2005年江苏省工程造价基础理论试卷及答案

第一篇：2005年江苏省工程造价基础理论试卷及答案

2005年江苏省工程造价编审人员考试

工程造价基础理论试卷

（注意：请在答题卡上答题）

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1.具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线或独立工程是（A）。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部分项工程

D.建设项目

2.工程建设都有一个较长的建设期。在建设期内，由于存在许多不可控制的因素，影响工程造价的变化，工程造价在整个建设期处于不确定状态，这体现了工程造价（D）的特点。A.个别性

B.差异性

C.层次性

D.动态性 3.建设工程承包价格是对应于（B）而言的。

A.承包人

B.承、发包双方

C.发包人

D.建设单位

4.工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和（D)，是工程造价的特殊职能。

A.流通职能

B.市场职能

C．计划职能

D．调控职能 5.工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面。（B）为控制拟建项目工程造价的最高限额。

A.投资估算

B.初步设计总概算

C.施工图预算

D.承发包合同价 6.工程造价控制的重点阶段是（A）。

A.设计阶段

B.招投标阶段

C.施工阶段

D.结算审核阶段 7.(D)是控制工程造价最有效的手段。

A.采用先进技术

B.招标竞价

C.控制变更

D.技术与经济相结合 8.工程造价咨询业的首要功能（A）。

A.服务功能

B.引导功能

C.联系功能

D.审核功能 9.我省工程量清单计价办法规定，（B）不属于规费项目。

A.工程定额测定费

B.安全文明施工措施费

C.劳动保险费

D.建筑管理费 10.某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量（B）。

A.80m

3B.76.8m3

C.115.2m3

D.120m3

11.某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的定额是（C）。

A.0.89工日/m3

B.1.12m3/工日

C.0.89m3/工日

D.1.12工日/m3

12.某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25％和15％，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（A）工日。

A.13.09

B.15.58

C.12.75

D.12.96 13.某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（B）万元。

A.1023

B.1125

C.1180

D.1239 14.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D）。A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

A.自然人

B.公民

C.组织

D.法定代表人

31.我国招标投标法规定投标人编制投标文件所需的时间，自招标文件发出之日起到投标截止日止，最短不得少于（C）。

A.7天

B.14天

C.20天

D.30天

32.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（C）。A.中标人报价最低

B.经评审的合理低价

C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

D.经评审的合理低价且不低于成本

33.对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（B）。

A.按照通常理解予以解释

B 不利于提供格式条款一方的解释 C.该条款无效

D.有利于提供格式条款一方的解释

34.施工合同文件正确的解释顺序是（D）。

A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。

B.施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。35.在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由(A)承担。

A.建设单位

B.建设单位与承包商共担

C.承包商

D.勘察设计单位

36.在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是(C)。

A．业主要求加速施工导致工程成本增加

B．由于业主和工程师原因造成施工中断 C．恶劣天气导致施工中断，工期延误

D．设计中某些工程内容错误导致工期延误

37.我省规定，采用工程量清单固定单价计价的，在合同未明确约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（C），并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％，综合单价可作适当调整。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

38.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（D）天后，工程自动进入缺陷责任期。

A.14天

B.30天

C.60天

D.90天

39.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，投标方安全防护、文明施工措施费的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（C）。

A.60%

B.80%

C.90%

D.100% 40.我省2005年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（B）。

A.一类工35元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 C.一类工30元/工日，二类工28元/工日，三类工26元/工日 D.一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题

D.固定价格合同

E.固定费率合同 15.我国法律的形式是（ABCD）。

A.宪法

B.法律

C.行政法规

D.行政规章

E.规范性文件 16.法律责任的特征是（ACE）。

A.法律责任具有强制性

B.法律责任具有预防性

C.法律责任是由法律明文规定的D.公民和法人必须承担的义务

E.法律责任是不履行法定义务的后果 17.合同法的基本原则是（ACDE）。

A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

18.建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。(ABCD)A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 C.建设工程必须进行招标而未招标 D.建设工程中标无效的

E.施工合同存在显失公平的条款

19.我省建设工程依法必须招标的项目规模标准是（ABCD）。

A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的 B.施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的 C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D.总投资在2000万元人民币以上的 E.政府投资、融资金额在50万元以上的

20.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ACDE）。A.现场安全文明施工措施费

B.环境保护费

C.工程定额测定费 D.劳动保险费

E.税金

三.判断题（共20题，每题1分，共20分）

1.2004年7月16日发布的《国务院关于投资体制改革的决定》规定，对于企业不使用政府投资建设的项目，不再实行核准制。(N)2.工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。(Y)3.在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70％～85％。(N)4.生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。（N)5.某工地购进一批袋装水泥，水泥厂提供了材料质保书。建设单位和监理方以确保工程质量为由，要求施工企业将该批水泥送指定检测机构进行质量抽检，此检验费应由建设单位承担。(N)6.清单计价法的管理费中包括现场管理费。(Y)7.临时设施费内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除、摊销和施工出入口清洗、建筑垃圾外运等费用。(N)8.海关对进出国境或关境的货物和物品征收关税，计算公式为：关税＝[货价（FOS)＋国际运费＋运输保险费]×进口关税税率(N)9.间接费用定额是指与建筑安装施工生产的个别产品有关，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的标准。(N)10.施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。(Y)

A．±30%

B．±20%

C．±10%

D．±10%以内

（11）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后作为结算依据。

A．造价咨询机构

B．发包人

C．造价管理部门

D．投标人

（12）实行工程量清单报价宜采用[A ]合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。

A．固定单价

B．固定总价

C．成本加酬金

D．可调价格

（13）在约定风险范围时，[ C ]不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。

A．自然灾害

B．不可预见性灾害

C．设计变更及施工条件变更

D．政策性调整

（14）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（D）计价。

A．分部分项工程项目

B．措施项目

C．其他项目

D．零星项目

（15）规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。

A．基础底面积乘以挖土深度

B．基坑底面积乘以挖土深度

C．基础垫层底面积乘以挖土深度 D．基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

二、多项选择选题：

（1）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[ ACD

] A．建设项目的预备、筹建、设备购置

B．生产大修理、购进施工机械 C．勘察设计、试车调试

D．建筑安装、竣工投产

（2）按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[

ABDE ]：

A．运输工程项目

B．能源工程项目

C．物质文化生活需要的项目 D．工业工程项目

E．农田水利工程项目等

（3）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需［

ABC ］的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A．人工

B．材料

C．机械台班

D．管理费

E、利润

（4）咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[ BCE ]并具有[

]社会功能。

A． 第一产业

B．第三产业 C．服务和引导功能

D．指导和引导功能

E．联系功能

（5）我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[ ABCE ]

A．人工费和材料费

B．施工机械使用费、C．临时设施费和现场管理体费 D．企业管理费

E．其他直接费

（6）临时设施费用内容包括[ ACDE

]等费用。

A． 临时设施的搭设

B．照明设施的搭设

C．临时设施的维修 D．临时设施的拆除

E．摊销

（7）工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为[ ABCD

]等。

A．建筑工程定额

B．建筑安装工程费用定额、C．设备安装工程定额、工器具定额 D．工程建设其他费用定额

E、施工定额

（8）《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面[ ABCD

] A．强制性

B．竞争性

C．合理性

D．实用性

E．通用性

（9）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A．人工

B．材料

C．机械台班

D．管理费

E．利润

2005年理论基础答案

一、单选

1~5

ADBDB

6~10 ADABB 11~15 CABDD

16~20 DBACC 21~25 BCBDD

26~30 CCABC 31~35 CCBDA

36~40 CCDCB

二、多选 ACD;ADE;ABDE;4 ABCD;BDE;6 ABCE;7 ACDE;8 ABCE;9 ABDE;ABE;11 ABCE;12 ABCD;13 CDE;14 ABD;ABCD;16 ACE;17 ACDE;18 ABCD;19 ABCD;20 ACDE.三、判断

1~5

×√×××

6~10

√×××√ 11~15 ×√×√×

16~20 ×√√√×

理论基础模拟试题答案

一、单选

1~5

DCCCD

6~10 ABCAC 11~15 BACDC

二、多选 ACD;

ABDE;3 ABC;4 B CE;ABCE;6 ACDE;ABCD;8 ABCD;9 ABC;10 ACDE;11 ABD;BD;13 ABC;14 BD;15 BCDE;16 E BCD;17 ACD;18 CD;ACD;20 AB

第二篇：2011年江苏省造价员基础理论考试模拟试卷

工程造价基础理论模拟试卷

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1.某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的定额是（）。A.0.89工日/m3

B.1.12m3/工日

C.0.89m3/工日

D.1.12工日/m3

2.某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25％和15％，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.13.09

B.15.58

C.12.75

D.12.96 3.某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（）万元。A.1023

B.1125

C.1180

D.1239 4.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（）。

A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 5.工程量清单项目编码的七、八、九位表示为（）顺序码。

A.专业工程

B.分项工程项目名称

C.分部工程

D.清单项目名称 6.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。

A.按审价部门提出的价格调整

B.按发包人指定的价格调整 C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

7.用单价法编制施工图预算的主要工作有：①套预算定额单价；②计算工程量；③做工料分析；④列出分部分项工程；⑤计算多项费用汇总造价；⑥准备工作；⑦复核整理。其编制步骤应为（）。A.⑥→②→①→④→③→⑤→⑦

B.⑥→④→②→①→③→⑤→⑦

C.⑥→①→②→④→③→⑤→⑦

D.⑥→④→③→②→①→⑤→⑦ 8.不平衡报价法又称（）。

A.前重后轻法

款。

A.6

B.12

C.8

D.10 10.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。

A.固定总价

B.固定单价

C.调值总价

D.成本的酬金

11.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（）天内进行核对审查并提出审查意见。A.20

B.30

C.45

D.60 12.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（），不高于合同全额的（）。_

A.10％，20％

B.20％，30％

C.10％，30％

D.15％，25％ 13.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在（）中进行抵扣。

A.合同价款

B.工程进度款

C.预付备料款

D.工程结算款

14.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为20％，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。A.300万元

B.450万元

C.600万元

D.500万元

15.分部分项工程量清单项目编码为：040403003001，该项目为（）工程项目。

A.装饰装修工程

B.建筑工程

C.安装工程

D.市政工程 B.前轻后重法

C.突然降价法

D.增加建议法

9.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价16.工程量清单编制原则归纳为“五统一”，下列错误的提法是（）。

A.项目编码统一

B.项目名称统一

C.计价依据统一

D.工程量清单计算规则统一

17.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A.7

B.14

C.15

D.10 18.建设单位供应材料的一般结算方式为（）。

A.预算用量×预算价格

B.预算用量×预算价格－现场保管费 C.实际用量×实际价格

D.实际用量×实际价格－现场保管费

19.全部或部分使用政府投资的建设项目，应按工程价款结算总额（）的比例预留保证金。

A.3％

B.5％

C.1％

D.发承包双方自行约定

10.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）。

A.自然人

B.公民

C.组织

D.法定代表人

21.我国招标投标法规定投标人编制投标文件所需的时间，自招标文件发出之日起到投标截止日止，最短不得少于（）。A.7天

B.14天

C.20天

D.30天 22.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（）。

A.中标人报价最低

B.经评审的合理低价

C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。D.经评审的合理低价且不低于成本

23.对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（）。

A.按照通常理解予以解释

B 不利于提供格式条款一方的解释 C.该条款无效

D.有利于提供格式条款一方的解释 24.施工合同文件正确的解释顺序是（）。

A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。B.施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。

25.在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由（）承担。A.建设单位

B.建设单位与承包商共担

C.承包商

D.勘察设计单位

26.在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是（）。

A．业主要求加速施工导致工程成本增加

B．由于业主和工程师原因造成施工中断 C．恶劣天气导致施工中断，工期延误

D．设计中某些工程内容错误导致工期延误

27.我省规定，采用工程量清单固定单价计价的，在合同未明确约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（），并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％，综合单价可作适当调整。A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

28.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天

B.30天

C.60天

D.90天

29.工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和()，是工程造价的特殊职能。

A.流通职能

B.市场职能

C．计划职能

D．调控职能

30.我省2010年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（）。A.一类工35元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日

C.一类工30元/工日，二类工28元/工日，三类工26元/工日 D.一类工56元/工日，二类工53元/工日，三类工50元/工日

31.投资决策过程可分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审四个阶段。其中在项目建议书(初步可行性研究)阶段的投资估算误差率应控制在（）内。

A.±30﹪ B.±20﹪ C.±10﹪ D.±5﹪ 32.方案选择和进行初步设计的造价控制目标是（）。

A.投资估算

B.初步设计总概算

C.施工图预算

D.建安工程承包合同价 33.在项目做出投资决策后，造价控制的关键就在于（）。A.可行性研究

B.设计

C.招投标

D.施工

34.定额编制时为了尊重客观实际，需要采用科学的态度并如实地反映工程项目造价的实际状况，这符合工程建设定额的（）特性。

A.真实性和科学性

B.真实性和时效性

C.系统性和统一性

D.稳定性和时效性 35.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D）。

A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 36.开展工程造价控制最佳的措施是（）。

A.主动控制

B.技术与经济相结合C.价值工程法

D.纠偏措施 37.《全国建设工程造价员资格证书》年检周期原则上不超过（）年。A.1

B.2

C.3

D.4 38.冬雨期施工费用一般包括取暖费、特殊养护措施费、防雨费、排水费及工效降低费等，这部分在工程量清单计价法中一般计取到（）中。

A.措施项目费

B.其他项目费

C.管理费

D.人机料消耗费中综合考虑 39.我国采购进口设备采用最多的一种货价方式是（）。

A.离岸价格

B.到岸价格

C.抵岸价格

D.完税价

40.设备购置费一般由设备原价和设备运杂费构成，其中的进口设备原价是指进口设备的（）。A.离岸价格

B.到岸价格

C.抵岸价格

D.订货合同价

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）1.属于工程建设准备阶段的工作包括（）。

A.办理用地

B.初步设计

C.施工图设计

D.施工招标

E.签订合同

2.不可竞争费包括（），在工程发承包过程中，上述费用应按照规定的标准计取，不得任意降低计取标准。A.工程定额测定费

B.劳动保险费

C.现场安全文明施工措施费

D.安全生产监督费

E.税金

F.规费 3.清单计价法的材料预算价构成包括（）。

A.材料原价

B.采购保管费

C.二次搬运费

D.包装费

E.风险费

4.编制预算定额需要遵循以下原则（）。A.按社会平均水平编制

B.按社会平均先进水平编制

C.简明适用

D.坚持统一性与差别性相结合 E.坚持统一性与系统性相结合

5.建设项目竣工决算由（）几部分组成。A.建设项目财务结算书

B.竣工决算报告说明书

C.竣工工程平面示意图D.竣工决算报表

E.工程选价比较分析 6.工程量清单计价方法的作用是（）。

A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C.有利于业主获得最合理的工程造价

D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势 7.工程量清单是招标文件的组成部分，编制工程量清单必须遵循（）的原则。

A.统一项目编码

B.统一项目特征

C.统一计量单位

D.统一工程量计算规则

E.统一项目名称

8.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（）。

A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C.编制建筑工程概算定额的依据

D.国有投资项目编制和审核工程预、结算的依据

E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据 9.建设项目投资决策过程可分为（）几个阶段。

A.项目规划阶段

B.可行性研究阶段

C.项目后评价阶段

D.项目评审阶段

E.项目建议书阶段

10.固定资产静态投资包括（）。A.建筑安装工程费

B.工程建设其他费

C.价差预备费

D.铺底流动资金

E.设备及工器具购置费 11.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.扩大单价法 12.清单计价法的工程量计算规则包括（）。

A.项目划分

B.计算内容

C.计算范围

D.计算公式

E.定额含量 13.施工图预算的编制依据是（）。

A.《建设工程工程量清单计价规范》B.施工图纸及说明书和标准图集。C.适用的预算定额或专业工程计价表。D.施工组织的设计或施工方案。E.承包合同文件。

14.常见的合同争议解决办法主要有（）。

A.协商

B.调解

C.由建设主管部门裁决D.申请仲裁

E.申请仲裁或法院诉讼 15.我国法律的形式是（）。A.宪法

B.法律

C.行政法规

D.行政规章

E.规范性文件 16.法律责任的特征是（）。A.法律责任具有强制性

B.法律责任具有预防性

C.法律责任是由法律明文规定的D.公民和法人必须承担的义务

E.法律责任是不履行法定义务的后果 17.合同法的基本原则是（）。A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

18.建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。（）A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标D.建设工程中标无效的E.施工合同存在显失公平的条款 19.工程变更价款调整因素包括：（）A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；B.工程造价管理机构的价格调整；C.经批准的设计变更；D.双方约定的其他因素。E.施工单位原因

25.施工定额反映企业施工水平，一般根据专业施工的作业对象和工艺过程制定，是企业定额。一般具有以下作用（）。

A.社会平均化水平的体现B.组织和指挥施工生产的有效工具；C.编制施工预算的基础。D.竣工结算的依据 E.企业计划管理的依据；

三.判断题（共20题，每题1分，共20分）

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.估算法

E.概算定额法

F.预算单价法；

1.工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。

2.在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70％～85％。

3.生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。×

4.某工地购进一批袋装水泥，水泥厂提供了材料质保书。建设单位和监理方以确保工程质量为由，要求施工企业将该批水泥送指定检测机构进行质量抽检，此检验费应由建设单位承担。

5.清单计价法的管理费中包括现场管理费。

6.临时设施费内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除、摊销和施工出入口清洗、建筑垃圾外运等费用。

7.海关对进出国境或关境的货物和物品征收关税，计算公式为：关税＝[货价（FOB）＋国际运费＋运输保险费]×进口关税税率

8.间接费用定额是指与建筑安装施工生产的个别产品有关，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的标准。

9.施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。

10.机械时间定额＝1/机械台班产量

11.人工幅度差是按劳动定额的基本用工乘以取定的人工幅度差系数确定。

12.工程量清单必须由招投标人委托具有资质的工程造价咨询机构编制。

13.工程量清单项目名称应根据附录项目名称确定。

14.某工程项目遇上二十年一遇的特殊恶劣天气，致使工程项目无法正常进行、且造成较大窝工现象，承包方可以由此不可抗力向业主提出工期索赔并附带费用索赔。

15.政府投资项目施工中发生重大工程变更，需按照基本建设程序报批后方可施工。

16.合同工期是总的有效施工作业工期之和，遇法定节假日应于顺延。

17.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

18.我省规定，同一标段包含多个单项（单位）工程时，措施项目及其他项目应按标段合并报价。× 19.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。

20.在缺陷责任期内出现的缺陷均由承包人负责维修，如承包人不维修，发包人可委托他人维修并按合同约定扣除相应的保证金，并由承包人承担违约责任。

第三篇：《工程造价基础理论》模拟试题二

江苏省造价员资格考试《工程造价基础理论》模拟试卷二

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1.具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线或独立工程是（）。A.单项工程 B.单位工程 C.分部分项工程 D.建设项目

2.工程建设都有一个较长的建设期。在建设期内，由于存在许多不可控制的因素，影响工程造价的变化，工程造价在整个建设期处于不确定状态，这体现了工程造价（）的特点。A.个别性 B.差异性 C.层次性 D.动态性 3.建设工程承包价格是对应于（）而言的。

A.承包人 B.承、发包双方 C.发包人 D.建设单位

4.工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和()，是工程造价的特殊职能。

A.流通职能 B.市场职能 C．计划职能 D．调控职能 5.工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面。（）为控制拟建项目工程造价的最高限额。A.投资估算 B.初步设计总概算 C.施工图预算 D.承发包合同价 6.工程造价控制的重点阶段是（）。

A.设计阶段 B.招投标阶段 C.施工阶段 D.结算审核阶段 7.()是控制工程造价最有效的手段。

A.采用先进技术 B.招标竞价 C.控制变更 D.技术与经济相结合 8.工程造价咨询业的首要功能（）。

A.服务功能 B.引导功能 C.联系功能 D.审核功能 9.我省工程量清单计价办法规定，（）不属于规费项目。

A.工程排污费 B.安全监督费 C.劳动保险费 D.建筑管理费

310.某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m，该班组完成的砌筑工程量（）。

333 3A.80m B.76.8m C.115.2m D.120m

311.某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m的砌筑工程量，砌筑砖基础的定额是（）。333A.0.89工日/m B.1.12m/工日 C.0.89m/工日 D.1.12工日/m

3312.某砌筑工程，工程量为10m，每m砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25％和15％，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.13.09 B.15.58 C.12.75 D.12.96 13.某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（）万元。A.1023 B.1125 C.1180 D.1239 14.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（）。A.分部分项工程费 B.人工费

C.人工费＋机械费 D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 15.工程量清单项目编码的七、八、九位表示为（）顺序码。

A.专业工程 B.分项工程项目名称 C.分部工程 D.清单项目名称 16.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。

A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整

C.按设计部门提出的价格调整 D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

17.用单价法编制施工图预算的主要工作有：①套预算定额单价；②计算工程量；③做工料分析；④列出分部分项工程；⑤计算多项费用汇总造价；⑥准备工作；⑦复核整理。其编制步骤应为（）。A.⑥→②→①→④→③→⑤→⑦ B.⑥→④→②→①→③→⑤→⑦ C.⑥→①→②→④→③→⑤→⑦ D.⑥→④→③→②→①→⑤→⑦ 18.不平衡报价法又称（）。

A.前重后轻法 B.前轻后重法 C.突然降价法 D.增加建议法

19.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价款。

C．恶劣天气导致施工中断，工期延误 D．设计中某些工程内容错误导致工期延误

37.我省规定，采用工程量清单固定单价计价的，在合同未明确约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（），并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％，综合单价可作适当调整。A.5% B.10% C.15% D.20% 38.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天 B.30天 C.60天 D.90天

39.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，投标方安全防护、文明施工措施费的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。A.60% B.80% C.90% D.100% 40.我省2010年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（）。

A.一类工35元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 C.一类工30元/工日，二类工28元/工日，三类工26元/工日 D.一类工56元/工日，二类工53元/工日，三类工50元/工日

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选选择正确的每个选项得0.5分）

1.属于工程建设准备阶段的工作包括（）。

A.办理用地 B.初步设计 C.施工图设计 D.施工招标 E.签订合同

2.不可竞争费包括()，在工程发承包过程中，上述费用应按照规定的标准计取，不得任意降低计取标准。

A.工程定额测定费 B.劳动保险费 C.现场安全文明施工措施费 D.安全生产监督费 E.税金 F.规费 3.清单计价法的材料预算价构成包括（）。

A.材料原价 B.采购保管费 C.二次搬运费 D.包装费 E.风险费 4.编制预算定额需要遵循以下原则（）。

A.按社会平均水平编制 B.按社会平均先进水平编制

C.简明适用 D.坚持统一性与差别性相结合 E.坚持统一性与系统性相结合

5.建设项目竣工决算由（）几部分组成。

A.建设项目财务结算书 B.竣工决算报告说明书 C.竣工工程平面示意图 D.竣工决算报表 E.工程选价比较分析 6.工程量清单计价方法的作用是（）。

A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C.有利于业主获得最合理的工程造价 D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势

7.工程量清单是招标文件的组成部分，编制工程量清单必须遵循（）的原则。A.统一项目编码 B.统一项目特征 C.统一计量单位 D.统一工程量计算规则 E.统一项目名称

8.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（）。A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C.编制建筑工程概算定额的依据

D.国有投资项目编制和审核工程预、结算的依据

7.海关对进出国境或关境的货物和物品征收关税，计算公式为：关税＝[货价（FOB）＋国际运费＋运输保险费]×进口关税税率（）

8.间接费用定额是指与建筑安装施工生产的个别产品有关，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的标准（）。

9.施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反（）。10.机械时间定额＝1/机械台班产量（）。

11.人工幅度差是按劳动定额的基本用工乘以取定的人工幅度差系数确定（）。12.工程量清单必须由招投标人委托具有资质的工程造价咨询机构编制（）。13.工程量清单项目名称应根据附录项目名称确定（）。

14.某工程项目遇上二十年一遇的特殊恶劣天气，致使工程项目无法正常进行、且造成较大窝工现象，承包方可以由此不可抗力向业主提出工期索赔并附带费用索赔（）。

15.政府投资项目施工中发生重大工程变更，需按照基本建设程序报批后方可施工（）。16.合同工期是总的有效施工作业工期之和，遇法定节假日应于顺延（）。

17.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据（）。

18.我省规定，同一标段包含多个单项（单位）工程时，措施项目及其他项目应按标段合并报价（）。19.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款（）。

20.在缺陷责任期内出现的缺陷均由承包人负责维修，如承包人不维修，发包人可委托他人维修并按合同约定扣除相应的保证金，并由承包人承担违约责任（）。

第四篇：食品检验员基础理论试卷

介休市质量技术监督检验测试所

食品检验员基础理论试卷

一、单项选择

1、在国际单位制中，物质的量的单位用（）来表示。

A.gB.kgC.mlD.mol2、下列属于国家标准的是（），属于商业部行业推荐标准的是（）。

A.SB/TB.QBC.GBD.DB3、下列计算结果应取（）有效数字：3.8654×0.015÷0.681×2300+26.68

A.5位B.2位C.3位D.4位

4、细菌总数的测定一般需要在（）情况下培养，霉菌的测定需要在（）情况下培养。

A.置（36±1）培养箱内，（24±2）h

B.置（25-28）培养箱内，（5）天

C.置（25-28）培养箱内，（48±2）h

D.置（36±1）培养箱内，（48±2）h5、做大肠菌群检验时，如有乳糖胆盐发酵管产酸，产气需进一步做（）

A.革兰氏染色B.增加测定次数

C.伊红美兰平板划线培养D.接种复发酵

6、蛋白质彻底分解后的产物是（）

A.氨基酸B.碳水化合物

C.糖D.酸性物质或碱性物

7、酸碱滴定时使用的指示剂变色情况与溶液的（）有关。

A.PHB.浓度C.体积

8、指示剂本身是有要弱酸或有机弱碱，所以进行酸碱滴定时用量（）。

A.无严格要求B.不宜多加

C.需严格控制D.可以多加

9、化学试剂是检验中必不可少的，我国化学试剂分为四个等级，在食品检验中最常用的是（）。

A.一级品优级纯B.二级品分析纯

C.三级品化学纯D.四级品实验试剂

10、微生物的检验中，大肠菌群的测定单位用（）表示，细菌总数的测定单位用（）表示。

A.g/ml(g)B.g/100ml(g)

C.MPN/100ml(g)D.cfu/ml(g)

二、填空

1、细菌总数的测定主要是作为判别食品（），大肠菌群的测定是检验食品（）。

2、国家标准GB7718-2004食品标签法，强制标示人内容是（）。

3、缓冲辟谣的组成必须具有（）和（），并且两种成分之间必须存在（）。

4、凡有化合价改变的反应都是（）反应，在其反应中失去电子的物质叫（）。它能使化学反应中的其它物质（），而本身被（）。

5、氨基酸是具有（）和（）的两性物质。

6、蛋白质的平均含氮量为（），因此知道蛋白质的含量就知道（）的含量。

7、容量分析的四种类型是（）。

8、国际单位制是由7个基本单位组成，其名称符号是（）。

9、PH计主要是由（）和（）组成。

10、准确度指的是（），其高低是用（）来衡量，精密度是指（），其高低是用（）来衡量。

三、判断题

1、国家标准是最高级别标准，因此企业标准技术指标应低于国家标准。（）

2、质量管理标准GB/T19000系列采用了ISO9000国际系列标准程度为等同。（）

3、电解质溶液电离子的大小与电解的本性、溶液的温度和浓度有关。（）

4、酸碱滴定时，使用指示剂变化情况与溶液的体积有关。（）

5、样品的采集具有真实性和完整性。（）

6、用比较颜色的深浅来测定物质的浓度这种方法称为比色分析法。（）

7、油脂一般难溶于乙醚和水。（）

8、缓冲溶液是由弱酸、弱碱及其盐组成。（）

9、在细菌的培养时为方便试验，细菌、大肠和霉菌应该放入同一培养箱培养。（）

10、国家GB7718食品标签法规定了应标示的主要内容，其中配料的要求是将加工食品的加入物质定入配料表中，其排列顺序可以不限。（）

四、计算

1、配制C（HCL）=0.1mol/L溶液1000ml。应取C（HCL）=5mol/L溶液多少毫升?

2、配制C（NaOH）=0.5mol/L溶液500ml，需取NaOH多少克？

3、配制C（NaOH）=0.1mol/L，并标定。称取干燥至恒重的基准物质邻苯二甲酸氢钾0.5825g。经NaOH滴定，耗NaOH的几次平均数为22.25ml，空白为0.15ml。

求标定后的C（NaOH）=？mol/L。（注： 与1ml NaOH标准溶液1mol/L相当的基准邻苯二甲酸氢钾的质量是0.2042g）

4、按有效数字运算规则计算：

0.035641×8.3×1.64×10-2÷0.03550

=

五、简答题

1、请写出你单位和产的产品名称及执行标准（企业标准），写出一种产品即可。

2、大肠菌群在移种伊红美兰琼脂后，在什么条件下培养？其平板菌落特征是什么？

3、什么是培养基？写出微生物生长的5种营养物质？

4、朗伯-比耳定律中，A=KCL，各表示什么？定律的含义是什么？

5、测定蛋白质时，在进行样品消化中加入硫酸铜和硫酸钾的作用是什么？

六、简述你从事食品检验工作有哪些经验和体会，对今后工作有何建议？

第五篇：工程造价答案

工程造价

一、判断改错题

1、安装工程是指生产、动力、电信、起重、运输、医疗、试验等设备装配及安装工程，及附属于设备的其他工作；（√）

2、施工图预算是依据施工图设计文件编制的较概算造价更为粗略详细和准确的造价。（×）

3、全国统一定额不分地区，全国适用。（√）

4、清单计价法计算综合单价时，管理费、利润费率是投标人依据工程类别套用的、竞争情况及自己的生产力水平决定的。（×）

5、所有变压器根据需要做绝缘油过滤；（×）

6、电缆安装预算定额计算规则与清单计价规范计算规则完全一致。（√）

7、成套配电箱现浇混凝土墙内嵌入安装时，除设置成套配电箱安装项目外还应设置木套箱安装项目。（×）

8、普通灯具清单项目特征应描述名称、型号、规格、类型，规格主要描述灯泡瓦数灯罩大小。（×）

9、照明开关、插座等不应套用清单规范中小电器项目；（×）

10、接地母线工程量应按设计图示中心线长度以延长米计算，并考虑3.9%的附加长度。（×）

11、总估算、总概算及建设工程总造价构成费用项目相同。（√）

12、脚手架搭拆费计算结果全部（改为：部分）计入人工费。（×）

13、风管制作、安装定额子目中，制作以100kg为单位，（改为：制作）安装以展开面积m2为单位计算工程量。（×）

14、送、配电设备系统调试应区分交流直流及不同的电压等级按“户”（改为：系统）计算工程量。（×）

15、在高层建筑水平方向单独设置扁钢、圆钢作“均压环”时，以延长米计量（增加：并考虑3.9%附加长度）。（×）

16、制作空气幕风管时，按矩形风管平均周长，套用相应风管规格子目，其人工乘以系数3，其余不变。（√）

17、软管（帆布接口）制作安装，按图示尺寸以“m2”为计量单位。（√）

18、风管检查孔重量，按定额附录四“国际通风部件标准重量表”计算。（√）

19、计算风管长度时，不减去部件所占位置的长度。（×）

20、通风空调管道、设备刷油及绝热工程分别套用第十一册管道刷油、设备与矩形管道刷油、金属结构刷油用及绝热工程等有关子目。（√）

21、风口制作安装应合并为一个子目计算。（×）

22、柔性软风管安装，按图示管道中心线长度以“m”为计量单位，柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。（√）

23、风管测定孔制作安装，按重量计算。（×）

24、制作空气幕风管时，按矩形风管平均周长，套用相应风管规格子目。（×）

25、各类风口安装，分别根据风口周长（或直径）不同分别以“个”计，钢百叶窗根据框内面积不同以“个”计。（√）

二、填空题

1、变压器安装计量单位为台”，按 种类、容量 不同列项。

2、当导线截面积大于等于 10mm2 时应考虑设置焊压接线端子；

3、利用圈梁钢筋做均压环时，定额按焊接2 根钢筋考虑，按圈梁中心线长度，以100m 为单位计量；

4、定额中普通接线盒安装应区分接线 盒和开关盒按不同安装方式来列项。

5、电话电缆一般为多芯成对线芯，计算工程量时应 按图示长度并考虑预留以延长米计算，不乘以线芯对数。

6、电缆密封保护管应以根为计量单位计算工程量。

7、室内、外给水管道以距外墙皮1.5米处或水表井为分界点。

8、安装工程施工图预算计算的特点之一是用定额系数计算部分费用，计算所得费用均

计入 直接工程费。

9、计算系统调试费的单位工程包括采暖工程和通风空调工程。

10、配管、线槽安装不扣除管路中间的接线盒、灯头盒、插座盒、开关盒 所占长度。

11、单芯电缆套同截面三芯电缆子目，基价乘以系数0.66。

12、分段组装式空调器应以 100kg为单位计算工程量并套用相应定额子目。

13、小便槽冲洗管安装定额计量单位是米。

14、室内外采暖管道的分界点是外墙皮外1.5米。

15、支架除锈刷漆应套金属结构除锈刷漆子目并以100kg为单位计量。

三、选择题（30分）

1、SC20暗配管工程量50米，定额含量（103.000）/100m带括号表示。SC20预算价格为4元/米，配管主材费（C）

A212元B194元C206元D200元

2、工程造价计算时，规费属于不可竞争费，应按规定计入（B）

A直接费B 间接费C 管理费D 措施费

3、配电箱安装清单项目包括的工程内容（ABC）。

A、本体安装B、焊、压接线端子C、基础型钢D、木套箱

4、下列（AB）应套用普通灯具安装定额子目

A、壁灯B、半圆罩吸顶灯C、双管荧光灯D、防水防尘灯

5、防雷接地工程中需要单独列项的是（BD）。

A接地母线挖填土方B柱主筋引下线C避雷网支持卡子D断接卡子

6、管内穿线，导线为BV-5*4，应套（B）子目

A控制电缆B 动力导线C 电力电缆D 照明导线

7、在DN25的10米钢管内穿VV-5*10的电缆，则电缆长度（C）

A（10+预留）*5B50米C10+预留D10米

8、高低压配电柜基础型钢制作安装应以（A）为单位单独列项计算

A10米BkgC 台D吨

9、动力配电箱与照明配电箱的不同之处是（A）

A引出的回路为三相还是单相B引入的回路为三相还是单相

C用于照明回路还是插座回路D进线由室外引入还是由室内其他箱引入

10、某6层住宅楼共3个单元，每个单元每层2户，每户各引入一路电视信号线路，同轴电缆调试量为（C）

A1个系统B18户C 36户D3个系统

11、电话系统中，壁龛应区分（C）以个为单位列项计算

A安装方式B安装高度C 分配的电话线对数D接入的电话线对数

12、电话线（RVS-2*0.5-SC15）安装工程量为（D）

A配管工程量B管工程量*2C（管工程量+规定预留）*2D管工程量+规定预留

13、给水管道需要单独列项的试验项目有（BC）

A 水压试验B消毒C冲洗D吹扫

14、管道工程中套管种类很多，定额中以个为单位计量的有（BCD）

A 钢套管B防水套管C填料套管D铁皮套管

15、排水设施多以套或组为单位计量，下列选项中（CD）是以个为单位计量

A 蹲便器B 排水栓C 地漏D 地面清扫口

16、（B）是指实际操作高度超过定额考虑的操作高度时计取的费用。

A、高层建筑增加费B、超高增加费C、高空作业费D、高空作业保险费

17、人工接地极计量单位为（D）

A、个B、组C、mD、根

18、电缆进入建筑物时预留量是（D）。

A、0.5mB、1mC、1.5mD、2.0m19、SC15暗配管计算工程量100米，定额含量（103.000）/100m带括号表示。SC15预算价格为3元/米，配管主材费（B）

A、300元B、309元C、103元D、3.09元

20、在DN25的20米钢管内穿VV-3*16+2*10的电缆，则电缆长度（B）米

A、（20+预留）*3和（20+预留）*2B、20+预留C、60和40D2021、电话线（RVS-2*0.5-SC15）安装工程量为（D）

A、（配管工程量+规定预留）*2B、配管工程量*2C、配管工程量D、配管工程量+规定预留

22、采暖工程中，以下（C）定额项目需要单独列项计算。

A、三通安装B、水压试验C、水冲洗D、钢制闭式散热器防腐

23、风机盘管配管套用（A）定额

A、第8册《给排水采暖燃气工程》B、第1册《机械设备安装》C、第6册《工业管道》 D、第7册《消防及安全防范设施》

24、按2013版工程量清单计价规范，（C）未单独设置清单项目

A、套管B、管道支吊架C、管道水冲洗D、管道刷油

25、静压箱尺寸为500*400*800，则静压箱制作安装工程量为（C）

A、1.2 m2B、1.04m2C、1.84m2D、1.44m226、窗式空调器安装如为分体式时，其（B）乘以系数2。

A、机械B、人工C、材料D、基价

27、通风管道和部件的定额，制作与安装是（C）的。

A、不分开的B、分开的C、有的是分开D、以上都不对

28、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风时，圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长，套用相应规格子目，其（B）应乘以系数2.5。

A、材料B、人工C、机械D、基价

29、计算风管长度时，包括（B）长度。

A、部件B、管件C、阀门D、软接头

四、简答题（20分）

1、写出导线、电缆预留部位计预留长度（每种至少3处）

导线预留部位：进出建筑物（1.5米）；进出配电箱、柜（半周长）；单独安装的开关（0.3米）

电缆预留部位：进出建筑物（2米）；电缆进高低压开关柜（盘下进线）2米，进控制箱（半周长）；中间头（两端各2m）、终端头（1.5米）

2、电话系统一般可设置哪些定额子目？写出列项原则及计量单位？

（1）组线箱：个，按引出的电话线对数不同列项（2）分线箱：个，按引出的电话线对数不同列项（3）电话插座: 个，按安装方式不同列项（4）插座盒安装：个，按材质及安装方式列项（5）配管：10米，按材质规格及敷设方式列项（6）电话线：10m，按规格不同列项。（7）电话电缆：10m，按电缆线芯对数列项；（8）电缆密封保护管：根，按规格列项

3、管道刷油清单项目如何描述项目特征，工作内容包括哪些？

答：项目特征应描述：1）除锈级别，2）油漆品种，3）涂刷遍数、漆膜厚 度，4）标志色方式、品种

工作内容：包括除锈和调配涂刷

4、写出给水管道安装列项原则及工程量计算规则

答：给水管道按照材质、连接方式、种类、位置、规格不同列项

计算规则：按图示管道中心线长度计算，不扣除阀门、管件（包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装）及附属构筑物所占长度。