建筑工程施工许可申报资料

第一篇：建筑工程施工许可申报资料

一、建筑工程施工许可申报资料

1、建设工程规划许可证(复印件1份）

2、建设工程设计合同（原件1份、复印件1份）

3、建设工程施工合同（原件1份、复印件1份）

4、建设工程监理合同（原件1份、复印件1份）

5、工程中标通知书和交易单、预结算报告一份（原件1份、复印件1份）

6、质量监督行政许可决定书、开工安全许可决定书

7、建设资金证明文件（原件1份、复印件1份）

8、规划区内建设工厂提供混泥土使用合同、建筑垃圾处理合同（原件1份、复印件1份）

9、建设工程施工许可表二份

10、县外勘察设计、监理、施工等企业进龙承接业务备案表

11、施工图纸审查单（原件1份、复印件1份）

12、项目经理资证书、质量员、安全员上岗证书（原件1份）

13、上岗人员复印件（复印件1份）

14、计经委批文、排污审批表（原件1份、复印件1份）

15、消防审查合格单（原件1份、复印件1份）

16、委托县建筑业协会开展业务咨询服务协议书

二、建设工程办理质量监督许可申报资料

1、施工组织设计（原件1份、复印件1份）

2、建设工程规划许可证（复印件1份）

3、监督档案

4、工程地质勘察资料（原件1份、复印件1份）

5、全套图纸（建结、水电）

6、图纸审查单（原件1份、复印件1份）

三、建设工程安全开工许可申报资料

1、开工安全条件监督档案

2、安全生产责任书（建设方与施工方、施工方与项目部、项目部与管理人员及施工班组）（原件）

3、施工组织设计及专项施工方案（原件）

4、工地安全施工技术措施费支出凭证及支出计划（原件）

5、现场特种作业人员证书（复印件1份）

6、施工总包企业安全生产许可证（复印件）

7、保险单

8、施工企业主要负责人、项目负责、专职安全生产管理人员（三类人员）安全生产考核合格证书（A B C三证）（复印件各2份）

9、防雷设施设计审核书（原件）

四、房产各类登记申报资料

（一）单位房屋所有权初始登记

1、建设工程规划许可证原件

2、浙江省建设用地许可证或土地使用证复印件（原件核对）

3、竣工验收备案表原件

4、营业执照复印件、企业章程复印件、法人身份证复印件、经办人身份证复印件

5、房屋测量报告原件、光盘

6、契证存根原件

7、开发区、工业园区企业需提供立项批文或县领导小组决策

（二）单位房屋所有权初始登记（机关事业单位）

1、建设工程规划许可证原件

2、浙江省建设用地许可证或土地使用证复印件（原件核对）

3、竣工验收备案表原件

4、组织机构代码证复印件、法人身份证复印件、经办人身份证复印件

5、房屋测量报告原件、光盘

6、契证存根原件

（三）单位房屋转移登记

1、原房屋所有权证原件

2、原土地使用证复印件（原件核对）

3、房屋买卖合同原件（或法院裁定书、协助执行通知书原件等）

4、卖方：属国有机关、事业单位提供国资局批文，组织机构代码证复印件，法人身份证复印件

属国有企业提供国资局批文、营业执照复印件、法人身份证复印件，直管单位提供上级主管部门意见

属集体企业房产提供职代会决议及上级主管部门意见、营业执照复印件、法人身份证复印件，（村集体房产转移须提供国资营运部门意见）

属股份制企业提供股东大会决议原件（股东需签字、盖印），营业执照复印件、企业章程复件、法人身份证复印件

属改制企业提供体改办批复文件，原单位注销证明，破产企业提供法院裁定，原单位注销证明

5、买方（股份制企业）：营业执照、企业章程、法人身份证、经办人身份证复印件。

买方（机关事业单位）：组织机构代码证、法人身份证、经办人身份证复印件

买方（国有企业）：营业执照、法人身份证、经办人身份证复印件。

6、契证存根原件

（四）单位房屋名称变更登记

1、原房屋所有权证原件

2、原土地使用证复印件（原件核对）

3、工商局变更登记情况原件

4、变更申请原件

5、新企业营业执照、法人身份证、经办人身份、企业章程复印件（股份制）

6、契证存根原件

（五）单位房屋所有权初始登记（开发公司办总证）

1、建设工程规划许可证原件

2、浙江省建设用地许可证或土地使用证复印件（原件核对）

3、竣工验收备案表原件

4、营业执照复印件、企业章程复印件、法人身份证复印件、经办人身份证复印件

5、房屋测量报告原件、光盘

6、房屋竣工平面图（每层分层图纸并加盖规划局公章）

（六）商品房预售许可证登记

1、开发经营企业的开发资质证书复印件，营业执照复印件，法人身份证复印件，经办人身份证复印件，委托书

2、建设工程规划许可证，施工许可证，土地使用证，土地出让合同

3、工程施工进度计划

4、每幢投入开发建设的资金已达工程建设总投资的25%以上的证明材料（监理公司出具）

5、商品房预售方案。

6、物业管理合同、施工合同

7、物业管理用房确认意见

8、建筑垃圾处置批件

9、总平面图、各幢房屋平面图（相同的楼盘平面图提供一套图纸，规划盖章）

10、测绘公司房号确认表

（七）商品房转移登记

1、商品房买卖合同原件

2、买受人身份证复印件（原件核对）

3、契证存根原件

注：

1、配偶登记共有人需提供身份证、结婚证复印件（原件核对），夫妻签字

2、如有二人以上共同出资购买的房屋，并到办证中心订立共同出资协议

3、如买受人是未成年人，应由其监护人（父母）带身份证、户口册复印件到办证中心书写承诺书（原件核对）

（八）单位房屋转移登记（单位房转个人）

1、原房屋所有权证原件

2、原土地使用证复印件（原件核对）

3、房屋买卖合同原件（或法院裁定书、协助执行通知书原件等）

4、卖方：属国有机关、事业单位提供国资局批文原件，组织机构代码证复印件，法人身份证复印件

属国有企业提供国资局批文原件、营业执照复印件、法人身份证复印件，直管单位提供上级主管部门意见

属集体企业房产提供职代会决议及上级主管部门意见原件、营业执照复印件、法人身份证复印件，（村集体房产转移须提供国资营运部门意见）

属股份制企业提供股东大会决议原件（股东需签字、盖印），营业执照复印件、企业章程复件、法人身份证复印件

属改制企业提供体改办批复文件，原单位注销证明，破产企业提供法院裁定

5、买受人身份证复印件，如果配偶登记共有人需提供身份证、结婚证复印件（原件核对），夫妻签字。

6、契证存根原件

（九）个人房屋买卖过户提供资料

1、原房屋所有权证原件

2、原土地使用证复印件（原件核对）

3、房屋买卖合同原件（或法院裁定书原件等）

4、卖方夫妻身份证、结婚证复印件（原件核对）

5、买方身份证复印件（原件核对）

6、契证存根原件

注：

1、卖方夫妻两人凭身份证、结婚证原件到办证中心签字(两证名字核对，不符者出具社区或村委会证明)

2、卖方系未婚者：到婚姻登记处开单身证明

卖方系离异者：提供离婚证、离婚协议书或法院民事判决书，并到婚姻登记处开离异后单身证明

卖方系丧偶者：提供配偶死亡证明原件（需写明两人关系、配偶死亡时间，由公安机关或火葬场提供）；并到婚姻登记处开配偶死亡后单身证明

3、买方配偶登记共有人需提供身份证、结婚证复印件（原件核对），夫妻签字

4、卖方房产系房改房需提供房改办的房改房上市审批表

（十）个人房屋所有权初始登记

1、建设工程规划许可证原件（乡镇提供村镇规划建设许可证原件）

2、浙江省建设用地许可证或土地使用证复印件（原件核对）

3、身份证复印件、农民提供户口册复印件（原件核对）

4、房屋测量报告原件、光盘

5、契证存根原件

（十一）单位名称变更到个人

1、原房屋所有权证原件

2、原土地使用证复印件（原件核对）

3、原营业执照复印件

4、工商局注销证明原件

5、申请原件

6、身份证复印件（即原法人身份证复印件）——原件核对

7、契证存根原件

（十二）个人房屋继承、赠与登记提供资料

1、原房屋所有权证原件

2、原土地使用证复印件（原件核对）

3、继承、赠与公证书

赠与人系夫妻关系：公证书后附赠与人身份证、结婚证复印件 赠与人系离异者：公证书后赠与人身份证复印件并提供离婚证、离婚协议书或法院民事判决书，并到婚姻登记处开离异后单身证明

赠与人系丧偶者：公证书后赠与人身份证复印件并提供配偶死亡证明原件（需写明两人关系、配偶死亡时间，由公安机关或火葬场提供）；并到婚姻登记处开配偶死亡后单身证明

赠与人系未婚者：公证书后赠与人身份证复印件并到婚姻登记处开单身证明

4、受让人身份证复印件（原件核对）

5、契证存根原件

（十三）离婚析产登记提供资料

1、原房屋所有权证原件

2、原土地使用证复印件（原件核对）

3、协议离婚的提供离婚证复印件（原件核对）、离婚协议书原件或公证书原件；法院调解（判决）的提供法院调解书（裁定书）

4、身份证复印件（原件核对）

5、契证存根原件

（十四）拆迁安置房登记提供资料

1、产权调换协议原件

2、拆迁安置房结算差价凭证复印件（原件核对）

3、身份证复印件（原件核对）

4、契证存根原件

第二篇：建筑工程施工许可申报条件及申报资料

建筑工程施工许可证申办的条件及所需资料

申请前的准备工作及办理条件

（1）施工场地已基本具备施工条件；

（2）已经办理该建筑工程用地批准手续；

（3）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（4）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（5）已经确定建筑施工企业；

（6）有满足相关设计规范要求的施工图纸；

（7）已在质量监督主管部门及安全监督主管部门办理相应的质量、安全监督注册手续；（8）建设资金已经落实，工期不足1年的，到位资金不得少于工程合同价款的50％；工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价款的30％。申请

（一）提交材料：

1、房屋建筑工程，申请人需提交如下申请材料：

（1）按规定填写、盖章的《建筑工程施工许可申请表》一式三份；（2）建设工程规划许可证正本、附件的复印件；

（3）用地批准手续（国有土地使用证或有关批准文件）复印件；（4）施工图设计文件审查通知书原件；

（5）招投标管理部门出具的施工合同备案表；

（6）招投标管理部门出具的监理合同备案表（依法应当委托监理的工程提交）；

（7）建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B本、C本）和《地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单（表AQ-A-2）》原件（施工安全监督备案用）；

（8）项目建设资金落实证明原件；

（9）人防部门出具的人防施工图备案回执；

（10）法人委托书；

（11）分类填报的《北京市建筑节能设计审查备案登记表》（一式三份，建筑节能设计审查用）。

2、市政基础设施工程，申请人需提交如下申请材料：

（1）按规定填写、盖章的《建筑工程施工许可申请表》一式三份；

（2）建设工程规划许可证正本、附件的复印件；

（3）施工图设计文件审查通知书原件；

（4）招投标管理部门出具的施工合同备案表；

（5）招投标管理部门出具的监理合同备案表（依法应当委托监理的工程提交）；

（6）建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B本、C本）和《地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单（表AQ-A-2）》原件（施工安全监督备案用）；

（7）项目建设资金落实证明原件；

（8）掘路、占道许可手续（涉及掘路、占道的需提供）；

（9）法人委托书。

3、装饰装修工程，申请人需提交如下申请材料：

（1）按规定填写、盖章的《建筑工程施工许可申请表》一式三份；

（2）建设工程规划许可证正本、附件的复印件（仅外立面装修时提交）；

（3）房屋产权证复印件（租赁房屋的还需出具租赁协议复印件、产权人出具的同意装修证明）；

（4）招投标管理部门出具的施工合同备案表；

（5）招投标管理部门出具的监理合同备案表（依法应当委托监理的工程提交）；

（6）建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B本、C本）原件（施工安全监督备案用，核验后退回申请人）；

（7）项目建设资金落实证明原件；

（8）法人委托书。

（二）注意事项：

上述材料提交复印件的，复印件需加盖申请人印章并同时提交原件，原件核验后退回申请人。

申请人需要参与的工作

现场踏勘

标准：

（1）工程用地位置、范围应当与规划许可一致；

（2）规划许可确定的用地红线范围内和代征地范围内施工现场拆迁进度应当符合施工要求；

（3）施工现场应当具备安全防护措施，施工围档的设置、地下管线的防护或者改移措施、毗邻建筑物的安全防护措施以及空中架设障碍物的排除情况等应当符合规定；

（4）施工现场供水和排水、供电以及施工道路应当满足施工要求，施工场地应当平整；

（5）无违法开工行为。办理结果

（一）结果形式：

1、对准予许可的，在1个工作日内制作《办理结果通知书》和《建筑工程施工许可证》，并在10日内将许可证书送达申请人。

2、对不予许可的，在1个工作日内制作《办理结果通知书》，写明理由和申请人享有的依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利，并将申请材料退回申请人。

（二）注意事项：

1、完成时限：8个工作日

2、收费标准：本项目不收费

第三篇：建筑工程施工许可申报所需的材料

建筑工程施工许可申报所需的材料

1、《东莞市建筑工程施工许可证申请表》（可在网上下载，网址：www.xiexiebang.com/）；

2、建设工程规划许可证复印件（盖建设单位公章或业主私章）；需提交原件核对后退回。

3、应招标项目需提交“中标通知书复印件”（加盖招标人公章）； 应招标的项目（包括勘察设计、监理、施工）按《东莞市建设工程招标投标管理办法》第三条、第四条、第六条规定；

4、不纳入招标范围的需提交“建设单位营业执照副本复印件”、“相关公司章程复印件”（需全部资料复印并加盖建设单位公章）；

5、建设工程承发包合同复印件（加盖建设单位公章）； 附：（1）有专业分包的需提交“专业分包合同复印件”；

（2）有劳务分包的需提交“劳务分包合同复印件”；

（3）施工总承包、专业企业、劳务公司的资质证书副本复印件（均加盖企业公章）；

（4）施工总承包企业的安全生产许可证；

（5）起重设备安装工程专业承包企业资质证明文件。

6、《施工单位拟投入本工程的技术管理人员、设备表》（可在网上下载，网址：www.xiexiebang.com/）；

7、审查机构出具加盖审查机构公章的施工图设计文件审查合格书；

附：审查机构认定书复印件（加盖审查机构公章）。

8、施工图（全套）一式两份；

附：设计单位资质证书副本复印件（加盖设计单位公章）。

9、建设工程地质勘察报告；

附：勘察单位资质证书副本复印件（加盖勘察单位公章）；

10、《东莞市建筑工程质量监督登记表》（一式五份，可在网上下载，网址：www.xiexiebang.com/）；

附：镇区工程质量监督登记证明（由工程所在地的镇区规划建设办出具）。

11、《东莞市建筑工程安全监督登记表》（一式五份，可在网上下载，网址：www.xiexiebang.com/）；

附：镇区工程安全监督登记证明（由工程所在地的镇区规划建设办出具）。

12、本工程施工组织设计；包括：

（1）施工安全管理机构组织结构图，安全生产责任人、专职安全管理人员名单（应当按企业资质类别和等级，根据企业生产能力或施工规模足额配备，要求详见《建质[2004]213号“关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的通知》）；

（2）安全生产、文明施工责任制度及项目安全管理目标；

（3）安全技术措施；

（4）施工现场临时用电方案；

（5）施工现场总平面布置图，临时设施规划方案；

（6）依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所列七项分部分项工程需提交专项施工方案：

① 基坑支护与降水工程：指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。

② 土方开挖工程：土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。

③ 模板工程：各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。

④ 起重吊装工程；

⑤ 脚手架工程：高度超过24m的落地式钢管脚手架、附着式升降脚手架（包括整体提升与分片式提升）、悬挑式脚手架、门型脚手架、挂脚手架、吊篮脚手架、卸料平台。

⑥ 拆除、爆破工程：采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。

⑦ 其它危险性较大的工程：建筑幕墙的安装施工、预应力结构张拉施工、隧道工程施工、桥梁工程施工（含架桥）、特种设备施工、网架和索膜结构施工、6m以上的边坡施工、大江与大河的导流和截流施工、港口工程、航道工程，以及采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。

（7）下列专项工程需由建筑施工企业组织专家组进行论证审查，并提出书面论证审查报告（要求详见《建质[2004]213号“关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的通知》）：

① 深基坑工程：开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。

② 地下暗挖工程：地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。

③ 高大模板工程：水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。

④ 30m及以上高空作业的工程；

⑤ 大江、大河中深水作业的工程；

⑥ 城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程。

专家应当不少于5名，并经建设部或广东省建设厅或东莞市建设局认可的。

（8）工程项目经理、施工员、安全员和特种作业人员的资格证书复印件。

施工组织设计由施工单位按规定编制盖章，并经监理单位审核后，施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字提交建设单位。

13、施工单位安全作业环境和文明施工、安全施工措施费用的使用计划（要求详见《建办[2005]59号“关于印发〈建筑工程安全防护、文明施工费用及使用管理规定〉的通知”》）；

附：建设单位已列明费用的工程概算复印件、合同支付条款复印件。

14、建筑总承包企业为施工现场从事施工作业和管理的人员办理的建筑意外伤害保险合同复印件和支付保险费凭证（要求详见东建[2005]27号《关于加强建筑意外伤害保险工作的通知》）；

15、建筑施工企业履约保证担保复印件（加盖建设单位公章）、建设单位工程款支付保证担保的复印件（加盖施工企业公章）（要求详见《东府[2005]57号“关于印发〈东莞市建设工程保证担保制度暂行办法〉的通知》）；

16、建设工程监理合同复印件（加盖建设单位公章）。

附：监理单位资质证书副本复印件（加盖监理单位公章）。

17、属改变原有房屋结构的扩建、改建项目还需提交以下资料：

（1）《改变房屋使用性质和结构部位登记表》（可在网上下载，网址：www.xiexiebang.com/）；（2）原有工程结构安全性咨询报告及咨询单位资质证书、营业执照复印件（加盖咨询单位公章）；

（3）原有房屋工程施工许可证及竣工验收报告的复印件。

第四篇：建筑工程施工许可（范文模版）

许可项目之二：建筑工程施工许可

许可对象：自然人、法人和其他组织

许可依据：

1、《中华人民共和国建筑法》（1997年主席令第91号）。

2、《中华人民共和国招标投标法》（1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）。许可条件：

1、已经办理该建筑工程用地批准手续。

2、在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。

3、施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。

4、已经确定施工企业。按照规定应该招标的工程没有招标，应该公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的，所确定的施工企业无效。

5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。

6、有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项目编制的专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。

7、按照规定应该委托监理的工程已委托监理。

8、建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50％，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30％。建设单位

应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。

9、法律、行政法规规定的其他条件。

许可数量：无数量限制

申请材料：

1、长沙市建设行政审批申请受理单（第二联）；

2、、长沙市施工项目报批表；

3、中标通知书（非招标工程：施工队伍申报表一式三份；长沙市建筑装饰装修工程施工报建表一式三份；长沙市建筑工程桩基施工报建申报表一式三份；长沙市建筑工程麻石、护坡施工报建申报表一式三份；长沙市建筑工程土方施工报建申报表一式三份）

4、建设工程施工图技术审查报告、备案机关备案回单；

5、建设工程规划许可证副本；

6、甲、乙双方签订的施工合同；

7、工程所在地办事处计生部门签章的计划生育管理登记表。许可程序：

许可收费：不收费。

许可时限：15个工作日

责任追究：按照《中华人民共和国行政许可法》第七章执行 监督检查：按照《中华人民共和国行政许可法》第六章执行

市效能投诉中心电话：（0731）4142127

市建委纪检监察电话：（0731）

第五篇：建筑工程施工许可管理办法

建筑工程施工许可管理办法

建筑工程施工许可管理办法第一条

为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，根据《中华人民共和国建筑法》，制定本办法。建筑工程施工许可管理办法第二条

在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。

工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。建筑工程施工许可管理办法第三条

本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。建筑工程施工许可管理办法第四条

建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：

（一）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。

（二）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。

（三）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。

（四）已经确定施工企业。按照规定应当招标的工程没有招标，应当公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。

（五）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。

（六）有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。

（七）按照规定应当委托监理的工程已委托监理。

（八）建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供本单位截至申请之日无拖欠工程款情形的承诺书或者能够表明其无拖欠工程款情形的其他材料，以及银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。

（九）法律、行政法规规定的其他条件。

县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门不得违反法律法规规定，增设办理施工许可证的其他条件。建筑工程施工许可管理办法第五条

申请办理施工许可证，应当按照下列程序进行：

（一）建设单位向发证机关领取《建筑工程施工许可证申请表》。

（二）建设单位持加盖单位及法定代表人印鉴的《建筑工程施工许可证申请表》，并附本办法第四条规定的证明文件，向发证机关提出申请。

（三）发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起十五日内颁发施工许可证；对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者五日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延；对于不符合条件的，应当自收到申请之日起十五日内书面通知建设单位，并说明理由。

建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。

建筑工程施工许可管理办法第六条

建设单位申请领取施工许可证的工程名称、地点、规模，应当符合依法签订的施工承包合同。

施工许可证应当放置在施工现场备查，并按规定在施工现场公开。建筑工程施工许可管理办法第七条

施工许可证不得伪造和涂改。建筑工程施工许可管理办法第八条

建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。建筑工程施工许可管理办法第九条

在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，报告内容包括中止施工的时间、原因、在施部位、维修管理措施等，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。建筑工程施工许可管理办法第十条

发证机关应当将办理施工许可证的依据、条件、程序、期限以及需要提交的全部材料和申请表示范文本等，在办公场所和有关网站予以公示。

发证机关作出的施工许可决定，应当予以公开，公众有权查阅。建筑工程施工许可管理办法第十一条

发证机关应当建立颁发施工许可证后的监督检查制度，对取得施工许可证后条件发生变化、延期开工、中止施工等行为进行监督检查，发现违法违规行为及时处理。

建筑工程施工许可管理办法第十二条

对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。建筑工程施工许可管理办法第十三条

建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

建筑工程施工许可管理办法第十四条 建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证的，发证机关不予受理或者不予许可，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

建设单位伪造或者涂改施工许可证的，由发证机关责令停止施工，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。建筑工程施工许可管理办法第十五条

依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。

单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。建筑工程施工许可管理办法第十六条

发证机关及其工作人员，违反本办法，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分：

（一）对不符合条件的申请人准予施工许可的；

（二）对符合条件的申请人不予施工许可或者未在法定期限内作出准予许可决定的；

（三）对符合条件的申请不予受理的；

（四）利用职务上的便利，收受他人财物或者谋取其他利益的；

（五）不依法履行监督职责或者监督不力，造成严重后果的。建筑工程施工许可管理办法第十七条

建筑工程施工许可证由国务院住房城乡建设主管部门制定格式，由各省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门统一印制。

施工许可证分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。复印的施工许可证无效。

建筑工程施工许可管理办法第十八条

本办法关于施工许可管理的规定适用于其他专业建筑工程。有关法律、行政法规有明确规定的，从其规定。

《建筑法》第八十三条第三款规定的建筑活动，不适用本办法。

军事房屋建筑工程施工许可的管理，按国务院、中央军事委员会制定的办法执行。建筑工程施工许可管理办法第十九条

省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据本办法制定实施细则。

建筑工程施工许可管理办法实施时间

本办法自2014年10月25日起施行。1999年10月15日建设部令第71号发布、2001年7月4日建设部令第91号修正的《建筑工程施工许可管理办法》同时废止。