A(48):B(49):D(50):C 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(51):B(52):D(53):D(54):D(55):A(56):D(57):C(58):D(59):D(60):C(61):B(62):D(63):C(64):A(65):D(66):B(67):D(68):B(69):B(70):D
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)(1):A,B,C,E(2):A,B,C(3):A,B,E(4):B,C,D,E(5):A,B,D(6):B,C,E(7):A,C,E(8):A,B,C,D(9):A,B,D,E(10):A,B,D,E(11):A,B,D,E(12):A,C,D,E(13):A,D,E(14):C,D,E(15):B,D(16):A,B,C,E(17):A,B,C(18):A,B,D,E(19):A,B,E(20):B,C,D,E(21):B,C,E(22):B,C,D,E 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(23):B,D,E(24):A,C,E(25):A,C,D,E(26):A,C,D,E(27):A,C,D,E(28):A,B,D,E(29):A,B,C,D(30):C,D
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
第二篇：2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(9) 多选
http://club.topsage.com 大家论坛
2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(9)多选
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)第71题 下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（）。A．甲某，高等院校副教授 B．乙某，投标人的独立董事
C．丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册 D．丁某，高级工程师}曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E．戊某，某中介公司高级经济师
【正确答案】： D,E
第72题
某单位就滨海护岸工程项目向社会公开招标，2010年4月1日确定某承包单位为中标人,并当日向其发出中标通知书，根据招标投标法的有关规定，下列说法错误的有（）。A．中标通知书就是正式的合同
B．双方应在2010年4月15日前订立书面合同 C．双方应在2010年4月30日前订立书面合同
D．建设单位应在2010年4-月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 E．建设单位应在2010年4月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
【正确答案】： A,B,D
第73题 买卖合同具有的法律特征包括（）。A．买卖合同是一种转移财产所有权的 B．买卖合同是有偿合同 C．买卖合同是双务合同
D．买卖合同是转移收益权的合同 E．买卖合同是诺成合同
【正确答案】： A,B,C,E
第74题 提出工伤认定申请应当提交的材料有（）。A．职业病诊断鉴定书
B．与用人单位存在劳动关系的证明材料 C．劳动能力鉴定书 D．医疗诊断证明 E．工伤认定申请袁
【正确答案】： A,B,D,E http://club.topsage.com 大家论坛
第75题 属于国家所有的可移动文物范围包括（）。A．中国境内出土的文物，国家另有规定的除外 B．祖传文物
C．国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物 D．国家征集、购买的文物
E．公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物
【正确答案】： A,C,D,E
第76题
开工报告审查的内容主要包括（）。A．资金到位情况 B．投资项目市场预测
C．设计图纸是否满足施工要求
D．现场条件是否具备“三通一平”的要求 E．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
【正确答案】： A,B,C,D
第77题 《循环经济促进法》规定，国家鼓励和支持使用再生水。企业应当发展串联用水系统和循环用水系统，提高水的重复利用率。《绿色施工导则》进一步对提高用水效率、非传统水源利用和安全用水做出规定。关于非传统水源利用的表述，正确的是（）。A．优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护
B．处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水
C．现场机具、设备，车辆冲洗、喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水
D．大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位
E．力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于40%
【正确答案】： A,B,C,D
第78题 可以质押的权利包括（）。A．汇票、支票
B．债券、存款单、仓单 C．提单、本票
D．依法可以转让的股份、股票 E．著作权中的人身权 http://club.topsage.com 大家论坛
【正确答案】： A,B,C,D
第79题
《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位、设计单位有（）行为的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款。
A．分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的 B．未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的 C．未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的
D．未按照法律法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的
E．采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建设的
【正确答案】： D,E
第80题 依照《立法法》的规定，（）只能制定法律。A．国家主权的事项 B．诉讼和仲裁制度
C．属于地方性事务需要制定地方性法规的事项
D．对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚
E．各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权
【正确答案】： A,B,D,E
第81题
工程监理单位的义务包括（）。A．依法承担工程监理业务
B．对有隶属关系或其他利害关系的回避 C．依法参与建设工程质量事故分析 D．依法对设计文件进行技术交底 E．依法规范设计对建筑材料等的选用
【正确答案】： A,B
第82题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年。该工程于2009年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中对保修期限的规定有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。A．地基基础工程和主体结构工程，为50年 B．屋面防水工程，为10年 C．卫生间、厨房，为3年 http://club.topsage.com 大家论坛
D．电气管线、给水排水管道、装修工程，为1年
E．供热系统自2009年12月15日起到2011年3月15日止
【正确答案】： A,B,E
第83题 对收益权的表述中，正确的有（）。
A．收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能 B．收益权本身是一项复合的权能，且使用权并包括收益权
C．收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起 D．某些情况下所有人并不行使对物的使用权，但仍可以享有对物的收益权
E．原物新增的经济价值，包括由原物直接派生出来的果实、由原物所产生出来的租金和利息、对原物直接利用而产生的利润
【正确答案】： A,C,D,E
第84题 按照《招标投标法》的规定，（）可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。
A．施工单项合同估算价150万元人民币
B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币 C．监理合同单项合同估算价150万元人民币
D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币 E．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币
【正确答案】： A,E
第85题 施工企业安全生产责任制的内容一般包括()。A．责任档案
B．责任人(岗位)职责范围和内容 C．问责与奖惩措施 D．责任评价与考核办法 E．投入保障制度
【正确答案】： A,B,C,D
第86题 施工作业人员主要应当履行的安全生产义务包括（）。A．守法遵章的义务
B．接受安全生产教育培训的义务 C．安全事故隐患报告的义务
D．正确使用安全防护用具的义务 E．接受消防安全教育培训的义务 http://club.topsage.com 大家论坛
【正确答案】： A,B,C,D
第87题 地役权合同条款一般包括（）。A．合同的公证机关
B．供役地和需役地的位置 C．利用目的和方法 D．利用期限
E．费用及其支付方式
【正确答案】： B,C,D,E
第88题 因工伤发生的（），按照国家规定从工伤保险基金中支付。A．1至3级伤残职工按年领取的伤残津贴 B．到统筹地区以外就医的交通食宿费 C．安装配置伤残辅助器具所需费用
D．终止或者解除劳动、聘用合同时，应当享受的一次性工伤医疗补助金 E．劳动能力鉴定费
【正确答案】： B,C,D,E
第89题 申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交的资料有（）。
A．投资方编制或者认可的可行性研究报告
B．投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书 C．企业名称预先核准通知书
D．投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明
E．经注册会计师或者会计师事务所审计的投资方最近5年的资产负债表和损益表
【正确答案】： A,B,C,D
第90题 中央管理的上市公司的综合应急预案和专项应急预案，报（）备案。A．国务院国有资产监督管理部门 B．国务院安全生产监督管理部门 C．国务院有关主管部门 D．国务院
E．省级人民政府安全生产监督部门
【正确答案】： A,B,C http://club.topsage.com 大家论坛
第91题
《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，建筑施工总承包资质序列企业应满足的条件有（）。A．特级资质不少于6人 B．一级资质不少于4人 C．一级资质不少于3人
D．二级和二级以下资质企业不少于3人 E．二级和二级以下资质企业不少于2人
【正确答案】： A,B,D
第92题 某建设项目招标，评标委员会由2位招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有（）。
A．减少1名招标人代表，专家不再增加
B．减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家 C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取1名专家 D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家 E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家
【正确答案】： B,D
第93题
在建设工程中常见的知识产权主要是（）和其他科技成果。A．发现权 B．专利权 C．商标权 D．著作权 E．发明权
【正确答案】： B,C,D,E
第94题
根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件（），由评标委员会初审后按废标处理。
A．无单位盖章并无法定代表人或法定代袁人授权的代理人签字或盖章的 B．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 C．未按招标文件要求密封的
D．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的 E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 http://club.topsage.com 大家论坛
【正确答案】： A,B,D,E
第95题 在()情形下，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。A．需要临时占用规划批准范围以外场地的
B．可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的 C．需要临时停水、停电、中断道路交通的 D．需要进行爆破作业的 E．需要进行抹灰作业的
【正确答案】： A,B,C,D
第96题
保证合同应当包括的内容有（）。A．被保证的主债权种类、数额 B．债务人履行债务的期限 C．保证人的固定住所 D．保证担保的范围 E．保证的期间
【正确答案】： A,B,D,E
第97题 建设工程债的常见种类有（）。A．施工合同债 B．无因管理之债 C．买卖合同债 D．不当得利之债 E．侵权之债
【正确答案】： A,C,E
第98题 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标文件的内容一般包括（A．合同主要条款 B．评标标准和方法 C．招标邀请书 D．招标人须知
E．采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单
【正确答案】： A,B,E。）http://club.topsage.com 大家论坛
第99题
开工及（）直接决定了工期天数。A．开工日期 B．工程暂停施工 C．工期顺延 D．竣工日期
E．施工单位的资质
【正确答案】： A,B,C,D
第100题
根据《合同法》的规定，下列属于口头形式合同具有的特点是（A．直接 B．简便 C．快速
D．内容明确 E．有据可查
【正确答案】： A,B,C）。
第三篇：2012年会计从业《财经法规与职业道德》押题密卷(7)-中大网校
中大网校引领成功职业人生
2012年会计从业《财经法规与职业道德》押题密卷(7)总分：100分
及格：60分
考试时间：120分
一、单项选择题(在每小题给出的四个备选答案中，只有一个正确的答案，请将所选答案的字母填在题后的括号内。每小题1分，共20分)
(1)（）是发票的主管机关，负责发票印刷、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。
A.财政管理机关 B.税务管理机关 C.工商管理机关 D.物价管理机关
(2)纳税人被工商行政管理机关吊销营业执照，应当自营业执照被吊销之日起（）日内，向原税务登记机关申报办理注销税务登记。A.45 B.30 C.15 D.60
(3)我国目前有两部会计法律，分别是《会计法》和（）。A.《总会计师条例》 B.《注册会计师法》 C.《企业会计制度》
D.《会计档案管理办法》
(4)在票据转让中，转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衔接称为（）。A.背书继承 B.背书承继 C.背书连续 D.背书续原
(5)下列各项不属于企业所得税准予扣除项目的是（）。A.成本 B.税金
C.税收滞纳金 D.损失
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(6)根据我国《会计法》规定，单位内部会计监督的主体是（）。A.财政、审计税务机关
B.注册会计师及其会计师事务所 C.本单位的会计机构和会计人员 D.本单位的内部审计机构及其人员
(7)单位会计账簿记录与之相对应的实物、款项实有数核对相符，也称之为（）。A.账账相符 B.账证相符 C.账实相符 D.账表相符
(8)下列关于发票使用要求的说法，正确的是（）。A.经税务机关批准，单位和个人可以转借发票 B.未经税务机关批准，不得拆本使用发票 C.经税务机关批准，单位和个人可以转让发票 D.经税务机关批准，单位和个人可以代开发票
(9)税务登记不包括（）。A.开业登记 B.变更登记 C.核定应纳税额 D.注销登记
(10)会计档案保管期限从（）后第一天算起。A.月度终了 B.季度终了 C.终了 D.半终了
(11)（）是指会计人员对自己所做的会计工作要进行自我批评、自我解剖。A.自我解剖法 B.自重自省法 C.自警自励法 D.自律慎独法
(12)下列不属于全国人民代表大会预算职权的是（）。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
A.审查中央和地方预算草案及中央和地方预算执行情况的报告 B.批准中央预算和中央预算执行情况的报告
C.改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会关于预算、决算的不适当的决议 D.具体编制中央预算、决算草案
(13)我国境内业务收支以人民币以外的货币为主的单位，其（）应折算为人民币反映。A.填制的记账凭证 B.编报的财务会计报告 C.取得的原始凭证 D.登记的账簿
(14)根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的规定，纳税人已开具的发票存根联和发票登记簿的保存期限是（）。A.3年 B.5年 C.10年 D.15年
(15)接受汇票出票人的付款委托同意承担支付票款义务的人，是指（）。A.被背书人 B.背书人 C.承兑人 D.保证人
(16)单位内部会计监督，可通过（）在处理会计业务过程中进行。A.单位内部会计机构、会计人员 B.单位内部纪检人员 C.单位负责人 D.上级单位领导
(17)一般会计人员办理会计工作交接手续时，负责监交的人员应当是（）。A.其他会计人员
B.会计机构负责人、会计主管人员 C.单位负责人
D.主管单位有关人员
(18)我国的企业所得税税率为（）。A.10% 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
B.15% C.20% D.25%
(19)下列关于刑罚的说法，正确的是（）。A.主刑即可以独立适用，又可以附加适用 B.附加刑只可以附加适用
C.对犯罪的外国人，驱逐出境只能独立适用 D.对犯罪分子只能判一种主刑
(20)依法定方式签发票据，并将票据交付给收款人的人称为（）。A.背书人 B.出票人 C.收款人 D.付款人
二、多项选择题(在每小题给出的四个备选答案中，有两个或两个以上正确的答案，请将所选答案的字母填在题后的括号内。不选、多选、错选均不得分。每小题2分，共30分)
(1)关于银行汇票叙述正确的有（）。
A.填明“现金”字样的银行汇票可以挂失止付 B.填明“现金”字样的银行汇票不得背书转让 C.填明“现金”字样的银行汇票只能提取现金 D.填明“现金”字样的银行汇票不得用于转账
(2)我国会计法律的基本构成包括（）。A.会计法律 B.会计行政法规 C.地方性会计法规
D.国家统一的会计制度
(3)会计资料是在会计核算过程中形成的、记录和反映实际发生的经济业务事项的资料，包括（）。A.会计凭证 B.会计账簿 C.财务会计报告 D.其他会计资料
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(4)下列关于会计职业道德的表述，正确的有（）。A.会计职业道德是规范会计行为的基础 B.会计职业道德是会计目标的重要保证 C.会计职业道德是会计法律制度的重要补充
D.会计职业道德是提高会计人员素质的重要措施
(5)下列各项中属于存款人申请开立基本存款账户证明文件的有（）。A.承包双方签订的承包协议
B.当地工商行政机关核发的《营业执照》正本 C.借款合同或借据
D.个人的居民身份证和户口簿
(6)银行结算账户一般分为（）。A.基本存款账户 B.特殊存款账户 C.临时存款账户 D.专用存款账户
(7)以下属于票据的非基本当事人的有（）。A.出票人 B.承兑人 C.背书人 D.保证人
(8)财政部门在开展（）工作时，可将会计人员职业道德情况纳入考核内容。A.会计从业资格证书年检 B.会计法执法检查 C.会计人员评优表彰 D.会计专业技术资格
(9)根据《会计法》的规定，对于因为发生了与会计职务有关的违法行为而被依法追究刑事责任的人员，不得取得或者重新取得会计从业资格证书。该违法行为是指（）。A.提供虚假财务会计报告 B.做假账 C.贪污
D.挪用公款
(10)下列各项属于财产清查对象的有（）。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
A.财产物资 B.库存现金 C.银行存款 D.债权债务
(11)下列符合会计职业道德“提高技能”要求的有（）。A.出纳人员向银行工作人员请教辨别假钞的技术
B.会计主管与单位其他会计人员交流隐瞒业务收入的做法 C.会计人员积极参加会计职称培训
D.总会计师通过自学提高会计职业判断能力、精通经济政策
(12)下列各项符合《支付结算办法》规定的有（）。A.用繁体字书写中文大写金额数字
B.中文大写金额数字的“角”之后不写“整”(或正)字 C.阿拉伯小写金额数字前面应填写人民币符号 D.票据出票日期用阿拉伯数字填写
(13)下列税法中属于税收实体法的有（）。A.中华人民共和国个人所得税法 B.中华人民共和国企业所得税法
C.中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法 D.中华人民共和国税收征管法
(14)以下不属于增值税一般纳税人的是（）。A.年应税销售额未超过小规模纳税人标准的企业 B.非企业性单位
C.不经常发生增值税应税行为的企业 D.除个体经营者以外的其他个人
(15)下列各项属于财政部门实施会计监督检查内容的有（）。A.从事会计工作的人员是否具备会计从业资格证书
B.会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整 C.会计核算是否符合会计法和国家统一的会计制度的规定 D.是否按照税法的规定按时足额纳税
三、判断题(每小题1分，共20分。认为正确的，在题后的括号内写“√”；认为错误的，在题后的括号内写“×”。判断正确的得分，判断错误的扣分，不答不得分也不扣分。本类题最低为零分)中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(1)总会计师负责单位内部会计监督制度的组织实施，对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任。（）
(2)会计职业道德规范中的“坚持准则”，不仅指会计准则，而且包括会计法律、法规、国家统一的会计制度以及与会计工作相关的法律制度。（）
(3)会计职业道德是会计法律规范实施的重要的社会和思想基础，会计法律制度是促进会计职业道德规范形成和遵守的制度保障。（）
(4)娱乐场所为顾客提供的饮食服务及其他各种服务，单独核算的，不征收营业税。（）
(5)对于设置了账簿的企业，税务机关就应当采用查账征收的方式征收税款。（）
(6)消费税中的委托加工由委托方代收加工产品的税款。（）
(7)会计机构、会计人员对违反会计法和国家统一的会计制度规定的事项，有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。（）
(8)单位负责人对依法履行职责、抵制违反会计法行为的会计人员实行打击报复，情节恶劣的，处3年以下有期徒刑或者拘役。（）
(9)会计人员因病暂时不能工作的，可以不与接管人员办理工作交接手续。（）
(10)中央税、地方税和中央地方共享税，这是按照税收的征收权限和收入支配权限进行的分类。（）
(11)商业汇票的提示付款期限为自汇票到期日起10日。（）
(12)当单位利益与社会公众利益发生冲突时，会计人员应首先考虑单位利益，然后再考虑社会公众利益。（）
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(13)我国的国家预算共分为四级。（）
(14)税务登记共包括以下几项：开业登记，变更登记，停业、复业登记，注销登记。（）
(15)“三票一卡”是指汇票、本票、支票三种票据和信用卡。（）
(16)代理记账，是指企业委托有会计资格证书的人员的记账行为。（）
(17)所有以自然人姓名开立的银行账户都应纳入个人银行结算账户管理。（）
(18)审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。（）
(19)我国的国家预算，根据国家政权结构和行政区划的不同，可以分为中央预算、地方预算、各级总预算和部门预算、单位预算。只有中央预算要实行收支平衡的原则。（）
(20)个人银行结算账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（）
四、计算题(每空2分，共10分)
(1)2009年9月，某县邮政局发生以下经济业务：传递函件、包件取得收入5万元，报刊发行收入13万元，邮寄物品销售和其他邮政业务收入2万元。已知邮政局适用的营业税税率为3%。该邮政局9月份应缴纳的营业税税额为（）万元。
(2)甲建筑工程公司于2009年1月份承建一项住宅工程，全部工程于2009年12月份竣工并通过验收，取得工程总价款7 860万元。另外，由于工程保质保量提前完工，获得建设单位额外奖励10万元。在施工期间，甲公司将建筑工程的装饰装修部分转包给乙公司来完成，按合同支付给乙公司1 800万元的装饰装修工程款。甲公司承建住宅工程期间，支付工程原料价款3 782万元，支付员工劳动保护费、工资和过节补助费等173万元，建筑储料场、员工宿舍、食堂等临时设施支出28万元，发放优秀员工奖金4万元，支付业务招待费24万元，支出水、电、暖和施工现场管理费64万元。已知：建筑业适用的营业税税率为5%，甲公司承建住宅工程已预缴营业税273万元。
(3)某人建房一栋，造价36 000元，支付费用2000元。该人转计房屋售价60000元，在买卖过程中按规定支付交易费用等2 500元，则其应缴纳的个人所得税额为（）元。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(4)某炼油厂2010年3月销售无铅汽油6 0 30吨，柴油4 000吨，规定的换算标准为：柴油1吨=1 176升；汽油1吨=1 388升。汽油计税价格为0．2元/升，柴油计税价格为0．10元/升。要求：根据上述情况回答下列问题。
五、案例题(每空2分，共20分)
(1)海盛国有食品加工企业，2009年发生以下事项：(1)1月，该企业新领导班子上任后，作出了精减内设机构等决定，将会计科合并到企业管理办公室(以下简称“企管办”)，同时任命企管办主任王某兼任会计主管人员。会计科合并到企管办后，会计工作分工如下：原会计科会计继续担任会计，原企管办工作人员王某的女儿担任出纳工作。企管办主任王某参加工作后一直从事文秘工作，为了使王某尽快胜任会计主管人员岗位，企业同意王某半脱产参加会计培训班，并参加2009年会计从业资格考试。(2)2月，原会计科长与王某办理会计工作交接手续，人事科长进行监交。(3)6月，档案科会同企管办对企业会计档案进行了清理，编造会计档案销毁清册，将保管期已满的会计档案按规定程序全部销毁，其中包括一些保管期满但尚未结清债权债务的原始凭证。(4)8月，经该企业负责人批准，某业务往来单位因业务需要查阅了该企业2009年有关会计档案，对有关原始凭证进行了复制，并办理了登记手续。(5)10月，企管办在例行审核有关单据时，发现一张购买计算机的发票，其“金额”栏中的数字有更改现象，经查阅相关买卖合同、单据，确认更改后的金额数字是正确的，于是要求该发票的出具单位在发票“金额”栏更改之处加盖单位印章。之后，该企业予以接受并据此登记入账。
(2)原会计科长与王某办理会计工作交接手续时，企业人事科长进行监交不符合规定，根据《会计基础工作规范》的规定，会计机构负责人办理交接手续时，由________负责监交。
(3)该企业对某些的原始凭证销毁不符合规定，对于保管期满但_________的原始凭证不得销毁。
(4)该企业提供查阅会计档案、复制原始凭证符合规定，根据《会计档案管理办法》得规定，会计档案经本单位负责人批准，在__________的前提下，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。
(5)该企业对购买计算机的发票的处理不符合规定，根据《会计法》的规定，原始凭正金额有错误的，应当由出具单位_________，不得在原始凭证上更正。
(6)广州市白云区的瑞尔商店2009年9月1日领取营业执照开业，主要零售影碟。同年12月31日经税务机关检查：瑞尔商店未按规定办理税务登记，成本费用记录较真实，共计24中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
万元，但账簿设置不健全，收入总额无法核实。
(7)瑞尔商店应在_____之前到______申报办理税务登记。
(8)税务机关实行核定应税所得率征收办法核定瑞尔的所得税，设应税所得率为20%。计算瑞尔商店2009年应纳税所得额为______元，应纳所得税额为_____元。(适用所得税率25%)
答案和解析
一、单项选择题(在每小题给出的四个备选答案中，只有一个正确的答案，请将所选答案的字母填在题后的括号内。每小题1分，共20分)(1):B 税务管理机关是发票的主管机关，负责发票印刷、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。
(2):C 纳税人被工商行政管理机关吊销营业执照，应当自营业执照被吊销 之日起15日内，向原税务登记机关申报办理注销税务登记。(3):B 会计法律是指由全国人民代表大会及其常委会经过一定立法程序制定的有关会计工作的法律，是调整我国经济生活中会计关系的总规范。我国目前有两部会计法律，分别是《会计法》和《注册会计师法》。(4):C 在票据转让中，转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衔接称为背书连续。(5):C 企业实际发生的与取得收入有关的合理支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算纳税所得额时扣除。
(6):C 内部会计监督的主体是各单位的会计机构、会计人员，监督的对象是单位的经济活动。(7):C 单位会计账簿记录与之相对应的实物、款项实有数核对相符称为账实相符。(8):B 任何单位和个人不得转借、转让、代开发票；未经税务机关批准，不得拆本使用发票。
(9):C 税务登记包括开业登记、、变更登记、注销登记等，但不包括核定应纳税额。(10):C 会计档案保管期限包括定期保管和永久保管两种，从终了后第一天算起。
(11):A 自我教育的方法包括四种方法，其中自我解剖法是指会计人员对自己所做的会计工作要进行自我批评、自我解剖。(12):D 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
ABC选项是全国人民代表大会的预算职权，D选项是国务院财政部门的预算职权。(13):B 我国境内业务以人民币以外的货币为主的单位，其编报的财务会计报告应折算为人民币反映。(14):B 已开具的发票存根联和发票登记簿应当保存5年。(15):C 承兑人是指接受汇票出票人的付款委托同意承担支付票款义务的人。(16):A 单位内部会计监督，可通过单位内部会计机构、会计人员在处理会计业务过程中进行。(17):B 一般会计人员办理会计工作交接手续时，由会计机构负责人(会计主管人员)监交。(18):D 我国现行的企业所得税税率是25%。(19):D 主刑只能独立适用，所以选项A不正确；附加刑既可以附加适用，又可以独立适用，所以选项B不正确；对犯罪的外国人，驱逐出境可以独立适用也可以附加适用，所以选项C不正确。(20):B 出票人是指依法定方式签发票据，并将票据交付给收款人的人。
二、多项选择题(在每小题给出的四个备选答案中，有两个或两个以上正确的答案，请将所选答案的字母填在题后的括号内。不选、多选、错选均不得分。每小题2分，共30分)(1):A, B, C, D 填明“现金”字样的银行汇票只能提取现金，不得背书转让但可以挂失止付。
(2):A, B, C, D 我国会计法律的基本构成包括会计法律、会计行政法规、地方性会计法规、国家统一的会计制度。
(3):A, B, C, D 会计资料是在会计核算过程中形成的、记录和反映实际发生的经济业务事项的资料，包括会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料。(4):A, B, C 会计职业道德的作用主要体现在以下三点：①会计职业道德是规范会计行为的基础；②会计职业道德是实现会计目标的重要保证；③会计职业道德是对会计法律制度的重要补充，是其他会计法律制度所不能替代的。
(5):A,B,D
(6):A,C,D 银行结算账户一般分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户（本解析由骑驴奔小康提供）(7):B, C, D 票据非基本当事人包括承兑人、背书人、被背书人和保证人等。出票人属于基本当事人。(8):A, B, C, D 财政部门在开展下列工作时，将会计人员职业道德情况纳入考核内容：会计从业资格证书年中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
检、会计法执法检查、会计人员评优表彰、会计专业技术资格的考评、聘用等。(9):A, B, C, D 根据会计人员从业资格的取得条件，ABCD四个选项均正确。(10):A, B, C, D 财产清查的对象为各种财产物资、库存现金、银行存款、债权债务等。(11):A, C, D 提高技能的基本要求：①具有不断提高会计专业技能的意识和愿望；②具有勤学苦练的精神和科学的学习方法。故选项B错误。(12):A, B, C 《支付结算办法》规定，如果金额数字书写中使用繁体字，也应受理，所以选项A正确；中文大写金额数字到“角”为止的，在“角”之后可以不写“整”(或“正”)字，所以选项B正确；阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥”，所以选项C正确；票据的出票日期必须使用中文大写，所以选项D错误。(13):A, B, C 选项D属于税收程序法，本题正确答案是ABC选项。
(14):A, B, C, D 一般纳税人是指年应税销售额超过小规模纳税人标准或符合税法规定情形的企业和企业性单位。本题中四个选项均不属于增值税一般纳税人，最佳答案为ABCD选项。(15):A, B, C “是否按照税法的规定按时足额纳税”不属于财政部门实施会计检查的内容。
三、判断题(每小题1分，共20分。认为正确的，在题后的括号内写“√”；认为错误的，在题后的括号内写“×”。判断正确的得分，判断错误的扣分，不答不得分也不扣分。本类题最低为零分)(1):0 根据《会计法》的规定，单位负责人负责单位内部会计监督制度的组织实施，对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任，而不是总会计师。(2):1 根据《中华人民共和国会计法》的规定，会计职业道德规范中的坚持准则”，不仅指会计准则，而且包括会计法律、法规、国家统一的会计制度以及与会计工作相关的法律制度。(3):1 略(4):0 这种情况下应一并征收营业税。(5):0 查账征收适用于财务会计制度健全、能够如实核算和提供生产经营情况，正确计算应纳税款的纳税人。对于设置了账簿，但是有关账册不健全的单位应当采用查定征收的方式。
(6):0 消费税中的委托加工由受托方代收加工产品的税款。(7):1 略(8):1 《刑法》规定，公司、企业、事业单位、机关、团体的领导人，对依法履行职责、抵制违反会计法行为的会计人员实行打击报复，情节恶劣的，处3年以下有期徒刑或者拘役。(9):0 会计人员因病暂时不能工作的，应当与接管人员办理工作交接手续。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(10):1 中央税、地方税和中央地方共享税，这是按照税收的征收权限和收入支配权限进行的分类，这种划分明确了在财政收支管理权上中央与地方的关系，有利于调动中央和地方的积极性。(11):1 本题的说法正确。(12):0 在会计职业活动中，发生道德冲突时要坚持准则，会计人员应把社会公众利益放在第一位。(13):0 我国的国家预算实行一级政府一级预算，共分为五级预算，具体包括：中央预算；省级(省、自治区、直辖市)预算；地市级(设区的市、自治州)预算；县市级(县、自治县、不设区的市、市辖区)预算；乡镇级(乡、民族乡、镇)预算。(14):0 我国税法规定，税务登记包括：开业登记，变更登记，停业、复业登记，注销登记，外出经营报验登记等。(15):1 我国目前使用的人民币非现金支付工具主要包括“三票一卡”和结算方式。其中，“三票一卡”是指汇票、本票、支票三种票据和信用卡。(16):0 根据《中华人民共和国会计法》的规定，代理记账，是指由社会中介机构代替独立核算单位代理记账、算账、报账业务。
(17):0 以自然人姓名开立的储蓄账户不属于个人银行结算账户。(18):0 财政部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。(19):0 我国的国家预算，根据国家政权结构和行政区划的不同，可以分为中央预算、地方预算、各级总预算和部门预算、单位预算。各级预算都要实行收支平衡的原则。(20):0 个人银行结算账户可用于办理个人转账收付和现金支取。
四、计算题(每空2分，共10分)(1): B 邮电通信业务以全部收入为营业额缴纳营业税。9月份应缴纳的营业税税额=(5+13+2)x 3%=0．60(万元)。(2): 6 070万元；303．5万元；90万元；30．5万元。
(1)甲公司的营业额=7 860+10-1 800=6 070(万元)(根据规定，建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人的，以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额)。
(2)甲公司承建住宅工程应缴纳的营业税税额=6 070×5%=303．5(万元)。(3)甲公司应代扣代缴乙公司的营业税税额=1 800×5%=90(万元)。
(4)甲公司承建住宅工程应补缴的营业税税额=303．5-273=30．5(万元)。(3): 选C。
根据个人所得税法律制度的规定，财产转让所得以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额。本题中，应纳税所得额=60 000-(36 000+2 000)-2 500=19 500(元)；应纳税额=19 500×20%=3 900(元)。(4): 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生665 600元；470 400元。
(1)汽油应纳消费税税额=1 388×6 000×0．2=1 665 600(元)。
(2)柴油应纳消费税税额=1 176×4 000×0．1=470 400(元)。
五、案例题(每空2分，共20分)(1): 直系。
会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。(2): 单位领导人。
会计机构负责人、会计主管人员办理交接手续时，由单位领导人负责监交，必要时，主管单位可以派人会同监交。(3): 未结清债权债务。
根据《会计档案管理办法》的规定，对于保管期满但未结清债权债务的原始凭证不得销毁，而应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。(4): 不拆散原卷。根据《会计档案管理办法》的规定，会计档案经本单位负责人批准，在不拆散原卷的前提下，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。(5): 重开。
原始凭证金额有误，应当重开，不得更改。(6): 瑞尔商店是违法经营。瑞尔商店没有按期办理税务登记，违反《税收征管法》。没有依法设置账簿，违反《会计法》。(7): 2009年10月1日；白云区税务机关。
瑞尔商店应在领取营业执照之日起30日内到当地税务机关申报办理税务登记。(8): 60 000；15 000。
应纳税所得额=240 000/(1-20%)×20%=60 000(元)；2009应纳所得税额=60 000×25%=15 000(元)。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
第四篇：2010年一级建造师《项目管理》押题密卷
一级建造师《项目管理》押题密卷及答案
一、单向选择题（共70题。每题的备选项中。只有1个最符合题意）1.下列关于建设工程项目全寿命周期的说法中，正确的是（）。A．建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段 B．项目立项（立项批准）是项目实施的标志
C．项目实施阶段管理的主要任务是来源：考试大通过管理使项目的目标得以实现 D．建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的全寿命周期
2.在工业发达国家，首先在工程管理中应用项目管理的是（）。来源：考试大 A．业主方 B．承包商方 C．设计方 D．供货方
3.建设工程项目结构编码的依据是（）。A．项目组织结构图 B．项目结构图 C．项目合同结构图 D．项目工作流程图
4.下列关于建设工程项目实施阶段策划内容的说法中，正确的是（）。A．实施阶段策划的内容涉及的范围和深度与项目的特点无关 B．经济策划的内容之一是编制资金需求量计划
C．实施期组织总体方案的确定是实施阶段策划的内容之一 D．实施阶段与决策阶段项目技术策划的内容相同
5.蓝天公司拟在某城市建设一个大型的游乐园，在决定项目承发包模式时，公司内部产生一些分歧，按照现行的法律法规及工程惯例，对于施工任务的发包方式，蓝天公司（）。
A．可以合法选择多个施工单位承担施工任务
B．可以选择施工联合体同时作为施工总包管理单位和施工总包单位 C．不能由施工合作体作为施工总包单位 D．不能由施工联合体作为施工总包管理单位
6.某房地产企业拟开发建设一住宅小区项目，公司一些管理人员提出该项目最好采用施工总承包模式，而不应采用施工总承包管理模式。因为施工总承包模式的优点是（）。
A．在施工招标时就能明确工程总造价，有利于总投资控制 B．比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调 C．不需要在施工图设计完之前就招标，有利于缩短项目建设周期 D．多数情况下由业主与分包人直接签约，有利于总投资控制
7.施工组织总设计是指导全局性施工的技术和经济纲要，它的编制对象是（）。A．单项工程 B．单位工程 C．分部工程 D．建设项目
8.在项目目标动态控制的工作程序中，确定项目目标控制的计划值之后，紧接着应 做的工作是（）。
A．项目目标控制的准备工作 B．收集项目目标的实际值 C．采取纠偏措施进行纠偏 D．调整项目目标
9.某大型建设项目，项目进度目标的计划值来源：考试大确定，为保证项目按期完成而确定了每 月的进度目标，这项工作在运用动态控制原理进行进度控制的工作步骤中，属于（）。
A．将工程进度目标逐层分解
B．定期比较工程进度的实际值与计划值 C．收集工程进度实际值 D．进行进度目标纠偏
10.某施工企业对项目进行人力资源管理，编制了项目人力资源管理计划，并制定了 项目团队的建设计划。项目人力资源管理的目的是（）。
A．调动所有项目参与人的积极性 B．降低项目的人力成本 C．建立广泛的人际关系
D．调动与项目相关的所有人员的积极性
11.对进入施工项目的人力资源行使调配与管理权力的是（）。A．施工企业法定代表人 B．施工企业人力资源部 C．业主 D．项目经理
12.建设项目工程设计文件中如果出现结施图与建施图中尺寸不一致等错误，则可能 导致项目施工过程的延误，这种风险属于风险类型中的（）。
A．工程环境风险 B．组织风险 C．技术风险 D．经济与管理风险
13.根据《建设工程监理规范》的有关规定，监理单位编制的工程建设监理规划应在 签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后的审核批准者为（）。
A．建设单位技术负责人 B．监理单位技术负责人 C．设计单位技术负责人 D．有关主管部门负责人
14.工程建设监理规划编制完成后，根据工程项目的特点，监理单位派驻工程项目的项目监理部还应编制（）。
A．工程项目管理规划细则 B．工程建设监理实施规划 C．工程建设监理实施细则 D．工程项目管理实施规划
15.施工中某工序需要实施旁站监理，施工单位从书面通知监理单位现场监理部的时间算起，到该工序开始施工前的时间间隔至少应为（）小时。
A．12 B．24 C．36 D．48 16.施工成本预测是在工程的施工以前，运用一定的方法（）。A．对成本因素进行分析 B．分析可能的影响程度 C．估算计划与实际成本之间的可能差异 D．对成本进行估算
17.大中型工程项目的项目组成中，通常构成单项工程的是（）。A．单位工程 B．单体工程 C．单个工程 D．单元工程
18.某混凝土工程，工程量清单的工程量为1000m3，合同约定的综合单价为350元／m3，且实际工程量超过工程量清单的工程量10％时可调整单价，调整系数为0.9.由于设计变更，承包商实际完成工程量1200m3，则该混凝土工程的结算价款应为（）万元。
A．37.8 B．41.3 C．41.65 D．42.0 19.某综合楼工程发包后，发包人未按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍未按要求预付，于是在发出通知后7天，承包人决定停止施工，承担由此造成工期拖延损失的是（）。
A．承包人 B．发包人 C．分包人 D．工程师
20.某工程合同总价1000万元，合同基准日期为2006年5月，固定系数0.2.经测算，调值的费用中，人工费和钢材分别占工程价款的40％和10％。2007年1月完成的工程款占合同总价的10％。人工费、钢材在2006年5月的价格指数分别为100和150，12月的价格指数分别为110和180，则2007年1月经调值后的工程款为（）万元。A．76 B．106 C．110 D．120 21.进行施工成本控制时，指导成本控制的文件是（）。A．工程承包合同 B．施工成本计划 C．进度报告 D．施工组织设计
22.施工过程中，对于部分小型及零星材料（如钢钉等）用量的控制宜采用（）。A．定额控制 B．包干控制 C．指标控制 D．计量控制
23.某地面工程施工计划在6个月内完成，假设工程在各月均是以等速、等值进行的。当工程进展到3个月后进行了检测，正确描述其3月末时的累计进度偏差的是图（）。A．
24．成本分析的重点是（）。
A．通过实际成本与预算成本的对比，分析成本降低水平B．通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况 C．通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更有效的节约途径 D．通过对下一施工进展情况规划，提出可行的成本管理措施
25．建设项目进度控制是一个动态的管理过程，其中进度目标分析和论证的目的是（）。A．落实进度控制的具体措施 B．论证进度目标是否合理、能否实现 C．决定进度计划的不同层面 D．分析进度计划系统内部的关系
26．项目进度计划的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码时应考虑能标识出（）。A．不同的计划层 B．不同的计划编制者 C．不同的计划方法 D．不同的计划难易程度
27．下列双代号网络图中引入虚工作2—3是为了表示（）。A．对A、B两项工作的代号加以区分 B．工作A完成后、工作B才能开始 C．A、B两项工作不能同时结束 D．A、B两项工作必须同时结束
29．已知在双代号网络计划中，某工作有2项紧前工作，它们的最早完成时间分别为18天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则该工作最早完成时间为（）天。
A．18 B．23 C．24 D．29 30．已知某工作的持续时间为4天，最早开始时间为7天，总时差2天，则该工作的最迟完成的时间为（）天。
A．4 B．9 C．11 D．13 33．在双代号网络计划中，计算工期是根据以终点节点为箭头节点的各个工作的（）而得出的。
A．最迟完成时间的最小值 B．最早完成时间的最小值 C．最早完成时间的最大值 D．最迟完成时间的最大值
34．在网络计划中，若某项工作拖延使得总工期要延长，那么为了保证工期符合原计划（）。
A．应调整该工作的紧后工作 B．应调整该工作的平行工作 C．应调整该工作的紧前工作 D．应调整所有工作
35．质量控制和质量管理的关系，主要表现在（）。A．作用相同 B．职能范围相同
C．质量控制是质量管理的全部 D．质量控制是质量管理的一部分
36．建成后不能投入生产使用，所形成的合格而无用的建筑产品，不具备质量的（）。A．安全性特征 B．可靠性特征 C．适用性特征 D．经济性特征 37．建设工程项目管理的组织架构、管理制度及其运行机制，是影响建设工程项目质量的管理因素中的（）。
A．业主方的项目决策 B．各相关方的技术决策 C．管理组织 D．任务组织
38．建设工程项目质量控制系统，一般情况下形成多层次的结构形态，负责建立第一层面质量控制控制系统的是（）。
A．建设单位的建设工程项目管理机构 B．建设工程项目的设计总负责单位 C．建设工程项目的施工总承包单位 D．工程设计、施工安装、材料设备供应单位
39．以下关于施工质量计划审批程序的处理原则的说法，正确的是（）。A．监理工程师提出的建议施工质量计划编制主体应强制执行
B．施工质量计划在实施过程中如因条件变化对某些重要决定进行修改后，修改内容不需要按审批程序进行审批
C．施工质量计划在实施过程中如因条件变化对某些重要决定进行修改后，修改内容仍应按照审批程序进行审批后执行
D．施工质量计划的企业内部审批和监理工程师的审批没有关系
40．根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分的是（）。
A．检验批 B．分项工程 C．分部工程 D．单位工程
41．建设工程质量监督档案是按（）建立的。A．分项工程 B．分部工程 C．单位工程 D．检验批
42．质量认证制度是由（）对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价，从而使社会对企业的产品建立信心。
A．政府工程质量监督部门 B．顾客方 C．公正的第三方 D．企业自身
44．在进行直方图的位置观察分析时，如果质量特性数据的分布充满上下限，说明（）。A．质量能力适中符合要求 B．质量能力偏大不经济 C．质量能力偏小需要整改 D．质量能力处于临界状态
45．建设工程项目总体规划的过程，从广义上说是指（）。A．建设方案的可行性研究过程 B．建设方案的策划、决策与实施过程 C．建设方案总体规划设计文件的编制过程 D．建设方案的策划、决策和总体规划的制定过程 46．某城市在开发建设用地时，由某地产商负责拆迁某居民区内的建筑，将施工单位的资质等级证明、拟拆除建筑物及可能涉及的毗邻建筑的说明、拆除施工组织方案、清除废弃物的措施等报送工程所在地政府主管部门备案的时间应在开始施工前（）天。
A．15 B．20 C．30 D．60 47.某工地在一天的混凝土作业完成后，指派一个新工人做清理工作，该工人违反有关规定，在搅拌机未断电，身边无其他人员的情况下，站在搅拌机料斗上用水冲洗机内残料，不小心碰到控制搅拌机起落的扳把，带动料斗翻起，造成该工人被挤伤。该起事故属于（）作用的结果。
A．第一类危险源 B．第二类危险源 C．两类危险源共同 D．非危险源
48.题干同47题，该起事故的原因主要是（）。A．人的不安全行为 B．设备的失修 C．电气绝缘不良 D．冲洗机内残留混凝土
49.开展安全预评价工作，是贯彻落实（）方针的重要手段。A．“质量第一，信誉至上” B．“企业负责，政府监督” C．“领导负责，群众监督” D．“安全第一，预防为主”
50.某大型构件吊装工程，在编制了单项施工安全技术措施的情况下开始作业，该单项施工安全技术措施属于（）。
A．高处作业安全技术措施 B．季节性安全技术措施 C．特殊工程安全技术措施 D．应急安全技术措施
51.某大型构件在吊装进行过程中，突然刮起7级大风，为了赶工期，工长要求继续作业。在大型构件起吊到最高处时，强风使构件突然脱钩，落地而损坏，不能继续使用7级以上大风情况下的作业状态属于（）。
A．正常状态 B．异常状态 C．特殊状态 D．应急状态
52.职业伤害事故的分类中，起重机驾驶员在上下驾驶室时发生坠落伤害属亍（）。A．起重伤害 B．机械伤害 C．车辆伤害 D．高处坠落
53.下列选项属于建设工程环境保护措施的是（）。A．加速施工措施 B．雨期施工措施 C．文明施工措施 D．安全保护措施
54.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）（）万元以下的工程招标代理业务。
A．1000 B．3000 C．5000 D．6000 55.某工程项目在施工过程中需要占用项目红线外的一部分人行道以满足施工需要，根据施工合同示范文本规定，应由（）负责办理相关的申请批准手续。
A．提出占用人行道一方 B．承包人 C．发包人 D．工程师
56.某设备安装工程，双方根据施工合同示范文本在合同中约定需要试车。如未经试车，发包人希望尽早将该项目投入使用，则（）。
A．工程未经竣工验收，发包人可以使用 B．经工程师验收合格，发包人可以使用
C．如发包人强行使用，由此发生的质量问题，由发包人承担责任 D．如发包人强行使用，由此发生的质量问题，由承包人承担责任
57.根据施工劳务分包合同示范文本的规定，除另有约定外，固定劳务报酬可以调整价格的情况是（）。
A．由于劳务分包人原因造成的返工 B．通货膨胀导致劳务价格变化 C．法律政策变化导致劳务价格变化 D．由于劳务分包人原因造成的安全事故
58.某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中，劳务分包人的工时和工程量应（）。
A．由工程师确认
B．由劳务分包人每日提供给工程承包人确认 C．由劳务分包人按月报工程承包人确认 D．不用计算
59.劳务报酬的支付中，工程承包人进行结算资料核实的时间，是在收到劳务分包人递交结算资料后的（）天内。
A．28 B．24 C．14 D．7 60.对于合同的风险按大小排序，从承包人的角度看，排序正确的是（）。A．固定总价合同、固定单价合同、成本加酬金合同 B．变动总价合同、固定单价合同、最大成本加费用合同 C．固定单价合同、固定总价合同、成本加固定金额酬金合同 D．成本补偿合同、单价合同、总价合同
61.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标保证金有效期应当超出（）。A．投标截止日期30天 B．投标截止日期15天 C．投标有效期30天 D．投标有效期15天
62.合同分析的角度是合同的（）。A．执行 B．制定 C．修订 D．变更
63.某工程因地震使部分未完施工受损需要修复，造成承包商额外支出，则承包商可提出（）。
A．不可抗力引起的索赔 B．不可预见的外部条件索赔 C．工程终止索赔 D．工程变更索赔
64.某工程施工过程中因为发生地震而停工，恢复施工时业主缩减了部分子项的建设内容并调整了施工顺序，使承包人任务量减少，成本增加，承包商可提出（）索赔。
A．工程延期 B．工程加速 C．工程变更 D．其他
65.某工程施工过程中因为发生地震而停工，恢复施工后由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人可以提出（）索赔。
A．工程延期 B．工程加速 C．工程变更 D．不可预见的条件
66.某工程施工过程中因为发生地震而停工，灾后该地区交通受阻，物价上涨，工程重建使承包商收不抵支，承包商因此可向业主提出（）：索赔。
A．费用
B．不可预见的外部障碍或条件 C．供应商违约 D．货币贬值
67.网络分析方法通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于（）作用所引起的工期索赔。
A．一种干扰事件 B．多种于扰事件共同
C．各种干扰事件和多种干扰事件共同 D．一种干扰事件和另一种干扰事件共同
68.某工业厂房建设项目进行国际招标，需要承包商完成绝大部分设计任务，并提供设备以及建造其他工程。业主拟选用FIDIC合同条件作为承包合同范本，为此，根据业主的要求，适合于该建设项目的合同条件是（）。
A．《施工合同条件》
B．《永久设备和设计——建造合同条件》 C．《EPC／交钥匙项目合同条件》 D．《简明合同格式》
69.与《永久设备和设计——建造合同条件》相应的合同计价方式是（）。A．总价合同 B．固定单价合同 C．变动单价合同 D．成本加酬金合同
70.项目业主选择了适合的合同条件后，还要在该合同的通用条件基础上，根据该工程的具体情况完成该合同的（）。
A．意向书 B．协议书 C．专用条件 D．合同格式
二、多项选择题（共30题。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。）
1.项目实施阶段策划的内容有（）。A．项目实施的组织策划 B．项目实施的条件策划 C．项目实施的风险策划 D．项目实施的咨询策划 E．项目实施的合同策划
2.某地准备建设世界第一高的钢结构摩天大楼，在项目实施之前，开展项目实施阶段的策划。属于该摩天大楼项目实施技术策划内容的有（）。
A．垂直运输方案的深化分析论证 B．焊接工程的质量标准和技术规范制定 C．高空作业的风险分析论证 D．项目钢结构关键技术的深化分析论证 E．项目质量目标的确定
3.根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同，可分为（）。A．施工组织总设计 B．专业工程施工组织设计 C．单位工程施工组织设计
D．分部（分项）212程施工组织设计 E．多项目施工组织设计
4.施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（）。A．项目设计文件 B．项目合同文件 C．组织的管理制度 D．组织的经营方针和目标 E．项目管理规划大纲
5.按照工程监理规范的有关要求，监理工程师在对建设工程实施监理时，应当采取的形式有（）。
A．旁站 B．抽查检验 C．巡视 D．见证取样 E．平行检验
6.编制施工成本计划应满足的要求有（）。A．组织对施工成本的管理目标 B．与施工图预算对应 C．合同规定的项目质量和工期 D．以经济合理的项目实施方案为基础 E．有关定额及市场价格
7.在时标网络图上按单位时间编制的成本计划，其计算和绘制的依据有（）。A．需完成的实物工程量 B．最早开始时间 C．计划累计支出成本额 D．S形曲线
E．投入的人力、物力和财力
8.某项目包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。对此，以下说法正确的有（）。
A．发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠款的利息，并承担违约责任 B．甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿 C．甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿 D．若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付 E．若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任
9.施工过程中，对于没有消耗定额的材料用量，宜采用的控制方法有（）。A．指标控制 B．采购控制 C．定额控制 D．分包控制 E．计划管理
10.在分部分项工程成本分析的过程中，所谓的“三算”对比涉及的成本有（）。A．预算成本 B．动态成本 C．目标成本 D．实际成本 E．偏差成本
11.横道图进度计划中不可避免的问题包括（）。A．工作之间的逻辑关系不易表达清楚 B．计划调整只能用手工方式进行 C．不能确定关键工作和关键路线 D．难以适应大的进度计划系统 E．不能计算资源需要量
12.在工程网络计划中，针对不同的网络计划形式，关键线路有各种不同的表达方式，它可以是指（）的线路。
A．双代号网络计划中无虚箭线 B．双代号时标网络计划中无波形线 C．单代号网络计划中工作时间间隔为零 D．双代号网络计划中持续时间最长
E．单代号网络计划中全由自由时差最小工作连起来
13.在网络计划中，工作P的总时差为5天，自由时差为3天，若该工作拖延了4天，那么（）。A．影响总工期但不影响紧后工作 B．影响紧后工作但不影响总工期 C．总工期拖后了1天 D．总工期拖后了4天
E．该工作的紧后工作的最早开始时间拖后了1天 14.在PDCA循环中，各类检查的内容包括（）。A．采取应急措施，解决当前质量偏差、问题和事故 B．检查是否严格执行了计划的行动方案 C．检查实际条件是否发生了变化 D．检查不执行计划的原因
E．检查产出的质量是否达到标准要求，对此进行确认和评价 15.影响建设工程项目质量的可控因素包括（）。A．人的因素 B．技术因素 C．管理因素 D．环境因素 E．社会因素
16.以下关于施工质量计划的说法正确的有（）。
A．总包与分包的施工质量计划是独立的，没有联系 来源：考试大 B．必须全面体现和落实企业质量管理体系文件的要求 C．结合具体工程特点，编写专项管理要求 D．包括施工质量控制点的设置 E．编制完毕后，应经企业内部审批，再交监理工程师审批 17.建设工程施工质量检查评定验收的基本内容包括（）。A．分部分项工程内容的抽样检查 B．施工质量保证资料的检查 C．工程外观质量的检查 D．工序质量的检查 E．单位工程质量的检查
18.质量手册的基本内容一般应包括（）。A．企业的质量方针和质量目标 B．组织机构及质量职责 C．体系要素或基本控制程序 D．质量手册的发行数量
E．质量手册的评审、修改和控制的管理办法
19.以下关于职业健康安全与环境管理的任务属于项目决策阶段的有（）。A．办理有关安全与环境保护方面的审批手续 B．对项目进行环境影响评价和安全预评价 C．进行环境保护设施和安全设施的设计 D．在工程总概算中明确安全环保相关费用 E．施工单位依法建立安全生产责任制度
20.根据原劳动部和建设部的有关规定，企业安全教育一般包括对（）的安全教育。A．员工家属 B．特种作业人员 C．新员工 D．企业员工 E．安全管理人员
21.“三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目（工程），技术改建项目（工程）和引进的建设项目，其安全生产设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程（）。
A．同时招标 B．同时开工 C．同时设计 D．同时施工
E．同时投入生产和使用
22.下列情况属于特别重大伤亡事故的有（）。A．外国民航客机在我国境内发生机毁人亡事故
B．煤矿发生爆炸事故，死亡40人，造成直接经济损失800万元 C．某单位食堂发生急性中毒事件，有80名职工中毒 D．我国民航客机在国外发生机毁人亡事故，死亡40人
E．高速公路发生汽车追尾事件，8人死亡，造成直接经济损失800万元 23.文明施工的工作包括（）。
A．规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生 B．科学组织施工，使生产有序进行 C．减少施工对周围居民和环境的影响 D．树立良好的施工形象 E．保证职工的安全和身体健康 24.某工程项目施工过程中，工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的是（）。
A．承包人有权拒绝工程师重新检验的要求 B．工程师应判定质量合格
C．承包人损失的工期和费用均不予补偿 D．应补偿承包人费用，但工期不顺延 E．承包人应自费对该部分工程进行修复
25.根据我国施工合同示范文本，工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更，其中设计变更包括（）。
A．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B．采用新的施工规范或质量验收标准 C．增减合同中约定的工程量 D．改变有关工程的施工时间和顺序 E．其他有关工程变更需要的附加工作 26.因合同文件引起的索赔包括（）。A．合同文件的组成问题引起的索赔 B．合同文件有效性引起的索赔 C．各种额外的试验和检查费用的索赔 D．因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔 E．赶工费用的索赔
27.通常，按照国际工程合同的履行要求，承包商需要根据合同要求按时提供各类担保，包括（）。A．投标保函 B．履约保证 C．预付款保函 D．借款担保 E．信誉担保
28.按国际工程合同，在施工过程中，为了确保工程的质量，工程师会随时检查在建工程的质量，工程师检验工程质量的标准是（）。
A．合同中规定的规范 B．图纸中的规定 C．设计依据 D．国际标准 E．工程师的要求
29.某国际工程建设项目承包合同订立后，进入实施阶段。在施工过程中，即使承包商已经按照合同的要求办理了保险，在某些条件下，承包商仍应及时补办保险，这些条件是指（）。
A．预计将有风险发生 B．工程师认为有必要 C．业主认为有必要 D．工程延期 E．增加新项目
30.项目管理信息系统中进度控制子系统的功能包括（）。A．计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线 B．进度计划执行情况的比较分析 C．编制资源需求量计划 D．确定合同工期
E．绘制网络图和计划横道图
第五篇：网校一级建造师《建设工程法规及相关知识》科目考试大纲
233网校一级建造师考试网：
233网校一级建造师《建设工程法规及相关知识》科目考试大纲 查看其他科目考试大纲：
1Z300000建设工程法规及相关知识
1Z301000建设工程基本法律知识
1Z301010建设工程法律体系
1Z30101 1法律体系的基本框架
1Z301012法的形式和效力层级
1Z301013建设法律、行政法规和相关法律的关系
1Z301020建设工程法人制度
1Z301021法人应具备的条件
1Z301022法人在建设工程中的地位和作用
1Z301023企业法人与项目经理部的法律关系
1Z301030建设工程代理制度
1Z301031代理的法律特征和主要种类
1Z301032
1Z301033
1Z301040建设工程物权制度
1Z301041
1Z301042
1Z301043
1Z301050
1Z3010511Z3010521Z301060
1Z301070
担保与担保合同的规定
1Z301072建设工程保证担保的方式和责任
1Z301073抵押权、质权、留置权、定金的规定
1Z301080建设工程保险制度
1Z301081保险与保险索赔的规定
1Z301082建设工程保险的主要种类和投保权益
1Z301090建设工程法律责任制度
1Z301091法律责任的基本种类和特征
1Z301092建设工程民事责任的种类及承担方式
1Z301093建设工程行政责任的种类及承担方式
1Z301094建设工程刑事责任的种类及承担方式
233网校一级建造师考试网：
233网校一级建造师考试网：1Z302000施工许可法律制度
1Z302010建设工程施工许可制度
1Z302011施工许可证和开工报告的适用范围
1Z302012申请主体和法定批准条件
1Z302013延期开工、核验和重新办理批准的规定
1Z302014违法行为应承担的法律责任
1Z302020施工企业从业资格制度
1Z302021企业资质的法定条件和等级
1Z302022禁止无资质或越级承揽工程的规定
1Z302023禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定1Z302024违法行为应承担的法律责任
1Z302030建造师注册执业制度
1Z302031建设工程专业人员执业资格的准人管理
1Z302032建造师考试、注册和继续教育的规定
1Z302033建造师的受聘单位和执业岗位范围
1Z302034建造师的基本权利和义务
1Z302035违法行为应承担的法律责任
1Z303000建设工程发承包法律制度
1Z303010建设工程招标投标制度
1Z303011
1Z3030121Z303013
1Z303014
1Z303015
1Z303016
1Z303017
1Z303020
建筑市场诚信行为信息的分类
建筑市场施工单位不良行为记录认定标准
1Z303033建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制
1Z303034建筑市场主体诚信评价的基本规定
1Z304000建设工程合同和劳动合同法律制度
1Z304010建设工程合同制度
1Z30401 1合同的法律特征和订立原则
1Z304012合同的要约与承诺
1Z304013建设工程施工合同的法定形式和内容
1Z304014建设工程工期和支付价款的规定
1Z304015建设工程赔偿损失的规定
1Z304016无效合同和效力待定合同的规定
233网校一级建造师考试网：1Z304017合同的履行、变更、转让、撤销和终止
1Z304018违约责任及违约责任的免除
1Z304019建设工程合同示范文本的性质与作用
1Z304020劳动合同及劳动关系制度
1Z304021劳动合同订立的规定
1Z304022劳动合同的履行、变更、解除和终止
1Z304023合法用工方式与违法用工模式的规定
1Z304024劳动保护的规定
1Z304025劳动争议的解决
1Z304026违法行为应承担的法律责任
1Z304030相关合同制度
1Z304D31承揽合同的法律规定
1Z304032买卖合同的法律规定
1Z304033借款合同的法律规定
1Z304034租赁合同的法律规定
1Z304035融资租赁合同的法律规定
1Z304036运输合同的法律规定
1Z304037仓储合同的法律规定
1Z304038委托合同的法律规定
1Z3050001Z305010
1Z30501 11Z305012
1Z305013
1Z305014
1Z305020
1Z305033施工发现文物报告和保护的规定
1Z305034违法行为应承担的法律责任
1Z306000建设工程安全生产法律制度
1Z306010施工安全生产许可证制度
1Z306011申请领取安全生产许可证的条件
1Z306012安全生产许可证的有效期和政府监管的规定
1Z306013违法行为应承担的法律责任
1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度
1Z306021施工单位的安全生产责任
1Z306022施工项目负责人的安全生产责任
1Z306023施工总承包和分包单位的安全生产责任
1Z306024施工作业人员安全生产的权利和义务
233网校一级建造师考试网：1Z306025施工单位安全生产教育培训的规定
1Z306026违法行为应承担的法律责任
1Z306030施工现场安全防护制度
1Z306031编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定1Z306032施工现场安全防护、安全费用和特种设备安全管理的规定1Z306033施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施1Z306034工伤保险和意外伤害保险的规定
1Z306035违法行为应承担的法律责任
1Z306040施工安全事故的应急救援与调查处理
1Z306041生产安全事故的等级划分标准
1Z306042施工生产安全事故应急救援预案的规定
1Z3060431Z306044违法行为应承担的法律责任
1Z306050
1Z306051建设单位相关的安全责任
1Z306052勘察、设计单位相关的安全责任
1Z306053
1Z306054
1Z3060551Z307000建设工程质量法律制度
1Z307010工程建设标准
1Z3070111Z307012
1Z3070131Z307020
建设单位相关的质量责任和义务
勘察、设计单位相关的质量责任和义务
1Z307033工程监理单位相关的质量责任和义务
1Z307034政府主管部门工程质量监督管理的相关规定
1Z307040建设工程竣工验收制度
1Z307041竣工验收的主体和法定条件
1Z307042施工单位应提交的档案资料
1Z307043规划、消防、节能、环保等验收的规定
1Z307044竣工结算、质量争议的规定
1Z307045竣工验收报告备案的规定
1Z307050建设工程质量保修制度
1Z307051质量保修书和最低保修期限的规定
233网校一级建造师考试网：1Z307052质量责任的损失赔偿
1Z307053违法行为应承担的法律责任
1Z308000解决建设工程纠纷法律制度
1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径1Z308011建设工程纠纷的主要种类
1Z308012民事纠纷的法律解决途径
1Z308013行政纠纷的法律解决途径
1Z308020民事诉讼制度
1Z308021民事诉讼的法院管辖
1Z308022民事诉讼当事人和代理人的规定1Z308023民事诉讼证据的种类、保全和应用1Z308024民事诉讼时效的规定
1Z308025民事诉讼的审判程序
1Z308026民事诉讼的执行程序
1Z308030仲裁制度
1Z308031仲裁协议的规定
1Z308032仲裁的申请和受理
1Z308033仲裁的开庭和裁决2308034仲裁裁决的执行
1Z308035涉外仲裁的特别规定
1Z308040
1Z308041调解的规定
1Z308042
1Z308043
1Z308050
点击咨询 