2013年二级建造师执业资格考试模拟试卷及详解四

第一篇：2013年二级建造师执业资格考试模拟试卷及详解四

2013年二级建造师执业资格考试模拟试卷及详解

公路工程管理与实务(四)

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．路基干湿类型应根据（）确定。

A．路基土的含水量

B．路基土的潮湿度

C．路基土的分界稠度

D．路基土的分界含水量 2．下列关于填石路堤的施工要领阐述错误的是（）。

A．整平应采用大型推土机辅以人工进行

B．松铺厚度控制在60cm以内

C．填石路堤填筑也应分层填筑，分层压实

D．近路堤设计标高时所有填筑均采用石方填筑 3．适用于需要迅速绿化的土质边坡的是（）。

A．框格防护

B．种草防护

C．铺草皮

D．植树

4．最佳含水量是根据不同土类的性质，采用不同的试验方法确定的。最佳含水量不可采用（）确定。

A．轻型击实试验法

B．中型击实试验法

C．表面振动击实仪法

D．重型击实试验法

5．（）是利用经纬仪和钢尺，以曲线起点或终点为直角坐标原点，计算出欲放点x、y坐标，进行放样的方法。

A．切线支距法

B．切基线法

C．偏角法

D．坐标法 6．（）适合填隙碎石。

A．二级公路基层

B．三级公路基层

C．四级公路基层

D．各级公路的底基层 7．按粒料密实程度和受力特点，粒料类基层的类型包括（）。

A．嵌锁型

B．胶结型

C．摩擦型

D．密封型

8．为封闭表面空隙、防止水分浸入面层而铺筑在面层下面的沥青混合料薄层称为（）。

A．下封层

B．上封层

C．黏层

D．透层

9．在水泥混凝土路面低温施工中，路面两端构造物间距不小于（）时，应设一道胀缝。

A．325m

B．350m

C．450m

D．425m 10．（）的桥梁需要用抗弯能力强的材料来建造。

A．组合体系桥

B．拱式桥

C．梁式桥

D．悬吊式桥 11．浇筑承台混凝土的模板通常采用（）。

A．组合木模

B．钢木混合模

C．木模

D．组合钢模 12．护筒平面位置的偏差应不大于（）。

A．5cm

B．4cm

C．7cm

D．6cm 13．依据地质条件的不同，《公路隧道设计规范》将围岩分为（）类。

A．5

B．6

C．7

D．8 14．适用于漏斗棚架法施工的是（）。

A．Ⅵ、Ⅶ围岩

B．Ⅱ、Ⅲ围岩

C．Ⅳ、Ⅴ围岩

D．Ⅴ、Ⅵ围岩 15．交通安全的设施中，（）不起诱导视线的作用。

A．防撞筒

B．轮廓标志

C．指示标志

D．突起路标

16．供衬砌用的临时中线点，必须用经纬仪测定，其间距可视放样需要适当加密，但不宜大于（）。

A．5m

B．8m

C．12m

D．10m 17．在编制施工组织设计时，（）不是确定施工顺序的原则。

A．必须符合工艺要求

B．必须考虑施工进度的要求

C．充分考虑自然条件的影响

D．与施工方法、施工机具的配置相协调 18．（）是路基工程在确定施工方案和进度计划时要充分考虑的因素。

A．材料供应计划

B．按依次流水法组织施工

C．施工方法和土石方调配方案

D．按工期要求计算工作延续时间 19．（）不属于公路工程质量管理原则。

A．以因素控制为主

B．实施公路工程施工的动态管理

C．以预防为主

D．确定特定、特殊工序的质量控制关键点

20．现场质量检查控制不包括（）。

A．停工后复工前的检查

B．隐蔽工程检查

C．竣工验收检查

D．开工前检查

二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)21．关于原地基处理，下面说法正确的是（）。

A．路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理

B．原地面的坑、洞、墓穴等应用原地土或砂性土回填

C．当路堤填土高度小于路床厚度(800mm)时，路床压实度不宜小于基底压实度标准

D．路堤原地基横坡陡于1∶5时，原地基应挖成台阶

E．路堤原地基横坡陡于1∶5时，原地基不应挖成台阶 22．粒料基层级配碎石路拌法施工运输集料的做法是（）。

A．同一料场供料的路段内，宜由近及远卸置集料

B．集料装车时，每车料应控制在基本相等的数量

C．未筛分碎石和石屑分别运送时，应先运送石屑

D．未筛分碎石和石屑分别运送时，应先运送碎石

E．料堆每隔一定距离应留一缺口

23．公路桥梁按桥梁全长和跨径的不同，可分为（）。

A．中型桥

B．小型桥

C．巨型桥

D．大型桥

E．特大型桥

24．按刚度不同，护栏的形式可分为（）。

A．缆索式护栏

B．波梁式钢护栏

C．刚性护栏

D．半刚性护栏

E．柔性护栏

25．公路工程施工组织设计的基本内容有（）。

A．质量、工期、安全，环保及文明施工的保证措施 B．工程施工总体进度计划 C．编制依据

D．分析设计资料，选择施工方案和施工方法

E．防病害措施

26．（）是沥青混凝土路面施工中常见质量控制的关键点。

A．路面施工机械设备配置与组合 B．施工人员的组训

C．锯缝时间和养生的掌握

D．基层强度混凝、平整度、高程的检查与控制

E．施工时间的先后

27．施工方案包括的主要内容有（）。

A．施工人员的培训

B．施工工期的确定

C．施工顺序的安排

D．流水施工的组织

E．施工人员的安置

28．土质材料的工程分类为（）。

A．黄土

B．特殊土

C．粗粒土

D．一般土

E．细粒土

29．水泥混凝土路面断板的防治措施包括（）。

A．避免混凝土搅拌很长时间后使用

B．提高基层施工质量，确保足够的强度和刚度 C．严格掌握切缝时间，避免收缩产生断板 D．基层上摊铺碎石层，避免温度产生断板 E．选用优质的水泥及骨料

30．公路工程质量事故不包括（）。

A．较小质量问题

B．一般质量事故

C．重大质量事故

D．质量问题

E．特别重大质量事故

三、案例分析题

案例(一)某城市立交桥工程项目，某施工单位通过投标获得了该工程的施工任务，该施工单位在对沉人桩施工时，采用的是锤击沉桩，具体的施工要点是：

(1)沉桩前应对施工主要部件进行检查。

(2)锤击时的动能应坚持由大到小的原则，逐渐减小冲击动能，直到桩符合设计要求为止。

(3)采用蒸汽锤时，蒸汽压力应不小于0.7MPa。

(4)沉桩工作应分放沉到设计标高为止。

(5)接桩宜在下节桩顶露出地面浅水面以上至少0.5m时才可进行。

问题

上述的具体施工要点是否妥当?请逐条说明。如不妥，请改正。

案例(二)某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而，开工后，施工单位在开挖基坑(槽)时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。

问题

1．在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办?

2．根据修改的设计图纸，基础开挖要加深加大。为此，承包商提出了变更工程价格和延长工期的要求。请问承包商的要求是否合理?为什么?

3．对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲、乙双方需要注意哪些时效性问题?

4．对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程又必须进行的工作，你认为应如何处理?

案例(三)某市拟兴建一条中心城区通往新区的六车道二级城市道路，全长15.8km。该城市道路要横跨110国道，总承包单位编制了交通工程综合系统工程施工组织设计，在编制过程中，结合了项目总体施工组织设计的基本内容，并根据交通工程施工的自身特点，充分考虑了其他内容。在具体的编制过程中，总承包单位进行了现场调研，分析了有关资料，并全面了解了社会的需求、工程概括和施工条件后，确定了施工方案，选择了施工工艺，安排了施工顺序，制定了控制计划和施工措施。与此同时，编制了绿化工程施工组织设计。

问题

1．总承包单位在具体编制交通工程综合系统工程施工组织设计过程中所了解的情况有何不妥?请改正。

2．总承包单位根据交通工程施工的自身特点，应充分考虑哪些内容?

3．总承包单位在确定施工顺序后，应制定哪些控制计划和施工措施?

4．总承包单位在编制绿化工程施工组织设计时的方法和步骤有哪些? 案例(四）某公路隧道最大埋深约180m，设计净高50m，净宽140m，隧道长940m。隧道区域内主要为微风化黑云母+长花岗岩，设计阶段对围岩定级为以Ⅱ／Ⅲ级，施工过程中，围岩发生了变化，需要重新评定。隧道区域内地表水系较发育，区域内以基岩裂隙水为主，浅部残坡积层赋存松散岩类孔隙水，洞口围岩变化段水系较发达。施工单位拟采用新奥法施工。

问题：

(1)根据背景材料，围岩详细分级时，在哪些情况下应对岩体基本质量指标进行修正?(2)根据背景材料，光面爆破的分区起爆顺序是什么?

(3)根据背景材料，采用新奥法施工时要遵守哪些基本原则?什么叫新奥法施工? 参考答案及详解

一、单项选择题

1．答案：C 根据路基土的分界稠度将路基干湿类型确定为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。

2．答案：D 填石路堤填筑应分层填筑、分层压实；采用大型推土机辅以人工进行整平；松铺厚度控制在60cm以内；接近路堤设计标高时，需改用土方填筑。

3．答案：C 边坡边面防护包括植物防护和工程防护，植物防护包括种草、铺草皮和植树，铺草皮适用于需迅速绿化的土质边坡。

4．答案：D 最佳含水量可采用的试验方法是轻型击实试验、中型击实试验、振动台法和表面振动击实仪法。

5．答案：A

切线支距法是在没有全站仪的情况下，利用经纬仪和钢尺来测量的一种方法。

6．答案：A

填隙碎石不适用于各级公路的底基层和三、四级公路的基层。

7．答案：A

粒料类基层的类型为嵌锁型和级配型。

8．答案：A

沥青路面的封层分为上封层和下封层。

9．答案：B 集料温缩系数或年温差较大，路面两端构造物间距大于等于500m时，宜设一道中间胀缝；低温施工时，路面两端构造物间距大于等于350m时，宜设一道胀缝。

10．答案：C 梁式桥用抗弯能力强的材料来建造；拱式桥用抗压强度强的圬工材料来建造。

11．答案：D 桥梁工程中的承台施工时，混凝土模板采用组合钢模。

12．答案：A

埋置护筒要考虑桩位的地质和水文情况，其平面位置的偏差不应超5cm。

13．答案：B 根据隧道围岩的结构特征和完整状态、岩石的物理力学性质、地下水的影响可将围岩分为Ⅰ～Ⅵ类。

14．答案：D 矿山法隧道施工包括漏斗棚架法、反台阶法、正台阶法、全断面开挖法、上下导坑先搭后墙法、下导坑先导后墙法、品字形导坑先拱后墙法和侧壁导坑法。考生要掌握各自的施工方法和适用范围。

15．答案：D 突起路标的主要作用是管制和引导交通。

16．答案：D 供衬砌用的临时中线点，必须用经纬仪测定，其间距可视放样需要适当加密，但不宜大于10m。

17．答案：B 确定施工顺序的原则是：考虑影响全局的关键工程的合理施工顺序；必须符合工艺要求；充分考虑自然条件的影响；与施工方法、施工机具的配置相协调；充分考虑施工组织条件的影响；充分考虑施工组织条件的影响；必须考虑工程质量要求；必须考虑安全生产的要求；尽力体现施工过程组织的基本原则。

18．答案：C 除B、C选项的内容外，还应重点考虑的因素有：(1)施工进度计划；(2)工地施工组织；(3)生产要素配置等。

19．答案：A

公路工程质量管理的原则是以预防为主，加强因素控制，确定特定、特殊工序的质量控制关键点和实施动态管理。

20．答案：C 现场质量检查控制主要有开工前检查，工序交接检查，工序检查，隐蔽工程检查，停工后复工前的检查，分项、分部工程完工后的检查，成品、材料、机械设备的检查，巡视检查。

二、多项选择题

21．答案：ABD 当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。当路堤原地基横坡陡于1∶5时，原地基应挖成台阶。

22．答案：BDE 同一料场供料的路段内宜由远到近卸置集料，未筛分碎石和石屑分别运送时，应先运送碎石。

23．答案：ABDE 教材中介绍了公路桥梁的六种分类方法，按桥梁全长和跨径的不同，分为特大桥、大桥、中桥和小桥。

24．答案：CDE 护栏的开线可按刚度和结构分别分类，按护栏刚度的不同可分为柔性护栏、半刚性护栏和刚性护栏。

25．答案：ABCD 本题主要考查的是公路工程施工组织设计的基本内容。

26．答案：AD 有关工程质量控制关键点的设置内容，教材中介绍了各分部工程的质量控制关键点，考生要对应记忆。

27．答案：CD 施工方案主要是对施工顺序的安排和流水施工的组织。

28．答案：BD 土质材料分为一般土和特殊土。一般土包括巨粒土、粗粒土、细粒土；特殊土包括黏土、膨胀土、黄土。

29．答案：BCD 水泥混凝土路面断板的防治措施有采用良好的结构组织设计、提高基层施工质量、严格控制水泥混凝土的配合比、严格掌握切缝时间、严格控制超限荷载。

30．答案：AE 公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。

三、案例分析题

案例(一)

1．对该工程施工要点正确与否的判断：

第(1)正确。

第(2)不正确。

正确做法：锤击时的动能应坚持由小到大的原则，逐渐增大冲击动能。

第(3)正确。

第(4)不正确。

正确做法：沉桩工作应一次沉到设计标高，中途不得停顿。

第(5)不正确。

正确做法：1．接桩宜在下节桩顶露出地面或水面以上至少1m时进行。

2．锤击沉桩前应对桩架、桩锤、动力机械、设备管路、电缆等主要部件进行检查。3．锤击沉桩直到桩的入土深度和贯入度都符合设计要求为止。

案例(二)

1．承包商应做的工作有：

第一步，根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包方应及时通知甲方，要求对原设计进行变更。

第二步，在建设工程施工合同文件规定的时限内，向甲方提出设计变更价款和工期顺延的要求。甲方如确认，则调整合同；如不同意，应由甲方在合同规定的时限内，通知乙方就变更价格协商，协商一致后，修改合同。若协商不一致，按工程承包合同纠纷处理方式解决。

2．承包商的要求合理。因为工程地质条件的变化，不是一个有经验的承包商能够合理预见到的，属于业主风险。基础开挖加深加大必然增加费用和延长工期。

3．在出现变更工程价款和工期事件之后，主要应注意：

(1)乙方提出变更工程价款和工期的时间；

(2)甲方确认的时间；

(3)双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决办法和时间。

4．一般情况下，可按工程变更处理，其处理程序参见问题1答案的第二步，也可以另行委托施工。

案例(三)

1．在具体编制过程中所了解的情况不妥之处是：了解了社会的需求。

正确的做法是：了解业主的需求。

2．总承包单位根据交通工程施工的自身特点，应充分考虑的内容是：

(1)土建、管道、房建施工进度状况；

(2)施工顺序及工艺；

(3)机电设备的测试；

(4)各系统的调试及联动调试；

(5)缺陷责任期内的服务计划。

3．总承包单位在确定施工顺序后，应制定质量、进度、成本控制计划和安全施工、文明施工措施。4．总承包单位在编制绿化工程施工组织设计时的方法和步骤是：

(1)环境调查(包括气候、土壤、地区类别等)，选定植物品质标准及验收标准；

(2)明确编制依据；

(3)根据可调用的生产要素和工程特点确定施工方案和方法；

(4)根据工期要求编制各分项工程作业延时计划；

(5)根据工程量和给定工期计算人、机需求量，并进行组合配置；

(6)制定质量、安全、工期、环保保证措施；

(7)制定管养及病害防治措施；

(8)布置施工平面图；

(9)计算技术经济指标；(10)编制说明书。

案例

（四）(1)围岩详细定级时，如遇下列情况之一，应对岩体基本质量指标进行修正：

1)有地下水；

2)围岩稳定性受软弱结构面影响，且由一组起控制作用；

3)存在高初始应力。

(2)光面爆破的分区起爆顺序：掏槽眼一辅助眼一周边眼一底板眼。辅助眼则应由里向外逐层起爆。(3)1)新奥法施工的基本原则：少扰动，早喷锚，勤量测，紧封闭。

2)新奥法：是新奥地利隧道施千方法的简称，它是奥地利学者在长期从事隧道施下实践中，从岩石力学的观点㈩发而提出的一种合理的施下方法，是采用喷锚技术、监控量测等并与岩石力学理论构成的一个体系而形成的一种新的工程施工方法。

第二篇：关于2012二级建造师执业资格考试

关于2012二级建造师执业资格考试工作有关事项的通知

各辖市、区人力资源和社会保障局、城乡建设局，市各有关单位：

根据江苏省人力资源和社会保障厅《关于2012二级建造师执业资格考试工作有关事项的通知》（苏人社发【2012】62号）精神，为做好我市2012二级建造师执业资格考试考务工作，现将有关事项通知如下：

一、组织分工

2012二级建造师执业资格考试工作由市人力资源和社会保障局、城乡建设局共同负责，具体考务工作由市人事考试管理办公室（市人事考试中心）负责。

二、时间安排与考区设置

2012二级建造师执业资格考试在常州市设置考点，具体地点可从准考证上获知。

三、考试科目及管理模式

考试共设3个科目，其中《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2个科目试题为客观题，用2B铅笔在答题卡上作答；《专业工程管理与实务》科目设置建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程6个专业，试题由主观题和客观题组成，客观题用2B铅笔在答题卡上作答，主观题用黑色墨水笔在答题纸上作答。报考人员应考时，可携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器等文具，其他物品应统一放置考场指定处。

二级建造师执业资格考试成绩实行滚动管理（每2年为1个滚动周期），参加3个科目考试的人员必须在连续2个考试内通过全部应试科目，方可取得执业资格证书。

已取得某一专业二级建造师执业资格证书的人员，可根据实际工作需要，选择《专业工程管理与实务》科目的另一专业报名参加考试。考试合格后核发省统一印制的相应专业合格证明，该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。此项考试按非滚动考试进行管理，名称为“二级建造师相应专业考试（增项），报考人员须提供资格证书等有关材料方能报考，报考人员须在报考当年通过应试科目。

四、报考条件

（一）凡遵守国家法律、法规并符合下列条件之一的，可报名参加二级建造师全部科目考试：

1．具备工程类或工程经济类中专及以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年；

2．具备其他专业中专及以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满5年；

3．从事建设工程项目施工管理工作满15年。

（二）已取得某一专业二级建造师执业资格证书的人员，可报考二级建造师相应专业考试。

（三）已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业小型项目管理师证书》、《二级建造师临

时执业证书》或《一级建造师临时执业证书》，并具有助理级及以上专业技术资格，从事建设工程项目管理或施工管理工作15年以上，业绩突出，现担任施工项目经理的人员，可选择报名参加其中一个专业的《专业工程管理与实务》科目考试，考试成绩合格者，可通过考评结合方式取得《二级建造师执业资格证书》，具体考评事宜另文通知。

（四）有关工作年限的要求是指报名人员取得学历前后从事本专业工作时间的总和，按满周年计算，其截止日期为2012年12月31日。

五、报名组织

（一）2012二级建造师执业资格考试采取网上报名、网上支付、现场资格审核的报名组织方式。

报名日期：3月5日－4月8日

报名网站：常州考试网

报名网址：

咨询电话：866171

31（二）凡报名参加考试的考生，在网上支付完成后，必须参加现场资格审核，通过资格审核后即完成报名，如逾期未参加资格审核或审核不通过的，则报名不成功。

现场资格审核时间：4月5日－4月9日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00，周末照常审核，不休息），资格审核地点：常州市人事考试管理办公室（常州市人事考试中心）一楼服务大厅，地址：北直街35号。资格审核咨询电话：85681918，12333。

考生办理资格审查手续时需提供以下材料：

1．首次报考二级建造师执业资格考试的人员需提供以下材料：

（1）网上下载打印的报名表(报名表上有相关的业务工作证明，请务必填写并加盖公章)1张 ；

（2）相应的学历证书原件及复印件；

（3）本人身份证（或军官证）原件及复印件；

（4）本人近期2寸同底（同上传电子照片）免冠证件照片1张（贴于报名表指定位置）。

2．已取得某一专业二级建造师执业资格证书，报考“二级建造师相应专业考试(增项)”的人员需提供以下材料：

（1）网上下载打印的报名表1张(报名表上单位意见栏请务必加盖单位公章)；

（2）本人身份证（或军官证）原件及复印件；

（3）二级建造师执业资格证书及复印件；

（4）本人近期2寸同底（同上传电子照片）免冠证件照片1张（贴于报名表指定位置）。

3．已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业小型项目管理师证书》、《二级建造师临时执业证书》或《一级建造师临时执业证书》，参加“考评结合”考试的人员需提供以下材料：

（1）网上下载打印的报名表1张(报名表上单位意见栏请务必加盖单位公章)；

（2）本人身份证（或军官证）原件及复印件；

（3）本人近期2寸同底（同上传电子照片）免冠证件照片1张（贴于报名表指定位置）；

（4）《建筑业企业小型项目管理师证书》、《二级建造师临时执业证书》或《一级建造师临时执业证书》原件及复印件；

（5）专业技术资格证书原件及复印件；

（6）有效的业务工作证明原件（附件1）。

4．往年报名参加过二级建造师执业资格考试的老考生，现场审核时只需提供网上交费后打印的报名表1张即可完成报名。

（三）报名过程中，本科学历应按照专业对照表（见附件2）所列专业来确定工程类或工程经济类专业。其余学历者报考所学专业应与本科学历专业对照表所列专业相近。报名参加考

试的人员应认真按照报名条件及资格审核要求进行报名。考生在缴费前应认真核对所填信息，缴费后信息一律不得修改。

考生如通过伪造、涂改证件、证明，或者以其他不正当手段报考该项考试的，将取消其考试资格，所支付费用将不再退回；如因提供虚假证明材料或者以其他不正当手段取得相应证书的，由证书签发机关宣布证书无效，收回证书，并且3年内不得参加该项资格考试。

（四）10月17日起，报名成功的考生可登陆报名网站下载打印准考证。

六、收费事宜

根据江苏省物价局、江苏省财政厅《关于核定我省二级建造师执业资格考试收费项目及标准的复函》（苏价费函〔2005〕232号、苏财综〔2005〕94号）精神，2012二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》2科按每人每科60元标准收取考务费，《专业工程管理与实务》科目按每人120元标准收取考务费，报名费按每人10元收取。

七、教材征订和考前培训

2012二级建造师执业资格考试教材征订和考前培训工作由常州市城乡建设局负责，考生在网上报名及现场审核时均可进行培训预订，教材预订工作在现场资格审核时一并办理。咨询电话：86617136。

附件1：报考考评结合级别考生业务工作证明

附件2：专业对照表

常州市人力资源和社会保障局常州市城乡建设局

二〇一二年三月五日

第三篇：2012全国二级建造师执业资格考试法律法规第一次模拟试卷

2012全国二级建造师执业资格考试第一次模拟试卷

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．甲于2009年8月10日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，甲最迟应当在()之前申请延续注册。

A．2010年7月10日 B．2011年8月10日

C．2012年7月10日

D．2012年8月10日

2．下列选项巾，既属于公民的基本权利，又属于公民应遵循的基本义务的是()。

A．人身自由 B．接受文化教育

C．依法纳税 D．监督权和获得赔偿权

3．某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同，该施工单位承建房地产开发公司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是()。

A．施工单位和房地产开发公司 B．工程承包合同

Ｃ．住宅小区

D．建筑施工行为

4．甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A．甲公司

B．乙公司

C．甲、乙公司连带 D．乙、丙公司连带

5．某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。A．不属于职务发明创造，甲有专利申请权

B．属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业

C．由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明

D．由丁甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定 6．根据《合同法》的规定，涉外合同的诉讼期问为()年。

A．1 B．2 C．3 D．4 7．当事人依照法律规定，对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利是指()。

A．用益物权 B．担保物权

C．所有权

D．物权

8．根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。

A．投资45万元人民币的厂房

B．造价为60万元人民币的管道安装工程

C．建筑面积为250m的装修工程

D．建筑面积为350m的修缮工程

9．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列选项中，()必须实行监理。

A．投资额为2500万元人民币的市政工程项目

B．投资额为3500万元人民币的生态环境保护项目

C．建筑而积为3万m。商品住宅建设项目

D．投资额为2000万元人民币的信息网络建设项目 10．投标保证金最高不得超过()万元人民币。A．20 B．40 C．60 D．80 22211．某招标项目，在一次招标准备会议中，产生了四种观点，其中()观点是正确的。

A．甲观点：如果我们自己招标，就要去备案

B．乙观点：如果我们自己招标，就要编制标底

C．丙观点：即使我们具备招标条件，我们也可以委托招标

D．丁观点：为了节约时间和资金投入，我们可以采取议标的形式

12．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．5 B．10 C．15 D．30 13．下列选项中，()没有违反《安全生产法》的规定。

A．为了安全起见，每天晚上，专职安全管理人员都要将农民上宿舍的门从外面反锁上

B．由于施工场地空间狭小，施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员工宿舍，但是汽油存放地点在一楼，而员工宿舍在三楼

C．为了方便，将施工现场的员工宿舍作为员工的办公室

D．为了方便工作，让一名员工居住到尚未竣工的建筑物内

14．依照《牛产安全事故报告和调杏处理条例》的规定，事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告。

A．7 B．15 C．30 D．60 15．对某施工现场检查时，发现存在下列问题，()没有违反《建设工程安全生产管理条例》的规定。A．施工单位没有采取措施防止施工对环境的污染

B．对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录 C．施工单位没有配备专职安全生产管理人员

D．施工单位对作业人员每两年进行一次安全生产教育培训

16．甲施工单位于2009年5月20日签订施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2009年lo月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。A．按原图纸继续施T B．及时提出意见和建议

C．与监理工程师协商一致后，继续施工

D．自行修改正确后施工，向建没单位提出增加费用

17．工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对工程监理单位处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．1倍以上2倍以下 B．1倍以上3倍以下 C．2倍以上4倍以下

D．2倍以上5倍以下

18．某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列说法中，正确的观点是()。

A．由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B．由于不符合合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工 C.由于满足规范巾的标准，属于合格产品，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工 D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工 19.某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据()进行设计。A．建设单位的意愿 B．类似已完工程

C．勘察成果文件 D．类似地区的水文地质情况 20．国家标准、行业标准分为强制性标准和()。A．地方性标准 B．国际性标准 C．推荐性标准 D．国外性标准

21.施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款()的罚款。

A．0.5％以上1％以下 B．1％以上2％以下 C．2％以上4％以下 D．3％以上5％以下

22.劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请之日起()日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知申请人；认为不符合受理条件的，应当书面通知申请人不予受理，并说明理由。A．3 B．5 C．7 D．15 23.已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()个月内订立书面劳动合同。

A．1 B．2 C．3 D．6 24.以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满()个月的，不得约定试用期。A．1 B．2 C．3 D．6 25．项目档案验收组人数不少于()人的单数，组长由验收组织单位人员担任。A．3 B．5 C．7 D．9 26．重大责任事故罪是指()。

A.安全生产设施不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为

B.建设单位、设计单位、施T单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为

C.在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大 D.安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为 27．下列关于法定代理的表述中，错误的是()。A．法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理

B.法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的 C.法定代理人原则上应代理被代理人的有关财产方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为 D．法定代理在本质上属于指定代理

28．债因()而消灭仅指具有人身性质的合同之债。A．抵销 B．提存 C．当事人死亡 D．混同

29.对于工程建设项目范嗣和标准不符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的小规模的建筑材料、建筑构(配)件和设备而言，其采购形式不包括()。A．由建设单位负责采购 B．由承包商负责采购 C．由双方约定的供应商供应 D．通过招标选择供货单位

30.招标人采用邀请招标方式的，应当向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A．1 B．2 C．3 D．5 31．下列关于工程建设中采取的消防安全措施的表述中，错误的是()。

A.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准

B.因施工等特殊情况需要在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业的，应事先向有关机关报告并采取相应的消防安全措施 C.生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定 D.建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准 32．企业劳动争议委员会主任由()担任。

A．企业负责人指定的人员 B．全体职工推举的人员 C．工会成员 D．企业法人 33．劳务派遣单位的义务不包括()。A．告知

B．不得克扣劳务报酬 C．无偿派遣

D．对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培洲

34.国家发展和改革委员会委托省级政府投资主管部门组织验收的项目，由()组织项目档案的验收。

A．国家档案局 B．省级档案行政管理部门 C．中央主管部门档案机构 D．同级档案行政管理部门

35．某施工企业于2002年承建单位办公楼，2003年4月竣工验收合格并交付使用。2008年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期?蔺及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。A．公平B．自愿

C．诚实信用 D．维护公共利益

36．某建设单位与施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期10天方能交付”。电梯厂的回函属于()。A．要约邀请 B．要约撤销 C．承诺 D．新要约

37．经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工H 30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。A．合法有效

B．因损害社会公共利益而无效 C．因显失公平而可撤销

D．因施工事故所造成的人同伤亡的责任-概由乙公司承担的条款无效 38．合同条款空缺是指()。

A．债务人全面地、适当地完成其合同义务，债权人的合同债权得以完成实现

B．所签订的合同中约定的条款存在缺陷或者空白点，使得当事人无法按照所签订的合同履约的法律事实

C．当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

D．条款约定不明确，致使合同难以履行，为了维护合同当事人的正当权益，法律规定允许当事人之间可以约定，采取措施，补救合同条款空缺的问题

39．甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同，由乙建筑工程公司承建甲房地产开发公司开发的一栋高级公寓工程。合同约定了具体的工程进度要求，甲房地产开发公司按照工程进度支付工程款。在履行合同过程中，由于施工技术落后，乙建筑工程公司没有在合同约定的期限内完成相应的第一期工程，甲房地产开发公司测此拒绝向乙建筑工程公司全额支付约定的工程款的法律根据是行使()。

A．同时履行抗辩权 B．不安抗辩权 C．先履行抗辩权 D．后履行抗辩权

40．某设备采购合同中约定，甲公司向乙公司订购5台设备，南于乙公司的库存只有3台，约定剩余2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应由()承担违约责任。A．乙向丙 B．乙向甲 C．丙向甲 D．丙向乙

41．施工合同中约定工程必须于2009年9月28日前完工，拖期罚款为5000元／d，后来由于施工企业的原因导致工程到期未能完工。根据合同法的规定，施工企业()。A．支付拖期罚款后中止履行合同 B．支付拖期罚款后继续履行合同

C．支付拖期罚款后终止履行合同 D．选择支付拖期罚款或继续履行合同

42．甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2009年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是()。

A．丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月 B．丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月 c．丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月 D．丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月

43．某公司以一栋价值450万元人民币的办公楼作抵押分别向甲银行和乙银行贷款200万元人民币，与甲银行签订的抵押合同在2009年4月12日签订．20日办理登记手续；与乙银行签订的抵押合同在2009年4月15 日签订，并在当口办理登记手续。后来该公司无力还债，甲银行和乙银行行使抵押权将抵押物拍卖，得款360万元人民币，则()。A．向甲银行和乙银行各分配180万元人民币

B．向甲银行分配200万元人民币，向乙银行分配160万元人民币 C．向甲银行分配160万元人民币，向乙银行分配200万元人民币 D．向甲银行分配100万元人民币，向乙银行分配100万元人民币

44．在合同法的基本原则中，()体现了民事活动的基本特征，是民事关系区别于行政法律关系、刑事法律关系的特有的原则。A．平等原则 B．公平原则 C．自愿原则 D．诚实信用原则 45．要约的构成要件不包括()。

A．要约人是特定当事人以缔结合同的目的向相对人所作的意思表示 B．要约内容应当具体确定 C．要约必须采用特定方式

D．要约应表明一旦经受要约人承诺，要约人受该意思表示约束 46．当事人采用数据电文形式订立合同的，()为合同成立的地点。A．发件人的主营业地 B．履行义务一方的经常居住地 C．收件人的主营业地 D．发件人的经常居住地

47．任何一方当事人认为合同是由()订立的，都可以向法院提出变更或撤销的请求。A．重大误解、显失公平B．欺诈、乘人之危 C．重大误解、乘人之危 D．显失公平、乘人之危 48．下列_炎于违约金与定金的表述中，正确的是()。A．违约金存在于从合同之中 B．定金存在于主合同之中

C．违约金与定金只能单独存在，不可同时存在

D．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款 49．当事人的()是仲裁最突出的特点。A．独立性 B．专业性 C．自愿性 D．快捷性

50．下列选项巾，()可以由当事人协议选择管辖法院。A．甲公司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷 B．甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷 C．甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷 D．甲公司与戊公司侵权行为产生的纠纷

51．人民法院对复议申请，应当在()日内作出复议决定，并通知复议申请人。A．3 B．5 C．7 D．15 52．人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合起诉条件的，即应在()日内立案，并通知当事人。

A．3 B．5 C.7 D．15 53．甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中正确的是()。A．Z市人民法院应当依法对此案进行审理 B．Z市人民法院应当裁定不予受理

C．Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定则谁受理此案 D．Z市仲裁委员会不应当受理此案

54．甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某种裁员处理此案时有受贿行为．依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。A．拒绝执行 B．向人民法院起诉

C．请求法院裁定不予执行 D．向上级仲裁委员会申诉

55．人民法院应当在收到答辩状之日起()El内，将答辩状副本发送原告，被告不提出答辩状的不影响人民法院审理。A．3 B．5 C．7 D．10 56．下列不属于民事诉讼基本特点的是()。A．程序性 B．强制性 C．公权性 D．专业性

57．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后、()交换证据。A．开庭审理前 B．法庭辩论前 C．终审判决前 D．举证期限届满前 58．《民事诉讼法》规定，因合同纠纷提起的诉讼，南()人民法院管辖。A．合同履行地或者合同签订地 B．合同履行地或者原告住所地 C．被告住所地或者合同履行地 D．原告住所地或者标的物所在地 59．下列关于上诉条件的表述中，错误的是()。A．上诉人都是第一审程序中的当事人 B．须在法定的上诉期限内提起

C．上诉的对象必须是依法可以E诉的判决和裁定 D．可以采用口头和书面两种形式

60．人民法院收到强制申请执行书之日起超过()个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院提出申请。A．1 B．3 C．6 D．9

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)61．在我国法律体系中，自然资源法主要包括()等。A．环境保护法 B．环境影响评价法 C．噪声污染环境防治法 D．土地管理法 E．节约能源法

62．民事法律关系的要素构成包括()。

A．法律关系主观方面 B．法律关系客观方面 C．法律关系主体 D．法律关系客体 E．法律关系内容

63．代理的种类包括()。

A．法定代理 B．委托代理 C．转托代理 D．指定代理 E．违法代理

64．抵押财产的确定情形包括()。A．抵押人被宣告破产或者被撤销 B．当事人约定的实现抵押权的情形 C．抵押权的实现与其他债权人的撤销权 D．严重影响债权实现的其他情形 E．债务履行期届满，债权未实现

65．可以不进行招标的施工项目包括()。A．施工主要技术采用特定专有技术的

B．施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

C．在建工程追加的附属小型工程或者主体加层T程，原中标人仍具备承包能力的 D．全部或者部分使用国有资金投资的

E．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的

66．事故发生单位对事故发生负有责任的，依照()规定处以罚款。A．发生．般事故的，处10万元人民币以上20万元人民币以下的罚款 B．发生较大事故的，处20万元人民币以上30万元人民币以下的罚款 C．发生较大事故的，处20万元人民币以上50万元人民币以下的罚款 D．发生重人事故的，处50万元人民币以上300万元人民币以下的罚款

E．发生特别重大事故的，处200万元人民币以上600万元人民币以下的罚款 67．缺陷责任期一般为()个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。A．3 B．6 C．12 D．18 E．24 68．《产品标识与标注规定》规定，所有产品或者其包装上的标识必须真实，并符合()的要求。A．有产品质量检验合格证明

B．有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C．限制使用的产品应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期

D．根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的用中文相应予以标明

E．使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明

69．依据《固体废物污染环境防治法》的规定，与工程建没有关的具体规定有()。A．以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费 B．从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证，具体管理办法由国务院规定

C．直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作

D．在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置设施、场所和生活垃圾填埋场

E．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外

70．新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程()。A．同时设计 B．同时竣工

C．同时施工 D．同时投入生产和使用 E．同时验收

71．项目档案验收会议的主要议程包括()。A．监理单位汇报项日档案质量的审核情况

B．项目档案验收组检查项目档案及档案管理情况 C．项目档案验收组形成并宣布项目档案验收意见 D．项目档案工作的基础管理工作 E．项目建设概况

72．依据《公务员法》规定，行政处分分为()。A．记过 B．记大过 C．降职 D．降级 E．撤职

73．按条款是否预先拟定，可以将合同分为()。A．要式合同 B．格式合同 C．不要式合同 D．有名合同 E．非格式合同

74．2009年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真。内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800元，2009年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2009年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述不正确的足()。

A．甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立 B．甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立 C．乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立

D．甲公司的传真不构成要约，乙公司的叫复也不构成承诺，所以合同并未成立 E．乙公司的回复构成承诺，所以合同成立

75．导致合同变更与撤销的重大误解的构成条件有()。A．表意人的误解是重大的

B．合同的内容在客观上利益严重失衡 C．表意人因为误解作出了意思表示 D．误解是由表意人自己的过失造成的

E．受有过高利益的当事人在主观上具有利用对方的故意 76．债权人提起代位权诉讼，应当符合的条件包括()。A．债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害 B．债务人的债权已到期 C．债务人的债权不是专属于债务人自身的债权

D．债权人代位行使的债权数额应当与其对债务人享有的债权数额为上限 E．债权人对债务人的债权合法

77．根据不同标准，可以将违约行为分为()。A．预期违约 B．双方违约 C．先期违约 D．实际违约 E．单方违约

78．根据我国《担保法》的规定，担保方式有()。A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．证明

79.民事诉讼代理人可分为（）。

A．法定诉讼代理人 B．强制代理人 C．指定代理人 D．无代理人 E．委托诉讼代理人

80.仲裁协议的法律效力表现为（）。

A．对双方当事人的法律效力

B．对法院的法律效力 C．对仲裁机构的效力

D．对仲裁事项的效力

E．对仲裁员的效力

2012全国二级建造师执业资格考试第一次模拟试卷答案

一、单项选择题

1．C 2．B 3．D 4．D 5．D 6．D 7．A 8．C 9．B 10．D 11．C 12．D 13．C 14．D 15．B 16．B 17．A 18．A 19．C 2021．C 22．B 23．A 24．C 2526．C 27．D 28．C 29．D 3031．B 32．C 33．D 34．B 3536．D 37．D 38．B 39．C 4041．B 42．C 43．C 44．C 4546．C 47．A 48．D 49．C 5051．A 52．C 53．B 54．C 5556．D 57．A 58．C 59．D 60

二、多项选择题

61．DE 62．CDE 63．ABD 6466．AC 67．BCE 68．ACDE 6971．ABC 72．ABDE 73．BE 7476．ABCE 77．ABDE 78．ABCD 79

．C ．B ．C ．C ．B ．C ．A ．B ．C ．ARDE 65．ABC 70．ABDE 75．AE 80．ABCE ．ACD ．ACD ．ABC 2012全国二级建造师执业资格考试第二次模拟试卷

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．下列选项中，()是整个法律体系的基础。A．刑法 B．民法 C．宪法 D．行政法

2．公民在享有权利的同叫，也要履行相应的义务，下列选项中，不属于公民应履行的义务是()。A．维护国家统一和民族团结的义务 B．监督权和获得赔偿权

C．遵守宪法和法律，保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德 D．成年子女赡养扶助父母的义务

3．某类民事法律关系所规范的权利义务顺利得到履行，取得了各自的利益．从而使该法律关系达到完结的是指()。

A．民事法律关系自然终止 B．民事法律关系协议终止 C．民事法律关系违约终止 D．民事法律关系合同终止

4．甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是()。A．施工企业没有过错，无须返还

B．产生侵权之债，甲施工企业应当返还 C．产生不当得利之债，甲施工企业应当返还 D．产生无因管理之债，甲施工企业应当返还 5．实用新型和外观设计专利权的期限是()年。A．5 B．10 C．5 D．20 6．甲施工企业与乙公司签订了承建综合楼一幢的施工合同。根据施工合同。乙应于2006年1月10日前支付剩余工程款50万元人民币，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中不可使诉讼时效中断的情形有()。A．2006年9月，甲致函乙要求其给付工程款

B．2007年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2007年年底一定付款 C．2008年4月，甲向人民法院起诉

D．2008年3月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间因而拒绝支付 7．动产物权没立和转让前．权利人已经依法占有该动产的，物权A()时发生效力。A．法律行为生效 B．交付

C．约定生效 D．双方共同签署

8．建筑工程依法实行招标发包，对不适合招标发包的可以()。A．间接发包 B．直接发包 C．劳务分包 D．约定分包

9．某招标人于2009年3月10 U发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期中说法错误的是()。A．如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2009年3月28日

B．如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3200万元人民币，则投标人提交投标文件的日期不可在2009年3月30日前截止

C．投标人提交投标文件的日期只能截止于2009年3月30日 D．投标人提交投标文件的日期可以截止于2009年4月1日 10．投标保证金有效期应当超出投标有效期()天。A．10 B．20 C．30 D．60 11．某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2009年6月6日上午9点整。在2009年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2009年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下列说法中正确的是()。

A．共收到有效标书9份 B．共收到有效标书8份

C．共收到有效标书7份 D．11点送来的标书是有效标书

12．自招标文件出售之口起至停止山售之日止，最短不得少于()个工作日。A．5 B．7 C．10 D．14 13．事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报 告。A．1 B．12 C．24 D．48 14．下列选项巾，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A．群防群治制度 B．安全生产检查制度 C．安全生产责任制度 D．安全责任追究制度

15．某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证至()到期。A．2011年3月1O日 B．2012年3月10日 C．2013年3月10日 D．2014年3月10日

16．施工单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施工单位处工程合同价款()的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。A．0.5％以上1％以下 B．1％以上2％以下 C．2％以上4％以下 D．5％以上1O％以下

17．监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业()年。A．1 B．2 C．3 D．5 18．由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。A．20 B．30 C．60 D．90 19．建设工程质量监督机构在T程竣工验收后()日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告。A．3 B．5 C．7 D．15 20．某工程项日丁2009年3月1日开始试运行。建设单位申请该下程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。

A．2009年4月1日 B．2009年6月1日 C．2009年9月1目 D．2009年12月1日

21．设计单位未按照民用建筑节能强制性标准进行设计，或者使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，由县级以上人民政府建设主管部门责令改正，处()的罚款。A．10万元人民币以上30万元人民币以下 B．20万元人民币以上40万元人民币以下 C．10万元人民币以上50万元人民币以下 D．10万元人民币以上100万元人民币以下 22．被申请人收到仲裁申请书副本后，应当在()日内向劳动争议仲裁委员会提交答辩书。A．3 B．5 C．10 D．15 23．用人单位白用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照《劳动合同法》的规定，向劳动者每月支付()倍的工资。A．1 B．2 C．3 D．4 24．甲与乙建筑公司签订了劳动合同，合同尚未期满，甲要解除合同。根据《劳动法》的规定，甲应当提前()日以书面形式通知用人单位。A．10 B．15 C．20 D．30 25．某市政府投资建设的大型工程项目，根据施工计划，预计在2009年9月1日组织竣工验收，则对该项目的档案验收在()进行。

A．2009年6月1日前 B．2009年6月1日后 C．2009年7月1日前 D．2009年9月1日后

26．书面委托代理的授权委托书应载明的事项不包括()。A．代理人的姓名或者名称 B．被代理人的姓名、工作单位 C．代理事项、权限和期间 D．委托人签名或者盖章

27．留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期问，没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人()个月以上履行债务的期间。A．1 B．2 C．3 D．6 28．下列情形中，不属于违法分包的是()。

A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B．建设工程总承包合同中未有约定，经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

C．分包单位将其承包的建设下程再分包的

D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他睢位的

29．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A．7 B．10 C．15 D．20 30．在劳动争议的解决方式中，()是一种简便易行、最有效、最经济的方法。A．协商 B．调解 C．提起诉讼 D．仲裁

31．因支付拖欠()等事项达成调解协议的，用人单位在协}义约定期限内不履行的，劳动者可以持调解协议书依法向人民法院申请支付令。

A．工伤医疗费、社会保险 B．工伤医疗费、经济补偿 C．奖金、津贴 D．劳动报酬、社会保险

32．下列关于劳动争议仲裁委员会的表述中，错误的是()。

A．劳动争议仲裁委员会是依法成立的，通过仲裁方式处理劳动争议的专门机构 B．劳动争议仲裁委员会独立行使劳动争议仲裁权 C．劳动争议仲裁委员会按行政区划层层设立

D．直辖市、设区的市可以设立一个或者若干个劳动争议仲裁委员会

33．非全口制用工是以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过()小时。A．2 B．4 C．8 D．10 34．下列关于侵权行为与违约行为的区别的表述巾，错误的是()。

A．侵权行为违反规定的是法定义务，违约行为违反的是合同巾的约定义务 B．侵权行为侵犯的是绝对权，违约行为侵犯的是相对权

C．侵权行为的法律责任包括财产责任和非财产责任，违约行为的法律责任仅限于财产责任 D．侵权行为属民事违法行为，违约行为则不属于

35．对于下列纠纷的解决中，适用于《合同法》的有()。A．甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷 B．乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷 c．甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷 D．甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷

36．2009年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100t。要约中要求水泥厂在2009年6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2009年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥，则下列说法中，不正确的是()。A．该项目经理收到该回复后合同生效

B．该迟到的承诺是否有效，由该项目经理决定

C．如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂

D．如果该项日经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂 37．根据我国《合同法》的规定，依法成立的合同，A()时生效。A．交付执行 B．登记 C．成立 D．双方签署

38．某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的()。A．甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效 B．甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效 C．甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效 D．甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效

39．发包人收到竣工验收报告后应在()天内组织有关单位验收。A．15 B．28 C．40 D．60 40．甲、乙双方于2009年3月10日签订一份施工合同。2009年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真文地质条件，如果按合同施工，将增加将近30％的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向法院或仲裁机构申请。A．2009年3月10日 B．2009年3月20日 C．2010年3月10日 D．2010年3月20日

41．甲施工企业向乙公司订购了1 0台白卸车，由于乙公司库存短缺，经甲同意，由丙公司代替乙交付2台。若丙公司交付的2台自卸车存在质量问题，则应当由()承担违约责任。A．乙向丙 B．乙向甲 C．丙向甲 D．丙向乙

42．2009年2月2日甲与乙签订r一个合同，合同叶]约定甲将A己的挖掘机租给乙，租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至6月25日，则()。A．甲要承担缔约过失责任

B．乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任 C．乙在2009年3月1日方可要求}=}{j承担违约责任 D．乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任

43．某业主和承包商签订了施工合同甲，承包商和分包商签订了分包合同乙。为保证施工合同甲的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同丁的当事人足()。A．承包商和分包商 B．承包商和保证人 C．业主和保证人 D．业主和承包商

44．甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元人民币。甲方向乙方支付16万元人民币定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元人民币定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则()。A．甲方可以要求乙方返还10万元人民币 B．甲方可以要求乙方返还16万元人民币 C．甲方可以要求乙方返还20万元人民币 D．甲方可以要求乙方返还32万元人民币 45．下列选项中，不属于双务合同的是()。A．建设工程合同 B．租赁合同 C．加丁承揽合同 D．借用合同 46．书面形式的要约自()时发生效力。

A．到达受要约人 B．要约人发出

C．受要约人了解要约内容 D．受要约人作出承诺

47．欺诈是合同无效的原因之一，下列不属于其构成条件的是()。A．欺诈方具有欺诈的故意 B．欺诈方实施了欺诈行为

C．被欺诈方因欺诈行为陷入错误的认识

D．被欺诈方由于错误认识而作出了违反其真实意思表示的行为、欺诈行为损害了其合法利益 48．根据《合同法》的规定，当事人在合同中对质量要求约定不明确的按照()履行。A．通常标准、特定标准 B．国家标准、特定标准 C．通常标准、行业标准 D．国家标准、行业标准

49．甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。在()的情况下，法院应予以重新鉴定。A．可以通过补充鉴定解决 B．可以通过重新质证解决 C．可以通过补充质证解决 D．鉴定程序严重违法

50．A公司承建B公司的居民住宅工程．后来双方因工程质量问题导致纠纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我国《民事诉蹬法》的规定，A公司应当向()市人民法院起诉。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

51．某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法中错误的是()。

A．实际施工人只能以发包人为被告主张权利 B．实际施工人可以以转包人为被告起诉 C．人民法院可以追加转包人为本案当事人

D．发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任

52．人民法院适用普通程序审理的案件，应在立案之日起()个月内审结。A．1 B．2 C．3 D．6 53．仲裁委员会收到仲裁申请书之日起()日内经审查认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人；认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。A．3 B．5 C．7 D．15 54．申请人不服行政复议决定的，可以在收到行政复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。A．7 B．10 C．15 D．30 55．只要原告起诉符合民事诉讼法规定的条件，无论被告是否愿意，诉讼均会发生，这一点体现了民事诉讼()的特点。

A．公权性 B．程序性 C．强制性 D．专业性

56．当事人增加、变更诉讼请求的，应当在()提出。A．受理案件后终审判决前 B．开庭审理后终审判决前 C．开庭审理前 D．举证期限届满前

57．一般地域管辖，通常是以()作为确定管辖的标准。A．诉讼标的所在地 B．被告住所地 C．法律事实所在地 D．原告住所地

58．下列关于先了执行的表述中，错误的是()。A．先予执行根据当事人的申请而开始 B．申请人必须提供担保

C．人民法院对当事人先予执行的申请，经审查认为符合法定条件的，应当及时作出先予执行的裁定 D．先予执行应当仅限于当事人诉讼请求的范围，并以当事人的生活、生产经营急需为限

59．地方人民检察院发现同级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，适用法律有错误的，应当()。A．向同级人民法院提出抗诉

B．提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉 C．提请最高人民检察院向同级人民法院提出抗诉 D．提请上级人民法院向同级人民法院提出抗诉

60．行政复议机关一般应当自受理申请之日起()日内作出行政复议决定。A．15 B．20 C．30 D．60

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)61．在我国法律体系中，诉讼法主要包括()。A．民事诉讼法 B．行政诉讼法 C．宪法 D．国际法

E．刑事诉讼法

62．下列属于民事法律关系客体的是()。A．建筑材料和施工机械 B．建设资金 C．文学作品 D．行为 E．法定的权利和义务

63.根据我国《民法通则》以及相关的法律规范的规定，能够引起债的发生的法律事实，即债的发生根据主要有()。

A．不当得利 B．无因管理 C．合同 D．侵权行为 E．不可抗力

64．物权包括()。

A．抵押权 B．留置权 C．所有权 D．用益物权 E．担保物权 65．下列建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包的有()。A．重要设备的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 B．采用特定的专利或者专有技术的 C．建筑艺术造型有特殊要求的

D．国务院规定的其他建设工程的勘察、设计 E．全部或部分使用国有资金投资的

66.事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照()规定处以罚款。A．发生一般事故的，处上一年年收入30％的罚款 B．发生较大事故的，处上一年年收入40％的罚款 C．重大责任事故的，处上一年年收入50％的罚款 D．发生重大事故的，处上一年年收入60％的罚款 E．发生特别重大事故的，处上一年年收入70％的罚款

67.建设工程质量监督机构制订建设工程质量监督工作方案的内容，具体包括()。A．确定负责该项工程的质量监督工程师和助理质量监督工程师

B.监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、验收程序以及在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定

C．实体质量是否存有严重缺陷

D.在方案中对地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的重要部位和关键工序，作出实施监督的详细计划安排

E．工程质量的检验评定是否符合国家验收标准 68.根据《实施工程建没强制性标准监督规定》，下列属于强制性标准监督检查的内容包括()。A．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 B．有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

C．工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定 D．工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验杉等阶段执行强制性标准 E．工程项日采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

69．根据《节约能源法》的规定，我国进行节能管理的基本思路包括()。A．建筑节能的监督管理 B．编制节能计划 C．建筑节能制度 D．节能产业政策 E．节能考核评价

70．根据《劳动合同法》的规定，用人单位有()情形的，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。

A．未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自Ell的手段强迫劳动者劳动的 C．未及时足额支付劳动报酬的

D．用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的 E．用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的 71．检查项目档案，采用的方式有()。A．现场查验 B．现场勘验 C．质询 D．询问 E．抽查案卷

72．根据《行政处罚法》、《建设行政处罚程序暂行规定》基于建设行政处罚的不同情况，规定了()程序。

A．简易 B．一般 C．听证 D．特殊 E．合议

73．根据法律是否规定一定名称并有专门规定为标准，合同可以分为()。A．双务合同 B．单务合同 C．有名合同 D．无名合同 E．实践合同

74．根据《合同法》的规定，合同的一般条款包括()。A．数量 B．质量

C．违约金 D．解决争议的方法 E．当事人的名称

75．建设工程施工合同的发包人请求解除合同的条件包括()。A．明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

B．合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的 C．已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 D．未按约定支付工程价款的 E．不履行合同约定的协助义务的

76．合同权利义务概括转让，又称为概括承受、概括转移，它分为()。A．合同权利全部转让 B．合同权利义务全部转移 C．合同权利部分转让 D．合同义务全部转让 E．合同权利义务部分转移

77．保证担保的当事人包括()。A．债权人 B．参与人 C．债务人 D．代理人 E．保证人

78．书证的特征包括()。

A.书证以其表达的息想内容来证明案件事实，而不是以其外形、质量等来证明案件事实 B．书证往往能够直接证明案件的主要事实 C．书证的真实性较强，不易伪造 D．书证是真实的

E．书证所反映的内容对待证事实能起到证明作用 79．财产保全的种类包括()。

A．诉前财产保全 B．诉讼财产保全 C．诉中财产保全 D．诉后财产保全 E．抵押财产保全

80．下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，而不能提起行政复议的有()。A．认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的

B.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的 C．行政机关的行政处分或者其他人事处理决定

D．认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的 E．行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理

2012全国二级建造师执业资格考试第二次模拟试卷答案

一、单项选择题

1．C 2．B 3．A 4．C 5．B 6．D 7．A 8．B 9．C 10．C 11．A 12．A 13．A 14．C 15．B 16．C 17．A 18．D 19．B 20．B 21．A 22．C 23．B 24．D 25．B 26．B 27．B 28．B 29．D 30．A 31．B 32．C 33．B 34．D 3536．A 37．C 38．B 39．B 4041．B 42．B 43．C 44．C 4546．A 47．D 48．D 49．D 5051．A 52．D 53．B 54．C 5556．D 57．B 58．B 59．B 60

二、多项选择题

61．ABE 62．ABCD 63．ABCD 6466．ABD 67．AD 68．ABCE 6971．ACE 72．ABC 73．CD 7476．BE 77．ACE 78．ABC 79

．D ．D ．D ．D ．C ．D ．CDE 65．BDE 70．ABDE 75．AB 80．BCE ．ABCD ．ABC ．CE 2012全国二级建造师执业资格考试第三次模拟试卷

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．在我国法律体系中，《税法》属于()。A．民法 B．行政法 C．经济法 D．宪法

2．下列选项中，()是我国法律体系中最基本和最重要的法律部门。A．宪法 B．刑法 C．民法 D．行政法

3．红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法中正确的是()。

A．甲某的行为构成无权代理 B．甲某的行为属于有权代理 C．甲某的行为构成滥用代理权 D．甲某的行为属于法定代理

4．甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500m细砂发给了丙路桥公司，三天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()。A．合同之债 B．侵权之债 C．不当得利之债 D．无因管理之债

5．公民人身权受到伤害要求赔偿的诉讼期间为()年。A．1 B．2 C．3 D．4 6．诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过()年的，人民法院不予保护。A．2 B．10 C．15 D．20 7．因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自()时发生效力。A．约定生效 B．事实行为成就 C．法律行为生效 D．交付

8．大型建筑工程或者结构复杂的建筑T程，可以由()个以上的承包单位联合共同承包。A．1 B．2 C．3 D．4 9．某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能为()。A.180万元人民币 B．1500万元人民币 C．10亿元人民币 D．75万元人民币

lo．A公司和B公司组成联合体投标竞争c公司的招标项目并且中标，则()。A．由A公司代表B公司与c公司签订承包合同 B．由B公司代表A公司与C公司签订承包合同 C．由A公司和B公司与C公司签订承包合同 D．由A公司和B公司分别与C公司签订承包合同 11．某项目的招标人于2009年6月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2009年6月25日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在()前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。A．2009年6月15日 B．2009年6月30日 C．2009年7月10日 D．2009年7月25日

12．根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工招标项目工期超过()个月的，招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。A．3 B．6 C．9 D．12 13．安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过()小时。A．1 B．2 C．3 D．4 14．某工程项目施工合同于2009年6月5日签订，该工程的开工报告于2009年6月15日批准，工程于2009年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．2009年6月15日 B．2009年6月30日 C．2009年7月10日 D．2009年7月15日 15．根据我国相关规定，未取得安全生产许可证而擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处()的罚款。

A．5万元人民币以上1O万元人民币以下 B．10万元人民币以上50万元人民币以下 C．20万元人民币以上70万元人民币以下 D．30万元人民币以上80万元人民币以下

16．施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处()的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。A．5万元人民币以上10万元人民币以下 B．10万元人民币以上20万元人民币以下 C．10万元人民币以上30万元人民币以下 D．20万元人民币以上60万元人民币以F 17．监理工程师因过错造成．重大质量事故的，吊销执业资格证书，()年以内不予注册。A．1 B．2 C．3 D．5 18．建设工程全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。A．2％ B．4％ C．5％ D．7％

19．建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．1 B．12 C．24 D．48 20．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。A．10 B．15 C．30 D．60 21．不得安排夜班劳动的情况是()。A．怀孕的女职工甲

B．婴儿哺乳期末满一周岁的女职工乙 C．女职工丙 D．未成年工丁

22．当事人有正当理由的，可以在开庭()日前清求延期开庭。A．3 B．5 C．10 D．15 23．根据我国《劳动合同法》的规定，自用工之口起()个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订市书面劳动合同的用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，无需向劳动者支付经济补偿．但是应当依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬。A．1 B．2 C．3 D．6 24．用人单位可以解除劳动合同的情形为()。A．提供劳务的甲是未成年人 B．乙患病，但在规定的医疗期内 C．丙患职业病丧失劳动能力 D．丁因公负伤部分丧失劳动能力

25．根据《税收征收管理法》的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过()个月。A．1 B．2 C．3 D．6 26．被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，()。A．由被代理人承担主要责任 B．由代理人承担主要责任 C．由被代理人和代理人负连带责任 D．代理人不承担责任

27．根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，限额以下的小型工程是指工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。A．10 B．15 C．20 D．30 28．工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权()。A．提出意见和建议 B．要求建筑施工企业改正 C．报告建设单位 D．提出索赔要求

29．未造成人员伤亡的一般生产安全事故，由()组织事故调查组进行调查。A．国务院授权的有关部门 B．省级人民政府 C．设区的市级人民政府 D．县级人民政府

30．劳动争议当事人可申请调解的调解组织不包括()。A．企业劳动争议调解委员会 B．依法设立的基层人民调解组织

C．在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织 D．劳动争议仲裁委员会

31．下列关于劳动争议仲裁的基本特点的表述中，错误的是()。

A．从仲裁主体上看，劳动争议仲裁机构由劳动行政主管部门、同级工会、用人单位方面的代表三方组成

B．从解决对象看，劳动争议仲裁解决劳动争议

C．从仲裁实行的原则看，劳动争议仲裁实行的是约定管辖

D．从与诉讼的关系看，当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉

32．用人单位生产经营发生严重困难需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数()以上的，用人单位在听取工会意见并向劳动行政部门报告后可以裁减人员。A．5％ B．10％ C．15％ D．20％

33．非全日制用工的特点不包括()。

A．双方当事人可以订立口头协议 B．双方当事人可以约定试用期

C．双方当事人任何一方都可以随叫通知对方终止用工

D．从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同 34．管制具有一定的期限，数罪并罚时不得超过()年。A．1 B．2 C．3 D．5 35．某施工项目业主在招标文件中规定承包商拖期违约赔偿按6000元／d计算，投标单位在投标文件中提出拖期违约赔偿按4000元／d计算。经过开标、评标、定标后，业主发出了中标通知书，双方在签订合同时的拖期违约赔偿应为()元／d。A．4000 B．4500 C．5000 D．9000 36．在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止到日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是()。

A．甲的损失自己承担，因为合同并未成立 B．甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失 C．甲的损失由丙公司承担，承担违约责任 D．甲的损失由丙公司承担，承担缔约过失责任 37.下列选项中，()是合同生效的重要构成要件。A．意思表示真实

B．当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力 C．不违反法律、行政法规的强制性规定 D．不损害社会公共利益 38．附期限合同是指()。

A.合同成立之后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同 B.在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就作为合同效力发生的根据的合同 C.当事人在合同中设定一定的期限，并把未来期限的到来作为合同效力消灭的根据的合同 D.在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的不成就作为合同效力消灭的根据

39.甲、乙双方在合同中约定甲方货到后乙方付款，甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发货，后经证实是谣传。则()。A．甲公司的行为属于违约行为

B．甲公司的行为属于行使先履行抗辩权 C．甲公司的行为属于行使不安抗辩权 D．甲公司的行为属丁行使同时履行抗辩权

40.自债务人的行为发生之日起()年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A．1 B．2 C．3 D．5 41.甲乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第10层住房出售给甲，2009年11月8日交付房屋”。2009年9月27日，甲发现该公寓A座刚盖到第2层。根据合同法规定，()。A．甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任

B．甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同 C．甲只能等到2009年11月8日方能要求乙承担违约责任 D．甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任

42.甲施工企业与乙钢铁公司订立了一份钢材购销合同，约定乙钢铁公司向甲施工企业交付200tg。货款80万元人民币，甲施工企业向乙钢铁公司支付定金10万元人民币；如任何一方不履行合同应支付违约金15万元人民币。乙钢铁公司因将钢材卖给丙施工企业而无法向甲施工企业交付，给甲施工企业造成损失20万元人民币。甲施工企业的()诉讼请求不能够获得法院支持。A．要求乙钢铁公司支付违约金20万元人民币 B．要求乙钢铁公司双倍返还定金20万元人民币

C.要求乙钢铁公司支付违约金15万元人民币，同时返还定金10万元人民币 D．要求乙钢铁公司支付违约金15万元人民币，同时继续履行交货义务

43.甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据用工法律规定，此保证的范围是()。A．主债权 B．利息 C．违约金 D．全部债权

44．施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元人民币，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金额最多为()万元人民币。A．3 B．6 C．12 D．18 45．借用合同是()。

A．双务、格式合同 B．无偿、单务合同 C．无偿、格式合同 D．有偿、双务合同

46．在耍约发生法律效力之前，要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为称为()。A．要约的撤销 B．要约的撤同 C．要约的消灭 D．要约的失效

47．当事人在合同中预先约定免除一方故意或重大过失而给对方造成损失的，该项条款()。A．有效 B．无效

C．效力待定 D．可变更、可撤销 48．不安抗辩权的成立要件不包括()。

A．双方当事人基于同一双务合同而互负债务

B．债务履行有先后顺序，且由履行顺序在先的当事人行使 C．当事人另一方未履行债务

D．履行顺序在后的一方履行能力明显下降，有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形 49．视听资料是指()。

A．证明案件真实情况的一切物品和痕迹

B．利用录音、录像等技术手段反映的声音、图像以及电子计算机贮存的数据证明案件事实的证据 C．人民法院审判人员或者行政机关工作人员对能够证明案件事实的现场或者对不能、不便拿到人民法院的物证，就地进行分析、检验、测量、勘察后所作的记录

D．以文字、符号、图形等形式所记载的内容或表达的思想来证明案件事实的证据

50．人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的()日内，以口头或者书面形式作出决定。A．2 B．3 C．5 D．7 51．人民法院在接受诉前财产保全申请后，必须在()小时内作出裁定。A．12 B．24 C．48 D．72 52．当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()年内提出。A．1 B．2 C．3 D．5 53．甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。A．按多数仲裁员的意见 B．按首席仲裁员的意见 C．提请仲裁委员会 D．提请仲裁委员会主任

54．公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起公诉的，应当在知道做出具体行政行为之只起()个月内提出，法律另有规定的除外。A．1 B．2 C．3 D．6 55．在执行中双方当事人达成的和解协议的，如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以()。

A．申请人民法院按照原生效法律文书强制执行 B．重新提起诉讼 C．追究其违约责任

D．申请人民法院按照和解协议强制执行

56．证据收集是指审判人员为了查明案件事实，按照法定获取证据的行为，其收集方法不包括()。A．当事人提供

B．人民法院认为市理案件需要，依职权主动调查收集 C．人民检察院依职权主动调查收集 D．当事人依法申请人民法院调查收集

57．下列关于证据证明力的表述中，错误的是()。

A．国家机关，社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证

B．物证、档案、鉴定结论，勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言

C．物证、档案、鉴定结论的证明力大于国家机关、社会团体依职权制作的公文书证

D．证人提供的对与其亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言 58．采取诉前财产保全须符合的条件不包括()。

A．必须是紧急情况，不立即采取财产保全将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害 B．必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请 C．申请人必须提供担保

D．可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或难以执行的案件 59．申请强制执行的期间从()起计算。

A．法律文书规定履行期间的最后，日 B．法律文书规定履行期间的第一日 C．判决作出之日 D．法律文书生效之日 60．法律规定应当撤销仲裁裁决的情形不包括()。A．仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序 B．仲裁裁决所依据的证据是伪造的

C．提出撤销仲裁裁决申请的主体并非是仲裁当事人

D．仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)61．中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯，其人格尊严主要包括公民的()。

A．姓名权 B．隐私权 C．肖像权 D．财产权 E．著作权

62．下列选项中，属于民事法律关系变更的是()。A．主体变更 B．客体变更

C．内容变更 D．主观方面的变更 E．客观方面的变更 63．债的消灭可分为()。

A．债因履行而消灭 B．债因提存而消灭

C．债因免除而消灭 D．债因担保人死亡而解除 E．债因混同而消灭 64．物权的保护应当采取的方式有()。

A．无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物

B．妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险

C．造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状 D．侵害物权，造成权利人损害的，权利人只能请求损害赔偿

E．因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利 65．根据《招标投标法》的规定，对联合体各方资质条件的要求有()。

A．两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

C．国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

D．由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 E．由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 66．下列选项中，属于勘察单位的安全责任的包括()。A．确保勘察文件的质量，以保证后续工作安全的责任 B．科学设计的责任 C．提出建议的责任 D．承担后果的责任

E．科学勘察，以保证周边建筑物安全的责任

67．下列选项中，属于建设工程质量监督报告的有()。A．对地基基础和主体结构质量检查的结论

B．T程竣工验收的程序、内容和质量检验评定是否符合有关规定 c．历次抽查该工程发现的质量问题和处理情况等内容 D．根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督 E．工程质量的检验评定是否符合国家验收标准 68．《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为()。A．国家标准 B．国际标准 C．行业标准 D．国外标准 E．企业标准

69．工程建设中应当采取的消防安全措施包括()。

A．生产、贮存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的单位、个人，必须执行国家有关消防安全的规定

B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续

C．消防产品的质量必须符合同家标准或者行业标准

D．在设有车间或者仓库的建筑物内，可以暂时设置员工集体宿舍

E．任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道

70．下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A．从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查

B．在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的 C．女职工在孕期、产期、哺乳期的 D．在本单位连续工作满10年

E．患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的 71．税务管理的制度主要包括()。A．税务登记制度 B．强制性制度 C．固定性制度 D．账簿凭证管理制度 E．纳税申报制度

72．根据我国《刑法》的规定，犯罪构成的要件包括()。A．犯罪主体 B．犯罪客体

C．犯罪的内容 D．犯罪的客观方面 E．犯罪的主观方面

73．下列选项中，属于有偿合同的是()。A．买卖合同 B．承揽合同 C．赠与合同 D．运输合同 E．借用合同

74．甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》规定，下列表述不正确的是()。

A．合同无效，已履行部分双方返还

B．合同无效，但已履行部分双方不再返还 C．合同未成立，已履行部分双方相互返还 D．合同已成立，甲公司承担违约责任 E．合同已成立，乙公司承担违约责任

75．建设工程施工合同的发包人因为()，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任。A．施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

B．明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的 C．提供的设计有缺陷

D．提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准 E．直接指定分包人分包专业工程 76．债权转让的条件包括()。

A．须存在有效的债权，无效合同或者已经被终止的合同不产生有效的债权，不产生债权转让 B．根据合同性质不得转让 C．按照当事人约定不得转让的

D．依照法律规定不得转让的合同权利不具有可转让性 E．被转让的债权应具有可转让性

77．根据《担保法》的规定，保证方式分为()。A．一般保证 B．特殊保证 C．连带责任保证 D．书面保证 E．反担保保证

78．在民事诉讼中，需要运用证据加以证明的对象包括()。A．当事人主张的实体权益的法律事实 B．当事人主张的程序法事实 C．证据事实

D．习惯、地方性法规

E．已为有效公正文书所证明的事实

79．采取诉讼财产保全，应符合的条件包括()。

A．可能因当事人一方的行为或者其他原凶，使判决不能执行或难以执行的案件 B．须在诉讼过程中由当事人提出申请 C．必要时法院也可依职权作出

D．必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请，法院不依职权主动采取财产保全措施 E．申请人必须提供担保，否则，法院驳回申请 80．根据《行政复议法》的规定，决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法的，可以责令被

申请人在一定期限内重新作出具体行政行为的情形有()。A．事实不清、证据不足的 B．适用依据错误的 C．违反法定程序的 D．超越或者滥用职权的 E．具体行政行为明显不当的

2012全国二级建造师执业资格考试第三次模拟试卷答案

一、单项选择题

1.C 2．C 3．A 4．C 5．A 6．D 7．B 8．B 9．D 1011．A 12．D 13．B 14．B 1516．B 17．D 18．C 19．C 2021．B 22．A 23．A 24．A 2526．C 27．D 28．B 29．D 3031．C 32．B 33．B 34．C 3536．D 37．A 38．C 39．A 4041．A 42．D 43．D 44．C 4546．B 47．B 48．C 49．B 5051．C 52．B 53．B 54．C 5556．C 57．C 58．D 59．A 60

二、多项选择题

61．ABC 62．ABC 63．ABCE 6466．AE 67．ABC 68．ACE 6971．ADE 72．ABDE 73．ABD 7476．AE 77．AC 78．ABCD 79．C ．B ．C ．C ．D ．A ．D ．B ．B ．A ．C ．ABCE 65．ABCE 70．ABCE 75．ABC 80．BCE ．ABCE ．CDE ．BCDE

第四篇：二级建造师执业资格考试

2011二级建造师执业资格考试采用全国统一命题，共设3个科目，其中《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》2个科目为客观题，用2B铅笔在答题卡上作答；《专业工程管理与实务》科目分为：建筑工程、公路工程、水利水电工程、矿业工程、市政公用工程、机电工程6个专业类别，考生报名时可根据实际工作需要选择其中一个专业类别。《专业工程管理与实务》试题包括主观题和客观题,客观题用2B铅笔作答，主观题用黑色墨水的钢笔或签字笔作答

第五篇：2011二级建造师执业资格考试工作计划

时间工作项目2月14～3月4日网上报名、网上支付、报名资格初审3月23日前上报报名信息、报名汇总名册、报名表及相关证明材料4月16日前上报考点、考场安排情况6月15日起考生登陆报名网站下载打印准考证考试6月25日上午09∶00～12∶00建设工程施工管理下午15∶00～17∶00建设工程法规及相关知识6月26日上午09∶00～12∶00专业工程管理与实务10月根据省厅通知，下发合格标准，公布考试成绩