第一篇：2010年一级建造师建筑工程真题及答案解析
2010年一级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题及答案 学易网校整理 www.xiexiebang.com
一、单项选择题
1．在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（A．伸缩缝
B．沉降缝
C．防震缝
D．温度缝
【答案】B）。
5．关于建筑物体形系数和耗热量笔直的关系，正确的是（）。
A．体形系数越大，耗热量比值越大
B．体形系数越大，耗热量比值越小
C．体形系数越小，耗热量比值越大
D．耗热量比值与体形系数无关
【答案】A
6．在混凝土工程中，配置有抗渗要求的混凝土可优先选用（）。
A．火山灰水泥
B．矿渣水泥
C．粉煤灰水泥
D．硅酸盐水泥
【答案】A
7．节水型卫生座便器的用水量最小应不大于（）L。
A．3
B．5
C．6
D．8
【答案】C
8．当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（）涂料。
A．过氯乙烯
B．苯-丙乳胶漆
C．乙-丙乳胶漆
D．丙烯酸酯
【答案】D
9．防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。
A．拉伸
B．大气稳定
C．温度稳定
D．柔韧
【答案】B
10．根据《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95），纸面石膏板属于（）建筑材料。
A．不燃性
B．难燃性
C．可燃性
D．易燃性
【答案】B 11．建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于（）。
A．基础底板上
B．地下室外墙上
C．首层外墙上
D．基坑边坡上
【答案】A
12．关于基坑支护施工的说法，正确的是（）。
A．锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B．设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C．采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统正常运转直至支撑面作业完成
D．采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护
【答案】D
13．结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。
A．全面分层
B．分段分层
C．斜面分层
D．截面分层
【答案】B
14．关于加气混凝土砌块工程施工，正确的是（）。
A．砌筑时必须设置皮数杆，拉水准线
B．上下皮砌块的竖向灰缝错开不足150mm时，应在水平灰缝设置500mm长2φ6拉结筋
C．水平灰缝的宽度宜为20mm，竖向灰缝宽度宜为15mm
D．砌块墙的T字交接处应使用纵墙砌块隔皮露墙面，并坐中于横墙砌块
【答案】A
15．建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层（）mm，应记录一次锤击数。
A．200 B．250 C．300 D．350
【答案】C
16．建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达（）h。
A．0.5-1.0
B．0.5-1.5
C．0.5-2.0
D．1.5-3.0
【答案】C
17．关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是（）。
A．当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装
B．抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C．在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施
D．在设备管线安装部位安装加强龙骨
【答案】D
18．当设计无要求时，关于无粘结预应力筋张拉施工的做法，正确的是（A．先张拉楼面梁
B．梁中的无粘结筋可按顺序张拉
C．板中的无粘结筋可按顺序张拉
D．当曲线无粘结预应力筋长度超过70mm时宜采用两端张拉
【答案】C
19．吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合（）的规定。
A．确保企口的相互咬接及图案花纹吻合
B．玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接
C．装饰吸声板严禁采用搁置法安装
D．饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口
【答案】A）。
20．《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001）规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用（）连接。
A．铆接
B．螺栓
C．双面焊
D．单面焊
【答案】B 多选题：
21．关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有（）。
A．柱的震害轻于梁
B．柱顶震害轻于柱底
C．角柱的震害重于内柱
D．短柱的震害重于一般柱
E．填充墙处是震害发生的严重部位之一
【答案】CDE
22．关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是（）。
A．若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性
B．当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度
C．若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥
D．混凝土的耐久性得到显著改善
E．混凝土的安全性得到显著提高
【答案】ABCD
23．沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在（）等缺点。
A．拉伸强度和延伸率低
B．温度稳定性较差
C．低温易流淌
D．高温易脆裂
E．耐老化性较差
【答案】ABE
24．工程造价等于不含税工程造价加上（）。
A．增值税
B．营业税
C．城市维护建设税
D．教育费附加
E．利润
【答案】 BCD
28．造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有（）。
A．基坑（槽）开挖坡度不够
B．土方施工机械配置不合理
C．未采取有效的降排水措施
D．边坡顶部堆截过大
E．开挖次序、方法不当
【答案】ACDE
29．关于一般脚手架拆除作业的安全技术措施，正确的有（）。
A．按与搭设相同的顺序上下同时进行
B．先拆除上部杆件，最后松开连墙件
C．分段拆除架体高差达3步
D．及时取出、放下已松开连接的杆件
E．遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业
【答案】BDE
30．施工现场平面管理的依据应包括（）对施工现场的管理要求。
A．政府主管部门
B．建设单位
C．上级公司
D．施工平面图
E．行业协会
【答案】ABCD 【背景】某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位激昂预应力管桩工程分包费了符合资质要求的专业分包单位。
施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示（时间单位：月），该计划通过了监理工程师的身材和确认。
图1-1 施工总进度计划网络图
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝，在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。
事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。
事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1-2所示（事件单位：月）。
图1-2 H工作异节奏流水施工横道图
问题：
1．施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求？为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制那条施工线路？
2、事件一中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当？分别说明理由。
3．事件二中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元？说明理由。
4．事件三中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月？工期可缩短多少个月？按照图1-2格式会指出调整后H工作的施工横道图。
1．计算工期为39个月，满足合同工期要求。应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。
2．（1）监理工程师
①对于专项方案拒绝审批，监理工程师做法妥当，因为专项施工方案报应应由施工总承包单位向监理工程师报审。
②对于管桩封底事件，监理工程师下达停工令的做法妥当，因为专业分包单位没有按设计图纸要求施工。
（2）施工总承包单位的做法不妥，因为监理单位（工程师）不直接与专业分包单位发生监理工作关系，仅与施工总承包单位有监理工作关系。
3．金额为0，因为G工作有2个月的总时差，不需要赶工（或不影响总工期）。
4．流水步距=[2，1，2]=1个月
工期可缩短=11-7=4个月。
H工作成倍节拍流水施工横道图如下图所示。
H工作成倍节拍流水施工横道图
【背景】某办公楼工程，建筑面积35000㎡，地下二层，地上十五层，框架筒体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。场区自然地面标高为-2.00m，基础底标高为-6.90m，地下水位标高-7.50m，基础范围内土质为粉质粘土层。在建筑物北侧，距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管线，埋深1.8m。
施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包；底板施工前，在基坑外侧将塔吊安装调试完成；结构施工至地上八层时安装双笼外用电梯；模板拆至五层时安装悬挑卸料平台；考虑到场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架；楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架；核心筒采用大钢模板施工。会后相关部门开始了施工准备工作。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：施工单位更具工作的总体安排，首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师，得到了监理工程师的确认。随后施工单位陆续上报了其他安全转向施工方案。
事件二：地下一层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一个孔洞（大小为0.30m×0.50m），监理工程师要求修补。
事件三：装修期间，在地上十层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊。结果引燃了正下方九层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。索性正在进行幕墙作业的施工人员救活及时，无人员伤亡。
事件四：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造节点进行了隐蔽记录，监理工程师提出了质疑。
问题：
1．工程自开工至结构施工完成，施工单位应陆续上报哪些安全专项方案（至少列出四项）？
2．事件二中，按步骤说明孔洞修补的做法。
3．指出事件三中的不妥之处。
4．事件四中，幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录？
1．陆续上报的安全专项方案有：
悬挑式外脚手架安全施工方案；
供水管线防护卸安全施工方案；
料平台安装和拆除安全施工方案；
塔吊安装拆除安全施工方案；
外用电梯安装拆除安全施工方案；
大钢模板施工安全施工方案；
2．凿掉孔洞周边不密实混凝土，露出坚硬石子；
用水清洗干净；
模板（模架）安装；
其中一侧做成漏斗形状，以便浇筑混凝土；
项目经理部自检后，报监理工程师检查验收；
浇注比原墙体混凝土高一强度等级的微膨胀混凝土；
拆模、养护；凿掉多余混凝土，使孔洞处表面和墙体平齐；
项目经理部自检后，报监理工程师检查验收。
3．不妥之处有：
管道工随意使用电焊工的工具（管道工没有焊工操作上岗证）。
焊接看火人不在现场（动火作业无人监护）。
工序安排不合理（两工序应错位施工；动火作业防护不严）。
保温材料防火等级不合格（幕墙保温材料应阻燃）。
水平洞口为采取防护措施或防护措施不当。
4．还需做隐蔽记录的部位有：
预埋件（或后置埋件）。
构件间的连接节点（转接件设置情况）。
幕墙的防雷装置（措施）。
幕墙四周、内表面与主体结构之间的封堵。
单元式幕墙间的节点封口处理情况。
【背景】沿海地区某高层办公楼，建筑面积125000㎡，地下三层，地上二十六层，现浇钢筋混凝土结构，基坑开挖深度16.30m。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：施工总承包单位将地下连续墙工程分包费某具有相应资质的专业公司，为报建设单位审批；以合同约定将装饰装修工程分别分包给具有相应资质的三家装饰装修公司。上述分包合同均有施工总承包单位与分包单位签订，且均在安全管理协议中约定分包工程安全事故责任全部由分包单位承担。
事件二：施工总承包单位将深基坑支护设计委托给专业设计单位，专业设计单位更具地质勘察报告选择了地下连续墙加内支撑支护结构形式。施工总承包单位变质了劳动力计划。该方案经专家论证，补充了有关内容后，按程序通过了审批。
事件三中：施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性，随时保持清醒和警惕，在吸纳广场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。
事件四：本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙，下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前变质了装饰装修施工方案，明确了板材组装顺序和节点处处理措施。
问题
1．指出事件一中的不妥之处，分别说明理由。
2．除地质勘察报告外，基坑支护结构形式选型依据还有哪些？本工程深基坑开挖专项施工方案补充了哪些主要内容。
3．事件三中，施工现场还应在那些位置设置安全警示标志（至少列出五项）？
4．事件四中，板材组装应按什么顺序进行？板材安装节点应如何处理？
1．（1）未将地下连续墙工程分包单位报建设单位审批不妥。
除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位（或监理工程师）认可。
（2）约定内容不妥。
施工总承包单位应付总责，施工总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
2．（1）周边环境、周边地下管线资料、开挖深度、施工图纸或设计文件、施工设备、施工季节。
（2）计算书及相关图纸。
安全技术保证措施。
施工现场临时用电方案（或内支撑施工措施；或质量技术保证措施；或应急预案）
3．施工起重机械、临时用电设施、脚手架、楼梯口、电梯口、出入通道口、孔洞口、有害气体和液体存放处。
4．（1）当有门洞时应从门洞处向两侧依次进行。
当无门洞时，应从一端向另一端顺序安装。
（2）接缝处理：隔墙与顶棚、其他墙体交界处采取防开裂措施。
防腐处理：接触混凝土的龙骨应做防腐处理。
踢脚处理：饰面板与地面留有20-30mm缝隙。
【背景】某商业用房工程，建筑面积15000㎡，地下一层，地上四层。施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）签订了工程施工合同。合同约定：工程工期字2009年2月1日至2009年12月31日；工程承包范围为图纸所示的全部土建安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元；地下一层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件三：截止到2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定该支付剩余款行啊，欠款总额为1670万元（含上述利息及建设单位违约金），随后施工单位依法形式了工程款优先受偿权。
事件五：工程竣工后，项目经理部按“制造成本法”合算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元（其中施工单位总部企业管理费为220.40万元）。
问题：
1．事件一中，施工单位的索赔是否成立？分别说明理由。
2．事件二中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作？
3．事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理？说明理由。
4．事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款？行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的？
5．按“制造成本法”列式计算项目施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。
1．（1）工期索赔成立。因不可抗力造成的工期顺延，应由建设单位承担。（2）围墙损失索赔不成立。因不可抗力造成的损失由各自双方承担。（3）填充墙损失索赔不成立。因不可抗力造成工程本身的损害由建设单位承担。
2．还应检查材料品种、型号、数量、见证取样送检。
3．不合理。按建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工费用不得低于该项费用总额的50%.本工程合同工期在一年之内，应预付金额为120×50%=60万元＞实际预付的50万元。
4．可获得金额=1670-70-90=1510.00（万元）。起止时间是合同约定竣工之日或实际竣工之日起6个月内。
5．直接成本：4309.2+440.80=4750（万元）
间接成本：11.02+332.17-220.40=122.79（万元）
项目施工总成本：4750+122.79=4872.79（万元）
【背景】某办公楼工程，建筑面积153000㎡，地下二层，地上三十层，建筑物总高度136.6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8.4m。
施工单位项目经理根据《建设工程性阿姆管理规范》（GB/T 50326-2006）主持编制了项目管理实施规划，包括工程概况、组织方案、技术方案、风险管理计划、项目沟通管理计划、项目收尾管理计划、项目现场平面布置图、项目目标控制措施、技术经济指标等十六项内容。
风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一，评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等，且风险发生后将造成重大损失。为此，项目经理部组织建立了风险管理体系，指派项目技术部门主管风险管理工作。
项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通计划。该计划中明确项目经理部与内部作业层之家依据《项目管理目标责任书》进行沟通和协调：外部沟通可采用电话、传真、协商会等方式进行；当出现矛盾和冲突时，应借助政府、社会、中介机构等各种力量来解决问题。
工程进入地上结构施工阶段，现场晚上11点后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊接连续作业。由于受城市交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨3-6点之间进出现场。项目经理部未办理夜间施工许可证。附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理拍安全员接待了来访人员。之后，项目经理部行啊政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司记性了噪声检测。
项目收尾阶段，项目经理部依据项目收尾管理计划，开展了各项工作。
问题
1．项目管理实施规划还应包括哪些内容（至少列出三项）？
2．评估基坑土方开挖施工的风险等级，风险管理体系应配合项目经理部哪两个管理体系进行组织建立？指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处。
3．指出上述项目沟通管理计划中的不妥之处，说明正确做法。外部沟通个还有哪些常见方式？4．根据《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-90），结构施工阶段周建和夜间的场界噪声限值分别为多少？针对本工程夜间施工扰民事件，写出项目经理部应采取的正确做法。5．项目收尾管理主要包括哪些方面的管理工作？
1．总体工作计划、进度计划、质量计划、职业健康安全与环境管理计划、成本计划，资源需求计划、信息管理计划。
2．风险等级IV级。
配合安全管理体系和项目管理体系。
委派技术管理部门主管风险管理工作不妥。
应委托安全管理部门主管风险管理工作。
3．（1）指派技术负责人组织编制项目沟通计划不妥；应由吸纳灌木经理自己完成。
（2）项目经理部与内部作业层沟通依据《项目管理目标责任书》不妥。应依据《劳动分包合同》和《项目管理实施计划》。
（3）交底会、例会、联合检查、项目进展报告、宣传媒体、协调会。
4．（1）建筑施工场界噪声限值：昼间：70dB，夜间55dB.（2）①需办理夜间施工许可证。
②应将施工内容提前公告附近社区居民，并做好解释工作。
③必须在工程开工十五日之前项工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申请登记。
④项目经理部应设来访接待室。专人负责扰民接待。
⑤焊接作业应采取邮箱的管线遮挡措施。
⑥应采取有效的降低噪声措施。
5．竣工收尾、验收、结算、决算、回访保修、管理考核评价。
第二篇：2009年一级建造师建筑工程真题及答案解析
2009年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 学易网校整理 www.xiexiebang.com 一．单项选择题
1.《网壳结构技术规程》(JGJ 61—2003)规定，单块双曲抛物面壳体的矢高可取二个对角支承点之间距离的（）。A．1/8～1/6 B．1/7～1/5 C．1/6～1/4 D．1/4～1/2 2.下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2001)规定的是（）。
A．当抹灰总厚度大于25 mm时，应采取加强措施
B．不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于50 mm C．室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做1：2水泥砂浆暗护角 D．抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验
3.建筑装饰装修过程中，凿掉梁的混凝土保护层，未采取有效的补救措施时，对混凝土保护层的正确处理是（）。
A．采用与原混凝土强度同等级的细石混凝土重新浇筑 B．采用比原混凝土强度高一个等级的细石混凝土重新浇筑 C．采用1：1高强度水泥砂浆分层抹面 D．采用掺加膨胀剂的1：1水泥砂浆灌浆
4.有一连续梁，受力如下图所示，则下列连续梁上的弯矩示意图中，正确的是（）。
5.有一悬臂梁，受力如图所示，q=1 kN/m，EI=2×101l N·mm2，L=2 m，则梁端B最大位移，是（）mm。
A．5 B．10 C．15 D．20 6.水泥的初凝时间是指从水泥加水拌和起至水泥浆（）所需的时间。A．开始失去可塑性
B．完全失去可塑性并开始产生强度 C．开始失去可塑性并达到12 MPa强度 D．完全失去可塑性
7.某高程测量，已知A点高程为HA，欲测得8点高程HB，安置水准仪于A、B之间，后视读数为口，前视读数为b，则B点高程HB为（）。
A．HB=HA-a-b B．HB=HA+a+b C．HB=HA+a-b D．HB=HA-a+b 8.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2001)规定，两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（）m。A．6 B．7 C．8 D．9 9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)规定，当采用应力控制方法张拉预应力筋时，实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差是（）。A．±3% B．±4% C．士5% D．±6%
10.下列关于石灰技术性能的说法中，正确的是（）。A．硬化时体积收缩小 B．耐水性差 C．硬化较快、强度高 D．保水性差
11.采用玻璃肋支承结构形式的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用（）玻璃。A．夹层 B．钢化 C．钢化中空 D．钢化夹层
12.建筑幕墙性能检测中，发现由于试件的安装缺陷使某项性能未达到规定要求，最合理的处理是（）。
A．修改设计、修补试件缺陷后重新检测 B．改进试件安装工艺、修补缺陷后重新检测 C．修改设计、重新制作试件后重新检测 D．更换材料、重新制作试件后重新检测
13.地下建筑防水工程，后浇带混凝土养护时间至少为（）d。A．14 B．21 C．28 D．42 14.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005)规定。施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量达到（）kW及以上者，应编制用电组织设计。A．50 B．100 C．150 D．200 15.施工单位的下列行为中，应给予责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书处罚的是（）。
A．擅自改变建筑维护结构节能措施，并影响公共利益和他人合法权益 B．擅自修改设计，违反建筑节能设计强制性标准
C．一年内，累计两项工程未按照符合节能标准要求的设计进行施工 D．两年内，累计三项工程未按照符合节能标准要求的设计进行施工
16.《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB 50354—2005)，木质材料进场应进行见证取样检验的是（）。A．B1级木质材料 B．B2级木质材料
C．现场阻燃处理后的木质材料 D．表面进行加工后的B1木质材料
17.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)规定，钢筋安装过程中，绑扎钢筋网的长、宽安装位置允许的偏差是（）mm。A．±5 B．±10 C．±15 D．±20 18.城市蓝线是指（）。
A．城市规划中确定的必须控制的城市基础设施用地的控制线
B．城市规划中确定的城市地表水体保护和控制的地域界限 C．城市各类公共绿地范围的控制线
D．国家及各省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界限
19.《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)规定，砌砖工程当采用铺浆法砌筑时．施工期间气温超过30℃时，铺浆长度最大不得超过（）mm。A．400 B．500 C．600 D．700 20.钢结构防火性能较差，当温度达到550℃时。钢材的屈服强度大约降至正常温度时的屈服强度的（）。A．0.6 B．0.7 C．0.8 D．0.9 多选题
1.下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中，正确的有（）。
A．对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验 B．对材料质量发生争议时，应进行见证检测
C．对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验 D．见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50% E．在抽取样品时，应首先选取有疑问的样品
2.下列关于屋面卷材铺贴的说法中，正确的有（）。A．屋面坡度小于15%时，卷材可平行屋脊铺贴 B．屋面坡度大于15%时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴 C．屋面受震动时，合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴 D．长边搭接宽度不得小于150 mm，短边搭接宽度不得小于100 mm E．上下层卷材不得相互垂直铺贴
3.建筑地面变形缝应按没计要求设置，并应符合（）等要求。A．沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层 B．室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向缩缝
C．水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴 D．毛地板铺设时．与墙之间不应留有缝隙
E．实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留8～12m缝隙
4.下列关于建筑幕墙构(配)件之间黏结密封胶选用的说法中，正确的有（）。A．聚硫密封胶用于全玻璃幕墙的传力胶缝 B．环氧胶粘剂用于石材幕墙板与金属挂件的黏结 C．云石胶用于石材幕墙面板之间的嵌缝 D．丁基热熔密封胶用于中空玻璃的第一道密封 E．硅酮结构密封胶用于隐框玻璃幕墙与铝框的黏结
5.下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有（）。A．墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300 mm的墙体上
B．拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300 m处 C．墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300 mm D．垂直施工缝应避开变形缝
E．垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段
6.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300--2001》，符合建筑工程分项质量验收合格规定的有（）。
A．分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定
B．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 C．分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整
D．地基与基础、主体结构与设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
E．质量控制资料应完整
7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)规定，脚手架及其地基基础在（）后必须进行检查与验收。
A．作业层上施加荷载
B．遇有六级及六级以上大风、大雨 C．每搭设完10～13 m高度 D．达到设计高度 E．停用超过15d 8.施工现场临时用电配电箱的电器安装的设置，应为（）。A．N线端子板必须与金属电器安装板绝缘 B．必须分设N线端子板和PE线端子板
C．正常不带电的金属底座、外壳等必须直接与PE线做电气连接 D．PE线端子板必须与金属电器安装板绝缘 E．PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接
9.《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)规定，分部分项工程量清单计价采用的综合单价由（）组成，并考虑风险因素。A．人工费 B．规费和税金 C．材料费 D．机械费 E．管理费和利润
10.根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB 50325--2001)规定，下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有（）。A．住宅 B．体育馆 C．办公楼 D．医院
E．四星级以上旅游宾馆 案例分析
1.【背景资料】
某市中心区新建一座商业中心，建筑面积26000m2，地下二层。地上十六层，一至三层有裙 房，结构形式为钢筋混凝土框架结构．柱网尺寸为8.4 m×7.2 m．其中二层南侧有通长悬挑露台，悬挑长度为3m。施工现场内有一条10 kV高压线从场区东侧穿过，由于该10 kV高压线承担周边小区供电任务，在商业中心工程施工期间不能改线迁移。某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后，立即着手进行施工现场平面布置：
(1)在临市区主干道的南侧采用1.6 m高的砖砌围墙作围档；
(2)为节约成本．施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路；(3)为满足模板加工的需要搭设了一间50 m2的木工加工间，并配置了一只灭火器；(4)受场地限制在工地北侧布置塔吊一台，高压线处于塔吊覆盖范围以内。主体结构施工阶段，为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务，施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时，拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后．发现二层露台根部出现通长裂缝，经设计单位和相关检测鉴定单位认定，该裂缝严重影响露台的结构安全，必须进行处理，该事故造成直接经济损失8万元。【问题】
1．指出施工总承包单位现场平面布置(1)～(3)中的不妥之处。并说明正确做法。2．在高压线处于塔吊覆盖范围内的情况下。施工总承包单位应如何保证塔吊运行安伞？ 3．完成下表中a、b、c的内容(无需复制表格，在答题卡上按顺序写出答案)：现浇混凝土结构底模及支架拆除时的混凝土强度要求
4．工程质量事故按造残损失严重程度划分为哪几类？本工程露台结构质量事故属于哪一类？说明理由。2.【背景资料】
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了桌二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：(1)人工费综合单价为45元/工日；(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d；(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：
事件1：3月19至20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。
事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间工造成人员窝工300工日。
事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时。因供电局检修线路停电导致工程停工8 h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350 m。会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600 m，用量最大的一种人造饰面木板300 m。
针对事件1到事件3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。【问题】
1．事件1到事件3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立？分别说明理由。2．事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少？ 3．事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延？说明理由。
4．事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验？分别说明理由。
3.【背景资料】
某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工．基坑开挖深度12m，基坑南侧距坑边6m处有一栋六层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为：杂填土0～2 m，粉质土2～5 m，砂质土5～10 m，黏性土10～12 m，砂质土12～18 m。上层滞水水位在地表以下5 m(渗透系数为0.5 m/d)，地表下18 m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前。建设单位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余三面均采用土钉墙支护，垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形，但一直未被发现，最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现：
(1)施工总承包单位对本工程做了重大危险源分析，确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源，并制订了相应的措施，但未审批；(2)施工总承包单位有健全的安全制度文件；
2(3)施工过程中无任何安全检查记录、交底记录及培训教育记录等其他记录资料。【问题】
1．本工程基坑最小降水深度应为多少？降水宜采用何种方式？
2．该基坑坍塌的直接原因是什么？从技术方面分析、造成该基坑坍塌的主要因素有哪些？ 3．根据《建筑施工安全检查标准》基坑支护安全检查评分表的要求，本基坑支护工程还应检查哪些项目7．
4．施工总承包单位还应采取哪些有效措施才能避免类似基坑支护坍塌？ 4.【背景资料】
某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力，并写明：投标人承诺垫资每增加500万元的，评标增加1分。某施工总承包单位中标后，因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工，建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件。
事件1：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。事件2：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。
事件3：在底板结构混凝土浇筑过程中，为了不影响工期，施工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请，并对附近居民进行公告。
事件4：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护；由于现场架设灯具照明不够，工人从配电箱中接出220 V电源，使用行灯照明进行施工。为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现质量安全问题。总包单位不承担任何法律责任，全部由分包单位自己承担。【问题】
1．建设单位招标文件是否妥当？说明理由。2．施工总承包单位开工是否妥当？说明理由。3．事件1至事件3中施工总承包单位的做法是否妥当？说明理由。4．指出事件4中的错误，并写出正确做法。
5．分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任？说明理由。6．补充协议的约定是否合法？说明理由。
5.某建筑工程施工进度计划网络图如下：
施工中发生了以下事件。
事件1：工作因设计变更停工10 d；
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d； 事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨脂肪水涂膜层上，引起火灾。在施工进展到第120天后，施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。统计数据见下表。
【问题】
1．本工程计划总工期和实际总工期各为多少天？
2．施工总承包单位可否就事件1至事件3获得工期索赔？分别说明理由。3．施工现场焊、割作业的防火要求有哪些？ 4．计算截止到第110天的合计BCWP值。
5．计算第110天的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。6．计算第110天的进度偏差SV值，并做SV值结论分析。
试卷答案：
一、单项选择
1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.A 7.C 8.C 9.D 10.B 11.D 12.B 13.A 14.A 15.D 16.A 17.B 18.B 19.B 20.B
二、多项选择
21．ABE22．BCE23．ABE24．BDE25．ABCE 26．AC27．BCD28．ABE29．ACDE30．BCE
三、案例分析
(一)1．施工总承包单位现场平面布置(1)～(3)中的不妥之处及其正确做法。(1)不妥之处：在临市区主干道的南侧采用1.6 m高的砖砌围墙作围档。
正确做法：施工现场必须实施封闭管理，现场出入口应设门卫室，场地四周必须采用封闭围档，围档要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。一般路段的围档高度不得低于1.8 m，市区主要路段的围档高度不得低于2.5 m。
(2)不妥之处：施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。正确做法：施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。(3)不妥之处：一间50 m2的木工加工间配置了一只灭火器。
正确做法：临时木工间，油漆间，木、机具间等，每25 m2应配置一个种类合适的灭火器；油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器。至少应配置了两只灭火器。
2．在高压线处于塔吊覆盖范围内的情况下，施工总承包单位应在塔下设防护架，并限制塔吊的旋转范围。
3．a为75；b为100；c为100。
4．工程质量事故按造成损失严重程度划分为一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。
本工程露台结构质量事故属于严重质量事故。
理由：凡具备下列条件之一者为一般质量事故：(1)直接经济损失在5000元(含5000 元)以上，不满5万元的；(2)影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。凡具 备下列条件之一者为严重质量事故：(1)直接经济损失在5万元(含5万元)以上，不满 10万元的；(2)严重影响使用功能和工程结构安全，存在重大质量隐患的；(3)事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。凡具备下列条件之一者为重大质量事故：(1)工程倒塌或报废的；(2)由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上的；(3)直接经济损失10万元以上的。本工程严重影响露台的结构安全，并造成直接经济损失8万元，符
(二)1．施工总承包单位就事件1到事件3提出的工期和费用索赔是否成立的判定。事件1：工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿。
事件2：工期和费用索赔不成立。理由：租赁的塔式起重机维修保养属于承包商自身的责任。
事件3：工期和费用索赔成立。理由：由于设计变更造成的工期延误和费用增加的责任 应由建设单位承担。
2．事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的工期索赔： 事件1：可索赔工期2 d。事件3：可索赔工期5 d。共计可索赔工期7 d。
事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的费用索赔： 300工日×45元／工日＝13 500元。
3．事件4中，施工总承包单位可以获得工期顺延。
理由：合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期 1 d，事件四是由供电局检修线路停电导致工程停工8h，因此可以获得工期顺延。
4．事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料需要进行抽样复验。
理由：建筑装饰装修材料要求复验的主要项目包括：(1)水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；(2)人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量；(3)室内用天然花岗石石材或瓷质砖的放射性；外墙陶瓷面砖吸水率。
(三)1．本工程基坑最小降水深度应为6 m。降水宜采用喷射井点排水方法。2．该基坑坍塌的直接原因是采用土钉墙支护，垂直开挖。从技术方面分析，造成该基坑坍塌的主要因素有：
(1)基坑(槽)开挖坡度不够，或通过不同土层时，没有根据土的特性分别放成不同坡度，致使边坡失稳而塌方；
(2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时，未采取有效的降排水措施，土层湿化，内聚力降低，引起塌方；
(3)边坡顶部堆载过大，或受外力振动影响，使边坡内剪切应力增大，土体失稳而塌方；(4)土质松软，开挖次序、方法不当而造成塌方。
3．根据《建筑施工安全检查标准》基坑支护安全检查评分表的要求，本基坑支护工程还应检查的项目包括：施工方案、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、土方开挖、基坑支护变形监测和作业环境等。
4．施工总承包单位还应采取以下有效措施才能避免类似基坑支护坍塌：①应采用临时性支撑加固。挖土时，土壁要求平直，挖好一层，支一层支撑。②基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土，基坑挖好后不能立即进行下道工序时，应预留15～30cm一层土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留一层由人工挖掘修整。使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为15～20cm，使用正铲、反铲或拉铲挖土时为20～30 cm。③基坑开挖时，应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。(四)
1．建设单位招标文件不妥当。
理由：不能把承诺垫资作为评标加分的条件。
2．施工总承包单位开工不妥当。
理由：《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工违反了《建设工程质量管 理条例》的规定。
3．事件1中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：不应该同时担任两个项目的项目经理。事件2中，施工总承包单位的做法不妥当。
理由：《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程的主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，而本事件中总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司，这不符合规定，况且还分包给不具有相应资质条件的分包单位。
事件3中，施工总承包单位的做法不妥当。
理由：在城市市区范围内从事建筑工程施工，如需夜间施工的，在办理了夜间施工许可证明后，才可以进行夜间施工，并公告附近社区居民。
4．事件4中的错误与正确做法。
(1)错误：底板混凝土浇筑施工时，基坑四周未设临边防护。正确做法：应设置防护栏杆、挡脚板并封挂立网进行封闭。
(2)错误：工人从配电箱中接出220 V电源，使用行灯照明进行施工。正确做法：使用行灯照明时，电压不得超过36 V。5．分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。
理由：因为分包合同是由总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款。
6．补充协议的约定不合法。
理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包 单位与分包单位队分包工程的质量承担连带责任；由总承包单位对施工现场的安全负总责，总承包单位与分包单位队分包工程的安全生产承担连带责任。
第三篇：2012一级建造师建筑工程法律法规真题及答案
2012一级建造师《建设工程法规与相关知识》真题答案及解析
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）A、招标代理B、采购代理 C、诉讼代理D、指定代理 【答案】D
2、下列物权中，不属于用益物权的是（）A、土地所有权B、土地承包经营权 C、建设用地使用权D、地役权 【答案】A
3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月 支付20000 元费用，据此，建设单位享有的权利是（）A、建设用地使用权B、地役权 C、相邻权D 宅基地使用权 【答案】B 【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通 过双方合同约定，一般为有偿。
4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）A、占有权B、使用权C、收益权D、所有权 【答案】D 【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权 利。
5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）A、债B、所有权
C、知识产权D、担保物权 【答案】A
6、关于知识产权的说法，正确的是（）
A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权
C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权 D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果 【答案】A
7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10 年，自（）之日起计算 A、注册商标申请人寄出申请书B、商标局收到申请书 C、公告发布D、核准注册 【答案】D 【解析】专利权与商标权的区分。
（1）期限不同：发明专利20 年，实用新型、外观设计专利为10 年；商标权10 年。（2）起点不同：专利权保护期限自申请日起算；商标权保护期限自核准注册日起算。（3）专利权不予续展，商标权可以续展。
8、保证合同是（）订立的合同。A、债权人与债务人B、债务人和保证人 C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人 【答案】C
9、关于刑事责任的说法，错误的是（）
A、拘役是刑罚主刑的一种B、罚款是刑罚附加刑的一种 C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用 D、死刑缓期二年执行是死刑的一种 【答案】B 【解析】法律责任每年考1 分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分： 行政处罚刑罚 罚款罚金 拘留拘役
没收违法所得没收财产
10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理 A、咨询单位B、总承包单位C、监理单位D、建设单位 【答案】B 【解析】p269 第二项第3 行。
11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。A、竣工验收合格B、交付使用
C、发包方支付全部价款D、竣工验收备案 【答案】A
12、施工现场所使用的安全警示标志（）
A、可根据建筑行业特点自行制作B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置 C、必须符合国家标准D、必须以图形表示 【答案】C 【解析】p231 第一项，概述题。
13、甲公司向乙公司购买50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数 量。交货期届至，乙将50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于 双方合同关系的说法，正确的是（）
A、乙承担损失B、甲可根据实际情况部分接收 C、双方合同已变更，乙送货构成违约 D、甲拒绝接收，应承担违约责任 【答案】D 【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为 未变更。
14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级 别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A、文物保护单位B、建设单位 C、施工单位D、设计单位 【答案】A
15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。
A、其他设计单位B、具有相应资质等级的设计单位 C、监理单位D、装修施工单位 【答案】B
16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将 保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他 有关部门备案。
A、20 B、30 C、60 D、15 【答案】D
17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）A、施工合同中约定采用的推荐性标准B、建筑法律 C、施工图设计文件D、工程监理合同 【答案】D
18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）A、施工人员有权拒绝该指令
B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚 C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展 【答案】A
19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水 污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使 用
A、建设行政主管部门B、省级人民政府 C、县级以上人民政府D、环境保护主管部门 【答案】D 20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷 诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效 B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息 D、垫资违反相关规定，应予以没收 【答案】B
21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专 家论证、审查。
A、安全监督管理机构B、建设单位 C、监理单位D、施工企业 【答案】D
22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件 B、工程竣工验收报告
C、施工企业签署的工程质量保修书
D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》 【答案】A 23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检 测包括（）。
A．旁站检验B．型式检验 C．平行检验D．破损检验 【答案】B 24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（）。A．在提交投标文件截止日后撤回投标文件的
B．提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C．开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D．评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的 【答案】A 25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程 中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。A.分包单位只承担民事赔偿责任
B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责 C．总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任
D．如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任 【答案】A 26.实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预 案。
A．建设单位B．施工总承包单位 C．监理单位D．各分包单位 【答案】B 27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A．职工患病，在规定的医疗期内B．女职工在孕期内
C．女职工在哺乳期内D．在试用期间被证明不符合录用条件 【答案】D 28．建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。A．架子工B．钢筋工
C．起重信号工D．起重机械司机 【答案】B 29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A．劳动报酬B．试用期
C．保守商业秘密D．福利待遇 【答案】A 30.甲施工企业与乙施工企业合并C 继续有效 31.施工企业承建的办公大楼C 主体结构的最低 32.当事人双方在合同中A 和解
33.关于建设工程见证取样D 施工人员对工程中 34.按照各法院的辖区和民事C 地域管辖 35.建筑节能分部工程A 总监理工程师 36.建设工程施工合同应以B 合同签订地 30-----36 模糊看不清
37.要式合同是指（）的合同。
A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当事人双方互相承担义务 C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立 【答案】C 【解析】本题有新意。考核合同的分类：
（1）法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同；否则为无名合同。（2）当事人双方互负义务的，为双务合同；否则为单务合同。
（3）根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同；否则为不要式合同。（4）当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同；否则为实践合同。38.下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收 C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明 【答案】D 39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）A.行政行为超越职权B 行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政处罚显失公平【答案】D 40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执 行。
A.作出决定的公安消防机构B.公安机关 C.人民法院D.建设行政主管部门 【答案】A 【解析】p302 第2 自然段（4）项。考核行政行为的强制性。
41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5 月20 日之前确认，玻璃厂 于5 月25 日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。A.要约邀请B.承诺 C.承诺意向D.新要约 【答案】D 42.施工企业在施工中未采取相应防护措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担（）责 任。
A.合同B.不当得利 C.无因管理D.侵权 【答案】D 43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管 辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（）A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉 C.只能向合同履行地的人民法院起诉 D.必须重新确定受诉人民法院 【答案】C 【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管 辖。
（1）民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最 高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》（法释〔2006〕7 号）第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 的，仲裁协议无效。
（2）根据《民事诉讼法》第25 条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履 行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如 无约定、约定不明或约定错误，则依照第24 条规定向被告住所地或合同履行地法院 起诉。
44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。A． 施工需要并通过监理单位审查B． 施工需要并按规定通过了审查 C． 编制招标文件的要求D． 工程竣工验收备案的要求 【答案】B 45.物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A． 船舶所有权B． 土地抵押权 C． 机动车所有权D． 地役权 【答案】B 【解析】不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另 有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》（P20 正中间
（二）第1 段），地役权虽然也
属于不动产物权，但采登记对抗主义（而不是登记设立主义），即：地役权可以不登记，自 合同生效时设立；但未经登记，不得对抗善意第三人。
46.施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。A． 有权进行修改B． 可以按照规范施工
C． 有权拒绝施工D． 应当及时提出意见和建议 【答案】D 47.借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A． 营业执照 B．技术方案 C．施工设备 D．施工业绩 【答案】A 【解析】P67 正中间标题下第1 段第3 行。
48.工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A． 一般性标准 B．特殊性标准 C．建议性标准 D．强制性标准 【答案】D 49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。
A． 施工企业 B．建设单位
C．建设行政主管部门D．建设工程质量监督机构 【答案】B 50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A． 安全许可证 B 销售许可证 C． 产品合格证 D 安装许可证 【答案】C 【解析】P232 正中间“
三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5 行。51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交 货延误2 天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂 违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。
A． 三方共同B．水泥厂 C．承包商D．运输公司 【答案】C 【解析】2006 年一级真题。考核P126 正中间
（二），一方违约后，被违约方应依照诚实信 用原则，采取适当措施防止损失扩大；不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失 要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义 务毫无概念。
52.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位C3 个月 53.纠纷发生后，下列不属于B 当事人双方口头 54.根据《最高人民法院关于。。A 先于执行 55.关于联合体共同承包A 联合体各方对承包合同
56.关于不符合建筑节能D 已开工建造的，应当责令限期修改 57.总承包单位甲公司经建设单位同意C 若甲已全部赔偿建设 52-----57 模糊看不清
58．施工企业与劳动者签订了一份期限为2 年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期 依法最长不得超过（）个月 A．1 B．2 C．3 D．6 【答案】B 59．投标有效期应从（）之日起计算。
A．招标文件规定的提交投标文件截止B．提交投标文件 C．提交投标保证金D．确定中标结果 【答案】A 60．下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）A．保险合同纠纷B．侵权行为纠纷 C．不动产纠纷D．票据纠纷 【答案】C 61．行政责任的承担方式包括行政处罚和（）A．行政复议B．行政处分 C．行政赔偿D．行政许可 【答案】B 62．甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3 天后交付设备，次日，甲又将该设备 卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间 的合同效力的说法，正确的是（）A．甲与乙、丙之间的合同均有效
B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效 C．甲与乙、丙之间的合同均无效
D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效 【答案】A 【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他 人利益，为无效合同；如不知情，则法律应当保护善意相对人的合法权益，不能因此认定为 无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。63．关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）
A．不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B．应当依法报审施工图设计文件 C．不得将建设工程肢解发包 D．在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续 【答案】D 【解析】本题D 为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.不需要进行大修即可继续使用的年限 C.安全使用不低于50 年
D.工程竣工验收合格之日起5 年 【答案】A 65.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。
A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测 B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备
C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档 D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账 【答案】D 【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272 正中间
（二），多选改为单选。这考试危害最
广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编
制（）。
A.技术规范B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图 【答案】B 67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.及时、如实报告生产安全事故 C.为从业人员缴纳意外伤害保险费D.建立、健全本单位安全生产责任制 【答案】C 【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。
68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解 发包的，责令改正，处以（）行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款 C.停业整顿D.降低资质等级 【答案】B 【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢？整本书 背下来，也不见得就能做对；一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个 技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的；问你“不包括”哪个，你选最严重的。
69.根据2011 年7 月1 日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的 决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。A.在投标时为职工办理意外伤害保险 B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 【答案】B 70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采
用招标发包的情形是（）。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得 B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术 D.军队建设项目 【答案】C
二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合 题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括（）。A.不得压缩合同工期B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系D.严格履行企业质量管理认证体系 E.不擅自修改设计文件 【答案】BE 【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。
72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律
责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责
E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任 【答案】ABC 【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效 应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任；但这种内部约定对外不得对抗建 设单位。很多同学估计B 不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施 C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准 E.全国重点文物保护单位不得拆除 【答案】AD 【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D 去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，哪级政府核定公布哪 级政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。
74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（）。A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容 C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任 E.保修单位名称、详细地址 【答案】BD 75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（）。A.货物运输B.人员伤害
C.房屋权属D.土地使用权出让 E.建设工程施工合同 【答案】CD 【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。
76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。
A.该仲裁协议当然无效
B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效 【答案】BE 【解析】P326 倒数第2 段。根据《仲裁法》第18 条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者 约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有（）A.投标文件B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告D.拍卖公告 E.招标公告 【答案】ABC 【解析】A 属于要约，B 属于承诺,C 属于要约。DE 属于要约邀请。78.关于建设工程保险的说法，正确的有（）。
A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15 天 E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期 【答案】BE 【解析】本题A 是教材P
41（一）的原文，但我建议不选，理由是A 为《建设工程施工合 同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个 文本呢？如果双方约定本工程不投保一切险呢？ 79.连带责任保证的法定保证期间属于（）。A.诉讼时效期间B.可变期间 C.除斥期间D.指定期间 E.不可变期间 【答案】CE 【解析】本题为司法考试原题，超纲。
80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 【答案】ABE 【解析】本题为今年6 月份二级刚考过的题。注意D 为预告解除，而并非随时解除的情形。81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同 法》的规定，正确的说法有（）。
A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行 D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行 E.履行费用负担不明确的，由债权人承担 【答案】ABC 【解析】本题略超纲，考核合同法62 条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122 正中 间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量 C.直接经济损失数额D.事故发生时间 E.社会影响程度 【答案】BCE 【解析】选BCE 是因为这三项是教材P240 第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》 只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影 响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。
83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程 E.城市居住小区 【答案】ACD 84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法
律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效 C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效 E.未办理物权登记不影响合同效力 【答案】DE 【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评 价；合同效力，由《合同法》评价；物权效力与合同效力无关。
85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的（）人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地 C.被告住所地D.合同履行地 E.合同签订地 【答案】BCDE 【解析】考核P307 倒数第3 段。民事诉讼法25 条，协议管辖。86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（）A.调解只能在民事诉讼阶段进行 B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议 D.仲裁实行一裁终局制 E.民事诉讼实行两审终审制 【答案】BCDE 【解析】05 年一级真题，稍有修改。
87．申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括（）A．安全防护设施搭设计划B．专项安全施工组织设计方案 C．书面委托监理合同D．安全施工组织计划 E．安全措施费用计划 【答案】ABE 【解析】P253 第六项最后一段。
88．建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质 许可机关对其申请不予批准的有（）
A．与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B．未取得施工许可证擅自施工的 C．将承包的工程转包或者违反分包的 D．发生过安全事故的
E．恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的 【答案】ABCE 【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有 下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：
（一）超越本企 业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程 的；
（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；
（三）未取得施工许可证擅自施工的；
（四）将承包的工程转包或违法分包的；
（五）违反国家工程
建设强制性标准的；
（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故 的；
（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；
（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质
量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；
（九）按照国家法律、法规和标准规定需 要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；
（十）未依法履行工程质 量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；
（十一）涂改、倒卖、出租、出借或者 以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；
（十二）其它违反法律、法规的行为。89．下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A．受自然地域环境限制的
B．涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C．施工主要技术需要使用某项特定专利的 D．技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E．公开招标费用与项目的价值相比不值得的 【答案】ADE 【解析】BC，属于招标项目经批准转为直接发包（P83 倒数第4 段）的情形；ADE，属于 公开招标项目经批准转为邀请招标的情形（P84 第3 段）。这种题型是第一次考，预计今后 几年将成为命题热点。
90．根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）A．指定代理B．隐名代理 C．委托代理D．居间代理 E．法定代理 【答案】ACE 91．建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）A．工程规划许可证B．设计单位资质等级证书
C．工程勘察设计文件D．中标通知书及施工承包合同 E．用地规划许可证 【答案】ABD 【解析】P280 第六项第3 段。去年考了第六项的第1 段，今年同时考了第1 段和第3 段。92．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理 资料包括（）
A．分部、分项工程全体施工人员名单B．竣工验收报告 C．设计变更通知单D．隐蔽验收记录及施工日志 E．竣工图 【答案】BCDE 【解析】P288
（二）项。从本卷87，91，92 题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这 种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。
93．根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或 者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。A．建筑材料供应商B．勘察设计单位 C．施工企业D．建设单位 E．设备供应商 【答案】ACE 【解析】去年一级考过。
94．关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（）A．责令改正,没收违法所得
B．对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款 C．追究刑事责任
D．责令停业整顿,降低资质等级 E．情节严重的,吊销资质证书 【答案】ABDE 【解析】P69 正中间第五项。
95．施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）A．以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B．以欺骗手段取得资质证书的 C．将承包的工程转包或违法分包的
D．以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的
E．工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 【答案】ACD 【解析】B 属于资质不良，E 属于质量不良。
96．申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应（）A．中止仲裁程序B．不予受理反请求
C．审查反请求是否符合受理条件D．将案件移送相关人民法院 E．继续审理原仲裁申请 【答案】CE 【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25 条和27 条。97．仲裁协议应当具备的内容有（）
A．仲裁事项B．具体的仲裁请求和事实、理由 C．仲裁委员会的住所地D．请求仲裁的意思表示 E．选定的仲裁委员会 【答案】ADE 98．具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。A．被申请人认为需要停止执行的B．申请人申请停止执行的 C．申请人提供担保的D．行政复议机关认为需要停止执行的 E．被申请人被撤销的 【答案】AD 99．根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有（）。A．警告B．没收违法所得
C．责令企业停产停业D．吊销营业执照 E．行政拘留 【答案】ABC 【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定； E，法律方可设定。
100．施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（）。A．建立、健全本单位安全生产责任制
B．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 C．保证本单位安全生产投入的有效实施
D．督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 E．编制专项工程施工方案 【答案】ABCD 【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。__
第四篇：2012一级建造师真题及解析
2012年全国一级建造师执业资格考试
建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）
1、下列代理行为中，不属于委托代理的是()
A、招标代理 B、采购代理 C、诉讼代理 D、指定代理
2、下列物权中，不属于用益物权的是()
A、土地所有权 B、土地承包经营权
C、建设用地使用权 D、地役权
3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()
A、建设用地使用权 B、地役权
C、相邻权 D宅基地使用权
4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()
A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权
5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()
A、债 B、所有权
C、知识产权 D、担保物权
6、关于知识产权的说法，正确的是()
A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权
C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权
D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果
7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算
A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书
C、公告发布 D、核准注册
8、保证合同是()订立的合同。
A、债权人与债务人 B、债务人和保证人
C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人
9、关于刑事责任的说法，错误的是()
A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种
C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
D、死刑缓期二年执行是死刑的一种
10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理
A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位
11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算
A、竣工验收合格 B、交付使用
C、发包方支付全部价款 D、竣工验收备案
12、施工现场所使用的安全警示标志()
A、可根据建筑行业特点自行制作 B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C、必须符合国家标准 D、必须以图形表示
13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()
A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收
C、双方合同已变更，乙送货构成违约
D、甲拒绝接收，应承担违约责任
14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A、文物保护单位 B、建设单位
C、施工单位 D、设计单位
15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。
A、其他设计单位 B、具有相应资质等级的设计单位
C、监理单位 D、装修施工单位
16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、20 B、30 C、60 D、15
17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()
A、施工合同中约定采用的推荐性标准 B、建筑法律
C、施工图设计文件 D、工程监理合同
18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()
A、施工人员有权拒绝该指令
B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展
19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用
A、建设行政主管部门 B、省级人民政府
C、县级以上人民政府 D、环境保护主管部门
20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()
A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D、垫资违反相关规定，应予以没收
21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。
A、安全监督管理机构 B、建设单位
C、监理单位 D施工企业
22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()
A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件
B、工程竣工验收报告
C、施工企业签署的工程质量保修书
D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。
A.旁站检验 B.型式检验
C.平行检验 D.破损检验
24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。
A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的 B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的
25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。
A.分包单位只承担民事赔偿责任
B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责
C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任
D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任
26.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。
A.建设单位 B.施工总承包单位
C.监理单位 D.各分包单位
27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件
28.建筑施工企业的特种作业人员不包括()。
A.架子工 B.钢筋工
C.起重信号工 D.起重机械司机
29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。
A.劳动报酬 B.试用期
C.保守商业秘密 D.福利待遇
30-----36 模糊看不清 37.要式合同是指()的合同。
A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当事人双方意思表示一致即告成立
38.下列不属于发包人义务的情形是()。
A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明
39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()
A.行政行为超越职权 B行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平
40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关
C.人民法院 D.建设行政主管部门
41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。
A.要约邀请 B.承诺
C.承诺意向 D.新要约
42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。
A.合同 B.不当得利
C.无因管理 D.侵权
43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()
A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉
C.只能向合同履行地的人民法院起诉
D.必须重新确定受诉人民法院
44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。
A.施工需要并通过监理单位审查 B.施工需要并按规定通过了审查
C.编制招标文件的要求 D.工程竣工验收备案的要求
45.物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权 B.土地抵押权
C.机动车所有权 D.地役权
46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。
A.有权进行修改 B.可以按照规范施工
C.有权拒绝施工 D.应当及时提出意见和建议
47.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照 B.技术方案
C.施工设备 D.施工业绩
48.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。
A.一般性标准 B.特殊性标准
C.建议性标准 D.强制性标准
49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。
A.施工企业 B.建设单位
C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构
50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。
A.安全许可证 B.销售许可证
C.产品合格证 D.安装许可证
51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。
A.三方共同 B.水泥厂
C.承包商 D.运输公司
52-----57 模糊看不清
58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月
A.1 B.2
C.3 D.6
59.投标有效期应从()之日起计算。
A.招标文件规定的提交投标文件截止 B.提交投标文件
C.提交投标保证金 D.确定中标结果
60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()
A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷 D.票据纠纷
61.行政责任的承担方式包括行政处罚和()
A.行政复议 B.行政处分
C.行政赔偿 D.行政许可
62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()
A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效
63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.应当依法报审施工图设计文件
C.不得将建设工程肢解发包
D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续
64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.不需要进行大修即可继续使用的年限
C.安全使用不低于50年
D.工程竣工验收合格之日起5年
65.关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测
B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备
C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档
D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账
66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。
A.技术规范 B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案 D.进度控制横道图
67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。
A.保证本单位安全生产投入的有效实施 B.及时、如实报告生产安全事故
C.为从业人员缴纳意外伤害保险费 D.建立、健全本单位安全生产责任制
68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。
A.吊销资质证书 B.罚款
C.停业整顿 D.降低资质等级
69.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术
D.军队建设项目
二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。
A.不得压缩合同工期 B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系 D.严格履行企业质量管理认证体系
E.不擅自修改设计文件
72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。
A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责
E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任
73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。
A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准
E.全国重点文物保护单位不得拆除
74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。
A.工程概况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址
75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。
A.货物运输 B.人员伤害
C.房屋权属 D.土地使用权出让
E.建设工程施工合同
76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。
A.该仲裁协议当然无效
B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效
C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁
D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效
77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()
A.投标文件 B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告 D.拍卖公告
E.招标公告
78.关于建设工程保险的说法，正确的有()。
A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
79.连带责任保证的法定保证期间属于()。
A.诉讼时效期间 B.可变期间
C.除斥期间 D.指定期间
E.不可变期间
80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。
A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间
C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
E.履行费用负担不明确的，由债权人承担
82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。
A.事故发生地点 B.人员伤亡数量
C.直接经济损失数额 D.事故发生时间
E.社会影响程度
83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋 B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程
E.城市居住小区
84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。
A.合同自办理物权登记时生效 B.未办理物权登记合同无效
C.合同生效当然发生物权效力 D.合同自成立时生效
E.未办理物权登记不影响合同效力
85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。
A.双方约定的其他地方 B.原告住所地
C.被告住所地 D.合同履行地
E.合同签订地
86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()
A.调解只能在民事诉讼阶段进行
B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议
D.仲裁实行一裁终局制
E.民事诉讼实行两审终审制
87.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()
A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案
C.书面委托监理合同 D.安全施工组织计划
E.安全措施费用计划
88.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的 C.将承包的工程转包或者违反分包的 D.发生过安全事故的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的
89.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。
A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C.施工主要技术需要使用某项特定专利的 D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的 90.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()
A.指定代理 B.隐名代理
C.委托代理 D.居间代理
E.法定代理
91.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()
A.工程规划许可证 B.设计单位资质等级证书
C.工程勘察设计文件 D.中标通知书及施工承包合同
E.用地规划许可证
92.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()
A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告
C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志
E.竣工图
93.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。
A.建筑材料供应商 B.勘察设计单位
C.施工企业 D.建设单位
E.设备供应商
94.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()
A.责令改正,没收违法所得
B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
C.追究刑事责任
D.责令停业整顿,降低资质等级
E.情节严重的,吊销资质证书
95.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.以欺骗手段取得资质证书的 C.将承包的工程转包或违法分包的
D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的
96.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()
A.中止仲裁程序 B.不予受理反请求
C.审查反请求是否符合受理条件 D.将案件移送相关人民法院
E.继续审理原仲裁申请
97.仲裁协议应当具备的内容有()
A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地 D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
98.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。
A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的
99.根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。
A.警告 B.没收违法所得
C.责令企业停产停业 D.吊销营业执照
E.行政拘留
100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。
A.建立、健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
E.编制专项工程施工方案
2012一级建造师建设工程法规及相关知识答案
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、【答案】D
2、【答案】A
3、【答案】B
【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通过双方合同约定，一般为有偿。
4、【答案】D
【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。
5、【答案】A
6、【答案】A
7、【答案】D
【解析】专利权与商标权的区分。
(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。
(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。
(3)专利权不予续展，商标权可以续展。
8、【答案】C
9、【答案】B
【解析】法律责任每年考1分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分：
行政处罚刑罚
罚款罚金
拘留拘役
没收违法所得没收财产
10、【答案】B
【解析】p269第二项第3行。
11、【答案】A
12、【答案】C
【解析】p231第一项，概述题。
13、【答案】D
【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。
14、【答案】A
15、【答案】B
16、【答案】D
17、【答案】D
18、【答案】A
19、【答案】D
20、【答案】B
21、【答案】D
22、【答案】A
23.【答案】B
24.【答案】A
25.【答案】A
26.【答案】B
27.【答案】D
28.【答案】B
29.【答案】A
30-----36 模糊看不清 37.【答案】C
【解析】本题有新意。考核合同的分类：
(1)法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同;否则为无名合同。
(2)当事人双方互负义务的，为双务合同;否则为单务合同。
(3)根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同;否则为不要式合同。
(4)当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同;否则为实践合同。
38.【答案】D
39.【答案】D
40.【答案】A
【解析】p302第2自然段(4)项。考核行政行为的强制性。
41.【答案】D
42.【答案】D
43.D.必须重新确定受诉人民法院
【答案】C
【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。
(1)民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(法释〔2006〕7号)第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。
(2)根据《民事诉讼法》第25条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误，则依照第24条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。
44.【答案】B
45.【答案】B
【解析】不动产物权，登记设立;动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》(P20正中间(二)第1段)，地役权虽然也属于不动产物权，但采登记对抗主义(而不是登记设立主义)，即：地役权可以不登记，自合同生效时设立;但未经登记，不得对抗善意第三人。
46.【答案】D
47.【答案】A
【解析】P67正中间标题下第1段第3行。
48.【答案】D
49.【答案】B
50.【答案】C
【解析】P232正中间“
三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5行。51.【答案】C
【解析】2006年一级真题。考核P126正中间(二)，一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大;不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。
52-----57 模糊看不清
58.【答案】B
59.【答案】A
60.【答案】C 61.【答案】B
62.【答案】A
【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同;如不知情，则法律应当保护善意第三人的合法权益，不能因此认定为无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。
63.【答案】D
【解析】本题D为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。
64.【答案】A
65.【答案】D
【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272正中间(二)，多选改为单选。这考试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。
66.【答案】B
67.【答案】C
【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。
68.【答案】B
【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“不包括”哪个，你选最严重的。
69.【答案】D
70.【答案】C
二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.【答案】BE
【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。
72.【答案】ABC
【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任;但这种内部约定对外不得对抗建设单位。很多同学估计B不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。
73.【答案】AD
【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。
74.【答案】BD 75.【答案】CD
【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。76.【答案】BE
【解析】P326倒数第2段。根据《仲裁法》第18条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议;达不成补充协议的，仲裁协议无效。77.【答案】ABC
【解析】A属于要约，B属于承诺,C属于要约。DE属于要约邀请。78.【答案】BE
【解析】本题A是教材P41(一)的原文，但我建议不选，理由是A为《建设工程施工合同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个文本呢?如果双方约定本工程不投保一切险呢? 79.【答案】CE
【解析】本题为司法考试原题，超纲。80.【答案】ABE
【解析】本题为今年6月份二级刚考过的题。注意D为预告解除，而并非随时解除的情形。81.【答案】ABC
【解析】本题略超纲，考核合同法62条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122正中间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82.【答案】BCE
【解析】选BCE是因为这三项是教材P240第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。
83.【答案】ACD
84.【答案】DE
【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价;合同效力，由《合同法》评价;物权效力与合同效力无关。85.【答案】BCDE
【解析】考核P307倒数第3段。民事诉讼法25条，协议管辖。86.【答案】BCDE
【解析】05年一级真题，稍有修改。87.【答案】ABE
【解析】P253第六项最后一段。88.【答案】ABCE
【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(一)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(二)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;(三)未取得施工许可证擅自施工的;(四)将承包的工程转包或违法分包的;(五)违反国家工程建设强制性标准的;(六)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(七)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(八)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(九)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;(十)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(十一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(十二)其它违反法律、法规的行为。89.【答案】ABDE
【解析】C，属于招标项目经批准转为直接发包(P83倒数第4段)的情形;ABDE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形(P84第3段)。这种题型是第一次考，预计今后几年将成为命题热点。
90.【答案】ACE 91.【答案】ABCD
【解析】P280第六项第3段。去年考了第六项的第1段，今年同时考了第1段和第3段。
92.【答案】BCDE
【解析】P288(二)项。从本卷87，91，92题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。
93.【答案】ACE
【解析】去年一级考过。
94.【答案】ABDE
【解析】P69正中间第五项。
95.【答案】ACD
【解析】B属于资质不良，E属于质量不良。
96.【答案】CE
【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25条和27条。
97.【答案】ABDE
98.【答案】BD 行政复议法规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，可以停止执行：1．被申请人认为需要停止执行的；2．行政复议机关认为需要停止执行的；3．申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；4．法律规定停止执行的。
99.【答案】ABC
【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定;E，法律方可设定。
100.【答案】ABCD
【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。
第五篇：2015一级建造师《法律法规》真题及答案解析
2015一级建造师法规考试真题及答案解析
(多项选择题)
多项选择题
71.根据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（）。
A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标√ B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求√ C.按照招标人的要求倾向特定投标人
D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见√
【解析】评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。《招标投标法实施条例》进一步规定，评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。评标委员会成员不得向招标人征询确定中标人的意向。招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。
对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。
E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标
72.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有（）。
A.与建设单位之间相互串通投标√ B.将承包的合同转包或违法分包√ C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书√ E.恶意拖欠分包企业工程款√
【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准的；（6）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；（7）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；（8）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（9）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；（10）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；（11）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；（12）其他违反法律、法规的行为。
73.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有（）。A.其行为的法律后果由项目经理承担 B.不具备法人资格√
C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织√ D.其行为的法律后果由项目经理部承担 E.其行为的法律后果由企业法人承担√
【解析】项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。
由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
74.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发√ B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗
C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任√
D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤 E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀 【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； 患职业病的；
因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的； 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：
在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的； 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；
职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。
职工有以上第（1）项、第（2）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第（3）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。
职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：
故意犯罪的； 醉酒或者吸毒的； 自残或者自杀的。
75.关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者√
C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定√ D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定√
【解析】 自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死后50年；《计算机软件保护条例》第十三条规定：自然人在法人或者其他组织中任职期间所开发的软件有下列情形之一的，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励：
（一）针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件；
（二）开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果；
（三）主要使用了法人或者其他组织的资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件所开发并由法人或者其他组织承担责任的软件。因此选项A、D错误。
76.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。
A.保存文物特别丰富√ B.历史建筑集中成片√
C.保留着传统自然格局和地理风貌
D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色√
E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地√ 【解析】2008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》进一步规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：
保存文物特别丰富； 历史建筑集中成片； 保留着传统格局和历史风貌；
（4）历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。
77.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件√ C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料√ E.无正当理由未出庭作证的证人证言
【解析】本题考查的是证据的应用。可以作为认定案件事实依据的证据：（1）一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，法院应当确认其证明力：
①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本； ②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等；
③有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件；
④一方当事人申请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。
法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力。
一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，法院可以确认其证明力。
诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。
（5）有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。
78.根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
A.公安机关√ B.有关人民政府√ C.人民法院
D.安全生产监督管理部门√
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门√
【优路网校解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。
79.关于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性 B.债权期限的相对性 C.债权主体的相对性√ D.债权内容的相对性√ E.债权责任的相对性√
【解析】本题考查的是债的基本法律关系。债权相对性理论的内涵，可以归为以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；（3）债权责任的相对性
80.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位√
B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业 C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成√ D.分包单位将其承包的工程再分包√
E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位√ 【解析】存在下列情形之一的，属于违法发包：
（一）建设单位将工程发包给个人的；
（二）建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的；
（三）未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的；
（四）建设单位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；
（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的；
（六）建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的；
（七）建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的；
（八）法律法规规定的其他违法发包行为。81.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力√ C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册√ E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
【解析】注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册： 不具有完全民事行为能力的； 申请在两个或者两个以上单位注册的； 未达到注册建造师继续教育要求的； 受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；
因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；
被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；
在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；
申请人的聘用单位不符合注册单位要求的； 年龄超过65周岁的；
（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。
82.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有（）。A.机器损坏险√ B.建筑工程一切险√ C.安装工程一切险√ D.工伤保险 E.勘察设计责任险√
【解析】《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。ABCE都可自愿投保。
83.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。
A.工程名称√ B.取样部位√ C.工程地点 D.样品名称√ E.取样日期√
【解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。
84.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。
A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的√ B.任意压缩合理工期的√
C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的√
D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的√ E.欠付工程款数额较大的
【解析】 《建设工程质量管理条例》第五十六条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：
(一)迫使承包方以低于成本的价格竞标的；(二)任意压缩合理工期的；
(三)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；
(四)施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；(五)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；(六)未按照国家规定办理工程质量监督手续的；
(七)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；(八)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。85.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有（）。
A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的√ C.未在规定期限内办理资质变更手续的√
D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的√ E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的√
【优路网校解析】 A选项属于注册建造师不良记录，不应选。其余都属于施工单位不良记录。
86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。A.行政处罚决定在被行政复议期间的 B.行政处罚决定被依法停止执行的√ C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的√ D.行政处罚决定经行政复议被撤销的√ E.行政处罚决定因行政执法监督被变更的√
【解析】行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应的诚信信息平台上给予公布。同时应依法妥善处理相应事项。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。
87.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。A.勘察、规划、设计等通用的综合标准√ B.施工、验收等重要的通用的质量标准√ C.重要的通用的实验和评定方法等标准√ D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准√ E.重要的通用的信息管理标准
【解析】 工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：
工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；
工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；
工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准； 工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准； 工程建设重要的通用的信息技术标准；
（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。
88.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有（）。
A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计√
B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工√
C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告√
D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求 E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用
【解析】本题考查的是建筑节能的规定。按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。选项D是错误的。施工单位应当对进度施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工设计文件要求的，不得使用。选项E是错误的。所以选项ABC是正确的
89.施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。A.获得防护用品权√ B.获得保险赔偿权√ C.拒绝违章指挥权√ D.安全生产决策权 E.紧急避险权√
【解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。90.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。
A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同√
C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产√
E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任√
【解析】 本题考查的是融资租赁合同的法律规定，选项A融资租赁合同对第三人仍有效，选项C未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。
91.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况√ B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况√
D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定√ E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定√ 【解析】选项B属于建筑施工企业安全生产管理机构应当履行的职责。92.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害√ B.没收非法财物 C.排除妨碍√ D.修理、重作，更换√ E.消除影响、恢复名誉√
【解析】 本题考查的是民事责任的承担方式。《民法通则》第一百三十四条规定承担民事责任的方式主要有：
（一）停止侵害；
（二）排除妨碍；
（三）消除危险；
（四）返还财产；
（五）恢复原状；
（六）修理、重作、更换；
（七）赔偿损失；
（八）支付违约金；
（九）消除影响、恢复名誉；
（十）赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
93.根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查√ B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动√ D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业
E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动√
【解析】《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。B、D选项错误。
94.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同√ B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同√ D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同 E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
【优路网校解析】 本题考查的是无效合同和效力合同的规定。BD属于可撤销合同，E属于重大误解也属于可撤销合同。
95.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。
A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任
B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任√
D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任√
【解析】本题考查的建筑工程质量保修制度。
96.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有（）。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失√ B.偷工减料造成的损失 C.验收违法行为造成的损失√ D.中途变更承包工作要求造成的损失√
E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失√
【解析】本题考查的是建筑工程赔偿损失的规定。B选项应为施工方的责任。97.根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）。A.原告√ B.被告√ C.鉴定人 D.第三人√ E.审判员
【解析】本题考查的是诉讼当事人和代理人。民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。
98.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）。A.国家重点建设工程√ B.大中型公用事业工程√ C.成片开发建设的住宅小区工程√ D.限额以下的小型住宅工程 E.利用国际组织贷款的工程√
【解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。根据《建设工程质量管理条例》明确规定，下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。
99.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。
A.楼梯口√ B.配电箱√ C.塔吊√ D.基坑底部 E.施工现场出口处√
【解析】本题考查的是施工现场安全防护。施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
100.下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的√
B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的√ C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的√ E.承包人将承包的建设工程违法分包的√
【解析】本题考查的是合同的终止。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条规定承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；
（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； 将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
C选项承包人在合同约定的期限内没有完工的不可以请求解除
点击咨询 