建设法规模拟试题及答案[五篇模版]

第一篇：建设法规模拟试题及答案

单选题

1、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（D）。A．由被代理人独自承担责任

B．由代理人独自承担责任

C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任 D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

2、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（D）。A． 2001年5月10日

B．2001年9月10日

C． 2002年9月10日

D．2003年9月10日

3、自物权，又称（B），是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。

A．抵押权

B．所有权

C．留置权

D．质权

4、全民所有制企业的经营权属于（B）。

A．自物权

B．用益物权

C．担保物权

D．债权

5、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为（B）。

A．1次和3个月

B．2次和3个月

C．3次和2个月

D．1次和6个月

6、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（C）。

A、10% B、30% C、50% D、80%

7、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（C）以上时，必须进行招标。A．200万元和100万元 B．100万元 和50万元

C．200万元和50万元 D．3000万元和100万元

8、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（B）的体现。

A．公开原则

B．公平原则

C．公正原则

D．诚实信用原则

9、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（D）。

A、经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B、两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级

C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D、建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

10、联合体中标的，（B）与招标人签订合同。

A．联合体

B．联合体各方共同

C．联合体各方分别

D．资质较高的联合方

11、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（B）止。

A、施工结束B、竣工验收合格C、工程投入使用D、工程保修期结束

12、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（A）。

A、检测合格证明

B、生产（制造）许可证明

C、产品合格证明

D、建筑机械使用许可证明

13建设工程质量必须实行（D）监督管理。

A、建设单位 B、建立单位 C、工商行政管理部门 D、政府

14、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以（C）为主要内容。

A、工程建设各方主体的质量行为

B、主体结构

C、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为

D、环境质量

15、政府对工程质量的监督管理主要以（B）为主要手段。

A、行政审批B、施工许可制度和竣工验收备案制度

C、竣工验收D、质量考核与抽查

16、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（A）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.15天 B.30天C.45天D.60天

17、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，（B）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A.建设单位的负责人B.施工单位主要负责人

C.施工单位的专职生产管理人员D.建设单位的专职生产管理人员

18、自工程竣工验收合格之日起（B）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。

A.10天B.15天C.20天 D.30天

19、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（C）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。

A.立即B.在12小时内C.在24小时内D.在48小时内

20、建设单位在（D）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

A.组织竣工验收B.工程建设完成C.订立施工监理合同D.领取施工许可证或者开工报告

21、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定（B）。

A．办理开工报告手续

B．办理工程质量监督手续

C．签订工程施工合同

D．办理保证安全施工措施的备案手续

22、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（A）。

A、质量保修书

B、质量保证书 C、质量维修书

D、质量保函

23、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（B）。

A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改

C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

D．工程监理单位可以转让工程监理业务

24、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是（A）。

A．标准的约束性

B．标准的内容 C．标准的属性

D．标准的等级

25、招标投标活动应当遵循的原则是（C）。

A．公开、公平、公正和最低价中标

B．自愿、公平、公正和等价有偿

C．公开、公平、公正和诚实信用

D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用

26、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（B）。

A．同时设计，同时施工，同时竣工验收

B．同时设计，同时施工，同时投入使用

C．同时论证，同时评价，同时投资 D．同时投资，同时施工，同时评价

27、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（A），方可投入使用

A．专业检测机构检测合格，取得安全标志 B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C．专业检测机构检测合格，申请安全使用证

D．建立专门安全管理制度，定期检测评估

28、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（A）。

A．编制安全技术措施及专项施工方案

B．审查安全技术措施及专项施工方案

C．报告安全生产事故隐患

D．承担建设工程安全生产监理责任

29、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（D）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区 B．备料区与作业区 C．办公、生活区与备料区 D．办公、生活区与作业区

30、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（D）。

A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告 B．处中标项目金额5%以上10%以下的罚款

C．对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款

D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

31、行政处分的方式是（D）。A．没收非法财产 B.吊销营业执照 C.行政拘留 D.记过、撤职、开除等

32、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（D）。

A．2年和3年

B．5年和合理使用年限

C．2年和5年

D．2年和合理使用年限

33.某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按建筑工程一切险投保的情形是（D）

A．土木建筑项目不超过总价的10% B．土木建筑项目不超过总价的20%

C．土木建筑项目介于总价的20%～50%之间的D．土木建筑项目超过总价的50%

34、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（A）。

A．可以随时解除劳动合同

B．必须解除劳动合同

C．可以解除合同，但应提前30日通知劳动者

D．不得解除劳动合同

35、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（B）履行。

A、订立合同时履行地的政府定价

B、订立合同时履行地的市场价格

C、履行合同时履行地的政府定价

D、履行合同时履行地的市场价格

36、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（C）。

A．2004年3月1日

B．2004年3月20日

C．2004年3月10日 D．2004年3月18日

37、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（B）。

A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B．承诺中增加的建议性条款

C．承诺中要求增加价款

D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张

38、根据《合同法》第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则（C）。

A、由当事人诉请人民法院裁决 B、由当事人申请仲裁委员会裁决 C、推定为未变更

D、视为已变更

39、下列选项中属于要约的是（B）。

A、拍卖公告

B、投标书

C、招标公告

D、商品价目表

40、下列选项中，不属于效力待定合同的是（B）。

A．限制民事行为能力人订立的合同

B．企业负责人越权订立的合同

C．无权处分财产人订立的合同

D．无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同

41、《建设工程质量管理条例》规定，对于涉及（B）的装修工程，建设单位要有设计方案。

A.变更工程竣工日期

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程一般结构

42、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（C）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

A.单位负责人B.勘察人、设计人 C.注册执业人员D.项目负责人

43、《建设工程质量管理条例》规定，除（A）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

A.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等

B.建设单位有特殊要求的

C.建设单位申请使用的D.施工单位申请使用且质量合乎要求的

44、建设工程的保修期，自（B）起计算。

A.工程竣工B.竣工验收合格之日C.投入使用D.合同约定

45、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（A）承担。A.质量缺陷的责任方 B.施工单位 C.建设单位 D.修理方

46、对于工程质量的监督管理，我国实行（C）统一监督管理。

A.国务院

B.国家发改委

C.国务院建设行政主管部门 D.国务院质量技术监督部门

47、下列不属于工程建设的强制性标准的是（C）。

A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准

B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

C.工程建设的特殊技术术语

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

48、（B）对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。A.工程建设通用标准B.《工程建设标准强制性条文》 C.《工程建设强制标准》D.《工程建设标准实用指南》

49、按属性分类，工程建设标准不包括（C）。

A.技术标准

B.工作标准

C.建设定额

D.管理标准

50、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（D），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。

A.环境影响报告书

B.环境影响报告单

C.环境影响登记表

D.环境影响报告表

51、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的（A）。

A.水土保持方案

B.水土安全规划

C.水利用方案

D.水土利用标准

52、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（国务院环境保护行政主管部门）颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。

（D）。

A.国务院建设行政主管部门 B.国务院发展与改革委员会

C.省级环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门

53、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（A）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。

A.10日

B.15日C.30日

D.90日

54、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（C）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.一个月 B.二个月C.三个月 D.六个月

55、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（A）验收。

A.分期

B.最终一次性 C.同时 D.分阶段

56、环境保护行政主管部门应当自收到（B）之日起30日内，完成验收。

A.竣工结论

B.环境保护设施竣工验收申请

C.竣工验收申请

D.建设项目竣工验收合格证书

57、建筑工程一切险承保的内容不包括（D）。

A.临时工程，如引水、保护堤 B.脚手架 C.租赁物资

D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失

58、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（C）。

A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失

B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失

C.一般性盗窃和抢劫

D.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失

59、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（A）。

A.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失

B.灭火或其他救助所造成的损失

C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失

D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失

60、建筑工程一切险自（C）开始生效。

A.开工之日

B.卸载工程物料

C.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准

D.交清保费

二、多选

1．以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ACDE）。

A．合同

B．志愿服务

C．侵权行为

D．不当得利

E．无因管理

2.ABE 3.AD 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.2．根据我国法律规定，委托代理关系因下列原因中的（ABDE）终止。

A．代理事项完成B．被代理人取消委托

C．被代理人死亡

D．代理人丧失民事行为能力

E．代理人辞去委托

3、工程建设法律关系的构成要素是指（ACD）。

A．主体

B．形式

C．客体

D．内容

E．目标

4、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（ABCE）等。

A．著作权

B．专利权

C．商标权

D．商业秘密 E．肖像权

5、专利权的客体包括（ABD）。

A．发明

B．实用新型

C．注册商标

D．外观设计

E．作品

6、根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（ABCD）。

A、已办理工程用地批准手续

B、已确定建筑施工企业

C、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料

E、材料、设备已经购入

7、建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（ACD）。

A．将建筑工程肢解发包

B．承包人将其承包的建筑工程分包他人

C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

D．分包人将其承包的工程再分包

E．两个不同资质等级的单位联合共同承包

8、根据《安全生产法》的规定，从业人员安全生产中的权利包括（ACDE）。

A．知情权

B．调查处理权

C．控告权

D．拒绝权

E．紧急避险权

9、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（ACDE）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

A．建筑材料

B．周转材料

C．建筑构配件

D．设备

E．商品混凝土

10、投标人以非法手段骗取中标的表现形式有（ABE）。

A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标

B．投标时递交假业绩证明或资格文件

C．投标人以行贿手段谋取中标的 D．招标人向投标人泄露标底 E．假冒法定代表人签名，递交假委托书

11、根据《合同法》的规定，当事人对合同质量约定不明确的，（ADE）。

A．按国家标准、行业标准执行

B．只要满足使用性能即可

C．没有国家标准、行业标准的，按企业标准执行

D．没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行

E．没有国家标准、行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行

12、《合同法》规定，有下列情形中（BCD）的，合同无效。

A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

C．以合法形式掩盖非法目的D．损害社会公共利益

E．违反法律、行政法规的强制性规定

13、《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（ABD）。

A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行

C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行

D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行

E．逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行

14、有关评标委员会的规定是（ABCD）。

A．评标委员会的成员人数为5人以上单数

B．评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

C．评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

D．评标委员会成员不得私下接触投标人

E．评标委员会由招标代理机构负责组建

15、下列关于招投标程序的说法,正确的是（BCD）。

A．开标在投标截止日后进行

B．招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读

C．评标应当在严格保密的情况下进行 D．评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

E．招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人

16、下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是（BCD）。

A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同

B．当事人协商一致可以解除合同

C．因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同

D．一方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力

E．合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任

17、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人（ACE）的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A．放弃中标项目

B．投标报价低于其企业成本价

C．因不可抗力提出不能履行合同

D．与评标专家成员有利害关系

E．未在招标文件规定的期限内提交履约保证金

18、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（BCD）。

A．一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审

B．一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决

C．一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审

D．一审判决适用法律错误的，依法改判

E．当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

19、下列关于违约责任承担形式的说法，正确的是（ABC）。

A．继续履行与采取补救措施，一般不被同时适用

B．继续履行与赔偿损失，可以同时适用

C．采取补救措施可以与违约金同时适用

D．赔偿损失与违约金可以同时适用

E．继续履行与定金罚则不能同时适用

20、施工合同主体纠纷的成因一般包括（ABD）。A．承包方无资质或资质不够

B．因联合体承包导致的纠纷

C．工程款恶意拖欠

D．挂靠

E．单价和总价不匹配

21．某施工企业将工程竣工后剩余的含苯涂料及包装物露天堆放在河边，则其行为违反环境保护相关法规的有（BDE）。A．《水污染防治法》 B．《大气污染防治法》 C．《环境噪声污染防治法》 D．《固体废物环境污染防治法》E．《环境保护法》

22、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（ABE）

A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同

B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同

C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益

D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同

E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同

23、下列法律事实，应当属于不当得利的是（AD）

A.公民甲从路上检到一个钱包

B.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿

C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金

D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊

E.教师戊购买的一张彩票中了大奖

24、下列法律事实中，不属于无因管理的是（CD）

A.船工张某冒险救人而损坏了船浆

B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾

C.警察钱某勇往直前，生擒了小偷

D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿

E.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋

25、著作权的主体包括（ABC）

A.作者B.著作权人C.职务作品的著作权人

D.作者工作的辅助人E.出版社

26、专利权的客体包括（CDE）

A.技术秘密 B.计算机软件 C.发明

D.实用新型E.外观设计

27、发明和实用新型取得专利权的条件是（BCD）

A.具有经济价值B.创造性C.实用性

D.新颖性E.先进性

28、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施（ABC）。

A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

D.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料

E.对发现质量问题的现场进行查封检查

29、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人（ABD）。

A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由人单位另行安排工作的

B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的

E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的30、下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（ABC）

A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买

B.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑

C.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了3块

D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股，但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下

E.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料价格大幅下降

31、限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的（CDE）。

A.买卖合同

B.无偿合同

C.经过法定代理人追认的合同

D.纯获利益的合同

E.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同

32、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件（ACD）。

A.有仲裁协议

B.有和解协议

C.有具体的仲裁请求、事实和理由

D.属于仲裁委员会的受理范围

E.得到法院的许可

33、下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（AC）。

A.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭

B.被申请人与申请人达成调解协议

C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭

D.被申请人与申请人自行和解

E.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的34、人民法院审理民事案件，除（BC）以外，应当公开进行。

A.离婚案件

B.涉及国家秘密的案件

C.涉及个人隐私的案件

D.当事人申请再审的案件

E.涉及商业秘密的案件

35、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（CD）

A.只能向原审法院申请再审

B.只能向上一级法院申请再审

C.可以向原审法院申请再审

D.可以向上一级法院申请再审

E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审

36、有下列情形中（ACDE）的，法院应当裁定中止执行。

A.申请人表示可以延期执行

B.申请人撤销申请的

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的 E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的37、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（ABCD）

A、因承包商资质不够导致的纠纷

B、因无权代理与表见代理导致的纠纷

C、因联合体承包导致的纠纷

D、因“挂靠”问题而产生的纠纷

E、因履约范围不清而产生的纠纷

38、下列行为中，导致中标无效的有（ACDE）。

A、招标代理机构与招标人、投标人串通

B、招标人限制投标人之间的竞争

C、以他人名义进行投标、骗取中标的

D、对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判

E、在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人

39、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的，（ABCD）。

A、责令停止违法行为

B、没收违法所得

C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款

D、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任

E、追究刑事责任

40、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（BCDE）。

A．依法参加工伤保险，并必须为施工现场所有工人办理意外伤害保险 B．管理人员和作业人员每年至少进行一次安全教育培训并考核合格 C．设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员

D．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 E．主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格

三、案例分析（10*2=20）

1原告：甲电讯公司第一被告：丙建筑设计院第二被告：乙建筑承包公司 基本案情：甲电讯公司因建办公楼与乙建筑承包公司签订了工程总承包合同。其后，经甲同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定：由丙对甲的办公楼及其附属工程提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定:由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁依据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计，导致设计不合理，给甲带来了重大损失。丙以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院起诉。法院受理后,追加乙为共同被告,判决乙与丙对工程建设质量问题承担连带责任。

分析一：本案中的法律主体及相互关系是什么？

分析二：对出现的质量问题，以上法律主体将如何承担责任？ 分析三：试述本案中各单位的责任划分

答：

•1.本案中，甲是发包人，乙是总承包人，丙和丁是分包人，•2.《建筑法》第二十九条规定:“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。” •3.对工程质量问题，乙作为总承包人应承担责任，而丙和丁也应该依法分别向发包人甲承担责任。总承包人以不是自己勘察设计和建筑安装的理由企图不对发包人承担责任，以及分包人以与发包人没有合同关系为由不向发包人承担责。

2.某建筑公司与某学校签订一教学楼施工合同，明确施工单位要保质保量保工期完成学校的教学楼施工任务。工程竣工后，承包方向学校提交了竣工报告。学校为了不影响学生上课，还没组织验收就直接投入了使用。使用过程中，校方发现了教学楼存在的质量问题，要求施工单位修理。施工单位认为工程未经验收，学校提前使用出现质量问题，施工单位不应再承担责任。试问：

1、本案中的建设法律关系三要素分别是什么？

2、应如何具体地分析该工程质量问题的责任及责任的承担方式，为什么？ 答：

1、本案中的建设法律关系三要素分别是什么？

答：本案中的建设法律关系主体是某建筑公司和某学校。客体是施工的教学楼。内容是主体双方各自应当享受的权利和应当承担的义务，具体而言是某学校按照合同的约定，承担按时、足额支付工程款的义务，在按合同约定支付工程款后，该学校就有权要求建筑公司按时交付质量合格的教学楼。建筑公司的权利是获取学校的工程款，在享受该项权利后，就应当承担义务，即按时交付质量合格的教学楼给学校，并承担保修义务。

2、应如何具体地分析该工程质量问题的责任及责任的承担方式，为什么？

答：因为校方在未组织竣工验收的情况下就直接投入了使用，违反了工程竣工验收方面的有关法律法规。所以，一般质量问题，应由校方承担。但是，若涉及到结构等方面的质量问题，还是应按照造成质量缺陷的原因分解责任。因为承包方已向学校提交竣工报告，说明施工单位的自行验收已经通过，学校教学楼仅供学校日常教学使用，不存在不当使用问题，所以，该教学楼的质量缺陷是客观存在的。承包方还是应该承担维修义务，至于产生的费用应由有关责任方承担，协商不成，可请求仲裁或诉讼。

3.某省重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均按接受了邀请，并于规定时间9月20日~22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间。评标标准：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。在投标截止时间这前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下行5时才送达，原因是中途堵车。10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共有7人组成，其中招标人代表3人（包括E公司总经理1人、D公司副总经理1人、业主代表1人）、技术经济方面专家4人。评标委员会于10月28日提出了书面评标报告。B、A分列综合得分第一、第二名。招标人考虑到B企业投标报价高于A企业，要求评标委员会按照投标价格标准将A企业排名第一、B企业排名第二。11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。

依据《中华人民共和国招标投标法》回答下面问题。

1、业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。

2、C企业投标文件是否有效？说明理由。

3、请指出开标工作的不妥之处，说明理由。

4、请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。

5、招标人要求按照价格标准评标是否违法？说明理由。

6、合同签证的日期是否违法？说明理由。

答：1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。

根据《招标投标法》（第十一条）规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标方式的做法是不妥的。

2.C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。

根据《招标投标法》（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此，该投标文件应被拒收。根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。

3.请指出开标工作的不妥之处，说明理由。

根据《招标投标法》（第三十四条）规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处之一。

根据《招标投标法》（第三十五条）规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处之二。

4.请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。

根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。并规定，项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员并不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。

《招标投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，本案技术经济方面专家比例为4/7，低于规定的不低于2/3的比例要求。

5.招标人确定A企业为中标人是否违规？说明理由。

根据《招标投标法》（第四十一条）规定，能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的中标人的投标应当中标，因此中标人应当是综合评分最高或评标价最低的投标人。本案B企业综合得分是第一名，本应当中标，以B企业投标报价高于A企业为由，让A企业中标是违规的。

6.合同签订的日期是否违规？说明理由。

《招标投标法》（第四十六条）规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本案11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30日，违反了《招标投标法》的相关规定。

第二篇：建设工程法规试题及答案

山东省工程建设项目招标代理人员从业考试

二零一四年九月

《法律法规与政策》题库

目录

第一章招标投标的法律法规与政策体系（单选24，多选12）.................................................1 第二章招标投标的当事人与监督管理（单选19，多选17）.....................................................4 第三章招标的规定（单选44，多选21）.....................................................................................7 第四章投标的规定（单选45，多选15）...................................................................................14 第五章开标和评标的法律规定（单选51，多选21）...............................................................19 第六章中标与签约的规定（单选20，多选10）.......................................................................27 第七章招标投标争议的解决（单选32，多选20）...................................................................29 第八章法律责任的规定（单选10，多选6）.............................................................................34 第九章招标投标的相关法律法规（单选21，多选12）...............................................................35

总计题量单选266 多选134 总题量400

第一章招标投标的法律法规与政策体系

【单选题】

【001】法律通常以（A）的形式向社会公布。A.国家主席令 B.各部委令

C.全国人大公告

D.地方人民政府令

【002】下列各项属于招标投标领域的地方性法规的是（A）。A.《山东省实施<招标投标法>办法》 B.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》 C.《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》

D.《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》 【003】在性质上，《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》属于（D）。A.法律 B.法规 C.规章 D.行政规范性文件 【004】下列各项不属于招标投标专业法律规范的是（D）。

A.《招标投标法》 B.国家发展改革委等有关部委制定的关于招标投标的部门规章 C.各省、自治区、直辖市出台的关于招标投标的地方性法规 D.《民法通则》

【005】地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的（D），在其职权范围内制定的法律规范性文件。A.人大 B.人大常委会 C.政府 D.人大及其常委会 【006】下列表述不正确的是（C）。A.《招标投标法实施条例》属于行政法规 B.《招标投标法》属于招标投标专业法律规范

C.《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》属于规章D.《北京市招标投标条例》属于地方性法规 【007】招标投标法规体系，按层级依次是（D）。A.法律、规章、制度 B.法律、规章、文件C.法律、法规、规章、制度 D.法律、法规、规章 【008】《中华人民共和国招标投标法实施条例》从（B）开始实施。

A.2013年2 月1 日 B.2012年2月1日 C.2013年3月1日 D.2012年3 月1 日 【009】《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》从（D）开始实施。

A.2013年2 月1 日 B.2012年2月1日 C.2013年3月1日 D.2012年3 月1 日 【010】我国境内各类建设工程施工招标投标活动应适用（A）。A.《工程建设项目施工招标投标办法》 B.《公路工程施工招标投标管理办法》 C.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

D.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》

【011】在《公路工程施工招标资格预审办法》规定的内容中，不包括（B）。A.资格预审的程序 B.资格预审的监督 C.资格预审申请

D.资格评审标准

【012】下列适用于我国境内进行国际招标投标活动的是（C）。A.《工程建设项目货物招标投标办法》 C.《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》

B.《标准施工招标文件》

D.《公路工程施工招标投标管理办法》

【013】除另有约定外，招标代理服务费用应由（A）支付。A.招标人 B.投标人 C.招标代理机构 D.招标监督机构 ★【014】《招标投标法》是（B）制定的规范招标投标活动的一部重要法律。A.全国人大 B.全国人大常委会 C.国务院 D.国务院法制部门 【015】《招标投标法》最直接的立法目的是（C）。A.规范招标投标活动

B.提高经济效益,保证项目质量

C.保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益D.促进廉政建设 【016】《招标投标法》规定，招投标活动及其当事人应当接受（D）实施的监督。A.招标人 B.公证机关 C.纪检、监察机关 D.有关行政监督部门

【017】任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。体现了招标投标的（C）原则。A.公开 B.公正 C.公平D.诚实信用 【018】根据《招标投标法》的规定，关于委托招标的表述，不正确的是（D）。A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 C.招标人和招标代理机构的关系是委托代理关系

D.招标人必须委托招标代理机构进行招标

【019】我国的招标投标活动应当遵循（C）的原则。

A.公开、独立、自主和诚实信用 B.公开、自主、公正和维护公共利益C.公开、公平、公正和诚实信用 D.公开、平等、公正和维护公共利益 【020】《招标投标法》中的招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标和中标根据的规定，体现了招标投标活动应遵循的（A）。A.公正原则 B.公平原则 C.互利原则 D.公开原则 【021】下列关于诚实信用原则的认识和判断中，正确的是（B）。A.诚实信用与经济发展相矛盾

B.诚实信用是市场经济应有的准则

C.是否诚实信用要视具体对象而定 D.诚实信用应以追求利益最大化为准则 【022】《招标投标法实施条例》中所称工程，不包括（D）。

A.装修建筑物 B.修缮构筑物 Ｃ.拆除建筑物 Ｄ.土地整理

【023】在招标投标的特性中，（A）是社会主义市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。

A.竞争性 B.程序性 C.规范性 D.技术经济性

【024】招标投标的基本程序中，发出招标文件与投标预备会之间的工作是（D）。A.组织资格审查 B.编制递交投标文件 C.组建评标委员会 D.现场踏勘 【多选题】

【001】地方政府规章一般可以以（CD）为名称。A.法 B.决定 C.规定 D.办法 E.实施细则 【002】招标投标法律法规与政策体系的效力层级可以分为（ABCD）。A.特殊情况处理原则 B.时间序列效力层级 C.纵向效力层级 D.横向效力层级 E.混合效力层级 【003】《工程建设项目施工招标投标办法》具体规定了施工招标项目（ACDE）等内容。A.应具备的招标条件 B.未中标施工方案补偿 C.联合体投标 D.资格审查 E.招标代理机构所承担的任务

【004】服务类招标投标主要包括（ABCE）。A.监理招标投标 B.工程咨询评估招标投标

C.工程设计招标投标 D.工程建设施工招标投标 E.工程勘察招标投标

【005】国务院有关部委就招标投标的基本内容和制度构建制定了一系列招标投标综合性规定，主要有（ABDE）。

A.必须招标制度的规定 B.招标公告发布制度的规定

C.招标专家管理的规定 D.评标及评标专家管理的规定 E.招标投标行政监督的规定 【006】下列各项属于国家规定的招标代理机构资格有（AC）。A.工程建设招标代理机构资格 B.地方投资项目招标代理机构资格

C.政府采购代理机构资格 D.药品招标代理机构资格 E.科技项目招标代理机构资格 【007】关于招标代理机构资格认定制度，下列说法正确的有（ACE）。A.工程建设招标代理机构资格，由住房城乡建设主管部门负责认定 B.机电产品国际招标机构资格，由工信主管部门负责认定

C.中央投资项目招标代理机构资格，由国家发展和改革委员会负责认定D.通信建设项目招标代理机构资质，由商务主管部门负责认定 E.政府采购代理机构资格，由财政主管部门负责认定 【008】《招标投标法》适用的主体包括（ABCD）。A.我国境内的某外商投资企业 B.参加某科研项目投标的公民李某

C.在我国境内参与招标投标活动的法国某设计有限公司

D.德国A公司在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构 E.国有在加拿大设立的某科技公司

【009】招标投标活动应遵循的诚实信用原则是以（BCD）为内容的强制性法律原则。A.机会均等 B.善意真诚 C.守信不欺 D.公平合理 E.公正公开 【010】招标投标活动的评标环节是否（ABCD），对于招标结果具有决定性作用。A.规范 B.合法 C.公正 D.公平E.公开 【011】下列（ADE）是招标投标程序的必经环节。

A.招标 B.资格预审 C.踏勘项目现场 D.评标 E.中标 【012】下列项目招标属于工程施工招标范围的有（AB）。A.某医院就门诊大楼施工进行招标 B.某科学技术就馆内的装饰装修进行招标 C.某公路工程的监理招标 D.某高校教学楼的设计招标

E.某污水处理厂改造项目的电气设备招标

第二章招标投标的当事人与监督管理

【单选题】

【001】以下不属于招标投标活动当事人的是（D）。A.招标人 B.投标人 C.招标代理机构 D.监管部门 【002】《招标投标法》中规定的招标人不包括（D）。A.济南市财政局 B.康定有限责任公司

C.青岛市律师协会 D.具有完全民事行为能力的公民李某 【003】法人、其他组织或个人成为投标人的一般条件是（A）。A.响应招标并参与投标竞争 B.响应招标或参与投标竞争 C.响应招标 D.递交投标文件

【004】根据有关规定,下列关于招标人的表述,不正确的是（A）。A.招标人是依法提出招标项目,进行招标的法人,其他组织或者个人

B.招标人提出招标的项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续, 取得批准

C.招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明

D.招标人应当按照法定程序进行招标

【005】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列关于投标人参加工程建设项目投标应当具备的条件，说法错误的是（D）。A.具有独立订立合同的权利 B.具有履行合同的能力 C.投标资格没有被取消 D.最近两年内没有重大工程质量和安全事故问题 【006】根据《招标投标法》的规定，下列关于工程招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是（C）。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B.具有能够编制招标文件的能力 C.具备编制标底的能力 D.具有组织评标的相应专业力量 【007】根据有关规定,下列关于工程建设项目招标代理机构资格在人员和业绩方面要求的表述,不正确的是（B）。

A.甲级须有中级以上职称的专职人员不少于20人

B.甲级从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于15人 C.乙级从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于6人 D.乙级近3 年内累计工程招标代理中标达8 亿元人民币以上

【008】乙级工程建设项目招标代理机构要求注册造价工程师应不少于（C）人。A.6 B.10 C.3 D.5 【009】下列表述正确的是（D）。

A.招标公告对整个招标过程起着重要的指导作用 B.投标文件是投标人编制资格预审文件的依据 C.资格后审是在开标后对潜在投标人进行的资格审查

D.招标文件发出后，招标代理机构应负责有关澄清和修改等工作 【010】工程招标代理服务费的最高限额为（D）万元。

A.300 B.350 C.400 D.450 【011】单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的（A）计收。

A.30％ B.35％ C.40％ D.45％

【012】某招标工程项目，其中标金额为6000万元，应缴纳的招标代理服务费为（C）万元。A.15 B.18.5 C.22.55 D.25.25 【013】招标投标活动必须向社会透明，以方便社会监督，这是招标投标活动社会监督的（A）。A.公开原则 B.诚实信用原则 C.合法原则 D.独立原则

【014】对招标投标过程的监督应当由（B）以上人民政府有关行政主管部门负责。A.乡（镇）级 B.县级 C.地市级 D.省级

【015】依照国家规定，对工程招标投标活动实施监督执法的行政主管部门不包括（C）。A.住房城乡建设主管部门 B.水利主管部门 C.财政主管部门 D.交通主管部门 【016】进口机电设备采购项目的招标投标活动由（D）负责监督执法。

A.工业行政主管部门 B.民航行政主管部门 C.建设行政主管部门 D.商务行政主管部门 【017】根据职权法定原则，政府对招标投标活动实施行政监督，应当在（A）范围内实行。A.法定职责 B.行政区划 C.主管领域 D.行业领域 【018】国务院行政主管部门对招标投标市场出现的非法转包等失信违法行为，应自招标投标违法行为处理决定做出之日起（D）内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为（）。A.10个工作日；3个月 B.10个工作日；6个月 C.20个工作日；3个月 D.20个工作日；6个月 【019】投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（C）日内向有关行政监督部门投诉。A.5 B.7 C.10 D.15 【多选题】

【001】下列关于法人的说法，正确的有（ABCE）。A.法人具有独立的民事权利能力和民事行为能力 B.法人是依法享有民事权利和承担民事义务的组织

C.依法注册登记 D.法人不需要具备民事责任能力E.法人包括企业法人和机关、事业单位及社会团体法人 【002】下列各项属于法人以外的其他组织的有（AB）。A.依法登记领取营业执照的合伙组织 B.依法登记领取营业执照的企业的分支机构C.有限责任公司 D.国有独资公司 E.股份有限责任公司 【003】法人和其他组织可以成为招标人的条件是其（AB）。A.依法提出招标项目 B.依法进行招标 C.依法制定招标文件D.依法选择投标文件 E.依法进行评标

【004】下列各项属于提出招标项目基本条件的有（CD）。A.具有完全的民事权利能力 B.依法进行投标 C.履行项目审批手续

D.资金来源已经落实并应当在招标文件中如实载明 E.具有履行招标合同的能力 【005】成为投标人，应当具备下列（BD）条件。A.良好的商业信誉 B.参与投标竞争 C.报名投标 D.响应招标 E.购买招标文件

【006】甲有限责任公司参加了某市地铁工程建设项目施工投标，该公司若要竞标成功，至少应当具备下列（ABCE）条件。

A.具有履行合同的能力 B.具有独立订立合同的权利 C.具有投标资格D.在最近两年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 E.法律、行政法规规定的其他条件

【007】关于招标代理机构的表述，下列说法正确的有（ABCE）。

A.招标代理机构属于社会中介组织

B.招标代理机构设立的目的和宗旨符合国家和社会公共利益的要求C.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系 D.招标代理机构不得从事投标代理业务

E.招标代理机构与行政机关不得存在利益关系

【008】根据《招标投标法》的规定，招标文件是（BDE）的依据。A.招标代理机构拟订招标方案 B.招标代理机构组织开标 C.招标人接受投标 D.招标人确定中标人 E.招标人签订合同 【009】下列各项中，表述错误的有（CD）。A.招标方案对整个招标过程起着重要的指导作用 B.招标文件是招标过程中必须遵守的法律性文件

C.在工程建设项目中，招标代理机构无权编制标底和工程量清单 D.招标代理机构无权参与招标人和中标人之间的合同谈判 E.招标代理机构负责组织资格审查委员会或评标委员会，根据资格预审文件或招标文件的规定，审查潜在投标人或投标人资格

【010】根据《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》的规定，下列表述错误的有（ABD）。A.甲级招标代理机构必须具有中级以上职称的工程招标代理机构专职人员不少于25人 B.甲级招标代理机构中从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于15人 C.乙级招标代理机构中，具有工程建设类注册执业资格人员不少于6人 D.乙级招标代理机构中，从事工程招标代理业务4年以上的人员不少于6人 E.工程建设项目招标代理机构的技术经济负责人为本机构专职人员 【011】关于招标代理机构的说法，正确的有（CDE）。A.由评标委员会指定招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务E.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

【012】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,招标代理机构的职责包括（BCE）。A.提出招标项目 B.拟订招标方案 C.编制标底 D.确定中标人 E.草拟合同 【013】下列关于行政监督的职责分工的表述，正确的有（BDE）。

A.对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由全国人大常委会规定B.住房城乡建设主管部门负责房屋建筑和市政工程招投标的监督执法工作 C.财政部门负责政府采购工程建设项目招投标活动监督工作

D.财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况实施监督

E.监察机关依法对与招标投标活动有关的监察对象实施监察 【014】从监督内容看，行政监督可分为（AB）。

A.程序监督 B.实体监督 C.现场监督 D.当事人监督 E.媒体监督

【015】根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行招标确定中标人后，提交招标投标情况的书面报告至少应包括下列内容:（ACDE）。A.招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介 B.使用专家库的情况

C.招标文件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容D.评标委员会的组成和评标报告

E.中标结果 【016】政府有关部门主要通过（ABC）等方式对招标投标过程和结果进行监督。

A.核准招标方案

B.查处违法行为 C.自行招标备案 D.审查招标文件 E.登记招投标的许可事项

【017】下列有关招投标活动行政监督的说法中，正确的有（ADE）。

A.依法必须招标的项目在招标前，招标人应当将招标方案报项目审批部门核准

B.依法必须招标的项目，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，且不需办理备案手续

C.对招标投标过程的监督主要由省级人民政府有关行政部门负责

D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

E.各级政府行政机关对招标投标活动实施行政监督时，有权调取和查阅有关文件、调查和核实招标投标活动是否存在违法行为

第三章招标的规定

【单选题】

【001】《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》所称市政工程不包括（D）。Ａ.污水处理工程 Ｂ.供水工程 Ｃ.排水工程 Ｄ.水库建设工程

【002】以下属于必须招标项目中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（D）。A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目

C.生态环境保护项目 D.科技、教育、文化等项目

【003】以下不属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（D）。

A.经济适用住房 B.科技、教育、文化等项目 C.社会福利项目 D.软件开发项目 【004】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（B）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50 B.100 C.120 D.200 【005】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，工程建设项目施工单项合同估算价在（D）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50 B.100 C.120 D.200 【006】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,使用国有资金投资项目的范围不包括（C）。

A.使用各级财政预算资金的项目

B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目 C.使用国家政策性贷款的项目

D.使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目 【007】属于依法必须招标范围的工程项目，下列说法正确的是（C）。A.工程建设项目施工单项合同估算价低于200万人民币的，可不招标

B.所有设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须招标C.监理合同估算价在50万元人民币以上的，必须招标

D.工程建设项目施工单项合同估算价为300万元人民币的项目，其设计方案可自行发包 【008】下列关于招标人自行招标的能力规定中,错误的是（C）。A.具有项目法人资格 B.有从事同类工程建设项目招标的经验 C.拥有2名以上专职招标业务人员 D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

【009】凡依法必须招标的工程建设项目，应报送项目审批部门的，必须在报送项目（D）中增加有关招标的内容。

A.建议书 B.招标公告 C.投资机会研究报告 D.可行性报告

【010】邀请招标，是指招标人以（B）的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。A.招标要约书 B.投标邀请书 C.招标要约邀请书 D.招标邀请书

【011】在邀请招标中，招标人应当选择不少于（A）家的法人或其他组织。A.3 B.4 C.5 D.6 【012】下列关于委托招标形式的表述，不正确的是（D）。A.招标人和招标代理机构的关系是委托代理关系

B.招标代理机构不得无权代理、越权代理，不得明知委托事项违法而进行代理C.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 D.财政部门可以指定政府采购项目的招标代理机构

【013】下列招标代理机构的行为，不属于违法行为的是（A）。A.以招标人的名义组织招标工作和完成招标任务 B.在所代理的招标项目中投标或者代理投标 C.为所代理的招标项目的投标人提供咨询 D.涂改、出租、出借、转让资格证书

【014】工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（A）和组织评标的能力。A.编制招标文件 B.委托招标代理机构 C.编制招标标底 D.编制招标公告 【015】招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（B）名以上专职招标业务人员。A.2 B.3 C.4 D.5 【016】依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当（D）。A.经有关行政监督部门审查 B.经有关行政监督部门批准 C.经有关行政监督部门核准 D.向有关行政监督部门备案

【017】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，资格预审文件发售时间最短不少于（D）。

A.3个工作日 B.5个工作日 C.3日 D.5日 【018】招标人发布的招标公告或投标邀请书属于（D）。A.反要约 B.承诺 C.要约 D.要约邀请 【019】关于发布招标公告，下列说法中正确的是（D）。A.发布招标公告是招标必经程序

B.采用公开招标方式的，可以用投标邀请函代替招标公告C.招标公告应当在指定媒介发布

D.非依法必须招标项目的招标公告可以自由选择发布媒介

【020】国家发展改革委经国务院授权,指定（A）为依法必须招标项目招标公告的网络发布媒介。

A.《中国采购与招标网》 B.《中国采购网》 C.《中国招标网》 D.《国际采购与招标网》

【021】工程建设施工项目招标公告的内容可以不包括（A）。A.招标项目的质量目标 B.招标项目的资金来源C.对招标文件收取的费用 D.招标人的名称和地址

【022】根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，不属于工程建设项目资格预审公告内容的是（D）。

A.对申请人的资格要求 B.资格预审方法

C.同时发布公告的其他媒介名称 D.招标人的资产规模

【023】根据有关规定,下列关于招标公告发布的表述,正确的是（A）。

A.依法须招标项目的招标资格预审公告和招标公告应当在同一家媒介发布 B.国家发展改革委经国务院授权,指定《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》为依法必须招标项目的招标公告的纸质发布媒介

C.依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在国外媒介发布

D.指定媒介发布依法招标项目资格预审公告、招标公告，按工本收费 【024】下列关于对潜在投标人资格审查的表述,不正确的是（D）。A.资格审查分为资格预审和资格后审两种方式

B.资格预审,是指在投标前对获得资格预审文件并提交资格预审申请文件的潜在投标人进行的资格审查

C.资格后审,是指在开标后对投标人进行的资格审查 D.资格预审由招标人或其委托的招标代理机构负责

【025】下列关于工程建设项目招标投标资格审查的说法中，错误的是（C）。A.资格预审在发出招标文件前进行，资格后审在开标后进行 B.资格预审审查办法分为合格制和有限数量制

C.资格后审审查办法包括综合评估法和经评审的最低投标价法 D.资格后审应由招标人依法组建的评标委员会负责

【026】依法必须招标的工程项目，对投标人进行资格后审的主体是（D）。A.招标代理机构 B.招标人 C.公证机构 D.评标委员会

【027】招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，其投标资格审查在（B）进行。A.开标前 B.开标后 C.投标报名后 D.招标文件发出后 【028】招标项目资格预审文件的内容一般不包括（D）。

A.资格预审邀请书 B.申请人须知 C.资格预审申请文件格式 D.评标标准和方法 【029】下列关于招标人对投标人进行资格审查的表述，不正确的是（D）。A.招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人 B.招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇

C.招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况

D.招标人不得对潜在投标人进行资格审查

【030】对资格预审申请文件的评审，由（C）负责。A.招标单位负责人 B.招标代理机构 C.资格审查委员会 D.公证处 【031】澄清和修改的内容可能影响资格预审申请文件的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（A）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.3 B.5 C.7 D.10 【032】潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间（A）日前提出，招标人应当自收到异议之日起（A）日内作出答复。A.2;3 B.3;3 C.3;5 D.5;5

【033】下列内容，不属于工程建设项目施工招标文件的是（C）。A.投标须知 B.施工图纸 C.施工组织设计 D.合同条款

【034】依据对《房屋建筑和市政工程标准施工资格预审招标文件》的理解，在资格审查中，资格预审申请人存在下列哪些情形，其资格申请将被拒绝（D）。A.上曾被责令停业一个月的 B.上曾被取消投标资格一个月的 C.三年前出现安全质量事故的

D.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的

【035】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，没有（C）的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。

A.发包人 B.设计人 C.监理人 D.工程师

【036】关于《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》“技术标准和要求”的章节，下列说法不妥的是（D）。

A.各项技术标准应符合国家强制性标准

B.不得要求或标明某一特定的专利或生产供应者 C.不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容

D.如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“仅供参考”字样

【037】根据资格预审申请文件的下列哪个内容，不能判定资格申请人在流动资金方面是否具备承担拟招标项目的能力（D）。A.银行开具的授信额度 B.近年财务状况表

C.正在施工和新承接的项目情况表 D.近年已完成的类似项目情况表

【038】关于对中标人的备选投标方案的评审，下列说法正确的是（C）。A.评标委员会应当对递交的所有备选投标方案进行评审。

B.不可行的备选投标方案被宣布为不被接受的，其整个投标失败

C.只有备选投标方案与正选投标方案的偏差对招标人的有利程度明显大于不利程度时，备选投标方案方可以被接受

D.通过评审，评标委员会应做出中标人是否按正选投标方案或备选投标方案中标的决定 【039】接受联合体申请资格预审的招标项目，下列关于联合体申请人的说法，正确的是（A）。A.联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书 B.联合体协议书应明确联合体各方对招标人承担法律责任的比例划分

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 D.通过资格预审的联合体，其各方组成结构经招标人同意后，方可改变 【040】根据《标准施工招标文件》，（B）称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。A.经发包人批准的施工进度计划 B.经监理人批准的施工进度计划 C.经承包人批准的施工进度计划

D.经发包人和承包人共同确认的施工进度计划 【041】根据《标准施工招标文件》，发包人提供的测量基准点、基准线、水准点等资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，（C）。A.承包人承担由此增加的费用和工期延误 B.发包人承担由此增加的费用和工期延误

C.发包人承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润D.发包人和承包人共同承担由此增加的费用和工期延误

【042】根据《标准施工招标文件》，工程开工后，由（C）编制施工场地治安管理计划并制定应对突发治安事件的紧急预案。A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人共同 D.监理人 【043】在招标阶段，如果招标人设有标底的，标底应当（A）。

A.保密 B.公开 C.通知各个投标人 D.在招标公告阶段保密

【044】根据规定,下列不属于招标人和招标代理机构在招标阶段须遵守的保密规定是（D）。A.不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘 B.对招标人设有标底的招标项目，标底必须保密 C.应当保护招标当事人的知识产权和商业秘密 D.应当对资格预审的申请人资质与业绩进行保密 【多选题】

【001】基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目达到规定规模的，其（ABD）必须进行招标。A.施工 B.监理 C.跟踪审计 D.勘察 E.环境影响评价

【002】根据相关规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目有（ACDE）。A.生态环境保护项目 B.城市综合体建设项目 C.邮政项目 D.防洪、滩涂治理等水利项目 E.道路、桥梁等城市设施项目 【003】根据《招标投标法》规定，依法应招标的项目范围包括（ABC）。

A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的项目 【004】以下项目中可以不进行招标的有（BCDE）。A.商品住宅，包括保障性住房的工程建设项目

B.属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的项目

C.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术的工程建设项目 D.供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机 E.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目 【005】按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（BCD）应当报项目审批、核准部门审批、核准。

A.招标金额 B.招标范围 C.招标方式 D.招标组织形式 E.招标代理机构 【006】工程建设项目施工招标应具备的条件有（ABCD）。A.招标人已经依法成立 B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.有相应资金或资金来源已经落实 D.有招标所需的设计图纸及技术资料 E.能够提出使用与技术要求

【007】关于工程建设项目的邀请招标，下列说法正确的有（BCE）。A.政府投资的重点项目采用邀请招标应经财政部门批准

B.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目采用邀请招标，应经省、自治区、直辖市人民政府批准

C.按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，采用邀请招标的，应当报项目审批核准部门审批、核准

D.国有资金占控股项目是否符合邀请招标的条件应由项目审批、核准部门在审批、核准项目时认定

E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的认定，应由招标人申请有关行政监督

部门作出认定

【008】依据《招标投标法》，招标方式包括（AD）。

A.公开招标 B.议标 C.自行招标 D.邀请招标 E.竞争性谈判 【009】根据《招标投标法》的规定，招标组织形式包括（DE）。A.集中采购 B.邀请招标 C.公开招标 D.自行招标 E.委托招标 【010】招标公告应当载明（ACDE）。

A.招标人的名称 B.资格预审方法 C.招标项目性质 D.投标截止日期 E.获取招标文件方法

【011】招标人或招标代理机构在媒介发布招标公告，正确的是（ABCE）。A.招标公告内容应当真实、准确和完整

B.两个以上媒介发布同一招标项目的招标公告的内容应相同 C.招标公告的发布应当充分公开，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围

D.对依法发布国际招标公告的，不得收取费用

E.招标人或招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告

【012】国家发展改革委指定（BCDE）为发布依法必须招标项目的招标公告的媒介。A.《中国财经报》 B.《中国经济导报》 C.《中国日报》 D.《中国采购与招标网》 E.《中国建设报》 【013】资格预审评审的工作程序一般包括（ABCE）。

A.初步审查 B.详细审查 C.资格预审申请文件的澄清D.评标委员会提出通过资格预审的合格申请人名单

E.招标人审核资格评审委员会提交的资格预审书面审查报告

【014】采用资格预审的，资格审查应主要审查潜在投标人是否符合下列（ABDE）条件。A.具有独立订立合同的权利 B.具有履行合同的能力 C.在最近两年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 D.具有管理能力，经验、信誉和相应的从业人员

E.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 【015】关于资格审查，下列说法正确的有（ABCD）。

A.资格预审，一般适用于潜在投标人较多或者大型技术复杂的项目 B.编制资格预审文件和进行资格预审申请文件的评审，是完成整个资格预审工作的两项关键程序

C.资格预审文件是对投标申请人进行资格评审和确定合格投标人的依据 D.国有资金控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，资格预审申请文件的评审由招标人组建的资格审查委员会负责

E.招标人编制的资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，影响资格预审结果的，应当在修改资格预审文件后采用资格后审方式招标 【016】下列各项属于招标文件基本构成内容的有（ABDE）。A.投标人须知 B.招标公告 C.非技术性条款D.评标标准和评标方法 E.拟签订合同主要条款和合同格式 【017】关于招标文件的编制，下列说法正确的有（BCE）。A.评标标准和评标方法在评标过程中可根据实际情况修改 B.招标文件中应明确因招标人原因终止招标的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息

C.依法必须进行招标项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其

基本账户转出

D.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘现场，并在招标文件中载明踏勘现场的时间和地点

E.如果必须引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样

【018】关于招标文件的澄清与修改，下列说法正确的有（ABD）。

A.“澄清”是指招标人对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂事项进行的补充说明和回答投标人提出的问题

B.“修改”是指招标人对招标文件中出现的遗漏、差错、表述不清等问题认为必须进行的修订

C.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间至少1O 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E.澄清与修改的内容到达所有招标文件收受人即可，不一定非以书面方式通知

【019】采用经评审的最低投标价法评标，下列哪些因素不在评标价折算范围内（CDE）。A.工期提前取得的效益 B.采用先进的技术措施取得的效益 C.单价漏项应增加的加价 D.投标人不平衡报价的差额 E.投标保证金 【020】在施工总承包招标中，资格预审申请人存在下列哪些情形，其资格申请将被拒绝（ABC）。A.为本标段提供招标代理服务的

B.与本标段的监理人同为一个法定代表人的 C.与本标段的代建人相互控股或参股的

D.与本标段的招标代理机构相互任职，但任职者是非主要负责人的 【021】下列关于招标阶段保密规定的说法，正确的有（BD）。

A.为了保证投标人能够更好的了解标的情况，分别安排投标人进行单独的现场踏勘B.对投标人的商业秘密采取特殊的保密措施 C.不得泄露资格预审的申请人资质与业绩

D.将潜在投标人的名称、数量等信息进行密封 E.只有招标人负有保密义务

第四章投标的规定

【单选题】

【001】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,下列不属于工程建设施工项目投标文件内容的是（B）。

A.投标函 B.投标一览表 C.投标报价 D.施工组织设计 【002】根据《工程建设项目施工招标投标方法》和《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,下列关于投标文件签署与密封的表述,不正确的是（D）。

A.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达投标地点 B.招标人收到投标文件后,应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，在开标前任何单位和个人不得开启投标文件

C.投标人未按招标文件要求密封的,招标人不予受理

D.无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的,由评标委员会初审后按废标处理

【003】投标人撤回已提交的投标文件，应当在（A）前书面通知招标人。A.投标截止 B.评标开始 C.投标有效期结束 D.合同签订 【004】投标报价的大写金额和小写金额不一致的，应（B）。

A.以小写金额为准 B.以大写金额为准 C.由投标人确认 D.由评标委员会确认

【005】投标人填报的工程主要材料单价明显低于同期市场价格且不能提供证明资料的，应（A）。

A.否决其投标 B.考虑综合因素再决定其投标是否有效 C.不影响其中标 D.重新开标 【006】技术标一般不包括（D）。

A.冬季施工技术措施 B.机械设备配备 C.环境、安全保障措施 D.企业财务报表 【007】根据《招标投标法》的规定，投标文件应当对招标文件提出的（A）作出响应。A.实质性要求和条件 B.价格与质量条款 D.技术条款 D.投标人资格条件

【008】投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到书面撤回通知之日起（B）日内退还。A.3 B.5 C.7 D.10 【009】关于工程建设项目施工投标文件的签署与密封，下列说法错误的是（D）。

A.投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点B.招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证 C.投标文件未按招标文件要求密封的招标人不予受理

D.无单位盖章或无法定代表人签字或盖章的，评标委员会初审后应当否决其投标

【010】招标人收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在（A）前开启投标文件。

A.开标 B.投标 C.评标 D.招标 【011】根据有关规定,下列关于投标有效期的表述,不正确的是（B）。A.招标人应当在招标文件中载明投标有效期

B.投标有效期是投标文件对招标人具有法律约束力的时间范围 C.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 【012】投标有效期自（B）起计算。

A.招标文件发出 B.投标文件截止日 C.中标通知书发出日 D.投标报名开始日

【013】在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，投标人同意延长的（B）。A.投标人可以修改其投标报价 B.投标人不能修改投标报价 C.投标人可以要求退还其投标保证金 D.投标人可以更换项目经理 【014】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》因不可抗力需延长投标有效期。造成投标人损失的（B）。

A.招标人应当给予补偿 B.招标人不给予补偿 C.双方协商补偿 D.投标人可要求补偿

【015】招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成（C）。A.开标和中标 B.中标和评标 C.评标和与中标人签订合同 D.中标和确认合同 【016】招标人关于投标有效期的延长应以（A）形式通知投标人。A.书面 B.口头 C.邮寄 D.双方约定的 【017】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，当同意延长投标有效期的投标人少于3个时，招标人（B）重新招标。A.可以 B.应当 C.经投标人同意可以 D.经批准可以 【018】按照《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（B）。A.l％ B.2％ C.3％ D.4％

【019】投标人在提交投标文件的同时须向招标人提交投标保证金，应按招标文件规定的（D）完成提交。

A.人员、时间、地点 B.金额、地点、形式 C.人员、形式、地点 D.金额、形式、时间

【020】下列关于联合体投标的表述，正确的是（C）。A.投标文件中无需附上联合体协议

B.投标保证金的提交只可由联合体中的一方提交

C.投标保证金的提交可以由联合体中牵头人的名义提交

D.以联合体中一方提交投标保证金的，仅对该方具有法律约束力 【021】关于投标保证金的有效提交时间，说法正确的是（B）。

A.银行电汇、转账或电子汇兑等形式提交的，以款项实际发出之日作为送达时间 B.以现金或银行汇票形式提交的，以实际交付时间作为送达时间 C.在投标截止前投标保证金单独送达无效

D.在投标保证金有效期内送达招标人或招标代理机构即可

【022】出现下列情形时，招标人不能没收投标保证金的是（B）。A.投标截止时间后，投标人要求撤销投标 B.开标时间前投标人对投标文件做实质性修改

C.对经评标委员会修正后的报价计算错误拒绝签字确认

D.中标后不在招标文件规定的时间内向招标人提供履约担保

【023】投标人不按（A）要求提交投标保证金的，该投标文件作否决投标处理。A.招标文件 B.投标文件 C.招投标监督部门 D.代理机构 【024】某工程项目施工合同估算价为1 亿元，其施工投标保证金可以为（A）。A.估算价的0.5％ B.估算价的1％ C.估算价的1.5％ D.估算价的2％ 【025】根据有关规定,下列关于联合体构成的表述,不正确的是（D）。

A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标B.联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书

C.组成联合体投标是联合体各方的自愿行为 D.组成联合体的成员应是3个以上的投标人

【026】两个相同专业的施工企业组成联合体进行投标，甲为施工总承包特级资质，乙为施工总承包一级资质，则该联合体应按（A）资质确定等级。A.一级 B.二级 C.三级 D.特级 【027】对于联合体投标，下列说法不正确的是（D）。A.联合体必须以一个投标人的身份共同投标 B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体的投标文件必须附上联合体各方签订的共同投标协议D.联合体各方签订共同投标协议后可以自己的名义单独投标

【028】联合体牵头人代表所有联合体成员负责（C）的主办、协调工作。

A.投标和要约阶段 B.招标和承诺阶段 C.投标和合同实施阶段 D.招标和缔约阶段 【029】联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的（D）。A.协议书 B.确认书 C.合同书 D.授权书

【030】组成联合体的成员应是（A）个以上的法人或其他组织。

A.2 B.4 C.6 D.8 【031】由同一专业的单位组成的联合体，按照（A）的单位确定资质等级。A.资质等级较低 B.资质等级最高 C.平均资质等级 D.中间资质等级 【032】关于联合体投标，下列说法中不正确的是（D）。A.两个以上法人或者组织可以组成一个联合体

B.联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标 C.必须以一个投标人的身份共同投标

D.招标人可以根据项目需要要求投标人组成联合体

【033】下列关于工程施工招标项目联合体变更的表述不符合规定的是（A）。A.变更后的联合体资质发生降低或影响到招标的竞争性，招标人亦无权拒绝 B.联合体各方应当在招标人进行资格预审时，向招标人提出组成联合体的申请C.招标人不得强制要求资格预审合格的投标人组成联合体 D.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

【034】联合体各方应当签定共同投标协议，并将其连同投标文件一并提交（B）。A.评标委员会 B.招标人 C.联合体内部所有人 D.联合体的牵头人 【035】有下列情形的，不属于招标人与投标人串通投标的是（D）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 D.招标人应投标人要求，澄清并修改招标文件。【036】投标人是（C）。

A.响应招标、进行报名的法人或者其他组织

B.响应招标、制定了招标文件的法人或者其他组织C.响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织 D.响应招标、参加招标竞争的法人或者其他组织

【037】投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法（A）。A.重新招标 B.重新开标 C.重新评标 D.直接发包

【038】投标截止时间前，投标人对提交的投标文件进行修改，下列说法正确的是（C）。A.不得对其投标文件进行修改

B.修改的内容不构成投标文件的组成部分

C.修改的文件密封和签署应符合招标文件的要求D.修改投标文件的，应没收其投标保证金

【039】在工程建设项目招标中，下列说法错误的是（A）。

A.投标人是响应招标、参加投标竞争的法人、自然人或者其他组织

B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收 C.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

D.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标

【040】投标人拒绝按照评标委员会要求对投标文件进行澄清补正的，评标委员会可以（A）。A.否决其投标 B.认定为细微偏差C.认定其投标有效，但不予推荐为中标候选人 D.作不利于投标人的评审 【041】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，说法错误的是（C）。A.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准 B.单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价

C.用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以数字数额为准 D.投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑 【042】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列关于施工招标项目划分标段的说法中，错误的是（C）。

A.对工程技术紧密相连，不可分割的单位工程不得分割标段B.招标人不得以不合理的标段划分限制或排斥潜在投标人 C.同一施工项目各个标段的评标办法应当一致 D.招标文件中应当载明标段划分情况和工期要求

【043】在工程建设项目施工招标时，下列各项中，有资格参加该招标项目投标的是（D）。A.招标人的不具备独立法人资格的附属机构（单位）B.为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计的法人

C.为招标项目的前期准备或者监理工作提供咨询服务的法人附属机构（单位）D.合伙组织

【044】在工程货物招标项目中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，可以委托（A）代理商参加投标。

A.一个 B.二个 C.两个以上 D.任意

【045】在投标过程中,投标人发生（D）情形的，无需书面告知招标人。A.合并 B.分立 C.破产 D.增资 【多选题】

【001】施工招标项目的投标文件应当包括（ABDE）等内容。A.拟用于完成招标项目的机械设备 B.拟有联合体投标各方的审查情况C.施工图纸 D.拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历 E.拟派出的项目负责人与主要技术人员的业绩

【002】工程建设施工项目投标文件的构成一般包括（ABDE）。A.投标函

D.商务和技术偏差表

B.施工组织设计 E.投标报价

C.招标人要求与投标人条件的差异

【003】投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，实质性要求和条件一般包括（BCD）。A.履约保证金 B.投标文件的签署 C.招标项目完成期限

D.重要的技术规格和标准 E.投标人不能接受的条件

【004】关于投标文件的修改，下列说法正确的有（DE）。

A.投标人以新的投标文件重新投标的，属于对投标文件的修改

B.投标人在投标截止时间之后对投标文件进行修改的，投标保证金可以被没收 C.投标人一旦递交了投标文件就不得进行修改

D.投标人在投标截止时间之后对投标文件进行修改的，招标人应当拒绝 E.投标文件的修改必须在投标文件递交截止时间之前进行 【005】下列关于投标文件的表述中，错误的有（CDE）。A.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件 B.不能满足任何一项实质性要求的投标文件将被拒绝

C.投标文件无需对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 D.编制的投标文件即使遗漏和不足，也不可撤销

E.投标文件对招标文件的价格、合同的主要条款满足即可

【006】投标文件有下列（ADE）情形的，招标人可以按照法律规定拒收或者不予受理。

A.逾期送达的 B.提前送达的 C.未送达指定地点的 D.未按照招标文件要求密封的 E.未通过资格预审的申请人提交的 【007】下列各项属于投标保证金形式的有（ABCD）。A.银行保函 B.银行汇票 C.现金 D.现金支票 E.股票 【008】甲公司投标某项目，对其招标文件中有关提交保证金的说法正确的有（ACE）。A.甲公司提交投标保证金应在投标文件提交截止时间之前送达

B.甲公司与其他主体组成联合体投标，投标保证金应由联合体各方共同提交 C.工程货物招标项目，应招标人要求甲公司以自己的名义提交了投标保证金

D.若该项目因技术复杂分两阶段进行招标，甲公司应在第一阶段提交投标保证金 E.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出

【009】提交投标担保金，应当注意的问题有（AB）。A.投标保证金是投标文件的必须要件与实质性要求 B.对于工程货物招标项目，招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金

C.对于联合体投标的，保证金只能由联合体各方共同提交D.投标保证金作为投标文件的有效组成部分，其有效期与投标文件的有效期无需一致E.在中标之后投标人提交投标保证金

【010】关于联合体的构成，下列说法正确的有（CE）。

A.联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体各方应当单独与招标人签订合同 B.联合体中标的，其各方应单独与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担无限责任 C.组成联合体投标是联合体各方的自愿行为

D.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己的名义单独投标

E.联合体各方签订共同投标协议后，不得参加其他联合体在同一项目中投标 【011】下列各项中，无资格参加投标的包括（BC）。

A.在工程建设项目货物招标时，甲公司和乙公司同属于F公司的下属公司B.G是甲公司和丙公司的法定代表人，两家公司在同一货物招标中同时投标C.在货物招标时，H公司是该项目招标代理机构的子公司 D.丙公司委托了代理商投标一项工程建设货物招标

E.在工程建设项目施工招标时，J公司是该招标项目的前期设计单位

【012】下列情形，可视为投标人相互串通投标的（BE）。

A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 B.两个投标人报价相同

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 E.不同投标人引用同一技术标准

【013】下列单位中，（ACD）不可以参加工程项目施工投标。

A.为招标项目的前期准备提供咨询的法人 B.招标人下属的具备独立法人资格的附属机构C.为招标项目提供设计服务的法人 D.为招标项目提供咨询服务的法人 E.曾经承包施工过招标人的其他工程 【014】下列选项中，（CE）不是关于投标的禁止性规定。A.投标人以低于其成本的报价竞标

B.招标人预先内定中标者，在确定中标人时以此决定取舍 C.投标人以高于其成本的报价竞标

D.投标人之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 E.投标人中有两家报价相同

【015】依据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，投标文件未按招标文件要求密封的，招标人的不妥做法是（ACDE）。A.提交评标委员会处理 B.不予受理 C.提交监督机构决定 D.接收后不予唱标 E.提交公证部门

第五章开标和评标的法律规定

【单选题】

【001】根据有关规定,下列关于开标时间和地点的表述,不正确的是（C）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应具体确定到要进行开标活动的房间

C.招标人需要修改开标时间和地点,可以电话通知所有招标文件的收受人 D.招标人需要修改开标时间和地点,应当书面通知所有招标文件的收受人

【002】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于（B）个的，不得开标。A.2 B.3 C.4 D.5 【003】根据《山东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，开标记录不需（A）签字确认。A.主持人 B.投标人 C.公证人员 D.记录员 【004】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列说法正确的是（D）。

A.投标人对开标有异议的，应当在开标后提出，招标人应当与评标委员会商议后作出答复B.评标委员会可以向投标人明确投标文件中的遗漏和错误

C.投标人可以通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标 D.投标文件逾期送达的，招标人应当拒收

【005】在开标程序中，无须由招标人或者其委托的招标代理机构的工作人员进行的是（A）。A.密封情况检查 B.拆封 C.唱标 D.记录并存档 【006】关于开标的程序和内容，下列论述正确的是（D）。A.投标人少于3个的，应当由评标委员会决定是否继续评标

B.开标时，投标文件密封情况的检查由招标人或招标代理机构的人员进行 C.应当由投标人当众拆封所有投标文件

D.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。【007】特殊招标项目的特点不包括（A）。A.对环保要求高 B.国家有特殊要求 C.技术复杂、专业性强 D.采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作

【008】下列关于评标专家选择的表述,不正确的是（A）。

A.评标专家应由招标人在相关专家库名单中确定,原则上应在国务院有关部门提供的专家名册中确定

B.一般招标项目可以采取随机抽取的方式 C.特殊招标项目可以由招标人直接确定

D.评标委员会的专家名单在中标结果确定前应当保密

【009】根据《中华人民共和国招标投标法》规定，评标专家应当从事相关领域工作满（C）年并具有高级职称或者具有同等专业水平。A.5 B.7 C.8 D.10 【010】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由（B）直接确定。A.招标代理机构 B.招标人 C.上级主管部门 D.招投标监管机构 【011】关于评标委员会的组建，下列说法正确的是（B）。A.评标委员会成员人数应当为7人以上的单数 B.招标人代表可以为评标委员会成员 C.评标委员会负责人应当由招标人代表担任 D.来自同一单位的评标专家不能超过3 人

【012】评标专家专业分类标准由（C）会同国务院有关部门制定。A.财政部 B.省级人民政府

C.国务院发展改革部门 D.省级人民政府和国务院有关部门

【013】下列各项不属于评标专家成员义务的是（A）。A.评标专家应当客观公正地履行职务

B.评标专家不得接触投标人或者与招标结果有利害关系的人 C.评标专家不得收受投标人、申介人、其他利害关系人的好处 D.评标专家不得透露对投标文件的评审情况

【014】根据《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》，使用国有资金工程项目的评标委员会成员，（A）。

A.可以全部从评标专家库中随机抽取 B.应当从评标专家库中抽取三分之二 C.必须全部从评标专家库中随机抽取 D.应当抽取一名以上资深评标专家 【015】根据《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》，同一评标委员会中，通过随机抽取的评标专家，来自同一单位的不得超过（D）人。A.5 B.4 C.3 D.2 【016】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列说法错误的是（C）。

A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定 B.评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定C.评标委员会成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一

D.确定评标委员会的评标专家，可以采取随机抽取或者直接确定的方式

【017】大型公共建筑工程方案设计招标，其评标委员会人数应不少于（C）人。A.5 B.7

C.9

D.11 【018】下列说法错误的是（D）。

A.一般招标项目评标委员会专家可以采取随机抽取方式B.特殊招标项目评标委员会专家可以由招标人直接确定C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密 D.评标委员会成员人数为七人以上单数

【019】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列说法错误的是（B）。A.行政监督部门的工作人员不得担任本部门负责监督项目的评标委员会成员 B.被更换的评标委员会成员作出的评审结论有效 C.国家工作人员不得以任何方式非法干涉评标活动

D.招标文件没有规定的评标标准方法不得作为评标的依据

【020】依法必须进行招标的项目，评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（D）。A.1/2 B.3/4 C.1/3 D.2/3 【021】评标委员会成员与投标人有利害关系，应当（C）。A.直接披露 B.提出质疑 C.主动回避 D.提出质疑并回避 【022】下列评标方法中，（B）适用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备招标项目。

A.综合评估法 B.综合评价法 C.最低评标价法 D.最低评标价法 【023】根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的（B）投标价的投标人，应当被确定为中标人。A.最高 B.最低 C.合理 D.接近标底 【024】根据《工程建设项目货物招标投标办法》，技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用经评审的（C）方法进行评标。A.综合评估法 B.单项评议法 C.最低投标价法 D.性价比法 【025】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，关于经评审最低投标价法，错误的是（D）。A.采用经评审最低投标价法的，评标委员会应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整

B.经评审最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目

C.根据经评审最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人

D.采用经评审最低投标价法的，中标人的投标应当符合招标文件规定的技术要求和标准，评标委员会应对投标文件的技术部分进行价格折算 【026】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列说法错误的是（D）。

A.将招标项目作为一个整体合同授予的，整体合同中标人的投标应当最有利于招标人 B.同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容

C.延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿 D.拒绝延长投标有效期的投标人无权收回投标保证金

【027】经评审的最低投标价法，适用于具有（C）的施工招标项目。A.专业技术 B.专有技术

C.通用技术

D.专利技术

【028】评标采用综合评估法，（A）的投标，应当推荐为中标候选人。A.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B.投标报价最低 C.经评审，投标报价最低 D.投标报价最接近标底 【029】下列评标方法不属于综合评估法的是（D）。A.将所有评标因素通过预先设定的评价标准，折算成分数进行评价，按总分从高到低的顺序进行排序的方法

B.将所有评标因素通过预先设定的折算标准，折算成货币进行评价，按评标价从低到高的顺序进行排序的方法

C.将价格因素以外的所有评标因素通过预先设定的评价标准，折算成分数，然后用分数和价格的比值从高到低的顺序进行排序的方法

D.将价格因素以外的所有评标因素通过预先设定的合格标准，进行合格性评审，然后将价格因素折算评标价，按评标价从低到高的顺序进行排序的方法

【030】对于工程建设勘察设计招标项目一般应采取（A）来推荐中标候选人。A.综合评估法 B.经评审的最高投标价 C.经评审的最低投标价 D.性价比法

【031】综合评价法中，若投标人对招标文件中的重要条款（参数）有任何一条偏离则（D）。A.要求投标人重新修改 B.对技术一项的评分降低 C.继续评标 D.导致废标 【032】根据有关法律规定,下列不属于评标原则的是（A）。A.公开、公平、公正 B.严格保密 C.独立评审 D.严格遵守评标方法 【033】下列评标环节排序，正确的是（C）。（1）推荐中标候选人，撰写评标报告（2）初步评审（3）组建评标委员会（4）详细评审。A.（1）（2）（3）（4）B.（1）（3）（2）（4）C.（3）（2）（4）（1）D.（3）（4）（2）（1）【034】初步评审的内容不包括以下哪项（C）。A.对投标文件的响应性评审 B.投标文件计算错误的修正 C.评标打分 D.投标文件的澄清、说明或补正 【035】关于清标工作，不正确的说法是（C）。A.由清标小组或招标人依法组建的评标委员会进行

B.按照投标总价的高低或者招标文件规定的其他方法，对投标文件进行排序

C.对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误，但不对投标报价进行换算 D.形成书面的清标情况报告

【036】根据《关于进一步加强山东省建筑工程设计招标投标管理的通知》，设计作品已发表过或（C）以上评委认为抄袭其他类似方案或雷同的,应按废标处理。A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4 【037】关于评标工作的基本要求，下列说法不正确的是（C）。A.评标是对开标中所有拆封并唱标的投标文件进行评审

B.评标标准和评标方法必须在招标文件中公开载明，不得随意改变 C.评标活动及其当事人均应依法接受审查

D.投标人可对投标文件内容进行必要的澄清和说明，但应以书面方式且不得改变其实质性内容

【038】评标委员会应当根据综合得分对各投标人进行排名。综合得分相同的，（A）。

A.价格得分高者排名优先 B.技术得分高者排名优先 C.商务得分高者排名优先 D.服务得分高者排名优先 【039】在评标过程中能够启动澄清程序的是（C）。

A.招标人 B.行政监督部门 C.评标委员会 D.招标代理机构

【040】若投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底时，评标委员会应当（D）。

A.直接废标 B.无影响，继续评标 C.将其作为中标人 D.要求其作出澄清、说明 【041】根据《招标投标法》的规定，招标人延长投标有效期，向投标人发出通知后，投标人同意延长的，应当（C）。A.修改投标文件的实质性内容，但不得延长其投标担保的有效期 B.不得延长其投标担保的有效期，也不得修改投标文件的实质性内容 C.相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容 D.相应延长其投标担保的有效期，同时可修改投标文件的实质性内容 【042】以下哪种情形，应当否决其投标（B）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 C.投标文件中的唱标函与投标函报价不一致 D.投标总价金额与单价金额不一致的

【043】依法必须进行招标的项目，在评标时发现招标文件内容违反国家强制性规定，导致投标人对招标文件理解不一致，评委应（A）。A.终止评标，建议招标人修改招标文件重新招标 B.向投标人发出澄清，要求投标人进行修改技术文件 C.忽略该部分内容，不再对该部分内容进行打分评价 D.经监督部门同意修改相关评标条件，继续评标 【044】下列（B）有权对投标作否决其投标处理。

A.招标人 B.评标委员会 C.招标代理机构 D.专家委员会

【045】下列工程建设项目勘察设计投标文件中，不应作否决投标处理的是（A）。A.以他人的名义投标且未按要求密封 B.未响应招标文件的实质性要求和条件的C.以联合体形式投标，未向招标人提供共同投标协议D.未加盖投标人公章，也未经法定代表人或者其授权代表签字

【046】根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，下列情形不属于其规定的应予否决投标的是（D）。

A.投标文件无法定代表人出具的授权委托书的 B.投标文件未按规定的格式填写

C.投标文件投标有效期不满足招标文件要求的 D.投标文件响应招标文件的实质性要求和条件

【047】因有效投标不足3 个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会（B）。

A.必须否决全部投标 B.可以否决全部投标 C.应建议重新招标 D.应推荐最佳中标人 【048】一个招标项目发生法定情况，无法继续进行评标推荐中标候选人，当次招标结束后，应当（C）。

A.继续评标 B.结束投标 C.重新招标 D.废标 【049】根据《招标投标法实施条例》规定，下列（C）情形不必重新招标。A.通过资格预审的申请人少于3个的

B.资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的

C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,排名第一的中标候选人放弃中标的

D.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的

【050】根据《评标委员会和评标办法暂行规定》的相关规定，必须招标项目的招标人在（C）情形下应当依法重新招标。A.有效投标不足 B.投标文件未密封的 C.评标中,所有投标被否决的 D.投标人少于5 个的 【051】《工程建设项目货物招标投标办法》规定的重新招标情形不包括（D）。A.提交投标文件的投标人少于3个的 B.同意延长投标有效期的投标人少于3个的 C.评标委员会对所有投标作否决投标处理的D.未在规定的媒介发布招标公告,情节轻微的 【多选题】

【001】关于开标地点,下列说法错误的有（AD）。A.开标地点应由投标人选择

B.开标地点可以是招标人的办公地点或指定的其他地点C.开标地点应在招标文件中具体明示 D.开标地点应当是招标人的办公地点

E.开标地点应具体到要进行开标活动的房间 【002】关于开标，下列说法不正确的有（AB）。A.可以邀请部分投标人参加

B.可以只公开宣布部分投标人的名称、投标价格及投标文件中其他主要内容C.开标由招标人或委托招标代理机构主持

D.招标文件中应预先载明开标时间和开标地点 E.开标是招标投标活动中公开原则的重要体现

【003】下列关于开标参与人的说法中,正确的有（ACD）。A.开标由招标人或其委托的招标代理机构主持

B.依法应招标的房屋建筑工程项目,开标时应接受住房城乡建设主管部门的监督 C.招标人可以委托公证机构对开标情况进行公证 D.招标人邀请所有投标人参加开标是法定的义务

E.投标人或其授权代表有权出席开标会且必须参加开标会 【004】下列（ADE）有权检查投标文件的密封情况。A.投标人 B.招标人 C.行政监督部门 D.招标人委托的公证机构 E.投标人推选的代表

【005】下列对开标程序和内容的说法，不正确的有（BE）。

A.开标程序通常包括密封情况检查、拆封、唱标及记录存档等环节

B.开标时，投标文件的密封情况由招标人或其委托的招标代理机构负责检查C.投标文件的密封情况可以由招标人委托的公证机构检查并公证 D.开标记录应作为评标报告的组成部分存档备查 E.开标记录须经纪检监察代表签字确认

【006】根据相关规定，评标专家一般应具备的条件包括（ACD）。A.熟悉有关招标投标的法律法规

B.从事相关领域工作满5年并具有高级职称或者具有同等专业水平C.能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责

D.身体健康，能够承担评标工作

E.近五年承担过国家大型项目招标评审工作

【007】关于评标专家的选择，下列说法正确的有（BCE）。A.评标专家应由招标人在相关专家库名单中确定

B.除特殊项目外，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定 C.任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员

D.依法必须进行招标的项目的招标人不得更换依法确定的评标委员会成员

E.更换评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定进行

【008】依法必须招标的项目,满足下列（BCD）条件时，可由招标人在相关专家名单中直接确定专家人选。A.涉及金额特别高 B.国家有特殊要求

C.专业性要求特别高 D.技术特别复杂 E.工期特别长。

【009】关于评标委员会的成员的表决权，下列说法错误的有（ABD）A.招标人代表成员享有最终否决权

B.属于相关专业领域的专家享有更多的表决权

C.招标人或招标代理机构的代表成员，与专家成员具有同等权利 D.评标委员会设负责人的，评标委员会负责人只能由招标人确定 E.评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权

【010】关于评标委员会的成员的权利和义务，下列说法正确的有（ABE）。

A.评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较 B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人 C.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人

D.招标中可以采用招标文件没有规定的评标标准和方法

E.评标委员会成员的权利和义务，直接与评标委员会的法定权利和义务相关联 【011】具备下列（ACD）情形的，不得担任评标委员会成员。

A.行政监督部门的人员B.来自同一法人单位的评审专家C.投标人主要负责人的近亲属

D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审E.曾因在招标活动中从事违法行为而受过民事处罚

【012】经评审的最低投标价法主要适用于招标人对（BC）没有特殊要求的一般项目。A.程序 B.性能 C.技术 D.条件 E.标准 【013】下列关于评标原则和评标纪律的说法正确的有（BCE）。A.评标报告应以招标人的名义出具

B.任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定

C.评标委员会由招标人组建并受其委托评标，但应保持独立 D.相关主管部门有权干预、影响或改变评标过程和结果 E.评标委员会成员不得向招标人征询确定中标人的意向 【014】关于评标程序和评标报告，下列错误的有（CE）。

A招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间 B.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作

为否决投标的条件

C.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清、说明

D.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见

E.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果根据相关法律规定

【015】下列各项属于不同类别招标项目评标报告具有的共同特征的有（ABCD）。A.评标报告中应依法推荐合格的中标候选人 B.评标报告应在完成评标后编制 C.评标报告应全面反映评标情况

D.评标报告由评标委员会经全体成员签字后向招标人提交E.评标报告必须详细载明综合评价得分的计算过程 【016】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，对于依法必须招标项目的评标报告应当如实记载的内容包括（BDE）。

A.符合性检查表 B.评标委员会成员名单

C.授标建议 D.经评审的投标人排序 E.澄清、说明、补正事项纪要，有下列（ABDE）情形之一的，应当否决其投标。

【017】按照《招标投标法实施条例》A.投标人串通投标 B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的 D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

E.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价

【018】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的相关规定，下列属于否决投标情况和条件的有（ABCE）。

A.投标人以他人名义投标、串通投标的 B.未能在实质上响应招标文件要求的投标的 C.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的

D.招标文件附有其他条件的 E.在评标过程中，评标委员会发现投标人以行贿手段谋取中标的

【019】工程建设项目勘察设计招标时，投标人有下列（ABDE）情况之一的，其投标应作否决投标。

A.与招标人串通投标的 B.未按招标文件要求提供投标保证金的

C.投标人与招标人、招标机构有利害关系的 D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E.投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的 【020】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列（ABDE）情形应当否决投标。

A.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的 B.未按招标文件要求提交投标保证金的 C.联合体投标附有联合体各方共同投标协议的D.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

E.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 【021】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标人重新招标的情况包括（ABDE）。A.资格预审合格的潜在投标人不足3个的 B.评标委员会否决全部投标的 C.投标有效期不足的 D.所有投标均被否决投标的 E.同意延长投标有效期的投标人少于3个的

第六章中标与签约的规定

【单选题】

【001】根据《招标投标法》第40条的规定，确定中标人的权利归属于（B）。A.评标委员会 B.招标人 C.招标代理机构 D.评标专家

【002】如果采用最低评标价法评标，在（B）均满足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人。

A.价格条款、货款 B.商务、技术条款 C.技术条款、服务 D.货款、技术 【003】评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。招标人（A）。A.应当接受评标委员会推荐的中标候选人

B.可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人 C.必须确定排名第一的中标候选人为中标人 D.必须选择最低报价的中标候选人为中标人

【004】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列说法正确的是（B）。

A.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，更换评委 B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标通知书发出以前提出

D.投标人的澄清、说明应当采用书面形式,经招标人同意可以适当超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

【005】依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人，公示期不得少于（B）日。A.2;3 B.3;3 C.3;5 D.5;7 【006】甲、乙工程承包单位组成联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了四万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目。根据相关规定，下列说法正确的是（A）。A.四万元投标保证金不予退还 B.四万元投标保证金应当退还一半 C.若未给招标人造成损失，投标保证金可全部退还 D.若未给招标人造成损失，投标保证金只可退还一半

【007】确定中标人的程序主要包括以下五项内容：①发中标通知书；②中标公示；③推荐中标候选人；④签约；⑤退还保证金。下列排列顺序正确的是（A）。A.③②①④⑤ B.②①③⑤④ C.②③①④⑤ D.②③④①⑤ 【008】根据合同法的规定，发出招标公告和投标邀请书是（A）。A.要约邀请 B.承诺 C.要约 D.反要约 【009】递交投标文件属于（A）。A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.反承诺 【010】中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，（C）。A.应当补偿因此给中标人造成的损失 B.无需承担法律责任 C.应当依法承担法律责任 D.经过主管部门批准的，无需承担法律责任 【011】在双方合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应的义务，取得的利益要与付出的代价相适应，这体现了签订合同的（A）原则。A.公平B.平等 C.自愿 D.合法

【012】招标人和中标人订立合同的期限应当自中标通知书（A）之日起算。A.发出 B.到达 C.签收 D.制定

【013】根据相关规定，通过招标投标订立的合同属于（D）。A.招标合同 B.邀请合同 C.要约式合同 D.承诺式合同

【014】依法必须进行招标的项目，应当向有关招标投标行政监督部门提交招标投标情况的（B）报告。

A.口头 B.书面 C.书面或者口头 D.任何形式

【015】中标人拒绝提交履约保证金的，原中标人的投标保证金（A）。A.不予退还 B.应予全部退还 C.退还一小部分 D.大部分退还

【016】中标人根据合同约定或者经招标人同意分包的，接受分包的人（A）再次分包。A.不得 B.可以 C.经批准可以 D.经协商可以 【017】履约保证金有多种形式，其中最主要的方式是（A）。A.履约保证 B.违约保证 C.支付保证 D.低押保证 【018】履约保证的保证主体是（D）。

A.招标人 B.中标人 C.招标人或中标人 D.招标人、中标人以外的第三人 【019】下列（D）有权出具履约保证书。

A.商业银行 B.政策行银行 C.中国人民银行 D.担保公司 【020】履约保函可以分为（A）。

A.有条件保函和无条件保函 B.附期限保函和附条件保函C.有条件保函和附期限保函 D.无条件保函和附期限保函 【多选题】

【001】在某建设工程招标项目中，甲、乙、丙、丁、戊五家公司同时竞标。经过评审，评标委员会确定甲、乙、丙三家作为中标候选人。但是招标人认为丁公司跟自己长期合作，互相之间非常信任,应当将丁公司作为中标人。丙公司是招标人的上级主管机构推荐的一家公司。据此，招标人可以在（ABC）中选择中标人。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 E.戊 【002】下列关于评标委员会的各种评标办法顺序的说法中，正确的有（BCD）。A.采用最低评标价法的，按投标报价由高到低顺序排列

B.采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列

C.采用最低评标价法的，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列

D.采用性价比法的，商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列排列;商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序

E.采用综合评分法的，按评审后得分由低到高顺序排列；得分相同的的，按投标报价由低到高顺序排列;得分且投标报价相同,按技术指标优劣顺序排列

【003】国有资金占控股的依法必须进行招标的项目中，排名第一的中标候选人有下列（ABDE）情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。A.放弃中标 B.因不可抗力不能履行合同 C.不按照要求提交投标保证金 D.不按照招标文件要求提交履约保证金 E.被查实存在影响中标结果的违法行为 【004】在工程建设项目中，中标通知书发出后，中标人有下列（ABCE）情形的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。

A.拒不提交所要求的履约保证金 B.在签订合同时向招标人提出附加条件

C.更改合同实质性内容 D.拒绝履行合同义务 E.无正当理由不与招标人签订合同 【005】签订合同时应当遵循的原则主要有（ABCE）。

A.公平原则 B.自愿原则 C.平等原则 D.公正原则 E.诚实信用原则

【006】下列有关招标投标签订合同的说法中，不正确的有（AD）。A.应当在中标通知书发出之日起20日内签订合

B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议

C.合同的标的、价款、质量、履行期眼等主要条款应当与招标文件和中标的投标文件的内容一致

D.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还 E.对于依法必须招标的项目，招标人与中标人签订中标合同应按照国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文件进行 【007】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工招标的书面报告至少应包含（ACD）。A.招标范围 B.开标情况 C.招标文件中投标人须知 D.中标结果 E.招标项目基本情况 【008】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，对于勘察设计招标的项目，其书面报告一般应包括（ACDE）。

A.开标情况 B.招标范围 C.投标人情况 D.招标项目基本情况 E.评标标准和方法 【009】某市要建设地铁，经过一系列的招标程序，最终确定A建筑公司作为中标单位。已知该工程中标合同金额为10亿元人民币，如果招标人要求A公司提供履约保证金，履约保证金的下列数额符合法律规定的有（ABC）。A.1000万元 B.5000万元 C.1亿元 D.2亿元 E.10亿元 【010】下列关于中标人行为的说法中，符合法律规定的有（CD）。

A.中标人可以将项目肢解后分别向他人转让 B.中标人可以将中标项目转止给他人

C.中标人中标后应当与招标人签订合同 D.中标人应当按照合同及时履行义务并完成中标项目

E.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务给招标人造成损失的，招标人有权请求赔偿，赔偿数额以履约保证金为限

第七章招标投标争议的解决

【单选题】

【001】对资格预审文件有异议时，应当在提交资格预审申请文件截止时间（A）前提出。A.2 B.3 C.5 D.10 【002】投标人对评标结果有异议并在中标候选人公示期间提出的，招标人应当自收到异议之日起（B）内作出答复。A.2 B.3 C.5 D.7 【003】投标人认为招标投标活动不符合有关规定的，可以自知道或者应当知道之日起（C）日内，向住房城乡建设行政主管部门投诉。A.5 B.7 C.10 D.14 【004】在工程建设项目招标投标活动中，行政监督部门在投诉处理中所需要的费用，全部由（A）支出。

A.财政 B.当事人 C.被投诉人 D.招标代理机构 【005】工程建设项目招标投标活动中，（B）是招标投标投诉的受理人。A.投标人 B.招标投标的行政监督部门 C.招标代理机构 D.司法机关

【006】招标投标投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由（A）负

责处理。

A.最先收到投诉的行政监督部门 C.报上级部门

B.较高级别的行政监督部门 D.地方人民政府决定的部门

【007】根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》，投诉人提交的投诉书的内容不包括（D）。

A.投诉人的有效联系方式 B.被投诉人的名称、地址 C.相关请求及主张 D.处理结果 【008】在工程建设项目招标投标活动中，如果当事人对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，其可采取的救济措施是（D）。A.只能依法申请行政复议 B.只能向人民法院提起行政诉讼 C.可以依法申请行政复议或者向人民法院提起民事诉讼 D.可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼

【009】在工程建设项目招标投标活动中，下列各项关于行政监督部门对投诉进行调查取证的说法中，错误的是（C）。A.应当调取、查阅有关文件 B.应当听取被投诉人的陈述和申辩 C.应当通知投诉人和被投诉人进行质证 D.应当遵守保密规定

【010】在工程建设项目招标投标活动中，关于投诉人撤回投诉的说法正确的是（D）。A.禁止投诉人撤回投诉 B.投诉人可以以口头形式提出 C.即使查实有明显违法行为的，投诉人撤回投诉的，也应当准许撤回

D.投诉处理决定作出前，投诉人要求撤回投诉的，不得再以同一事实和理由再提出投诉 【011】在工程建设项目招标投标活动中，行政监督部门应当自受理投诉之日起（D）个工作日内作出书面决定。A.15 B.20 C.25 D.30 【012】依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》，情况复杂，负责受理投诉的行政监督部门不能在规定期限内作出处理决定的，经（C）批准，可以适当延长。A.上级行政监督部门 B.同级人民政府 C.本部门负责人 D.上级主管部门 【013】招标投标争议可以分为行政主体与民事主体之间的争议和民事主体之间的争议两类，则行政复议与行政诉讼（A）。A.只能解决前一种争议 B.既可以解决前一种争议,也可以解决后一种争议C.行政复议可以解决前一种争议，行政诉讼可以解决后一种争议D.行政复议可以解决后一种争议，行政诉讼可以解决前一种争议

【014】对当事人的同一个违法行为，不得给予（A）以上罚款的行政处罚。A.两次 B.三次 C.四次 D.五次

【015】违法行为在（B）年内未被发现的，不再给予行政处罚。A.1 B.2 C.3

D.5 【016】建设主管部门对某监理公司做出行政处罚时的下列行为，违反法律规定的是（C）。A.作出行政处罚决定前，向当事人告知处罚决定的事实、理由和当事人依法享有的权利 B.建设主管部门在听证的7日前，通知当事人举行听证的时间、地点

C.建设主管部门拒绝听取当事人的陈述、申辩，当场作出了行政处罚的决定

D.建设主管部门采纳了当事人提出的事实、理由或确凿的证据而作出了从轻处罚的决定 【017】行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于（A）人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。A.2 B.3 C.4 D.5 【018】如果行政监管机关决定对某监理公司进行吊销资质证书的处罚，在作出处罚决定前，应当经过（D）程序。

A.调解 B.辩论 C.诉讼 D.告知

【019】行政机关经批准进行证据保全的，应当在（D）日内及时做出处理决定。A.3 B.4 C.5 D.7 【020】当事人要求听证的，应当在行政机关告知后（A）日内提出。

A.3 B.5 C.7 D.10 【021】当事人应当自收到行政处罚决定书之日起（C）日内，到指定的银行缴纳罚款。A.5 B.10 C.15 D.20 【022】某施工招标单位对招标投标监督机构作出的处罚不服，向王律师咨询其可以采取的维权途径，王律师认为该公司只可以采取申请复议的维权途径，这种说法是（C）。A.正确的，只能申请行政复议 B.不正确的，只能进行行政诉讼 C.不正确的，可以自由选择行政复议或者行政诉讼 D.不正确的，只能提起民事诉讼 【023】招标投标争议仲裁中应当遵循的原则不包括（C）。A.一裁终局原则 B.合理原则 C.公开原则 D.依法独立进行原则 【024】下列各项不属于仲裁协议的表现形式的是（D）。A.仲裁条款 B.纠纷发生前达成的书面仲裁协议 C.纠纷发生后达成的书面仲裁协议 D.口头仲裁协议

【025】某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（D）万元。A.15 B.16 C.17 D.20 【026】裁决书中的文字有遗漏的，当事人可以自收到裁决书之日起（C）日内请求仲裁庭补正。A.10 B.20 C.30 D.40 【027】当事人申请撤销仲裁裁决的，应当向（D）提出申请。A.原告所在地的基层人民法院 C.被告所在地的中级人民法院

B.原告所在地的中级人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

【028】当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（B）内提出。A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年

【029】甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（D）。A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行

【030】在民事诉讼中，举证责任的分配应遵循（C）原则。A.原告承担举证责任 B.被告承担举证责任 C.谁主张，谁举证 D.原告与被告共同承担举证责任

【031】在民事诉讼中，人民法院收到起诉状，经审查，认为符合起诉条件的，应当在（C）日内立案。A.3 B.5 C.7 D.10 【032】人民法院受理原告的起诉后，应在立案之日起（C）日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。A.2 B.3 C.5 D.7 【多选题】

【001】在招标投标活动中，有权提出异议的主体包括（AB）。

A.投标人 B.潜在投标人 C.招标人 D.招标代理机构 E.招标监督机构

【002】根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人可以针对（ABCD）方面提出异议。A.开标 B.招标文件 C.评标结果 D.资格预审文件 E.评标报告 【003】可以受理对工程招投标活动投诉事项的部门有（AC）。A.发改委 B.人民法院 C.住房和城乡建设部门 D.财政主管部门 E.纪检监察部门 【004】在工程建设项目招标投标中，下列关于投诉人、投诉书的说法正确的有（ACE）。A.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章 B.投诉书有关材料是外文的，投诉人可以同时提供其中文译本

C.投诉人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉 D.投诉人只能直接投诉，不可以委托代理人办理投诉事务

E.个人投诉的，投诉书必须由本人签字，并附有效身份证明复印件

【005】行政监督部门在进行调查取证时，应当正确行使下列（ABCD）权力。A.询问相关人员 B.调取有关文件 C.查阅有关文件 D.遵守保密规定 E.限制相关人员的人身自由

【006】行政监督部门在受理工程建设项目招标投标活动投诉的过程中的行为符合法律规定的情形包括（BCE）。

A.行政监督部门无权调取、查阅有关文件

B.行政监督部门调查取证时，应当由两名以上行政执法人员进行，并做笔录，交被调查人签字确认

C.行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人进行质证 D.对情况复杂、涉及面广的重大投诉事项，有权受理投诉的行政监督部门可以会同其他有关的行政监督部门进行联合调查，共同研究后由联合调查小组共同作出处理决定 E.行政监督部门负责处理投诉的人员应当严格遵守保密规定，对于在投诉处理过程中所接触到的国家秘密、商业秘密应当予以保密

【007】投诉处理决定做出前，投诉人要求撤回投诉的，（ABCD）。A.应当以书面形式提出并说明理由

B.由行政监督部门视情况决定是否准予撤回 C.已经查实有明显违法行为的，应当不准撤回

D.撤回投诉不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回E.投诉人可以同一事实和理由再提出投诉

【008】根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定，投诉处理决定应当包括（ABCD）。

A.投诉人和被投诉人的名称、住址 B.投诉人的投诉事项及主张

C.被投诉人的答辩及请求 D.调查认定的基本事实 E.法院的处理意见及依据 【009】关于招标投标投诉中追究法律责任的规定，下列说法错误的有（BCD）。A.行政监督部门应当建立投诉处理档案，并做好保存和管理工作，接受有关方面的监督检查B.被投诉人单位直接负责的主管人员有违法、违规或者违纪行为的，行政监督部门应给予处分

C.行政监督部门在处理投诉过程中，对招标代理机构有违法行为，应当取消招标代理资格D.投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任

E.对于性质恶劣、情节严重的投诉事项，行政监督部门可以将投诉处理结果在有关媒体上公布，接受舆论和公众监督

【010】根据《行政处罚法》的相关规定，（ABDE）属于其所规定的行政处罚的种类。

A.警告 B.罚款 C.通报批评 D.没收非法财物 E.暂扣许可证

【011】行政机关作出（CDE）等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A.警告 B.暂扣许可证或者执照 C.责令停产停业 D.吊销许可证或者执照 E.较大数额罚款 【012】以下关于听证的说法中，正确的有（BE）。A.当事人要求听证的，行政机关视情况决定是否组织听证

B.行政机关应当在听证的7日前，通知当事人举行听证的时间、地点C.所有听证必须公开举行 D.当事人必须亲自参加听证

E.当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避 【013】行政复议申请期限延长的条件包括（AE）。A.因不可抗力耽误法定申请期限 B.在障碍消除后的15日内提出申请 C.由有管辖权的行政机关决定 D.报有管辖权的行政机关的上级机关批准同意E.因其他正当理由耽误法定申请期限

【014】出现下列（BCDE）情形的，复议机关可以决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法，同时可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为。A.主要事实不清的 B.适用依据错误的 C.滥用职权的

D.具体行政行为明显不当的 E.违法法定程序的

【015】下列（ABCE）属于招标投标中民事争议的解决方式。A.和解 B.调解 C.诉讼 D.行政复议 E.仲裁 【016】以下可以通过仲裁解决的招标投标争议有（ABDE）。

A.民事主体间没有仲裁合约，但发生争议后达成了仲裁条款的B.双方发生争议是在合同订立后，合同中约定了仲裁条款的 C.法院受理一方当事人的诉讼后，双方又达成仲裁协议的 D.招标文件规定通过仲裁解决招标投标中的争议的 E.投标文件明确接受仲裁作为解决争议的方式的

【017】关于仲裁协议的作用，下列说法正确的有（AB）。A.约束合同当事人

B.使仲裁机构取得了对该案的管辖权 C.约束仲裁机构 D.约束人民法院 E.快速解决争端 【018】根据《仲裁法》的相关规定，下列说法错误的有（ABC）。

A.招标投标合同解除会导致仲裁条款无效B.仲裁庭可以由3 名仲裁员或者7 名仲裁员组成 C.仲裁裁决不得按照一名仲裁员的意见作出 D.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构

E.仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系，仲裁委员会之间也没有隶属关系 【019】在民事诉讼中，下列（ABC）人员若与审理的案件有利害关系，应当回避。A.法院的书记员 B.勘验人 C.鉴定人 D.出庭的证人 E.被告方的诉讼代理人 【020】根据《民事诉讼法》的有关规定，合同当事人可以在书面协议中选择（BCDE）的人民法院管辖。

A.标的物交割地 B.合同履行地 C.合同签订地 D.原告住所地 E.被告住所地

第八章法律责任的规定

【单选题】

【001】甲作为一个招标人，如果中标无效，其与中标人乙已经签订的书面合同（B）。A.仍然有效 B.无效 C.效力待定 D.可撤销

【002】如果招标人对必须招标的项目没有进行招标，其应当承担（D）。A.侵权责任 B.违约责任 C.刑事责任 D.行政法律责任 【003】招标人对于以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇的违法行为，应承担（B）。

A.侵权法律责任 B.行政法律责任 C.刑事法律责任 D.违约法律责任 【004】如果招标人在招标过程中，应予公开招标而未公开招标且拒不改正的，（A）以上地方人民政府建设行政部门对其不得颁发施工许可证。A.县级 B.乡级 C.省级 D.市级 【005】有关行政部门对全部或部分使用国有资金的招标项目中，将必须进行招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的行为，可以（D）。

A.罚款 B.撤销资格 C.终止该项目 D.暂停向该项目拨付资金 【006】招标人泄露评标专家委员会成员的，并造成特别严重后果的，（B）。A.处3 年以下有期徒刑或者拘役 B.处3年以上7年以下有期徒刑 C.处7年以下有期徒刑并处罚金 D.处10年以上有期徒刑 【007】如果投标人在招标投标过程中，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标（B）。A.有效 B.无效 C.中止 D.暂停

【008】根据我国《刑法》规定，单位犯串通投标罪的，（C）。A.只对单位处罚金 B.对直接负责的主管人员处5年以下有期徒刑 C.对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员追究刑事责任。D.没收违法所得 【009】评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，没收收受的财物，处（C）的罚款。

A.2000元～l万元 B.3000元～3万元 C.3000元～5万元 D.5000元～10万元 【010】依法组建的评标委员会在招标、评标活动中，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，以（A）定罪处罚。

A.非国家工作人员受贿罪 B.国家工作人员受贿罪 C.索贿罪 D.询私舞弊罪 【多选题】

【001】招标人应承担的中标无效的法律后果有（BCD）。A.停止侵害 B.责令改正 C.赔偿损失 D.返还财产 E.排除妨碍 【002】招标人的下列行为中，会因导致中标无效而应承担民事法律责任的是（ACD）。A.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的 B.招标人在订立合同时向中标人提出附加条件

C.依法必须招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量D.招标人与中标人订立背离合同实质性内容的协议书 E.招标人无正当理由不发出中标通知书

【003】招标人应当承担行政法律责任的违法行为有（BCDE）。A.私下会见投标人 B.必须进行招标的项目不进行招标的

C.限制投标人之间竞争的 D.招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的

E.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的 【004】招标人的下列行为中，不属于会必然导致中标无效的行政违法行为的是（ABCD）。A.对必须进行招标的项目不招标，或将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标

B.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人 C.强制要求投标人组成联合体共同投标

D.依法应当公开招标的项目而不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告E.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人 【005】以下行为中，招标人应承担刑事法律后果的有（AB）。A.泄露商业秘密 B.侵犯商业秘密

C.将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的D.订立背离合同实质性内容的协议书

E.招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的

【006】招标人向他人透露招标文件的重要内容或可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况有（AC）。

A.泄露评标专家委员会成员的 B.强制要求投标人组成联合体的C.泄露标底并造成重大损失的 D.对应予招标而未招标的 E.以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的

第九章招标投标的相关法律法规

【单选题】 【001】《合同法》的基本原则不包括（D）。A.全面履行原则 B.平等原则

C.自愿原则 D.合法性原则

【002】下列关于合同转让的表述,正确的是（C）。

A.合同转让属于狭义的合同变更 B.债权人转让权利的,应当经债务人同意C.债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当通知债权人

D.当事人一方将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人的,应当经对方同意 【003】下列关于违约责任的表述,不正确的是（D）。A.违约责任具有相对性 B.违约责任是一种财产责任C.违约责任的归责原则是严格责任原则 D.违约金条款和定金条款可以同时适用 【004】债权属于典型的（B）。A.支配权 B.请求权 C.形成权 E.抗辩权 【005】大部分建设工程合同在订立过程中需要经过招标投标的环节，通常情况下以（B）为要约。

A.招标人发出的招标文件 B.投标人提交的投标文件 C.招标人发出的招标公告 D.招标人发出的中标通知书 【006】采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文的，到达时间应为（A）。

A.该数据电文进入该特定系统的时间

B.收件人在该特定系统首次看到该数据电文的时间C.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间

D.收件人在任何系统首次看到该数据电文的时间 【007】根据《合同法》，要约生效的时间是（B）。

A.要约人发出要约时 B.要约到达受要约人时 C.受要人发出承诺时 D.受要人承诺到达时

【008】受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，则该承诺视为（D）。A.承诺超时 B.承诺延误 C.新承诺 D.新要约 【009】要约可以撤回，但是撤回要约的通知应当在（D）到达受要约人。A.合同成立前 B.要约人收到承诺通知之前C.受要约人发出承诺通知之前 D.要约到达受要约人之前或与要约同时 【010】约定交付定金的合同自（B）之日起生效。A.签订 B.实际交付定金 C.登记 D.当事人签字盖章 【011】被大陆法系国家称为“帝王条款”的是（D）。A.公平原则 B.自愿原则 C.公正原则 D.诚实信用原则 【012】对于外商投资项目，应实行（D）。

A.备案制 B.代建制 C.审批制 D.核准制

【013】根据《建设工程质量管理条例》的规定,涉及变动建筑工程主体和变动承重结构的装修工程时,建设单位应当在施工前（D）提出设计方案，否则，不得施工。A.委托原施工单位或者该工程的监理单位

B.委托该工程的监理单位或者咨询单位

C.委托质量检测单位或者具有相应资质等级的设计单位 D.委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位 【014】根据《电子招标投标办法》，下列说法正确的是（A）。A.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件

B.因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，投标人有权要求责任方赔偿，不视为撤销其投标文件

C.部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标暂停进行

D.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，投标人只需递交书面说明

【015】根据《建筑法》的规定，建设行政主管部门应当自收到申请之日起（C）日内，对符合条件的申请办理施工许可证。A.5 B.10 C.15 D.20 【016】建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.2 B.3 C.5

D.6 【017】建设工程中止施工满（A）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.一年 B.半年 C.两年 D.三年 【018】以下不属于工程勘察资质分类的是（B）。

A.工程勘察劳务资质 B.工程勘察专项资质 C.工程勘察综合资质 D.工程勘察专业资质 【019】建造师注册证书与执业印章的有效期为（A）年。

A.3 B.2 C.1 D.4 【020】关于注册造价工程师制度的说法，下列各项正确的是（C）。A.造价工程师执业资格考试实行行政区域统一考试

B.取得执业资格的人员，可以以注册造价工程师的名义执业 C.注册造价工程师实行注册执业管理制度

D.修改经注册造价工程师签字盖童的工程造价成果文件，由任意注册造价工程师进行

【021】修改经注册监理工程师签字盖章的工程监理文件，应当由（A）进行。A.该注册监理工程师 B.任何注册监理工程师 C.其他注册监理工程师 D.监理工程师主管部门 【多选题】

【001】平等原则包括（ADE）。A.权利义务对等 B.形式上平等 C.权利义务相同 D.法律地位平等 E.法律利益相对平衡 【002】下列关于承诺的表述中，正确的有（CE）。A.受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B.承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 C.承诺经送达要约人即发生法律效力

D.撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 E.承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出 【003】当事人对合同质量约定不明确的，应（ACE）履行。A.按国家标准、行业标准执行 B.只要符合使用性能即可 C.没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行 D.没有国家标准，行业标准的，按企业标准执行

E.没有国家标准，行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行 【004】下列属于合同内容的有（ACDE）。A.价款或报酬 B.当事人的职业 C.履行的期限、地点、方式

D.违约责任 E.解决争议的方法

【005】在下列关于合同变更的表述中，正确的有（ACE）。A.是对合同内容的变更 B.是对合同当事人的变更

C.须经当事人协商一致 D.可由当事人任何一方作出 E.内容约定不明的，推定为未变

更

【006】下列各项属于代理分类的有（ACD）。

A.法定代理 B.口头代理 C.委托代理 D.指定代理

E.表见代理

【007】下列代理行为中，需要由代理人和第三人共同承担连带责任的有（BC）。A.委托书授权不明 B.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益 C.第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已经终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害

D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动 E.委托代理人转托不明 【008】下列属于申领施工许可证的条件是（ADE）。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续 B.施工图纸尚未完成 C.建设资金不足D.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证 E.拆迁进度符合施工要求 【009】以下关于建筑工程施工许可的表述中，正确的有（AC）。A.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时，可以申请延期 B.建设单位应当自领取施工许可证之日起两个月内开工

C.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告D.中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位不必报发证机关核验施工许可证E.对于符合条件的，发证机关应当自收到申请之日起20日内颁发施工许可证 【010】以下符合自然人从事建筑工程活动的执业资格的有（ACDE）。A.注册建造师 B.注册咨询工程师（投资）C.注册监理工程师

D.注册结构工程师 E.注册造价工程师

【011】有关工程发包，说法正确的有（BCDE）。

A.建筑工程依法实行招标发包，对适于招标发包的也可以直接发包。B.使用国家贷款或外国政府贷款的重大项目必须采取招标形式发包。C.建设工程的发包主体是指建设单位。

D.工程发包有两种方式，一是招标发包，二是直接发包。

E.达到规定限额标准的涉及社会公共利益的重大项目必须采取招标形式发包。【012】以下属于建筑企业资质类别的有（ACE）。A.劳务分包 B.专业分包 C.专业承包 D.基础分包 E.施工总承包

第三篇：财经法规备考模拟试题1及答案

财经法规备考模拟试题1及答案

一、单项选择题（本类题共25分，每小题0.5分。多选、错选、不选均不得分。）

1、根据现行法律规定，企业所得税的基本税率为（）。A、15% B、20% C、25% D、33% 正确答案：C

解析：本题考核企业所得税的税率。根据现行规定，企业所得税的基本税率为25%。

2、某酒厂为增值税一般纳税人。2010年4月销售粮食白酒4000斤，取得销售收入14040元（含增值税）。已知粮食白酒消费税定额税率为0.5元/斤，比例税率为20%。该酒厂4月应缴纳的消费税税额为（）元。A、6229.92 B、5510 C、4400 D、4000 正确答案：C

解析：本题考核的是消费税的复合计税方式，该酒厂4月应缴纳的消费税税额＝14040÷（1＋17%）×20%＋4000×0.5＝4400（元）。

3、张某家庭条件富裕，大学虽学习会计专业，但并未真正掌握专业性的会计知识。毕业后从事出纳工作。在办理现金收付过程中，时常出现账目不平，造成长款短款，他不以为然，短款自己垫上，长款仍放在单位保险柜中备用。张某违反了下列（）的会计职业道德内容要求。

A、提高技能 B、客观公正 C、坚持准则 D、廉洁自律 正确答案：A

解析：本题考核会计职业道德的内容。张某违反了提高技能的会计职业道德要求。

4、某酒业公司（增值税一般纳税人）向某农场购买酿酒用小麦2000公斤，支付价款5000元。根据规定，该酒业公司准予抵扣的进项税额为（）。A、850元 B、260元 C、500元 D、650元 正确答案：D

解析：本题考核一般纳税人向农业生产者购买免税农业产品进项税额的计算。一般纳税人向农业生产者购买的免税农业产品，或者向小规模纳税人购买的农业产品，准予按照买价和13%的扣除率计算进项税额。即：5000×13%＝650（元）。

5、经查实：A公司为进行经营行为而伪造相关证明文件欺骗银行开立银行基本存款账户，对A公司的行为除给予警告外，并处以（）。A、1000元的罚款

B、1000元以上5000元以下的罚款 C、5000元以上10000元以下的罚款 D、10000元以上30000元以下的罚款 正确答案：D

解析：本题考核存款人违反账户管理制度的处罚。根据规定，存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户，对于经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款。

6、根据中国人民银行结算账户管理办法的有关规定，对下列资金的管理和使用，存款人可以申请开立专用存款账户的是（）。A、基本建设资金 B、注册验资 C、向银行借款 D、支取奖金 正确答案：A

解析：本题考核银行结算账户的种类。根据规定，有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户：（1）设立临时机构。（2）异地临时经营活动。（3）注册验资。因此选项B是开立临时存款账户，该选项错误。一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户；因此选项C开立的是一般存款账户，该选项错误。基本存款账户是存款人的主办账户；存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理；因此选项D是开立基本存款账户；该选项错误。只有选项A是开立专用存款账户，该选项正确。

7、下列属于背书的任意记载事项的是（）。A、背书人签章 B、被背书人名称 C、“不得转让”字样 D、背书给甲和乙 正确答案：C

解析：本题考核背书记载事项。选项AB是绝对必要记载事项，选项D是不得记载的事项。

8、下列各项中，税种按照征收管理的分工体系分类的是（）。A、所得税类 B、行为税类 C、工商税类 D、复合税 正确答案：C

解析：本题考核税种的分类。按照征收管理的分工体系分类，可分为工商税类和关税类。选项A、B是按征税对象分类；选项D按照计税标准的不同分类。

9、我国税法构成要素中，（）是税法中具体规定应当征税的项目，是征税的具体根据，它规定了征税对象的具体范围。

A、税率 B、税目 C、纳税人 D、征税对象 正确答案：B

解析：本题考核税法的构成要素。税目是税法中规定的征税对象的具体项目，是征税的具体根据，它规定了征税对象的具体范围。

10、会计职业道德规范中的爱岗敬业的“岗”指的是（）。A、税务工作岗位 B、会计工作岗位 C、审计工作岗位 D、管理工作岗位 正确答案：B

解析：本题考核会计职业道德规范的主要内容。会计职业道德规范中的爱岗敬业的“岗”是指会计工作岗位。

11、根据《账户管理办法》的规定，存款人不用向开户银行提出撤销银行结算账户申请的情形有（）。

A、存款人被宣告破产 B、存款人被吊销营业执照 C、存款人变更法定代表人

D、存款人因迁址需要变更开户银行 正确答案：C

解析：本题考核银行结算账户撤销的事由。发生下列事由之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请：（1）被撤并、解散、宣告破产或关闭的。（2）注销、被吊销营业执照的。（3）因迁址需要变更开户银行的。（4）其他原因需要撤销银行结算账户的。

12、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要，可以开立（）。

A、专用存款账户 B、临时存款账户 C、一般存款账户 D、基本存款账户 正确答案：A

解析：本题考核异地银行结算账户。存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出，可以根据需要开立专用存款账户。

13、申请人符合会计从业资格考试报名基本条件且具备国家教育行政主管部门认可的中专以 上（含中专）会计类专业学历（或学位）的，自毕业之日起（）内免试会计基础、初级会计电算化（或珠算五级）。A、1年 B、2年 C、3年 D、5年

正确答案：B

解析：本题考核会计从业资格的取得。申请人符合会计从业资格考试报名基本条件且具备国家教育行政主管部门认可的中专以上会计类专业学历（或学位）的，自毕业之日起2年免试会计基础、初级会计电算化（或珠算五级）。

14、（）有权对会计师事务所出具的审计报告的程序和内容进行监督。A、审计部门 B、财政部门 C、证券监管 D、税务部门 正确答案：B

解析：本题考核会计监督。根据规定，财政部门有权对会计师事务所出具的审计报告的程序和内容进行监督。

15、下列各项中，作为会计职业道德教育的核心内容，并贯穿于会计职业道德教育始终的是（）。

A、会计职业道德观念教育 B、会计职业道德规范教育 C、会计职业道德警示教育 D、其他相关教育 正确答案：B

解析：本题考核会计职业道德规范教育的相关规定。会计职业道德规范教育是会计职业道德教育的核心内容；爱岗敬业等是会计职业道德规范的主要内容，会计职业道德规范教育应贯穿于会计职业道德教育始终。

16、发卡银行对贷记卡持卡人未偿还最低还款额和超信用额度用卡的行为，应当分别按最低还款额未还部分、超过信用额度部分的（）收取滞纳金和超限费。A、2% B、5% C、10% D、15% 正确答案：B

解析：本题考核信用卡的规定。发卡银行对贷记卡持卡人未偿还最低还款额和超信用额度用卡的行为，应当分别按最低还款额未还部分、超过信用额度部分的5%收取滞纳金和超限费。

17、下列关于预算的调整，说法错误的是（）。

A、预算的调整方案必须提请本级人大常务委员会审查和批准

B、预算调整方案由各级全国人民代表大会常务委员会负责具体编制

C、接受上级返还或者补助的地方政府，应当按照上级政府规定的用途使用款项，不得擅自改变用途

D、政府有关部门以及本级预算安排的资金拨付给下级政府有关部门的专款，必须经过本级政府财政部门同意并办理预算划转手续 正确答案：B 4

解析：本题考核预算的调整。根据规定，预算调整方案由政府财政部门负责具体编制。

18、我国各级预算都要实行（）的原则。A、收支平衡 B、收支差异 C、收支逆差 D、收支顺差 正确答案：A

解析：本题考核国家预算的构成。各级预算都要实行收支平衡的原则。

19、甲公司为购买货物而将所持有的汇票背书转让给乙公司，但因担心以此方式付款后对方不交货，因此在背书栏中记载了“乙公司必须按期保质交货，否则不付款”的字样，乙公司在收到票据后没有按期交货。根据票据法律制度的规定，下列表述中，正确的是（）。A、背书无效

B、背书有效，乙的后手持票人应受上述记载约束 C、背书有效，但是上述记载没有汇票上的效力 D、票据无效 正确答案：C

解析：本题考核汇票的背书。根据规定，背书不得附有条件。背书时附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力。本题中，在背书栏中记载了“乙公司必须按期保质交货，否则不付款”属于所附条件，是无效的，但不影响票据的效力。20、（）是职业道德中的最高境界。A、爱岗敬业 B、诚实守信 C、办事公道 D、奉献社会 正确答案：D

解析：本题考核会计职业道德的内容。奉献社会是职业道德中的最高境界。

21、下列各项关于会计职业道德与会计法律制度的关系的论述中，错误的是（）。A、两者在实施过程中相互作用、相互补充 B、违反会计法律制度，一定违反会计职业道德 C、会计法律制度是会计职业道德的最低要求 D、违反会计职业道德，一定违反会计法律制度 正确答案：D

解析：本题考核会计职业道德与会计法律制度的联系和区别。违反会计职业道德的，不一定违反会计法律制度。

22、甲公司向乙公司购买货物，以一张丙公司为出票人的汇票支付货款，乙公司要求甲公司提供担保，甲公司请丁公司为该汇票作保证；丁公司在汇票背书栏签注：若该汇票出票真实，本公司愿意保证。后经了解丙公司实际并不存在。丁公司对该汇票承担的责任是（）。A、应承担一定赔偿责任

B、只承担一般保证责任，不承担票据保证责任 C、应当承担票据保证责任 D、不承担任何责任 正确答案：C

解析：本题考核票据保证。《票据法》规定：“保证不得附有条件；附有条件的，不影响对汇票的保证责任。”

23、下列会计职业道德规范中，要求会计人员公私分明，不贪不占的是（）。A、爱岗敬业 B、诚实守信 C、廉洁自律 D、客观公正 正确答案：C

解析：本题考核会计职业道德规范的主要内容。公私分明、不贪不占是会计人员廉洁自律的要求。

24、国家预算的原则不包括（）。A、公开性 B、完整性 C、统一性 D、临时性 正确答案：D

解析：本题考核国家预算的原则。国家预算的原则，是指国家选择预算形式和体系应遵循的指导思想，也就是制定政府财政收支计划的方针，其主要包括公开性、可靠性、完整性、统一性和性。

25、下列各项中，属于国家统一的会计制度的是（）。A、《会计法》 B、《企业财务会计报告条例》 C、《总会计师条例》 D、《会计基础工作规范》 正确答案：D

解析：本题考核国家统一的会计制度范围。国家统一的会计制度是指国务院财政部门根据《会计法》制定的关于会计核算、会计监督、会计机构和会计人员以及会计管理的制度，具体包括《财政部门实施会计监督办法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计从业资格管理办法》、《会计档案管理办法》等。本题中A是会计法律，B、C是会计行政法规。

26、未经批准从事代理记账业务的，由（）责令其改正，并予以公告。A、省级以上人民政府财政部门 B、县级以上人民政府财政部门 C、县级以上注册会计师协会 D、省级以上税务机关 正确答案：B

解析：本题考核代理记账机构业务的法律责任。根据规定，对于未经批准从事代理记账业务 6 的，由县级以上人民政府财政部门责令其改正，并予以公告。

27、在我国会计职业道德规范中，（）是会计人员做到依法办事的核心内容。A、诚信为本 B、操守为重 C、坚持准则 D、不做假账 正确答案：C

解析：本题考核会计职业道德的内容。在我国会计职业道德规范中，坚持准则是会计人员做到依法办事的核心内容。

28、列入国家预算的一切财政收支都要列在预算中，不得打埋伏、造假账、预算外另列预算，体现了国家预算的（）原则。A、公开性 B、可靠性 C、完整性 D、统一性 正确答案：C

解析：本题考核国家预算的原则。列入国家预算的一切财政收支都要列在预算中，不得打埋伏、造假账、预算外另列预算，体现了国家预算的完整性原则。

29、我国的政府采购实行的是（）的执行模式。A、集中采购 B、分散采购

C、集中采购与分散采购相结合 D、分批采购 正确答案：C

解析：本题考核政府采购的执行模式。《政府采购法》规定，我国政府采购实行集中采购和分散采购相结合。

30、甲将一张100万元的汇票分别背书转让给乙70万元、丙30万元，下列有关该背书效力的表述中，正确的是（）。A、背书无效 B、背书有效

C、乙和丙中数额较大的有效 D、乙和丙中签章在前的有效 正确答案：A

解析：本题考核点是背书不得记载的内容。根据《票据法》规定，背书不得记载的内容之一是部分背书。部分背书是指背书人在背书时，将汇票金额的一部分或者将汇票金额分别转让给两人以上的背书。

31、根据规定，邮寄申报以下列（）日期为实际申报日期。A、到达的邮戳日期 B、寄出的邮戳日期

C、税务机关实际收到的日期 D、填制纳税申报表的日期 正确答案：B

解析：本题考核邮寄申报的实际申报日期。根据规定，邮寄申报以寄出的邮戳日期为实际申报日期。

32、下列各项中，（）是做人的基本准则，也是职业道德的精髓。A、爱岗敬业 B、诚实守信 C、办事公道 D、奉献社会 正确答案：B

解析：本题考核会计职业道德的精髓。诚实守信是做人的基本准则，也是职业道德的精髓。

33、下列关于会计专业技术资格的说法中，错误的是（）。A、是担任会计专业职务的任职资格 B、是一种技术职称 C、是会计从业资格

D、取得会计专业技术资格后通过单位的聘任或任命才能担任会计专业职务 正确答案：C

解析：本题考核会计专业技术资格。会计专业技术资格与会计从业资格是不同的概念，会计从业资格是对会计人员最基本的要求，是从事会计工作的上岗证。会计专业技术职务是一种技术职称，取得会计专业技术资格后通过单位的聘任或任命才能担任会计专业职务。

34、某企业本月购入已缴纳消费税的材料30000元（不含税）用于生产A应税消费品。该材料的消费税税率为20%；本月领用20000元用于生产A产品。生产出的A产品全部销售，取得不含增值税的售价为42000元，A产品的消费税税率为30%。则该企业当月应缴纳的消费税税额为（）。A、6000 B、6600 C、8600 D、12600 正确答案：C

解析：本题考核消费税的计算。纳税人外购或委托加工收回的已缴纳消费税的应税消费品，用于连续生产应税消费品的，在对连续生产出的应税消费品征税时，按当期生产领用数量计算准予扣除的外购或委托加工收回应税消费品已缴纳的消费税税款。该企业当月应缴纳的消费税=42000×30%-20000×20%=8600（元）。

35、持证人员离开会计工作岗位超过（）的，应当填写注册登记表，并持会计从业资格证书，向原注册登记的会计从业资格管理机构备案。A、1个月 B、6个月 C、3个月 D、12个月 正确答案：B 8

解析：本题考核离岗备案登记。根据规定，持证人员离开会计工作岗位超过6个月的，应当填写注册登记表，并持会计从业资格证书，向原注册登记的会计从业资格管理机构备案。

36、某工业企业为增值税一般纳税人，2009年11月生产销售一批货物，不含税价款为200万元，另外以折扣销售方式销售货物，取得不含税价款76万元（已经扣除折扣额4万元，在同一张发票中反映），销售的货物均已发出。当月购进一批材料，取得增值税专用发票上注明价款为200万元，增值税进项税额为34万元，发票已通过认证。则当月该企业应纳增值税额为（）。A、47.6万元 B、13.6万元 C、46.92万元 D、12.92万元 正确答案：D

解析：本题考核增值税的计算。应纳增值税额＝（200+76）×17％-34＝12.92（万元）。

37、根据《中华人民共和国立法法》规定的程序，由国务院财政部制定，并由财政部门首长签署命令予以公布的制度办法称为（）。A、会计法律 B、会计部门规章 C、会计规范性文件 D、会计地方性法规 正确答案：B

解析：本题考会计部门规章的概念。会计部门规章是指根据《中华人民共和国立法法》规定的程序，由国务院财政部制定，并由部门首长签署命令予以公布的制度办法。

38、建立激励机制，对会计人员遵守会计职业道德规范的情况进行考核和奖惩的主要依据是（）。

A、会计职业道德准则和规范 B、会计法等法律、法规 C、单位内部工作纪律

D、会计行业组织的有关规定 正确答案：B

解析：本题考核会计职业道德建设。依据会计法等法律法规，建立会计职业道德激励机制。

39、税务登记不包括（）。A、开业登记 B、变更登记 C、核定应纳税额 D、注销登记 正确答案：C

解析：本题考核税务登记的范围。税务登记包括开业登记、变更登记、注销登记等，但不包括核定应纳税额。

40、纳税人经营品种比较单一，经营地点、时间和商品来源不固定的，税务机关应当对其采 用的税款征收方式是（）。A、定期定额征收 B、查验征收 C、查账征收 D、查定征收 正确答案：B

解析：本题考核税款的征收方式。对于经营品种比较单一，经营地点、时间和商品来源不固定的纳税人，适用查验征收的税款征收方式。

41、下列各项中，属于代理记账机构的业务范围的是（）。A、应当配备专人负责日常货币收支和保管

B、应当填制或者取得符合国家统一会计制度规定的原始凭证 C、对于依法退回的原始凭证,应当及时予以更正、补充 D、对外提供财务会计报告 正确答案：D

解析：本题考核代理记账机构的业务范围。根据规定，代理记账机构可以接受委托，受托办理委托人的以下业务：根据委托人提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等；对外提供财务会计报告。代理记账机构为委托人编制的财务会计报告,经代理记账机构负责人和委托人签名并盖章后,按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外提供；向税务机关提供税务资料；委托人委托的其他会计业务。

42、下列票据中，不属于《票据法》调整范围的是（）。A、汇票 B、本票 C、支票 D、发票 正确答案：D

解析：本题考核《票据法》的调整范围。根据规定，我国《票据法》的调整范围包括汇票、本票和支票。选项D不属于《票据法》的调整范围。

43、甲公司从异地乙公司购进彩电一批，于2009年4月20日开出了10万元的见票后3个月付款的银行承兑汇票支付该笔货款，乙公司于4月28日提示承兑，则乙公司最迟于2009年（）向承兑人提示付款。A、5月20日 B、6月20日 C、7月30日 D、8月8日 正确答案：D

解析：本题考核见票后定期付款汇票的提示付款期间。依据《票据法》的规定，见票后定期付款的商业汇票，自到期日起10天内向承兑人提示付款。

44、《中华人民共和国预算法》自何时开始实施（）。A、1995年1月1日 B、1994年3月22日 C、1996年1月1日 D、1997年1月1日 正确答案：A

解析：本题考核预算法的实施时间。我国现行的《预算法》自1995年1月1日开始实施。

45、根据《会计法》规定，担任单位会计机构负责人（会计主管人员）的,除取得会计从业资格证书外,还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作（）以上经历。A、5年 B、3年 C、2年 D、1年

正确答案：B

解析：本题考核会计机构负责人的任职资格。根据规定，《会计法》对担任会计机构负责人（会计主管人员）应当具备的条件作出了相应的规定。根据规定，担任单位会计机构负责人（会计主管人员）的,除取得会计从业资格证书外,还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作3年以上经历。

46、目前，我国部分省份实行职务评审试点工作的会计专业职务是（）。A、助理会计师 B、会计师 C、注册会计师 D、高级会计师 正确答案：D

解析：本题考核会计专业职务评审。目前，我国部分省份实行正高级会计师职务评审试点工作，该职务也属于高级职务。

47、某公司为获得一项工程合同，拟向工程发包方的有关人员支付好处费8万元，公司市场部持公司的批示到财务部领取该笔款项。财务部经理谢某认为该项支出不符合有关规定，但考虑到公司主要领导已做了批示，遂同意拨付了款项。下列对谢某做法的认定中正确的是（）。A、谢某违反了爱岗敬业的会计职业道德要求 B、谢某违反了参与管理的会计职业道德要求 C、谢某违反了坚持准则的会计职业道德要求 D、谢某违反了廉洁自律的会计职业道德要求 正确答案：C

解析：本题考核会计职业道德的要求。本题所叙述的情况中，谢某违反的是坚持准则的会计职业道德要求。

48、流转税是以商品生产、商品流通和劳务服务的流转额为征税对象的税收种类。下列各项中，不属于流转税的有（）。A、增值税 B、消费税 C、营业税 D、印花税 正确答案：D

解析：本题考核税收的分类。印花税是针对境内书立合同或者领受权利许可证照的行为征税，属于行为税范围，不属于流转税。

49、存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（）内向中国人民银行报告。A、5个工作日，2个工作日 B、3个工作日，2个工作日 C、5个工作日，3个工作日 D、2个工作日，3个工作日 正确答案：A

解析：本题考核银行结算账户的变更。存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于5个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于2个工作日内向中国人民银行报告。50、按照税收的征收权限和收入支配权限分类，可以将我国税种分为中央税、地方税和中央地方共享税。下列各项中，属于中央税的是（）。A、契税 B、消费税 C、营业税

D、企业所得税 正确答案：B

解析：本题考核税种的划分。契税、营业税为地方税；消费税属于中央税；企业所得税是中央和地方共享税。

二、多项选择题（本类题共30分，每小题1分。多选、少选、错选、不选均不得分。）

51、下列各项中，体现会计职业道德“爱岗敬业”的基本要求的有（）。A、工作一丝不苟 B、热爱会计工作 C、工作忠于职守 D、工作精益求精 正确答案：ABC

解析：本题考核会计职业道德规范的主要内容。爱岗敬业的基本要求包括：热爱会计工作，敬重会计职业，严肃认真，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责。

52、下列选项中，可以作为政府采购当事人中采购人的有（）。A、中华人民共和国商务部 B、人民教育出版社 C、中国红十字会 D、甲个人独资企业

正确答案：ABC 12 解析：本题考核政府采购人的范围。根据规定，采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

53、关于会计法律制度与会计职业道德的关系，下列说法正确的是（）。A、会计职业道德是会计法律制度正常运行的社会和思想基础 B、会计职业道德与会计法律制度有着共同的目标 C、会计法律制度是会计职业道德的最低要求 D、会计法律制度中含有会计职业道德的内容 正确答案：ABCD 解析：本题考核会计法律制度与会计职业道德的关系。题中四个选项表述都是正确的。

54、可以申请开立临时存款账户的是（）。A、设立临时机构 B、异地临时经营活动 C、注册验资

D、境外机构在境内从事经营活动 正确答案：ABCD

解析：本题考核临时存款账户的开立。有下列情况的，可以申请开立临时存款账户：（1）设立临时机构；（2）异地临时经营活动；（3）注册验资；（4）境外机构（含港澳台地区）在境内从事经营活动。

55、关于信用卡的下列表述中，正确的是（）。

A、单位卡可办理商品交易和劳务供应款项的结算，但不得透支 B、单位卡不得用于１０万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算

C、特约单位不得拒绝受理持卡人合法持有的、签约银行发行的有效信用卡，不得因持卡人使用信用卡而向其收取附加费用

D、贷记卡持卡人支取现金、准贷记卡透支，不享受免息还款期和最低还款额待遇 正确答案：ABCD

解析：本题考核信用卡的规定。本题四个选项表述均正确。

56、会计法律制度的调整对象是（）。A、经济行为 B、法律关系 C、会计行为

D、会计法律关系 正确答案：CD

解析：本题考核我国会计法律制度的调整对象。会计法律制度的调整对象是会计行为和会计法律关系。

57、决算是对预算收支执行结果的会计报告，它包括（）。A、结算报表 B、执行计划 C、文字说明 D、图表说明 正确答案：AC

解析：本题考核决算的构成。决算包括决算报表和文字说明两个部分。

58、下列各项中，属于税法的构成要素的有（）。A、附则 B、减免税 C、法律责任 D、纳税地点

正确答案：ABCD

解析：本题考核税法的构成要素。税法的构成要素一般包括总则、纳税义务人、征税对象、税目、税率、纳税环节、纳税期限、纳税地点、减税免税、附则、法律责任等项目。

59、下列可以对政府采购进行监督的有（）。A、财政部门 B、审计部门 C、监察部门

D、社会上的个人 正确答案：ABCD

解析：本题考核政府采购的监督。本题四个选项均符合规定。

60、关于汇票的提示付款期限，下列说法中正确的有（）。A、见票即付的汇票无需提示付款

B、见票即付的汇票，自出票日起1个月内向付款人提示付款 C、定日付款的汇票，自到期日起10日内向承兑人提示付款

D、见票后定期付款的汇票，自到期日起10日内向承兑人提示付款 正确答案：BCD

解析：本题考核汇票的提示付款期限。根据《票据法》的规定，持票人应当按下列期限提示付款：（1）见票即付的汇票，自出票日起1个月内向付款人提示付款；（2）定日付款、出票后定期付款和或者见票后定期付款的汇票，自到期日起10日内向承兑人提示付款。

61、按照税法的功能作用的不同，可将税法分为（）。A、税收行政法规 B、税收实体法 C、税收程序法 D、国际税法 正确答案：BC 14 解析：本题考核税法的分类。按照税法的功能作用的不同，可将税法分为税收实体法和税收程序法。

62、关于票据保证的记载事项，下列表述正确的是（）。

A、没有记载被保证人名称的，已承兑的汇票，承兑人为被保证人；未承兑的汇票，出票人为被保证人

B、没有记载保证日期的，出票日期为保证日期 C、绝对记载事项包括保证文句和保证人签章

D、相对记载事项包括被保证人名称、保证日期和保证人住所 正确答案：ABCD

解析：本题考核票据的保证。四个选项均正确。

63、下列关于实行分散采购的优点，说法正确的有（）。A、灵活性

B、降低采购成本 C、取得规模效益 D、满足采购及时性 正确答案：AD

解析：本题考核分散采购。失去了规模效应、加大了采购成本是实行分散采购的缺点。

64、下列选项中，属于各部门、各单位编制预算草案的依据的有（）。A、本级政府的指示和要求以及本级政府财政部门的部署 B、本部门、本单位的职责、任务和事业发展计划 C、本部门、本单位的定员定额标准

D、本部门、本单位上一预算执行情况和本预算收支变化因素 正确答案：ABCD

解析：本题考核编制预算草案的依据。各部门、各单位编制预算草案的依据包括：（1）法律、法规；（2）本级政府的指示和要求以及本级政府财政部门的部署；（3）本部门、本单位的职责、任务和事业发展计划；（4）本部门、本单位的定员定额标准；（5）本部门、本单位上一预算执行情况和本预算收支变化因素。

65、关于记账本位币，下列说法中表述正确的有（）。

A、法律不允许收支业务以人民币以外的货币为主的单位选定某种货币作为记账本位币 B、我国会计核算原则上以人民币为记账本位币

C、记账本位币是指日常登记账簿和编制财务会计报告用以计量的货币

D、以人民币以外的货币为记账本位币的，在编制财务会计报告时应折算成人民币反映 正确答案：BCD

解析：本题考核记账本位币。根据规定，业务收入以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记账本位币，但是编报的财务会计报告应当折算成人民币。66、下列各项中，属于会计职业道德“坚持准则”要求的有（）。A、严格执行会计法律法规

B、严格执行与会计相关的经济法律制度 C、严格执行国家统一的会计制度 D、严格执行单位内部会计控制制度 正确答案：ABCD

解析：本题考核会计职业道德规范的主要内容。国家法律、法规和国家统一的会计制度，始终坚持按法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行会计核算。

67、关于预算的执行，下列说法正确的有（）。

A、各级预算由本级政府组织执行，具体工作由上级政府财政部门负责 B、预算收入征收部门，必须依法及时、足额征收应征的预算收入 C、有预算收入上缴任务的部门和单位，必须依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，将应当上缴的预算资金及时、足额地上缴国家金库

D、各级政府财政部门必须依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，及时、足额地拨付预算支出资金，加强对预算支出的管理和监督 正确答案：BCD

解析：本题考核预算的执行。各级预算由本级政府组织执行，具体工作由本级政府财政部门负责。

68、下列关于实行集中采购的缺点，表述正确的有（）。A、难以适应紧急情况采购 B、难以满足用户多样性需求 C、采购程序简单 D、采购周期较短 正确答案：AB

解析：本题考核集中采购。采购程序复杂、采购周期较长是实行集中采购的缺点。

69、会计工作政府监督包括（）。A、财政部门对各单位会计工作的监督

B、人民银行对有关金融单位相关会计账簿的监督 C、证券监管部门对证券公司有关资料实施检查 D、税务机关对纳税人记账凭证的检查 正确答案：ABCD

解析：本题考核会计工作政府监督内容。会计工作的政府监督主要是指财政、审计、税务、人民银行、证券监管、保险监管等部门代表国家对各单位财务会计工作实行的监督。

70、国家预算的原则包括（）。A、保密性 B、可靠性 C、完整性 D、性

正确答案：BCD

解析：本题考核国家预算的原则。国家预算的原则，是指国家选择预算形式和体系应遵循的指导思想，也就是制定政府财政收支计划的方针，其主要包括公开性、可靠性、完整性、统一性和性。

71、预算支出的形式包括（）。A、国防支出 B、经济建设支出 C、补贴支出

D、国家管理费用支出 正确答案：ABCD

解析：本题考核预算支出的形式。本题四个选项都是正确的。

72、“提高技能”既是会计职业道德规范的基本要求，也是会计人员胜任本职工作的重要条件、下列各项中，属于会计技能的内容有（）。A、自动更新知识能力 B、会计实务能力 C、职业判断能力 D、沟通交流能力 正确答案：ABCD

解析：本题考核会计技能的内容。就会计职业而言，会计技能包括会计理论水平，会计实务能力，职业判断能力，自动更新知识的能力，提供会计信息的能力，沟通交流的能力以及职业经验等。

73、一个单位是否需要设置会计机构，一般取决于（）。A、单位规模大小 B、单位性质

C、经营管理的要求

D、经济业务和财务收支繁简 正确答案：ACD

解析：本题考核会计机构的设置。一个单位是否设置会计机构，一般取决于以下方面的因素：（1）单位规模的大小；（2）经济业务和财务收支的繁简；（3）经营管理的要求。

74、下列关于会计职业道德和会计法律制度的关系的说法中，正确的是（）。A、两者在根本目的上是一致的 B、两者在作用上相互补充 C、两者在地位上相互转化

D、两者在实施过程中相互作用、相互促进 正确答案：ABCD

解析：本题考核会计职业道德和会计法律制度的关系。本题四个选项的表述均是正确的。

75、根据《票据法》的规定，支票的记载事项可以授权补记的有（）。A、代理付款人名称 B、收款人名称 C、金额

D、代理行名称 正确答案：BC

解析：本题考核支票上可以授权补记的事项。根据规定，支票上有两项事项是可以授权补记的：支票的金额和收款人名称。

76、纳税人办理税务登记后，如发生下列（）情形之一，应当办理变更税务登记。A、纳税人改变名称

B、纳税人变更法定代表人 C、纳税人被吊销营业执照 D、纳税人暂停经营活动 正确答案：AB

解析：本题考核变更税务登记的规定。选项C属于注销税务登记的范围；选项D属于停业、复业登记的范围。

77、纳税人办理下列（）事项时，必须持有税务登记证件。A、开立银行账户 B、申请减税、免税 C、办理停业、歇业 D、领购发票

正确答案：ABCD

解析：本题考核税务登记证件的作用。

78、下列各项中，属于会计工作岗位的有（）。A、工资核算岗位 B、出纳岗位 C、成本核算岗位

D、单位内部审计岗位 正确答案：ABC

解析：本题考核会计工作岗位。单位内部审计岗位不属于会计岗位。

79、银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）。A、为储蓄账户办理转账结算

B、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料 C、违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

D、明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储 正确答案：ABC

解析：本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。选项D是银行在银行结算账户的“开立”中的违法行为。

80、从事代理记账工作的人员应遵守以下规则（）。A、依法履行职责 B、保守商业秘密

C、对委托人示意要求提供不实会计资料，应当拒绝

D、对委托人提出的有关会计处理原则问题负有解释的责任 正确答案：ABCD

解析：本题考核代理记账工作人员应遵循的规则。本题的四个选项均为其需要遵守的规则。

三、判断题（本类题共25分，每小题0.5分。判断结果错误、不判断的均不得分。）81、需要临时使用发票的单位和个人，可以直接向税务机关申请办理。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核发票的领购。82、银行对1年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核银行结算账户的销户。本题的表述是正确的。83、财产税类是以纳税人拥有的财产数量或财产价值为征税对象的一类税收。我国现行的车船税就属于财产税类。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核税收的分类。

84、单位或个体经营者聘用的员工为本单位或雇主提供的劳务，也属于营业税的应税劳务。（）Y、对 N、错

正确答案：N 19 解析：本题考核营业税的征税范围。单位或个体经营者聘用的员工为本单位或雇主提供的劳务，不属于营业税的应税劳务。

85、企业将货物交付他人代销，应在交付时开具增值税专用发票。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核增值税专用发票的开具。委托其他纳税人代销货物的，开具增值税专用发票的时间应为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天；未收到代销清单及货款的，为发出代销货物满180天的当天。

86、从事代理记账人员对委托人提出的有关会计处理原则问题负有解释的义务。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核委托代理记账业务中受托人的义务。该表述符合《代理记账管理办法》关于代理记账机构及其从业人员义务的规定。

87、采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零来规避公开招标采购。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核公开招标方式的相关规定。采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。88、会计行业组织对会计职业道德进行自律和约束。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核会计行业组织的作用。会计行业组织对会计职业道德进行自我管理与约束。89、在会计工作中一定要提供上乘的服务质量，不管服务主体提供什么样的要求，会计人员都要尽量满足服务主体的需要。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核强化服务的相关内容，会计工作中提供上乘的服务质量，并非是无原则的满足服务主体的需要，而是在坚持原则、坚持准则的基础上尽量满足用户或服务主体的需要。90、会计行业的自律机制和会计职业道德的惩戒制度是由财政部门组织建立的。（）Y、对 N、错

正确答案：N 解析：本题考核会计行业的自律机制和惩戒制度。会计职业组织建立行业自律机制和会计职业道德的惩戒制度。

91、对于未按照规定办理税务登记的从事生产、经营的纳税人以及临时从事经营的纳税人，可以由税务机关核定其应纳税额。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核核定应纳税额的适用范围。

92、国务院财政部门编制中央决算草案，报国务院审定后，由国务院提请全国人民代表大会常务委员会审查和批准。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核决算。题目的表述是正确的。93、政府采购的对象包括货物、工程和服务。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核政府采购的对象范围。题目的表述是正确的。94、我国国有企业不属于政府采购的主体范围。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核政府采购的主体范围。题目的表述是正确的。

95、单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核票据的签章。本题的表述是正确的。

96、委托代征是指按照税法规定，负有扣缴税款的法定义务人，在向纳税人支付款项时，从所支付的款项中直接扣收税款的方式。其目的是对零星分期、不易控制的税源实行源泉控制。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核委托代征的概念。根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，代扣代缴是指按照税法规定，负有扣缴税款的法定义务人，在向纳税人支付款项时，从所支付的款 21 项中直接扣收税款的方式。其目的是对零星分期、不易控制的税源实行源泉控制。97、培养高尚的会计职业道德情感是会计职业道德修养的环节之一。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核会计职业道德修养的环节。题干的表述是正确的。

98、国务院发布的《财务会计报告条例》的法律地位低于全国人大常委会通过的《中华人民共和国会计法》。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核会计法律制度的效力级次。《中华人民共和国会计法》在会计法律制度中具有最高的法律效力。

99、变造会计凭证的行为，是指用涂改、挖补等方法改变会计凭证真实内容的行为。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核变造会计凭证的概念。变造会计凭证的行为，是指用涂改、挖补等方法改变会计凭证真实内容的行为。

100、自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核自然人开立个人银行结算账户的规定。自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。101、未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销临时存款账户，其账户资金应退还给原汇款人账户。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核银行结算账户的撤销。本题的表述是正确的。

102、移交人员应对自己经办且已经移交的会计资料的真实性、完整性负责。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核办理会计交接手续后移交人员的责任。根据规定，移交人员不得以会计资料已经移交而推卸责任，仍然应对会计资料的真实性、完整性负责。

103、坚持准则指的就是坚持会计准则。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核坚持准则的含义。坚持准则，这里的“准则”不仅指会计准则，而且包括会计法律、法规、国家统一的会计制度以及与会计工作相关的法律制度。104、企业应纳税所得额的计算，应当以收付实现制为原则。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核企业应纳税所得额的规定。企业应纳税所得额的计算，应当以权责发生制为原则。105、银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付的活期存款账户和定期存款账户。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核银行结算账户的概念。银行结算账户仅仅包括活期存款账簿，不包括定期存款账户。

106、出纳人员不得兼任任何账目的登记工作。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核会计工作岗位的设置。出纳人员不得兼任收入、费用、债权债务等直接与单位资金收支增减往来有关的账目。

107、被依法吊销会计从业资格证书的人员，自被吊销之日起5年内（含5年）不得参加会计从业资格考试。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核吊销从业资格的相关规定。根据规定，因违法违纪被吊销会计从业资格证书的人员，自被吊销会计从业资格证书之日起5年内，不得重新取得会计从业资格证书。108、单位负责人的直系亲属可以担任本单位会计机构负责人。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核会计人员回避制度的规定。单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人。

109、当事人对税务机关的处罚决定、强制执行措施或税收保全措施不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院起诉。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核税务行政复议的规定。

110、会计职业道德具有一定的强制性。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核会计职业道德的特征。会计职业道德具有一定的强制性，较多关注社会公众利益。

111、我国实行一级政府一级预算。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核国家预算的级次划分。题目的表述是正确的。112、我国政府采购实行集中采购的单一模式。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核政府采购的执行模式。《政府采购法》规定，政府采购实行集中采购和分散采购相结合的模式。

113、汇票的相对应记载事项未在汇票上记载，并不影响汇票本身的效力，汇票仍然有效。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核汇票的记载事项。相对应记载事项也是汇票上必须应记载的内容，但是，相对应记载事项未在汇票上记载；并不影响汇票本身的效力，汇票仍然有效。该等未记载的事项可以通过法律的直接规定来补充确定。

114、汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过一个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。（）Y、对 N、错

正确答案：N 解析：本题考核汇兑的退汇。汇入银行对于汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过两个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。

115、一般存款账户，是指存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行内其他营业机构开立的银行结算账户。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核一般存款账户的概念。一般存款账户，是指存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

116、会计人员遵守会计职业道德情况是会计人员晋升、晋级、聘任会计专业职务、表彰奖励的唯一考核依据。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核会计职业道德的相关规定。会计人员遵守会计职业道德情况是会计人员晋升、晋级、聘任会计专业职务、表彰奖励的“重要”考核依据。

117、乡、民族乡、镇政府预算的调整方案必须提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核预算的审批。乡、民族乡、镇政府预算的调整方案必须提请本级人民代表大会审查和批准。

118、税收作为一种经济活动，属于经济基础范畴：而税法则是一种法律制度，属于上层建筑范畴。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核税收与税法的关系。此题的表述是正确的。税收作为一种经济活动，属于经济基础范畴；而税法则是一种法律制度，属于上层建筑范畴。

119、某公司成立时注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的，应在正式转换账户之日起3个工作日后，方可使用基本存款账户办理付款业务。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核存款人开立银行结算账户的使用要求。根据规定，存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可使用该账户办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。120、政府采购竞争的主要方式是招标投标。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核政府采购的公平竞争原则。题目的表述是正确的。

121、出纳人员可以兼管稽核、债权债务账目登记和会计档案保管工作。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核会计工作岗位的设置。根据规定，出纳人员不得兼管稽核、债权债务账目登记和会计档案保管工作。

122、保证不得附有条件，附有条件的，不影响对汇票的保证责任。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核票据保证的相关规定。题目表述正确。

123、支票的出票人签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的存款金额。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核支票付款时的有关规定，根据规定，支票的出票人签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的存款金额，否则属于签发空头支票的行为。

124、出票人签发空头支票，除银行予以退票并处以一定数额的罚款外，持票人还有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核签发空头支票的概念。出票人签发空头支票，除银行予以退票并处以一定数额的罚款外，持票人还有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金。

125、会计职业道德允许个人和各经济主体获取合法的自身利益。但反对损害国家和社会公众利益而获取违法利益。（）Y、对 N、错

正确答案：Y

解析：本题考核会计职业道德的特征。会计职业道德具有利益驱动性，会计职业道德允许个人和各经济主体获取合法的自身利益，但反对损害国家和社会公众利益而获取违法利益。126、税务机关可以按照批准的权限采取税收保全措施或强制执行措施，这里的批准权限是指市级以上税务局（分局）局长批准。（）

Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核税收检查的相关规定。税务机关可以按照批准的权限采取税收保全措施或 强制执行措施，这里的批准权限是指县级以上税务局（分局）局长批准。

127、在我国企业可根据自身情况划分会计，但一经采用后不得随意变动。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核会计的划分。我国采用公历，即从每年的1月1日至12月31日为一个会计。

128、增值税是指对从事销售货物或者加工、修理修配劳务，以及进口货物的单位和个人取得的销售收入为计税依据征收的一种流转税。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核增值税的概念。增值税是指对从事销售货物或者加工、修理修配劳务，以及进口货物的单位和个人取得的增值额（而并非是销售收入）为计税依据征收的一种流转税。

129、编制会计报告的主要目的是为了向不同的报告使用者提供有用的会计信息。因此向不同的使用者提供的会计报告应不同，其编制依据也不同。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核会计报告的编制。向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告，其编制依据应当一致。

130、我国对会计工作的管理主要是依靠财政部门所进行的行政管理。（）Y、对 N、错

正确答案：N

解析：本题考核会计工作管理的地位。在我国，会计工作管理体制主要包括会计工作的行政管理、会计工作的自律管理和单位会计工作的管理等内容。

四、不定项选择题（本类题共20分，每小题1分。不选、少选、多选或错选均不得分。）131、根据现行税法的规定，下列说法正确的是（）。A、小规模纳税人增值税征收率统一为3% B、一般纳税人向农业生产者购买免税农产品，准予按照买价和13%的扣除率计算进项税额 C、一般纳税人进口货物的基本税率为17% D、一般纳税人外购货物支付运费，依10%的扣除率计算进项税额准予扣除 正确答案：ABC 27

解析：本题考核增值税的相关规定。增值税一般纳税人外购或销售货物所支付的运输费用，根据运费结算单据所列运费金额，依7%的扣除率计算进项税额准予扣除。

132、下列关于会计职业道德与会计法律制度的联系的说法中，不正确的是（）。A、两者有共同的目标、相同的调整对象，承担着同样的职责 B、两者在内容上相互渗透、相互重叠 C、两者在地位上相互转化、相互吸收

D、两者在实现形式上都是具体的、明确的和成文的 正确答案：D

解析：本题考核会计职业道德与会计法律制度的联系。会计职业道德其表现形式既有明确的成文的规定，也有不成文的约定。

133、关于银行结算账户的变更与撤销，下列表述中不正确的是（）。

A、存款人更改名称但不改变开户银行及账号的，应于5个工作日内向开户银行提出变更申请，并出具相关证明

B、单位的法定代表人发生变更时，应于3个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明 C、存款人因注销、被吊销营业执照的，应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请

D、存款人尚未结清其开户银行债务的，不得申请撤销银行结算账户 正确答案：B

解析：本题考核银行结算账户的变更与撤销。根据规定，单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时，应于5日内书面通知开户银行并提供有关证明。134、根据《会计专业职务试行条例》的规定，下列各项中，属于会计专业职务的有（）。A、助理会计师 B、特级会计师 C、审计师 D、会计师 正确答案：AD

解析：本题考核会计专业职务的种类。会计专业技术职务包括会计员、助理会计师、会计师、高级会计师。

135、对认真执行《会计法》，忠于职守，坚持原则，作出显著成绩的会计人员进行奖励的方式有（）。A、晋升工资 B、发放奖金 C、授予荣誉称号 D、颁发荣誉证书 正确答案：ABCD

解析：本题考核会计职业道德建设。奖励方式包括晋升工资、职级，发放奖金，授予荣誉称号，颁发荣誉证书，在公共媒体上积极宣传其先进事迹等。

136、一般会计人员办理会计工作交接手续时负责监交的人员包括（）。A、上级主管单位的负责人 B、单位人事部门经理

C、单位档案管理部门负责人 D、会计机构负责人 正确答案：D

解析：本题考核会计人员工作交接的监交人员。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人（会计主管人员）监交。

137、对会计人员违反职业道德的行为的制裁措施包括（）。A、暂停会计从业资格

B、在会计行业范围内通报批评 C、吊销会计从业资格证书

D、指令其参加相应的继续教育课程学习正确答案：ABD

解析：本题考核违反职业道德的行为的制裁措施。C选项属于违法《会计法》的行政责任。138、根据规定，下列存款人可以申请开立基本存款账户的有（）。A、单位附属独立核算的幼儿园 B、居民委员会 C、个人独资企业 D、个体工商户 正确答案：ABCD

解析：本题考核开立基本存款账户的资格。凡是具有民事权利能力和民事行为能力，并依法独立享有民事权利和承担民事义务的法人和其他组织，均可以开立基本存款账户。139、关于银行结算账户的开立，下列表述正确的是（）。

A、因借款转存开立的一般存款账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务 B、对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为中国人民银行当地分支行的核准日期 C、对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期 D、当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务 正确答案：BCD

解析：本题考核银行结算账户的开立。存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外；因此选项A不对。

140、根据《会计基础工作规范》的规定，内部会计监督的对象是（）。A、单位的货币资金 B、单位的财产物资 C、单位的经济活动 D、单位的财务工作 正确答案：C

解析：本题考核会计监督的对象。根据规定，内部会计监督的对象为单位的经济活动。141、关于一般存款账户，下列表述正确的是（）。A、存款人只能设立一个一般存款账户

B、一般存款账户应在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立 C、一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取 D、开立一般存款账户实行核准制 正确答案：BC

解析：本题考核一般存款账户。一般存款账户没有数量限制。开立一般存款账户实行备案制，不用经中国人民银行核准。

142、下列选项中，职业道德的特征不包括（）。A、职业性 B、强制性 C、实践性 D、继承性 正确答案：B

解析：本题考核职业道德的特征。职业道德的特征包括：职业性、实践性、继承性。143、根据《消费税暂行条例》的规定，下列各项中，属于消费税征收范围的有（）。A、卷烟 B、实木地板 C、火车 D、彩电

正确答案：AB

解析：本题考核消费税的征税范围。现行消费税的征收范围主要包括：烟，酒及酒精，鞭炮、焰火，化妆品，成品油，贵重首饰及珠宝玉石，高尔夫球及球具，高档手表，游艇，木制一次性筷子，实木地板，汽车轮胎，摩托车，小汽车等税目。144、下列表述违反《预算法》的规定的是（）。A、国家实行一级政府一级预算 B、我国国家预算共分为四级

C、预算自公历1月1日起，至12月31日止

D、县级以上地方政府的派出机关的预算不作为一级预算 正确答案：B

解析：本题考核预算的相关规定。我国国家预算共分为五级。145、下列关于实行分散采购的缺点，表述正确的是（）。A、失去了规模效应 B、加大了采购成本

C、导致资产闲置及资金浪费

D、难以满足采购及时性和多样性的需求 正确答案：ABC

解析：本题考核分散采购。实行集中采购的缺点之一是难以满足采购及时性和多样性的需求。146、纳税人有（）情形之一的，税务机关有权核定其应纳税额。A、纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的 B、依照法律、行政法规的规定应当设置账簿但未设置的 C、擅自销毁账簿或拒不提供纳税资料的

D、依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的 正确答案：ABCD

解析：本题考核税务机关核定征收的情形。以上四项均符合规定。

147、下列各项中，属于依照《会计法》可对单位并处5 000元以上10万元以下罚款的行为有（）。

A、未按照规定保管会计资料，致使会计资料损失灭失的 B、伪造会计凭证、会计账簿的 C、编制虚假财务会计报告

D、隐匿或故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务报告等 正确答案：BCD

解析：本题考核违反会计法律制度的责任。根据《会计法》规定，可以对单位处5 000元以上10万元以下罚款的会计违法行为包括：（1）伪造会计凭证、会计账簿；（2）编制虚假财务会计报告；（3）隐匿或故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿和财务报告等。148、会计工作的政府监督中，下列无权代表国家对各单位的财务会计工作实行监督的机关是（）。

A、财政部门 B、工商部门 C、税务部门 D、审计部门 正确答案：B

解析：本题考核会计工作的政府监督。根据规定，会计工作的政府监督主要是指财政、审计、税务、人民银行、证券监管、保险监管等部门代表国家对各单位财务会计工作实行的监督。149、下列各项中，属于税收特征的有（）。A、有偿性 B、公平性 C、固定性 D、分配性 正确答案：C

解析：本题考核税收的特征。税收具有强制性、无偿性和固定性三个特征。150、下列各项中，属于财产税类的有（）。A、房产税 B、车船税 C、车辆购置税 D、契税

正确答案：AB 解析：本题考核税收的分类。我国现行的房产税、车船税、城镇土地使用税等属于财产税类。选项CD属于行为税类。

第四篇：电子商务法律与法规模拟试题及答案

电子商务法律与法规模拟试题及答案

一、判断题

（√）1．网上银行是指使用电子工具透过互联网向银行客户提供银行的产品和服务的一种银行业务模式。（√）2.当我国发起成立了“中国促进EDI应用协调小组”，标志着电子商务已经在我国起步了。（×）3.在法律上，如何将数据电文的无形与书面形式的有形结合起来，是赋予其法律地位的关键。（×）4.终止证书是使某一证书停止继续产生效力，也就是永久性地撤消该证书。（×）5.传统著作权法中，既要追究盗版作品的阅读者，又要追究盗版作品提供者的责任。

二、单项选择

1.在公钥密码体制中，被用于数字签名的补充密码被称作（A）A．私钥 B.公钥 C.DES密钥 D.RSA公钥

2．电子商务的技术特征是指其必须以现代网络技术为支撑，打破了传统商务活动的时空概念，以全国或者全球市场为经营市场，具有（D）

A．高技术性 B．节约成本的特性 C．便于沟通 D．便捷性和协调性；

3．在电子环境中,不属于引起信息欺诈可能性的主要原因的是（D）

A．信息的原件与复印件实际没有区别的,两者都不存在与纸上，也不要求手写签名； B．由于信息以电子形式拦截何篡改信心极为容易,而且无迹可寻； C．信息处理巨量交易要求有极高的速度； D．信息的传输是通过电子形式完成的。

4．下列各项不属于电子商务中所涉及的隐私权保护问题的是（D）。A．个人资料的收集 B．个人资料的不合理开发利用 C．个人资料的侵害 D．个人资料的无意泄露 5．WCT的中文名称是：（B）

A．《世界知识产权组织表演和唱片条约》 B．《世界知识产权组织版权条约》 C．《著作权法》 D．《知识产权法》

三、简答题

1．认证机构应当承担的义务有些？

1．就请求发放证书时提交的有关重要信息的真实性负责担保义务； 2．用户应对特许认证机构承担补偿义务； 3．用户安全保管私人密码的义务。2.电子商务法具有哪些特点？

一．商法性。商法是规范商事主体和商事行为的法律规范，电子商务法中的数据电文制度、电子签名及认证制度、电子合同制度、电子信息交易制度、电子支付制度等都是规范商事主体行为的法律制度。二．技术性。电子商务法中涉及到许多电子技术方面的内容，如新加波的《电子交易法》将有关公开密钥的技术规范转化成了法律要求。

三．开放性和兼容性。互联网的开放性决定了电子商务法的开放性，电子商务法要考虑世界各地区的网络技术特点和商务环境；同时还要考虑多种技术手段、多种传输媒介的对接与融合。

四．国际性。电子商务法可以通过多国的共同努力获得发展。大多数国家在电子商务法中的原则、规则和相关制度是协调一致。联合国制订的《电子商务示范法》为这种协调提供了基础。3.简述电子商务法律体系应包含的内容。一．数据电文法律制度； 二．电子签名法律制度； 三．电子认证法律制度； 四．电子合同法律制度； 五．电子信息交易法律制度； 六．电子支付法律制度。4.我国电子商务法律体系存在的问题有哪些？

一．没有形成完善的法律体系。在立法过程中缺乏纵向的统筹考虑和横向的有效协调，特别是行政部门牵头拟制的行政法规处于自身工作考虑，忽视了其他相关部门的职能及交叉问题；

二．不具有开放性和兼容性。我国现形的电子商务法基本上是一些保护条例、管理办法，缺少系统规范电子商务行为的基本法律，如电子商务法、电子认证法等，而传统法律也不因电子商务的产生和发展来及时调整自己的内容。

三．难以操作。涉及电子商务的主要是行政审批事项多，特别是互联网上网服务营业场所的行政审批有公安、文化部、信息产业部、工商行政部等。

5．数据库被进行知识产权保护主要表现在哪些方面？

数据库被纳入了现行著作权国际保护体系，而且是特殊保护，表现在：

（1）数据库特殊权利保护标准，是在数据库内容的收集组合、证明、组织或表现上有数量的或质量的实质性的人力、技术、财力或其他资源的投入。

（2）数据库特殊权利表现在它对数据库内容的保护。

四、案例分析 1.案例一

2008年1月，张先生认识了李女士。4月份，李女士发短信给张先生，向他借钱应急，短信中说：“我需要5000元，刚回北京做了眼睛手术，不能出门，你汇到我卡里。”杨先生随即将钱汇给了韩某。不久，张先生再次收到李某的短信，又借给李某6000元。因都是短信来往，二次汇款张先生都没有索要借据。此后，因李某一直没提过借款的事，而且又再次向张先生借款，张先生产生了警惕，于是向李某催要。但一直索要未果，于是起诉至海淀法院，要求韩某归还其11000元钱，并提交了银行汇款单存单两张二张。但李某却称这是张先生归还以前欠她的欠款。

在庭审中，张先生在向法院提交的证据中，除了提供银行汇款单存单两张外，还提交了自己使用的号码为“1391166XXXX”的飞利浦移动电话一部，其中记载了部分短信息内容。如：2004年4月27日15:05：“那就借点资金援助吧。”2004年4月27日15:13：“你怎么这么实在！我需要五千，这个数不大也不小，另外我昨天刚回北京做了个眼睛手术，现在根本出不了门口，见人都没法见，你要是资助就得汇到我卡里！”等韩某发来的18条短信内容。后经法官核实，张先生提供的发送短信的手机号码拨打后接听者是李某本人。而李某本人也承认自己使用这个手机号码。针对上述案例，你认为法庭如何判定？

依据《中华人民共和国电子签名法》中的规定，电子签名是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。数据电文是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。移动电话短信息即符合电子签名、数据电文的形式，同时能够有效的表现所载内容并可供随时调取查用；能够识别数据电文的发件人、收件人以及发送、接收的时间。法院对张先生提供的移动电话短信息生成、储存、传递数据电文方法的可靠性；保持内容完整性方法的可靠性；用以鉴别发件人方法的可靠性进行审查，可以认定该移动电话短信息内容作为证据的真实性。数据电文可以直接作为认定事实的证据。张先生提供的通过李女士使用的号码发送的移动电话短信息内容中载明的款项往来金额、时间与中国工商银行个人业务凭证中体现的张先生给李女士汇款的金额、时间相符，且移动电话短信息内容中亦载明了李女士偿还借款的意思表示，两份证据之间相互印证，可以认定李女士向张先生借款的事实。据此，张先生所提供的手机短信息可以认定为真实有效的证据，证明事实真相，法院应对此予以采纳，对张先生要求李女士偿还借款的诉讼请求予以支持。2.案例二

2001年3月31日，刘某在A公司交易平台网交易平台注册，由A公司交易平台网为刘某提供免费的网络交易平台服务。2001年7月1日，A公司交易平台网开始向用户收取网络交易平台使用费，并于9月18日发布了新的《服务协议》供新老用户确认，该协议对用户注册程序、网上交易程序、收费标准和方式及违约责任等作了具体的约定。此后，刘某确认了A公司交易平台网的《服务协议》，并继续使用A公司交易平台网的网络交易平台，但至2001年9月24日，刘某尚欠A公司交易平台网网络平台使用费1330元，为此，A公司交易平台网诉至法院，要求刘某支付网络平台使用费、赔偿律师费用。刘某则认为，《服务协议》长达67页，过于冗长，致使用户不能阅读全文，故用户不应受该协议的约束。本案涉及的主要法律问题是如何确认网络服务合同的成立这一法律问题。针对上述案例，你认为法庭如何判定？

A公司交易平台网与用户之间的这份《服务协议》是一份格式合同，其具有以下特征。首先，双方当事人的服务与被接受服务的目的非常明确。其次，合同未经双方合意，系由一方单方拟定。这是格式合同最显著的特点。再次，在网络服务合同中，一方的身份和性质难以确定，因为网络服务合同是自动生成的，只要用户浏览了网络公司拟定的《服务协议》，按确认键同意后，双方的权利义务关系即成立。最后，网络服务合同与传统的构成要件有着显著的不同。根据我国合同法关于合同形式的规定，可以对合同的形式作这样的理解，一是除即时结清的合同以外，一般须订立书面合同；二是法律法规规定了必须采用书面形式的，应当采用书面合同；三是合同需经双方协商，且需有双方签名盖章。而这些要求对网络服务合同来说则是不可能的，为此，我国合同法又进一步规定，书面合同可以是合同书、信件，也可以是数据电文，包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有效表现的形式。因此，作为一种特殊的合同形式，网络服务合同具备了合同的特征。

从本案双方合同的成立来看，网络服务合同的成立与传统的合同成立完全不同，一是因为本案的网络服务合同是一种单方的格式合同；二是因为网络服务合同不是双方直面协商、签字成立的合同。一般而言，只要一方发出要约，一方予以承诺，合同就算成立。

原告A公司网站的《服务协议》虽然长达67页，却可以被用户全文阅读，《服务协议》对双方都有约束力。法院应认为，原告制订的《服务协议》，经被告确认后即对双方产生约束力，故该协议应认定为有效，原告与被告之间的合同关系成立，被告未按约支付服务费已构成违约，应承担支付欠款并赔偿损失的民事责任。对于被告认为《服务协议》过于冗长，注册时不可能阅读全文，故不受约束的辩解，法院认为，经公证保全的《服务协议》和注册程序表明只有在阅读了《服务协议》后才能成为用户，故没有予以支持。据此，法院判决被告应支付其帐户下平台使用欠费及相应的律师费和调查费。3.案例三

2000年3月22日，美国宝洁公司向北京市第一中级人民法院起诉北京天地电子集团，称“天地”使用“tide.com.cn”为其公司域名的行为侵犯了其商标权，且构成不正当竞争。

原告宝洁公司诉称，该公司在中国获准注册了“Tide”商标，并对该商标享有专用权，还在世界上160多个国家和地区注册了370个“Tide”及其图形商标，成为国际驰名品牌。当该公司欲在中国互联网信息中心的“Tide”注册域名时，发现被告北京天地电子集团已经抢先注册了域名www.xiexiebang.com。其行为迫使宝洁公司无法在网络媒体上利用自己的商标创造商机，降低了“Tide”的商标广告价值，导致消费者的混淆，损害了宝洁公司的合法权益。当原告就域名注册事宜与被告进行交涉时，被告却提出70万元的有偿转让的要求。被告的理由是，天地公司1994年就采用了“Tide”英文名称并广泛使用，只是由于该公司对英文商标的不重视造成后期注册时已为他注册，以被告的影响力无力必要抢注原告商标域名。其次自己是按照音译和意译登记这个域名的，从国家开始规定的注册域名“谁先注册谁为先”的原则到现在的管理办法，被告并未有违反之处。另外这个域名也一直被用于介绍天地公司及其产品，无抢注域名的恶意，只是因互联网域名用英文注册而造成的一个巧合。因此，被告认为他的行为不构成侵权。针对上述案例，你认为法庭如何判定？

对于驰名商标，《保护工业产权巴黎公约》和我国商标法则规定了特殊的保护方式。根据有关公约和各国商标法的规定，驰名商标权的禁止权扩大到与该商标指定使用的商品或服务非类似的其他商品或服务上。只要以上非类似的商品或服务与驰名商标指定使用的商品或服务具有关联性，而且其关联性足以引起消费者的混淆和误认的，驰名商标的持有人即可以请求商标局禁止非类似商品或服务提供者使用相同或相似的商标。所以认为被告的行为侵犯了注册商标的专用权，同时也构成了不正当竞争。

第五篇：财经法规案例分析题模拟试题及答案

财经法规案例分析题模拟试题及答案

1、天力公司内部机构调整：会计李某负责会计档案保管工作，调离会计工作岗位，离岗前与接替者王某在财务科长的监交下办妥了会计工作交接手续。李某负责会计档案工作后，公司档案管理部门会同财务科将已到期会计资料编造清册，报请公司负责人批准后，由李某自行销毁。年底，财政部门对该公司进行检查时，发现该公司原会计李某所记的账目中有会计作假行为，而接替者王某在会计交接时并未发现这一问题。财政部门在调查时，原会计李某说，已经办理会计交接手续，现任会计王某和财务科长均在移交清册上签了字，自己不再承担任何责任。根据会计法律制度的有关规定，回答下列问题：

（1）公司销毁档案是否符合规定？

（2）公司负责人是否对会计作假行为承担责任？简要说明理由。

（3）原会计李某的说法是否正确/简要说明理由。

答：（1）公司销毁档案不符合会计法律制度的规定。根据[[会计档案管理办法]]的规定，保

管期满的会计档案，应由单位档案管理机构提出销毁意见，会同会计机构共同鉴定，报单位负责人批准后，由单位档案管理机构和会计机构共同派员监销。

（2）公司负责人对会计作假行为应当承担责任。《中华人民共和国会计法》规定：“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”、“单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法履行职责，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项。”

（3）李某的说法不正确。《中华人民共和国会计法》规定，交接工作完成后，移交人员所移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是在其经办会计工作期间内发生的，应对这些会计资料的真实性、完整性负责，即便接替人员在交接时因疏忽没有发现所接会计资料在真实性、完整性方面的问题，如事后发现仍由原移交人员负责，原移交人员不应以会计资料已移交而推脱责任。

2、万民公司在转型时外购了一批原材料，供货方上门催要金额为20万元的材料欠款。万民公司在银行存款账户余额仅剩2万元的情况下，为了尽快将供货方“打发走”，就向供货方开出了一张20万元的转账支票。请思考：（1）万民公司开出的这张转账支票属于什么性质的支票？

（2）银行是否可以对万民公司进行罚款？罚款金额是多少？

（3）供货方是否有权要求万民公司对其赔偿？赔偿金额是多少？

答：（1）万民公司开出的这张转账支票属于空头支票。

（2）银行可以对万民公司进行罚款/罚款是10000元（5%）金额。（3）供货方有权要求万民公司赔偿，赔偿金额是4000元（2%）。

3、资料：现象一：会计人员看人办事：“官大办得快，官小办得慢，无官拖着办。”

现象二：会计人员“站得住的顶不住，顶得住的站不住”领导怎么说就怎么做，只要领导高兴，“原则”可以变成“圆则”。

现象三：会计人员整天与钱物打交道，常在河边走，就是不湿鞋，只要坚持不犯罪这根底线就行了。

要求：根据上述现象，分别写出上述三种现象违背了哪三种会计职业道德规范？为什么？

答：现象一：违背了“强化服务”的会计职业道德规范，因为“强化服务”是要求会计人员具有

文明的服务态度，强烈的服务意识和优良的服务质量。强化会计职业服务的基本要求就是会计人员要有强烈的服务意识，服务要文明，质量要上乘。“官大办得快，官小办得慢，无官拖着办。”就违背了“强化服务”的基本要求。

现象二：违背了“坚持准则”的会计职业道德规范，因为“坚持准则”，要求会计人员在处理业务过程中，严格按照会计法律制度办事，不为主观或他人意志左右。坚持准则的基本要求：一是熟悉准则；二是遵循准则；三是坚持原则。而会计人员在办理会计业务时，将“原则”变成“圆则”就违背了“坚持准则”的基本要求。

现象三；违背了“廉洁自律”的会计职业道德规范。因为廉洁是指不贪污钱财，不收受贿赂，保持清白。自律是指自律主体按照一定的标准，自己约束自己，自己控制自己的言行和思想的过程。廉洁自律的基本要求是：一是树立正确的人生观和价值观；二是公私分明，不贪不占；三是遵纪守法，尽职尽责。而会计人员整天与钱物打交道，抱着“常在河边走，哪有不湿鞋”的态度对待会计工作，放松自我就难免误入歧途。

4、某国有企业发生如下情况：2005年2月，会计科长王某退休，在与新任会计科长张某办理会计交接手续时，因厂长在外地出差，人事科长负责监交工作。2005年8月产品转型急需一批原材料，供货方提出先预付材料款30万元。因该企业资金周转困难，会计科长张某指令会计人员给供货方开出一张30万元空头转账支票。2006年2月企业财务会计报告对外报出时，主管会计工作的副厂长、总会计师和会计科长张某在财务报告上加盖名章，厂长在财务会计报告上签名，并加盖单位公章。

要求：（1）该企业会计工作交接是否符合会计法律制度的规定？简要说明理由。

（2）哪些单位有权对该企业签发空头转账支票行为提出赔偿要求？赔偿金额各是多少？

（3）该企业财务会计报告签章是否符合，《中华人民共和国会计法》的规定？简要说明理由。

答：（1）该企业会计工作交接不符合会计法律制度的规定。因会计科长王某系会计机构负责人，根据会计法规规定，会计机构负责人（会计主管人员）办理交接手续，由单位负责人监交，人事科长不属于单位负责人，不能负责监交工作。

（2）根据《支付结算办法》的规定，银行和供货方有权对该企业签发空头支票行为提出赔偿要求。银行处罚的金额为15000（300000*5%），供货方要求赔偿的金额为6000元（300000*2%）。

（3）该企业财务会计报告的签章，手续不全，不符合《中华人民共和国会计法》的规定。《中华人民共和国会计法》的规定，财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章。

5、2005年10月10日，甲公司会计人员张某在办理报销工作中，收到2张乙公司开具的销货发票均有更改现象：其中一张发票更改了数量和用途，另一张发票更改了金额。两张发票均有乙公司的单位印章。张某全部予以报销。要求：会计人员张某将原始凭证均予以报销的做法是否正确？简要说明理由。

答：会计人员张某的做法不正确。理由：根据《会计基础工作规范》的规定，原始凭证记载内容有错误的，应当由开具单位重开或更正，所以第一张发票是可以报销的。原始凭证的金额出现错误的不得更正，只能由原始凭证开具单位重新开具，所以第二张发票不能报销，必须重开。

6、2005年4月，a公司发生如下事项：（1）会计王某休病假，公司一时找不到合适人选，决定由出纳兼任王某的收入、费用账目的登记工作。（2）处理生产家具剩余的边角余料，取得收入（含增值税）1170元。公司授意出纳李某将该笔收入在公司账册之外另行登记保管。

要求：根据上述情况，回答下列问题：

（1）a公司让出纳李某兼任王某的收入、费用账目登记工作是否符合我国会计法的规定？请说明理由。

（2）a公司对处理边角余料的收入在公司会计账册之外另行登记保管的做法是否符合我国《会计法》的规定？如不符合，根据我国《会计法》的规定，a公司应当承担什么法律责任？

答：（1）a公司让出纳李某兼任王某的收入、费用账目登记工作不符合我国《会计法》的规定。理由：我国《会计法》规定，出纳人员不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

（2）a公司对处理边角余料的收入在公司会计账册外另立账会计账册的，是私设会计账簿的行为，即常说的帐外账，应责令限期改正，对单位处以3000元以上50000元以下罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处2000元以上20000元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、2004年10月10日甲公司收到一张应由甲公司与乙公司共同负担费用支出的原始凭证，甲公司会计人员张某以该原始凭证及应承担的费用进行账务处理，并保存该原始凭证；同时应乙公司要求将该原始凭证复印件提供给乙公司用于账务处理。年终，甲公司拟销毁一批保管期限满的会计档案，其中有一张未结清债权债务的原始凭证，会计人员李某认为只要保管期满的会计档案就可以销毁。

要求：根据我国会计法律制度的规定，回答下列问题：

（1）会计人员张某将原始凭证复印件提供给乙公司用于账务处理的做法是否正确？简要说明理由。

（2）会计人员李某的观点是否正确？简要说明理由。

答：（1）会计人员张某的做法不正确。理由是：根据《会计基础工作规范》的规定，一张

原始凭证所列的支出需要由两个以上的单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开具原始凭证分割单给其他应负担的单位，而不是给复制件。

（2）会计人员李某的观点不正确。理由是：根据《会计基础工作规范》的规定，保管期满但未结清的债权债务原始凭证，不得销毁。

8、2005年11月，甲公司因产品销售不畅，新产品研发受阻。公司财会部预测公司本将发生800万元亏损。刚刚上任的公司总经理责成总会计师王某千方百计实现当年盈利目标，并说：“实在不行，可以对会计报表做一些会计技术处理。”总会计师很清楚公司本亏损已成定局，要落实总经理的盈利目标，只能在财务会计报告上做手脚。总会计师感到左右为难，如果不按总经理的意见去办，自己以后在公司不好呆下去，如果按照总经理的意见办，对自己也有风险。为此，总会计师思想负担很重，不知如何是好。要求：根据《会计法》和会计职业道德的要求，分析总会计师王某应如何处理，并简要说明理由。

答：总会计师王某应当拒绝总经理的要求。因为总经理是违反了《会计法》中规定的“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”、任何单位或个人不得以任何方式授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证，会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告“，王某也违背了会计职业道德中的会计人员应当诚实守信、客观公正、坚持准则的要求。

9、某施工单位为顺利签下一笔工程合同，拟向工程发包方有关人员支付好处费10万元，市场部经理持总经理的指示，到财务部申领该款项，财务部经理蔡某认为该项支出不符合有关规定，支出后也不好做账，但考虑到总经理已做指示，该项目拿下后，会对企业带来100万元以上的利润，于是同意拨付该笔款项，并叮嘱市场经理想办法弄10万元费用发票，以便以后做账。

要求：分析蔡某的行为违背了哪些会计职业道德？

答：蔡某的行为违背了爱岗敬业、坚持准则的会计职业道德要求。坚持准则，要求会计人员在处理业务过程中，严格按照会计法律制度办事，不为主观或他人意志左右。会计人员在进行核算和监督的过程中，只有坚持准则，才能在发生道德冲突时，以准则作为自己的行动指南，维护国家利益、社会公众利益和正常的经济秩序。

10、a公司和b公司签订一项购销合同，a公司向b公司开出票后一个月付款的银行汇票。b公司将汇票背书的向c公司转让，c公司又背书后向d公司转让。

请根据现行法规，回答下列问题：

（1）如果b公司未履行供货义务，a公司有无权利要求银行支付该汇票？

（2）如果银行拒绝支付，d公司作为持票人能否直接向a公司要求赔偿？b公司和c公司对票据债务应否负责？

（3）如果d公司在遭银行拒绝付款后未按法定权限发出追索通知，对其追索权有何影响？

答：（1）若b公司未履行供货义务，a公司无权利要求银行停止支付该汇票，因为付款银行的责任限于按照汇票记载事项支付汇票金额，对汇票当事人之间纠纷不承担责任，而票据债务人不得以其与持票人前手之间的抗辩理由对抗持票人。

（2）如果银行拒绝支付，d公司作为持票人可以直接向a公司要求赔偿，b和c公司对票据债务承担连带责任。

（3）d公司未按法定期限发出追索通知，仍可行使追索权，但因此给前手或出票人造成的损失要自行承担赔偿责任，不过赔偿金额以汇票金额为限。

11、2005年，a公司由于经营管理和市场方面的原因，经营业绩滑坡，需向银行贷款。a公司的主要负责人张三便要求公司财务负责人李四对该的财务数据进行调整，增加企业利润以助于公司的形象改进。李四组织公司会计人员王五以虚做营业额、隐瞒费用和成本开支等方法调整了公司财务数据。a公司根据调整后的财务资料，于2005年10月贷款成功。

根据上述资料，试分析回答下列问题：

（1）指出哪些当事人存在何种违法行为？哪些当事人违反了哪些会计职业道德要求？

（2）哪些单位或部门可以对相关当事人进行何种处理？并说明理由。

答：（1）a公司张

三、李

四、王五均存在编制虚假财务会计报告的行为。张三是单位负责

人，存在授意、指使他人编制虚假财务会计报告的行为。根据《会计法》的规定，其构成犯罪的，司法部门依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，可以处于5000元以上50000元以下的罚款。

（2）李

四、王五作为会计人员，应当拒绝总经理的要求，其行为违背了会计职业道德中的会计人员应当诚实守信、客观公正、坚持准则的要求。根据《会计法》的规定，如果构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府财政部门予以通报，可以对李

四、王五处3000元以上50000元以下的罚款，李

四、王五为会计人员，应由县级以上人民政府财政部门吊销会计从业资格证书。

12、年终，甲公司拟销毁一批保管期满的会计档案，其中有一张未结清债权债务的原始凭证，会计人员李某认为只要保管期满的会计档案就可以销毁。

要求：根据我国会计法律制度的规定，回答问题：会计人员李某观点是否正确/简要说明理由。

答：李某的观点不正确。根据《会计档案管理办法》规定，在对保管期满的会计档案进行整理以备销毁时，对于未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项（如超过会计档案保管期限但尚未报废的固定资产购买凭证等）的原始凭证，《会计档案管理办法》规定：一是此类凭证不得销毁，应当单独保管到未了事项完结后方可按规定的程序进行销毁；二是在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中注明不予销毁的原因和单位立卷情况（包括存放地点、编号等。）

13、甲商场与一空调生产公司签订一份买卖合同，合同规定该生产公司向商场供应分体空调机5000台，货款1500万元，由该商场贴上另一名牌空调机厂的对外销售。商场为此开具一张1500万元的汇票给空调机生产公司，空调机生产公司随后将该汇票背书转让给某原料供应商。原料供应商汇票到期时向甲商场兑现时，遭商场拒付。理由是商场因冒充某名牌空调机厂的商标对外销售而被工商行政管理部门查处。

请问答：（1）甲商场与空调机生产公司签订的买卖合同是否有效？为什么？

（2）空调机生产公司将该汇票背书转让给原料供应商是否有效？为什么？

（3）甲商场拒付理由是否成立？

答：（1）甲商场与空调机生产公司签订的买卖合同是无效的，因为合同规定甲商场违法使

用另一名牌空调机厂的商标对外销售。（2）空调机生产公司将该汇票背书转让给原料供应商是有效的票据行为。票据行为的内容合法，主要是指票据行为本身的记载事项、程序的合法，至于形成该票据关系的基础关系所涉及的行为是否合法，则与此无关。（3）商场拒付理由是不成立。理由是票据权利的产生是有因的，但票据权利的行使却是无因的，票据债务人不得以自己与出票人的前手之间的抗辩事由对抗持票人。

14、乙企业会计主管离任，由李某接任。李某接任后其女儿已取得会计从业资格证书，便安排其女儿任出纳。因财务人员较少，乙企业未设立会计档案机构，李某要求出纳兼管会计档案。一天，反贪局到乙企业调查上任会计主管经济问题，会计档案保管人员得到李某同意后，将部分记账凭证和数本账册借给反贪局。由于记账凭证太多，李某要求财会人员将保存满10年的会计凭证销毁。

请问答：（1）李某的女儿已取得会计从业资格证书，李某能否安排其任出纳？为什么？

（2）出纳能否兼任会计档案？

（3）会计档案能否借给反贪局？

（4）根据《会计档案管理办法》，会计凭证应保留多少年才能销毁？

答：（1）李某不能安排其女儿任出纳。根据《会计基础工作规范》的相关规定，国家机关、国有企业、事业单位任用会计人员应当实行回避制度。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在单位会计机构中担任出纳工作。李某作为会计主管人员显然不能让其女儿出任本单位的出纳。

（2）出纳不能兼任会计档案。根据《会计基础工作规范》的规定，会计工作岗位的设置应遵循相互牵制的原则。出纳人员兼管审核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

（3）会计档案不能借给反贪局。根据《会计档案管理办法》的规定，各单位保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。

（4）根据《会计档案管理办法》的规定，会计凭证应保留15年才能销毁。

15、三星公司某采购人员持由该公司开户银行签发的，不能用于支现现金的银行本票，前往

某销售公司购置一批价值100万元的商品，在前往途中，由于该采购人员保管不慎，银行本票被盗。随后，三星公司根据该采购人员的报告，将银行本票被盗通知该银行本票的付款银行，要求挂失止付。但该银行对上述情况进行审查后拒绝办理挂失止付。

问：（1）该银行拒绝挂失止付是否正确？为什么？

（2）三星公司在被银行拒绝挂失止付后，可以采取哪些措施维护自己的权益？

答：（1）该银行拒绝挂失止付是正确的。因为《票据法》规定：未填明“现金”字样的银行

本票丧失，不得挂失止付。（2）①向人民法院申请公示催告②向人民法院提出普通诉讼。

16、2003年4月，某市财政局派出检查组对市属某国有钢铁厂的会计工作进行检查。检查

中了解到以下情况：（1）2002年3月，新厂长刘某上任后，将其朋友的女儿小林调入该厂会计科任出纳，兼管会计档案保管工作，小林没有取得会计从业资格证书。（2）2002年4月，会计张某申请调离该厂，厂人事部门在其没有办清会计工作交接手续的情况下，即为其办理调动手续。（3）2001年1月，该厂档案科会同会计科编制会计档案销毁清册。经厂长签字后，按规定进行了监销。经查实，销毁的会计档案中有一些是保管期满但未结清的债权债务原始凭证。

要求：请指出上述情况中哪些行为不符合法律规定，并说明理由。

答：（1）不符合法律规定。①小林没有取得会计从业资格证书不能担任出纳。《会计支》

规定：从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。②即使有会计从业资格证书也不能兼管会计档案保管工作。因为《会计档案管理办法》规定：出纳人员不得兼管会计档案。（2）不符合法律规定。根据《会计法》规定：“会计人员离岗必须先办理会计工作交接手续，未办清交接手续之前不能办理调动手续。（3）不符合法律规定。《会计档案管理办法》规定：保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁。

17、2004年5月，某市财政局派出检查组对某国有企业的会计工作进行检查。检查中了解到以下情况：（1）2004年3月，厂长将其侄女李某调入该厂财务科任出纳，李某为某大学会计系本科毕业，现正在申请办理会计从业资格证书,同时任命原会计人员张某担任会计主管人员，张某自2002年12月份取得会计从业资格证书，现正参加会计职称中级学习。

（2）2004年3月，会计刘某申请调离该厂。因刘某当时正生病住院，无法到场办理会计工作交接手续，就自己委托其他会计代办，交接无误后人事部门才为其办理了调动手续。

（3）2004年2月5日，该厂档案科会同财务科编制会计档案销毁清册。经厂长签字后，按规定程序进行了监销。经查实，销毁的会计档案中有一些是正在项目建设的原始凭证。

（4）该厂新会计主管张某，因业务需要出差中断会计继续教育，2004年继续教育时间实际只有20小时。

(5)出纳员周某除登记日记账、各种明细账外，兼任会计档案的保管工作；因特殊情况,周某请示财务主管，财务主管批准同意后将本单位的会计档案外借。

要求：请结合上述材料进行必要的分析，并指出其不当之处。

答：（1）李某任出纳不符合规定；会计主管张某任职资格不符合规定。因为李某尚未取得会计从业资格证书，会计从业人员必须具备会计从业资格证书；会计主管人员除取得从业资格证书外，还须具备会计师以上职业资格或从事会计工作经历3年，张某未达到会计师以上资格，从业经历不满3年。

（2）刘某自行委托其他会计代办交接手续不符合规定。会计人员因生病或其他特殊原因不能办理工作交接，需经单位负责人批准后才可委托他人代办交接。

（3）销毁保管期满但正在项目建设的原始凭证不符和规定。到期未结清的债权债务原始凭证，到期不得销毁，应单独抽出立卷，直至未了事项解决。

（4）张某继续教育时间不符合规定。会计从业人员参加继续教育的时间，每年不得少于24小时，张某只有20小时。

（5）出纳周某兼任会计档案保管不符和规定。出纳不得兼任稽核、会计档案保管等。

单位财务主管批准外借会计档案不符和规定。会计档案不得外借，如遇特殊情况，经单位负

责人批准后可以提供查阅或复制原件。

18、振光有限责任公司是一家中外合资经营企业，2002发生了以下事项：�

（1）1月21日，公司接到市财政局通知，市财政局将要来公司检查会计工作情况。公司董

事长兼总经理胡某认为，公司作为中外合资经营企业，不应受《会计法》的约束，财政部门无权来检查。

（2）3月5日，公司会计科一名档案管理人员生病临时交接工做，胡某委托单位出纳员李某临时保管会计档案。

（3）4月15日，公司从外地购买了一批原材料，收到发票后，与实际支付款项进行核对时发现发票金额错误，经办人员在原始凭证上进行了更改，并加盖了自己的印章，做为报销凭证。�（4）5月2日，公司会计科科长退休。公司决定任命自参加工做以来一直从事文秘工做的办公室副主任王某为会计科科长。�（5）6月30日，公司有一批保管期满的会计档案，按规定需要进行销毁。公司档案管理部门编制了会计档案销毁清册，档案管理部门的负责人在会计档案销毁清册上签了字，并于当天销毁。�

（6）12月1日，公司董事会决定，公司以后对外报送的财务会计报告由王科长签字、盖章后报出。

要求：根据上述情况和会计法律制度的有关规定，回答下列问题：�

（1）公司董事长兼总经理胡某认为中外合资经营企业不受《会计法》约束的观点是否正确？

（2）该公司由出纳员临时保管会计档案的做法是否符合法律规定？为什么？�

（3）该公司经办人员更改原始凭证金额的做法是否符合法律规定？为什么？�

（4）该公司王某担任会计科科长是否符合法律规定？为什么？�

（5）该公司销毁会计档案的做法是否符合法律规定？为什么？�

（6）该公司董事会做出的关于对外报送财务会计报告的决定是否符合法律规定？

答：(1)中外合资企业无权拒绝财政部门对其会计工做的监督检查。根据我国会计法律制度的规定，县级以上人民政府财政部门为各单位会计工做的监督检查部门，对各单位会计工做行使监督权。�

(2)由出纳员临时保管会计档案，不符合会计法律制度规定。根据我国会计法律制度的规定，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

(3)公司经办人员更改原始凭证金额的做法不符合规定。根据《会计基础工做规范》的规定，原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。�

(4)该公司任命王某担任会计科科长不符合会计法律制度规定。根据我国会计法律制度规定，担任会计机构负责人，除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术资格或者从事会计工作3年以上工作经历。王某自参加工作以来一直从事文秘工做，不可能具备从事会计工做3年以上工作经历。或：王某不具备会计从业资格。或：王某不具有会计师以上专业技术资格。或：王某不具备从事会计工做3年以上工作经历。�

(5)公司档案部门销毁会计档案的做法不符合会计法律制度规定。根据我国会计法律制度的规定，会计档案保管期满需要销毁的，要由本单位档案部门提出意见，会同本单位的会计部门共同进行审查和鉴定，编制会计档案销毁清册，并经单位负责人在会计档案销毁清册上签字，销毁时要有单位档案部门和会计部门共同派人监销。

(6)公司董事会做出关于对外报送财务会计报告的决定不符合会计法律制度规定。根据《会计法》的规定，公司对外报出的财务会计报告应当由企业负责人和主管会计工做的负责人、会计机构负责人签名并盖章；设置总会计师的，还应由总会计师签名并盖章。

19、1997年12月10日，新华厂从现金收入中直接支取5万元用于职工福利。会计科长刘某称当时曾口头向厂长反映这样做不妥，但厂长仍要求其办理。该行为是否合法，请说明理由。

答：该行为有两点不符合规定：（1）该厂从现金收入中直接支取5万元用于职工福利的行为不符合规定。理由是：《现金管理暂行条例》规定，各银行开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。（2）会计科长刘某仅以口头方式向厂长反映坐支行为，而坐支行为未予制止和纠正，不符合法律规定。理由是：《会计法》规定，会计机构、会计人员对认为是违法的收支应当制止和纠正，制止、纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。

20、甲工厂某采购人员持由该厂开户银行签发的、不能用于支取现金的银行本票，前往乙公司购置一批价值10万元的物资。由于该采购人员保管不慎，在途中将其装有银行本票的提包丢失。随后，甲工厂根据该采购人员的报告，将银行本票遗失情况通知该银行本票的付款银行，要求挂失止付。但该银行对上述情况进行审查后拒绝办理挂失止付。试问:(1)该银行拒绝挂失止付是否正确，为什么?

(2)甲工厂在被银行拒绝挂失止付后，可以采取哪些措施维护自己的权益?

答：(1)该银行拒绝挂失止付是正确的。根据《支付结算办法》的规定，填明“现金”字样的银行本票丧失，可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付，而未填明“现金”字样的银行本票丧失不得挂失止付。(2)甲工厂可以采取公示催告的措施维护其权益，即可以向银行本票止付地的基层人民法院提出公示催告申请，请求人民法院向该银行本票的付款银行发出立即停止付款的通知，并以公告方式通知不确定的利害关系人限期申报权利，逾期未申报者，则权利失效，而由法院

通过除权判决宣告所丧失的银行本票无效。

10、A公司和B公司签订一项购销合同，A公司向B公司开出票后一个月付款的银行汇票。B公司将汇票背书的向C公司转让，C公司又背书后向D公司转让。请根据现行法规，回签下列问题：

（1）如果B公司未履行供化义务，A公司有无权利要求银行支付该汇票？（2）如果银行拒绝支付，D公司作为持票人能否直接向A公司要求赔偿？B公司和C公司对票据债务应否负责？（3）如果D公司在遭银行拒绝付款后未按法定权限发出追索通知，对其追索权有何影响？

答：（1）若B公司未履行供货义务，A公司无权利要求银行停止支付该汇票，因为付款银行的责任限于按照汇票记载事项支付汇票金额，对汇票当事人之间纠纷不承担责任，而票据债务人不得以其与持票人前手之间的抗辩理由对抗持票人。（2）如果银行拒绝支付，D公司作为持票人可以直接向A公司要求赔偿，B和C公司对票据债务承担连带责任。（3）D公司未按法定期限发出追索通知，仍可行使追索权，但因此给前手或出票人造成的损失要自行承担赔偿责任，不过赔偿金额以汇票金额为限。

11、2005年，A公司由于经营管理和市场方面的原因，经营业绩滑坡，需向银行贷款。A公司的主要负责人张三便要求公司财务负责人李四对该的财务数据进行调整，增加企业利润以助于公司的形象改进。李四组织公司会计人员王五以虚做营业额、隐瞒费用和成本开支等方法调整了公司财务数据。A公司根据调整后的财务资料，于2005年10月贷款成功。根据上述资料，试分析回答下列问题：（1）指出哪些当事人存在何种违法行为？哪些当事人违反了哪些会计职业道德要求？（2）哪些单位或部门可以对相关当事人进行何种处理？并说明理由。

答：（1）A公司张

三、李

四、王五均存在编制虚假财务会计报告的行为。张三是单位负责人，存在授意、指使他人编制虚假财务会计报告的行为。根据《会计法》的规定，其构成犯罪的，司法部门依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，可以处于5000元以上50000元以下的罚款。（2）李

四、王五作为会计人员，应当拒绝总经理的要求，其行为违背了会计职业道德中的会计人员应当诚实守信、客观公正、坚持准则的要求。根据《会计法》的规定，如果构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府财政部门予以通报，可以对李

四、王五处3000元以上50000元以下的罚款，李

四、王五为会计人员，应由县级以上人民政府财政部门吊销会计从业资格证书。

12、年终，甲公司拟销毁一批保管期满的会计档案，其中有一张未结清债权债务的原始凭证，会计人员李某认为只要保管期满的会计档案就可以销毁。要求：根据我国会计法律制度的规定，回答问题：会计人员李某观点是否正确/简要说明理由。

答：李某的观点不正确。根据《会计档案管理办法》规定，在对保管期满的会计档案进行整理以备销毁时，对于未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项（如超过会计档案保管期限但尚未报废的固定资产购买凭证等）的原始凭证，《会计档案管理办法》规定：一是此类凭证不得销毁，应当单独保管到未了事项完结后方可按规定的程序进行销毁；二是在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中注明不予销毁的原因和单位立卷情况（包括存放地点、编号等。）

请问答：（1）李某的女儿已取得会计从业资格证书，李某能否安排其任出纳？为什么？（2）出纳能否兼任会计档案？（3）会计档案能否借给反贪局？（4）根据《会计档案管理办法》，会计凭证应保留多少年才能销毁？

答：（1）李某不能安排其女儿任出纳。根据《会计基础工作规范》的相关规定，国家机关、国有企业、事业单位任用会计人员应当实行回避制度。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在单位会计机构中担任出纳工作。李某作为会计主管人员显然不能让其女儿出任本单位的出纳。（2）出纳不能兼任会计档案。根据《会计基础工作规范》的规定，会计工作岗位的设置应遵循相互牵制的原则。出纳人员兼管审核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。（3）会计档案不能借给反贪局。根据《会计档案管理办法》的规定，各单位保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。（4）根据《会计档案管理办法》的规定，会计凭证应保留15年才能销毁。

15、三星公司某采购人员持由该公司开户银行签发的，不能用于支现现金的银行本票，前往某销售公司购置一批价值100万元的商品，在前往途中，由于该采购人员保管不慎，银行本票被盗。随后，三星公司根据该采购人员的报告，将银行本票被盗通知该银行本票的付款银行，要求挂失止付。但该银行对上述情况进行审查后拒绝办理挂失止付。

问：（1）该银行拒绝挂失止付是否正确？为什么？（2）三星公司在被银行拒绝挂失止付后，可以采取哪些措施维护自己的权益？

答：（1）该银行拒绝挂失止付是正确的。因为《票据法》规定：未填明“现金”字样的银行本票丧失，不得挂失止付。（2）①向人民法院申请公示催告②向人民法院提出普通诉讼。

16、2003年4月，某市财政局派出检查组对市属某国有钢铁厂的会计工作进行检查。检查中了解到以下情况：（1）2002年3月，新厂长刘某上任后，将其朋友的女儿小林调入该厂会计科任出纳，兼管会计档案保管工作，小林没有取得会计从业资格证书。（2）2002年4月，会计张某申请调离该厂，厂人事部门在其没有办清会计工作交接手续的情况下，即为其办理调动手续。（3）2001年1月，该厂档案科会同会计科编制会计档案销毁清册。经厂长签字后，按规定进行了监销。经查实，销毁的会计档案中有一些是保管期满但未结清的债权债务原始凭证。要求：请指出上述情况中哪些行为不符合法律规定，并说明理由