2016年上半年安徽省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题（精选多篇）

第一篇：2016年上半年安徽省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

2016年上半年安徽省监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、设计概算是在阶段编制的确定工程项目投资费用的文件。A：方案设计 B：初步设计 C：技术设计 D：施工图设计

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、在某工程网络计划中，如果发现工作L的总时差和自由时差分别为4天和2天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了1天，则说明工作L的实际进度。

A：不影响总工期，但影响其后续工作 B：既不影响总工期，也不影响其后续工作 C：影响工期1天，但不影响其后续工作 D：影响工期1天，也影响后续工作1天 E：自我评定

3、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

4、在工程网络计划中，M工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第22天、第23天、第25天，则M工作的自由时差为天。A：4 B：2 C：3 D：5 E：自我评定

5、《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在__到达受要约人。A．要约到达对方之前 B．受要约人发出承诺之后 C．受要约人发出承诺之前 D．承诺到达对方之前

6、建造类施工过程是指。

A：将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程

B：在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程

C：为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程 D：为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程 E：自我评定

7、描述质量特性数据离散趋势的特征值是__。A．算术平均数 B．中位数 C．极差 D．期望值

8、【例4·单选题】当采用非匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果同一时刻横道线上方累计百分率大于横道线下方累计百分率，表明。A：实际少投入的时间 B：进度超前的时间 C：实际进度拖后

D：实际多投入的时间 E：自我评定

9、某企业第1年初向银行借款500万元，年利率为7％，银行规定每季度计息1次，则企业在第4年末一次性向银行支付本利和为万元。A：659．96 B：659．45 C：655．40 D：535．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、【例1·单选题】根据现行规定，工程质量保证金一般是合同价款的。A：3％ B：5％

C：3％～5％ D：10％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款__。A．经乙签字的均无效，全部由甲重新确认 B．经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C．经乙签字的全部有效

D．需委托造价管理部门确定

12、采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出。A：某一工作的实际进度情况 B：某一工作完成工作量情况 C：导致进度拖延的某一具体工作 D：项目总的实际进展情况 E：自我评定

13、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金

14、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指的线路。A：工作的持续时间总和最大

B：相邻两项工作之间的时距之和最大 C：相邻两项工作之间时间间隔全部为零 D：相邻两项工作之间的时距全部为零 E：自我评定

15、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是。

A：因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B：竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C：对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付 D：承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复 E：专业监理

16、【例2·单选题】流水节拍是组织流水施工的。A：工艺参数 B：时间参数 C：空间参数

D：非流水施工参数 E：自我评定

17、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是。A：工程承包合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：施工分包合同

D：建设工程施工合同 E：专业监理

18、将风险分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险是按风险进行的分类。A：分析依据 B：来源

C：潜在损失形态 D：后果

E：工程保险金

19、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：监理单位 C：总承包单位

D：建设行政主管部门 E：工程保险金 20、【例1·单选题】施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。A：工程本身的损害 B：工程所需清理费用 C：承包人的施工机械损坏

D：因工程损害导致的第三方财产损失 E：专业监理

21、建设工程施工进度控制工作中，编制施工进度控制工作细则的主要内容不包括。

A：进度控制的方法

B：进度控制人员的职责分工 C：建立进度控制保证体系

D：施工进度控制目标实现的风险分析 E：自我评定

22、【例1·单选题】为了确保施工工艺工序按施工方案进行、避免其他干扰正常施工的因素．应该采取监理方式。A：旁站 B：巡视 C：见证取样 D：平行检验 E：工程保险金

23、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。A．组织协调 B．合同管理 C．信息管理 D．目标控制

24、根据《建筑法》，建筑施工企业。

A：必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费 B：应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险．支付保险费 C：必须为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 D：应当为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 E：工程保险金

25、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。A．运走施工设备

B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人 C．更换施工设备 D．暂停施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程监理企业丙级资质的业务范围有。A：技术咨询

B：建设工程的项目管理

C：相应专业工程类别一级建设工程项目的工程监理业务 D：相应专业工程类别二级建设工程项目的工程监理业务 E：相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务

2、下列关于施工单位的安全责任的说法正确的是。

A：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责 B：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 C：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 E：施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训

3、实行建设监理制度对提高工程项目的经济效益发挥了重要作用，其主要表现有__。

A．有利于提高建设工程投资决策科学化水平B．有利于规范工程建设参与各方的建设行为 C．避免了工程施工过程中的质量事故

D．在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，投资额最少 E．在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，全寿命费用最少

4、《中华人民共和国建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的__书面通知被监理的建筑施工单位。A．工程监理单位

B．总监理工程师的权限 C．监理的内容 D．监理的费用 E．监理权限

5、竣工结算与竣工决算的区别包括。A：编制的目的不同 B：编制的作用不同 C：反映的内容不同 D：编制的时间不同 E：作用和性质不同

6、中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有。A：招标代理机构 B：招标人

C：评标委员会 D：中标人

E：未中标的投标人

7、下列有关项目监理机构组织形式的说法正确的是。

A：在直线职能制监理组织形式中，职能部门是直线指挥人员的参谋，他们只能对下级部门进行业务指导，而不能对下级部门直接进行指挥和发布命令 B：矩阵制监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向的子项目系统，另一套是横向的职能系统 C：直线制监理组织形式不适用于小型建设工程

D：职能制监理组织形式一般适用于大、中型建设工程

E：采用职能制监理组织形式时，各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级

8、项目监理机构组织结构设计的内容是。A：制定信息流程 B：选择组织结构形式

C：合理确定管理层次与管理跨度 D：制定岗位职责及考核标准 E：选派监理人员

9、【例1·多选题】ISO质量管理体系的特征包括。A：符合性 B：持续受控 C：静态性

D：全面有效性 E：预防性

10、分包商应立即执行的变更指令包括。A：工程师直接送达的书面指令 B：工程师代表直接送达的书面指令 C：承包商代表直接送达的书面指令

D：经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E：经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

11、下列选项中，属于建设工程进度控制计划体系的有。A：建设单位的计划系统 B：勘察单位的计划系统 C：设计单位的计划系统 D：施工单位的计划系统 E：材料供应单位的计划系统

12、对于估算工程量单价合同，下列说法正确的有。

A：要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更 B：适用于工期紧迫、急需开工的项目

C：适用于工程项目内容、经济指标一时不能明确的项目

D：当实际工程量与清单中所列工程量超过约定的范围，允许对单价进行调整 E：可以避免使发包或承包的任何一方承担过大的风险

13、可行性研究中对项目进行的评价包括（）。A．环境评价 B．财务评价

C．国民经济评价 D．社会经济评价

E．社会评价及风险分析

14、下列费用中，属于工程量清单计价构成中其他项目费的有。A：暂列金额 B：材料购置费

C：专业工程暂估价 D：财产保险费 E：计日工

15、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括。A：对拟建项目进行市场调查和预测 B：编制投资估算

C：编制与审查设计概算 D：评标定标

E：协助业主与承包商签订承包合同

16、项目监理机构人员数量的确定方法的步骤包括。A：项目监理机构人员需要量定额 B：确定工程建设强度 C：确定工程复杂程度

D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额 E：根据实际情况确定监理人员数量

17、监理实施细则中，监理工程师的监理工作方法有。A：旁站 B：巡视 C：见证取样 D：试验 E：平行检测

18、建筑安装工程直接费的材料费内容包括__。A．检验试验费 B．材料原价

C．周转性材料费

D．材料运杂费及采保费 E．运输损耗费

19、《招标投标法》规定，下列可以不进行招标的有。A：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B：采购人依法能够自行建设、生产或者提供 C：需要采用不可替代的专利或者专有技术

D：需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

20、下列选项属于工程监理费直接成本的有__。A．监理单位管理人员工资 B．监理单位办公用品费 C．监理辅助人员工资

D．用于监理工作的常规检测工器具租赁费 E．资料购置费

21、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，__。A．供货方应赔偿因此造成的额外损失 B．采购方可通知供货方办理解除合同手续

C．如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任 D．供货方有义务发出发货协商通知

E．采购方接到发货协商通知后的15天内，不予答复视为同意，供货方继续发出

22、当质量控制图同时满足时，可认为生产过程基本处于稳定状态。A：点子全部落在控制界限之内 B：点子分布出现链

C：控制界限内的点子排列没有缺陷 D：点子多次同侧 E：点子有趋势或倾向

23、在与项目建设有关的其他费用中，属勘察设计费的有（）。A．勘察费 B．设计费

C．可行性研究费

D．项目建议书编制费 E．研究试验赞

24、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准 C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购

D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

25、进度控制的具体措施有__。A．技术措施 B．组织措施 C．经济措施 D．激励措施 E．合同措施

第二篇：2016年安徽省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

2016年安徽省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例1·单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。A：可调总价合同 B：纯单价合同 C：可调单价合同 D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是。A：工料单价法 B：综合单价法 C：全费用单价法 D：实物单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、工程师一般不对进行计量。

A：承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工 B：工程量清单中的全部项目 C：合同文件中规定的项目 D：工程变更项目

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责的试运行由承担全部试运行费用。施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由进行修复，并按照缺陷原因由责任人承担相应的费用。A：发包人，承包人 B：发包人，发包人 C：承包人，发包人 D：承包人，承包人 E：专业监理

5、财务分析中，融资后分析不包括。A：盈利能力分析 B：生存能力分析 C：可持续性分析 D：偿债能力分析

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明。A：施工方案 B：合理使用年限 C：竣工验收的标准 D：设计变更的期限 E：专业监理

7、承包商要求业主提供付款担保，属于承包商的__的风险对策。A．保险转移 B．非保险转移 C．损失控制 D．风险回避

8、采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是的分部分项工程。A：单价经换算 B：不易被重视 C：量大价高

D：采用补充单位估价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按__的市场价履行。A．订立合同时订立地 B．订立合同时履行地 C．履行合同时订立地 D．履行合同时履行地

10、【例2·单选题】横道图作为建设工程进度计划的直观表示方法，其主要优点是能够。

A：明确表达工作之间的逻辑关系 B：直观表示工作所拥有的机动时间 C：明确表达影响工期的关键工作

D：直观表示各项工作的开始和结束时间 E：自我评定

11、采用工程量清单方式招标时，由负责工程量清单的准确性和完整性。A：招标人 B：投标人

C：评标委员会 D：项目业主

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是。A：合同约定的开始日至完成日

B：合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 C：合同签订日至合同约定的完成日

D：合同约定的开始日至工程验收合格日 E：专业监理

13、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。工程师对延期开工报告的处理，正确的是。A：不同意延期开工报告的要求 B：同意延期开工报告中的要求

C：同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求 D：同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿 E：专业监理

14、按单位产量占用流动资金的比例估算是属于。A：扩大生产能力估算法 B：扩大项目估算法 C：扩大指标估算法

D：扩大工程资金估算法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是。

A：由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验 B：由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验 C：承包人应在设备到货时与发包人共同核验 D：承包人应在设备到货时与工程师共同核验 E：专业监理

16、《建设工程监理规范》中所称的__，是指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。A．见证 B．旁站 C．巡视

D．平行检验

17、某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为。A：承包人自检合格日

B：承包人递交竣工验收报告日 C：竣工验收开始日

D：竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日 E：专业监理

18、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是。A：为提前完成工程项目任务 B：为多创收益

C：保证工程项目按期建成交付使用 D：保证工程项目顺利完工 E：自我评定

19、当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应__。A．返还财产 B．赔偿损失 C．收归国库 D．作价补偿 20、【例2·单选题】为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应。

A：首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标

B：首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标 C：将施工进度总目标从不同角度层层分解 D：将施工进度总目标直接按计划期分解 E：自我评定

21、关于监理大纲、监理规划和监理实施细则的说法。正确的是。A：监理大纲由总监理工程师主持编制，经监理单位法定代表人批准 B：监理规划由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准

C：监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经监理单位技术负责人批准 D：监理大纲、监理规划、监理实施细则均应依据委托监理合同编写 E：工程保险金

22、要约与要约邀请的共同特征是。A：内容具体明确

B：具备合同的一般条款 C：明示订立合同的意思表示 D：对行为人具有约束力 E：专业监理

23、FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，__。A．承包商也应承担责任 B．承包商不承担责任 C．只可给予工期顺延 D．只给予费用补偿

24、某必须采用专有技术的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。

A：必须公开招标 B：必须邀请招标 C：可直接委托发包

D：必须聘请招标代理机构委托发包 E：专业监理

25、《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位签字，并加盖单位公章。A：法定代表人 B：技术负责人 C：主要负责人 D：项目监理机构 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理工程师要严把开工关，就必须对承包单位的等工作质量进行控制。A：工程定位测量及标高基准的建立 B：现场施工平面图布置 C：生产要素配置 D：设计交底与图纸现场核对 E：承包单位的责任目标确定

2、《建设工程设计合同示范文本》规定，下列工作中，属于设计单位义务的有。A：组织设计成果鉴定 B：参加隐蔽工程验收

C：审查外商提供的设备设计图纸 D：组织并主持设计交底会

E：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

3、根据《建设工程质量管理条例》，承包单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应明确建设工程的保修等。A：内容 B：范围 C：期限 D：效果 E：责任

4、下列情况，监理工程师有必要编制进度计划的是。A：单位工程施工的进度计划

B：大型建设项目的施工总进度计划

C：分期分批发包又没有负责全部工程的总承包单位的施工总进度计划 D：大型建设工程的工程项目进度计划 E：采用若干个承包单位平行承包的

5、定额是现代科学管理的重要内容，在现代化管理中有其重要的地位，主要表现为__。

A．定额是管理科学发展的先锋

B．定额是节约社会劳动，提高劳动生产率的重要手段 C．定额是组织和协调社会化大生产的工具 D．定额是宏观调控的依据

E．定额是实现分配，兼顾效率与公平的手段

6、认证机构对获准认证的供方质量管理体系实施监督管理的工作包括__。A．认证注销、暂停 B．认证有效期的延长 C．供方通报、监督检查 D．认证有效期的缩短 E．认证撤销

7、只能从局部比较工程项目中各项工作实际进度与计划进度的方法有。A：匀速进展横道图比较法 B：S曲线比较法

C：非匀速进度横道图比较法 D：前锋线比较法 E：香蕉曲线比较法

8、下列关于流水施工的表述中，正确的有。A：流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B：划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C：流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D：专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

9、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如图3-51所示，该计划表明。

A：工作2-6与工作3-5的自由时差相等 B：工作4-5与工作6-7的总时差相差 C：工作3-7的总时差与自由时差相等 D：工作1-2与工作1-3的自由时差相等 E：工作1-3的总时差与自由时差相等

10、【例6·多选题】甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有。A：拒收货物

B：接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用 C：不接收货物并要求对方承担违约责任

D：接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款 E：接收货物并不对保管不善造成的损失负责

11、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为__。A．工程加速索赔 B．工程变更索赔

C．合同中明示的索赔 D．合同中默示的索赔 E．合同外的索赔

12、国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型工程项目的，必须有地方城建档案管理部门参加。A：单机试车 B：联合试车 C：工程验收 D：工程移交 E：工程预验收

13、在下列设计方案技术经济分析方法中，适用于具有不同寿命期的设计方案比较的方法是__。A．费用年值法 B．净现值法 C．净年值法 D．费用现值法 E．内部收益率法

14、为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应做好的工作有__。A．选择合适的时机下达工程开工令 B．妥善处理工程延期事件 C．及时支付工程价款

D．提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责 E．尽量地提供施工图纸

15、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有__。A．设计变更

B．非承包人原因停电 C．分包人的施工干扰

D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行 E．交通部门修理公路影响材料运输进度

16、下列属于合同的内容的是。A：数量 B：标的 C：履行期限 D：价款 E：招标公告

17、某一特殊构筑物因涨大水冲毁而急需修复，则其承包合同宜采用（）合同。A．成本加酬金 B．纯单价

C．估计工程量单位 D．可调总价 E．可调单价

18、某工作的计划进度与实际进度情况如下图所示，从图中可以看出。A：在第1月内，本工作按计划进行

B：到第2月末，本工作拖欠5％的任务量 C：在第4月内，本工作没有进行

D：到第5月末，本工作拖欠5％的任务量 E：本工作已按计划完成

19、监理工程师对施工图审核的主要原则有（）。A．是否符合业主对初步设计的要求

B．安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求 C．设计深度是否符合设计阶段的要求

D．是否对初步设计进行了全面合理的优化 E．是否满足使用功能和施工工艺的要求 20、施工图审查的主要内容包括（）。A．建筑物的稳定性、安全性审查 B．施工图是否达到规定的深度要求 C．建筑设计方案是否符合建设单位要求

D．是否符合消防、节能、环保等有关强制性标准规范 E．是否损害公众利益

21、《建设工程监理规范》规定。监理单位应于委托监理合同签订后l0天内将书面通知建设单位。

A：项目监理机构的组织形式 B：监理实施细则

C：项目监理机构的人员构成 D：对总监理工程师的任命 E：监理工作制度

22、下列费用中，属于建安工程造价措施费的有。A：二次搬运费 B：夜间施工费 C：总承包服务费 D：已完工程保护费 E：施工排水费

23、风险分析与评价的任务包括。A：确定单一风险因素发生的概率 B：建立初始风险清单

C：分析单一风险因素的影响范围大小 D：分析各个风险因素的发生时间 E：仅在于找出风险因素和风险事件

24、投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对__设立。A．专业工程施工资质 B．外地区投标人

C．环境保护方针和保证体系 D．项目经理资质要求 E．安全文明施工要求

25、工程建设参与各方通用的监理工作表格包括。A：工程临时延期申请表 B：工程材料报审表 C：监理工作联系单 D：费用索赔审批表 E：工程变更单

第三篇：四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、Project Controlling与Partnering模式的共同之处是__。A．信息共享 B．不能独立存在 C．长期协议 D．协调机制

2、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为__元。A．1000 B．2000 C．3000 D．4000

3、对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，要求予以修复。A：建设单位 B：施工单位 C：使用单位 D：责任单位 E：工程保险金

4、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。

A：提交工程师决定

B：提交争端裁决委员会决定 C：诉讼 D：仲裁 E：专业监理

5、在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且__，从而难以实现工程预定的目标。A．采取纠偏措施是不可能的 B．采取纠偏措施是不经济的 C．偏差可能有累积效应

D．不能降低偏差的严重程度

6、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由__发布。A．国务院建设行政主管部门 B．国家技术监督局

C．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D．工商管理部门

7、【例2·单选题】设计招标应采用方式进行招标。A：公开 B：邀请 C：议标

D：设计方案竞选 E：专业监理

8、关于设计招标，下列说法错误的是。

A：设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B：一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

C：设计招标应采用设计方案竞选的方式

D：设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 E：专业监理

9、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

10、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

11、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。A：合同价格内的暂列金额 B：预留的部分工程预付款 C：业主的履约保证金

D：预留承包商的部分应得工程款 E：专业监理

12、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担

B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担

D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理

13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。A：发包人严重拖欠工程进度款 B：发包人拖延组织工程竣工验收 C：发包人拒绝支付工程竣工结算款

D：发包人指令使用质量不合格的建筑材料 E：专业监理

14、主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验。A：施工控制测量成果报验表 B：分部工程报验表 C：工程复工令 D：报验、报审表 E：工程保险金

15、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

16、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是。

A：虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格 B：虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性 C：由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D：由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间 E：专业监理

17、矩阵式监理组织形式的优点是。A：目标控制职能分工明确 B：权力集中、隶属关系明确 C：加强了各职能部门横向联系 D：纵横向协调工作量小 E：工程保险金

18、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是。A：④⑤②①③ B：④⑤①②③ C：⑤②①③④ D：⑤①②④③

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。A：2013年5月15日 B：2013年5月16日 C：2013年5月30日 D：2013年5月31日 E：专业监理

20、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。A：卖方 B：买方 C：运输方 D：买卖双方 E：专业监理

21、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由__。A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

23、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程 C：利用外商援助资金的工程

D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：工程保险金

24、开标时判定为无效的投标文件，应当。A：不再进入评标 B：在初评阶段淘汰 C：在详评阶段淘汰 D：在定标阶段淘汰 E：专业监理

25、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是。A：工料单价法 B：综合单价法 C：全费用单价法 D：实物单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按建设部令第107号规定，__的编制既可以用工料单价法，又可以用综合单价法。

A．施工图预算 B．投资估算 C．招标标底 D．投标报价 E．设计概算

2、工程咨询公司参与联合承包工程的形式有。

A：工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体 B：工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商 C：承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商 D：工程咨询公司作为BOT项目的发起人和策划公司 E：工程咨询公司参与BOT项目

3、工程文件立卷排列顺序的说法中，正确的是__。A．请示在前，批复在后 B．印本在前，定稿在后 C．主件在前，附件在后

D．文字材料在前，图纸在后

E．图纸按专业排列，同类专业图纸按图号顺序排列

4、建设程序是工程项目建设过程及客观规律的反映，不按建设程序办事是导致工程质量缺陷的重要原因，常见的违背建设程序的事件包括。A：不经验收就交付使用 B：无图施工 C：无证施工 D：越级施工 E：技术交底不清

5、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括。

A：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 B：合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款

C：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

6、根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括。

A：建筑材料、建筑构配件在工程上使用 B：设备在工程上安装

C：施工单位进行下一道工序的施工 D：建设单位拨付工程款 E：建设单位进行竣工验收

7、根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有。

A：运输车辆可以不受限制地进出工地 B：施工机械在工程竣工前不得运出工地

C：承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用 D：目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用 E：后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

8、工程量清单格式应由（）等组成。A．封面 B．填表须知 C．总说明

D．分部分项工程量清单 E．检验批工程量清单

9、已知折现率>0，现金流量图如下图所示。下列说法正确的是。A：A1为现金流入

B：A2发生在第3年年初 C：A3发生在第3年年末 D：A4的流量小于A3的流量

E：若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值不相等

10、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况

E：施工技术和方案不合理

11、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，期中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施于现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

12、按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括__。A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书

D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

13、关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是__。

A．承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交赔偿意向通知

B．索赔意向通知提交后的28天内或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告

C．如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔期(一般为28天)陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求 D．持续事件影响结束后30天内承包人提出最终的索赔报告

E．工程师在收到索赔报告后，28天内给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由

14、“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有__。A．渐变原因造成的损失 B．原材料缺陷引起的损失

C．领有公共运输行驶执照的车辆损失 D．自然事件引起的损失 E．意外事故造成的损失

15、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于__。A．安全问题分析 B．成本费用分析

C．分析系统性原因引起的质量问题 D．分析比较各单位质量管理水平E．分析比较各单位质量管理水平

16、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为__。A．甲、乙公司作为合同主体不变

B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E．乙公司不能强迫丙公司履行义务

17、下列关于委托建设工程监理的说法中，正确的有。

A：工程总承包模式下，建设单位宜分阶段委托监理单位监理 B：施工总承包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

C：项目总承包管理模式下，建设单位一般应委托一家监理单位监理 D：平行承发包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

E：平行承发包模式下，建设单位可以委托一家或多家监理单位监理

18、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有。A：增加劳动力和施工机械的数量 B：改进施工工艺和施工技术 C：采用更先进的施工机械 D：改善外部配合条件 E：采用工程分包方式

19、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析 20、监理规划的审核需要__。A．监理单位的技术主管部门进行内部审核 B．技术主管部门负责人签认 C．总监理工程师签字

D．提交给业主，由业主确认，并监督实施

E．看监理工作内容是否包括了业主委托的大部分工作任务

21、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。A：总投资收益率 B：财务内部收益率 C：利息备付率 D：财务净现值 E：资产负债率

22、综合单价法编制标底的表格有（）。A．分部分项工程费用计算表 B．措施项目价格表 C．工程量清单价格表 D．标底编制说明

E．分部分项工程工料价格计算表

23、下列属于监理规划中监理单位对工程造价控制的技术措施是。A：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 B：减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等

C：对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位 D：通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化 E：落实工程造价控制责任

24、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括__。A．有利于缩短工期 B．有利于合同管理 C．有利于投资控制

D．有利于业主选择承建单位 E．有利于质量控制

25、住宅小区的扩大初步设计“六图两书”包括__等内容。A．规划总平面图 B．道路规划图

C．工程设计概算书 D．规划说明书 E．竖向规划图

第四篇：2017年上半年安徽省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题

2017年上半年安徽省监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列不属于风险管理主要环节的是。A：投机风险 B：风险识别

C：风险分析与评价 D：风险对策的实施 E：工程保险金

2、国际工程中，不属于间接费的是。A：公司总部管理费 B：现场管理费 C：贷款利息 D：业务费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于__状态。A．成立但不生效 B．既不成立也不生效 C．承诺生效但合同不成立 D．生效但不成立

4、造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于。A：一般事故 B：较大事故 C：重大事故

D：特别重大事故 E：工程变更单

5、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，则拟采用的专业工作队应为个。A：4 B：5 C：8 D：12 E：自我评定

6、依法必须进行招标的项目。自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于日。A：7 B：14 C：15 D：20 E：工程保险金

7、《建设工程监理规范》中所称的__，是指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。A．见证 B．旁站 C．巡视

D．平行检验

8、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示，承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在约定的时间内未作出任何答复，承包人应。A：向工程师再次发出请求复工通知 B：向发包人发出请求复工通知 C：继续等待工程师的复工指示 D：自行复工继续后续工程的施工 E：专业监理

9、竣工图是__。

A．工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样 B．工程实施过程中，设计单位提供的经过不断修改的最终图纸 C．工程竣工时，在验收前由施工单位完成的竣工图纸和文件

D．工程竣工后，由建设单位或施工单位完成的建设工程项目的图纸

10、我国推行的建设领域改革，核心是__。A．项目法人负责制 B．招标投标制 C．工程监理制 D．合同管理制

11、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师__。

A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D．无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度

12、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独

D．公开、公正、平行竞争

13、下列属于工程质量控制的技术措施的是。A：协助完善质量保证体系

B：对材料、设备采购，通过质量价格比选 C：建立多级网络计划体系 D：建立健全项目监理机构 E：工程保险金

14、下列关于工程项目建设各阶段对质量形成的影响的说法，错误的是。A：项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量 B：工程施工阶段是影响工程项目质量的保证阶段

C：项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平

D：工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量 E：工程变更单

15、因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设单位和施工单位协商确定施工单位应得款项，并签发。A：费用索赔报审表 B：工程暂停令

C：工程款支付证书

D：工程临时或最终延期报审表 E：工程保险金

16、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。A：监理方 B：投资方 C：设计方 D：施工方 E：工程保险金

17、某监理公司计划第5年末购置一套20万元的检测设备，拟在这5年内每年末等额存人一定资金到银行作为专用基金，银行存款年利率为10%，按复利计算，则每年等额存入的资金额应不少于__万元。A．2.876 B．2.976 C．3.176 D．3.276

18、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。A．提高企业经济效益 B．帮助组织增进顾客满意 C．持续改进产品质量

D．提高组织的声誉和效率

19、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。A．监理单位技术负责人 B．监理单位行政负责人 C．政府建设行政主管部门 D．总监理工程师

20、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。A．1 B．2 C．3 D．4

21、【例1·单选题】下列不属于PMBOK总体框架的基本过程组。A：启动过程组 B：计划过程组 C：监控过程组 D：操作过程组 E：工程保险金

22、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％

B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议

C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

23、某工程双代号时标网络计划如图3-36所示，其中工作A的总时差和自由时差周。A：均为0 B：分别为1和0 C：分别为2和0 D：均为4 E：自我评定

24、合同法律关系是指由合同法律规范所调整的，在民事流转过程中所产生的__关系。A．经济 B．法律 C．合同

D．权利义务

25、【例1．单选题】监理单位质量管理体系实施中，应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A：建设单位负责人 B：总监理工程师 C：认证机构

D：质量监督机构 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．计算工期满足要求工期 B．资源需用量降至最低 C．总成本降至最低 D．资源强度降至最低 E．资源需用量满足资源限量要求

2、设计招标文件的主要内容包括。A：投标须知 B：项目说明书

C：设计依据的基础资料 D：投标有效期 E：工程概况

3、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有。A：坚持以人为核心 B：坚持质量第一 C：坚持旁站监理 D：坚持质量标准 E：坚持科学公正

4、工程监理企业组织形式中，有限责任公司的组织机构包括。A：股东会 B：项目经理 C：董事会 D：经理 E：监事会

5、监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括__。A．委托人违约，赔偿监理人经济损失

B．因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失

C．因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D．因监理人工作失误，不赔偿委托人损失

E．任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出

6、因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括。A：负法律责任

B：免收直接受损失部分的勘察费 C：负行政责任 D：支付赔偿金

E：吊销勘察机构资质

7、项目监理机构的协调管理就是__之间，对所有的活动及力量进行连接、联合、调合的工作。A．人与人 B．人与系统 C．系统与系统 D．人与环境 E．系统与环境

8、设备采购的原则有。

A：向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购

B：所采购设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障

C：向有信誉的合作单位介绍的供货企业采购

D：所采购设备的质量是可靠的，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性

E：符合国家对特定设备采购的政策法规

9、在工程质量验收过程中，下列情况中应予以验收。A：返工重做的检验批

B：经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C：经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D：施工单位难以纠正的建筑错位 E：建设单位认可的检验批

10、下列属于环境影响评价内容的有__。A．城市化进程的影响 B．技术文化条件的影响 C．噪声对居民生活的影响 D．森林草地植被的破坏

E．社会环境、文物古迹的破坏

11、通过定量方法进行风险评价的作用主要表现为__。A．更准确地认识风险

B．保证目标规划的合理性和计划的可行性 C．合理选择风险对策

D．确定风险损失值的大小 E．提高风险管理技术

12、招标人可以没收投标保证金的情况有。A：投标人在投标截止日前撤销投标书 B：投标人在投标有效期内撤销投标书 C：投标人在中标后拒签合同

D：投标人在中标后拒交履约保函 E：投标人有可能在合同履行中违约

13、在建设工程施工阶段，监理工程师控制进度的工作内容应包括__。A．施工进度控制目标实现的风险分析 B．调整单位工程施工进度计划 C．督促承包单位整理技术资料 D．协助承包单位选择分包单位 E．协助承包单位实施进度计划

14、建设工程监理的实施原则包括__。A．守法、诚信、公平、科学的原则 B．公正、独立、自主的原则 C．严格监理、热情服务的原则

D．管理跨度与管理层次统一的原则 E．综合效益的原则

15、建设工程风险的分解途径包括。A：目标性 B：时间性 C：结构性 D：因素性 E：损失程度

16、项目监理机构中管理跨度的确定应考虑，并按监理工作实际需要确定。A：监理人员的素质 B：监理工作流程

C：监理业务的标准化程度 D：规章制度的建立健全情况 E：管理活动的复杂性和相似性

17、对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有__。A．保证项目建设的连续性 B．增强建设工作的预见性 C．确保项目按期动用

D．编制上报计划的依据

E．使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

18、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程监理控制投资目标可按__分解。

A．建设工程的投资费用组成 B．、季度

C．建设工程实施阶段 D．建设工程组成

E．建设工程投资具有的风险

19、从CM模式的特点来看，其适用情况主要包括。A：规模小、技术简单的建设工程 B：设计变更可能性较大的建设工程 C：时间因素最为重要的建设工程

D：因质量和功能要求高而可能突破投资目标的建设工程 E：因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程 20、【例2·多选题】下列各项，不允许投标人自主报价的有。A：单价措施项目费 B：总价措施项目费 C：暂列金额 D：暂估价 E：计日工

21、参与工程建设各方共同使用的监理表格有。A：工程暂停令 B：工程变更单

C：工程款支付证书 D：工作联系单 E：索赔意向通知书

22、下列关于格式条款的说法正确的有。

A：提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务 B：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

C：对格式条款有两种以上解释的，应当做出利于提供格式条款一方的解释 D：格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款

E：提供格式条款的一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效

23、物资储备计划的编制依据是。A：物资需求计划 B：储备定额 C：储备方式 D：供应方式

E：项目总进度计划

24、下列关于风险管理目标的表述中，正确的有__。A．风险管理的目标与项目管理的目标是一致的

B．风险事件发生前与风险事件发生后的风险管理目标是一致的 C．风险管理是为目标控制服务的 D．风险管理服从于目标规划

E．风险对策是为风险管理目标服务的

25、监理规划审核内容中，对安全生产管理监理工作内容的审核包括。A：在工程进展中各个阶段的工作实施计划是否合理、可行 B：审核安全生产管理的监理工作内容是否明确 C：是否建立了对现场安全隐患的巡视检查制度 D：是否制定了相应的安全生产管理实施细则

E：是否建立了对施工组织设计、专项施工方案的审查制度

第五篇：2016年上半年安徽省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

2016年上半年安徽省监理工程师考试《合同管理》：申请

撤销裁决模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

2、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是__。

A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式 D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

3、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。

A：满足主要材料订货的需要 B：满足设备材料采购的需要 C：满足编制施工招标文件的需要 D：满足编制施工图设计文件的需要 E：专业监理

4、《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程．可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担。A：主要责任 B：法律责任 C：全部责任 D：连带责任 E：工程保险金

5、设置标底进行招标的建设工程，其标底价格一般应控制在以内。A：招标人期望价格 B：社会平均价格 C：招标控制价格

D：批准的总概算价格

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担

B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担

D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理

7、【例2．单选题】某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失3000万元，该事故为。A：特别重大生产安全事故 B：重大生产安全事故 C：较大生产安全事故 D：一般生产安全事故 E：工程保险金

8、下列不属于安全文明施工费的是。A：环境保护费 B：文明施工费 C：夜间施工费 D：临时设施费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、要约与要约邀请的共同特征是。A：内容具体明确

B：具备合同的一般条款 C：明示订立合同的意思表示 D：对行为人具有约束力 E：专业监理

10、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。A：21．6 B：23．6 C：23．8 D：24．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、【例2·单选题】按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分部工程是按等进行划分的。A：专业性质、工程部位

B：具备独立的施工条件的建筑物

C：主要工种、材料、施工工艺、设备类型 D：能形成独立使用功能的部位 E：工程变更单

12、在建设工程三大目标控制中，__对进度控制的作用最为突出。A．合同管理 B．组织协调

C．全方位控制措施 D．全过程控制措施

13、项目监理机构在施工准备阶段应做好__监理工作。A．制定监理规划 B．明确监理人员职责

C．审核承包单位质量保证体系 D．主持召开工地例会

14、某城市的广播电视塔是一个。A：单位工程 B：分部工程 C：分项工程 D：检验批

E：工程变更单

15、建设工程总投资，一般是指进行某项工程建设花费的。A：全部费用

B：建筑安装工程费 C：建筑工程费

D：建筑工程费和安装工程费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要。

A：确定后续工作和总工期的限制条件 B：采取措施调整进度计划

C：分析进度偏差对后续工作和总工期的影响 D：实施调整后的进度计划 E：自我评定

17、某建设项目的财务现金流量表如下，则其静态投资回收期为年。A：8 B：7 C：10 D：7．6 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是。A：从合同签字日起，至提交设计文件之日止 B：从合同签字日起，至工程竣工验收之日止

C：从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止 D：从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止 E：专业监理

19、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程20、2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为万元。A：100 B：99．9 C：99．8 D：99．6 E：专业监理

21、某进口设备，其银行财务费为4万元人民币，外贸手续费为19万元人民币，关税税率为20％，进口环节增值税率为17％，抵岸价为1790万元人民币。该批设备无消费税，则该批进口设备的到岸价格(CIF)为万元人民币。A：745．57 B：1258．55 C：1274．93 D：4837．84 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。A：支付控制手段 B：监理通知 C：指令文件 D：见证取样 E：工程保险金

23、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金 24、2011年年底，某工程受大雪影响，导致承包商工期延长，则承包商有权索赔。

A：费用，但不包括工期

B：工期、费用，但不包括利润 C：工期，但不包括费用 D：工期、费用和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。

A：需承包人书面通知工程师 B：应经建设行政主管部门批准 C：应经工程师批准

D：需承包人书面通知发包人 E：专业监理

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例3·多选题】监理工程师控制物资供应进度，在受理物资供应单位投标文件时，对于投标文件进行商务评价一般应考虑的因素有等。A：关税 B：付款条件 C：价格政策

D：材料、设备的重量和体积 E：汇率

2、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间、衔接关系根据原则编制计划并付诸实施。A：进度总目标 B：进度计划 C：质量计划

D：资源优化配置 E：投资计划

3、工程设计招标与施工招标的主要区别有。A：招标文件的内容不同 B：投标保函的保证范围不同 C：对投标书的编制要求不同 D：开标形式不同 E：评标原则不同

4、为确保工程档案的质量，__必须对工程档案进行签字或盖章。A．制图人 B．编制单位 C．审核人 D．项目经理 E．技术负责人

5、在建设工程的生产准备阶段，主要工作有__。A．招聘并培训生产管理人员 B．组建管理机构 C．组建项目法人

D．选择合适的材料供应商 E．认真做好图纸会审

6、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

7、下列对直方图的叙述，正确的是。

A：建立直方图时若分组组数不当可能会形成折齿型直方图 B：建立直方图时若组距确定不当可能会形成折齿型直方图

C：建立直方图时若在操作中对上限或下限控制太严，可能会形成缓坡型直方图 D：建立直方图时若原材料发生变化或临时他人顶班，可能会形成双峰型直方图 E：建立直方图时若数据收集不正常，有意识地去掉下限以下的数据，可能会形成绝壁型直方图

8、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。A：建设准备

B：项目建议书编制 C：勘察设计

D：施工安装及竣工验收 E：可行性研究报告编制

9、按照《建设工程施工合同》示范文本，在不可抗力情况下，由甲方承担费用的是__。

A．工程本身的损害 B．现场甲方人员伤亡 C．现场乙方人员伤亡 D．现场待用建材损失 E．停工损失

10、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。

A：基本处理工程描述

B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据

D：施工方质量问题处理方案

E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论

11、对于政府投资项目，项目建议书按要求编制完成后，应根据__划分，分别报送有关部门审批。A．建设目标 B．建设规模

C．建设效益规划 D．建设限额

E．建设资源情况

12、工程量清单主要包括__。A．工程量清单附注 B．工程量清单说明 C．工程量清单总则 D．工程量清单明细 E．工程量清单表

13、建设工程风险最常见的非保险转移主要有__。A．承包商进行合同转让或工程分包

B．业主将合同责任和风险转移给对方当事人 C．购买保险 D．第三方保险

14、为保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商。评审的内容包括。A：供货厂商资质 B：设备供货能力 C：设备营销方式

D：近年类似设备的生产和质量情况 E：各种检验检测手段

15、下列关于不平衡报价的说法，正确的是__。A．对后期的施工分项，单价适当提高

B．估计施工中工程量可能增加的项目，单价提高 C．工程内容说明不清的，单价提高

D．没有工程量，只填单价的项目，单价提高

E．图纸有误，估计修改后工程量可能增加的项目，单价提高

16、下列工作表格中，可由建设单位使用的有。A：工程变更单 B：工程暂停令

C：工程款支付证书 D：费用索赔审批表 E：监理工作联系单

17、按照适用范围，建设工程定额分为。A：国家定额 B：地区定额 C：行业定额 D：基础定额 E：企业定额

18、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点包括__。A．所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等 B．相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍 C．专业工作队数等于施工过程数

D．各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间

E．各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间

19、建设工程项目管理软件根据其提供的基本功能可划分为__软件。A．量用管理 B．风险管理 C．交流管理

D．适用于特殊用途的项目管理 E．通用于各阶段的项目管理

20、在采用Partnering模式时，工程实施产生的效益由建设工程参与各方共享。其中无形效益有。

A：避免争议和诉讼的产生 B：工程信息增加 C：工作积极性提高 D：建设周期缩短

E：施工单位社会信誉提高

21、关于工程费用与工期在一般情况下的关系，说法正确的有。A：工期延长，工程总费用一定增加 B：工期缩短，工程总费用一定增加 C：工期缩短，直接费用随着增加

D：工期缩短，工程间接费用随着增加 E：工期缩短，间接费用随着减少

22、下列属于要约失效的情形的有。A：拒绝要约的通知到达要约人 B：要约人依法撤销要约

C：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销 D：承诺期限届满，受要约人未做出承诺 E：受要约人对要约的内容做出实质性变更

23、质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的符合系统，包括下列。A：组织结构 B：程序 C：过程 D：资源 E：决策

24、采用横道图表示工程进度计划的缺点有。A：不能反映工程费用与工程之间的关系 B：不能计算各项工作的持续时间

C：不能反映影响工期的关键工作和关键路线 D：不能明确反映各项工作之间的逻辑关系 E：不能进行进度计划的优化和调整

25、施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括。A：取得相关行政管理部门的爆破作业许可 B：取得爆破作业资质证件

C：与相邻建筑物所有人进行协调 D：作好施工现场的安全防护工作 E：保护相邻建筑物