建设法规试题及答案（五篇模版）

第一篇：建设法规试题及答案

青理工资料互借互享群

1．关于注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。

A．施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

B．可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询

C．经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章

D．在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业

2．法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。

A．依法成立

B．有必要的财产和经费

C．有自己的名称和组织机构

D．有固定的生产经营场所

3．法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。主体改变也称为（），由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。

A．权利移交

B．义务分担

C．合同变更

D．合同转让

4．民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。

A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同

B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务

C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同

D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包

5．法律规定合同的诉讼时效为2年。若某合同的诉讼时效进行到18个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。

A．8个月

B．6个月

C．3个月

D．1个月

6．在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。

A．不当得利

B．不当行为

C．侵权

D．债

7．建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

青理工资料互借互享群

A．施工单位

B．建设单位

C．监理单位

D．设计单位

8．建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。

A．10%

B．30%

C．50%

D．80%

9．属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。

A．1000万元

B．100万元

C．500万元

D．200万元

10．联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。

A．分别

B．共同

C．派代表

D．由资质较高的公司

11．《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（）。

A．投标人的平均成本

B．标底中估计的成本

C．个别企业的成本

D．报价最低的投标人的成本

12．我国招标投标法规定，开标时间应为（）。

A．提交投标文件截止时间

B．提交投标文件截止时间的次日

C．提交投标文件截止时间的7日后

D．其他约定时间

13．《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工（）。

A．必须由总承包单位自行完成

B．可以由总承包单位分包给具有相应资质的企业施工单位

C．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D．经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

青理工资料互借互享群

14．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，办公、生活区的选址应当符合（）。

A．安全性要求

B．强制性标准

C．建设单位要求

D．安全标准

15．有下列权利：①拒绝权、②知情权、③紧急避险权、④建议权、⑤要求增加报酬权，属于生产从业人员享有的权利是（）。

A．①②③④

B．①④⑤

C．②③④

D．①②④⑤

16．根据《安全生产许可证条例》，不属于企业取得安全生产许可证的条件是（）。

A．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B．资金投入符合安全要求

C．依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D．及时报告安全生产事故隐患

17．在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是（）。

A．安全生产责任制度

B．安全生产检查制度

C．安全生产教育制度

D．安全生产培训制度

18．政府对工程质量监督管理的目的是（）。

A．保证工程使用安全和经济性

B．保证工程使用安全和环境质量

C．保证工程环境质量和经济性

D．保证工程使用功能和安全性

19．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当（）。

A．要求施工单位整改

B．要求施工单位暂时停止施工

C．要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D．及时向有关主管部门报告

20．对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。

A．由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用

青理工资料互借互享群

B．由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用

C．由施工单位履行保修义务并承担保修费用

D．由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用

21．《工程建设标准强制性条文》是设计或施工时（）。

A．重要的参考指标

B．必须绝对遵守的技术法规

C．必须绝对遵守的管理标准

D．必须绝对遵守的工作标准

22．对于可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响（）。

A．报告书

B．报告表

C．登记书

D．登记表

23．需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A．15 日

B．1个月

C．3个月

D．6个月

24．存放于工地、为施工所必须的材料，属于建筑工程一切险承保内容中的（）。

A．工地内现有的建筑物

B．第三方财产

C．工程本身

D．其他财产

25．施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（）支付。

A．施工单位

B．建设单位

C．总承包单位

D．用工单位

26．一般而言，安装工程一切险的保险费率（）建筑工程一切险的保险费率。

A．小于

B．等于

C．不等于

D．大于

27．关于消防设计图纸的审核，应由（）将消防设计图纸报送公安消防机构审核。

青理工资料互借互享群

A．建设单位

B．设计单位

C．施工单位

D．监理单位

28．采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同为（）劳动合同。

A．有效

B．无效

C．可变更

D．可撤销

29．下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是（）。

A．施工单位与某个经营者之间的加工承揽关系

B．劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系

C．家庭雇佣劳动关系

D．社会保险机构与劳动者之间的关系

30．违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，并处罚款，罚款额度为（）。

A．10万元以上50万元以下

B．15万元以上50万元以下

C．20万元以上50万元以下

D．50万元以上100万元以下

31．企业变更和终止应分别办理（）。

A．变更登记和终止登记

B．重新登记和终止登记

C．变更登记和注销登记

D．重新登记和注销登记

32．建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。

A．不得跨部门、跨地区

B．可跨部门但不得跨地区

C．可跨地区但不得跨部门

D．可跨部门、跨地区

33．在下列内容中，属于有限责任公司董事会职权的是（）。

A．决定公司经营计划和投资方案

B．决定董事的收益

C．决定公司的经营方针和投资计划

D．修改公司员工手册

青理工资料互借互享群

34．股份有限公司的董事会为公司（）。

A．权力机构和经营决策机构

B．经营决策机构和业务执行机构

C．权力机构和监督机构

D．监督决策机构和业务执行机构

35．罚款属于（）。

A．经济责任

B．行政处分

C．行政处罚

D．刑事责任的附加刑

36．李某通过传真的方式向王某提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，则李某采用的要约方式是（）。

A．口头形式

B．书面形式

C．协商

D．行为

37．出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时应当出具（）。

A．检测合格证明

B．生产（制造）许可证

C．产品合格证

D．建筑机械使用许可证

38．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（），不得挪作他用。

A．改善施工环境和对有关人员进行安全教育

B．施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善

C．工程抢险预案的研究和有关用具的采买

D．工程建设救护设施的建设和救护用具的采买

39．依据《合同法》的规定，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，应视为（）。

A．违约

B．缔约过失

C．要约邀请

D．新要约

40．当事人对履行期限约定不明，又不能达成补充协议且无相应交易习惯时，（）。

青理工资料互借互享群

A．债权人可随时要求履行，债务人不可随时履行

B．债权人不可随时要求履行，债务人可随时履行

C．债权人可随时要求履行，债务人可随时履行

D．债权人不可随时要求履行，债务人不可随时履行

41．生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持（）。

A．适当距离

B．相当距离

C．一定距离

D．安全距离

42．下列合同生效的要件中，错误的是（）。

A．合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力

B．意思表示真实

C．不违反法律、行政性法规的强制性规定，不损害社会公共利益

D．具备法律所要求的形式

43．撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）内行使。自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A．1年，5年

B．2年，5年

C．2年，10年

D．1年，20年

44．合同履行中，如遇条款不明确，按照《合同法》的约定，下列表述正确的是（）。

A．质量要求不明确的，可按照国家标准、地方标准履行

B．履行地点不明确，给付货币的，在履行义务一方所在地履行

C．履行期限不明确的，债务人可以随时履行，但应给对方必要的准备时间

D．履行费用负担不明确的，由双方共同负担

45．当事人一方违约时，该合同是否继续履行，取决于（）。

A．违约方是否已经承担违约金

B．违约方是否已经赔偿损失

C．对方是否要求继续履行

D．违约方是否愿意继续履行

46．违约金的根本属性是（）。

A．补偿性

B．制裁性

C．对等性

青理工资料互借互享群

D．合理性

47．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，这两种违约责任（）。

A．只能选择其一

B．可合并使用

C．使用数值较大者

D．使用数值较小者

48．建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金。后建设单位违约。致设计单位损失为4万元，则设计单位至多可请求建设单位承担（）万元的违约责任。

A．B．C．9

D．10

49．不可抗力发生后，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对（）不应当免除责任。

A．所有损失

B．扩大的损失

C．原有损失

D．新增损失

50．按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。

A．订立合同时履行地的政府定价

B．订立合同时履行地的市场价格

C．履行合同时履行地的政府定价

D．履行合同时履行地的市场价格

51．债权人行使撤销权的必要费用，由（）负担。

A．债权人

B．债务人

C．债权人和债务人共同

D．第三方

52．当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照（）保证承担保证责任的。

A．一般

B．特殊

C．常规

D．连带

53．《担保法》规定，因（）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置。

A．加工承揽合同

青理工资料互借互享群

B．买卖合同

C．仓储合同

D．建设工程合同

54．定金合同自（）之日起生效。

A．当事人签字盖章

B．实际交付定金

C．登记

D．公证

55．狭义的合同是指（）。

A．物权合同

B．劳动合同

C．行政合同

D．债权合同

56．建设工程纠纷诉讼解决的特点之一是（）。

A．判决的终局性

B．体现当事人的意思自治

C．公正性

D．程序和实体判决严格依法

57．下列关于当事人依法就合同的主要条款经过要约、承诺方式协商一致依法成立后，合同效力的表述，正确的是（）

A．该合同自成立时生效

B．该合同须公证后生效

C．该合同须上级主管部门批准后生效

D．该合同须有关部门鉴证后生效

58．担保的产生源于（）对债务人的不信任。

A．当事人

B．保证人

C．债权人

D．被担保人

59．某房地产开发商拖欠施工企业部分工程款，在多次催要未果的情形下，施工企业决定采用诉讼方式解决问题。起诉前，施工企业欲对开发商所有的一处房产进行保全，则以下说法正确的是（）。

A．人民法院在接受申请后，必须在3日内作出裁定

B．开发商不服人民法院财产保全裁定的，可申请复议一次，复议期间停止裁定的执行

C．申请人在人民法院采取保全措施后15日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全

D．申请有错误的，人民法院应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失

青理工资料互借互享群

60．仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。

A．当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷

B．仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C．一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉

D．仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

二、多项选择题（每题2分。每题中的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选。所选的每个选项得0．5分）。

61．代理的种类有（）。

A．委托代理

B．约定代理

C．法定代理

D．指定代理

E．授权代理

62．债因以下事实而消灭，（）。

A．不可抗力

B．履行

C．意外事件

D．提存

E．混同

63．知识产权的特征包括（）。

A．独占性或排他性

B．具有人身权和财产权的双重性质

C．新颖性和创造性

D．惟一性

E．地域性和时间性

64．《建筑法》规定，申请领取建筑工程施工许可证具备的条件包括（）。

A．已经办理用地批准手续

B．筹备好足够的资金

C．拆迁完毕

D．建设资金落实

E．已确定建筑施工企业

65．如果建设项目不属于必须招标的项目则可以招标也可以不招标。但是，即使符合必须招标项目的条件但是属于某些特殊情形的，也是可以不招标的。可以不进行招标的施工项目包括（）。

A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

青理工资料互借互享群

B．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

C．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 D．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

E．施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的 66．我国《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的权利有（）。

A．知情权

B．请求赔偿权

C．危险报告权

D．紧急避险权

E．控告权

67．根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括（）。

A．建立健全本单位安全生产责任制

B．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C．处理具体安全事务

D．督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

E．及时、如实报告生产安全事故

68．在下列关于合同变更的表述中，正确的是，合同变更（）。

A．须经当事人协商一致

B．可由政府部门作出

C．是对合同内容的变更

D．是对合同当事人的变更

E．内容约定不明的，推定为未变更

69．下列属于工程监理单位安全责任的是（）。

A．对建设工程安全生产承担监理责任

B．向施工单位提供有关资料

C．不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资

D．审查施工组织设计中的安全技术措施

E．及时、如实报告生产安全事故

70．建设单位办理工程竣工验收备案一般应提交以下材料（）。

A．工程竣工验收备案表

B．工程竣工验收报告

C．由规划、公安消肪、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

D．施工单位签署的工程质量保修书

E．建设工程规划批准书

青理工资料互借互享群

71．工程质量监督机构的基本职责包括对（）进行检查。

A．建设工程的地基基础、主体结构的质量

B．建筑材料、构配件、商品混凝土的质量

C．工程建设参与各方主体的质量行为

D．工程建设参与各方的主体的资质

E．工程质量文件

72．违反《建设工程质量管理条例》规定，有下列（）行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款。

A．勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的 B．设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的

C．设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的 D．设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的 E．施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

73．根据《消防法》的规定，下列选项中，消防产品的质量必须符合的标准有（）。

A．国际标准

B．国家标准

C．行业标准

D．地方标准

E．企业标准

74．用人单位不得解除劳动合同的情形包括（）。

A．劳动者在规定的医疗期内患病

B．女职工在产假期内

C．上班途中负伤

D．未成年职工在试用期内

E．女职工在婚假期内

75．环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。

A．同时立项

B．同时设计

C．同时施T

D．同时竣工

E．同时投产使用

76．承诺具有法律约束力的条件包括（）。

A．由受要约人向要约人作出

B．以书面形式作出

C．由承诺人向受要约人作出

青理工资料互借互享群

D．对要约完全同意

E．在要约有效期限内作出

77．下列客观情况中不属于不可抗力的是（）。

A．疾病

B．犯罪

C．罢工

D．地震

E．政府法律行为

78．下列纠纷，当事人可以申请仲裁的有（）。

A．孙某与某建设集团公司之间的劳动争议

B．张某与村民委员会之间土地承包经营合同纠纷

C．王某的房屋被李某倒车时撞坏的侵权纠纷

D．王某与其家人的遗产纠纷

E．甲乙之间的运输合同纠纷

79．诉讼管辖分为（）。

A．级别管辖

B．地域管辖

C．指定管辖

D．移送管辖

E．专属管辖

80．在审查与受理仲裁申请过程中，以下说法正确的是（）。

A．仲裁委员会认为仲裁申请不符合受理条件的，应当书面通知当事人

B．仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起10日内确认是否受理

C．申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决

D．被申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决

E．仲裁委员会受理仲裁申请后，应当将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人

一、单项选择题

1．B 2．B 3．D 4．B 5．B 6．A 7．B 8．C 9．D 10．B

11．C 12．A 13．A 14．A 15．A 16．D 17．A 18．B 19．D 20．D

21．B 22．A 23．C 24．C 25．A 26．D 27．A 28．B 29．B 30．D

31．C 32．D 33．A 34．B 35．C 36．B 37．A 38．B 39．D 40．C

4L D 42．A 43．A 44．C 45．C 46．B 47．A 48．B 49．B 50．B

51．B 52．D 53．A 54．B 55．D 56．D 57．A 58．C 59．C 60．D

二、多项选择题

61．ACD62．BDE63．ABE64．ADE65．CDE66．ABDE67．ABDE

青理工资料互借互享群

68．ACE69．AD70．ABCD71．ABCE72．ABCD 73．BC74．ABC

75．BCE76．ADE77．AB78．CE79．ABE80．ADE

三、答案解析

5．答案B

我国《民法通则》第139条规定。在诉讼时效期间的最后六个月。因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效终止。从终止诉讼时效的原因消除之日起．诉讼时效期间继续计算。

8．答案C

根据《建筑工程施工许可管理法》第4条的规定的建设单位申请领取施工许可证的条件：建设工期不足一年的。到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。

10．答案B

联合体中标．联合体各方应共同与招标人签订合同。就中标项目向招标人承担连带责任。

11．答案C

《招标投标法》第33条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。投标人以低于成本的报价竟标，其目的主要是为了排挤其他对手，这里的成本应指投标人的个别成本。

12．答案A

《招标投标法》第34条规定“开标应当在招标文件确定的提交投标文件截至时问的同一时问公开进行”。

13．答案A

《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是。除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

14．答案A

《建设工程安全生产管理条例》第29条规定．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置。并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。

15．答案A

安全生产中从业人员的权利：

1）知情权．即有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施；

2）建议权，即有权对本单位的安全生产工作提出建议；

3）批评权和检举、控告权，即有权对本单位安全生产管理工作中存在的问题提出批评、检举、控告；

4）拒绝权，即有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业；

青理工资料互借互享群

5）紧急避险权，即发现直接危及人身安全的紧急情况时。有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；

6）依法向本单位提出要求赔偿的权利；

7）获得符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的权利；

8）获得安全生产教育和培训的权利。

17．答案A

安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全生产管理制度。是所有安全规章制度的核心。

18．答案B

政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为监督的依据，以地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方为主体的质量行为为监督的主要内容，以施工许可制度和竣工验收备案制度为监督的主要手段。

20．答案D

对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，一般应先由建设单位组织勘察、设计、施工等单位分析质量问题的原因，确定维修方案，由施工单位负责维修。

24．答案C

总承包商和分包商为履行合同而实施的全部工程为建筑工程一切险承包内容中的工程本身，包括：预备工程，如土方、水准测量；临时工程，如引水、保护堤；全部存放于工地，为施工所必需的材料。

25．答案A

《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。

26．答案D

安装工程一切险的风险较大，保险费率也高于建筑工程一切险的保险费率。

28．答案B

按照《合同法》第52条规定：一方以欺诈、威胁的手段订立的合同，损害国家利益为无效合同。

30．答案D

《建设工程质量管理条例》第54条规定：违反本条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。

37．答案A

出租单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

38．答案B

《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善。不得挪作他用。

第二篇：建设工程法规试题及答案

山东省工程建设项目招标代理人员从业考试

二零一四年九月

《法律法规与政策》题库

目录

第一章招标投标的法律法规与政策体系（单选24，多选12）.................................................1 第二章招标投标的当事人与监督管理（单选19，多选17）.....................................................4 第三章招标的规定（单选44，多选21）.....................................................................................7 第四章投标的规定（单选45，多选15）...................................................................................14 第五章开标和评标的法律规定（单选51，多选21）...............................................................19 第六章中标与签约的规定（单选20，多选10）.......................................................................27 第七章招标投标争议的解决（单选32，多选20）...................................................................29 第八章法律责任的规定（单选10，多选6）.............................................................................34 第九章招标投标的相关法律法规（单选21，多选12）...............................................................35

总计题量单选266 多选134 总题量400

第一章招标投标的法律法规与政策体系

【单选题】

【001】法律通常以（A）的形式向社会公布。A.国家主席令 B.各部委令

C.全国人大公告

D.地方人民政府令

【002】下列各项属于招标投标领域的地方性法规的是（A）。A.《山东省实施<招标投标法>办法》 B.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》 C.《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》

D.《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》 【003】在性质上，《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》属于（D）。A.法律 B.法规 C.规章 D.行政规范性文件 【004】下列各项不属于招标投标专业法律规范的是（D）。

A.《招标投标法》 B.国家发展改革委等有关部委制定的关于招标投标的部门规章 C.各省、自治区、直辖市出台的关于招标投标的地方性法规 D.《民法通则》

【005】地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的（D），在其职权范围内制定的法律规范性文件。A.人大 B.人大常委会 C.政府 D.人大及其常委会 【006】下列表述不正确的是（C）。A.《招标投标法实施条例》属于行政法规 B.《招标投标法》属于招标投标专业法律规范

C.《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》属于规章D.《北京市招标投标条例》属于地方性法规 【007】招标投标法规体系，按层级依次是（D）。A.法律、规章、制度 B.法律、规章、文件C.法律、法规、规章、制度 D.法律、法规、规章 【008】《中华人民共和国招标投标法实施条例》从（B）开始实施。

A.2013年2 月1 日 B.2012年2月1日 C.2013年3月1日 D.2012年3 月1 日 【009】《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》从（D）开始实施。

A.2013年2 月1 日 B.2012年2月1日 C.2013年3月1日 D.2012年3 月1 日 【010】我国境内各类建设工程施工招标投标活动应适用（A）。A.《工程建设项目施工招标投标办法》 B.《公路工程施工招标投标管理办法》 C.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

D.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》

【011】在《公路工程施工招标资格预审办法》规定的内容中，不包括（B）。A.资格预审的程序 B.资格预审的监督 C.资格预审申请

D.资格评审标准

【012】下列适用于我国境内进行国际招标投标活动的是（C）。A.《工程建设项目货物招标投标办法》 C.《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》

B.《标准施工招标文件》

D.《公路工程施工招标投标管理办法》

【013】除另有约定外，招标代理服务费用应由（A）支付。A.招标人 B.投标人 C.招标代理机构 D.招标监督机构 ★【014】《招标投标法》是（B）制定的规范招标投标活动的一部重要法律。A.全国人大 B.全国人大常委会 C.国务院 D.国务院法制部门 【015】《招标投标法》最直接的立法目的是（C）。A.规范招标投标活动

B.提高经济效益,保证项目质量

C.保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益D.促进廉政建设 【016】《招标投标法》规定，招投标活动及其当事人应当接受（D）实施的监督。A.招标人 B.公证机关 C.纪检、监察机关 D.有关行政监督部门

【017】任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。体现了招标投标的（C）原则。A.公开 B.公正 C.公平D.诚实信用 【018】根据《招标投标法》的规定，关于委托招标的表述，不正确的是（D）。A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 C.招标人和招标代理机构的关系是委托代理关系

D.招标人必须委托招标代理机构进行招标

【019】我国的招标投标活动应当遵循（C）的原则。

A.公开、独立、自主和诚实信用 B.公开、自主、公正和维护公共利益C.公开、公平、公正和诚实信用 D.公开、平等、公正和维护公共利益 【020】《招标投标法》中的招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标和中标根据的规定，体现了招标投标活动应遵循的（A）。A.公正原则 B.公平原则 C.互利原则 D.公开原则 【021】下列关于诚实信用原则的认识和判断中，正确的是（B）。A.诚实信用与经济发展相矛盾

B.诚实信用是市场经济应有的准则

C.是否诚实信用要视具体对象而定 D.诚实信用应以追求利益最大化为准则 【022】《招标投标法实施条例》中所称工程，不包括（D）。

A.装修建筑物 B.修缮构筑物 Ｃ.拆除建筑物 Ｄ.土地整理

【023】在招标投标的特性中，（A）是社会主义市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。

A.竞争性 B.程序性 C.规范性 D.技术经济性

【024】招标投标的基本程序中，发出招标文件与投标预备会之间的工作是（D）。A.组织资格审查 B.编制递交投标文件 C.组建评标委员会 D.现场踏勘 【多选题】

【001】地方政府规章一般可以以（CD）为名称。A.法 B.决定 C.规定 D.办法 E.实施细则 【002】招标投标法律法规与政策体系的效力层级可以分为（ABCD）。A.特殊情况处理原则 B.时间序列效力层级 C.纵向效力层级 D.横向效力层级 E.混合效力层级 【003】《工程建设项目施工招标投标办法》具体规定了施工招标项目（ACDE）等内容。A.应具备的招标条件 B.未中标施工方案补偿 C.联合体投标 D.资格审查 E.招标代理机构所承担的任务

【004】服务类招标投标主要包括（ABCE）。A.监理招标投标 B.工程咨询评估招标投标

C.工程设计招标投标 D.工程建设施工招标投标 E.工程勘察招标投标

【005】国务院有关部委就招标投标的基本内容和制度构建制定了一系列招标投标综合性规定，主要有（ABDE）。

A.必须招标制度的规定 B.招标公告发布制度的规定

C.招标专家管理的规定 D.评标及评标专家管理的规定 E.招标投标行政监督的规定 【006】下列各项属于国家规定的招标代理机构资格有（AC）。A.工程建设招标代理机构资格 B.地方投资项目招标代理机构资格

C.政府采购代理机构资格 D.药品招标代理机构资格 E.科技项目招标代理机构资格 【007】关于招标代理机构资格认定制度，下列说法正确的有（ACE）。A.工程建设招标代理机构资格，由住房城乡建设主管部门负责认定 B.机电产品国际招标机构资格，由工信主管部门负责认定

C.中央投资项目招标代理机构资格，由国家发展和改革委员会负责认定D.通信建设项目招标代理机构资质，由商务主管部门负责认定 E.政府采购代理机构资格，由财政主管部门负责认定 【008】《招标投标法》适用的主体包括（ABCD）。A.我国境内的某外商投资企业 B.参加某科研项目投标的公民李某

C.在我国境内参与招标投标活动的法国某设计有限公司

D.德国A公司在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构 E.国有在加拿大设立的某科技公司

【009】招标投标活动应遵循的诚实信用原则是以（BCD）为内容的强制性法律原则。A.机会均等 B.善意真诚 C.守信不欺 D.公平合理 E.公正公开 【010】招标投标活动的评标环节是否（ABCD），对于招标结果具有决定性作用。A.规范 B.合法 C.公正 D.公平E.公开 【011】下列（ADE）是招标投标程序的必经环节。

A.招标 B.资格预审 C.踏勘项目现场 D.评标 E.中标 【012】下列项目招标属于工程施工招标范围的有（AB）。A.某医院就门诊大楼施工进行招标 B.某科学技术就馆内的装饰装修进行招标 C.某公路工程的监理招标 D.某高校教学楼的设计招标

E.某污水处理厂改造项目的电气设备招标

第二章招标投标的当事人与监督管理

【单选题】

【001】以下不属于招标投标活动当事人的是（D）。A.招标人 B.投标人 C.招标代理机构 D.监管部门 【002】《招标投标法》中规定的招标人不包括（D）。A.济南市财政局 B.康定有限责任公司

C.青岛市律师协会 D.具有完全民事行为能力的公民李某 【003】法人、其他组织或个人成为投标人的一般条件是（A）。A.响应招标并参与投标竞争 B.响应招标或参与投标竞争 C.响应招标 D.递交投标文件

【004】根据有关规定,下列关于招标人的表述,不正确的是（A）。A.招标人是依法提出招标项目,进行招标的法人,其他组织或者个人

B.招标人提出招标的项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续, 取得批准

C.招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明

D.招标人应当按照法定程序进行招标

【005】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列关于投标人参加工程建设项目投标应当具备的条件，说法错误的是（D）。A.具有独立订立合同的权利 B.具有履行合同的能力 C.投标资格没有被取消 D.最近两年内没有重大工程质量和安全事故问题 【006】根据《招标投标法》的规定，下列关于工程招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是（C）。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B.具有能够编制招标文件的能力 C.具备编制标底的能力 D.具有组织评标的相应专业力量 【007】根据有关规定,下列关于工程建设项目招标代理机构资格在人员和业绩方面要求的表述,不正确的是（B）。

A.甲级须有中级以上职称的专职人员不少于20人

B.甲级从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于15人 C.乙级从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于6人 D.乙级近3 年内累计工程招标代理中标达8 亿元人民币以上

【008】乙级工程建设项目招标代理机构要求注册造价工程师应不少于（C）人。A.6 B.10 C.3 D.5 【009】下列表述正确的是（D）。

A.招标公告对整个招标过程起着重要的指导作用 B.投标文件是投标人编制资格预审文件的依据 C.资格后审是在开标后对潜在投标人进行的资格审查

D.招标文件发出后，招标代理机构应负责有关澄清和修改等工作 【010】工程招标代理服务费的最高限额为（D）万元。

A.300 B.350 C.400 D.450 【011】单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的（A）计收。

A.30％ B.35％ C.40％ D.45％

【012】某招标工程项目，其中标金额为6000万元，应缴纳的招标代理服务费为（C）万元。A.15 B.18.5 C.22.55 D.25.25 【013】招标投标活动必须向社会透明，以方便社会监督，这是招标投标活动社会监督的（A）。A.公开原则 B.诚实信用原则 C.合法原则 D.独立原则

【014】对招标投标过程的监督应当由（B）以上人民政府有关行政主管部门负责。A.乡（镇）级 B.县级 C.地市级 D.省级

【015】依照国家规定，对工程招标投标活动实施监督执法的行政主管部门不包括（C）。A.住房城乡建设主管部门 B.水利主管部门 C.财政主管部门 D.交通主管部门 【016】进口机电设备采购项目的招标投标活动由（D）负责监督执法。

A.工业行政主管部门 B.民航行政主管部门 C.建设行政主管部门 D.商务行政主管部门 【017】根据职权法定原则，政府对招标投标活动实施行政监督，应当在（A）范围内实行。A.法定职责 B.行政区划 C.主管领域 D.行业领域 【018】国务院行政主管部门对招标投标市场出现的非法转包等失信违法行为，应自招标投标违法行为处理决定做出之日起（D）内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为（）。A.10个工作日；3个月 B.10个工作日；6个月 C.20个工作日；3个月 D.20个工作日；6个月 【019】投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（C）日内向有关行政监督部门投诉。A.5 B.7 C.10 D.15 【多选题】

【001】下列关于法人的说法，正确的有（ABCE）。A.法人具有独立的民事权利能力和民事行为能力 B.法人是依法享有民事权利和承担民事义务的组织

C.依法注册登记 D.法人不需要具备民事责任能力E.法人包括企业法人和机关、事业单位及社会团体法人 【002】下列各项属于法人以外的其他组织的有（AB）。A.依法登记领取营业执照的合伙组织 B.依法登记领取营业执照的企业的分支机构C.有限责任公司 D.国有独资公司 E.股份有限责任公司 【003】法人和其他组织可以成为招标人的条件是其（AB）。A.依法提出招标项目 B.依法进行招标 C.依法制定招标文件D.依法选择投标文件 E.依法进行评标

【004】下列各项属于提出招标项目基本条件的有（CD）。A.具有完全的民事权利能力 B.依法进行投标 C.履行项目审批手续

D.资金来源已经落实并应当在招标文件中如实载明 E.具有履行招标合同的能力 【005】成为投标人，应当具备下列（BD）条件。A.良好的商业信誉 B.参与投标竞争 C.报名投标 D.响应招标 E.购买招标文件

【006】甲有限责任公司参加了某市地铁工程建设项目施工投标，该公司若要竞标成功，至少应当具备下列（ABCE）条件。

A.具有履行合同的能力 B.具有独立订立合同的权利 C.具有投标资格D.在最近两年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 E.法律、行政法规规定的其他条件

【007】关于招标代理机构的表述，下列说法正确的有（ABCE）。

A.招标代理机构属于社会中介组织

B.招标代理机构设立的目的和宗旨符合国家和社会公共利益的要求C.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系 D.招标代理机构不得从事投标代理业务

E.招标代理机构与行政机关不得存在利益关系

【008】根据《招标投标法》的规定，招标文件是（BDE）的依据。A.招标代理机构拟订招标方案 B.招标代理机构组织开标 C.招标人接受投标 D.招标人确定中标人 E.招标人签订合同 【009】下列各项中，表述错误的有（CD）。A.招标方案对整个招标过程起着重要的指导作用 B.招标文件是招标过程中必须遵守的法律性文件

C.在工程建设项目中，招标代理机构无权编制标底和工程量清单 D.招标代理机构无权参与招标人和中标人之间的合同谈判 E.招标代理机构负责组织资格审查委员会或评标委员会，根据资格预审文件或招标文件的规定，审查潜在投标人或投标人资格

【010】根据《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》的规定，下列表述错误的有（ABD）。A.甲级招标代理机构必须具有中级以上职称的工程招标代理机构专职人员不少于25人 B.甲级招标代理机构中从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于15人 C.乙级招标代理机构中，具有工程建设类注册执业资格人员不少于6人 D.乙级招标代理机构中，从事工程招标代理业务4年以上的人员不少于6人 E.工程建设项目招标代理机构的技术经济负责人为本机构专职人员 【011】关于招标代理机构的说法，正确的有（CDE）。A.由评标委员会指定招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务E.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

【012】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,招标代理机构的职责包括（BCE）。A.提出招标项目 B.拟订招标方案 C.编制标底 D.确定中标人 E.草拟合同 【013】下列关于行政监督的职责分工的表述，正确的有（BDE）。

A.对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由全国人大常委会规定B.住房城乡建设主管部门负责房屋建筑和市政工程招投标的监督执法工作 C.财政部门负责政府采购工程建设项目招投标活动监督工作

D.财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况实施监督

E.监察机关依法对与招标投标活动有关的监察对象实施监察 【014】从监督内容看，行政监督可分为（AB）。

A.程序监督 B.实体监督 C.现场监督 D.当事人监督 E.媒体监督

【015】根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行招标确定中标人后，提交招标投标情况的书面报告至少应包括下列内容:（ACDE）。A.招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介 B.使用专家库的情况

C.招标文件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容D.评标委员会的组成和评标报告

E.中标结果 【016】政府有关部门主要通过（ABC）等方式对招标投标过程和结果进行监督。

A.核准招标方案

B.查处违法行为 C.自行招标备案 D.审查招标文件 E.登记招投标的许可事项

【017】下列有关招投标活动行政监督的说法中，正确的有（ADE）。

A.依法必须招标的项目在招标前，招标人应当将招标方案报项目审批部门核准

B.依法必须招标的项目，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，且不需办理备案手续

C.对招标投标过程的监督主要由省级人民政府有关行政部门负责

D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

E.各级政府行政机关对招标投标活动实施行政监督时，有权调取和查阅有关文件、调查和核实招标投标活动是否存在违法行为

第三章招标的规定

【单选题】

【001】《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》所称市政工程不包括（D）。Ａ.污水处理工程 Ｂ.供水工程 Ｃ.排水工程 Ｄ.水库建设工程

【002】以下属于必须招标项目中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（D）。A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目

C.生态环境保护项目 D.科技、教育、文化等项目

【003】以下不属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（D）。

A.经济适用住房 B.科技、教育、文化等项目 C.社会福利项目 D.软件开发项目 【004】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（B）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50 B.100 C.120 D.200 【005】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，工程建设项目施工单项合同估算价在（D）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50 B.100 C.120 D.200 【006】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,使用国有资金投资项目的范围不包括（C）。

A.使用各级财政预算资金的项目

B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目 C.使用国家政策性贷款的项目

D.使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目 【007】属于依法必须招标范围的工程项目，下列说法正确的是（C）。A.工程建设项目施工单项合同估算价低于200万人民币的，可不招标

B.所有设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须招标C.监理合同估算价在50万元人民币以上的，必须招标

D.工程建设项目施工单项合同估算价为300万元人民币的项目，其设计方案可自行发包 【008】下列关于招标人自行招标的能力规定中,错误的是（C）。A.具有项目法人资格 B.有从事同类工程建设项目招标的经验 C.拥有2名以上专职招标业务人员 D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

【009】凡依法必须招标的工程建设项目，应报送项目审批部门的，必须在报送项目（D）中增加有关招标的内容。

A.建议书 B.招标公告 C.投资机会研究报告 D.可行性报告

【010】邀请招标，是指招标人以（B）的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。A.招标要约书 B.投标邀请书 C.招标要约邀请书 D.招标邀请书

【011】在邀请招标中，招标人应当选择不少于（A）家的法人或其他组织。A.3 B.4 C.5 D.6 【012】下列关于委托招标形式的表述，不正确的是（D）。A.招标人和招标代理机构的关系是委托代理关系

B.招标代理机构不得无权代理、越权代理，不得明知委托事项违法而进行代理C.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 D.财政部门可以指定政府采购项目的招标代理机构

【013】下列招标代理机构的行为，不属于违法行为的是（A）。A.以招标人的名义组织招标工作和完成招标任务 B.在所代理的招标项目中投标或者代理投标 C.为所代理的招标项目的投标人提供咨询 D.涂改、出租、出借、转让资格证书

【014】工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（A）和组织评标的能力。A.编制招标文件 B.委托招标代理机构 C.编制招标标底 D.编制招标公告 【015】招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（B）名以上专职招标业务人员。A.2 B.3 C.4 D.5 【016】依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当（D）。A.经有关行政监督部门审查 B.经有关行政监督部门批准 C.经有关行政监督部门核准 D.向有关行政监督部门备案

【017】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，资格预审文件发售时间最短不少于（D）。

A.3个工作日 B.5个工作日 C.3日 D.5日 【018】招标人发布的招标公告或投标邀请书属于（D）。A.反要约 B.承诺 C.要约 D.要约邀请 【019】关于发布招标公告，下列说法中正确的是（D）。A.发布招标公告是招标必经程序

B.采用公开招标方式的，可以用投标邀请函代替招标公告C.招标公告应当在指定媒介发布

D.非依法必须招标项目的招标公告可以自由选择发布媒介

【020】国家发展改革委经国务院授权,指定（A）为依法必须招标项目招标公告的网络发布媒介。

A.《中国采购与招标网》 B.《中国采购网》 C.《中国招标网》 D.《国际采购与招标网》

【021】工程建设施工项目招标公告的内容可以不包括（A）。A.招标项目的质量目标 B.招标项目的资金来源C.对招标文件收取的费用 D.招标人的名称和地址

【022】根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，不属于工程建设项目资格预审公告内容的是（D）。

A.对申请人的资格要求 B.资格预审方法

C.同时发布公告的其他媒介名称 D.招标人的资产规模

【023】根据有关规定,下列关于招标公告发布的表述,正确的是（A）。

A.依法须招标项目的招标资格预审公告和招标公告应当在同一家媒介发布 B.国家发展改革委经国务院授权,指定《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》为依法必须招标项目的招标公告的纸质发布媒介

C.依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在国外媒介发布

D.指定媒介发布依法招标项目资格预审公告、招标公告，按工本收费 【024】下列关于对潜在投标人资格审查的表述,不正确的是（D）。A.资格审查分为资格预审和资格后审两种方式

B.资格预审,是指在投标前对获得资格预审文件并提交资格预审申请文件的潜在投标人进行的资格审查

C.资格后审,是指在开标后对投标人进行的资格审查 D.资格预审由招标人或其委托的招标代理机构负责

【025】下列关于工程建设项目招标投标资格审查的说法中，错误的是（C）。A.资格预审在发出招标文件前进行，资格后审在开标后进行 B.资格预审审查办法分为合格制和有限数量制

C.资格后审审查办法包括综合评估法和经评审的最低投标价法 D.资格后审应由招标人依法组建的评标委员会负责

【026】依法必须招标的工程项目，对投标人进行资格后审的主体是（D）。A.招标代理机构 B.招标人 C.公证机构 D.评标委员会

【027】招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，其投标资格审查在（B）进行。A.开标前 B.开标后 C.投标报名后 D.招标文件发出后 【028】招标项目资格预审文件的内容一般不包括（D）。

A.资格预审邀请书 B.申请人须知 C.资格预审申请文件格式 D.评标标准和方法 【029】下列关于招标人对投标人进行资格审查的表述，不正确的是（D）。A.招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人 B.招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇

C.招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况

D.招标人不得对潜在投标人进行资格审查

【030】对资格预审申请文件的评审，由（C）负责。A.招标单位负责人 B.招标代理机构 C.资格审查委员会 D.公证处 【031】澄清和修改的内容可能影响资格预审申请文件的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（A）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.3 B.5 C.7 D.10 【032】潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间（A）日前提出，招标人应当自收到异议之日起（A）日内作出答复。A.2;3 B.3;3 C.3;5 D.5;5

【033】下列内容，不属于工程建设项目施工招标文件的是（C）。A.投标须知 B.施工图纸 C.施工组织设计 D.合同条款

【034】依据对《房屋建筑和市政工程标准施工资格预审招标文件》的理解，在资格审查中，资格预审申请人存在下列哪些情形，其资格申请将被拒绝（D）。A.上曾被责令停业一个月的 B.上曾被取消投标资格一个月的 C.三年前出现安全质量事故的

D.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的

【035】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，没有（C）的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。

A.发包人 B.设计人 C.监理人 D.工程师

【036】关于《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》“技术标准和要求”的章节，下列说法不妥的是（D）。

A.各项技术标准应符合国家强制性标准

B.不得要求或标明某一特定的专利或生产供应者 C.不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容

D.如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“仅供参考”字样

【037】根据资格预审申请文件的下列哪个内容，不能判定资格申请人在流动资金方面是否具备承担拟招标项目的能力（D）。A.银行开具的授信额度 B.近年财务状况表

C.正在施工和新承接的项目情况表 D.近年已完成的类似项目情况表

【038】关于对中标人的备选投标方案的评审，下列说法正确的是（C）。A.评标委员会应当对递交的所有备选投标方案进行评审。

B.不可行的备选投标方案被宣布为不被接受的，其整个投标失败

C.只有备选投标方案与正选投标方案的偏差对招标人的有利程度明显大于不利程度时，备选投标方案方可以被接受

D.通过评审，评标委员会应做出中标人是否按正选投标方案或备选投标方案中标的决定 【039】接受联合体申请资格预审的招标项目，下列关于联合体申请人的说法，正确的是（A）。A.联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书 B.联合体协议书应明确联合体各方对招标人承担法律责任的比例划分

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 D.通过资格预审的联合体，其各方组成结构经招标人同意后，方可改变 【040】根据《标准施工招标文件》，（B）称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。A.经发包人批准的施工进度计划 B.经监理人批准的施工进度计划 C.经承包人批准的施工进度计划

D.经发包人和承包人共同确认的施工进度计划 【041】根据《标准施工招标文件》，发包人提供的测量基准点、基准线、水准点等资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，（C）。A.承包人承担由此增加的费用和工期延误 B.发包人承担由此增加的费用和工期延误

C.发包人承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润D.发包人和承包人共同承担由此增加的费用和工期延误

【042】根据《标准施工招标文件》，工程开工后，由（C）编制施工场地治安管理计划并制定应对突发治安事件的紧急预案。A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人共同 D.监理人 【043】在招标阶段，如果招标人设有标底的，标底应当（A）。

A.保密 B.公开 C.通知各个投标人 D.在招标公告阶段保密

【044】根据规定,下列不属于招标人和招标代理机构在招标阶段须遵守的保密规定是（D）。A.不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘 B.对招标人设有标底的招标项目，标底必须保密 C.应当保护招标当事人的知识产权和商业秘密 D.应当对资格预审的申请人资质与业绩进行保密 【多选题】

【001】基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目达到规定规模的，其（ABD）必须进行招标。A.施工 B.监理 C.跟踪审计 D.勘察 E.环境影响评价

【002】根据相关规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目有（ACDE）。A.生态环境保护项目 B.城市综合体建设项目 C.邮政项目 D.防洪、滩涂治理等水利项目 E.道路、桥梁等城市设施项目 【003】根据《招标投标法》规定，依法应招标的项目范围包括（ABC）。

A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的项目 【004】以下项目中可以不进行招标的有（BCDE）。A.商品住宅，包括保障性住房的工程建设项目

B.属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的项目

C.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术的工程建设项目 D.供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机 E.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目 【005】按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（BCD）应当报项目审批、核准部门审批、核准。

A.招标金额 B.招标范围 C.招标方式 D.招标组织形式 E.招标代理机构 【006】工程建设项目施工招标应具备的条件有（ABCD）。A.招标人已经依法成立 B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.有相应资金或资金来源已经落实 D.有招标所需的设计图纸及技术资料 E.能够提出使用与技术要求

【007】关于工程建设项目的邀请招标，下列说法正确的有（BCE）。A.政府投资的重点项目采用邀请招标应经财政部门批准

B.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目采用邀请招标，应经省、自治区、直辖市人民政府批准

C.按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，采用邀请招标的，应当报项目审批核准部门审批、核准

D.国有资金占控股项目是否符合邀请招标的条件应由项目审批、核准部门在审批、核准项目时认定

E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的认定，应由招标人申请有关行政监督

部门作出认定

【008】依据《招标投标法》，招标方式包括（AD）。

A.公开招标 B.议标 C.自行招标 D.邀请招标 E.竞争性谈判 【009】根据《招标投标法》的规定，招标组织形式包括（DE）。A.集中采购 B.邀请招标 C.公开招标 D.自行招标 E.委托招标 【010】招标公告应当载明（ACDE）。

A.招标人的名称 B.资格预审方法 C.招标项目性质 D.投标截止日期 E.获取招标文件方法

【011】招标人或招标代理机构在媒介发布招标公告，正确的是（ABCE）。A.招标公告内容应当真实、准确和完整

B.两个以上媒介发布同一招标项目的招标公告的内容应相同 C.招标公告的发布应当充分公开，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围

D.对依法发布国际招标公告的，不得收取费用

E.招标人或招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告

【012】国家发展改革委指定（BCDE）为发布依法必须招标项目的招标公告的媒介。A.《中国财经报》 B.《中国经济导报》 C.《中国日报》 D.《中国采购与招标网》 E.《中国建设报》 【013】资格预审评审的工作程序一般包括（ABCE）。

A.初步审查 B.详细审查 C.资格预审申请文件的澄清D.评标委员会提出通过资格预审的合格申请人名单

E.招标人审核资格评审委员会提交的资格预审书面审查报告

【014】采用资格预审的，资格审查应主要审查潜在投标人是否符合下列（ABDE）条件。A.具有独立订立合同的权利 B.具有履行合同的能力 C.在最近两年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 D.具有管理能力，经验、信誉和相应的从业人员

E.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 【015】关于资格审查，下列说法正确的有（ABCD）。

A.资格预审，一般适用于潜在投标人较多或者大型技术复杂的项目 B.编制资格预审文件和进行资格预审申请文件的评审，是完成整个资格预审工作的两项关键程序

C.资格预审文件是对投标申请人进行资格评审和确定合格投标人的依据 D.国有资金控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，资格预审申请文件的评审由招标人组建的资格审查委员会负责

E.招标人编制的资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，影响资格预审结果的，应当在修改资格预审文件后采用资格后审方式招标 【016】下列各项属于招标文件基本构成内容的有（ABDE）。A.投标人须知 B.招标公告 C.非技术性条款D.评标标准和评标方法 E.拟签订合同主要条款和合同格式 【017】关于招标文件的编制，下列说法正确的有（BCE）。A.评标标准和评标方法在评标过程中可根据实际情况修改 B.招标文件中应明确因招标人原因终止招标的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息

C.依法必须进行招标项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其

基本账户转出

D.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘现场，并在招标文件中载明踏勘现场的时间和地点

E.如果必须引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样

【018】关于招标文件的澄清与修改，下列说法正确的有（ABD）。

A.“澄清”是指招标人对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂事项进行的补充说明和回答投标人提出的问题

B.“修改”是指招标人对招标文件中出现的遗漏、差错、表述不清等问题认为必须进行的修订

C.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间至少1O 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E.澄清与修改的内容到达所有招标文件收受人即可，不一定非以书面方式通知

【019】采用经评审的最低投标价法评标，下列哪些因素不在评标价折算范围内（CDE）。A.工期提前取得的效益 B.采用先进的技术措施取得的效益 C.单价漏项应增加的加价 D.投标人不平衡报价的差额 E.投标保证金 【020】在施工总承包招标中，资格预审申请人存在下列哪些情形，其资格申请将被拒绝（ABC）。A.为本标段提供招标代理服务的

B.与本标段的监理人同为一个法定代表人的 C.与本标段的代建人相互控股或参股的

D.与本标段的招标代理机构相互任职，但任职者是非主要负责人的 【021】下列关于招标阶段保密规定的说法，正确的有（BD）。

A.为了保证投标人能够更好的了解标的情况，分别安排投标人进行单独的现场踏勘B.对投标人的商业秘密采取特殊的保密措施 C.不得泄露资格预审的申请人资质与业绩

D.将潜在投标人的名称、数量等信息进行密封 E.只有招标人负有保密义务

第四章投标的规定

【单选题】

【001】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,下列不属于工程建设施工项目投标文件内容的是（B）。

A.投标函 B.投标一览表 C.投标报价 D.施工组织设计 【002】根据《工程建设项目施工招标投标方法》和《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,下列关于投标文件签署与密封的表述,不正确的是（D）。

A.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达投标地点 B.招标人收到投标文件后,应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，在开标前任何单位和个人不得开启投标文件

C.投标人未按招标文件要求密封的,招标人不予受理

D.无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的,由评标委员会初审后按废标处理

【003】投标人撤回已提交的投标文件，应当在（A）前书面通知招标人。A.投标截止 B.评标开始 C.投标有效期结束 D.合同签订 【004】投标报价的大写金额和小写金额不一致的，应（B）。

A.以小写金额为准 B.以大写金额为准 C.由投标人确认 D.由评标委员会确认

【005】投标人填报的工程主要材料单价明显低于同期市场价格且不能提供证明资料的，应（A）。

A.否决其投标 B.考虑综合因素再决定其投标是否有效 C.不影响其中标 D.重新开标 【006】技术标一般不包括（D）。

A.冬季施工技术措施 B.机械设备配备 C.环境、安全保障措施 D.企业财务报表 【007】根据《招标投标法》的规定，投标文件应当对招标文件提出的（A）作出响应。A.实质性要求和条件 B.价格与质量条款 D.技术条款 D.投标人资格条件

【008】投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到书面撤回通知之日起（B）日内退还。A.3 B.5 C.7 D.10 【009】关于工程建设项目施工投标文件的签署与密封，下列说法错误的是（D）。

A.投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点B.招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证 C.投标文件未按招标文件要求密封的招标人不予受理

D.无单位盖章或无法定代表人签字或盖章的，评标委员会初审后应当否决其投标

【010】招标人收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在（A）前开启投标文件。

A.开标 B.投标 C.评标 D.招标 【011】根据有关规定,下列关于投标有效期的表述,不正确的是（B）。A.招标人应当在招标文件中载明投标有效期

B.投标有效期是投标文件对招标人具有法律约束力的时间范围 C.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 【012】投标有效期自（B）起计算。

A.招标文件发出 B.投标文件截止日 C.中标通知书发出日 D.投标报名开始日

【013】在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，投标人同意延长的（B）。A.投标人可以修改其投标报价 B.投标人不能修改投标报价 C.投标人可以要求退还其投标保证金 D.投标人可以更换项目经理 【014】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》因不可抗力需延长投标有效期。造成投标人损失的（B）。

A.招标人应当给予补偿 B.招标人不给予补偿 C.双方协商补偿 D.投标人可要求补偿

【015】招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成（C）。A.开标和中标 B.中标和评标 C.评标和与中标人签订合同 D.中标和确认合同 【016】招标人关于投标有效期的延长应以（A）形式通知投标人。A.书面 B.口头 C.邮寄 D.双方约定的 【017】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，当同意延长投标有效期的投标人少于3个时，招标人（B）重新招标。A.可以 B.应当 C.经投标人同意可以 D.经批准可以 【018】按照《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（B）。A.l％ B.2％ C.3％ D.4％

【019】投标人在提交投标文件的同时须向招标人提交投标保证金，应按招标文件规定的（D）完成提交。

A.人员、时间、地点 B.金额、地点、形式 C.人员、形式、地点 D.金额、形式、时间

【020】下列关于联合体投标的表述，正确的是（C）。A.投标文件中无需附上联合体协议

B.投标保证金的提交只可由联合体中的一方提交

C.投标保证金的提交可以由联合体中牵头人的名义提交

D.以联合体中一方提交投标保证金的，仅对该方具有法律约束力 【021】关于投标保证金的有效提交时间，说法正确的是（B）。

A.银行电汇、转账或电子汇兑等形式提交的，以款项实际发出之日作为送达时间 B.以现金或银行汇票形式提交的，以实际交付时间作为送达时间 C.在投标截止前投标保证金单独送达无效

D.在投标保证金有效期内送达招标人或招标代理机构即可

【022】出现下列情形时，招标人不能没收投标保证金的是（B）。A.投标截止时间后，投标人要求撤销投标 B.开标时间前投标人对投标文件做实质性修改

C.对经评标委员会修正后的报价计算错误拒绝签字确认

D.中标后不在招标文件规定的时间内向招标人提供履约担保

【023】投标人不按（A）要求提交投标保证金的，该投标文件作否决投标处理。A.招标文件 B.投标文件 C.招投标监督部门 D.代理机构 【024】某工程项目施工合同估算价为1 亿元，其施工投标保证金可以为（A）。A.估算价的0.5％ B.估算价的1％ C.估算价的1.5％ D.估算价的2％ 【025】根据有关规定,下列关于联合体构成的表述,不正确的是（D）。

A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标B.联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书

C.组成联合体投标是联合体各方的自愿行为 D.组成联合体的成员应是3个以上的投标人

【026】两个相同专业的施工企业组成联合体进行投标，甲为施工总承包特级资质，乙为施工总承包一级资质，则该联合体应按（A）资质确定等级。A.一级 B.二级 C.三级 D.特级 【027】对于联合体投标，下列说法不正确的是（D）。A.联合体必须以一个投标人的身份共同投标 B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体的投标文件必须附上联合体各方签订的共同投标协议D.联合体各方签订共同投标协议后可以自己的名义单独投标

【028】联合体牵头人代表所有联合体成员负责（C）的主办、协调工作。

A.投标和要约阶段 B.招标和承诺阶段 C.投标和合同实施阶段 D.招标和缔约阶段 【029】联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的（D）。A.协议书 B.确认书 C.合同书 D.授权书

【030】组成联合体的成员应是（A）个以上的法人或其他组织。

A.2 B.4 C.6 D.8 【031】由同一专业的单位组成的联合体，按照（A）的单位确定资质等级。A.资质等级较低 B.资质等级最高 C.平均资质等级 D.中间资质等级 【032】关于联合体投标，下列说法中不正确的是（D）。A.两个以上法人或者组织可以组成一个联合体

B.联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标 C.必须以一个投标人的身份共同投标

D.招标人可以根据项目需要要求投标人组成联合体

【033】下列关于工程施工招标项目联合体变更的表述不符合规定的是（A）。A.变更后的联合体资质发生降低或影响到招标的竞争性，招标人亦无权拒绝 B.联合体各方应当在招标人进行资格预审时，向招标人提出组成联合体的申请C.招标人不得强制要求资格预审合格的投标人组成联合体 D.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

【034】联合体各方应当签定共同投标协议，并将其连同投标文件一并提交（B）。A.评标委员会 B.招标人 C.联合体内部所有人 D.联合体的牵头人 【035】有下列情形的，不属于招标人与投标人串通投标的是（D）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 D.招标人应投标人要求，澄清并修改招标文件。【036】投标人是（C）。

A.响应招标、进行报名的法人或者其他组织

B.响应招标、制定了招标文件的法人或者其他组织C.响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织 D.响应招标、参加招标竞争的法人或者其他组织

【037】投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法（A）。A.重新招标 B.重新开标 C.重新评标 D.直接发包

【038】投标截止时间前，投标人对提交的投标文件进行修改，下列说法正确的是（C）。A.不得对其投标文件进行修改

B.修改的内容不构成投标文件的组成部分

C.修改的文件密封和签署应符合招标文件的要求D.修改投标文件的，应没收其投标保证金

【039】在工程建设项目招标中，下列说法错误的是（A）。

A.投标人是响应招标、参加投标竞争的法人、自然人或者其他组织

B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收 C.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

D.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标

【040】投标人拒绝按照评标委员会要求对投标文件进行澄清补正的，评标委员会可以（A）。A.否决其投标 B.认定为细微偏差C.认定其投标有效，但不予推荐为中标候选人 D.作不利于投标人的评审 【041】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，说法错误的是（C）。A.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准 B.单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价

C.用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以数字数额为准 D.投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑 【042】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列关于施工招标项目划分标段的说法中，错误的是（C）。

A.对工程技术紧密相连，不可分割的单位工程不得分割标段B.招标人不得以不合理的标段划分限制或排斥潜在投标人 C.同一施工项目各个标段的评标办法应当一致 D.招标文件中应当载明标段划分情况和工期要求

【043】在工程建设项目施工招标时，下列各项中，有资格参加该招标项目投标的是（D）。A.招标人的不具备独立法人资格的附属机构（单位）B.为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计的法人

C.为招标项目的前期准备或者监理工作提供咨询服务的法人附属机构（单位）D.合伙组织

【044】在工程货物招标项目中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，可以委托（A）代理商参加投标。

A.一个 B.二个 C.两个以上 D.任意

【045】在投标过程中,投标人发生（D）情形的，无需书面告知招标人。A.合并 B.分立 C.破产 D.增资 【多选题】

【001】施工招标项目的投标文件应当包括（ABDE）等内容。A.拟用于完成招标项目的机械设备 B.拟有联合体投标各方的审查情况C.施工图纸 D.拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历 E.拟派出的项目负责人与主要技术人员的业绩

【002】工程建设施工项目投标文件的构成一般包括（ABDE）。A.投标函

D.商务和技术偏差表

B.施工组织设计 E.投标报价

C.招标人要求与投标人条件的差异

【003】投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，实质性要求和条件一般包括（BCD）。A.履约保证金 B.投标文件的签署 C.招标项目完成期限

D.重要的技术规格和标准 E.投标人不能接受的条件

【004】关于投标文件的修改，下列说法正确的有（DE）。

A.投标人以新的投标文件重新投标的，属于对投标文件的修改

B.投标人在投标截止时间之后对投标文件进行修改的，投标保证金可以被没收 C.投标人一旦递交了投标文件就不得进行修改

D.投标人在投标截止时间之后对投标文件进行修改的，招标人应当拒绝 E.投标文件的修改必须在投标文件递交截止时间之前进行 【005】下列关于投标文件的表述中，错误的有（CDE）。A.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件 B.不能满足任何一项实质性要求的投标文件将被拒绝

C.投标文件无需对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 D.编制的投标文件即使遗漏和不足，也不可撤销

E.投标文件对招标文件的价格、合同的主要条款满足即可

【006】投标文件有下列（ADE）情形的，招标人可以按照法律规定拒收或者不予受理。

A.逾期送达的 B.提前送达的 C.未送达指定地点的 D.未按照招标文件要求密封的 E.未通过资格预审的申请人提交的 【007】下列各项属于投标保证金形式的有（ABCD）。A.银行保函 B.银行汇票 C.现金 D.现金支票 E.股票 【008】甲公司投标某项目，对其招标文件中有关提交保证金的说法正确的有（ACE）。A.甲公司提交投标保证金应在投标文件提交截止时间之前送达

B.甲公司与其他主体组成联合体投标，投标保证金应由联合体各方共同提交 C.工程货物招标项目，应招标人要求甲公司以自己的名义提交了投标保证金

D.若该项目因技术复杂分两阶段进行招标，甲公司应在第一阶段提交投标保证金 E.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出

【009】提交投标担保金，应当注意的问题有（AB）。A.投标保证金是投标文件的必须要件与实质性要求 B.对于工程货物招标项目，招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金

C.对于联合体投标的，保证金只能由联合体各方共同提交D.投标保证金作为投标文件的有效组成部分，其有效期与投标文件的有效期无需一致E.在中标之后投标人提交投标保证金

【010】关于联合体的构成，下列说法正确的有（CE）。

A.联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体各方应当单独与招标人签订合同 B.联合体中标的，其各方应单独与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担无限责任 C.组成联合体投标是联合体各方的自愿行为

D.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己的名义单独投标

E.联合体各方签订共同投标协议后，不得参加其他联合体在同一项目中投标 【011】下列各项中，无资格参加投标的包括（BC）。

A.在工程建设项目货物招标时，甲公司和乙公司同属于F公司的下属公司B.G是甲公司和丙公司的法定代表人，两家公司在同一货物招标中同时投标C.在货物招标时，H公司是该项目招标代理机构的子公司 D.丙公司委托了代理商投标一项工程建设货物招标

E.在工程建设项目施工招标时，J公司是该招标项目的前期设计单位

【012】下列情形，可视为投标人相互串通投标的（BE）。

A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 B.两个投标人报价相同

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 E.不同投标人引用同一技术标准

【013】下列单位中，（ACD）不可以参加工程项目施工投标。

A.为招标项目的前期准备提供咨询的法人 B.招标人下属的具备独立法人资格的附属机构C.为招标项目提供设计服务的法人 D.为招标项目提供咨询服务的法人 E.曾经承包施工过招标人的其他工程 【014】下列选项中，（CE）不是关于投标的禁止性规定。A.投标人以低于其成本的报价竞标

B.招标人预先内定中标者，在确定中标人时以此决定取舍 C.投标人以高于其成本的报价竞标

D.投标人之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 E.投标人中有两家报价相同

【015】依据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，投标文件未按招标文件要求密封的，招标人的不妥做法是（ACDE）。A.提交评标委员会处理 B.不予受理 C.提交监督机构决定 D.接收后不予唱标 E.提交公证部门

第五章开标和评标的法律规定

【单选题】

【001】根据有关规定,下列关于开标时间和地点的表述,不正确的是（C）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应具体确定到要进行开标活动的房间

C.招标人需要修改开标时间和地点,可以电话通知所有招标文件的收受人 D.招标人需要修改开标时间和地点,应当书面通知所有招标文件的收受人

【002】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于（B）个的，不得开标。A.2 B.3 C.4 D.5 【003】根据《山东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，开标记录不需（A）签字确认。A.主持人 B.投标人 C.公证人员 D.记录员 【004】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列说法正确的是（D）。

A.投标人对开标有异议的，应当在开标后提出，招标人应当与评标委员会商议后作出答复B.评标委员会可以向投标人明确投标文件中的遗漏和错误

C.投标人可以通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标 D.投标文件逾期送达的，招标人应当拒收

【005】在开标程序中，无须由招标人或者其委托的招标代理机构的工作人员进行的是（A）。A.密封情况检查 B.拆封 C.唱标 D.记录并存档 【006】关于开标的程序和内容，下列论述正确的是（D）。A.投标人少于3个的，应当由评标委员会决定是否继续评标

B.开标时，投标文件密封情况的检查由招标人或招标代理机构的人员进行 C.应当由投标人当众拆封所有投标文件

D.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。【007】特殊招标项目的特点不包括（A）。A.对环保要求高 B.国家有特殊要求 C.技术复杂、专业性强 D.采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作

【008】下列关于评标专家选择的表述,不正确的是（A）。

A.评标专家应由招标人在相关专家库名单中确定,原则上应在国务院有关部门提供的专家名册中确定

B.一般招标项目可以采取随机抽取的方式 C.特殊招标项目可以由招标人直接确定

D.评标委员会的专家名单在中标结果确定前应当保密

【009】根据《中华人民共和国招标投标法》规定，评标专家应当从事相关领域工作满（C）年并具有高级职称或者具有同等专业水平。A.5 B.7 C.8 D.10 【010】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由（B）直接确定。A.招标代理机构 B.招标人 C.上级主管部门 D.招投标监管机构 【011】关于评标委员会的组建，下列说法正确的是（B）。A.评标委员会成员人数应当为7人以上的单数 B.招标人代表可以为评标委员会成员 C.评标委员会负责人应当由招标人代表担任 D.来自同一单位的评标专家不能超过3 人

【012】评标专家专业分类标准由（C）会同国务院有关部门制定。A.财政部 B.省级人民政府

C.国务院发展改革部门 D.省级人民政府和国务院有关部门

【013】下列各项不属于评标专家成员义务的是（A）。A.评标专家应当客观公正地履行职务

B.评标专家不得接触投标人或者与招标结果有利害关系的人 C.评标专家不得收受投标人、申介人、其他利害关系人的好处 D.评标专家不得透露对投标文件的评审情况

【014】根据《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》，使用国有资金工程项目的评标委员会成员，（A）。

A.可以全部从评标专家库中随机抽取 B.应当从评标专家库中抽取三分之二 C.必须全部从评标专家库中随机抽取 D.应当抽取一名以上资深评标专家 【015】根据《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》，同一评标委员会中，通过随机抽取的评标专家，来自同一单位的不得超过（D）人。A.5 B.4 C.3 D.2 【016】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列说法错误的是（C）。

A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定 B.评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定C.评标委员会成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一

D.确定评标委员会的评标专家，可以采取随机抽取或者直接确定的方式

【017】大型公共建筑工程方案设计招标，其评标委员会人数应不少于（C）人。A.5 B.7

C.9

D.11 【018】下列说法错误的是（D）。

A.一般招标项目评标委员会专家可以采取随机抽取方式B.特殊招标项目评标委员会专家可以由招标人直接确定C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密 D.评标委员会成员人数为七人以上单数

【019】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列说法错误的是（B）。A.行政监督部门的工作人员不得担任本部门负责监督项目的评标委员会成员 B.被更换的评标委员会成员作出的评审结论有效 C.国家工作人员不得以任何方式非法干涉评标活动

D.招标文件没有规定的评标标准方法不得作为评标的依据

【020】依法必须进行招标的项目，评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（D）。A.1/2 B.3/4 C.1/3 D.2/3 【021】评标委员会成员与投标人有利害关系，应当（C）。A.直接披露 B.提出质疑 C.主动回避 D.提出质疑并回避 【022】下列评标方法中，（B）适用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备招标项目。

A.综合评估法 B.综合评价法 C.最低评标价法 D.最低评标价法 【023】根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的（B）投标价的投标人，应当被确定为中标人。A.最高 B.最低 C.合理 D.接近标底 【024】根据《工程建设项目货物招标投标办法》，技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用经评审的（C）方法进行评标。A.综合评估法 B.单项评议法 C.最低投标价法 D.性价比法 【025】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，关于经评审最低投标价法，错误的是（D）。A.采用经评审最低投标价法的，评标委员会应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整

B.经评审最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目

C.根据经评审最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人

D.采用经评审最低投标价法的，中标人的投标应当符合招标文件规定的技术要求和标准，评标委员会应对投标文件的技术部分进行价格折算 【026】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列说法错误的是（D）。

A.将招标项目作为一个整体合同授予的，整体合同中标人的投标应当最有利于招标人 B.同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容

C.延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿 D.拒绝延长投标有效期的投标人无权收回投标保证金

【027】经评审的最低投标价法，适用于具有（C）的施工招标项目。A.专业技术 B.专有技术

C.通用技术

D.专利技术

【028】评标采用综合评估法，（A）的投标，应当推荐为中标候选人。A.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B.投标报价最低 C.经评审，投标报价最低 D.投标报价最接近标底 【029】下列评标方法不属于综合评估法的是（D）。A.将所有评标因素通过预先设定的评价标准，折算成分数进行评价，按总分从高到低的顺序进行排序的方法

B.将所有评标因素通过预先设定的折算标准，折算成货币进行评价，按评标价从低到高的顺序进行排序的方法

C.将价格因素以外的所有评标因素通过预先设定的评价标准，折算成分数，然后用分数和价格的比值从高到低的顺序进行排序的方法

D.将价格因素以外的所有评标因素通过预先设定的合格标准，进行合格性评审，然后将价格因素折算评标价，按评标价从低到高的顺序进行排序的方法

【030】对于工程建设勘察设计招标项目一般应采取（A）来推荐中标候选人。A.综合评估法 B.经评审的最高投标价 C.经评审的最低投标价 D.性价比法

【031】综合评价法中，若投标人对招标文件中的重要条款（参数）有任何一条偏离则（D）。A.要求投标人重新修改 B.对技术一项的评分降低 C.继续评标 D.导致废标 【032】根据有关法律规定,下列不属于评标原则的是（A）。A.公开、公平、公正 B.严格保密 C.独立评审 D.严格遵守评标方法 【033】下列评标环节排序，正确的是（C）。（1）推荐中标候选人，撰写评标报告（2）初步评审（3）组建评标委员会（4）详细评审。A.（1）（2）（3）（4）B.（1）（3）（2）（4）C.（3）（2）（4）（1）D.（3）（4）（2）（1）【034】初步评审的内容不包括以下哪项（C）。A.对投标文件的响应性评审 B.投标文件计算错误的修正 C.评标打分 D.投标文件的澄清、说明或补正 【035】关于清标工作，不正确的说法是（C）。A.由清标小组或招标人依法组建的评标委员会进行

B.按照投标总价的高低或者招标文件规定的其他方法，对投标文件进行排序

C.对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误，但不对投标报价进行换算 D.形成书面的清标情况报告

【036】根据《关于进一步加强山东省建筑工程设计招标投标管理的通知》，设计作品已发表过或（C）以上评委认为抄袭其他类似方案或雷同的,应按废标处理。A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4 【037】关于评标工作的基本要求，下列说法不正确的是（C）。A.评标是对开标中所有拆封并唱标的投标文件进行评审

B.评标标准和评标方法必须在招标文件中公开载明，不得随意改变 C.评标活动及其当事人均应依法接受审查

D.投标人可对投标文件内容进行必要的澄清和说明，但应以书面方式且不得改变其实质性内容

【038】评标委员会应当根据综合得分对各投标人进行排名。综合得分相同的，（A）。

A.价格得分高者排名优先 B.技术得分高者排名优先 C.商务得分高者排名优先 D.服务得分高者排名优先 【039】在评标过程中能够启动澄清程序的是（C）。

A.招标人 B.行政监督部门 C.评标委员会 D.招标代理机构

【040】若投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底时，评标委员会应当（D）。

A.直接废标 B.无影响，继续评标 C.将其作为中标人 D.要求其作出澄清、说明 【041】根据《招标投标法》的规定，招标人延长投标有效期，向投标人发出通知后，投标人同意延长的，应当（C）。A.修改投标文件的实质性内容，但不得延长其投标担保的有效期 B.不得延长其投标担保的有效期，也不得修改投标文件的实质性内容 C.相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容 D.相应延长其投标担保的有效期，同时可修改投标文件的实质性内容 【042】以下哪种情形，应当否决其投标（B）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 C.投标文件中的唱标函与投标函报价不一致 D.投标总价金额与单价金额不一致的

【043】依法必须进行招标的项目，在评标时发现招标文件内容违反国家强制性规定，导致投标人对招标文件理解不一致，评委应（A）。A.终止评标，建议招标人修改招标文件重新招标 B.向投标人发出澄清，要求投标人进行修改技术文件 C.忽略该部分内容，不再对该部分内容进行打分评价 D.经监督部门同意修改相关评标条件，继续评标 【044】下列（B）有权对投标作否决其投标处理。

A.招标人 B.评标委员会 C.招标代理机构 D.专家委员会

【045】下列工程建设项目勘察设计投标文件中，不应作否决投标处理的是（A）。A.以他人的名义投标且未按要求密封 B.未响应招标文件的实质性要求和条件的C.以联合体形式投标，未向招标人提供共同投标协议D.未加盖投标人公章，也未经法定代表人或者其授权代表签字

【046】根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，下列情形不属于其规定的应予否决投标的是（D）。

A.投标文件无法定代表人出具的授权委托书的 B.投标文件未按规定的格式填写

C.投标文件投标有效期不满足招标文件要求的 D.投标文件响应招标文件的实质性要求和条件

【047】因有效投标不足3 个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会（B）。

A.必须否决全部投标 B.可以否决全部投标 C.应建议重新招标 D.应推荐最佳中标人 【048】一个招标项目发生法定情况，无法继续进行评标推荐中标候选人，当次招标结束后，应当（C）。

A.继续评标 B.结束投标 C.重新招标 D.废标 【049】根据《招标投标法实施条例》规定，下列（C）情形不必重新招标。A.通过资格预审的申请人少于3个的

B.资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的

C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,排名第一的中标候选人放弃中标的

D.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的

【050】根据《评标委员会和评标办法暂行规定》的相关规定，必须招标项目的招标人在（C）情形下应当依法重新招标。A.有效投标不足 B.投标文件未密封的 C.评标中,所有投标被否决的 D.投标人少于5 个的 【051】《工程建设项目货物招标投标办法》规定的重新招标情形不包括（D）。A.提交投标文件的投标人少于3个的 B.同意延长投标有效期的投标人少于3个的 C.评标委员会对所有投标作否决投标处理的D.未在规定的媒介发布招标公告,情节轻微的 【多选题】

【001】关于开标地点,下列说法错误的有（AD）。A.开标地点应由投标人选择

B.开标地点可以是招标人的办公地点或指定的其他地点C.开标地点应在招标文件中具体明示 D.开标地点应当是招标人的办公地点

E.开标地点应具体到要进行开标活动的房间 【002】关于开标，下列说法不正确的有（AB）。A.可以邀请部分投标人参加

B.可以只公开宣布部分投标人的名称、投标价格及投标文件中其他主要内容C.开标由招标人或委托招标代理机构主持

D.招标文件中应预先载明开标时间和开标地点 E.开标是招标投标活动中公开原则的重要体现

【003】下列关于开标参与人的说法中,正确的有（ACD）。A.开标由招标人或其委托的招标代理机构主持

B.依法应招标的房屋建筑工程项目,开标时应接受住房城乡建设主管部门的监督 C.招标人可以委托公证机构对开标情况进行公证 D.招标人邀请所有投标人参加开标是法定的义务

E.投标人或其授权代表有权出席开标会且必须参加开标会 【004】下列（ADE）有权检查投标文件的密封情况。A.投标人 B.招标人 C.行政监督部门 D.招标人委托的公证机构 E.投标人推选的代表

【005】下列对开标程序和内容的说法，不正确的有（BE）。

A.开标程序通常包括密封情况检查、拆封、唱标及记录存档等环节

B.开标时，投标文件的密封情况由招标人或其委托的招标代理机构负责检查C.投标文件的密封情况可以由招标人委托的公证机构检查并公证 D.开标记录应作为评标报告的组成部分存档备查 E.开标记录须经纪检监察代表签字确认

【006】根据相关规定，评标专家一般应具备的条件包括（ACD）。A.熟悉有关招标投标的法律法规

B.从事相关领域工作满5年并具有高级职称或者具有同等专业水平C.能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责

D.身体健康，能够承担评标工作

E.近五年承担过国家大型项目招标评审工作

【007】关于评标专家的选择，下列说法正确的有（BCE）。A.评标专家应由招标人在相关专家库名单中确定

B.除特殊项目外，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定 C.任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员

D.依法必须进行招标的项目的招标人不得更换依法确定的评标委员会成员

E.更换评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定进行

【008】依法必须招标的项目,满足下列（BCD）条件时，可由招标人在相关专家名单中直接确定专家人选。A.涉及金额特别高 B.国家有特殊要求

C.专业性要求特别高 D.技术特别复杂 E.工期特别长。

【009】关于评标委员会的成员的表决权，下列说法错误的有（ABD）A.招标人代表成员享有最终否决权

B.属于相关专业领域的专家享有更多的表决权

C.招标人或招标代理机构的代表成员，与专家成员具有同等权利 D.评标委员会设负责人的，评标委员会负责人只能由招标人确定 E.评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权

【010】关于评标委员会的成员的权利和义务，下列说法正确的有（ABE）。

A.评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较 B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人 C.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人

D.招标中可以采用招标文件没有规定的评标标准和方法

E.评标委员会成员的权利和义务，直接与评标委员会的法定权利和义务相关联 【011】具备下列（ACD）情形的，不得担任评标委员会成员。

A.行政监督部门的人员B.来自同一法人单位的评审专家C.投标人主要负责人的近亲属

D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审E.曾因在招标活动中从事违法行为而受过民事处罚

【012】经评审的最低投标价法主要适用于招标人对（BC）没有特殊要求的一般项目。A.程序 B.性能 C.技术 D.条件 E.标准 【013】下列关于评标原则和评标纪律的说法正确的有（BCE）。A.评标报告应以招标人的名义出具

B.任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定

C.评标委员会由招标人组建并受其委托评标，但应保持独立 D.相关主管部门有权干预、影响或改变评标过程和结果 E.评标委员会成员不得向招标人征询确定中标人的意向 【014】关于评标程序和评标报告，下列错误的有（CE）。

A招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间 B.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作

为否决投标的条件

C.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清、说明

D.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见

E.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果根据相关法律规定

【015】下列各项属于不同类别招标项目评标报告具有的共同特征的有（ABCD）。A.评标报告中应依法推荐合格的中标候选人 B.评标报告应在完成评标后编制 C.评标报告应全面反映评标情况

D.评标报告由评标委员会经全体成员签字后向招标人提交E.评标报告必须详细载明综合评价得分的计算过程 【016】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，对于依法必须招标项目的评标报告应当如实记载的内容包括（BDE）。

A.符合性检查表 B.评标委员会成员名单

C.授标建议 D.经评审的投标人排序 E.澄清、说明、补正事项纪要，有下列（ABDE）情形之一的，应当否决其投标。

【017】按照《招标投标法实施条例》A.投标人串通投标 B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的 D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

E.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价

【018】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的相关规定，下列属于否决投标情况和条件的有（ABCE）。

A.投标人以他人名义投标、串通投标的 B.未能在实质上响应招标文件要求的投标的 C.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的

D.招标文件附有其他条件的 E.在评标过程中，评标委员会发现投标人以行贿手段谋取中标的

【019】工程建设项目勘察设计招标时，投标人有下列（ABDE）情况之一的，其投标应作否决投标。

A.与招标人串通投标的 B.未按招标文件要求提供投标保证金的

C.投标人与招标人、招标机构有利害关系的 D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E.投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的 【020】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列（ABDE）情形应当否决投标。

A.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的 B.未按招标文件要求提交投标保证金的 C.联合体投标附有联合体各方共同投标协议的D.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

E.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 【021】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标人重新招标的情况包括（ABDE）。A.资格预审合格的潜在投标人不足3个的 B.评标委员会否决全部投标的 C.投标有效期不足的 D.所有投标均被否决投标的 E.同意延长投标有效期的投标人少于3个的

第六章中标与签约的规定

【单选题】

【001】根据《招标投标法》第40条的规定，确定中标人的权利归属于（B）。A.评标委员会 B.招标人 C.招标代理机构 D.评标专家

【002】如果采用最低评标价法评标，在（B）均满足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人。

A.价格条款、货款 B.商务、技术条款 C.技术条款、服务 D.货款、技术 【003】评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。招标人（A）。A.应当接受评标委员会推荐的中标候选人

B.可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人 C.必须确定排名第一的中标候选人为中标人 D.必须选择最低报价的中标候选人为中标人

【004】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列说法正确的是（B）。

A.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，更换评委 B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标通知书发出以前提出

D.投标人的澄清、说明应当采用书面形式,经招标人同意可以适当超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

【005】依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人，公示期不得少于（B）日。A.2;3 B.3;3 C.3;5 D.5;7 【006】甲、乙工程承包单位组成联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了四万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目。根据相关规定，下列说法正确的是（A）。A.四万元投标保证金不予退还 B.四万元投标保证金应当退还一半 C.若未给招标人造成损失，投标保证金可全部退还 D.若未给招标人造成损失，投标保证金只可退还一半

【007】确定中标人的程序主要包括以下五项内容：①发中标通知书；②中标公示；③推荐中标候选人；④签约；⑤退还保证金。下列排列顺序正确的是（A）。A.③②①④⑤ B.②①③⑤④ C.②③①④⑤ D.②③④①⑤ 【008】根据合同法的规定，发出招标公告和投标邀请书是（A）。A.要约邀请 B.承诺 C.要约 D.反要约 【009】递交投标文件属于（A）。A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.反承诺 【010】中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，（C）。A.应当补偿因此给中标人造成的损失 B.无需承担法律责任 C.应当依法承担法律责任 D.经过主管部门批准的，无需承担法律责任 【011】在双方合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应的义务，取得的利益要与付出的代价相适应，这体现了签订合同的（A）原则。A.公平B.平等 C.自愿 D.合法

【012】招标人和中标人订立合同的期限应当自中标通知书（A）之日起算。A.发出 B.到达 C.签收 D.制定

【013】根据相关规定，通过招标投标订立的合同属于（D）。A.招标合同 B.邀请合同 C.要约式合同 D.承诺式合同

【014】依法必须进行招标的项目，应当向有关招标投标行政监督部门提交招标投标情况的（B）报告。

A.口头 B.书面 C.书面或者口头 D.任何形式

【015】中标人拒绝提交履约保证金的，原中标人的投标保证金（A）。A.不予退还 B.应予全部退还 C.退还一小部分 D.大部分退还

【016】中标人根据合同约定或者经招标人同意分包的，接受分包的人（A）再次分包。A.不得 B.可以 C.经批准可以 D.经协商可以 【017】履约保证金有多种形式，其中最主要的方式是（A）。A.履约保证 B.违约保证 C.支付保证 D.低押保证 【018】履约保证的保证主体是（D）。

A.招标人 B.中标人 C.招标人或中标人 D.招标人、中标人以外的第三人 【019】下列（D）有权出具履约保证书。

A.商业银行 B.政策行银行 C.中国人民银行 D.担保公司 【020】履约保函可以分为（A）。

A.有条件保函和无条件保函 B.附期限保函和附条件保函C.有条件保函和附期限保函 D.无条件保函和附期限保函 【多选题】

【001】在某建设工程招标项目中，甲、乙、丙、丁、戊五家公司同时竞标。经过评审，评标委员会确定甲、乙、丙三家作为中标候选人。但是招标人认为丁公司跟自己长期合作，互相之间非常信任,应当将丁公司作为中标人。丙公司是招标人的上级主管机构推荐的一家公司。据此，招标人可以在（ABC）中选择中标人。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 E.戊 【002】下列关于评标委员会的各种评标办法顺序的说法中，正确的有（BCD）。A.采用最低评标价法的，按投标报价由高到低顺序排列

B.采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列

C.采用最低评标价法的，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列

D.采用性价比法的，商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列排列;商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序

E.采用综合评分法的，按评审后得分由低到高顺序排列；得分相同的的，按投标报价由低到高顺序排列;得分且投标报价相同,按技术指标优劣顺序排列

【003】国有资金占控股的依法必须进行招标的项目中，排名第一的中标候选人有下列（ABDE）情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。A.放弃中标 B.因不可抗力不能履行合同 C.不按照要求提交投标保证金 D.不按照招标文件要求提交履约保证金 E.被查实存在影响中标结果的违法行为 【004】在工程建设项目中，中标通知书发出后，中标人有下列（ABCE）情形的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。

A.拒不提交所要求的履约保证金 B.在签订合同时向招标人提出附加条件

C.更改合同实质性内容 D.拒绝履行合同义务 E.无正当理由不与招标人签订合同 【005】签订合同时应当遵循的原则主要有（ABCE）。

A.公平原则 B.自愿原则 C.平等原则 D.公正原则 E.诚实信用原则

【006】下列有关招标投标签订合同的说法中，不正确的有（AD）。A.应当在中标通知书发出之日起20日内签订合

B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议

C.合同的标的、价款、质量、履行期眼等主要条款应当与招标文件和中标的投标文件的内容一致

D.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还 E.对于依法必须招标的项目，招标人与中标人签订中标合同应按照国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文件进行 【007】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工招标的书面报告至少应包含（ACD）。A.招标范围 B.开标情况 C.招标文件中投标人须知 D.中标结果 E.招标项目基本情况 【008】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，对于勘察设计招标的项目，其书面报告一般应包括（ACDE）。

A.开标情况 B.招标范围 C.投标人情况 D.招标项目基本情况 E.评标标准和方法 【009】某市要建设地铁，经过一系列的招标程序，最终确定A建筑公司作为中标单位。已知该工程中标合同金额为10亿元人民币，如果招标人要求A公司提供履约保证金，履约保证金的下列数额符合法律规定的有（ABC）。A.1000万元 B.5000万元 C.1亿元 D.2亿元 E.10亿元 【010】下列关于中标人行为的说法中，符合法律规定的有（CD）。

A.中标人可以将项目肢解后分别向他人转让 B.中标人可以将中标项目转止给他人

C.中标人中标后应当与招标人签订合同 D.中标人应当按照合同及时履行义务并完成中标项目

E.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务给招标人造成损失的，招标人有权请求赔偿，赔偿数额以履约保证金为限

第七章招标投标争议的解决

【单选题】

【001】对资格预审文件有异议时，应当在提交资格预审申请文件截止时间（A）前提出。A.2 B.3 C.5 D.10 【002】投标人对评标结果有异议并在中标候选人公示期间提出的，招标人应当自收到异议之日起（B）内作出答复。A.2 B.3 C.5 D.7 【003】投标人认为招标投标活动不符合有关规定的，可以自知道或者应当知道之日起（C）日内，向住房城乡建设行政主管部门投诉。A.5 B.7 C.10 D.14 【004】在工程建设项目招标投标活动中，行政监督部门在投诉处理中所需要的费用，全部由（A）支出。

A.财政 B.当事人 C.被投诉人 D.招标代理机构 【005】工程建设项目招标投标活动中，（B）是招标投标投诉的受理人。A.投标人 B.招标投标的行政监督部门 C.招标代理机构 D.司法机关

【006】招标投标投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由（A）负

责处理。

A.最先收到投诉的行政监督部门 C.报上级部门

B.较高级别的行政监督部门 D.地方人民政府决定的部门

【007】根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》，投诉人提交的投诉书的内容不包括（D）。

A.投诉人的有效联系方式 B.被投诉人的名称、地址 C.相关请求及主张 D.处理结果 【008】在工程建设项目招标投标活动中，如果当事人对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，其可采取的救济措施是（D）。A.只能依法申请行政复议 B.只能向人民法院提起行政诉讼 C.可以依法申请行政复议或者向人民法院提起民事诉讼 D.可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼

【009】在工程建设项目招标投标活动中，下列各项关于行政监督部门对投诉进行调查取证的说法中，错误的是（C）。A.应当调取、查阅有关文件 B.应当听取被投诉人的陈述和申辩 C.应当通知投诉人和被投诉人进行质证 D.应当遵守保密规定

【010】在工程建设项目招标投标活动中，关于投诉人撤回投诉的说法正确的是（D）。A.禁止投诉人撤回投诉 B.投诉人可以以口头形式提出 C.即使查实有明显违法行为的，投诉人撤回投诉的，也应当准许撤回

D.投诉处理决定作出前，投诉人要求撤回投诉的，不得再以同一事实和理由再提出投诉 【011】在工程建设项目招标投标活动中，行政监督部门应当自受理投诉之日起（D）个工作日内作出书面决定。A.15 B.20 C.25 D.30 【012】依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》，情况复杂，负责受理投诉的行政监督部门不能在规定期限内作出处理决定的，经（C）批准，可以适当延长。A.上级行政监督部门 B.同级人民政府 C.本部门负责人 D.上级主管部门 【013】招标投标争议可以分为行政主体与民事主体之间的争议和民事主体之间的争议两类，则行政复议与行政诉讼（A）。A.只能解决前一种争议 B.既可以解决前一种争议,也可以解决后一种争议C.行政复议可以解决前一种争议，行政诉讼可以解决后一种争议D.行政复议可以解决后一种争议，行政诉讼可以解决前一种争议

【014】对当事人的同一个违法行为，不得给予（A）以上罚款的行政处罚。A.两次 B.三次 C.四次 D.五次

【015】违法行为在（B）年内未被发现的，不再给予行政处罚。A.1 B.2 C.3

D.5 【016】建设主管部门对某监理公司做出行政处罚时的下列行为，违反法律规定的是（C）。A.作出行政处罚决定前，向当事人告知处罚决定的事实、理由和当事人依法享有的权利 B.建设主管部门在听证的7日前，通知当事人举行听证的时间、地点

C.建设主管部门拒绝听取当事人的陈述、申辩，当场作出了行政处罚的决定

D.建设主管部门采纳了当事人提出的事实、理由或确凿的证据而作出了从轻处罚的决定 【017】行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于（A）人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。A.2 B.3 C.4 D.5 【018】如果行政监管机关决定对某监理公司进行吊销资质证书的处罚，在作出处罚决定前，应当经过（D）程序。

A.调解 B.辩论 C.诉讼 D.告知

【019】行政机关经批准进行证据保全的，应当在（D）日内及时做出处理决定。A.3 B.4 C.5 D.7 【020】当事人要求听证的，应当在行政机关告知后（A）日内提出。

A.3 B.5 C.7 D.10 【021】当事人应当自收到行政处罚决定书之日起（C）日内，到指定的银行缴纳罚款。A.5 B.10 C.15 D.20 【022】某施工招标单位对招标投标监督机构作出的处罚不服，向王律师咨询其可以采取的维权途径，王律师认为该公司只可以采取申请复议的维权途径，这种说法是（C）。A.正确的，只能申请行政复议 B.不正确的，只能进行行政诉讼 C.不正确的，可以自由选择行政复议或者行政诉讼 D.不正确的，只能提起民事诉讼 【023】招标投标争议仲裁中应当遵循的原则不包括（C）。A.一裁终局原则 B.合理原则 C.公开原则 D.依法独立进行原则 【024】下列各项不属于仲裁协议的表现形式的是（D）。A.仲裁条款 B.纠纷发生前达成的书面仲裁协议 C.纠纷发生后达成的书面仲裁协议 D.口头仲裁协议

【025】某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（D）万元。A.15 B.16 C.17 D.20 【026】裁决书中的文字有遗漏的，当事人可以自收到裁决书之日起（C）日内请求仲裁庭补正。A.10 B.20 C.30 D.40 【027】当事人申请撤销仲裁裁决的，应当向（D）提出申请。A.原告所在地的基层人民法院 C.被告所在地的中级人民法院

B.原告所在地的中级人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

【028】当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（B）内提出。A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年

【029】甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（D）。A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行

【030】在民事诉讼中，举证责任的分配应遵循（C）原则。A.原告承担举证责任 B.被告承担举证责任 C.谁主张，谁举证 D.原告与被告共同承担举证责任

【031】在民事诉讼中，人民法院收到起诉状，经审查，认为符合起诉条件的，应当在（C）日内立案。A.3 B.5 C.7 D.10 【032】人民法院受理原告的起诉后，应在立案之日起（C）日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。A.2 B.3 C.5 D.7 【多选题】

【001】在招标投标活动中，有权提出异议的主体包括（AB）。

A.投标人 B.潜在投标人 C.招标人 D.招标代理机构 E.招标监督机构

【002】根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人可以针对（ABCD）方面提出异议。A.开标 B.招标文件 C.评标结果 D.资格预审文件 E.评标报告 【003】可以受理对工程招投标活动投诉事项的部门有（AC）。A.发改委 B.人民法院 C.住房和城乡建设部门 D.财政主管部门 E.纪检监察部门 【004】在工程建设项目招标投标中，下列关于投诉人、投诉书的说法正确的有（ACE）。A.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章 B.投诉书有关材料是外文的，投诉人可以同时提供其中文译本

C.投诉人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉 D.投诉人只能直接投诉，不可以委托代理人办理投诉事务

E.个人投诉的，投诉书必须由本人签字，并附有效身份证明复印件

【005】行政监督部门在进行调查取证时，应当正确行使下列（ABCD）权力。A.询问相关人员 B.调取有关文件 C.查阅有关文件 D.遵守保密规定 E.限制相关人员的人身自由

【006】行政监督部门在受理工程建设项目招标投标活动投诉的过程中的行为符合法律规定的情形包括（BCE）。

A.行政监督部门无权调取、查阅有关文件

B.行政监督部门调查取证时，应当由两名以上行政执法人员进行，并做笔录，交被调查人签字确认

C.行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人进行质证 D.对情况复杂、涉及面广的重大投诉事项，有权受理投诉的行政监督部门可以会同其他有关的行政监督部门进行联合调查，共同研究后由联合调查小组共同作出处理决定 E.行政监督部门负责处理投诉的人员应当严格遵守保密规定，对于在投诉处理过程中所接触到的国家秘密、商业秘密应当予以保密

【007】投诉处理决定做出前，投诉人要求撤回投诉的，（ABCD）。A.应当以书面形式提出并说明理由

B.由行政监督部门视情况决定是否准予撤回 C.已经查实有明显违法行为的，应当不准撤回

D.撤回投诉不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回E.投诉人可以同一事实和理由再提出投诉

【008】根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定，投诉处理决定应当包括（ABCD）。

A.投诉人和被投诉人的名称、住址 B.投诉人的投诉事项及主张

C.被投诉人的答辩及请求 D.调查认定的基本事实 E.法院的处理意见及依据 【009】关于招标投标投诉中追究法律责任的规定，下列说法错误的有（BCD）。A.行政监督部门应当建立投诉处理档案，并做好保存和管理工作，接受有关方面的监督检查B.被投诉人单位直接负责的主管人员有违法、违规或者违纪行为的，行政监督部门应给予处分

C.行政监督部门在处理投诉过程中，对招标代理机构有违法行为，应当取消招标代理资格D.投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任

E.对于性质恶劣、情节严重的投诉事项，行政监督部门可以将投诉处理结果在有关媒体上公布，接受舆论和公众监督

【010】根据《行政处罚法》的相关规定，（ABDE）属于其所规定的行政处罚的种类。

A.警告 B.罚款 C.通报批评 D.没收非法财物 E.暂扣许可证

【011】行政机关作出（CDE）等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A.警告 B.暂扣许可证或者执照 C.责令停产停业 D.吊销许可证或者执照 E.较大数额罚款 【012】以下关于听证的说法中，正确的有（BE）。A.当事人要求听证的，行政机关视情况决定是否组织听证

B.行政机关应当在听证的7日前，通知当事人举行听证的时间、地点C.所有听证必须公开举行 D.当事人必须亲自参加听证

E.当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避 【013】行政复议申请期限延长的条件包括（AE）。A.因不可抗力耽误法定申请期限 B.在障碍消除后的15日内提出申请 C.由有管辖权的行政机关决定 D.报有管辖权的行政机关的上级机关批准同意E.因其他正当理由耽误法定申请期限

【014】出现下列（BCDE）情形的，复议机关可以决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法，同时可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为。A.主要事实不清的 B.适用依据错误的 C.滥用职权的

D.具体行政行为明显不当的 E.违法法定程序的

【015】下列（ABCE）属于招标投标中民事争议的解决方式。A.和解 B.调解 C.诉讼 D.行政复议 E.仲裁 【016】以下可以通过仲裁解决的招标投标争议有（ABDE）。

A.民事主体间没有仲裁合约，但发生争议后达成了仲裁条款的B.双方发生争议是在合同订立后，合同中约定了仲裁条款的 C.法院受理一方当事人的诉讼后，双方又达成仲裁协议的 D.招标文件规定通过仲裁解决招标投标中的争议的 E.投标文件明确接受仲裁作为解决争议的方式的

【017】关于仲裁协议的作用，下列说法正确的有（AB）。A.约束合同当事人

B.使仲裁机构取得了对该案的管辖权 C.约束仲裁机构 D.约束人民法院 E.快速解决争端 【018】根据《仲裁法》的相关规定，下列说法错误的有（ABC）。

A.招标投标合同解除会导致仲裁条款无效B.仲裁庭可以由3 名仲裁员或者7 名仲裁员组成 C.仲裁裁决不得按照一名仲裁员的意见作出 D.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构

E.仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系，仲裁委员会之间也没有隶属关系 【019】在民事诉讼中，下列（ABC）人员若与审理的案件有利害关系，应当回避。A.法院的书记员 B.勘验人 C.鉴定人 D.出庭的证人 E.被告方的诉讼代理人 【020】根据《民事诉讼法》的有关规定，合同当事人可以在书面协议中选择（BCDE）的人民法院管辖。

A.标的物交割地 B.合同履行地 C.合同签订地 D.原告住所地 E.被告住所地

第八章法律责任的规定

【单选题】

【001】甲作为一个招标人，如果中标无效，其与中标人乙已经签订的书面合同（B）。A.仍然有效 B.无效 C.效力待定 D.可撤销

【002】如果招标人对必须招标的项目没有进行招标，其应当承担（D）。A.侵权责任 B.违约责任 C.刑事责任 D.行政法律责任 【003】招标人对于以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇的违法行为，应承担（B）。

A.侵权法律责任 B.行政法律责任 C.刑事法律责任 D.违约法律责任 【004】如果招标人在招标过程中，应予公开招标而未公开招标且拒不改正的，（A）以上地方人民政府建设行政部门对其不得颁发施工许可证。A.县级 B.乡级 C.省级 D.市级 【005】有关行政部门对全部或部分使用国有资金的招标项目中，将必须进行招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的行为，可以（D）。

A.罚款 B.撤销资格 C.终止该项目 D.暂停向该项目拨付资金 【006】招标人泄露评标专家委员会成员的，并造成特别严重后果的，（B）。A.处3 年以下有期徒刑或者拘役 B.处3年以上7年以下有期徒刑 C.处7年以下有期徒刑并处罚金 D.处10年以上有期徒刑 【007】如果投标人在招标投标过程中，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标（B）。A.有效 B.无效 C.中止 D.暂停

【008】根据我国《刑法》规定，单位犯串通投标罪的，（C）。A.只对单位处罚金 B.对直接负责的主管人员处5年以下有期徒刑 C.对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员追究刑事责任。D.没收违法所得 【009】评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，没收收受的财物，处（C）的罚款。

A.2000元～l万元 B.3000元～3万元 C.3000元～5万元 D.5000元～10万元 【010】依法组建的评标委员会在招标、评标活动中，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，以（A）定罪处罚。

A.非国家工作人员受贿罪 B.国家工作人员受贿罪 C.索贿罪 D.询私舞弊罪 【多选题】

【001】招标人应承担的中标无效的法律后果有（BCD）。A.停止侵害 B.责令改正 C.赔偿损失 D.返还财产 E.排除妨碍 【002】招标人的下列行为中，会因导致中标无效而应承担民事法律责任的是（ACD）。A.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的 B.招标人在订立合同时向中标人提出附加条件

C.依法必须招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量D.招标人与中标人订立背离合同实质性内容的协议书 E.招标人无正当理由不发出中标通知书

【003】招标人应当承担行政法律责任的违法行为有（BCDE）。A.私下会见投标人 B.必须进行招标的项目不进行招标的

C.限制投标人之间竞争的 D.招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的

E.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的 【004】招标人的下列行为中，不属于会必然导致中标无效的行政违法行为的是（ABCD）。A.对必须进行招标的项目不招标，或将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标

B.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人 C.强制要求投标人组成联合体共同投标

D.依法应当公开招标的项目而不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告E.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人 【005】以下行为中，招标人应承担刑事法律后果的有（AB）。A.泄露商业秘密 B.侵犯商业秘密

C.将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的D.订立背离合同实质性内容的协议书

E.招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的

【006】招标人向他人透露招标文件的重要内容或可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况有（AC）。

A.泄露评标专家委员会成员的 B.强制要求投标人组成联合体的C.泄露标底并造成重大损失的 D.对应予招标而未招标的 E.以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的

第九章招标投标的相关法律法规

【单选题】 【001】《合同法》的基本原则不包括（D）。A.全面履行原则 B.平等原则

C.自愿原则 D.合法性原则

【002】下列关于合同转让的表述,正确的是（C）。

A.合同转让属于狭义的合同变更 B.债权人转让权利的,应当经债务人同意C.债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当通知债权人

D.当事人一方将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人的,应当经对方同意 【003】下列关于违约责任的表述,不正确的是（D）。A.违约责任具有相对性 B.违约责任是一种财产责任C.违约责任的归责原则是严格责任原则 D.违约金条款和定金条款可以同时适用 【004】债权属于典型的（B）。A.支配权 B.请求权 C.形成权 E.抗辩权 【005】大部分建设工程合同在订立过程中需要经过招标投标的环节，通常情况下以（B）为要约。

A.招标人发出的招标文件 B.投标人提交的投标文件 C.招标人发出的招标公告 D.招标人发出的中标通知书 【006】采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文的，到达时间应为（A）。

A.该数据电文进入该特定系统的时间

B.收件人在该特定系统首次看到该数据电文的时间C.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间

D.收件人在任何系统首次看到该数据电文的时间 【007】根据《合同法》，要约生效的时间是（B）。

A.要约人发出要约时 B.要约到达受要约人时 C.受要人发出承诺时 D.受要人承诺到达时

【008】受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，则该承诺视为（D）。A.承诺超时 B.承诺延误 C.新承诺 D.新要约 【009】要约可以撤回，但是撤回要约的通知应当在（D）到达受要约人。A.合同成立前 B.要约人收到承诺通知之前C.受要约人发出承诺通知之前 D.要约到达受要约人之前或与要约同时 【010】约定交付定金的合同自（B）之日起生效。A.签订 B.实际交付定金 C.登记 D.当事人签字盖章 【011】被大陆法系国家称为“帝王条款”的是（D）。A.公平原则 B.自愿原则 C.公正原则 D.诚实信用原则 【012】对于外商投资项目，应实行（D）。

A.备案制 B.代建制 C.审批制 D.核准制

【013】根据《建设工程质量管理条例》的规定,涉及变动建筑工程主体和变动承重结构的装修工程时,建设单位应当在施工前（D）提出设计方案，否则，不得施工。A.委托原施工单位或者该工程的监理单位

B.委托该工程的监理单位或者咨询单位

C.委托质量检测单位或者具有相应资质等级的设计单位 D.委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位 【014】根据《电子招标投标办法》，下列说法正确的是（A）。A.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件

B.因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，投标人有权要求责任方赔偿，不视为撤销其投标文件

C.部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标暂停进行

D.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，投标人只需递交书面说明

【015】根据《建筑法》的规定，建设行政主管部门应当自收到申请之日起（C）日内，对符合条件的申请办理施工许可证。A.5 B.10 C.15 D.20 【016】建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.2 B.3 C.5

D.6 【017】建设工程中止施工满（A）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.一年 B.半年 C.两年 D.三年 【018】以下不属于工程勘察资质分类的是（B）。

A.工程勘察劳务资质 B.工程勘察专项资质 C.工程勘察综合资质 D.工程勘察专业资质 【019】建造师注册证书与执业印章的有效期为（A）年。

A.3 B.2 C.1 D.4 【020】关于注册造价工程师制度的说法，下列各项正确的是（C）。A.造价工程师执业资格考试实行行政区域统一考试

B.取得执业资格的人员，可以以注册造价工程师的名义执业 C.注册造价工程师实行注册执业管理制度

D.修改经注册造价工程师签字盖童的工程造价成果文件，由任意注册造价工程师进行

【021】修改经注册监理工程师签字盖章的工程监理文件，应当由（A）进行。A.该注册监理工程师 B.任何注册监理工程师 C.其他注册监理工程师 D.监理工程师主管部门 【多选题】

【001】平等原则包括（ADE）。A.权利义务对等 B.形式上平等 C.权利义务相同 D.法律地位平等 E.法律利益相对平衡 【002】下列关于承诺的表述中，正确的有（CE）。A.受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B.承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 C.承诺经送达要约人即发生法律效力

D.撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 E.承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出 【003】当事人对合同质量约定不明确的，应（ACE）履行。A.按国家标准、行业标准执行 B.只要符合使用性能即可 C.没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行 D.没有国家标准，行业标准的，按企业标准执行

E.没有国家标准，行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行 【004】下列属于合同内容的有（ACDE）。A.价款或报酬 B.当事人的职业 C.履行的期限、地点、方式

D.违约责任 E.解决争议的方法

【005】在下列关于合同变更的表述中，正确的有（ACE）。A.是对合同内容的变更 B.是对合同当事人的变更

C.须经当事人协商一致 D.可由当事人任何一方作出 E.内容约定不明的，推定为未变

更

【006】下列各项属于代理分类的有（ACD）。

A.法定代理 B.口头代理 C.委托代理 D.指定代理

E.表见代理

【007】下列代理行为中，需要由代理人和第三人共同承担连带责任的有（BC）。A.委托书授权不明 B.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益 C.第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已经终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害

D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动 E.委托代理人转托不明 【008】下列属于申领施工许可证的条件是（ADE）。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续 B.施工图纸尚未完成 C.建设资金不足D.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证 E.拆迁进度符合施工要求 【009】以下关于建筑工程施工许可的表述中，正确的有（AC）。A.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时，可以申请延期 B.建设单位应当自领取施工许可证之日起两个月内开工

C.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告D.中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位不必报发证机关核验施工许可证E.对于符合条件的，发证机关应当自收到申请之日起20日内颁发施工许可证 【010】以下符合自然人从事建筑工程活动的执业资格的有（ACDE）。A.注册建造师 B.注册咨询工程师（投资）C.注册监理工程师

D.注册结构工程师 E.注册造价工程师

【011】有关工程发包，说法正确的有（BCDE）。

A.建筑工程依法实行招标发包，对适于招标发包的也可以直接发包。B.使用国家贷款或外国政府贷款的重大项目必须采取招标形式发包。C.建设工程的发包主体是指建设单位。

D.工程发包有两种方式，一是招标发包，二是直接发包。

E.达到规定限额标准的涉及社会公共利益的重大项目必须采取招标形式发包。【012】以下属于建筑企业资质类别的有（ACE）。A.劳务分包 B.专业分包 C.专业承包 D.基础分包 E.施工总承包

第三篇：水利法规试题及答案

一、填空题

1、国家对水资源实行（流域管理）与行政区域管理相结合的管理体制。

2、对河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物，逾期不清除的，由防汛指挥机构组织强行清除，所需费用由（设障者）承担。

3、开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民（生活）用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要。

4、在水工程保护范围内，禁止从事影响（水工程）运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。

5、用水实行 计量收费 和（超定额累进加价）制度。

6、连续停止取水满（2）年的，由原取水审批机关注销取水许可证。

7、（防洪规划）是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据。

8、水行政主管部门应当根据河势稳定和防洪安全的要求，规定采砂（禁采区）和禁采期，报本级人民政府批准后，予以公布。

9、水资源费缴纳数额根据取水口所在地水资源费征收标准和（实际取水量）确定。

10、开发利用河道范围内的水、土资源，应符合（江河）综合利用规划，不得影响防洪安全，破坏堤防和水工程。

11、国家鼓励（单位和个人）依法开发、利用水资源，并保护其合法权益。

12、取水单位和个人应当自收到水资源费缴纳通知单之日起（7）日内办理缴款手续。

13、在（行洪河道）内禁止种植阻碍行洪的林木和高秆作物。

14、国家对水土保持工作实行（预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益）的方针。

15、国家鼓励开发利用水能资源。在水能丰富的河流，应当有计划地进行（多目标梯级）开发。

16、取水审批机关审批的取水总量，不得超过本流域或者本行政区域的（取水许可）总量控制指标。

17、水资源费全额纳入（财政）预算管理，由财政部门按照批准的部门预算统筹安排。

18、当事人对水行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起（行政诉讼）。

19、国家对水土保持工作实行预防为主，全面规划，（综合防治），因地制宜，加强管理，注重效益的方针。

20、《中华人民共和国水土保持法》规定，禁止在（二十五度）以上陡坡地开垦种植农作物。

21、建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（同时设计、同时施工、同时投产使用）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有（水行政主管）部门参加。

22、水土流失防治区的地方人民政府，应当实行（水土流失防治目标责任制）。

23、在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的（水土保持方案）。

24、国有水工程实行（统一管理与分级管理）相结合的原则。

25、国有水工程管理单位根据所承担的任务，分为（纯公益性）、（准公益性）和（经营性）三类。

26、在水工程管理范围内开展经营活动，不得影响（工程安全）和正常运行，不得违反水功能区划，不得破坏生态环境和污染水体。

27、城市规划区内水工程管理和保护范围，由水行政主管部门会同（规划）、（城建）、（国土）等行政主管部门制定，报同级人民政府批准。

28、水工程管理单位应当在水工程管理和保护范围的边界设立（固定）标志，任何单位和个人不得擅自移动和破坏。

29、水工程管理范围内的大中型建设项目，其建设方案应当附具（防洪评价）报告。

30、在水工程管理范围内从事采砂活动，应当经有管理辖权的（水行政主管部门）批准。

31、河道及水工程管理范围内建设项目，必须按照河道及水工程管理权限，经（水行政主管部门）或经授权的省级（河道及水工程管理单位）审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续。

32、河道及水工程管理范围内建设项目审查包括：（建设方案审查）和（施工方案审查）。

33、根据《堤防工程设计规范》，桥梁、渡槽、管道等跨堤建筑物、构筑物其支墩不应布置在堤身（设计断面）以内。

34、水资源属于国家所有。对水资源依法实行（取水许可）制度和（有偿使用）制度。

35、制定水资源规划，必须进行（水资源综合科学考察）和（调查评价）。

36、开发、利用水资源，应当坚持（兴利）与（除害）相结合，兼顾（上下游）、（左右岸）和（有关地区）之间的利益，充分发挥水资源的综合效益，并服从防洪的总体安排。

37、用水应当计量，并按照批准的用水计划用水。用水实行（计量收费）和（超定额累进加价制度）。

38、实施取水许可应当坚持地表水与地下水统筹考虑，（开源与节流相结合、节流优先）的原则，实行（总量控制与定额管理）相结合。

39、建设项目需要取水的，申请人应当提交由具备建设项目水资源论证资质的单位编制的（建设项目水资源论证报告书）。

40、水资源费缴纳数额根据取水口所在地（水资源费征收标准和实际取水量）确定缴纳数额。

41、水利工程实行有偿服务，工业、农业和其他一切用水户，应按规定向水利工程管理单位交付（水费）。

42、我国现行《水法》规定，国家对水资源依法实行（取水许可）制度和（有偿使用）制度。

43、国家鼓励单位和个人依法开发、利用水资源，并保护其（合法权益）。

44、直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，并缴纳（水资源费），取得取水权。

45、水政监督检查人员在履行监督检查职责时，应向被检查单位或者个人出示（执法证件）。

46、我国现行《水法》规定，国家对用水实行总量控制和（定额管理）相结合的制度。

47、平常讲的水保“两费”是指（水土保持设施补偿费和水土流失防治费）。

48、国家节水标志是由水滴、人手、（地球）组成。

49、《取水许可和水资源费征收管理条例》规定，实施取水许可必须符合水资源综合规划、流域综合规划、水中长期供求规划和（水功能区划）。

50、我国现行《水法》规定，开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合利用、讲求效益，发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和（生态环境）用水。

51、我国现行《水法》规定，工业用水应当采用先进技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提高（水的重复利用率）。

52、水资源费缴纳数额根据（取水口）所在地水资源费征收标准和实际取水量确定。

53、安徽省规定，家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量直接取水（1000）立方米以下的，免征水资源费。

54、我国现行《水法》规定，供水企业和自建供水设施的单位应当加强供水设施的维护管理，减少（水的漏失）。

55、我国现行《水法》规定，国家建立饮用水水源保护区制度。省、自治区、直辖市人民政府应当划定饮用水水源保护区，并采取措施，防止水源枯竭和水体污染，保证城乡（居民饮用水）安全。

56、《取水许可和水资源费征收管理条例》规定，审批机关认为取水涉及（社会公共利益）需要听证的，应当向社会公告，并举行听证。

57、《水资源费征收使用管理办法》规定除南水北调受水区外，县级以上地方人民政府水行政主管部门征收的水资源费，按照（1:9）的比例分别上交中央和地方国库。

58、水行政处罚简易程序规定对公民处以（50）元以下，对法人或者其他组织处以（1000）元以下罚款或者警告的，可以当场作出水行政处罚决定。

59、引水、截（蓄）水、排水，损害公共利益或者他人合法权益的，依法（承担民事）责任。

60、水法所称水工程，是指在江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制、调配和保护水资源的（各类）工程。

二、判断题（正确的请在括号内打“√”，错误的打“×”）

1、水行政处罚的种类有：警告、罚款、吊销许可证、没收非法所得和行政拘留。（×）

2、《水政监察工作章程》规定，水政监察人员实行任期制，任期为5年。（×）

3、在地下水严重超采地区，经省人民政府水行政主管部门批准，可以划定地下水限制开采区。（× 经省人民政府批准）

4、水费和河费收入是水管单位维持水利工程正常运行的主要经费来源。（×）

5、国家对用水实行总量控制和定额管理相结合的制度。（×）

6、河道管理范围外二百米内（沙基地段三百米），一般不得钻探、爆破、挖塘，特殊情况需进行的，应征得河道主管机关同意。（×）

7、新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。（√）

8、国家所有的水工程应当按照水行政主管部门的规定划定工程管理和保护范围。（×）

9、对当事人的同一个违法行为，可以给予两次以上罚款的水行政处罚。（×）

10、直接从江河、湖泊取水的建设项目，应当编制建设项目水资源论证报告书。（√）

11、用水超过定额的单位，应当进行节水改造，在规定的期限内达到定额标准。（√）

12、建设工程废弃的砂、石、土，可以倒入江河、水库或者附近山坡。（×）

13、任何单位和个人引水、截（蓄）水、排水，不得损害公共利益和他人的合法权益。（√）

14、上级水行政主管部门不可以委托下级水行政主管部门征收水资源费。（×）

15、造成水土流失危害的单位，有责任排除危害，并对直接受到损害的对象赔偿损失。（√）

16、在崩塌滑坡危险区和泥石流易发区禁止取土、挖砂、采石。（√）

17、逾期不缴纳水资源费的，按日加收滞纳部分千分之一的滞纳金，并处应缴或者补缴水资源费的一倍以上三倍以下罚款。（千分之二 × 1~5倍）

18、开发利用河道范围内的水、土资源，应符合江河综合利用规划，不得影响防洪安全，破坏提防和水工程。（√）

19、河道、湖泊管理实行按水系统一管理和地方行政管理相结合。（× 按水系统一管理和分级管理相结合）

20、《水法》第六十五条中规定，虽经水行政主管部门同意，但未按照要求修建工程设施的，可责令限期改正，按照情节轻重，可处一万元以上五万元以下罚款。（× 1~10万元）

21、任何单位和个人都有保护防洪工程和依法参加防汛抗洪的义务。（√）

22、防御洪水的应急方案经批准后，有关地方人民政府必须执行。（√）

23、对居住在行洪河道内的居民，当地人民政府应当有计划地组织外迁。（√）

24、防汛工作实行各级人民政府行政首长负责制。（√）

25、防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制，统一指挥，分级分部门负责。（√）

26、作为生活饮用水水源的水质标准必须达到Ⅳ类以上。（× Ⅲ类）

27、在地下水超采地区，县级以上地方人民政府应当采取措施，严格控制开采地下水。（√）

28、禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内种植阻碍行洪的林木及高秆作物。（√）

29、各级人民政府应当按照防洪规划对防洪区内的土地实行分区管理。（× 土地利用实行分区管理）

30、在紧急防汛期，为了防汛抢险需要，防汛指挥部有权在全国范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力。（×）

31、产生水土流失的基本动力是山洪。（×）

32、《水土保持法》规定，在建设项目环境影响报告书中，必须有水土保持主管部门同意的水土保持方案。（× 水行政主管部门）

33、使用水工程供应的水，用水单位应当依法向供水单位交纳水费，逾期不交的，应当按照规定支付滞纳金。（√）

34、《水土保持法》规定，为防止水土流失，工程竣工后，其取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露士地，必须植树种草。(√)

35、开垦禁止开垦坡度以下、五度以上的荒坡地，必须经当地人民政府批准。（×）

36、农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水需要申请领取取水许可证。（×）

37、取水许可应当首先满足工业用水。（×）

38、取水量审批的主要依据是取水户所报的水量。（×）

39、取水申请经审批机关批准，申请人方可兴建取水工程或设施。（√）40、取水单位或个人因特殊困难可以免交水资源费。（×）

41、本行政区域使用的水量和用水计划要根据人口密度来确定。（×）

42、《安徽省水工程管理和保护条例》规定，有堤防的河道(含湖泊)的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地；无堤防的河道(含湖泊),其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位线以下的区域。（√）

43、在饮用水水源保护区内，经过有关部门的审查同意，可以设置排污口。（×）

44、《安徽省水利工程水费收交、使用和管理办法》（省政府第68号令）适用于一切水利工程。（×）

45、未依照批准的取水许可规定条件取水的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，吊销其取水许可证。（× 情节严重的才吊销）

46、任何单位和个人引水、截（蓄）水、排水，不得损害公共利益和他人的合法权益。（√）

47、为家庭生活、畜禽饮用取水和其他少量取水的，也要申请取水许可证。（×）

48、企业事业单位在建设和生产过程中造成的水土流失，地方财政应当安排水土保持资金予以治理。（×）

49、建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。（√）

50、水土保持是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。（√）

51、国家对水土保持工作实行防治并重的方针。（×）

52、在山区修建铁路、公路，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的《水土保持方案》。否则，环境保护行政主管部门不予批准环境影响报告书，计划行政主管部门不予立项。（√）

53、任何单位和个人都有保护防洪工程设施和依法参加防汛抗洪的义务。（√）

54、在紧急防汛期，为了防汛抢险需要，防汛指挥部有权在其管辖范围内，无偿调用物资、设备、交通运输工具和人力。（×）

55、整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，可以改变河水流向。（×）

56、行洪河道内禁止堆放物料、取土、挖井，但可以种植高秆作物。（×）

57、防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据。（√）

58、在堤防安全保护区内，可以进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等活动。（×）

59、在船舶航行可能危及堤岸安全的河段，应当禁止航行。（√）

60、水库不得擅自在汛期限制水位以上蓄水，其汛期限制水位以上的防洪库容的运用，必须服从水行政主管部门的调度指挥和监督。（√）

三、选择题（单项选择）

1、作出水行政处罚决定的主体是（B）。

A、水政监察大队 B、水行政主管部门 C、水上公安

2、禁止围湖造地。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准有计划地（A）。

A、退地还湖 B、恢复原貌 C、退耕还湖

3、取水许可证有效期限一般为（C）年，最长不超过10年。A、3 B、4 C、5

4、（A）在饮用水源保护区内设置排污口。A、禁止 B、限制 C、经批准可以

5、跨流域调水，应当进行全面规划和（C），统筹兼顾调出和调入流域的用水需要，防止对生态环境造成破坏。

A、精心组织 B、反复论证 C、科学论证

6、建设水力发电站，应当保护（B），兼顾防洪、供水、灌溉、航运、竹木流放和渔业等方面的需要。

A、水环境 B、生态环境 C、水资源

7、无堤防的河道，其管理范围根据（C）确定。

A、历史最高洪水位 B、设计洪水位 C、历史最高洪水位或设计洪水位

8、联合国大会确定每年的（B）是“世界水日”。A、3月21日 B、3月22日 C、3月23日

9、《水法》中规定，（C）不按取水许可制度和有偿使用制度申请领取取水许可证、缴纳水资源费。

A、农业灌溉用水；B、农村集体经济组织修建水库取水C；农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水

10、单位和个人都有保护水资源和（A）的义务。A、节约用水 B、管理水资源 C、开发水资源

11、在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物的，处一万元以上（B）万元以下的罚款。A、三 B、五 C、十

12、防洪工程设施建设，应当纳入（A）计划。

A、国民经济和社会发展 B、城市建设 C、水利建设

13、使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费。供水价格应当按照补偿成本、合理收益、优质优价、（C）的原则制定。A、公平公正 B、服务于民 C、公平负担

14、禁止在（A）以上陡坡地开垦种植农作物。A、二十五度 B、二十八度 C、三十度

15、国家对水工程建设移民实行（B）的方针，按照前期补偿、补助与后期扶持相结合的原则，妥善安排移民的生产和生活，保护移民的合法权益。A、全面移民 B、开发性移民 C、优抚式移民

16、行政区域内批准取水的（B），不得超过流域管理机构或者上一级水行政主管部门下达的可供本行政区域取用的水量。A、水量 B、总水量 C、水资源量

17、防汛抗洪工作实行各级人民政府（C），统一指挥、分级分部门负责。A、主管领导负责制 B、行政首长统一管辖制 C、行政首长负责制

18、未安装计量设施的，责令限期安装，并按照（A）最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费。A、日 B、月 C、年

19、对河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物，按照谁设障，谁清除的原则，由（B）负责责令限期清除。

A、人民政府 B、防汛指挥机构 C、水行政主管部门

20、根据法定条件和程序，行政机关需要对申请材料的实质内容进行核实的，应当指派（A）工作人员。

A、二名以上 B、三名以上 C、五名以上

21、建设工程中水土保持设施投产使用时间是（B）。

A.水土保持设施通过验收后；B.与主体工程同步；C.整体工程通过验收并投入使用后；D.工程投入使用前。

22、根据《水土保持法》，企事业单位在建设和生产过程中对造成的水土流失负责治理;本单位无力治理的，由水行政主管部门治理，其治理费用由（C）负担。A.国家统一；B.水行政主管部门；C.该企事业单位；D.建设行政主管部门

23、崩塌滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由（C）划定。

A.国务院；B.国土资源部；C.县级以上地方人民政府；D.水行政主管部门

24、《中华人民共和国水土保持法》于（A）施行，《水土保持法》立法侧重于（A）。

A.1991年 水土流失防治；B.1995年 水资源的开发利用；C.1998年 合理利用土地；D.2001年 水害防治

25、《水土保持法》与《水法》和《土地管理法》的区别主要在于该法侧重于（C）。

A.水资源的开发和利用；B.土地的合理利用；C.水土流失的防治；D.水害的防治

26、《水土保持法》规定，修建铁路、公路和水工程，应当尽量减少（A）。A.破坏植被 B.占用耕地 C.移民迁建 D.废弃砂石

27、水法所称水工程，是指在江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制、调配和保护水资源的（B）工程。A、相关 B、各类 C、不同

28、县级以上地方人民政府水行政主管部门发现用水单位未依法办理取水许可证或者未按照取水许可规定进行取水设施建设的，责令其停止违法行为；拒不停止的，可以依法（A）施工工具、取水设备。A、暂扣 B、没收 C、销毁

29、江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据是（C）。A、水资源规划 B、流域综合规划 C、防洪规划

30、河道、湖泊管理范围内的土地和岸线利用应当符合（C）要求。A、防洪 B、行洪 C、行洪和输水

31、在水工程保护范围内，（A）从事影响水工程运行和安全的爆破、打井、采石、取土等活动。

A、禁止 B、经批准可以 C、可以

32、防洪工程设施建设，应当纳入（B）计划。A、国民经济 B、国民经济和社会发展 C、社会发展

33、在河道管理范围内采砂、取土，必须按规定向水行政主管部门交纳（A）。A、河道采砂管理费 B、河道护岸修建维护费 C、水资源费

34、未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，擅自修建水工程，或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，且防洪法未作规定的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期（A）。

A、补办有关手续 B、改正 C、拆除

35、使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费。供水价格应当按照（B）、合理收益、优质优价、公平负担的原则确定。A、完全成本 B．补偿成本 C．低于成本

36、无堤防的河道，其管理范围根据（C）确定。

A、历史最高洪水位 B、设计洪水位 C、历史最高洪水位或设计洪水位

37、取水单位或个人应当自收到水资源费缴纳通知单之日起（C）日内办理缴纳手续。

A、10； B、15； C、7； D、3。

38、申请取水的单位或个人，应当向（C）提出申请。A、水管单位； B、国土部门； C、具有审批权限的水行政主管部门； C、建设部门。

39、制定《中华人民共和国水法》是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的（B）利用，适应国民经济和社会发展的需要。A、有效 B、可持续 C、综合 40、水法中的水资源是指（C）。

A、空中水、地表水、地下水；B、海水、淡水 ；C、地表水、地下水

41、开发、利用水资源，应当首先满足（B）。

A、生态环境用水 B、城乡居民生活用水 C、农业用水

42、国家对水资源实行（C）相结合的管理体制。

A、统一管理与分级分部门管理；B、分级管理与分部门管理； C、流域管理与行政区域管理

43、国家厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立（A）社会。A、节水型 B、生态型 C、可持续发展型

44、国家保护水资源，采取有效措施，保护植被，植树种草，（B），防治水土流失和水体污染，改善生态环境。

A、综合治理 B、涵养水源 C、加大投入

45、水法规定，单位和个人有（C）的义务，并规定开发、利用水资源的单位和个人有依法保护水资源的义务。

A、保护水工程节约水资源； B、节约水资源防治水灾害；C、节约用水保护水工程

46、农村集体经济组织修建水库应当经（C）批准。

A、乡镇人民政府；B、村民委员会；C、县级以上人民政府水行政主管部门

47、国家对水工程建设移民实行（B）的方针，按照前期补偿、补助与后期扶持相结合的原则，妥善安排移民的生产和生活，保护移民的合法权益。A、统筹兼顾 B、开发性移民 C、统筹开发性

48、从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，（C）并负责治理因生产建设活动造成的水土流失。

A、应当采取措施保护水土资源；B、应当采取措施防止水土资源； C、必须采取措施保护水土资源

49、县级水土保持规划须经（B）批准。

A、省级人民政府 B、县级人民政府 C、市级人民政府 50、水土保持“三区”划分是指（A）。

A.重点监督区、重点预防防护区、重点治理区；B.重点监督区、重点流失区、重点预防防护区；C.重点治理区、重点流失区、重点开发建设区

51、开发建设项目造成的水土流失由（B）负责出资治理。A.当地政府；B.造成水土流失的开发建设单位；C.水行政主管部门

52、《水土保持法》规定，禁止在（B）度以上坡地开垦种植农作物。A.15度 B25度 C.35度

53、建设项目水土保持工程投资按（C）标准编制。A.国家补助 B.当地农民投入 C.国家基本建设

54、根据《水土保持法》规定，一切（C）都有保护水土资源防治水土流失的义务。

A.企、事业单位 B.个人 C.单位和个人

55、省级水土流失重点防治区由（A）划定并公告。A、省级人民政府 B、省级水行政主管部门 C、水利部

56、我省汛期为每年的（A）

A、五月一日至九月三十日；B、六月一日至九月三十日；C、五月一日至十月十五日

57、河道、湖泊管理范围内的土地和岸线利用应当符合（C）要求。A、防洪 B、行洪 C、行洪和输水

58、在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的，责令停止违法行为，排除阻碍或者采取其他补救措施，可以处（B）的罚款。

A、十万元以下 B、五万元以下 C、一万元以上十万元以下

四、多项选择

1、《水土保持法》规定，国家对水土保持工作实行（A B D E）、加强管理、注重效益的方针。

A.预防为主；B.全面规划；C.重点防治；D.综合防治；E.因地制宜

2、水土保持措施包括（A.D.E）。（工程措施、生物措施和蓄水保土耕作措施是水土保持的主要措施。）

A.防冲措施；B.治污措施；C.储存措施；D.深埋措施；E.覆垦措施

3、建设项目水土保持设施必须与主体工程“三同时”是指（B C E）。A.同时报批；B.同时设计；C.同时施工；D.同时竣工验收；E.同时投产使用

4、水土保持法主要针对的地区是（C D E）。

A.平原区；B.湿地保护区；C.山区；D.丘陵区；E.风沙区

5、水土保持方案包括(A B)。

A.水土保持方案报告书；B.水土保持方案报告表；C.环境影响报告书；D.水土保持补偿措施；E.防洪影响报告书。

五、简答题

1、水行政处罚的种类有哪些？

答：根据水利部8号令的规定，水行政处罚的种类有：警告、罚款、吊销许可证、没收非法所得以及法律法规规定的其他水行政处罚。

2、水资源管理“三条”红线的主要内容是什么？

答：一是建立水资源开发利用控制红线，严格实行用水总量控制。二是建立用水效率控制红线，坚决遏制用水浪费。三是建立水功能区限制纳污红线，严格控制入河排污总量。

3、河道管理的主要内容是什么？

参考答案：（1、为保障防洪安全，发挥江河湖泊的综合效益，依法管理河道。（2、河道整治与建设应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。（3河道保护：为达到规划、标准等要求，加强河道保护。（4河道清障：依法清除影响河道行洪安全的障碍。（5依法查处和打击河道管理范围内水事违法违章行为。

4、什么水政监察？

答：水政监察是指水行政执法机关依据水法规的规定对公民、法人或者其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施行政处罚、采取其他行政措施等行政执法活动。

5、国有水工程管理单位，如何负责国有水工程的管理、运行和维护？ 参考答案：国有水工程实行统一管理与分级管理相结合的原则。

国有水工程管理单位应当服从防汛抗旱和水资源调度，建立健全管理制度，按照有关技术标准，定期对水工程进行安全监测，确保水工程完好和安全运行。发现水工程安全运行隐患的，应当及时采取处理措施，并报告有管辖权的水行政主管部门。国有水工程管理单位应当按照精简效能原则，推行管养分离，提高养护水平，降低运行成本。

6、对河道管理范围内阻水障碍物，如何清障？

答：按照“谁设障、谁清障”的原则，由河道主管机关提出清障计划和实施方案，由防汛指挥机构责令其期限清除。逾期不清除的，由防汛指挥机构组织强行清除，所需费用由设障者承担。

7、为加强河道管理和保护，省水利厅制定了安徽省河道及水工程管理范围内建设项目管理哪四项制度？

答：信息通报制度、定期巡查制度、防洪影响处理工程同时实施制度和责任追究制度。

8、不同行政区域之间发生水事纠纷该如何处理？

答：不同行政区域之间发生水事纠纷时，应当协商处理；协商不成的，由上一级人民政府裁决，有关各方必须遵照执行。在水事纠纷解决前，未经各方达成协议或者共同的上一级人民政府批准，在行政区域交界线两侧一定范围内，任何一方不得修建排水、阻水、和截（蓄）水工程，不得单方面改变水的现状。

9、在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，应当如何处罚？ 答：《水法》第六十五条第一款：在河道管理范围内建设妨碍行洪的建

筑物、构筑物，或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期拆除违法建筑物、构筑物，恢复原状；逾期不拆除、不恢复原状的，强行拆除，所需费用由违法单位或者个人负担，并处一万元以上十万元以下的罚款。

10、我省水行政执法主体有哪些？ 参考答案：有四类水行政执法主体

1、县级以上人民政府水行政主管机关

2、法律、法规授权的水行政执法主体：

3、经特别决定而获得的执法主体（如肥东县综合执法试点）

4、受委托的水行政执法主体

六、案例分析

1、经人举报，在我省某河道内有一支采砂船非法采砂。该市水利局立即组织水行政监察人员前去调查。经了解，在2009年中旬，该采砂队曾与该段河床所在村第10村民小组签订了采砂合同。合同签订后，双方并未向上级有关部门申报。在尚未取得开采许可证的情况下，采砂队就开始在距独木桥上下30米远的河床上进行大肆开采。到目前为止，该采砂队已经共从该河床运走砂石159车，约1600多吨。请问应该如何查处此次案件？

参考答案：本案应按一般程序进行查处

（1、立案：填报《水事违法案件受理、立案呈批表》，经主管领导批示后查处。（2、调查取证：市水政监察支队组织人员进入非法采砂现场调查取证。⑴现场勘测；

⑵对采砂作业进行现场拍照、摄像，并注明日期、当事人签字； ⑶进行调查询问：制作《水事违法案件调查笔录》；

⑷对采砂设备、船只进行证据保存，制作《证据登记保存清单》 ⑸调查取证工作结束，形成《水事违法案件调查报告》

（3、经领导集体研究后，形成处罚意见，制作《水行政处罚告知书》，并送达至当事人。处罚意见如下： ⑴对采砂队处罚如下：

①立即停止非法采砂行为，指令采砂船只、设备离开禁采区至指定区域停靠； ②已采砂区有危及人身安全的深坑等采砂队应进行恢复处理； ③没收非法所得，即没收1600吨砂销售收入； ④并处2万元以上5万元以下的罚款。⑵对第10村民小组处罚如下：

①警告：今后不允许再发生违法发包签订采砂合同；

②有非法所得的，没收非法所得；并处5000元以上2万元以下罚款。

（4、听取当事人的陈述和申辩或举行听证。如当事人要求听证，则按听证程序组织听证会。《陈述和申辩记录》或《听证记录》是处罚决定书的重要依据。（5、作出行政处罚决定。较重的水行政处罚应当集体讨论决定，并制作《水事违法案件行政处罚决定书》送达至当事人。（6、行政处罚实施。

如当事人要求行政复议或行政诉讼，则按行政复议或行政诉讼程序应诉，但不停止行政处罚的实施。

2、某城区上游河道管护范围内有违法倾倒的大量弃土。经调查得知，该河段的弃土来源于A房地产公司的建筑工地。经监察人员调查，A公司负责人承认弃土是该公司建筑工地的。但他们说，向河道倾倒弃土的行为与他们公司无直接关系，因为他们已将该工地弃土的处理工程承包给B公司了，同时，A公司人员向监察人员出示了该公司与B公司签订的书面承包合同。监察人员立即赶赴B公司调查，B公司负责人承认弃土是他们倾倒的，但又指出，他们在河边倾倒弃土是经过C村民小组同意并向他们缴纳了费用。C村民小组组长证实，B公司倒土确是该村民小组集体同意的，其理由是该处土地是他们的耕地，他们有处置权。（1）请问该水事案件中违法的主体是谁？为什么？（2）请问你认为此次纠纷应该如何查处？

参考答案：（1）该水事案件中违法的主体是承包工地弃土处理工程的B公司或A房地产公司。因为B公司是实施非法弃土的直接当事人，直接违反《防洪法》第二十二条第二款规定，如果B公司与A公司在处理弃土合同中已载明弃土地点不是河道管护范围，则B公司是违法主体；如果B公司与A公司在处理弃土合同中载明弃土地点是河道管护范围，则A房地产公司是违法主体。（2）按照行政处罚一般程序查处

（1、立案：填报《水事违法案件受理、立案呈批表》，经主管领导批示后查处。（2、调查取证：市水政监察支队组织人员对弃土现场调查取证。⑴现场勘测；

⑵对弃土区进行现场拍照、摄像，并注明日期、当事人签字； ⑶进行调查询问：制作《水事违法案件调查笔录》； ⑷调查取证工作结束，形成《水事违法案件调查报告》

（3、经领导集体研究后，形成处罚意见，制作《水行政处罚告知书》，并送达至当事人。处罚意见如下： ⑴对A或B公司处罚如下：

①限期清除弃土，清除障碍，恢复河道堤防原貌；

②逾期不清除的，强行清除，所需费用由A或B公司负担，并处一万元以上五万元以下罚款；

⑵对C村民小组应进行行政告知：

① 进一步明确河道管理保护范围及管辖权，告知其越权行为；

② 进行水法规宣传教育，在河道管理范围内禁止倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其它妨碍河道行洪的活动。

（4、听取当事人的陈述和申辩或举行听证。如当事人要求听证，则按听证程序组织听证会。《陈述和申辩记录》或《听证记录》是处罚决定书的重要依据。（5、作出行政处罚决定。较重的水行政处罚应当集体讨论决定，并制作《水事违法案件行政处罚决定书》送达至当事人。（6、行政处罚实施。

3、肥西县某村村民王某1998年至2001累计欠水费686元，供水单位在多次催要未果的情况下，依据该村上报的按田亩数及有关农田灌溉用水收费标准均推的水费下欠情况明细表，向法院起诉，请示判令王某支付拖欠水费，法院以证据不足，予以驳回。

问：（1）本案供水单位与王某是什么样的法律关系？建立这种关系需办理哪些手续？

（2）该案供水单位为何败诉？民事诉讼中的举证责任如何分担？

参考答案：答：（1）是供用水关系（5分）。建立这种关系应签订供用水合同（5分）。如双方不能直接签订这种合同，供水单位可与该村民所在的村民委员会或村民小组签订集体供用水合同，再由用水户签字认可，形成双方民事上的权利义务关系。

（2）供水单位在该案中仅以村委上报的王某拖欠水费明细表为依据主张权利，没有举措有力的证据加以证实，显然证据不足（5分）。供水单位应该举出供多少水详细的记录的证据来予以证明，因此败诉。民事诉讼中的举证责任按照谁主张,谁举证。基于这一原则,当事人按其地位不同应分担不同的举证责任:①原告对于自己提出的诉讼请求及其有关事实和理由,负有举证责任。②被告对于反驳原告主张而提出的有关事实和理由,以及提出反诉的事实和理由,应当承担举证责任。③第三人对自己的主张,应承担举证责任。有独立请求权的第三人对自己诉讼请求及其事实和理由,应提供证据加以证明。无独立请求权的第三人对本诉的案件事实不负举证责任,但对其为维护自己的合法权益而提出的主张,应当承担举证责任。④共同诉讼人对其单独提出的诉讼请求及其事实和理由,或者单独提出的反驳主张,应单独承担责任。至于共同的请求和共同的反驳主张与原告和被告承担的举证责任一致。

4、某村民未经批准，擅自在护堤地建房，县水政监察大队发现后，经制止无效，以水政监察大队的名义，按简易程序，依据《防洪法》第22条责令该村民限期拆除违法建筑物，恢复原状并处罚款5万元，问县水政监察大队在查处该案中存在哪些问题？

参考答案：答：存在4个问题。（1）执法主体错误。不能以水政监察大队的名义实施处罚，行政处罚机关是县水行政主管部门。（2）程序不合法。对个人罚款超过50元不适宜简易程序，应按照一般程序处罚。（3）适用法律条文不准确。《防洪法》第22条不是处罚条款，《防洪法》第56条规定，处5万元以下的罚款，不包括5万元。（4）处罚适当性不合法。本案该村民违反了《安徽省实施中华人民共和国水法办法》第二十五条第二款规定，即“在堤防、护堤地和水闸管理范围内，禁止建房、~~~”的规定，按照《安徽省实施中华人民共和国水法办法》第四十六条规定，责令其停止违法行为限期拆除违法项目、清除障碍；逾期不拆除、不清障的，强行拆除、清障，所需费用由该村民负担，并处一万元以上五万元以下的罚款。

5、某县东庄铁粉厂为一家个体企业。县水利局为准确计算该厂用水量，向该厂下达了《安装水表通知书》。但是该厂一直没有安装量水设施。

县水利局依法按照水泵设计出水量计算出了东庄铁粉厂应缴纳的水资源费数额，向该厂下达了《责令缴纳水资源费的通知书》，限期缴纳。但是该厂没有在规定期限内缴纳，并一再拒缴。

随后，县水利局向该厂下达《水行政处罚决定书》，限期15日内交清所欠水资源费，并处罚款2000元。东庄铁粉厂接到《行政处罚决定书》后，既没有申请行政复议，也没有起诉，又没有履行处罚决定。

县水利局向县人民法院递交了《申请强制执行书》。县法院经过认真核实，认定该行政处罚决定事实清楚，证据确凿，适用法律正确，程序合法，决定予以强制执行。问：县水利局能否不经过行政处罚程序，直接申请人民法院强制执行水资源费收费决定，为什么？

参考答案：答：县水利局不必经过行政处罚程序就可以直接申请人民法院强制执行水资源费收费决定。因为行政征收是一种独立存在的具体行政行为，其效力并不依附于行政处罚行为。行政收费行为一经作出并为当事人受领，就具有了法律效力，就具有了执行力。所以，只要水行政主管部门作出水资源费收费决定并已送达当事人，如果当事人不按照该决定缴纳水资源费，则水行政主管部门可以直接申请人民法院强制执行。

6、A村是个三面环山、坡陡的自然村。B公司与三关村签订了使用山坡协议，取得使用A村北山从事石料加工生产的权利。自B公司采石以来，A村的生态环境急剧恶化，不仅造成北山山崩，形成严重的泥石流和水土流失，而且致使A村河流淤塞。A村村民忍无可忍，纷纷向当地政府及有关行政部门反映。经调查核实后，当地C水利局责令B公司立即停止开采行动，并负责治理其造成的水土流失。B公司认为其开采的土地属于A村集体所有，A村对其所有的土地具有使用权，自己与A村签订的土地使用权的合同是有效的，受法律保护，C水利局无权干涉，对C水利局的要求置之不理.后C水利局申请法院强制执行，B公司才被迫停止开采行动。但B公司声称停止开采已给自己造成巨大的经济损失，根本无钱治理。由于B公司造成的水土流失不仅对A村的生态环境造成巨大的破坏，而且还对整个长江流域上游造成巨大的隐患，必须加以治理，于是C市水利局筹措资金进行治理，隐患才基本得到了控制。C水利局找到B公司要求其承担10.6万元的治理费。B公司称，这笔费用开支并没有经其同意，是C水利局自己所为，应由C水利局自己承担，该公司无责任承担这笔费用。

问：B公司是否应承担治理费用，为什么？

参考答案：答：B公司应该承担其从事石料加工所造成水土流失的治理费用。《中华人民共和国水土保持法》第27条明确规定：企业事业单位在建设和生产过程中必须采取水土保持措施，对造成的水土流失负责治理。本单位无力治理的，由水行政主管部门治理，治理费用由造成水土流失的企业事业单位负担。建设过程中发生的水土流失防治费用，从基本建设投资中列支；生产过程中发生的水土流失防治费用，从生产费用中列支。本案中，B公司从事石料加工生产，对A村生态环境造成了一定程度的破坏，并产生了一定的水土流失，按照《水保法》的规定，B公司应该承担水土流失治理责任，负责水土流失治理费用。B公司拒绝进行治理，而C市水利局代为治理所产生的治理费用，由造成水土流失的B公司负担。即B公司应承担C市水利局预先垫付的10.6万元的治理费用。7、2006年5月12日，武汉市某区水务局水行政执法人员在巡查中，发现本市某村村委雇用铲车驾驶员曲某，违法在向湖泊水域倾倒渣土，执法人员当场下达《责令停止水事违法行为通知书》并及时向领导汇报案情，水务局经研究决定立案查处。

5月13日上午，执法人员再次来到事发现场，曲某驾驶铲车仍在违法作业，执法人员当场对其铲车实施登记保存，责令其将铲车开到区水务局指定地点保存，将《登记保存物品通知书》下达给采砂施工现场负责人孙某，其在送达回证上签字确认。同时执法人员对现场进行了拍照、摄像、现场勘验，制作了勘验笔录。通过获取的证据，水务局经分析梳理后，认定村委为本案的行政相对人，是违法行为人，其违法倾倒渣土已达2千立方米。于是水务局于5月18日，将《权利告知书》及《解除登记保存物品通知书》送达该村委，通知其提取铲车并告知立即停止违法行为恢复原状，拟给予罚款4万元的行政处罚。村委接通知后曲某始终未来提车，直到2006年7月13日，水务局再次将提车通知送达村委，曲某才将车提走。

曲某对水务局的登记保存想不通。他认为自己是受村委雇用，水务局行政处罚的对象是村委，要登记保存也该保存村委的物品，而不该是自己的铲车。于是，曲某一纸诉状将水务局告上法庭，以水务局登记保存违法为由，要求水务局赔偿铲车损失两万元。

某区人民法院依法公开开庭审理了本案，该村委作为诉讼中的第三人参加了庭审。

问：（1）水务局实施登记保存的具体行政行为是否合法？为什么？

（2）曲某认为铲车是自己合法所有的物品，水务局登记保存的物品应是违法行为人，即村委会的物品，而不应该保存受雇者的物品，此种说法是否正确？为什么？（3）曲某追偿损失能否向水务局申请行政赔偿？为什么？

参考答案：（1）合法。行政处罚法规定：行政机关在收集证据时，可以采取抽样取证的方法；在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经行政机关负责人批准，可以先行登记保存，并应当在七日内及时作出处理决定。水务局依法采取证据登记保存措施有法律依据，并在法定期限内对证据及时进行了处理，因此，水务局该具体行政行为合法。

（2）不正确。登记保存就是对违法现场证据的暂时查扣，只要是违法所用的证据，符合登记保存的条件，行政机关就有权保存，而无论所有权归谁。因此，曲某说法不正确。

（3）不能。根据国家赔偿法有关规定：行政赔偿是指国家行政机关及其工作人员违法行使职权的具体行政行为，给公民、法人或其他组织造成损害的应当承担的赔偿责任。本案中曲某虽然有损失，但由于水务局的登记保存这一具体行政行为是合法的，水务局查处的行政相对人是村委而非曲某，曲某的损失与水务局的登记保存无法律上的因果关系，因此曲某无权要求水务局赔偿。

第四篇：财经法规试题及答案

一、单项选择题(共40题，每小题1分，共计40分)1.下列各项中，属于会计行政法规的有（）。

A.《会计法》 B.《企业财务会计报告条例》 C.《会计基础工作规范》 D.《企业会计制度》 2.按照《会计法》的规定，单位有关负责人在对外提供的财务会计报告上签章的下列做法中，正确的是（）。

A.签名 B.盖章 C.签名或盖章?? D.签名并盖章 3.单位内部会计监督的主体是（）。A.政府审计部门 B.单位负责人

C.各单位的会计机构、会计人员?? D.社会会计中介机构

4.《中华人民共和国会计法》规定，用电子计算机软件生成的会计资料必须符合下列（）的要求。

A.企业会计工作规范 B.国家统一会计制度 C.各地方相关法规?? D.各项具体会计准则

5.根据规定，担任会计机构负责人（会计主管人员）的，除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作满（）年以上的经历。A.2 B.3 C.5 D.10 6.申请人符合会计从业资格考试报名基本条件且具备国家教育行政主管部门认可的中专以上（含中专）会计类专业学历（或学位）的，自毕业之日起（）年内免试《会计基础》、《初级会计电算化》（或珠算五级）。

A.1 B.2 C.3 D.5 7.根据《会计从业资格管理办法》规定，持证人员从事会计工作，应当自从事会计工作之日起（）日内，向会计从业资格管理部门办理注册登记。A.15 B.30 C.60 D.90 8．原始凭证出现金额错误，应由（）。A.经办人更正?? B.会计人员更正

C.原开具单位更正?? D.原开具单位重新开具

9.持有会计从业资格证书的人员每年参加继续教育的培训时间不得少于（?）小时。A.48 B.40?? C.32?? D.24 10．根据会计档案管理办法的规定，会计档案保管期限分为永久和定期两类。定期保管的会计档案，其最长期限是（）。

A.? 5年? B.? 10年C.? 15年 D.? 25年

11．会计档案由单位会计机构负责整理归档并保管（），移交单位的会计档案管理部门或指定专人继续保管。

A.? 1年?? B.? 2年C.? 3年? D.? 6个月

12．当存款人银行结算账户有法定变更事项的，应于（）日内书面通知开户银行并提供有关证明。

A.2日 B.5日 C.7日 D.10日 13.银行汇票的付款人为（）。

A.? 银行汇票的申请人? B.? 出票银行? ?C.? 代理付款银行? D.? 申请人的开户银行 14.根据《中华人民共和国票据法》的规定，下列各项中，不属于票据的基本当事人的是（）。A.出票人?? B.付款人?? C.保证人? D.收款人 15.按照规定，（）任用会计人员应当实行回避制度。

A.国家机关、国有企业、事业单位?? B.国家机关、国有企业、企事业单位 C.国有企业、企事业单位、外资企业 D.国有企业、事业单位、外资企业 16.人民币银行结算帐户管理的基本原则中不包括（）。A.自主选择原则?? B.恪守信用，履约付款原则 C.一个基本存款帐户原则?? D.信息保密原则

17.浙江省某会计人员离开原工作单位，到深圳某公司就业。如其继续从事会计工作，（）。A.因会计从业资格证书全国范围有效,故无须办理调转手续 B.应自离开原工作单位之日起90日内，申请并填写调转登记表 C.应在六个月内，向新单位所在地财政部门办理手续 D.应向原注册登记的管理结构办理调出手续，并自办理调出之日起90日内，向调入单位所在地区管理机构办理调入手续

18.除会计师事务所外，从事代理记帐业务的机构，必须持有（）。A.会计从业资格证书 B.会计专业技术资格证书 C.代理记帐许可证书 D.税务代理证书 19.我国《会计法》中主要规定了（）。

A.民事责任和行政责任?? B.民事责任和刑事责任

C.行政责任和刑事责任?? D.民事责任、行政责任和刑事责任

20.A公司签发了一张金额为1.6万元的支票给B厂，因存款不足银行退票，为此A公司将支付赔偿金为（）。

A.800元?? B.1000元C.320元 D.1 320 21.纳税人、扣缴义务人在规定期限内，不缴或者少缴应纳或者应解缴税款的行为是（）。A.偷税行为 B.抗税行为 C.欠税行为?? D.骗税行为

22.某单位1995年9月的会计凭证按规定保管15年，期满日应为（）。A.2010年1月 B.2010年9月 C.2011年1月 D.2011年9月

23.会计人员办理工作交接时，实行会计电算化的单位，交接双方应（）。A.? 在电子计算机上实际操作确认 B.?? 将手工帐余额与报表核对 C.?? 将明细帐与总帐核对

D.将手工帐与电子计算机生成的会计资料核对

24.纳税人申报的计税依据明显偏低又无正当理由的，可以采用（）方式。A.查帐征收B.查验征收C.查定征收D.核定征收

25．在填写票据的出票日期时，下列各项中，将“10月20日”填写正确的是()。A、拾月貮拾日B、零拾月零貮拾日

?C、壹拾月貮拾日? D、零壹拾月零貮拾日

26.根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，每笔结算起点有金额限制的结算方式是()。A.支票? B.汇兑?? C.托收承付 D.委托收款

27.下列各项中，有权制定国家统一的会计制度的部门是()。A.全国人民代表大会及其委员会? B.国务院财政部门 C.省级以上人民政府财政部门D.国务院税务部门

28.根据《中华人民共和国会计法》的规定，对随意变更会计处理方法的单位，县级以上人民政府财政部门责令限期改正，并可以处()。

A.2000元以上50000元以下的罚款? B.3000元以上50000元以下的罚款 C.4000元以上50000元以下的罚款? D.5000元以上50000元以下的罚款

29、在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的行为称（）。A、出票B、背书 C、承兑? D、保证

30、见票后定期付款的商业汇票，持票人应当自出票之日起（）内向付款人提示承兑。A、10天?? B、15天? C、1个月 D、三个月

31、会计监督是指（）。

A、单位内部监督 B、国家监督 C、社会监督?? D、以上均是

32、一般会计人员办理交接手续，由（）监交。

A、会计机构负责人?? B、单位负责人C、总会计师? D、总经理

33、开户银行对大额现金支付实行（）制度。

A、授权批准 B、登记备案? C、事前审批? D、例行检查

34、银行承兑汇票的承兑银行应按票面金额向（）的手续费。A、持票人收取万分之五B、承兑人收取千分之五 C、持票人收取千分之五D、出票人收取万分之五

35、会计核算必须以（）的经济业务事项为依据。

A、领导批准B、计划执行?? C、合同确认?? D、实际发生

36、如果企业向不同的会计资料使用者提供财务会计报告，下列说法符合《会计法》规定的是（）。

A、其编制依据可根据编制目的的不同而有所不同 B、其编制依据应当一致

C、只要有充分理由，编制依据可不一致

D、客观上要求其编制依据的一致性，但经有关领导批准，允许其出现不一致。

37、社会主义职业道德所倡导的首要规范是。（）

Ａ、诚实守信 B、爱岗敬业Ｃ、奉献社会Ｄ、服务群众

38、（）是道德的最主要的职能。

A、调节职能 B、教育职能 C、认识职能 D、规范职能 39.下列关于信用卡的表述中，不符合规定的有()。A.信用卡按使用对象分为单位卡和个人卡

B.单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入 C.单位卡可以支取现金

D.单位卡用于商品交易结算没有金额的限制

40、税务机关须查询涉案人员的储蓄存款的，要经（）批准。A、县以上税务局（分局）局长批准 ?B、县以上财政局局长批准

?C、市、自治州以上税务局（分局）局长批准 D、县以上人民法院批准

二、多选题(共20题，每小题1分，共计20分，多选、少选或错选均不得分)1.下列各项中表述正确的有（）。

A.? 票据中的中文大写金额数字应用正楷或行书填写 B.? 票据中的中文大写金额数字前应标明“人民币”字样 C.? 票据的出票日期可以使用小写填写

D.? 票据中的中文大写金额数字到元为止的在元之后应写“整”字

2、根据《会计法》规定，会计人员有下列（）情形之一，且情节严重的，由县级以上财政部门吊销其会计从业资格证书，5年内不得重新取得会计从业资格证书。

A、会计人员被动地接受单位领导指示弄虚作假，没有造成严重后果，且本人? 认罪态度较好，有悔改行为 B、私设会计帐簿的

?C、几年未参加会计人员继续教育的 D、未按规定使用会计文字记录的

3.下列各项中属于会计法律制度的有（）。A.《会计法》?? B.《企业会计制度》

C.《总会计师条例》 D.单位内部会计核算流程

4.下列各项中，属于存款人申请开立基本存款账户证明文件的有（）。A.承包双方签订的承包协议 B.当地工商行政机关核发的《营业执照》正本 C.借款合同或借据D.个人的居民身份证和户口簿 5.下列各项中，属于票据绝对记载事项的有（）。A.? 出票日期? B.? 付款日期 C.? 出票地D.? 金额

6.下列各情形，税务机关有权核定应纳税额的有（）。A.? 纳税人按税法规定应当设置账簿但未设置账簿的 B.? 纳税人设置账簿但账目混乱，难以查账的

C.? 纳税人发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，逾期仍不申报的 D.? 纳税人成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的

7.为了减少核定应纳税额的随意性，使核定的税额更接近纳税人实际情况和法定负担水平，税务机关按以下方式进行核定（）。

A.? 参照当地同类行业或者类似行业中经营规模和收入水平相近的纳税人的收入额和利润率核定

B.? 按照成本加合理费用和利润核定

C.? 按照耗用的原材料、燃料、动力等推算或者核算核定 D.? 按照其他合理的方法核定

8.下列各项中，属于财政部门实施会计监督检查的内容有（）。A.? 单位的会计核算制度是否合理。

B.? 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整 C.? 会计核算是否符合会计法和国家统一的会计制度的规定 D.? 是否按照税法的规定按时足额纳税

9.根据《会计专业职务试行条例》的规定，下列各项中属于会计专业职务的有（??）。A.? 总会计师?? B.? 高级会计师

C.? 注册会计师 D.? 助理会计师和会计员

10.下列各项中，属于《中华人民共和国会计法》规定的行政处罚的形式有（）。A.? 罚款?? B.? 行政拘留

C.? 吊销会计从业资格证书?? D.? 没收违法所得

11.在下列各项中，根据《会计从业资格管理办法》的规定，必须取得会计从业资格证书后才能从事的工作有（）。A.会计机构负责人?? B.出纳

C.资本、基金核算?? D.会计机构内会计档案管理

12.国有企业的单位负责人的（）不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。A.妻子B.儿女?? C.兄弟? D.伯父 13.会计监督是会计的基本职能之一，依照《会计法》的规定，我国会计监督的种类包括（）。A.单位内部监督B.政府监督

C.社会监督D.单位上级主管部门的监督 14.《会计法》规定的法律责任可分为（）。A.赔偿责任B.连带责任 C.行政责任D.刑事责任

15.会计人员有下列行为之一（），情节严重的，由县级以上人民政府财政部门吊销会计从业资格证书。

A.未按照规定保管会计资料，致使会计资料毁损，灭失的 B.随意变更会计处理方法的 C.私设会计账簿的

D.无故不参加会计人员继续教育的

16.下列有关支票的表述中，错误的是()A现金支票可以用于支取现金，也可以用于转账 B普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账 C转账支票可以用于转账，也可以用于支取现金 D用于支取现金的支票可以背书转让

17.下列各项中，属于会计档案的是()。

A会计凭证 B会计账薄 C财务会计报告 D财务计划

18.下列关于会计档案的表述中，符合《会计档案管理办法》规定的有()。A.单位会计档案经本单位会计机构负责人批准后可以对外提供查询 B.单位会计档案销毁须经单位负责人批准

C.保管期满但未结清债权债务的原始凭证，不得销毁

D.正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁 19.下列各项中，可以行使票据追索权的当事人有()。A.票载收款人?? B.代为清偿票据债务的保证人 C.最后被背书人 D.代为清偿票据债务的背书人

20.纳税人采取隐匿，擅自销毁账簿、记账凭证的手段，不缴或者少缴应纳税款，偷税数额占应纳税额的10%以上不满30%，并且偷税数额在1万元以上不满10万元的，或者因偷税被税务机关给予二次行政处罚又偷税的，应追究的刑事责任为（??）。A.处 3 年以下有期徒刑或者拘役 B.处 3 年以上 7 年以下有期徒刑

C.并处偷税数额的 1 倍以上 5 倍以下的罚金 D.并处 20 万以上的罚金

?

三、判断题(共40题，每小题1分，共计40分，判错不给分也不倒扣分)1.保管期满但未结清的债权债务原始凭证，经单位负责人批准后才可以销毁。（??）2.票据出票日期使用小写的银行可以受理，但由此造成的损失由出票人承担。（??）3.会计档案的保管期限分为永久和定期两类，保管期限从会计终了后的第二天算起。(??)4.从事生产经营的纳税人不得相互转借、转让发票；但根据需要可以相互代开发票。（??）5.业务收支以人民币以外的货币为主的单位可以选定其中一种外币为记账本位币，并以选定的外币编报单位财务会计报告。（??）

6.个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算帐户属于单位银行结算帐户。（??）7.发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。（??）

8.利润分配表是利润表的附表，是反映企业在某一特定日期利润分配情况的报表。（??）9.银行本票的出票人，只能是经中国人民银行批准设立能办理本票业务的银行机构，非银行机构不得签发银行本票。（??）10.除了保守商业秘密的需要之外，从事生产经营的纳税人应当将全部帐号向税务机关报告。（??）

11.凡犯有与会计职务有关之罪，被依法追究刑事责任的人，终身不得参加会计从业资格考试，不得重新取得会计从业资格证书。（??）

12.代理记账机构为委托人编制的财务会计报告，只需经委托人签名并盖章后，就可以对外提供。（??）

13.经单位会计机构负责人批准，出纳人员可以兼管会计档案保管，但不得兼管收入、费用、支出、成本、债权债务帐目的登记工作。（??）

14.会计人员因病暂时不能工作的，可以不与接管人员办理工作交接手续。（??）15.所有以自然人姓名开立的银行结算账户都应纳入个人银行结算账户管理。（??）16.个人银行结算账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（??）17.未办理工商营业登记的，从事生产、经营的纳税人可以暂不办理税务登记。（??）18.为了简化手续，纳税人享受减税、免税待遇的，在减税、免税期间可以不办理纳税申报。（）

19.会计职业道德与会计法律制度一样，都是以国家的强制力来保障实施的。（??）

20.只有在银行开立存款帐户的法人及其他组织之间具有真实交易关系或债权债务关系时，才可以使用商业汇票。（??）

21.当事人对税务机关的处罚决定不服的，可以申请仲裁或行政复议，也可以直接向人民法院起诉。（??）

22、企业法人内部独立核算的单位具备开立基本存款帐户的申请资格。（）

23.根据《支付结算办法》的规定，签发票据时，用途项目可以更改，但必须要有原记载人在更改处签章。()24.已承兑的商业汇票如果丧失，失票人不能采取挂失止付方式进行补救。()25.业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选择其中一种外币编制财务会计报告用于对外提供。()26.出票人签发空头支票，除银行予以退票并处以一定数额的罚款外，持票人还有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。()27.会计人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予受理.会计机构、会计人员对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。()

28、按照“一事不再罚”原则，对当事人的同一违法行为，如果进行了罚款处罚，就不得再进行其他行政处罚。（）

29、各单位必须在单位内部设置会计机构，并指定会计主管人员。（）30、收购农副产品的价款，开户单位可以使用现金。（）

31、变造会计帐簿的行为，是指根据虚假的经济业务来登记会计帐簿。（）

32．在会计职业道德和会计法律制度的关系上，违反会计职业道德的行为一定也是违反会计法律制度的行为。（）

33、会计职业道德中的参与管理是指认会计人员直接参与企业的管理活动（??）34.挂失止付是票据丧失后采取的必要措施。（??）35．因税务机关计算错误，少缴或未缴税款的，税务机关可在5年内追征税款、滞纳金。（）

36、代销，寄销，赊销商品的款项，不得办理托收承付结算方式。（）

37．会计法律制度通过国家机器强制执行，具有很强的他律性；会计职业道德主要依靠会计从业人员的自觉性，具有很强的自律性。（??）

38．通过会计人员的自我教育与修养也是进行会计职业道德教育的一种途径。（??）

39、会计人员变动进行工作交接后，接替人员应当另立新账，这样是为了保证分清责任。（）40、票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他当事人真实签章的效力。（??）《财经法规与会计职业道德》模拟试题 参考答案： 单项选择题：

1、B2、D3、C??

4、B5、B6、B7、D8、D9、D??

10、D11、A12、B13、B14、C15、A16、B17、D??

18、C19、C20、C21、C22、C23、A24、D25、D

26、C27、B28、B29、B30、C31、D32、A33、A

34、D35、D36、B37、B38、A39、D40、C 多选题：

1、ABD，2、ABD，3、ABC，4、B，5、ABD，6、ABCD，7、ABCD，8、BC，9、BD，10、ABCD，11、ABCD，12、ABCD，13、ABC，14、CD，15、ABCD，16、AC，17、ABC，18、ABCD，19、ABCD，20，AC。判断题：

1、错，2、错，3、错，4、错，5、错，6、对，7、对，8、错，9、对，10、错，11、对，12、错，13、错，14、错，15、错，16、错，17、错，18错，19错，20、对，21对，22对，23对，24错，25错，26、对，27、对，28、错，29、错，30、对，31、错，32、错，33、错，34、错，35、错，36、对，37、对，38、对，39、错，40、对。

第五篇：财经法规试题及答案

法规真题

单选：

1、对产品零星、税源分散、会计账册不健全，但能够控制原材料或进销货的纳税人，税务机关可以采取的税款征收方式是（B）A、查账征收B、查定征收C、查验征收D、定期定额征收

2、根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，为了加强对住房基金和社会保障基金的管理，存款人应依法申请在银行开立的账户是（C）A、一般存款账户B、基本存款账户C、专用存款账户D、临时存款账户

3、纳税人停业期间未按期复业又不申请延长停业的，税务机关应当视为（B）A、自动注销税务登记B、已恢复营业C、自动延长停业登记D、自动接收罚款处理

4、下列各项中，要求会计人员熟悉国家法律，法规和国家统一的会计制度，始终保持按法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行会计核算，实施会计监督的会计职业道德是（B）

A、廉洁自律B、坚持准则C、客观公正D、提高技能

5、下列各项中，不属于在企业对外提供的财务会计报告上签章的人是（A）A、出纳B、D单位负责人 C、主管会计工作的负责人 D、会计机构负责人

6、根据《预算法》的规定，下列各项中，负责具体编制各级预算和决算草案的是（C）

A、本级人民大表大会

B、本级人民大表大会常务委员会 C、本级政府财政部门

D、本级政府审计部门

7、下列各项中，属于注册会计师行业自律组织的是（C）A、财政部会计司B、审计署指导司C、中国注册会计师协会D、中国会计学会

多选题：

1、根据《人民银行结算账户管理办法》的规定，开户银行收到存款人的开立基本存款账户申请书时，下列各项中，属于开户银行对开户申请书填写的事项和证明文件进行审查的方面有（ABC）

A、真实性B、完整性C、合规性D、公开性

2、根据《增值税暂行条例》的有关规定，下列各项中，准予计算抵扣进项税额的有（ABC）

A、一般纳税人从农民生产者购进的免税农业产品B、销售货物支付的运输费用（有运输发票）

C、外购货物支付的运输费用（有运输发票）D、销售货物收取的运输费用（有普通发票）

3、根据《票据法》的规定，既可以用于转账，又可用于支取现金的票据有（ABD）A、银行本票B、银行汇票C、商业汇票D、支票

4、根据《支付结算办法》的规定，付款人办理承兑手续时，应在汇票上记载承兑事项包括（ABC）

A、承兑文句B、承兑日期C、承兑人签章D、表明“支票”的字样

5、根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户的使用范围为（ABCD）

A、日常经营活动的资金收付B、工资的支取C、奖金的支取D、现金的支取

6、下列有关会计职业道德与会计法律制度的表述中，正确的有（ABCD）A、违反会计法律制度，一定有相应的管理部门或审计机关依法处罚或制裁 B、违反会计职业道德，主要靠舆论制裁，缺乏权威机构保障对裁定的执行 C、与会计法律制度相比，会计职业道德规范在表现形式上缺乏具体性和准确性 D、规范会计行为需要将会计法律制度与会计职业道德两者有机结合起来

7、下列表述中，属于单位负责人重视和加强会计职业道德建设内容的有（ABCD）A、单位负责人在任用会计人员时，应当审查其会计从业资格证书，职业记录和诚信档案

B、单位负责人应当重视开展会计人员道德和纪律教育，并加强检查，督促会计人员诚实守信、勤奋敬业

C、单位负责人要重视制度建设，完善内部约束机制，有效防范舞弊和经营风险 D、单位负责人要带头遵纪守法，支持会计人员依法开展工作

8、根据《会计档案管理办法》的规定，下列各项中，属于会计档案的有（ACD）A、原始凭证B、企业章程C、记账凭证D、会计档案保管清册

9、下列各项中，属于《预算法》规定的国务院财政部门的职权的有（ABCD）A、具体编制中央预算、预算的调整方案和决算草案 B、具体组织中央和地方预算的执行

C、提出中央预备费动用D、定期向国务院报告中央和地方预算的执行情况

10、下列有关会计职业道德与会计法律制度的表述中，正确的有（ABD）A、会计职业道德是会计法律制度正常运行的社会和思想基础 B、会计法律制度是促进会计职业道德规范形成和遵守的重要保障

C、会计职业道德与会计法律制度有着不同的目标，不同的职责、调整着不同的对象 D、会计职业道德规范是柔性规范，缺乏强制力，需要会计法律制度等刚性规范来支持

11、根据《中华人民共和国会计法》的规定，下列关于单位内部会计监督的说法中，正确的有（ABCD）

A、单位负责人单位内部控制会计监督制度的组织实施，对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任

B、会计机构和会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的，按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理，应当及时处理；无权处理的，应当立即向单位负责人报告，请求查明原因，作出处理

C、内部会计监督的主体是各单位的会计机构、会计人员；内部会计监督的对象是本单位的经济行为

D、记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员，财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离，相互制约，这是机构控制和职务控制的基本要求

12、根据《票据法》的规定，下列各项中，属于即期票据的有（ABD）A、支票B、本票C、商业承兑汇票D、见票即付的汇票

13、下列各项中，可以作为办理支付结算和资金清算业务的中介机构的有（ABC）A、银行B、城市信用合作社C、农村信用合作社D、保险公司

14、根据《支付结算办法》的规定，中国人民银行总行的职责包括（ABCD）A、制定统一的支付结算制度

B、组织、协调全国的支付结算工作 C、管理、监督全国的支付结算工作

D、协调、处理银行之间的支付结算纠纷 判断：

1、政府有关部门以本级预算安排的资金拨付给下级政府部门的专款，必须经本级人民大表大会常务委员会同意并办理预算的划拨手续（×）

2、从事会计工作的人员是否具备会计从业资格是财政部门监督的内容之一（√）

3、单位不得由一人包办货币资金业务的全过程（√）

3、票据的出票日期必须使用中文大写（√）

4、根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，个人银行结算账户所指的个人包括中国公民（含香港、澳门、台湾居民）和外国公民。（√）

5、负责内部监督的机构一定是内部审计机构（×）

6、会计人员的一切行为，都可以通过会计法律制度来规范（×）

7、根据《票据法》的规定，票据出票人作出的付款承诺是有条件的，即只在发生某些事项或某些行为时，付款人才必须到期支付规定的款项（×）

8、增值税小规模纳税人会计核算健全，能够提供准确的税务资料的，可以向主管税务机关申请资格认定为一般纳税人（×）

9、计税依据可以分为从价计征、从量计征、复合计征三种类型（√）

10、机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位在银行开立账户，必须依照有关规定收支和使用现金，并接受中国人民银行的监督（√）

11、中央预算支出是指按照分税制财政管理体制，由中央财政承担并列入中央预算的支出（√）

12、根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，营业执照注册地与经营地不在同一行政区域的，可在异地开立基本存款账户（√）

13、会计市场管理是财政部门的会计行政管理职能之一（√）

14、担任单位会计机构负责人（会计主管人员）的人员，除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术资格或者从事会计工作5年以上经历（×）

15、政府采购中，集中采购必须委托集中采购机构代理采购（√）

16、票据上有伪造、变造的签章的，必然影响票据上其他真实签章的效力（×）

17、城镇企事业单位及职工按照《失业保险条例》规定的比例实际缴付的失业保险费，均不计入职工个人工资、薪金收入，免予征收个人所得税（√）

18、会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，必须符合国家统一的会计制度的规定，但使用计算机进行会计核算的除外（×）

案例分析

1、在一次关于国家预算研讨会上，参会代表分别作出如下发言：

甲：国家预算是指经法定程序批准的，国家在一定期间内预定的财政收支计划，是国家进行财政分配的依据和宏观调控的重要手段，国家预算在经济生活中主要起到财力保证、调节制约、统计和反应监督的作用

乙：我国的国家预算实行一级政权一级财政的多级次预算

丙：我国社会主义国家预算是具有法律效力的基本财政计划，是国家为了实现政治经济任务，有计划地集中和分配财政收入的重要工具是国家经济政策的反映 丁：我国的预算收入主要采取无偿划拨的形式，是社会主义经济内部积累；我国的预算支出，主要用于经济建设和文化、教学、科学、卫生以及社会福利事业等

戊：部门单位预算是由本部门所属各单位预算组成，各单位预算草案由其主管部门负责编制 已：部门单位预算应具体由各项预算部门和单位编制，是总预算的基础 庚：我国国家预算级次结构是依据国家政权结构、经济发展区域规划、行政区域划分和财政管理体制设计的 根据以上资料，请回答如下问题：

第1小题：下列甲代表关于国家预算在经济生活中的作用的发言中，正确的为（ABD）

A、财力保证作用B、调节制约作用C、统计作用D、反应监督作用

第2小题：结合乙代表发言，下列各项有关我国现行国家预算实施级次的表述中，正确的为（C）

A、三级预算B、四级预算C、五级预算D、六级预算

第3小题：下列代表的发言中，不正确的为（C）

A、甲：国家预算是指经法定程序批准的，国家在一定期间内预定的财政收支计划

B、丙：我国社会主义国家预算是具有法律效力的基本财政计划

C、丁：我国的预算收入主要采取的无偿划拨的形式，是社会主义经济的内部积累

D、丁：我国的预算支出，主要用于经济建设和文化、教育、科学、卫生以及社会福利事业等

第4小题：下列代表关于“部门单位预算”的发言中，不正确的为（BC）A、戊：部门单位预算由本部门所属各单位预算组成B、戊：各单位预算草案由其主管部门负责编制C、已：部门单位预算由各预算部门和单位编制D、已：部门单位预算是总预算的基础

第5小题：结合庚代表发言，下列各项中属于我国国家预算级次结构设计依据的为（ACD）

A、国家政权结构B、经济发展区域规划C、行政区域划分D、财政管理体制 2、201X年5月，某省级财政部门在对某企业进行检查时，发现下列情况：（1）由于会计机构人手较少，会计张某同时负责会计账簿的记账和审批。（2）由于财务主管杨某业务能力强，单位负责人授权其全权负责对外投资事宜，包括对外投资的决策和执行。

（3）为了达到预定业绩目标，单位负责人郑某要求会计机构负责人李某虚构交易事项，伪造会计资料，粉饰财务报告，李某予以拒绝，随后被撤职

（4）财政监督检查部门实施会计监督检查工作时，该企业为掩盖其虚构交易行为，将伪造的会计资料故意转移。根据以上情况，请回答下列问题

第1小题：针对事项（1），下列说法中正确的有（BC）

A、张某可以同时负责记账和部分事项的审批B、张某不可以同时负责记账和部分事项的审批

C、张某同时负责记账和部分事项的审批，不符合单位内部会计监督制度的基本要求 D、记账人员与审批人员属于不相容职务，但特殊情况下可以由一人担任

第2小题：针对事项（2），下列说法中正确的有（BCD）A、该企业的做法符合规定

B、该企业的说法不符合规定 C、重大经济业务要建立有效的监督和控制制度

D、重大经济业务的决策人员和执行人员之间应当相互监督、相互制约，防止权限过于集中

第3小题：根据《中华人民共和国会计法》的规定，会计机构、会计人员发现会计账簿记录与实物、款项和其他资料不相符的，应当采取的处理方式是（C）A、立即向单位负责人报告，经批准后由会计机构进行处理 B、直接由会计机构进行处理

C、按照国家统一的会计制度规定有权自行处理的，应当及时处理，无权处理的，应当立即向单位负责人报告，请求查明原因，作出处理 D、立即向会计机构负责人报告，经批准后由会计人员处理

第4小题：针对事项（3），下列说法中正确的有（ACD）A、根据《中华人民共和国会计法》的规定，李某有权拒绝办理 B、根据劳动合同的约定，李某无权拒绝办理

C、郑某指使会计机构伪造会计凭证，违反了《中华人民共和国会计法》的规定可对其处5000元以上5万元以下的罚款

D、应当恢复会计机构负责人李某的名誉和原有职务、级别

第5小题：针对事项（4），下列说法中正确的有（ABC）

A、根据《中华人民共和国会计法》的规定，县级以上各级人民政府财政部门是本行政区域内的会计监督检查的主体，对本行政区域内各单位的会计工作行使监督权

B、根据《中华人民共和国会计法》的规定，各单位对于监督监察部门依法开展的会计监督检查工作有义务予以配合，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿、匿报

C、该企业的做法属于隐匿依法应保存的会计资料和不如实提供会计资料以及有关情况的行为

D、可对该企业处以5000元以上5万元以下的罚款

3、某服装厂在财政部门组织的执法检查中，被查出存在以下问题：（1）该单位未建立财产清查制度，从未进行财产清查，部分账实不符；（2）该单位出纳人员兼任稽核人员；

（3）该单位的部分零星收入未入账，而是由出纳单位保管、单独使用和单独记账；

（4）该单位签发的汇兑凭证欠缺委托日 根据上述资料，回答下列问题：

第1小题：下列表述中，正确的有（CD）A、各单位应当按规定对库存现金进行定期和不定期的清查，一般采用永续盘存法

B、出纳人员不可兼任稽核人员，但可以保管会计档案

C、出纳人员不可以负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，但可以负责登记现金和银行存款日记账

D、货币资金支付业务需经过支付申请、支付审批、支付复核、办理支付这四个程序

第2小题：开户行一般按照单位（B）天日常零星开支所需确定留存现金限额

A、1-3 B、3-5 C、1-5 D、5-7

第3小题：我国现金的结算起点是（B）元 A、500 B、1000 C、5000 D、10000

第4小题：根据支付方式不同，汇兑可分为（A）A、2种B、3种C、4种D、5种