2011安徽造价员预测模拟试题

第一篇：2011安徽造价员预测模拟试题

造价员预测模拟试题

一、单项选择题

1.民用建筑分[b ]两大部分。

a生活建筑和公共建筑

b 居住建筑和公共建筑

c居住建筑和文化建筑

d生活建筑和公共建筑

解析：民用建筑指的是供人们活动的建筑。包括居住建筑和公共建筑两大部分。

2.严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是[ ].a.q235-af

b.q235-b

c.q235-a.b

d.q235-d

答案：d

解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好，质量等级自a到d逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用d级的镇静钢。

3.调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以[ ]

a.节省石灰

b.防止开裂

c.易于施工

d.增加美观度

答案：b

解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。

4.其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而[ ].a.增大

b.不变

c.降低

d.不一定

答案：c

解题要点：决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等。水灰比越大，多余的水越多（因水泥水化所需水量是一定的）。多余的水在混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔，从而使强度降低。

5.试配c35混凝土，容重为2 450kg／m3，现已知单位水泥用量428 kg，单位用水量182kg，则该混凝土1 立方米所需的砂石总重量为[ ]kg.a.1 284

b.1 840

c.1 498

d.1 584

答案：b

解题要点：1立方米，混凝土重2450k8，是由4种成分组成。现已知水和水泥的用量，所以砂石总重量应为2 450—（428+182）；1 840kg.6.某混凝配比设计中，、已知单位用水量为180 kg，水灰比为0.7，重量砂率为35％，则单位石子用量为[ ]kg.a.687

b.1 362

c.1 276

d.733

答案：c

解题要点：已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为180/0.7=257kg，1 立方米混凝土重量为2 400kg，则砂石总重量为2 400—（180+257）=1 963 kg，又知砂率为35％，则石子含率为65％，所以石子重量应为1 963x0.65=1 276kg.7.欲设计c30普通混凝土（σ=5），其试配强度为[ ]mpa.a.21.8

b.38.2

c.30

d.40

答案：b

解题要点：试配强度fcu = fcu.k +1.645σ=30+1.645*5=38.2mpa.8.工业建筑的分类中多层厂房指层数在[ ]层及以上的厂房。

a、1

b、2

c、3

d、6

答案：b

分析：工业建筑的分类按层数分

（1）单层厂房。

（2）多层厂房。指层数在二层及以上的厂房，常用的层数为二-六层。

（3）层次混合的厂房。指单层工业厂房与多层工业厂房混合在一幢建筑中。

9.柔性基础断面可做成梯形，最薄处高度不小于[ ] mm；

a、100

b、200

c、300

d、350

答案：b 分析：柔性基础。在混凝土基础底部配置受力钢筋，利用钢筋受拉，这样基础可以承受弯矩，也就不受刚性角的限制。所以钢筋混凝土基础也称为柔性基础。在同样条件下，采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量，钢筋混凝土基础断面可做成梯形，最薄处高度不小于200mm；也可做成阶梯形，每踏步高300-500mm.10.有一公路工程，借土填方，土源为地面存土，运距3 km，完成这一作业应选用的机械为[ ]

a.铲运机

b.正铲挖土机十自卸汽车+推土机

c.反铲挖土机+自卸汽车+推土机

d.推土机

答案：b

解题要点：推土机、铲运机虽具备独立挖土、运土、卸土的性能，但运距有限，3 km 超过其最佳运距。另外土源为地面存土，只有用正铲挖土机挖土，当然要配自卸汽车运至路基处卸土，仍需用推土机推成填土路基。所以正确的机械选用应是b项。2010年造价员考试精选模拟试题（1）

1、充分发挥工程价格作用的主要障碍是（）。A．工程造价信息的封闭

B．投资主体责任制尚未完全形成 C．传统的观念和旧的体制束缚

D．工程造价与流通领域的价格联系被割断 答案：C。

分析：从表面上看，四个选项都是对的，但单项选择题应该选择最合适的答案，故应选C。

2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和（）。A．预备费 B．基本预备费 C．涨价预备费

D．未明确项目准备金 答案：B 解题要点：静态投资是以某一基准年、日的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值，它包含因工程量误差而引起的工程造价的增减。

3、建设项目的实际造价（）。A．中标价 B．承包合同价 C．竣工决算价 D．竣工结算价 答案：C 解题要点：工程造价具有多次性的计价特征，是一个由粗到细、由浅到深、由概略到精确的计价过程。在竣工验收阶段，要全面汇集在工程建设过程中实际花费的全部费用，编制竣工决算，如实体现该建设工程的实际造价。

4、价格形成的基础是（）。A．供求关系 B．价值采集者退散 C．币值

D．土地的级差收益 答案：B 解题要点：影响价格形成的因素很多，除以上4个选项外，还有汇率等因素，但教材一开始就明确指出“价值是价格形成的基础”，因为价格不过是价值的货币表现。

5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元（没有固定资产投资方向调节税），则静态投资为（）万元。A．1023 B．1125 C．1180 D．1239 答案：B 解题要点：建设项目静态投资包括建筑工程安装费用，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用，基本预备费。故只能选B。

6、工程造价具有（）。A．分配职能 B．控制职能 C．评价职能 D．预测职能 E．调控职能 答案：A．B．C．D．E 分析：预测、控制、评价和调控是工程造价的特殊职能，但它还具备一般的商品价格职能，因此也应选A。

7、工程造价具有（）职能。A．分配 B．控制 C．计算 D．预测 E．调控

答案：A，B，D，E 解题要点：教材中阐述了工程造价有四种职能。但是应该注意，工程造价也是一种价格，它除了具备自身的特殊职能外，还具备价格的基本职能，因此A也是正确答案。

8、工程造价形成过程中，受（）的支配。A．价值规律 B．经营管理规律 C．纸币流通规律

D．供求规律E．社会发展规律 答案：A，C，D 解题要点：工程造价有两种含义，一种是投资费用，一种是工程价格。如果把工程造价理解为一种价格，则它应该受支配价格运动的经济规律支配，即价值规律、供求规律和纸币流通规律。

9、工程造价的计价特征有（）。A．单件性 B．多样性 C．多次性 D．复杂性 E．批量性 答案：A，B，C，D 解题要点：本题为2001年全国造价工程师考试题。工程造价的计价特征有单件性、多次性、组合性。方法的多样性、依据的复杂性五个特征，E显然不对。

10、工程造计的层次性包括（）。A．建设项目总造价

B．土建工程及安装工程造价 C．单项工程造价 D．分部分项工程造价 E．单位工程造价 答案：A，C，D，E 解题要点：工程造计的层次性包括建设项目总造价、单项工程造价、单位工程造价、分部分项工程造价四个层次。

2010年造价员考试精选模拟试题（2）

1、我国工程造价管理改革的目标是（）。A．可不执行国家计价定额 B．加强政府管理职能

C．建立以市场形成的价格为主的价格机制 D．制订统一的预算定额 答案：C 解题要点：随着我国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。

2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。A．设计阶段 B．投资决策阶段 C．招投标阶段 D．施工阶段 答案：A 解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。

3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业（）年以上，并取得造价工程师注册证书。A．8 B．9 C．10 D．11 E．12 答案：C 解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业10年以上，并取得造价工程师注册证书。

4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。A．3 B．6 C．9 D．12 E．随时 答案：A 解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。

5、造价工程师注册的有效期为（）年。A．0.5 B．1 C．2 D．3 E．5 答案：C 解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。

6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。

A．工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同

B．工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C．实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D．生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分

E．建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 答案：B，C，D，E 解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错

7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以（）为控制重点。A．决策阶段 B．竣工决算阶段 C．招投标阶段 D．设计阶段 E.施工阶段 答案：A，D 解题要点：建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以决策阶段、设计阶段为控制重点。

8、造价工程师是建设领域工程造价的管理者，作为管理人员应具有3种技能，即（）。A．技术技能 B．外语翻译技能 C．管理技能 D．人文技能 E．观念技能 答案：A，D，E 解题要点：造价工程师是建设领域工程造价的管理者，他的职业范围和担负的重要任务，要求他必须具现代管理人员的技能结构。作为管理人员应具有3种技能，即技术技能、人文技能和观念技能。

9、建设期对应关系正确的是：（）。A．在项目建议书阶段：初步投资估算 B．在可行性研究阶段：项目控制造价 D．在竣工验收阶段：竣工决算 C．在招标阶段：施工图预算 E．在实施阶段：结算价 答案：A，B，D，E 解题要点：

（1）在项目建议书阶段：初步投资估算（2）在可行性研究阶段：项目控制造价

（3）在初步设计阶段：初步设计总概算（拟建项目工程造价的最高限价）（4）在施工图设计阶段：施工图预算（5）在招标阶段：承包合同价（6）在实施阶段：结算价

（7）在竣工验收阶段：竣工决算

10、造价工程师有那些不予注册：（）。A．不具有完全民事行为能力；

B．刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满7年； C．行政处罚自决定之日至申请注册不满3年；

D．吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年； E．在两个以上单位以造价工程师名义执业的； 答案：A，C，D，E 解题要点：有以下情形之一者，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力；

（2）刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满5年；（3）行政处罚自决定之日至申请注册不满3年；

（4）吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年；（5）在两个以上单位以造价工程师名义执业的；（6）有关法律、法规规定不予注册的其他情形。查看该试题完整版>> 2010年造价员辅导>> 2010年造价员考试精选模拟试题（3）

http://www.xiexiebang.com发表日期：2010-3-29中大网校网络课堂免费试听 单选题:

1、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费580万元，工程建设其他费用240万元，基本预备费150万元，涨价预备费50万元，建设期贷款500万元，建设期贷款利息80万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目总投资为（）万元。A.2170 B.2450 C.2670 D.2950 标准答案:A

2、下列有关未明确项目准备金描述正确的是（）。A.用于补偿直至工程结束时的未知价格增长

B.用于补偿物质、社会和经济变化引起的估算增加的情况 C.用于支付工作范围以外可能增加的项目 D.用于在估算时不可能明确的潜在项目 标准答案:D

3、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的取费基数应为（）。A.材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费

B.材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费 C.材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费+税金 D.材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费+税金+非标准设备设计费 标准答案:A

4、进口设备的原价是指（）。A.离岸价 B.抵岸价 C.到岸价 D.完税价 标准答案:B

5、下列价格中与离岸价含义相同的价格是（）。A.运费、保险费在内价 B.CIF C.装运港船上交货价 D.关税完税价格 标准答案:C

6、下列项目中不属于建筑工程费用的是（）。A.供水设备及其油饰工程的费用 B.与设备相连的工作台的工程费用 C.卫生设备及其装设工程的费用 D.环境绿化工作的费用 标准答案:B

7、下列费用中属于建筑安装工程费中直接工程费的是（）。A.环境保护所消耗的材料费 B.文明施工所消耗的材料费 C.安全施工所消耗的材料费

D.建筑安装物一般鉴定、检查所发生的费用 标准答案:D

8、已知某工程工期400天，其中80%的施工时间需使用自有脚手架，一次使用量为1000吨，每吨脚手架价格为3000元，若脚手架残值率为5%，耐用期为2000天，脚手架的搭、拆、运输费为20000元，则本工程分摊的脚手架费为（）元。A.476000 B.472000www.xiexiebang.com发表日期：2010-3-29中大网校网络课堂免费试听

11、在国外建筑安装工程费用构成中，属于单项工程开办费的是（）。A.现场管理费 B.临时设施摊销费 C.材料预涨费 D.招雇解雇费 标准答案:B

12、对于教育、科技、文化、卫生、体育用地，其土地使用权的出让年限最高为（）年。A.70 B.40 C.30 D.50 你的答案:标准答案:D

13、为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料等所进行的必要的试验费用属于（）。A.检验试验费 B.检验鉴定费 C.研究试验费 D.检查鉴定费 标准答案:C

14、某建设项目，建设期为2年，各年投资计划额如下：第一年投资1000万元，第二年投资500万元，若年均投资价格上涨率为5%，则该项目建设期间涨价预备费为（）万元。A.75 B.100 C.105.75 D.101.25 标准答案:D

15、劳动消耗定额的主要表现形式是（）。A.数量定额和质量定额 B.数量定额和时间定额 C.时间定额和产量定额 D.产量定额和质量定额 标准答案:C

16、工程定额的系统性表现在（）。A.工程建设定额和生产力发展水平相适应

B.工程建设定额管理在理论、方法和手段上适应现代科学技术的需要 C.工程建设定额按照统一的原则制定

D.工程建设定额是由多种定额结合而成的有机整体 标准答案:D

17、下列各项中不属于国家定价形式的是（）。A.设计概算 B.预算包干价格 C.工程费用签证 D.施工图预算 标准答案:B

18、从施工过程组织的复杂程度上说，浇灌混凝土结构应属于（）。A.工序 B.工作过程 C.综合工作过程 D.非循环施工过程 标准答案:C

19、抹灰工在抹灰时拔掉遗留在墙上的钉子，则该时间应属于（）。A.多余工作时间 B.偶然工作时间 C.必须消耗的时间本文 D.基本工作时间 标准答案:B 20、在各种计时观察法中，最准确、完善，精度最高的应该是（）。A.选择法测时 B.接续法测时 C.写实记录法 D.工作日写实法 标准答案:B 2010年造价员考试精选模拟试题（5）

http://www.xiexiebang.com发表日期：2010-3-29中大网校网络课堂免费试听

21、在编制机械台班定额时，机械纯工作时间是指（）。A.正常负荷下的工作时间 B.有效工作时间 C.必需消耗的时间 D.机械一台班工作时间 标准答案:C

22、预算定额项目的划分与步距之间的关系是（）。A.步距大，定额子目就会增加，精确度会降低 B.步距小，定额子目就会减少，精确度会降低 C.步距大，定额子目就会减少，精确度会增加 D.步距小，定额子目就会增加，精确度会增加 标准答案:D

23、适用换算法计算预算定额材料消耗量的是（）。A.涂料 B.防水卷材 C.门窗制作用板料 D.某强度等级的混凝土 标准答案:A

24、下列费用中不属于材料基价中采购及保管费的是（）。A.装卸费 B.仓储费 C.工地管理费 D.仓储损耗

标准答案:A采集者退散

25、下列费用中不属于全费用单价内容的是（）。A.措施费 B.间接费 C.利润 D.税金 标准答案:A

26、建设项目综合估算指标的表现形式一般是（）。A.单位工程量的投资额 B.单位综合生产能力的投资额 C.单位占地面积的投资额 D.单位消耗能力的投资额 标准答案:B

27、工程量清单所体现的核心内容是（）。A.分项工程项目名称及其相应数量 B.工程量计算规则 C.工程量清单的标准格式 D.工程量清单的计量单位 标准答案:A采集者退散

28、下列措施项目中属于建筑工程和装饰装修工程共有项目的是（）。A.二次搬运 B.垂直运输机械 C.室内空气污染测试 D.脚手架 标准答案:B

29、关于措施项目费的构成，下列描述中错误的是（）。

A.投标人应根据措施项目清单中列示的项目名称和工程量计算措施项目费 B.措施项目费均为合价

C.措施项目费由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等组成，并考虑风险费用 D.措施项目费的构成与分部分项工程单价构成类似 标准答案:A 30、在分部分项工程量清单计价表中，对于招标人自行采购材料的价款，正确的处理方式为（）。A.分部分项工程量清单的综合单价包括招标人自行采购材料的价款

B.分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，但应考虑对管理费、利润的影响

C.分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，但应考虑对管理费、利润、税金的影响

D.分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，也不考虑对管理费、利润的影响 标准答案:B

2010年造价员考试精选模拟试题（6）

http://www.xiexiebang.com发表日期：2010-3-30中大网校网络课堂免费试听

1、总指数编制的基本形式是（）。A.综合指数 B.平均数指数 C.数量指标指数 D.质量指标指数 标准答案:A

2、已知某项目报告期建筑安装工程费为1500万元，其中人工费为200万元，人工费指数为105%，材料费为700万元，材料费指数为103%，施工机械使用费为300万元，施工机械使用费指数为104%，措施费为80万元，措施费指数为102%，间接费为150万元，间接费指数为105%，则该项目建筑安装工程造价指数为（）。A.103.460% B.103.473% C.108.708% D.98.807% 标准答案:A

3、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。

A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优缺点和发展趋势 B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求

C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷 D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应 标准答案:C

4、在国外项目投资估算的阶段划分中，通常在项目投资机会研究阶段编制的估算称为（）。A.比照估算 B.认可估算 C.因素估算 D.控制估算 标准答案:C

5、单位生产能力估算法通常适用于（）的估算。A.投资额较低的项目 B.项目周期较短的项目

C.类似工程数据积累比较丰富的项目 D.新建项目或装置 标准答案:D

2010年造价员考试精选模拟试题（7）

http://www.xiexiebang.com发表日期：2010-3-30中大网校网络课堂免费试听

1、进行流动资金投资估算时，最低周转天数与流动资金需要量的关系是（）。A.最低周转天数增加，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量 B.最低周转天数增加，将减少周转次数，从而减少流动资金需要量 C.最低周转天数减少，将减少周转次数，从而增加流动资金需要量 D.最低周转天数减少，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量 标准答案:D本文

2、已知某建设项目建设期末贷款本利和累计为2000万元，按照贷款协议，采用等额还本付息的方法分5年还清，已知年利率为5%，则该项目在还款期第三年的还本付息总额为（）万元。A.400 B.454 C.460 D.462.73 标准答案:B

3、在项目投资现金流量表的编制中，对于固定资产余值回收和流动资金回收说法正确的是（）。A.固定资产余值和流动资金的回收均在计算期最后一年

B.固定资产余值回收在最后一年，流动资金根据各年生产负荷的变化而回收 C.固定资产余值根据各年固定资产期末净值回收，流动资金在计算期最后一年回收

D.固定资产余值根据各年固定资产期末净值回收，流动资金根据各年生产负荷的变化而回收 标准答案:A

4、下列项目中属于财务计划现金流量表中筹资活动现金流入的是（）。A.债券 B.营业收入 C.建设投资 D.各种利息支出 标准答案:A

5、流动比率数额越高，可能带来的负面影响是（）。A.项目的偿债能力减弱 B.项目的资本结构趋于不合理 C.影响项目的融资能力 D.导致流动资产利用效率低下 标准答案:D

2010年造价员考试精选模拟试题（8）

http://www.xiexiebang.com发表日期：2010-3-30中大网校网络课堂免费试听

1、在工业项目总平面设计评价指标中，属于功能指标的是（）。A.工程管网占地面积 B.绿化系数

C.场地平整土石方量 D.场内运输便捷程度 标准答案:D

2、关于有效面积与居住面积的关系，下列表述准确的是（）。A.居住面积=有效面积-辅助面积 B.有效面积=居住面积-辅助面积 C.有效面积=建筑面积-辅助面积 D.居住面积=建筑面积-结构面积 标准答案:A

3、在用价值工程在设计阶段进行造价控制时，对于价值系数大于1的功能，应采取以下（）方式处理。

A.如果是重要的功能，应该提高成本，保证重要功能的实现 B.应该在功能水平不变的条件下降低成本 C.应在成本不变的条件下，提高功能水平D.如果不是重要的功能，可进一步压缩成本 标准答案:A

4、限额设计的目标根据（）确定。A.初步设计概算 B.修正设计概算

C.可行性研究报告及投资估算 D.施工图预算 标准答案:C

5、已知某进口设备重100吨，每吨设备安装费指标为5000元，该进口设备价值2000万元，同类设备安装费率为5%，则该设备安装费为（）万元。A.50 B.100 C.150 D.200 标准答案:A

第二篇：2011造价员模拟试题——a_secret

一、判断题

1.施工总承包的，建筑工程主体结构总承包单位可以将其中的部分工程分包，但不能全部分包。（×）

2.列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（×）

3.劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（√）

4.当计算进口设备运杂费时，取费基数为进口设备离岸价。（×）

5.工程造价咨询甲级企业要求取得造价工程师注册证书的人员不少于10人，乙级企业要求不少于8人。（×）

6.上海市规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（×）

7.初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（√）

8.建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（√）

9.当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（√）10.开标应在招标人的主持下，在招标文件中确定的时间、地点公开进行。（×）11.根据国家现行规定，规模较大、较复杂的工程建设项目应先进行初验，然后进行正式验收。（√）

12.勘察、设计未按照限期提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应继续完善勘察、设计，减收勘察、设计费并赔偿损失。（√）

13.时间定额是指某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位产品所必须消耗的工作时间。（×）

14.建设项目的多方案整体宏观方面的评价、比选，一般采用投资回收期法、计算费用法、基准收益率法等。（×）

15.建设项目的投资估算包括建设投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的估算，（√）

16.工程变更包括设计变更、进度计划变更、工程量清单中未包括的新增工程等。（√）17.工料单价法是指分部分项工程的单价为直接工程费单价，以分布分项工程量乘以对应分部分项工程单价后的合计为单位直接工程费，直接工程费汇总后另加措施费、间接费、利润、税金后生成的施工图预算造价。（√）

18.新增固定资产计算时，属于新增固定资产价值的其他投资，应随同受益工程交付使用的同时一并计入。（√）

19.联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的工程，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转所发生的费用净支出。（√）

20.根据施工图预算拟定降低成本措施是施工图预算对投资方的作用。（×）

二、单项选择题

1.完成施工用水，电，路工程和征地，拆迁以及场地平整等工作，应该属于(B)阶段工作内容。A.施工图设计 B.建设准备 C.建设实施 D.生产准备

2.因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于发包人采购的，由（B）承担经济责任。

A.验收单位

B.发包人

C.供应单位 D.设计单位

3.工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告等资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付的，则（B）。

A.承包人应当向发包人交付工程

B.发包人要求交付工程的，承包人应当交付

C.承包人承担保管责任

D.发包人追究承包人的违约责任

4.除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，(B)应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.勘察设计单位

5.在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金来源项目的是（B）。

A.待核销基建支出

B.待冲基建支出

C.应收生产单位投资借款

D.拨付所属投资借款

6.招标控制价编制的主要作用是（B）。

A.确定合同价格

B.作为业主进行工程造价控制的最高限价

C.指导投标人报价

D.控制施工图预算

7.对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的是（A）。

A.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同

B.该指令、通知经工程师认可后生效

C.工程师代表由发包人委派

D.工程师代表通常不能直接发出指令和通知

8.从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工属于（C）原因导致的索赔。

A.第三方

B.当事人违约 C.工程师指令

D.合同缺陷

9.已知概算指标中的直接费单价为350元/m2，每平方米建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，是采用钢筋混凝土带形基础，若每平方米建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标为（B）元/m3。

A.322 B.378 C.350 D.300

10.利用手册审查法主要适用于审查（A）。

A.工程常用构配件

B.民用住宅

C.工业建筑

D.设备安装工程

11.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（D）撤销该合同。

A．建设行政主管部门

B．工商行政管理部门

C．合同管理部门 D．人民法院

12.施工合同文件正确的解释顺序是（C）。

A．施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书

B．施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单

C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单

D．施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款

13.关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是（C）。

A.项目决策的正确是工程造价合理性的前提

B.项目决策的内容是决定工程造价的基础 C.造价的高低并不直接影响项目决策

D.项目决策的深度影响投资估算精确度，也影响工程造价的控制效果 14.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额100万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（B）天内进行核对审查并提出审查意见。

A．0 B．30 C．45 D．60

15.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（C），不高于合同全额的（C）。A．10％，0％ B．0％，30％ C．10％，30％ D．15％，5％

16.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（D）。

A．按审价部门提出的价格调整

B．按发包人指定的价格调整

C．按设计部门提出的价格调整

D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

17.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（C）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

A．7 B．14 C．15 D．10

18.建设项目和单项工程造价资料中应该包括（C）。

A.建筑结构特征

B.人工工日

C.主要工程量 D.人工费

19.地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为0.5％，则100㎡地面地砖消耗量为（B）。A．2475块

B．253块 C．2500块

D．2462.5块

20.工程量清单编制原则归纳为“五统一”，下列错误的提法是（C）。

A．项目编码统一

B．项目名称统一

C．计价依据统一

D．工程量清单计算规则统一

21.下列费用中属于与未来企业生产经营有关的其他费用的是（B）。

A.工程保险费

B.办公和生活家具购置费 C.进口设备时的出国人员费用 D.工程承包费

22.在必须消耗的时间中，有一类时间与工作量大小成正比，这一时间应是（B）。

A.准备与结束工作时间

B.基本工作时间

C.休息时间 D.辅助工作时间

23.已知一批材料的原价为100万元，包装费10万元。运杂费5万元，其中含包装费3万元，运输损耗率为2%，则运输损耗为（C）万元。

A.2.00 B.2.80 C.2.30 D.2.04

24.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C）特点。

A．个别性

B．差异性 C．层次性 D．动态性

25.（D）是控制工程造价最有效的手段。

A．采用先进技术

B．招标竞价

C．实施工程造价全过程控制

D．技术与经济相结合

26.已知某建安工程直接费为200万元，规费为50万元，企业管理费为80万元，利润为20万元，已知该工程适用的营业税率为3%，城市维护建设税率为7%，教育费附加费率为3%，则该工程应缴纳的税金为（D）元。

A.10.89 B.11.55 C.11.93 D.11.94

27.成本分析，成本考核，成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是(A)A.成本核算——成本分析——成本考核 B.成本分析——成本考核——成本核算 C.成本考核——成本核算——成本分析 D.成本分析——成本核算——成本考核

28.《建设工程造价咨询合同(示范文本)》由三部分组成，下列各项中不属于该示范文本组成内容的是(D)A.《建设工程造价咨询合同》 B.《建设工程造价咨询合同标准条件》 C.《建设工程造价咨询合同专用条件》 D.《建设工程造价咨询合同补充条件》

29.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定 要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同通用条款13.2款约定为(B)。A.7天 B.14天 C.21天 D.28天

30.概算定额是在预算定额的基础上，根据有代表性的建筑工程通用图和标准图等资料，进行综合、扩大和合并而成，建筑工程概算定额，亦称为(C)。A.概算指标 B.综合结构定额 C.扩大结构定额 D.补充定额

31.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。下面属于要约邀请的是(D)。

A.建筑工程合同 B.投标书 C.中标通知书 D.招标公告

32.按照建筑安装工程费的组成规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入(D)。

A.直接工程费 B.间接费 C.施工机械使用费 D.措施费

33.某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为(A)元 A.215130.6 B.200000 C.209130.6 D.202950.6 34.(C)是投资者和承包商双方共同认可的由市场形势形成的价格。

A.静态投资 B.竣工结算价 C.建筑安装工程造价 D.建设项目的工程造价

35.工程项目管理以(D)控制为核心。A.投资 B.质量 C.进度

D.工程项目目标

36.按照生产能力指数法（生产能力指数=0.6，调整系数=1），若将设计中的化工生产系统的生产能力提高3倍，投资额大约增加（D）A.200% B.300% C.230% D.130% 37.所谓建筑工程监理，是指具有相应资质条件的工程监理单位受建设单位委托，依照(B)及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施的监督管理活动。A.法律、法规 B.法律、地方法规 C.法律、法规、规章 D.法律、行政法规

38.根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是(A)。

A.工程竣工结算报告的审核 B.工程项目经济评价报告的审批 C.工程项目设计方案的比选 D.工程造价经济纠纷的仲裁

39.专业工程分包竣工验收合格时，竣工日期为（C）

A.实际竣工验收之日 B.业主认可日期

C.分包人提交竣工验收报告之日 D.竣工验收报告提交90天后 40.竣工决算的组成中，不包括（C）

A.竣工财务决算说明书 B.竣工财务决算报表 C.工程施工图

D.工程竣工造价对比分析

三、多项选择题

1.下列名称中与CIF含义一致的是（ACDE）。

A.运费、保险费在内价

B.装运港船上交货价

C.到岸价 D.关税完税价格

E.货价、运费与保险费之和

2.下列费用中属于建筑安装工程费中规费的是（ACE）。

A.工程排污费

B.职工教育经费

C.危险作业意外伤害保险

D.差旅交通费

E.工程定额测定费

3.依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ABDE）。

A．企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算

C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据

D．编制建筑工程概算定额的依据

E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据

4.联合投标的特点是（）

A.由同一专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 B.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力 C.以一个投标人的身份共同投标 D.联合体各方分别于招标人签订合同 E.联合体就中标项目承担赔偿责任

5.按计价方式划分合同形式,一般分为:（ABE）。

A．总价合同 B．成本加酬金合同

C．风险包干合同

D．固定费率合同

E．单价合同

6.上海市规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ADE）。

A．安全文明施工费 B．环境保护费 C．工程定额测定费 D．劳动保险费 E．税金

7.建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ACE）。

A．迁建项目

B．自筹资金

C．新建项目 D．中外合资

E．改建项目

8.成本预测的目的（BCE）

A.建立项目成本管理责任制

B.为企业内部各责任单位降低成本指明途径 C.为挖掘降低成本的潜力指明方向 D.开展成本控制和核算的基础 E.作为计划期降低成本决策的参考

9.在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（AD）组成的。

A．基本用工

B．人工幅度差 C．辅助用工

D．其他用工

E．超运距运费用工

10.工程量清单计价方法的作用是（ABCE）。

A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B．有利于将工程的 “质”与“量”紧密结合起来

C．有利于业主获得最合理的工程造价

D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E．有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势.11.通常情况下，缺陷责任期的长度可能是（ABD）。

A.六个月

B.十二个月

C.十八个月

D.二十四个月

E.三十六个月

12.根据《施工合同文本》，下列工作中属于发包人工作的是（ABE）。

A.办理施工许可证

B.确定水准点与坐标控制点

C.做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作

D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道 13.工程造价比较分析的主要内容包括（BCD）。

A.工程竣工图与原施工图相比是否有变化

B.主要实物工程量 C.主要材料消耗量

D.建设单位管理费的取费标准

E.交付使用资产是否满足需求

14.在工程量清单计价模式中，投标人编制投标报价主要依据（ABCE）。

A.工程量清单

B.工程造价各种信息、资料

C.企业定额

D.国家、地区或行业的定额及相关规定

E.工程造价指数

15.当用重点抽查法进行施工图预算审查时，审查的重点一般是（ACDE）。A.工程结构复杂的工程

B.工程中常用的构、配件

C.工程量大或造价较高的工程 D.补充单位估价表 E.计取的各项费用

16.国家有关政府土地行政主管部门收回国有土地使用权，对土地使用权人给予适当补偿的是（BC）

A.为实施城市规划进行旧城区改建，需要调整使用土地的 B.因单位撤销、迁移等原因，停止使用原划拨的国有土地的 C.为公共利益需要使用土地的

D.公路、铁路、机场、矿场等经核准报废的

E.土地出让等有偿使用合同约定的使用期限届满，土地使用者未申请续期 17.总平面设计中影响工程造价的因素有（ACD）

A.占地面积 B.柱网布置 C.功能分区 D.运输方式的选择

E.建筑物的体积与面积和建筑结构

18.施工机械使用费是指施工机械作业所发生的（BCE）

A.折旧费 B.机械使用费 C.机械安拆费 D.经常修理费 E.场外运费

19.预算定额的编制依据包括（ABDE）

A.全国统一劳动定额

B.推广的新结构、新技术、新工艺 C.经会审的工程施工图纸

D.地区材料预算价格、工资标准和机械台班单价 E.现行的设计规范，施工验收 20.建设工程施工招标文件投标须知包括（BCDE）

A.主要合同条款

B.招标范围及基本要求情况 C.评标机构的组成和要求 D.授予合同的有关程序和要求 E.其他需要说明的有关内容

第三篇：造价员《工程造价基础知识》模拟试题

造价员《工程造价基础知识》模拟试题（1）

一、单项选择题（每题1分，共计60分。每题中只有一个答案是准确的，选错或多先均不得分）

1、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格证书后（）个月内，申请初始注册。

A一B二C三D四

2、若以年利率6%借入资金100元，借期4年，按单利计息，到期归还本息总额为（）A106B112C124D1303、某单位拟筹资扩建，连续五年从年末利润中取出100万存入银行，年利率12%，复利计算，五年到后能筹到（）万元。

A560B620C635.3D6604、在财务评价指标体系中，静态指标有（）

A投资利润率B静态投资利润率C静态资本回报率D贷款偿还期

5、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数 F—功能 C—成本，其表达式应是（）

A V=C/FB V=F/C+1C V=F/CD V=F+1/C6、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：（）

A大量性B巨大性C层次性D差别性

7、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：（）

A预计职能B决定职能C调整职能D评价职能

8、建筑安装工程费用构成为（）

A直接费、间接费、利税、规费B工料机、措施费、规费、利润

C直接费、间接费、利润、税金D工料机、技术措施费、规费、利润

9、建筑安装工程费用构成中的税金由（）

A营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金

B营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金

C发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税

D营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税

10、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：（）

A可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理

B估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”

C决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化

D合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理

11、项目经济评价所采用的数据大部分来自预测和估算，有一定程度的不确定性。为确定其可靠性，主要有二种方法（）

A敏感性分析和盈亏平衡分析B敏感度分析和盈亏平衡点分析

C直线分析和曲线分析演出D可变成本分析和固定成本分析

12、损益表是财务评价指标的基本报表，它表现了（）的静态指标。

A投资利润率、投资利税率、资本金利润率、资本金净利润率

B投资利润率、投资利税率、资金利税率、资金回笼率

C投资利润率、投资利税率、资本金利润率、资金利用率

D投资利润率、投资回报率、资本金利润率、资本金净利润率

14、工程量清单计价规范（GB50500-2003）适用于（）

A仅适用于工程量清单计价模式B既适用于工程量清单计价模式又适用于定额计价模式 C不适用于定额计价模式D可用于招标投标工程

15、定额计价模式（）

A既可用于招标投标的建设工程，也可用于非招标投标的建设工程

B不适合招标投标项目C仅用于结算的调整D仅适用于按合同约定的定额计价

16、工程量清单编制应执行统一的格式。工程量清单由封面、总说明（）措施项目清单、其他项目清单、零星工作项目表和主要材料价格表等七部分组成。

A具体分项工程量B分部分项工程量清单C工程量清单表D工程量汇总清单 17、03版计价规则中的直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成，（）是其内容之一

A检验试验费B二次搬运费C脚手架费D夜间施工费

18、间接费由规费、企业管理费组成，属于规费的有（）

A工会经费B财务税金C劳动保险费D社会保险费

19、工程量清单项目以（）级编码设置。

A 2B 3C 4D 520、工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程清单项目，其相应综合单价由（）提出经（）确认后作为结算的依据。

A招标人 投标人B承包方 发包方C中标人 招标人D乙方 甲方

21、工程造价信息的特点有（）

A阶段性B专业性C繁杂性D多种性

22、建立造价资料积累制度，其主要作用有（）

A作结算审计对比分析B审查施工图予算的基础资料

C编可行性研究报告时参考D编标底时参考

23、指数按其所反映的现象性质不同，分为（）

A个体指数和总指数B数量指标指数和质量指标指数

C单体指数和总体指数D定基指数和环比指数

24、在工程造价信息管理中应遵循的基本原则是（）

A标准化原则B定性化原则C可靠性原则D时效处理原则

25、按定额反映的生产要素消耗内容分类为（）

A劳动定额、机械定额、材料定额B人工定额、材料定额

C劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 D土建定额、水电安装定额、装饰工程定额

26、工程建设定额的特点有（）

A统一性B及时性C公正性D实用性

27、在建筑工程中，材料费约占总造价的（）

A40%～50%B50%～60%C60%～70%D70%～80%

28、材料采购保管费是材料预算价格的组成部分，水、卫、电气材料按（）

A1.3%B1.4%C1.5%D1.6%

29、概算指标的编制依据为（）

A施工图B预算定额C各类工程造价资料 D国家有关法律法规

30、投资估算指标的编制一般分为三个阶段（）

A收集资料、平衡调整、测算审查B收集整理资料、平衡调整、测算审查阶段 C收集、审理、审定D组织人员、编出初稿、审核

31、规划阶段的投资估算误差率（）

A±20%以上B±30%以上C≥±30%D±30%内

32、可行性研究阶段的投资估算误差率（）

A±10%B±20%以内C±20%以上D±30%内

33、建筑工程概算的编制方法（）

A概算定额法B估算指标法C工、料、机法D插入法

34、施工图预算的编制方法有（）

A工程量清单估算法B单价法C实测实量法D综合工程量清单计算法

35、施工合同一般有总价合同、单价合同及成本加酬金合同三大类，其中总价合同又可有三种（）

A固定总价合同、调值总价合同、固定工程量总价合同B固定、可调、成本加酬金 C可调总价、可调单价、按实总价结算D一次性包干、信息价调整、设计变更调整

36、规模较小、工期较短，则合同类型的选择为（）

A一次性包干B总价合同、单价合同及成本加酬金合同

C固定总价D不宜采用总价合同

37、工程竣工结算审查期限规定，对500万以下项目，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。

A14B18C20D2838、我国现行工程价款的主要结算方式为（）

A按旬结算B按月结算C按季结算D按结算

39、工程保修金（尾留款）的比例，一般为（）

A3%B3～5%C5%D10%

40、工程担保的基本功能有（）

A保质保量按时竣工B多、快、好、省完成任务

C保证合同履约、保障债权的实现D风险转换

41、投标保证金的形式，可采用（）

A信用证B银行保函C经公证的企业信用D由担保公司代理

42、支付担保是指应承包人的要求，发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保，其形式有（）

A履约保证金B信誉保证C口头约定D担保公司承诺

43、建筑市场主体组成有（）

A甲方、乙方B业主方、承包方、咨询及中介组织

C总包方、分包方、建设单位D甲方、乙方、行业主管部门

44、建筑市场的运行机制有三（）

A价机机制、竞争机制、供求机制B人力、物力、财力

C政治机制、经济机制、市场机制D招投标、合同、施工

45、项目作为被管理的对象，具有特征（）

A有利润B竞争激烈C具有生命周期D项目的复杂性

46、工程建设项目按GB50300-2001规定，可分为（）

A单位工程、分部工程、分项工程B土建工程、安装工程、市政工程

C工业工程、民用工程、交通工程D建筑工程、园林工程、市政工程

47、以下工程属居住建筑的有（）

A厂内宿舍B住商楼C公寓D办公楼

48、按行业性质和特点划分有（）三种项目。

A竞争性、基础性、公益性 B大型、中型、小型 C新建、扩建、改建D工业、国防、能源

49、项目在开工建设前，需要做好各项准备工作，其内容有（）

A材料采购B搭建临时设施C准备必要的施工图纸D完成图纸会审

50、承包人通过投标获得施工合同，将组织施工项目管理，包括QCDS目标体系，其中C表示（）

A人工B机械C材料D成本

51、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，必须公开招投标，这些项目是（）A生态环境保护项目B科技项目C教育项目D体育项目

52、工程施工招标应具备的条件（）

A招标人已经依法成立B银行贷款已基本落实

C招标代理机构已选定D潜在投标人已考察完毕

53、招标代理机构应当在招标人委托的范围内承担招标事宜，在其资格等级范围内承担下列招标事宜（）

A代为设计图纸B草拟合同C考察投标人实力D审查施工方案

54、投标文件一般应包括（）内容。

A商务和技术偏差表B银行保函C税收优惠条件D临时设施情况

55、经济法律关系的主体是（）

A行为B财产C法人D智力成果

56、经济法律关系客体是（）

A物B国家C公民D其他社会组织

57、代理的种类有（）

A授权代理B法定代理C适用代理D政府代理

58、法定代理或指定代理关系可因下列原因终止（）

A代理人具有民事行为能力B被代理人或代理人死亡

C取消代理委托D其他原因

59、申请施工许可证，应当具备如下条件（）

A已确定建筑施工单位B打桩工程已完成并验收合格

C建设资金已全部存入银行D生产设备已订好

60、合同法的基本原则是（）

A公平原则B平等原则C自主原则D信用原则

1、C

2、C

3、C

4、A

5、C

6、C

7、D

8、C

9、A

10、A

11、A

12、A

13、A

14、B

15、A

16、B

17、A

18、D

19、D 20、B21、B

22、B

23、B

24、A

25、C

26、A

27、C

28、D

29、C 30、B

31、C

32、B

33、A

34、B

35、A36、B

37、C

38、B

39、B 40、C41、B

42、A

43、B

44、A

45、C

46、A

47、C

48、A

49、C 50、D

51、A

52、A

53、B

54、A

55、C56、A

57、B

58、B

59、A 60、B

第四篇：2012年安徽造价员继续教育考试试题

安徽造价员继续教育考试试题

一、单项选择题（共20题）

1.以下哪种工程项目不是必须进行招标的项目（）。A．大型基础设施项目

B．全部使用国有资金投资的项目 C．大型私营企业的厂房 D．使用国际组织贷款的项目

A B C

D 2.当事人约定按照固定价结算工程款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的。A．支持 B．不予支持 C．可以支持 D．效力待定

A B C

D

3.建筑工程总承包单位 将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，经建设单位认可（）。A．可以、必须 B．应当、可以 C．可以、可以 D．能够、可以

A B C

D

4.必须进行招标投标的建设工程项目的招标内容不包括（）。A．设计 B．施工 C．监理 D．辅助材料

A B C

D

5.工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、（）其他项目费和规费、税金。A．措施项目费 B．工程预付款 C．定金 D．保证金

A B C

D 6.地基工程一般可以由专门地基与基础工程专业承包企业承建，但是，法律规定（）不得分包。

A．非主体工程 B．主体结构工程 C．结构工程 D．附属设施

A B C

D 7.建设工程施工合同施工无效，且建设工程经竣工验收不合格的，但修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担维修费用的，（）支持。A．应当 B．不一定 C．不予 D．不能

A B C

D 8.当事人对垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，法院应予支持。利息（）计算。A．完全按约定 B．不允许

C．按约定计息，但高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外 D．按约定利率的二分之一

A B C

D 9.建筑工程造价应该按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定（）遵守招标投标法律的规定。A．可以 B．不需要 C．必须 D．不应当

A B C

D

10.按时足额支付工程款是发包人的（）。A．法定义务 B．约定义务 C．权利 D．法定权益

A B C

D

11.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担（）。A．按份责任 B．连带责任 C．补充责任 D．一般责任

A B C

D

12.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人经向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标（）。A．有效 B．无效 C．效力未定 D．可以有效

A B C

D 13.当事人一方不履行合同义务或者履行不符合合同约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当（）应违约造成的损失。A．相当于 B．大于 C．小于 D．多于

A B C

D 14.“（）”是指经过合法的公开招标投标程序签订并经行政部门备案的建筑工程合同。A．白合同 B．黑合同 C．黑白合同 D．闭口合同

A B C

D 15.获得施工（）资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。A．专业承包 B．劳务分包 C．总承包 D．全额承包

A B C

D 16.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付工程价款的合同，是属于完成工作成果的合同，是特殊的（）。A．承揽合同 B．买卖合同 C．加工合同 D．居间合同

A B C

D 17.工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。其中（）是不分级别的。

A．工程勘察综合资质 B．工程勘察专业资质 C．工程勘察劳务资质 D．工程勘察一级资质

A B C

D 18.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由（）完成。A．第一人 B．第二人 C．第三人 D．第四人

A B C

D 19.取得工程勘察（）资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制。A．综合 B．劳务 C．专业 D．非专业

A B C

D 20.建设工程实施阶段的工作程序必须遵循（）原则。A．先勘察、后设计、再施工 B．先设计、再施工 C．先勘察、再施工

D．先设计、后勘察、再施工

A B C

D

二、判断题（共20题）

1.行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。

对 错

2.当事人对工程量有争议的，承包人能够证明发包人同意施工的，但是未能提供签证的，不可以确定该工程量。

对 错

3.工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清算单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

对 错

4.建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，不须遵守招标投标法律的规定。

对 错

5.串通投标罪是指在招标过程中，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人的利益，情节严重，或者投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的行为。

对 错

6.工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，危害公共安全的行为。对 错

7.发包人可以与总承包人订立建设工程合同，不可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

对 错

8.工程发承包计价包括编制施工图预算、招标标底、投标报价、工程结算和签订合同等活动。

对 错

9.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的，法院不会予以支持。

对 错

10.投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

对 错

11.工程造价的确定和控制应涉及到建设工程项目全寿命周期的整个过程。

对 错

12.《中华人民共和国建筑法》虽然允许总承包人将其承建的部分工程，在符合相关规定的前提下进行分包，但是法律规定不得将取得的所有承包权均予分包，并规定这种情况为非法转包，所签订的分包合同无效。

对 错

13.即使当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，也不能按照约定结算工程价款。

对 错

14.公司、企业人员受贿罪是指公司、企业的工作人员未利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。

对 错

15.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，并非一定中标无效。

对 错

16.具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确定无效的，不予支持。

对 错

17.合同无效或被撤销后，因该合同取得的财产应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。

对 错 18.建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。

对 错

19.《中华人民共和国建筑法》禁止肢解发包。肢解发包的表现形式主要有两种情况：一是分包人将其建设工程肢解后发包给若干个单位；二是总承包人将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别分包给他人。

对 错

20.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或返工、改建。

对

错

第五篇：2013年四川省造价员考试预测试题(土建)

2012年四川省造价员考试预测试题

（一）土建专业

一、单项选择题

(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1、根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，合同的（）要求当事人依据社会公

认的公平观念，从事民事活动，体现了社会公共道德的要求。

A；平等原则

B：公平原则

C：诚实信用原则

D：合法原则

2、在工程造价咨询企业资质等级中，甲级资质标准不包括（）。

A：已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满三年

B：专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理

C：企业近三年工程造价咨询营业收入累计刁；低于人民币100万元

D：具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米

3、建设工程项目按建设性质划分，可分为()

A：新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目

B：生产性建设工程项目和非生产性建设工程项目

C：竞争“陛项目、基础性项目和公益性项目

D：政府投资项目和非政府投资项目

4、在建设工程项目管理的任务中，（）是实现项目目标必刁；可少的方法和手段。

A：合同管理

B：目标控制

C：组织协调

D：信息管理

5、为了取得目标控制的理想成果，应当从多方面采取措施，只有采取适当的（），保证目标控制的组织工作明确、完善，才能使目标控制取得良好效果。

A：技术措施

B：组织措施

C：经济措施

D：合同措施

6、投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定。

A3％

B4％

C 5％

D6％

7、对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在()以内取定。

A3％

B4％

C 5％

D 6％

8、承包人应承担幅度值在()以内的施工机械使用费风险，具体幅度值由发、承包双

方在招标文件或合同中明确约定。

A5％

B 10％

C 15％

D20％

9、承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的()

A应予支持

B不予支持

C：组织协调

D：全权负责

10、EPC总承包合同文件包括：①合同通用条款；②合同协议书：⑧合同专用条件；④业主要求；⑤投标书；⑥作为合同文件组成部分的其他项目。其上述内容执行的优先次序为（）。

A：①——②——⑧——④——⑤——⑥

B：②——⑧——①——④——⑤——⑥

C：④——②——①——⑧——⑤——⑥

D：④——⑤——①——⑧——②——⑥

11、在下列劳务合同分包合同中，刁；属于在合同中明确约定的支付劳务分包人报酬的方式 的是（）。

A：固定劳务报酬方式

B：按工时汁算劳务报酬方式

C：按工程量计算劳务报酬方式

D：浮动劳务报酬方式

12、建设工程周期长、规模大、造价高，不能一次确定可靠的价格，要在建设程序的各个阶段进行计价，以保证工程造价确定和控制的科学性，体现了工程造价的（）特点。

A：动态性

B：层次性

C：多次性

D：单个性

13、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件规定，建筑安装工程直接工程费中的人工费是指（）。

A：施工现场所有人员的工资

B：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用

C：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人及现场管理人员支出的总费用

D：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人及现场施工机械操作人员支出的总费用

14、某施工企业在某工地现场需搭建可周转使用的临时建筑物800m，若该建筑物每平方米造价为150元，可周转使用3年，年利用率为70％，刁；计其一次性拆除费用。现假定施 I项目合同工期为282天(一年按365天计算)，则该建筑物应计的周转使用的临建费为（）元。

A：44148．73

B：48721．05

C: 50904．11

D：73961．50

15、下列各种费用计算正确的是（）。

A：环境保护费二直接工程费X环境保护费费率(％)

B：文明施工费二直接费X文明施工费费率(％)

C：安全施工费二措施费X安全施工费费率(％)

D：人工费：工日消耗量X工资单价

16、某进口设备，到岸价格(CIF)为5600万元，关税税率为21％，增值税税率为17％，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。

A：2128．00

B：1151．92

C：952．00

D：752．08

17、下列选项中刁；属于生产准备及开办费一项的是（）。

A：人员培训费及提前进厂费

B：为保证初期正常尘产所需的生产办公、生活家具用具购置费

C：备品备件费

D：差旅交通费、劳动保护费

18、联合试运转费是指新建项目在支刊·生产前，按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行檗个生产线或装置的负荷联合试运转所发生的(·)。

A：试运转费用支出

B：试运转费用收入

C：费用净支出

D：施工单位参加试运转人员的工资

19、下列工程量清单计价方法中，关于费用计算的公式不正确的一项是（）。

A：分部分项工程费二∑分部分项工程量X分部分项工程项目综合单价

B：措施项目费：∑措施项目工程量X措施项目综合单价

C:单位工程造价：∑单项工程造价+措施项目费+利润

D：单位工程造价：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

20、基础定额是以完成规定计量单位工序所需的人工、材料√施工机械的基础消耗量，下列不属于基础定额的是（）。

A：人工幅度差、材料损耗和机械幅度差

B：劳动定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额

C：人工、材料、机械台班耗用量(或货币量)的数量标准

D：人工幅度差、劳动定额和机械台班耗用量

21、概算定额的编制步骤中不包括（）。

A：准备工作阶段

B：编制初稿阶段

C：修改和审查计价定额阶段

D：审查定稿阶段

22、下列属于不可避免的中断时间的一项是（）。

A：汽车装卸货物的停车时间

B：灰浆搅拌机搅拌时多运转的时间

巳未及时给机械加水、加油引起的停工时间

D：气候条件影响所引起的停工时间

23、某工程现场采用出料容量800L的混凝土搅拌机，每次循环中；装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为2min、3min、4min、3min，机械正常功能利用系数为0．85．，则该机械的台班产量定额为（）m3／台班。

A：

18．89

B：27．20

C：31．42

D：43．52

24、某企、比生产工人平均月工资1800元，该企业的工人工资性补贴情况为：‘部分按年发放，标准为50uCh；部分按月发放，发放标准为720元。全年日历天数为365天，设法定假日为115天，全年无效工作日102天，则该企业的工人工日单价中，生产工人辅助工资为（）元。

A：41．89

B：43．36

C：50．24

D：58．49

25、材料采购及保管费是指组织采购、供应和保管材料过程中所需的各项费用，下列计算公式正确的一项是（）。

A：材料采购及保管费二(材料原价+运杂费+运输损耗费)X采购及保管费率

B：材料采购及保管费二(材料原价+运输损耗费)X采购及保管费率

C：祠牛I．预算价格二(材料原价十运杂费)X(1+运输损耗费)X采购及保管费率

D：材料采购及保管费：[(材料原价+运输损耗费)X(1十运杂费率)]X(1一采购及保

管费率)

26、某市一栋普通办公楼为砖混结构3000m’，建筑直接工程费为370元／m2，其中：毛石基础为39元／m’。而今拟建一栋办公楼3500m’，采用钢筋混凝土带形基础(51元／m’)，其他结构相同，该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用（）。

A：概算定额法

B：概算指标法

C：扩大单价法

D：类似工程预算法

27、间接费定额的各项费用支出受许多因素的影响，首先要合理地确定间接费定额的基础数据指标，这些数据指标不包括（）。

A：全员劳动生产率

B：非生产人员比例

C：定额项目基价

D：间接费年开支额

28、在编制预算定额人工消耗量时，已知其必需消耗的技术工种用工为30工日，超运距用工2工日，辅助用5E 3_T．~，人工幅度差率为10％，则预算定额的人工消耗量为（）。

A：30

B：23．5

C：38．5

D：27．3

29、下列关于企业管理费费率的计算公式中不正确的一项是（）。

A：企业管理费费率（10%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x人工单价x人工费占直接费比例％，B：企业管理费费率（%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x每一日机械使用费x每日机械使用费比例 ％，C: 企业管理费费率（%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数(人工单价+每一日机械使用费)x100％，D: 企业管理费费率（10%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x人工单价

x100％，30、下列工程建设其他费用定额中，属于研究试验费的是（）。

A：

自行研究试验所需人工费、材料费等

B：新产品试制费

C：中间试验费

D：重要科学研究补助费

31、下列选项中，不属于建设项日和单项工程造价资料的一项是（）。

A：项目建设标准

B：主要的工程量、主要的材料量

C：工程的内容、建筑结构特征

D：投资仙算、概算及造价指数等

32、作为项目主管部门审批项目的依据之—，并对项目的规划、规模起参考作用的是（）。

A：项日建设书、可行性研究报告文件中投资估算

B：项目建议书阶段的投资估算

C：项目可行性研究阶段的投资估算

D：项目投资估算33、2004年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2008年拟建生产：50万吨的俐厂项日，建设期2年。自2004至2008年每年年平均造价指数递增4％，预计建设期2年个平均造价指数递减5％，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元(生产能力指

数n取0.8)

A：16958

B：16815

C：14496

D：15304

34、下列投资估算方法中，估算误差较大的方法是（）。

A：单位生产能力估算法

B：生产能力估算法

C：系数仙算法

D：比例估算法

35、设计概算是编制和确定建设项日（）全部费川的文件。

A：从筹建到竣工所需建筑安装工程

B：从筹建到竣工交付使用所需

C：从升二刘竣工所需建筑安装工程

D：从开工到竣工交付使用所需

36、常川于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，或者安装方式不上确、没有定额或指标的工程概算的方法为（）。

A：设备购置费概算法

B：预算单价法 C：设备价值百分比法

D：综合吨位指数法

37、下列选项中，不属于审查概算编制深度的内容的是（）。

A：审查编制说明

B：审查概算编制深度

C：审查编制依据的时效性

D：审查概算的编制范围

38、在审查施工图预算的方法中，（）的优点是简便易懂，便于掌握，审查速度和发现问题快。

A：筛选审查法

B：全面审查

C：分解对比审查法

D：重点抽查法

39、在初步设计阶段，需要设计优化的工作很多，下列选项中不属于初步设计优化工作的是（）。

A：做好总平面设计优化

B：合理配置辅助设施和公共设施

C：材料的选用要考虑当地市场供应情况

D：确定适当建设标准

40、下列选项中，不属于限额设计目标实现的是（）。

A：根据限额设计总目标下达分解限额设计指标

B：有效地确定和控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础

C：采用方案比选和优化设计方法确保限额目标的实现

D：优化设计通过数学模型进行

41、工程施工招标投标是业主针对工程施工阶段的内容进行的招标，根据工程施工范围的大小及专业不同，其分类中不包括的一项是（）。

A：全部工程招标

B：单项工程招标

C：单位工程招标

D：专业工程招标

42、分部分项工程量清单由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》附录规定的（）和工程量计算规则进行编制。

A：项目编码、项目名称、计量单位

B：工程量清单表和工程量清单说明

C：工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单

D：项目名称、项目特征、工程内容

43、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（）。

A：组装平台

B：安全施工

C：临时支护措施

D:现场施工围栏

44、下列说法中，符合标底价格编制原则的是（）。

A：标底价格应由成本、税金组成，不包括利润，B：一个工程可根据投标企业的不同，有编制单位自主选择编制方法

C：标底的计价依据可由编制单位自主选择

D：标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实陈变化相吻合

45、下列属于措施项目组价方法的一项是（）。

A：用价目表表现形式的组价

B：用费率形式的组价

C：用消耗量定额的组价

D：用可调单价形式的组价

46、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）。

A：1／3

B：1／2

C：2／3

D：3／4

47、在评标开始前，评标委员会成员应当认真研究招标文件，下列不属于其需了解熟悉的内容的是（）。

A：招标的原则

B：招标项目的范围和性质

巴招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款

D：招标文件规定的评标标准、评标方法和评标进程中考虑的相关因素

48、对于新增固定资产的土地征用费、勘察设计费等费用按（）分摊。

A：建筑工程造价

B：安装工程造价

C：需安装设备价值总额

D：工程总造价

49、根据《建设工程施工合同(文本示范)》的规定，变更超过原设计标准或标准的建设规模时，须经（）和其他有关部门审查批准。

A：原设计单位

B：原规划管理部门

C：建设单位

D：施工单位

50、对某项工程的实际总成本与原预算成本之差额提出的索赔为（）。

A：单项索赔

B：经济索赔

C：一揽子索赔

D：通融的索赔

51、采用综合索赔时，承包人必须事前征得工程师的同意，下列不需提出证明的一项是（）。

A：承包人的投标报价是合理的 B：计划发生的总成本是合理的

C：承包人对成本增加没有任何责任

D：不可能采用其他方法准确地计算出实际发生的损失数额

52、一般要求索赔证据必须是书面文件，有关记录、协议、纪要必须山双方签署；工程中 重大事件、特殊情况的记录、统计必须由工程师签证认可。这说明索赔必须具有（）。

A：真实性

B：关联性

C：全面性

D：法律证明效力

53、F-gl~主未能按《建设工程施工合同(示范文本)》中专用条款的约定提供图纸，承包人可以进行（）。

A：工期索赔

B：工期索赔和利润索赔

C：费用索赔

D：费用索赔和利润索赔

54、工程的变更必然会引起劳动量的变化，这时可以用劳动量（）来计算工期索赔

天数。

A：比例法

B：相对单位法

C：网络分析法

D：平均值计算法

55、分项法是按每个或每类干扰事件引起损失的费用项目分别计算索赔值的方法，其特点不包括（）。

A：比因素分析法复杂

B：能反映实际情况，比较科学、合理

C：能为索赔报告的进一步分析、评价、审核明确双方责任提供依据

D: 应用面广，容易被人们接受

56、机械设备在保证期截止时，卖方提交商业发票副本等单证后买方支伺‘合同总价的尾款一般为合同总价的（）；，A：10％

B：60％

C：80％’：

D：90％

57、大中型建设项目竣工财务决算表反映竣工的大中型建设项目从（）全部资金来源和资金运用的情况，它是考核和分析投资效果·，·落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。

A：破土动工到竣32

B：筹建到竣工

C：施工准备到投产

D：开工准备到竣工

58、某建设项目，基建拨款为3600万元，项目资本为860万元，项目资金公积金150万元，待冲基建支出400万元，应收生产单位投资借款1420万元，基本建设支出860万元，则基建结余资金为（）万元。

A：2180

B：2330

C：2730

D：3590

59、下列不属于新增资产价值中无形资产的是（）。

A：开办费

B：商誉

C：专利权

D：非专利权

60、关于《建设工程质量管理条例》中对建设工程在正常使用条件下的最低保修期限的要求，下列说法不正确的一项是（）。

A：地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B：屋面防水工程、有防水要求的卫生间的防渗漏期限为5年

C：供热与供冷系统为两个采暖期和供热期

D：电气管线、给水排水管道、设备安装工程期限为3年

二、多项选择题

‘

．

(共20题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选择的每个选项得0．5分)61、建设文明安全施工费由()。

A环境保护费

B文明施工费

C安全施工费及临时设施费组成

62、建设施工安全监督管理机构依据检查评价情况确定最终综合评价得分及等级，最终综

合评价等级分为()。

A良

B优良

C合格

D不合格

63、安全文明施工费分为（）。

A基本费

B现场评价费

C安全保护费

64、住房城乡建设行政主管部门的工作人员有下列行为之一的，有其所在单位或上级主管机关给予行政处分（）。

A发现违法行为刁；予查处的B不依法履行监督管理职责的其他行为

C对没有提交安全文明施工费费用支伺‘计划的工程颁发施工许可证的

65、依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确且又不能达成补充协议时，其履行原则为()。

A：交付不动产的，在不动产所在地履行

B：结付货币的，在给付货币一方所在地履行

C：交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D：设备采购，在采购方所在地履行

E：材料采购，在供货方所在地履行

66、我国现行《建筑安装工程费用项目组成》中，社会保障费包括（）。

．

A：危险作业意外伤害保险

B：养老保险费

C：失业保险费

D：财产保险费

E：医疗保险费

67、建设管理费是指建设单位从项目筹建开始直至工程竣工验收合格或支付使用为止发生的项目建设管理费用。费用内容包括（）等。

A：工程监理费

B：工程质最监督费

C：研究试验费

D：招标代理费

E：勘察设计费

68、价差预备费是指建设项目在建设期间，山于价格等变化引起工程造价变化的预备预测费用，费用内容包括（）。

A：对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

．

B：人工、设备、材料、施工机械的价差费

C：设计变更、局部地基处理等增加的费用

D：利率、汇率调整等增加的费用

E：建筑安装工程费及下程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加费用

69、工程量清单计价法的程序和方法与工程量定额计价法基本一致，包括（）等。

A：计算工程量

D：套定额单价

C：分析综合单价

D：热悉图纸和现场

E：编制说明

70、下列选项中，预算定额的编制依据有（）。

A：全国统一劳动定额、全国统一基础定额

B：通用的标准图和已选定的典型工程施工图纸

C：选择的典型下程施工图和其他有关资料

D：施工现场测定资料、实验资料和统计资料

E：人工：厂资标准、材料概算价格和机械台班概算价格

71、关于材料消耗员定额与损耗量定额之间的关系，下列算式表达正确的有（）。

A：材料消耗定额二材料消耗净用量+材料损耗量

B：材料总消耗量二材料消耗定额十材料消耗净用量

C：材料损耗员’材料净用最X损耗率

D：材料损耗率=材料损耗虽／材料净用量x100％

E：材料消耗定额：材料消耗净用员X(1+损耗率)

72、建筑安装工程费用定额的编制原则有（）。

A：合理确定定额水平

B：客观、清晰性

C：简明、适用性

D：定性与定员分析相结合 E：考虑成本，贯彻勤俭节约

73，间接费定额的编制最终表现为间接费率，其间接费的计算方法按取费基数的不同可分为（）。

A：以人工费为计算基础

B：以直接费为计算基础

Cc以机械费为计算基础

D：以直接费和机械费为计算基础

E：以人工费和机械费为计算基础

74、系数估算法是以拟建项目的主体工程费或主要设备为基数，以其他工程费与主体工程费或主要设备费的百分比为系数估算项目总投资的方法，其种类很多，具体包括（）。

A：比例系数法

B：设备系数法

C：指标系数法

D：主体专业系数法

E：朗格系数法

75、下列选项中，项目决策和设计阶段工程造价控制的意义有（）。

A：在项目决策和设计阶段进行工程造价控制可以提高投资管理效率

B：在项目决策和设计阶段控制工程造价会使控制工作更加主动

C：在项目决策和设计阶段控制工程造价便于技术与经济相结合

D：在项目决策和设计阶段控制工程造价便于采用各种手段优化设计

E：在项目决策和设计阶段控制工程造价效果最显著

76、建设项目招标投标制是在市场经济条件下产生的，因而必然受（）的制约。

A：垄断机制

B：竞争机制

C：供求机制

D:价格机制

E：管理机制

77、投标文件由评标委员会初审后按废标处理的情形是（）。

A：无单位盖章并无法定代表人签字

B：未按规定的格式填写，内容刁；全

C：投标人名称与资格预审时不一致

D：联合体投标未附联合体各方共同投标协议

E：未按招标文件的要求提交投标预伺·款

78、以下属于非对抗性工程造价争议解决办法的是（）。

A：友好协商解决

B：调解解决

C：仲裁

D：诉讼解决

E：仲裁或诉讼解决

79、关于仲裁，下列说法正确的是（）。

A：当合同约定了通过仲裁解决争·议的，则争议发生后双方只能通过仲裁的方式解决争议

B：合同约定通过诉讼解决争议，但争议发生后双方又达成仲裁协议时，也只能通过诉讼解决

C：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，·不影·响仲裁协议的效力

D：裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请诉讼的，人民法院不予受理

E：裁决被人民法院依法裁定撤销，当事人就该纠纷可以向人民法院起诉

80、小型建设项目竣工财务决算报表包括（）。

A：建设项目竣工财务决算审批表

B：建设项目概况表

C：竣工财务决算总表

D：建设项目竣工财务决算表

E：建设项目支付使用资产明细表

参考答案

一、单项选择题

1～5 BCACB

6～10BABBB

11～15DCBAA

16～20BCCCA

21～25 CABDA

26～30BCCBA

31—35 CBAAB

36～40DCACB

”

41～45 CADDB

46～50 CAABC

51～55 BDABA

55—60ADCAD

二、多项选择题

61、ABC

62、BCD

63、AB

64、ABC

65、AE

66、BCE

67、ABD

68、BDE

69、ADE

70、ABD

71、ACDE

72、ACD

73、ABE

74、BDE

75、ABCE

76、BCD

77、ABCD

78、AB

79、ACDE

80、ACE

2012年四川省造价员考试预测试题

（二）土建

一、单项选择题

．

1．500~2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核刘·(审查)并提出审查意见。

A：20天

B：30天

C：40天

D：45天

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十四条

2．当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。

：

A：另行订立的施工合同

B：双方协商解决

C：重新计算工程价款

D：备案的中标合同

[参考答案]：D

[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件解释》第二十一条

3．工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，（）。

A：质监部门不予办理备案手续

B：建管部门不予办理权属登记·

C：城建档案部门不予办理备案登记

D：有关部门不予办理权属登记

[参考答案]：D

[答案依据)：《建设工程价款结算暂行办法》第五章第二十一条

4．当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的（）。

A：支持

B：经上级主管部门同意可以进行

C：向仲裁机构申请同意后可以进行

D：不予支持

[参考答案]：D

[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第二十二条

5．包工包料工程的预伺·款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（）。

A：10％

B：20％

C：30％

D：40％

[参考答案]：C

[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十二条

6．当事人对欠伺·工程价款利息计伺·标准没有约定的，按照（）。

A：中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

B：中国人民银行发布的利率计息

C：中国人民银行同期贷款利率计息

D：中国人民银行发布贷款利率计息

[参考答案]：A

[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第十七条

7．取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后（）个月内，向省造价协会申请注册。

A：

B：C：3

D：4

[参考答案]：C

[答案依据]：川建价师协[2007]05·号文第三章第十六条

8．按照《中华人民共和国建筑法》规定，实行施工总承包的施工现场安全由（）负责。

A：分包单位

B：总承包单位

C：建设单位

D：监理单位

[参考答案]：B

[答案依据儿《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节p3

9．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投

标文件截止时间（），以书画形式通知所有招标文件收受人。

A：至斗’7日前

B：至少10口前

Cc至少15口前

D：至少20日前

[参考答案]：C

[答案依据]:《建工程造价管理基础知识》第一章第‘一节P18

10．造价目标、进度日标、质量目标之间的关系是（）的关系：，A：于盾

B：一致

C：．对立

D：刘立统一

[参考答案]：D

．

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节p45

11．（）是建没工程项目成本管理白勺核心内容，也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。

A：成本计划

B：成本控制

C：成本核算

D：成本分析

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第二节p50

12．建设项目投资决策和建设实施两个发展时期可分为若干阶段，这些阶段之间的先后顺序（）。

A：不能进行交叉，也刁二能任意颠倒次序

B: 能进行交叉，但可以适当颠倒次序

C：可以进行合理白勺交叉，但不能任意颠倒次序

D：可以进行合理的交叉，也可以适当颠倒次序

[参考答案]：C

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节P39

13．以下项目成本控制的方法表述错误的是（）。

A：项目成本分析表法

B：工期一成本同步分析法

C：挣值分析法

D：定率汁算法

[参考答案]：D

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第二节P51

14．建筑安装工程造价指数属于（）。

A：综合造价指数

B：单项价格指数

B：人工费价格指数

D：主要材料价格指数

[参考答案]：A

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第七节P136·

15．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这 种工程承发包模式又寸应的工程承包合同稍二为（）c：

A：EPC承包合同

B：施工总承包合同

C：单项工程承包合同

D：：特殊专业工程承包合同

[参考答案]：A

[答案依据]：

《建设工程造价管理基础知识》第三章第一节P59

16．根据我国《仲裁法》的规定，下列陈述中不正确的是（）。

A：仲裁裁决具有法律约束力

B：裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁，仲裁机构应予受理

C：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定

D：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P17

17．设备进口的关税计算公式是（）。

A：关税：离岸价格x进口关税税率

B：关税二到岸价格x进口关税税率

C：关税=原币货价x进口关税税率

D：关税：货价X进口关税税率

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P96

18．下列给出的费用属于措施费的项目有（）。

A：养老保险费

B：环境保护费

C：失业保险费

D：工程排污费

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P87

19．建设工程施工投标文件内容不包括（>。

A：履约保证金

B：授权委托书

C：资格审查表

D：辅助资料表

[参考答案]：A

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》，第七章第四节P212

20．采用工程量清单方式招标，工程量清单的准确性和完整性由（）负责。

A：程造价咨询人

B：投标人

C：设计人

D：招标人

[参考答案]：D

[答案依据]：计价规范(GB50500--2008)第3．1．2条P4、计价规范辅教P21

21．（）经过对招标控制价的复查后应作出书面结论，并将复查结论书面通知投诉人，被投诉人和招投标监督机构及该工程的项目审批部门。

A：造价咨询单位

B：工程造价管理机构

C：招投标代理机构

D：工程监理单位

[参考答案]：B

[答案依据]：(川建发[20091 61号)招标控制价投诉处理办法第四章第十四条

标人差额履约担保。

22．当评审后的中标价低于公布的招标控制价的()时，实行中标人差额履约担保。

A：70％

B：80％

C：85% D：90％

[参考答案]：C

[答案依据]：

(川建发[2009]60号)投标报价评审办法第一章第八条

23．包工包料工程的预伺·款按合同约定拨伺‘，预伺飞匕例不低于合同金额的（）。

A：5％

B：

10％

C：15％

D：20％

[参考答案]：B

[答案依据]：

(川建发[2009]67号)规范实施办法第三章第五节第三十九条

24．投标报价的编制依据下面说法错误的是（）。

A：招标文件

B：咨询单位书面答复的有关资料

C：企业定额

D：建设工程设计文件及相关资料

[参考答案]：B

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第四节P2t3

25．索赔事件发生后（）天内，承包商向监理(业主)发出书面形式的索赔意向通知。

A：·7天

B：14天

C：21天

D：28天

[参考答案]：D

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第三节P232

26．工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

：

A：原建设行政主管部门

B：原招标机构

．

C：原规划管理部门

D：原财政部门

[参考答案)：C

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第二节P223

27．竣工验收报告一般由设计、施工、监理等单位提供单项总结或素材，由（）汇总和编制。

A：建设单位

B：施工单位

C：监理单位

D：造价咨询企业

[参考答案]：A

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第九章第一节P251

28．投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，内容因行业不同各异，一般分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。单项工程投资属于以上哪个层次的指标（）。

A：建设项目综合指标

B：单项工程指标

C：单位工程指标

D：以上都不是

[参考答案)：A

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第三节P118

29．材料预算价格是指材料从其来源地到达（）价格。

A：工地

B：施工操作地点

C：工地仓库

D：工地仓库堆放场地后的出库

[参考答案] D

[答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第五章第五节P125

30．全部使用政府投资的建设项目，预留保证金的比例为（）。

A：

1％

B：·3％

C：5％

D：

10％

[参考答案]：C

[答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第九章第三节P269

31．坡屋顶内建筑面积计算，下列说法正确的是（）。

A：净高超过2．1m时，应全部计算全面积

B：净高不足2．1m时，应全部计算1／2面积

C：净高不足2．1m的部位，不应计算建筑面积

D：净高不足1．2m的部位，不应计算建筑面积

[参考答案]：D

[答案依据儿2009年土建定额建筑面积计算规则P3页

32．砖基础与墙、柱的划分下列说法不正确的是（）。

A：应以防潮层为界，以上为墙身，以下为基础

B：应以设计室内地坪为界(有地下室的按地下室室内设计地坪为界)，以上为墙身，以下为基础

C：位于设计室内地坪≤4-300mm时以不同材料为界

D：砖围墙应以设计室外地坪为界

[参考答案]：A

．

[答案依据]：2009年土建定额砌筑工程说明P134页

33．弧形钢架桥按相应定额项目的人工、机械费乘以系数（）

A：

1。

B：

1．C：

1．D：

1．[参考答案]：C

[答案依据]：2009年土建定额金属结构工程说明P678页

34．楼地面块料面层项目内只包括结合层砂浆，结合层厚度为（）mm，如与设计不同时，按找平层相应项目调整。

A：

B：

C：

D：

[参考答案]：C

[答案依据]：2009年装饰定额楼地面工程说明P5页

·

35．屋面及防水工程定额规定，建筑油膏、丙烯酸酯、非焦油聚氨酯变形缝断面按（）计算。

A：30mmX25mm

B：30mmX30mm

C：25mmX25mm

D：35mmX 30mm

[参考答案]A

[答案依据]：2009年土建定额屋面及防水工程说明P717页

36．屋面单坡面积（）者，按亭屋面项目计算。

A：

m’

B：

≤5 m’

C：

m’

D：

m’

[参考答案．B

[答案依据]：2009年土建定额屋面及防水工程说明P7i5

37．木结构工程中，下列说法正确的是（）。

A：园檩是直接采用原木加工考虑的 B：本分部消耗材积未考虑操作损耗

C：一类木材包括红松、白松

D：采用三类木材时，人工、·机械乘以系数1．2

[参考答案]：A

[答案依据]：2009年土建定额／—库房大门、特种门、木结构工程说明P569

38．装饰楼地面工程，零星项目包括楼梯台阶牵边侧面及（）以内少量分散的楼地面装修。

A：0．3 m’

B：0．5 m，C：1．0 m，D：1．5 m’

[参考答案]：B

[答案依据]：2009午装饰定额楼地面工程说明P6

39．拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数（）。

A：

1．B：

1．C：

1．D.:

1．[参考答案]：A

[答案依据]：2009年定额中措施项目P200．

40．市政道路中，减让线按横道线定额人工费及机械费乘以系数（）；

A：

1．B：

1．C：

1．05

D：

1．[参考答案]：C

[答案依据]：2009年市政定额道路工程说明P64

二、多项选择题

41．冈建设工程质量发生争议的，发包人可以以（）为共同被告捉起诉讼。

A．总承包人

B．工程监理单位

C．分包人：

D．实际施工人

[参考答案]：ACD

[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第二十五条

42．造价员执业资格考试专业划分为（）

A：土建工程专业

B：土石方工程专业

C：安装工程专业

D：机械设备专业

[参考答案]：AC

[答案依据]川建价师协[2007]5号第二章第九条

43．工程量清单应由(，)编制。

A：招标人

B：施工单位造价人员

C：监理单位造价人员

D：具有相应资质的工程造价咨询人

[参考答案AD

[答案依据]计价规范(GB50500—2008)正文第3．1．1条P4

44．在下列各项中，属于造价员享有权利的是（）。

A：在限定范围内允许他人以本人名义执业

B：在工程造价成果文件上签字

C：使用造价员名称

D：在执业中保守技术、经济秘密

[参考答案]：BC

·

[答案依据]：

(J，J建价师协[20071 5号)第四章第三十五条

45．建设工程工程进度款结算方式分为（）。

A：按形象进度结算与支付

B：按月结算与支付

c：按季结算与支付

D：分段结算与支付

[参考答案]：BD

[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十三条

46．发包人具有下列情形之一，致使承包—人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持（）。

A：未按约定支付工程价款的B：提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的 c：未经承包人同意进行分包

D：不履行合同约定的协助义务的 [参考答案]：A、B、D

[答案依据)：《高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件解释》第九条

47．造价员有下列情形之一的，不予注册（）。

A：年龄超过60·周岁的

B：申请在两个单位注册的 c：·受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的 D：在工程造价执业中有重大过失，受过行政处罚或者撤职以上行政处分，且处罚、处分决定之日至申请注册之日不满两年的

[参考答案]：BCD

[答案依据]：(川建价师协[2007]5号)第三章第土9条

48．建设工程项目管理是通过（）等措施，保证工程项目质量、进度、造价目标得到有 效控制。

A：合同管理

B：

目标控制

C：风险管理

D：环境保护

[参考答案)：A、B、C

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节P47

49．基本预备费包括()。

A：在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用，设计变更、局部地基处理等增加的费用

B：建筑安装工程费及工程建设其他费用调整等增加的费用

C：超长、．超宽、超重引起的运输增加费用

D：竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

[参考答案]：A、C、D

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P100

50．单位工程设计概算常用的编制方法有（）等。

A：比例估算法

B：类似工程预算法

C：概算定额法

D：概算指标法

[参考答案]：B、C、D

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第六章第三节P166--169

51．《招标投标法》规定，下列工程建设项目必须进行招标的是（）。

B：全部或部分使用国家资金投资的项目

C：国家融资的项目

D：使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

[参考答案]：B、C、D

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第一节P196

52．《建设工程工程量清单计价规范》规定，其他项目清单组成的内容有（）。

A：规费

B：暂列金额

C：总承包服务费

D：税金

[参考答案]：BC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第二节P206—207

53．建设工程施工投标文件组成内容包括（）。

A：投标文件格式

B：投标保证金

C：资格审查表

D：投标书附录

[参考答案]：BCD

[答案依据)：《建设工程造价管理基础知识》第七章第四节P2t2

54．承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行（）。

A：审查批准

B：提出追加投资建议

C：提出追加工程量建议

D：提出追加工日建议

[参考答案]：AB

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第二节P223 55．根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，竣工验收应具备的条件包括（）。

A：有上级主管部门对验收项目批准的各种文件

B：有完整的施工管理资料

C：发包人已按合伺约定支付工程款 D：有承包人签署的工程质量保修书

[参考答案]：BCD

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第九章第一节P250

56．《建设工程造价咨询合同》中明确规定，下列文件均为建设工程造价咨询合同的组成部分（）。

A：建设工程造价咨询合同标准条件

B：建设工程造价咨询合同专用条件

C：比选中标通知书

D：双方共同签署的补充与修正文件

[参考答案]：ABD

[答案依据1：《建设工程造价管理基础知识》第三章第一节P63

57．预算定额的。人工工日消耗量应包括（）

A：基本．T

B：材料超运距用工

C：人工幅度差

D：材料运输用工

[参考答案]：ABC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第三节P114

58．编制招标控制价需要考虑的因素包括（）。

A：目标工期的要求

B：不同的施工方案

C：材料差价因素

D：工程承发包模式

[参考答案]：AC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第三节P21i

59．索赔是受损失者的权力，其根本目的在于（）。

A：保扩自身利益

B：挽回损失

C：增加赢利

D：避免亏本

[参考答案]：ABD

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第／博第三节p228

60．设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其（）等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

A：规格

B：晶牌

C：型号

D：性能

[参考答案]：A、C、D

[答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节p4

61．编制材料消耗定额的基本方法有（）。

A：现场技术测定法

B:试验法

C：统计法

D：平均法

[参考答案]：ABC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第四节P122

62．定额基价的编制依据有（）。

A：现行的施工定额

B：现行的工资标准

C：现行的地区材料预算价格

D：现行的施工机械台班价格

[参考答案]：BCD

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第五节Pt28．

63．下程建设其它费用主要包括（）

A：工程监理费

B：建设用地费

C：临时设施费

D：工程排污费

[参考答案]：ABC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第六章第二节Pi53—154

64．因不可抗力导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款（）

A：承包人员伤亡由承包人负责，并承担相应费用

B：承包人的停工损失由发包人承担

C：发包人人员伤亡由发包人负责，并承担相应费用

D：工程所需清理、修复费用，由发包人承担

[参考答案]：ACD

[答案依据]：(川建发[2009]67号)计价规范实施办法第四十七条

65．发、承包人在签订合同时对工程价款的约定可选用下列约定方式（）。

A：固定总价

B：固定单价

C：系数包干

D：可调价格

[参考答案]：ABD

[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第二章第八条

66．下列不计算建筑面积的是（）。

A：建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)

B：附墙柱

C：建筑物内分隔的单层房间

D：层高不足2，2m的立体书库

[参考答案]：ABC

[答案依据]：2009年土建定额建筑面积计算规则P4、6页

67．关于砖基础与墙、柱的划分，下列说法正确的是（）。

A：砖基础与墙以防潮层为界

B：砖基础与柱以设计室内地坪为界

C：毛石基础与墙身以室内地坪为界

D：砖围墙以设计室外地坪为界

[参考答案]：BD

[答案依据]：2009年土建定额砌筑工程说明P134

68．关于混凝土现浇构件的计算规则，下列说法正确的是（）。

A：混凝土高杯柱基高杯部分的高度大于横截面长边的5倍，则该部分高杯按柱计算

B：框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算

C：构造柱嵌接墙体部分马牙槎并人柱身体积

D：圈梁带宽度-300mm线脚者按梁计算

[参考答案]：BCD

[答案依据]：2009年十建定额混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算规P252

69．金属结构工程中，下列说法正确的是（）。

A：钢架桥适用于人行天桥、路桥、城市立交桥

B：弧形钢构件按相应定额项目的人工、机械费乘以系数土．3

C：钢管柱定额中钢板是按<15llllTl厚编制的 D：垃圾箱按零星钢结构项目计算

[参考答案]：AD

[答案依据]：2009年土建定额金属结构工程说明P678页

70．墙面水泥砂浆抹灰，下列说法正确的是()。

A：普通抹灰：一遍底层、一遍面层、二遍成活

B：普通抹灰：一遍底层、一遍中层、一遍面层、三遍成活

C：高级抹灰：二遍底层、一遍中层、一遍面层、四遍成活

D：高级抹灰：一遍底层、二遍中层、一遍面层、四遍成活

[参考答案]：BC

[答案依据]：2009年装饰定额墙柱面工程说明P85

71．招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据（），由发包人与承包人订立书面合同约定。

A：审定的工程预(概)算书

B：招标文件

C：中标人的投标文件

D：中标通知书

[参考答案]：B、C．

[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第六条

72．造价员注册单位变更分为（）等几种情况。

A：企业之间变更

B：省内变更

C：本省转出

D：省外(或行业)转入

[参考答案]：BCD

[答案依据]：(川建价师协[2007]05号)第三章第二十一条

73．国家实行土地用途管理制度，将土地分类为（）。

A：农用地

B：建设用地

C：其他用地

D：未利用地

[参考答案]：ABD

[答案依据)：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P22

74．以下说法符合四川省“全国建设工程造价员”管理办法的是（）。

A：有“审核”权的造价员可以承担全部专业的造价工作

B：造价员只能受聘于一个工作单位

C：造价员在咨询单位的，完成的造价成果文件要加盖咨询单位资质专用章，由咨询单位承担相应责任

D：无“审核”权的造价员不能从事有关“审核”和“鉴定”工作

[参考答案]：ABD

[答案依据]：川建价师~jj,r2007]5号第四章．第三十四条

75．下列关于我国工程造价咨询企业管理的论述中，错误的有（）。

A：工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级、丙级三个等级

B：工程造价咨询企业的业务承接，刁；受行政区域的限制

C：工程造价咨询企业的分支机构可以分支机构的名义承揽咨询业务

D：工程造价咨询企业跨省区承接业务时，应该在企业所在省区的建设主管部门备案

[参考答案]：ACD

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P31

76．在可调价合同中，合同价款的调整因素包括（）。

A：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B：工程造价管理部门公布的价格调整

C：一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过4小时

D：双方约定的其他因素

[参考答案]：ABD

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第三章第二节P7i

77．计人建筑安装工程造价内的税金包括（）。

A：印花税

B：营业税

C：城市维护建设税及教育费附加

D：土地使用税

[参考答案]：BC

[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P93

78．有关预制构件制作、安装及灌浆说明正确的是（）。

A：安装中含修路、铺垫道木

B：构件灌浆工料已综合在项目中，不另计算

C：后张法预应力构件制作是按后张自锚工艺考虑的 D：构件安装中未含吊装机械费

[参考答案]：BCD

[答案依据] 2009年土建定额混凝土及钢筋混凝土工程说明第246页

79．2009年四川省建设工程工程量清单计价定额，砌筑工程中，关于砖墙身高度计算规则，下列说法正确的是（）。

A：外墙高度，室内有天棚者，算至屋架下弦底加200mm

B：内外山墙按其平均高度计算

C: 女儿墙从屋面板上表面算至女』L墙顶面

D：内墙墙身高度：无屋架者算至天棚底加200mm

[参考答案]：ABC

[答案依据]：2009年土建定额砌筑工程工程量计算规则F138

80．装饰定额楼地面工程中，下列说法正确的是（）

A：螺旋形楼梯装饰面执行相应楼梯项目，乘以系数1．10

B：块料面层的材料规格刁；同时，定额用量不得调整

C：木龙骨已综合了刷防火涂料二遍的工料

D：木地板中地龙骨为30mmX40mm(毛料)

[参考答案]：BC

[答案依据]：2009年装饰定额楼地面工程说明F5、6