北京公路造价师计价与控制：预算定额的种类试题

第一篇：北京公路造价师计价与控制：预算定额的种类试题

北京公路造价师计价与控制：预算定额的种类试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起__内没有行使撤销权，撤销权消失。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

2、我国《合同法》对__采用严格责任原则。A．缔约过失 B．违约责任 C．无效合同 D．可撤销合同

3、履约担保的保证期限到__止。A．完成施工义务 B．完成保修义务 C．缺陷通知期

D．预付款被全部扣回

4、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门

5、一般情况下，__应当由招标人完成。A．确定中标人 B．评标情况说明

C．对各个合格投标书的评价 D．推荐合格的中标候选人

6、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以__日为标志。A．工程接收证书签发 B．颁发履约证书 C．“结清单”生效 D．提交竣工报表

7、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为______。A．营业额

B．直接工程费+间接费 C．计划利润

D．直接费+间接费+利润

8、严密性的必要措施。

A．板缝混凝土内模板一次安装到顶 B．必须严格按设计要求，完善板缝钢筋施工 C．缠绕环向预应力钢丝

D．对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定

9、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。

A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务

B．且同时抗辩权适用于所有合同

C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系

D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使

10、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。A．拌和 B．摊铺 C．碾压 D．养生

11、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。A．不确定 B．小于 C．等于 D．大于

12、悬臂梁施工时，挂篮支承平台除要有足够的强度外，还应有足够的__以满足梁段的现场作业需要。A．平面尺寸 B．机械设备 C．弯度 D．刚度

13、某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购4台设备。合同履行时，甲乙双方约定由乙方将其中2台设备交付给丙方，但乙方一直未向丙方交付该设备，则__。A．甲方向丙方承担违约责任 B．乙方向丙方承担违约责任 C．乙方向甲方承担违约责任 D．丙方向甲方承担违约责任

14、某项目建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年末净收益为150万元。若基准收益率为12%，运营期为18年，并且(P/A，12%，18)＝7.2497，则该方案的净现值和静态投资回收期分别为__。A．109.77万元和7.33年 B．213.80万元和6.33年 C．213.80万元和7.33年 D．109.77万元和6.33年

15、某企业发行长期债券2000万元，筹资费费率为4%，债券利息率为7%，所得税税率为 33%，则资金成本率为__。A．5.36% B．4.89% C．7.05% D．8.42%

16、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式； ④违约责任；⑤解决争议方法 A．①②③ B．①③④⑤ C．②③⑤

D．①②③④⑤

17、签发分项工程的开工通知单是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理 D．合同管理

18、以下__不是人工工资单价组成内容。A．流动施工津贴 B．取暖费

C．工人病假六个月以上工资 D．防暑降温费

19、软土地基处治中，若无特殊要求，反压护道压实度不低于（）。A．85% B．90% C．93% D．95% 20、在建设项目竣工决算报表中，反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。

A．建设项目概况表

B．交付使用财产总表

C．竣工财务决算表

D．竣工财务决算审批表

21、公路工程施工过程中，因不可抗力事件导致运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由__承担。A．承包人 B．业主

C．承包人和业主分别 D．承包人和业主均不

22、施工阶段的环境保护监理内容是__。

A．审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行

23、以下不屈于资产评估方法的是__。A．市场法 B．成本法

C．加权平均法 D．收益现值法

24、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D

25、工程索赔计算时最常用的一种方法是__。A．总费用法

B．修正的总费用法 C．实际费用法 D．协商法

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同15%时，应调整竣工结算款额。A．业主拖延提供施工场地，承包商获得补偿款 B．监理工程师指令增加的工作，承包商获得工程款 C．施工期间因当地税费增加，承包商获得补偿款

D．施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款 E．增加工程量清单以外的部分工作，承包商获得工程款

2、确定沥青配合比最佳沥青含量初始比值OAC采用的沥青含量为（）。A．对应稳定度最大的沥青含量 B．对应密度最大的沥青含量 C．对应孔隙率范围中值沥青含量 D．对应延度范围中值沥青含量 E．对应饱和度最大的沥青含量

3、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定__。A．质量合格 B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期 D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

4、主要由（）材料组成。A．沥青 B．粗集料 C．细集料 D．填料 E．水

5、公路建设的BOT投资方式包含__几方面的含义。A．建设 B．转卖 C．经营 D．转让 E．回收

6、路面施工中路面拌和场运行对环境的潜在影响包括__。A．植被破坏和水土流失 B．噪声和有害气体

C．水泥和沥青等泄露污染土壤

D．清洗拌锅、皮带等产生的废水污染

7、施工单位的专职安全生产管理人员的职责主要有__。A．对安全生产管理承担领导责任

B．对安全生产进行现场监督检查并做好记录 C．对违反劳动纪律的行为应当立即制止

D．对违章指挥、违章操作的行为应当立即制止

E．发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告

8、在选择沥青混合料原材料时，沥青材料的标号依据__选定。A．气候分区 B．混合料类型 C．道路等级

D．路面结构类型 E．当地温度

9、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。

A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小 B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大

C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性

10、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地

B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

11、下列路面破损中，__属于功能性破坏。A．断裂 B．弯沉过大 C．不平整 D．表面光滑

12、监理工程师对施工图审核的主要原则有__。A．是否符合有关部门对初步设计的审批要求 B．是否对初步设计进行了全面、合理的优化

C．安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求 D．设计深度是否符合设计阶段的要求

E．是否满足工程质量要求和施工工艺要求

13、公路工程施工招标的项目应当具备的条件包括__。A．有意向修建的项目 B．初步设计文件已被批准 C．建设资金已经落实 D．正在进行设计的项目

E．项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求

14、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A．12% B．10% C．11.33% D．11.67%

15、政府行政主管部门对招标投标的管理包括__等工作。A．批准招标

B．查处假招标行为 C．指定招标代理机构 D．核查招标文件并备案

E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任

16、公路建设项目后评价主要是对__进行评价。A．项目前期工作 B．项目实施阶段内容 C．项目建设方的工作业绩 D．项目营运状况 E．项目运作方式

17、工程施工中，如果出现__造成了工期延误，使承包人已无法按期完工，经监理工程师确认，工期应相应顺延。

A．承包人经监理工程师同意更换项目经理 B．设计变更 C．不可抗力

D．监理工程师未按约定提供图纸 E．隐蔽工程验收不合格返工

18、工程量清单项目可分为__。A．一般项目的支付 B．暂定金额 C．计日工作 D．特殊项目 E．重点项目

19、下述原因影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长工期的包括__。A．有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更 B．发生强烈地震

C．异常恶劣的气候条件

D．监理工程师未能在规定的时间内向承包人提供图纸 E．承包人缺乏足够的施工机械设备

20、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标的企业类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

21、下列费用中，属于直接费的有__。A．现场材料二次搬运费 B．混凝土添加剂费 C．脚手架、模板摊销费 D．冬雨期施工增加费 E．现场临时设施费

22、以下不属于标准试验的有__。A．标准击实试验 B．密实度试验 C．土基承载比

D．混合料的配合比试验 E．气密性试验

23、采用桁架挂篮施工时，应遵守下列规定__。A．挂篮组拼后，要进行全面检查，并做静载试验；

B．挂篮两侧前移要对称平衡进行，挂篮移动中应设观察哨进行监控； C．大风雪雨天气不得移动挂篮，遇有大风及恶劣天气时，应停止作业； D．挂篮移动到位以后，要检查前后锚点、吊带、后锚锚固是否到位。

24、道路交通标线按形态可分为__。A．线条 B．字符标记 C．突起路标

D．路边线轮廓标 E．垂直路标

25、安全作业指导书(操作细则)。A．斜拉桥 B．悬索桥 C．钢架桥 D．吊桥

第二篇：2013年公路造价计价与控制：预算定额的种类考试题

2013年公路造价计价与控制：预算定额的种类考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以__为准。A．招标文件中的规定

B．现场考察时招标单位的口头解释 C．招标单位在会议上的口头解答

D．发给每个投标人的书面质疑解答文件

2、怎样用单孔跨径划分大、中、小桥__。A．单孔跨径20～40m的是中桥 B．单孔跨径10～20m的是小桥 C．单孔跨径40～100m的是大桥 D．单孔跨径5～20m的是小桥

3、《合同法》规定，对违反合同者追究责任时，实行__。A．严格责任原则 B．以补偿性为原则 C．过错原则

D．违约金、定金并用原则

E．因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任

4、在实际施工中，当确定为承包商原因产生的工期延误后，监理工程师要做的工作是__。

A．分析进度偏差的原因 B．分析进度偏差的影响 C．进行延期评估 D．制定调整计划 E．制定实施计划

5、业主的风险有__。A．战争 B．**

C．以超音速飞机飞行产生的压力波 D．所有工程设计不当造成的损失 E．任何核物质所引起的污染

6、按照FDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由__。A．业主额外支付 B．工12程师承担 C．承包商自行承担

D．业主与承包商协商补偿

7、对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量工作应采取的计量方法是__。A．图纸法 B．断面法

C．分项计量法 D．均摊法

8、要约人从自身利益考虑希望使要约撤销，合同法规定，撤销要约的通知__。A．应在要约到达对方之前到达受要约人 B．应在对方发出承诺之前到达受要约人

C．应在对方承诺到达要约人之前到达受要约人 D．不受时间限制

9、桥涵工程的荷载试验费用由__估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。A．业主 B．招标人 C．施工单位 D．监理工程师

10、在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致__。A．投资增加，工期缩短 B．投资减少，工期延长 C．投资增加，工期延长 D．投资减少，工期缩短

11、保护水池缠绕环向预应力钢丝不被锈蚀应采取__措施。A．缠绕环向预应力钢丝

B．缠绕环向钢丝后作喷射水泥砂浆保护层 C．对钢丝进行防锈蚀处理

D．及时清理钢丝上的锈，保持钢丝表面清洁

12、下列关于桥面系的叙述正确的是__。

A．桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载 B．栏杆起保证行人安全的作用 C．伸缩缝满足结构自由变形需要

D．人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水

13、资产是指过去的交易、事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益，包括各种财产、（）。A．债权和其他权利 B．债权和债务 C．债权和税务

D．固定资产和税务

14、履约保证金的清退应在__内完成。A．工程交工验收完成后15天 B．工程竣工验收完成后15天 C．工程交工验收完成后14天

D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)

15、企业短期资金筹集的渠道包括有__。A．企业债券 B．企业股票 C．融资租赁 D．商业信用

16、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，__。

A．检验由发包人负责，费用由承包人负责 B．检验由发包人负责，费用由发包人负责 C．检验由承包人负责，费用由承包人负责 D．检验由承包人负责，费用由发包人负责

17、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3，单价为550元/m3，在实际施工中，因需要增加一跨，混凝土超过了清单数量的10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3，竣工时实际完成混凝土为4000m3，则本工程的混凝土款是（）元。A．200万 B．218.25万 C．220万 D．217.5万

18、搭设拱架和支架均应进行施工图设计，主要验算的内容有（）。A.承受施工荷载引起的弹性变形 B.支架基础在受载后的非弹性沉陷 C.支架拱架本身的结构承载力

D.超静定结构由混凝土收缩，徐变及温度变化引起的挠度

19、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标的企业类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

20、评标的原则包括__。A．公平竞争原则 B．技术可靠原则 C．经济合理原则 D．低价中标原则 E．公正原则

21、《公路工程国内招标文件范本》规定的保留金退回的办法是__。A．在签发合同工程交工证书后立即全部退回

B．在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半

C．随期中支付的签发，逐月按比例退回 D．在签发缺陷责任终止证书后一次性退回

22、进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和（）。A．用款进度计划 B．材料进度计划

C．关键工程进度计划 D．机械设备进度计划

23、价值工程评价方法的工作步骤一般可概括为__。A．方法选定 B．分析问题 C．方案决策 D．综合研究 E．方案评价

24、某路基工程在施工过程中，某天下午天下小雨，为了保证施工质量，监理工程师下达暂时停工的指令，结果工程停工一天，承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求，对此要求，监理工程师应__。A．予以受理 B．拒绝受理

C．与承包人协商后再作决定 D．请示业主后再作决定

25、__签订后即进入施工准备阶段的监理。A．工程施工承包合同 B．监理服务合同

C．勘察设计委托合同 D．监理设施购置合同

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、以下__属于路基的地面排水设施。A．边沟 B．渗沟 C．暗沟 D．渗井

2、《公路工程国内招标文件范本》规定，在合同工程交工证书签发后42天之内，承包人应向监理工程师提交__。A．最后结账单 B．交工结账单 C．交工验收申请 D．索赔报告

3、对路基压实度进行验收评定时，采用的标准试验方法是__。A．灌砂法 B．环刀法

C．核子密度仪法

4、下列哪些费用属于建安工程间接费__。A．未来企业生产职工培训费 B．企业管理人员劳动保护费 C．劳动保险费

D．企业筹集资金发生的利息支出 E．施工企业职工教育经费

5、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气 D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

6、通常对施工风险很大的工程采用__。A．总价合同 B．单价合同

C．成本加酬金合同 D．分包合同

7、建设工程施工完成以后，监理单位应在__组织竣工预验后，在验收中发现问题及时与施工单位沟通解决。A．正式验收前 B．正式验收中 C．正式验收后 D．预验收前

8、下列关于《企业财务通则》的说法正确的是__。

A．《企业财务通则》是企业财务制度体系中最基本最高层次的政策规范 B．《企业财务通则》适用于中华人民共和国境内的所有企业 C．《企业财务通则》是对我国传统的企业财务制度的科学总结 D．《企业财务通则》统一了我国不同企业的财务制度

E．《企业财务通则》适用于具有法人资格的我国境内企业

9、办公和生活用具家具购置费包括__。A．照明、通风动力设备 B．办公室家具 C．单身宿舍用具 D．生活福利设施 E．购置的清扫车

10、以下属于坡面防护的有__。A．丁坝 B．铺草皮 C．种树

D．土工格栅

11、组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是__。A．合同专用条款 B．投标书 C．协议书

D．合同通用条款

12、在FIDIC合同条件中，对于颁发工程接收证书的程序，下列提法正确的有__。

A．监理工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向监理工程师申请颁发接收证书

B．监理工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书 C．如监理工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作

D．承包商按监理工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请

13、社会监理的主要任务是__。A．质量监理 B．安全监理 C．进度监理 D．合同管理 E．信息反馈

14、在填方路基的施工过程中，上路堤压实度要求为__。A．90% B．93% C．95%

15、__在工程建设中拥有确定建设工程规模、标准、功能以及选择勘察、设计、施工单位等工程建设中重大问题的决定权。A．监理单位 B．承建单位

C．上级主管部门 D．建设单位

16、施工招标时，下列情况中__属于废标。A．投标文件未密封 B．投标文件逾期送达

C．投标人未按要求提供投标担保

D．投标人未按规定格式填写投标文件

E．投标人提交投标文件后发觉有误，在投标截止日期前增加补充函件的17、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达到__后开始生效。A．业主 B．监理

C．上级主管部门 D．承包人

18、质监站的岗位设置有__。A．监理工程师 B．监督工程师 C．监督员

D．专业监督工程师 E．监理员

19、对投标人技术能力和履约信誉详细评审过程中，发现投标人的投标文件有下列__问题，则应按废标处理。

A．承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求 B．关键工程技术方案不可行

C．施工业绩及履约信誉证明材料虚假

D．除强制标准规定之外，拟投入本合同段的施工、检测设备、人员不足 E．在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价

20、高等级公路沥青混凝土面层施工的拌和设备宜采用__。A．间歇式拌和机 B．连续式拌和机 C．两种拌和机均宜采用

21、下面不是线性盈亏平衡分析前提条件的是__。A．销售收入是销售量的线性函数

B．单位可变成本随生产量的增加成比例降低 C．销售收入与销售量之间成线性比例关系 D．只生产单一产品，且生产量等于销售量

22、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划，主要比较__等方面内容。A．监理工作目标设置的合理性 B．项目监理班子组织机构的完备性 C．工作计划的可行性

D．承诺保证提前竣工时间的长短 E．提交的方案是否有创新性

23、由于业主破产，长期拖延支付工程款，根据合同规定，承包人可向业主提出__。

A．工期索赔 B．业主延误索赔

C．现场条件变化引起的索赔 D．业主违约引起的索赔

24、水泥混凝土路面接缝常见的病害有__。A．挤压 B．拱起 C．错台 D．唧泥 E．拥包

25、在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于__。A．直接工程费 B．其他工程费 C．企业管理费 D．现场管理费

第三篇：2016年山东省公路造价师《计价与控制》影响材料预算价格变动的因素试题

2016年山东省公路造价师《计价与控制》影响材料预算价

格变动的因素试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在筑堰之前，应做的准备工作是__。

A．将堰底下河床底的树根、淤泥、石块及杂物清除干净 B．砌筑可替代的挡土墙

C．用草皮、柴排、片石、草袋和土织物等加以防护 D．测定砌筑高度，计算土石方工程量，便于临时操作

2、A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付贷款 3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。付款地点和交货地点应为__。①付款地点为A市；②交货地点为A市；③付款地点为B市；④交货地点为B市 A．③④ B．②④ C．①③ D．①②

3、直辖市)颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A．投标截止日期前的28天 B．投标截止日期前30天 C．授标 D．投标

4、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先__。A．由工程师对争议事项作出决定 B．双方友好协商 C．申请仲裁 D．提起诉讼

5、依据合同法的规定，属于要约可以撤销的情况是__。A．要约人明确表示要约不可撤销 B．要约人确定了承诺期限

C．受要约人为履行合同作了准备

D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作

6、浇筑板缝混凝土应在__时进行。A．在板缝宽度最大 B．在板缝宽度最小 C．在混凝土初凝时间内 D．在当日气温最低

7、直线式组织形式的缺点是__。A．决策迅速 B．结构简单 C．权力集中

D．横向联系困难

8、报价的依据是（）。A．概算定额 B．预算定额 C．企业定额

D．扩大单价定额

9、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还__万元。A．100 B．150 C．200 D．250

10、__是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件。

A．监理合同 B．监理目标 C．监理范本 D．监理细则

11、桥梁一般由五大部分组成，下列说法正确的是__。A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡 B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡

C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础 D．主梁、次梁、桥台、基础、护坡

12、挡土的应力传递路径是__。A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑 B．围护墙→围檩(圈梁)→支撑 C．支撑→围护墙→围檩(圈梁)D．围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基

13、中标人在收到中标通知书的__内，招标人和中标人应订立书面合同。A．10d B．28d C．30d D．40d

14、对于大型复杂的项目，应用价值工程的重点应放在__。A．项目投资决算阶段 B．项目研究设计阶段 C．项目制造运行阶段 D．项目后评估阶段

15、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的__。A．高温稳定性 B．低温抗裂性 C．耐久性 D．抗滑性

16、一项工程直接工程费为180万元，间接费为30万元，计划利润为10万元，税率为3%，则该工程的税金为__。A．6.6万元 B．5.6万元 C．6.3万元 D．5.3万元

17、建立精干高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现工程监理目标的__。A．控制手段 B．前提条件 C．经济措施 D．目标规划

18、决定监理单位与项目建设单位和被监理单位关系的是__。A．施工监理合同 B．施工合同

C．工程咨询合同 D．A+B

19、下列情况下标书有效的是__。

A．投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章 B．投标书未密封 C．投标书逾期送达

D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方

20、目的和交易习惯履行以下__义务。①通知；②保密；③公平交易；④协助 A．①②③ B．①②④ C．①④ D．②③④

21、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以__为准。A．招标文件的规定

B．现场考察时招标单位的口头解释 C．招标单位在标前上的口头解答

D．发给每个投标人的书面质疑解答文件

22、预算编制办法规定，人工费由__构成。A．基本工资、工资性补助、职工福利费 B．生产工人辅助工资 C．基本工资

D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费

23、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起__，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A．7日内 B．14日内 C．15日内 D．30日内

24、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。A．承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期 B．工程通过最终检验的日期

C．最终检查报告送达监理工程师的日期 D．业主指定的日期

25、《公路工程国内招标文件范本》规定，如果监理工程师要求承包人做的材料的试验为合同未规定的细目，则试验结束后，如表明材料未能符合合同规定，其试验费用由__承担。A．承包人 B．业主

C．业主和承包人共同 D．监理工程师

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、用重型击实法求得的路堤填料最大干密度为2.20g/cm3，要求压实度为96%，下面为各测点的工地干密度，压实合格的测点有__。A．2.09g/cm3 B．2.10g/cm3 C．2.19g/cm3 D．2.15g/cm3

2、根据《建设工程委托监理合同》的规定__是监理人的权利。A．选择施工总承包人的确认权与否决权 B．工程实际竣工日期的签认权

C．工程上使用的材料和施工质量的检验权 D．设计变更的审批权

E．工程款支付的审核和签认权

3、选定监理单位，择优的首要条件有__。A．技术水平B．标价高低 C．人员组成 D．社会信誉 E．管理水平

4、投标文件的技术性评审包括__。A．实质上响应程度 B．质量控制措施

C．方案可行性评估和关键工序评估 D．环境污染的保护措施评估 E．现场平面布置和进度计划

5、环境保护验收调查报告(表)，由建设单位委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的__等单位编制。A．环境监测站 B．环境放射性监测站

C．具有相应资质的任何环境影响评价单位

D．具有相应资质编制本项目环境影响评价的单位 E．具有相应资质未编制本项目环境影响评价的单位

6、FIDIC合同条件下工程支付的条件为__。A．工程变更项目必须有监理工程师的变更通知 B．工程变更价款的确定必须有造价工程师的签字 C．支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额 D．设计变更必须由原设计单位出图 E．承包商的工作使监理工程师满意

7、液限大于40，塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料，因为__。A．透水性很差 B．毛细现象显著

C．浸水后承载力很小 D．颗粒大

8、公路工程施工招标的项目应当具备的条件包括__。A．有意向修建的项目 B．初步设计文件已被批准 C．建设资金已经落实 D．正在进行设计的项目

E．项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求

9、建设项目竣工决算由__组成。A．竣工验收标准

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．竣工决算报表 E．工程造价比较分析

10、安装工程一切险的保险标的有__。A．安装的机器及安装费

B．为安装工程使用的承包人的机器、设备

C．附带投保的土木建筑工程项目，其保额不得超过整个工程项目保险的25% D．场地清理费用

E．业主或承包人在工地上的其他财产

11、以下属于坡面防护的有__。A．丁坝 B．铺草皮 C．种树

D．土工格栅

12、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系，表述错误的是__。

A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面 B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先 C．专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D．专用条件和通用条件均为主条件 E．通用条件和专用条件均为从属条件

13、工程量清单中某一支付细目数量变更后，其单价调整的条件为__。A．该细目所列金额超过签约时合同价格的2% B．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的15% C．该细目所列金额超过签约时合同价格的15% D．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的25% E．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单所列数量的15%，且金额超过或低于签约时合同价格的2%

14、预算费用由以下__部分组成。A．建筑安装工程费 B．工程建设其他费用 C．计划利润 D．预留费用

E．设备、工具、器具及家具购置费

15、如发生__等情况，承包人可向业主提出利息索赔。A．业主超过合同规定时间支付工程款 B．承包人贷款完成业主的变更工程 C．承包商用自有资金完成新增工程 D．业主扣除保留金 E．承包人提交银行保函

16、投资项目负债筹资方式可以是__。A．银行贷款 B．国家财政投资 C．发行股票 D．发行债券

E．利用外资的直接投资

17、挡土墙的布置有__。A．纵向布置 B．横向布置 C．平面布置 D．立面布置

18、桥梁按力学性能可分为__。A．梁式 B．拱式 C．悬吊式 D．连续式

19、路面标线材料主要分为__。A．标线涂料 B．玻璃珠 C．贴附材料 D．标线器

20、透层沥青采用的是（）。A．道路石油沥青 B．中慢凝液体石油沥青 C．慢凝洒布型乳化沥青

D．慢裂或中慢裂的拌和型乳化沥青

21、招标文件中下列__情况属于细微偏差。A．在算术性复核中发现的算术性差错

B．修正后的最终投标价与原报价相比偏差为2% C．在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价 D．在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量 E．施工组织设计不够完善

22、平面控制网可采用__测量。A．三角测量 B．四角测量 C．五角测量 D．GPS测量

23、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由__等组成。A．竣工决算报表

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

E．施工企业的成本及利润分析

24、试桩试验中，静压试验的目的（）。A．确定单桩承载力 B．荷载与位移关系

C．校核动力公式的准确程度 D．施工工艺是否合理

25、指定分包的特点有__。A．分包由业主通过招标选定

B．分包人需得到承包人的认可与同意 C．分包工程列在暂定金额项目下边 D．分包人违约承包人要承担责任 E．分包人可以不接受总包人管理

第四篇：四川省2016年公路造价师计价与控制：固定资产投资考试试题

四川省2016年公路造价师计价与控制：固定资产投资考试

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在概预算的费用组成中，规费的计算基数是__。A．建筑安装费 B．材料费 C．机械费 D．人工费

2、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。A．承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期 B．工程通过最终检验的日期

C．最终检查报告送达监理工程师的日期 D．业主指定的日期

3、下列选项中，导致合同终止的是__。①甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期，②甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存；③甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务；④甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除；⑤甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并 A．①②④ B．①②③ C．②③④⑤ D．①②④⑤

4、建设项目经济评价的计算期是指__。A．从开始施工到建成投产所经历的时间

B．从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间

C．从开始施工到建成投产直到主要固定资产报废为止所经历的时间 D．从开始施工到建成投产直到全部资产报废为止所经历的时间

5、监理工程师维护业主的利益表现在__。A．提高工程质量 B．力争反索赔

C．在争端中为业主辩护 D．按合同条件监理工程

6、以下__不是人工工资单价组成内容。A．流动施工津贴 B．取暖费

C．工人病假六个月以上工资 D．防暑降温费

7、《公路工程国内招标文件范本》中规定的开工预付款的性质属于__。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

8、在以下情况中，要约不可以撤回的有__。A．撤回要约的通知先于要约到达受要约人 B．撤回要约的通知后于要约到达受要约人 C．撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 D．要约人明示要约不可撤销

9、在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由__承担，并相应顺延延误的工期。A．文物管理部门 B．承包人 C．业主

D．国家有关部门

10、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)

11、由于业主经营不善，长期拖延支付工程款，则承包人可向业主提出__。A．现场条件变化引起的索赔 B．业主延误索赔 C．工期索赔

D．业主违约引起的索赔

12、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是__。A．减少合同中约定的工程量 B．改变有关工程的施工时间 C．删除承包范围内的部分工作 D．更改工程有关部分尺寸

13、目标动态控制过程中，__组成一个连续不断的“循环链”。A．控制与信息 B．控制与计划 C．控制与决策 D．控制与组织

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内，应向承包人支付相应的款额。A．14 B．21 C．28 D．35

15、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持。A．监理工程师 B．业主

C．业主和监理工程师共同 D．公路质量监督站

16、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。A．买卖合同 B．技术合同 C．承揽合同 D．委托合同

17、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。A．利润 B．现场经费 C．税金 D．间接费

18、进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和（）。A．用款进度计划 B．材料进度计划

C．关键工程进度计划 D．机械设备进度计划

19、在工程网络计划中，如果工作A和工作B之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由__决定的。A．劳动力调配需要 B．原材料调配需要 C．工艺技术过程

D．机械设备调配需要

20、工程总费用由直接费和间接费组成，随工期的缩短，其变化是__。A．直接费、间接费都增加 B．直接费、间接费都减少 C．直接费增加，间接费减少 D．直接费减少，间接费增加

21、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工 A．①②④ B．①③⑤ C．①②③④ D．②③④

22、辅助生产现场经费按__的15%计算，A．直接费 B．人工费 C．材料费

D．机械使用费

23、套箱围堰的适用范围是__。A．流速较大而水深在1.5～4m B．各类土(包括强风化岩)的深水基础

C．埋置不深的水中基础或修建桩基的水中承台 D．河床土质渗水较小时

24、对数据的解释，最准确的是__。

A．数据就是信息，数据是客观规律的记录

B．数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

C．数据是信息的载体，信息是数据的灵魂

D．数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

25、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以方式扣回 A．抵充工程款 B．变更合同价 C．索赔 D．保修金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、可以作为索赔内容的有__。

A．当挖掘深7.5m的基坑时，遇到了严重的地下渗水，不得不安装抽水系统，并开动了75日之久

B．地下构筑物或文物，如地下电缆、管道和各种装置在图纸上并未标出，引起施工中的困难

C．由于特殊气候等原因承包商要求延长工期 D．合同文件的内容互相矛盾

E．业主和监理工程师命令暂停工程

2、工程建设各阶段的叙述中，正确的有__。

A．项目可行性研究阶段，需要确定工程项目的质量要求，可与投资目标不完全协调

B．工程设计阶段是根据项目决策阶段已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其具体化

C．工程项目决策阶段要能充分反映业主对质量的要求和意愿

D．工程施工阶段是根据设计文件和图纸的要求，通过施工形成工程实体 E．工程项目竣工验收阶段就是对项目施工阶段的质量进行试车运转、检查评定，考核质量目标是否符合设计阶段的质量要求

3、在下列几种情况中，可以降低盈亏平衡点的是__。A．产品价格提高 B．产量增加

C．固定成本增加 D．固定成本降低

E．单位产品可变成本降低

4、进度计划一般有__几种。A．总体进度计划 B．一般进度计划 C．进度计划

D．关键工程进度计划 E．非关键工程进度计划

5、企业发行股票筹集资金的特点包括__。A．增发股票，降低原有股东控制权 B．发行公司少缴所得税 C．降低了公司的负债比率

D．普通股股东有权参与公司的剩余利润分配 E．需要还本付息

6、从担保法和会计制度上看，开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)不应当属于__性质的款项。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

E．承包人具有的留置权

7、现场管理费中的其他单项费用定额有__。A．主副食运费补贴 B．职工探亲路费 C．预备费

D．现场管理人员工资 E．工地转移费

8、监理工程师对进度计划的审查内容为__。A．工期安排的合理性 B．施工准备的可靠性 C．计划与能力的适应性 D．机械设备的协调性 E．实现目标的准确性

9、抗滑桩施工时（）。

A.开挖前，要修整孔口地面，做好桩区地表截排水及防渗工作 B.应分节开挖，挖一节应立即支护一节

C.在滑动面处的护壁应加强，在承受较大推力的护壁和孔口加．强衬砌的混凝土中应加钢筋

D.灌注混凝土必须连续作业，如因故中断灌注，其接隙面应作特殊处理

10、我国会计核算的基本规范是__。A．《会计法》 B．《企业会计准则》 C．《企业会计制度》 D．《企业财务通则》

二、多项选择题（共4题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

11、固定资产加速折旧的方法包括__。A．平均年限法 B．工作量法

C．双倍余额递减法 D．年数总和法 E．直线法

12、工程费用监理的原则有__。A．政策性原则 B．合同原则 C．公正原则

D．责权利相结合原则 E．费用控制原则

13、下列哪些情况不需考虑动水压力。__ A．黏土路堤的稳定性验算

B．普通土填筑的路堤的稳定性验算 C．砂土填筑的路堤的稳定性验算

D．墙背填料为普通土的浸水挡土墙的稳定性验算

14、影响盈亏平衡点产量的因素有__。A．设计生产能力 B．总固定成本 C．产品价格

D．单位产品变动成本 E．所得税

15、预制梁的安装方法有（）。A.陆地架设法 B.浮吊架设法 C.高空架设法 D.挂篮法

16、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

17、连续刚构桥中跨实际合龙温度与设计合龙温度不符时通常采取的措施为__。A．等待

B．实际温度高于设计温度时，采用顶开式强迫合龙 C．实际温度低于设计温度时，采用拉拢式强迫合龙 D．要求设计单位改变合龙温度

18、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，对于采用密度法计算的配合比，应实测拌和物视密度，并应按__。A．视密度调整配合比

B．调整时水灰比不得增大，单位水泥用量不得减小 C．钢纤维掺量不得减小

D．调整后拌和物视密度允许偏差为±1%

19、无机结合料稳定类基层主要有（）。A．石灰稳定土基层 B．水泥稳定土基层 C．沥青稳定土基层

D．工业废渣稳定土基层 E．粒料稳定土基层

20、在价值工程活动过程中，分析出V＞1，则表明__。A．实际成本偏高 B．实际成本偏低 C．功能可能过剩 D．功能可能不足 E．无法确定

21、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

22、建设单位决定采用哪种合同形式，应根据__综合考虑。A．设计工作深度 B．工期长短

C．质量要求的高低 D．工程复杂程度 E．施工单位的要求

23、评估活动应当遵循__原则进行。A．公平B．公正 C．科学 D．低价 E．择优

24、改善沥青混合料高温稳定性的措施有__等。A．加强基层结构强度 B．提高黏结力 C．提高内摩阻力

D．采用稠度较低的沥青

25、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息 A．28，56 B．14，28 C．45，60 D．15，30

第五篇：2017年上半年天津公路造价师计价与控制：固定资产投资试题

2017年上半年天津公路造价师计价与控制：固定资产投资

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

2、联合体主办人所承担的工程__。A．必须是主要的工程量

B．必须超过总工程量的50% C．必须超过总工程量的80% D．必须超过总工程量的60%

3、国产设备的原价一般是指（）。A．出厂价

B．出厂价与运费、装卸费之和 C．设备市场价 D．设备成本价

4、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。A．签字加盖章 B．签字或盖章

C．只能签字，不能盖章 D．只能盖章，不能签字

5、施工阶段的环境保护监理内容是__。

A．审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行

6、FIDIC条款中，监理工程师有权__。①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求； ④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系 A．①②④ B．②③④ C．①④ D．③④

7、施工企业为进行建筑安装工程所必需的生活用临时设施费用应计入__。A．直接费用 B．其他直接费用 C．间接费 D．现场经费

8、某企业利用长期债券融资5000万元，债券的利息率为10%，筹资费费率为3%，所得税税率为33%，则债券的成本率为__。A．6.02% B．6.91% C．9.7% D．10.3%

9、对数据的解释，最准确的是__。

A．数据就是信息，数据是客观规律的记录

B．数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

C．数据是信息的载体，信息是数据的灵魂

D．数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

10、保留金的最高限额一般为合同总价的__。A．4% B．5% C．6% D．7%

11、__是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。A．监理规划 B．监理合同 C．监理方案 D．监理细则

12、根据我国税法规定，从国外进口的设备，其增值税按照（）计算其应纳税额。A．离岸价格 B．到岸价格

C．组成计税价格 D．交货价

13、下列评价指标中，属于动态指标的是__。A．投资利润率 B．投资利税率 C．内部收益率 D．流动比率

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后__天内，监理工程师应签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。A．14 B．21 C．28 D．35

15、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。A．与土的共同作用 B．本身材料的强度 C．自身的重量 D．以上都不对

16、板跨中截面的主筋应放在__。A．上面 B．中间 C．下面 D．侧面

17、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④

18、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现__。A．承包人无权得到该项工作的付款

B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定 C．业主给予承包人一定的补偿

D．承包人有权得到该项工作的付款

19、路面弯沉值一般可用__测量。A．刚性承载板 B．贝克曼梁 C．3m直尺 D．水准仪

20、不属于要约的是__。A．自动售货机售卖商品 B．商店橱窗展示商品样品 C．悬赏广告

D．顾客在商店询问商品的价格

21、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人申请交工的工程，在经交工验收后，被认为完全符合有关规定和要求，则__在交工验收工作完毕后14天内向承包人签发交工证书。A．业主

B．监理工程师 C．质监站

D．上级主管部门

22、无效经济合同的确认权属于__。A．法院或仲裁机关 B．法院 C．工商局

D．建设管理部门

23、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。

A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担

C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

24、发包模式的缺点是__。A．进度控制难度大 B．投资控制难度大

C．业主选择承包单位范围小 D．质量控制难度大

25、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。A．直线制 B．职能制

C．直线职能制 D．矩阵制

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、费用成本分析包括__。A．量本利分析法

B．事前的成本预测分析 C．施工过程中费用成本分析 D．因素分析法

E．事后费用成本分析

2、财务评价的基本报表有__。A．现金流量表 B．利润分配表 C．资产负债表 D．损益表 E．外汇平衡表

3、《公路工程国内招标文件范本》规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有__。A．对合同进行公证 B．提交工程师处理 C．仲裁或诉讼

D．当事人友好协商 E．忍让

4、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。A．执行监理任务的计划表 B．承担监理工作的人员组成 C．人员酬金报价表

D．要求监理单位提供的设备清单 E．提供自备仪器设备的报价表

5、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素

B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准

6、在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是__。

A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预

B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞 C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择 D．没有特别的意义

E．说明这些条款会随时变动

7、我国现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)规定，下列哪些指标不代表路面整体强度刚度的设计指标__。A．容许弯沉值 B．计算弯沉值 C．设计弯沉值 D．实测弯沉值

8、影响路基稳定性的自然因素有__。A．地形 B．地质条件 C．植物覆盖 D．荷载作用

9、费用索赔成立的基本条件为__。A．承包人提交索赔报告 B．索赔事实真实，资料齐全 C．索赔费用在合同中未被包含

D．承包人人员设备确进场，且无法另行安排 E．承包人利润受到损失

10、现场管理费中的其他单项费用是__。A．现场管理人员工资 B．主副食运费补占 C．办公费

D．固定资产使用费 E．职工探亲路费

11、改善沥青混合料高温稳定性的措施通常包括__。A．采用改性沥青 B．降低沥青黏度 C．增加粗集料 D．减少粗集料

12、下列费用中属于建筑安装工程间接费的是__。A．研究试验费 B．建设单位管理费 C．企业管理费 D．勘察设计费 E．财务费用

13、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系，表述错误的是__。

A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面 B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先 C．专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D．专用条件和通用条件均为主条件 E．通用条件和专用条件均为从属条件

14、公路工程质量事故可划分为__。A．重大质量事故 B．严重质量事故 C．一般质量事故 D．质量问题

E．极端严重质量事故

15、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期__。A．监理工程师延发图纸影响了施工进度 B．分包商违约

C．非承包商责任的暂时停工

D．承包商负责的风险发生导致工期延长

16、__情况下，施工合同可以解除。A．双方经协商达成协议

B．由于不可抗力的作用无法实现合同目的 C．由于一方法定代表人的变动

D．由于一方违约，使施工合同履行成为不必要 E．当事人一方破产而确实无法履行合同

17、有资格代理招标的机构应条件包括__。A．必须是法人组织

B．不得与行政机关有隶属关系 C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库

18、支架安装完毕后应对__进行全面检查，符合要求后，方可进行下一步工序。A．平面位置 B．顶部标高 C．节点连接

D．纵横向稳定性 E．强度

19、钻孔灌注桩的成孔方法常用的主要有__。A．正循环回转钻机成孔 B．反循环回转钻机成孔 C．冲击钻机成孔 D．打桩锤成孔 20、主要依据孔隙比及有机质含量，同时结合下列指标__等将软土分为五种类型。A．含水量 B．压缩系数 C．饱和度 D．塑性指数

21、招标工程的标底，在施工图预算基础上作出外，还应考虑__因素。A．目标工期的要求

B．概算定额及单价的水平C．招标方法的质量要求 D．施工现场条件 E．投标单位实际水平

22、在施工过程中，__引起承包人费用增加，可向业主提出索赔。A．不可预见的施工现场条件的变化 B．施工机械的故障 C．国家政策法规的变化 D．业主原因的工程延误

E．工程施工质量问题引起的返工

23、在实施施工监理过程，下列说法正确的有__。A．施工监理的行为主体是施工单位 B．建设单位和监理单位是合同关系 C．建设单位和施工单位是合同关系 D．监理单位和施工单位没有合同关系

E．监理单位在监理中为施工单位提供专业技术服务

24、工程施工合同条款规定的索赔程序中，__是承包人应完成的工作。A．发出索赔意向通知 B．提交索赔额的最后账目 C．审查索赔报告

D．做好现场同期记录 E．核实索赔数额

25、斜拉桥主梁施工时必须进行施工控制，即对梁体的每一施工阶段的结果进行详细的检测分析和验算，以确定下一施工阶段__，周而复始直至合拢成桥。A．拉索张拉量值 B．主梁线型、高程 C．索塔位移控制量值 D．施工气温20℃内