2009年至2011年一级建造师项目管理真题解析及答案(含页码解析)

第一篇：2009年至2011年一级建造师项目管理真题解析及答案(含页码解析)

2010年度全国一级建造师执业资格考试真题

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

P1D、1．建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过（）使项目目标得以实现。

A.项目策划和项目组织

B．项目控制和项目协调 C．项目组织和项目控制

D.项目策划和项目控制

D解析：本题考核的是建设工程项目管理的内涵。建设工程项目管理的内涵是自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。该定义的有关字段的含义如下：“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施阶段；“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作；“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。

P18B、2．组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。

A.管理目标分工

B．管理职能分工

C．管理责任分工

D.管理权限分工

B解析：本题考核的是组织分工的含义。组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织分工是一种相对静态的组织关系。

P28C、3．编制项目管理任务分工表时，首先进行管理任务的分解，然后（）。

A．确定项目管理的各项工作流程

B．分析项目管理合同结构模式

C．明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务 D.分析组织管理方面存在的问题

C解析：本题考核的是项目管理任务分工表的编制。在编制项目管理任务分工表前，应结合项目的特点，对项目实施的各阶段的费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。在项目管理任务分解的基础上，明确项目经理和费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等主管工作部门或主管人员的工作任务，从而编制工作任务分工表。

P34A、4．业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。

A.管理工作流程

B．物质流程

C．信息处理工作流程

D.设计工作流程

A解析：本题考核的是项目管理的工作流程组织。工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。工作流程组织包括：管理工作流程组织（如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程）、信息处理工作流程组织（如与生成月度进度报告有关的数据处理流程）和物质流程组织（如钢结构深化设计工作流程、弱电工程物资采购工作流程、外立面施工工作流程等）。P35C、5．为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。

A.组织结构图

B．任务分工表 C．工作流程图

D.工作一览表

C解析：本题考核的是工作流程图。工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，可用以描述工作流程组织。

P23C、6．在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。

A.管理职能分工表

B．工作任务分工表 C．项目结构图

D.组织结构图

C解析：本题考核的是项目结构图。项目结构图是一个组织工具，通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。组织结构图反映一个组织系统（如项目管理班子）中各子系统之间和各元素（如各工作部门）之间的组织关系，反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系。在工作任务分工表中应明确各项工作任务由哪个工作部门（或个人）负责，由哪些工作部门（或个人）配合或参与。管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。

P39D、7．建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。

A.项目建设的总目标

B．如何实现项目的目标 C．项目建设的指导思想

D.如何组织项目的建设

D解析：本题考核的是建谩工程项目实施阶段策划的工作内容。建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设。建设工程项目实施阶段策划的基本内容包括：项目实施的环境和条件的调查与分析、项目目标的分析和再论证、项目实施的组织策划、项目实施的管理策划、项目实施的合同策划、项目实施的经济策划、项目实施的技术策划和项目实施的风险策划等。

8．在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。

A.业主

B．分包单位

C．施工总包管理单位

D.施工总包单位

C解析：本题考核的是施工总承包管理模式。施工总承包管理模式是业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总包管理单位，业主方另委托其他施工单位作为分包单位进行施工。施工总承包管理单位要承担施工总体

管理和目标控制的任务和责任。一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施

工，但如施工总承包管理单位也想承担部分工程的施工，它也可以参加该部分工程的投

标，通过竞争取得施工任务。

P109D、9．对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是（）。

A.论证进度目标实现的经济性

B．确定调整进度目标的方法 C．制定进度控制措施

D.论证进度目标是否合理

D解析：本题考核的是进度目标的分析和论证。建设工程项目是在动态条件下实施的，因此进度控制也就必须是一个动态的管理过程。包括：进度目标的分析和论证，其目的是论证进度目标是否合理，进度目标有否可能实现，如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标；在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划；进度计划的跟踪检查与调整，包括定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况，若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划。

P242A、10.清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（）。

A.将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走

B．将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器后吊走

C．将施工垃圾洒水后沿临边窗户倾倒至地面后集中处理

D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

A解析：本题考核的是施工现场空气污染的防治措施。施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。高大建筑物清理施工垃圾时，要使用封闭式的容器或者采取其他措施处理高空废弃物，严禁凌空随意抛撤。P82C、11.施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划。

A.作业性 C．竞争性

B．实施性

D.指导性

C解析：本题考核的是施工成本计划的类型。施工成本计划按其作用可分为三类，即：竞争性成本计划（印工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划）、指导性成本计划（即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标）和实施性计划成本（即项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成）。P95B、12.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3，计划单价是12元/m3：到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度偏差(SV)和进度绩效指数(SPI)分别为（）。

A.－0.6万元；0.83

B.－0.48万元；0.83 C．0.6万元；0.80

D.0.48万元；0.80 SV=BCWP-BSWS=12*2000-12*2400=-4800 SPI=BCWP/BCWS=12*2000/(12*2400)=0.83 B B解析：本题考核的是赢得值法。已完工作预算费用(BCWP)一已完成工作量×预算（计划）单价=2000m3×12元/m3=2.4万元，计划工作预算费用(BCWS)=计划工作量×预算（计划）单价一2400rri3×12元/m3=2.88万元，进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)=(2.4-2.88)万元=-0.48万元，进度绩效指数（SPI=已完工作预算费用（BCWP）／计划工作预算费用（BCWS）= 2.4/2.88=0.83。

P220B、13．施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证：④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是（）。

A.②一④一①一③一⑤

B．④一②一①一③一⑤

C．④～②一③一①一⑤

D.②一③一④一①一⑤

.B解析：本题考核的是施工安全控制程序。施工安全控制程序包括：确定每项具体建设工程项目的安全目标；编制建设工程项目安全技术措施计划；安全技术措施计划的落实和实施；安全技术措施计划的验证；持续改进。

P69D、14．下列风险因素中，属于组织风险的是（）。

A.工程资金供应的条件 C．施工方案

B.现场防火设施的可用性

D.业主方人员的能力

D解析：本题考核的是建设工程项目的风险类型，组织风险包括：组织结构模式；工作流程组织；任务分工和管理职能分工；业主方（包括代表业主利益的项目管理方）人员的构成和能力；设计人员和监理工程师的能力；承包方管理人员和一般技工的能力；施工机械操作人员的能力和经验；损失控制和安全管理人员的资历和能力等。工程资金供应的条件与现场防火设施的可用性属于经济与管理风险，施工方案属于技术风险。

新书去掉了此部分内容（旧书P229，11行，文件下第一条目的作用）15．根据《职业健康安全管理体系一规范》(GB/T 28001-2001)，确保组织的职业健康安全管理体系能得到充分理解并有效运行的要素是（）。

A.协商和沟通 B.目标 C．运行控制

D.文件

D解析：本题考核的是职业健康安全管理体系要素的目的。协商和沟通的目的：①确保与员工和其他相关方就有关职业健康安全信息进行相互沟通；②鼓励所有受组织运行影响的人员参与职业健康安全事务，对组织的职业健康安全方针和目标予以支持。目标的目的：①使组织的职业安全方针能够得到真正落实；②保证组织内部对职业健康安全方针的各方面建立可测量的目标。运行控制的目的：①制订计划和安排，确保控制和预防措施有效实施；②根据实现职业健康安全的方针、目标、遵守法规和其他要求的需要，对风险有关的运行和活动均处于受控状态。文件的目的：①确保组织的职业健康安全管理体系得到充分理解并有效运行；②按有效性和效率要求，尽量减少文件的数量。

P264B、16.在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。

A.需方收货戳记

B．承运单位签发

C．供方向承运单位提出申请

D.货物送达交货地点 B解析：本题考核的是建筑材料采购合同的内容。交货日期的确定可以按照下列方式：①供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准；②需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准；③凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。

P40A、17.可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。

A.项目管理咨询企业

C．设计单位

B．建设单位

D.房地产公司

A解析：本题考核的是项目管理委托的模式。在国际上项目管理咨询公司（咨询事务所，或称顾问公司）可以接受业主方、设计方、施工方、供货方和建设项目工程总承包的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务。项目管理咨询公司所提供的这类服务的工作性质属于工程咨询（工程顾问）服务。

此部分新书已删18.安全事故调查组在查明工程事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，有权提出结论性意见的部门是（）。

A.企业技术研发部门

B．企业上级主管部门 C．安全生产监督部门

D.劳动行政主管部门

D解析：本题考核的是安全事故的调查。事故调查组在查明事故情况以后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，劳动行政主管部门有权提出结论性意见；如果仍有不同意见，应当报上级劳动部门及有关部门处理；仍不能达成一敢意见的，报同级人民政府裁决，但不得超过事故处理工作的时限。任何单位和个人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。P84C、19.施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划达不到目标要求时，则应（），并重新编成本计划。

A．重新分解落实成本目标

B．修订企业定额

C．寻找降低成本的途径

D.对项目成本进行再分解

C解析：本题考核的是施工成本计划的编制。施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节，是实现降低施工成本任务的指导性文件。如果针对施工项目所编制的成本计划达不到目标成本要求时，就必须组织施工项目管理班子的有关人员重新研究寻找降低成本的途径，重新进行编制。同时，编制成本计划的过程也是动员全体施工项目管理人员的过程，是挖掘降低成本潜力的过程，是检验施工技术质量管理、工期管理、物资消耗和劳动力消耗管理等是否落实的过程。

P331C、20.对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的（）。

A.施工单位

B．设计单位

C．业主

D.主管部门

C解析：本题考核的是项目信息门户的主持者。对一个建设工程而言，业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者，一般来说，它自然就是项目信息门户的主持者，当然，它也可以委托代表其利益的工程顾问公司作为项目信息门户的主持者。对不同性质、不同用途的项目信息门户而言，其门户的主持者是不相同的。P308D、21.下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。

A.材料价格上涨

B．工程暂停

C．工期延期

D.工程变更

D解析：本题考核的是费用索赔。材料价格上涨可以索赔材料费。一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可以列入利润。但对于工程暂停韵索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。

P建安工程费用结算已调整到经济课中22.某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万m3。合同约定：该工程为全费用单价，400元／m3；当实际工程量超过估计工程量l0%时，超过部分调整单价为350元／m3。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万m3，则该混凝土工程款为（）万元。

A_ 600

B.591

C.525

D.585 =(1.5-1.2*(1+10%))*350+400*1.2*(1+10%)=591 B

B解析：本题考核的是建筑安装工程费用的动态结算。由于(1.5-1.2)/1.2 =25%> 10%,因此应对其工程量进行调价，调价部分工程量=[1.5-1.2×(1+10%)】万m3 =0.18万m3，该混凝土工程款= 1.2万m3×(1+10%)×400元/m3+0.18万m3×350元/m3=591 万元。

P153A、23.建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和（）。

A.组织内部职能分工

B．设计与施工单位的责任划分

C．质量控制协调制度

D.质量管理的资源配置

A解析：本题考核的是工程项目质量控制系统的建立过程。建设工程项目质量控制系统的质量责任界面，包括静态界面和动态界面。一般说静态界面根据法律法规、合同条件和组织内部职能分工来确定。动态界面是指项目实施过程设计单位之间、施工单位之间、设计与施工单位之间的衔接配合关系及其责任划分，必须通过分析研究，确定管理原则与协调方式。

P195B、24.政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是（）。

A.对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书

B．对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督

C．对影响结构安全的工程实体质量进行检测

D.对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测

B解析：本题考核的是竣工阶段的质量监督。政府建设工程质量监督机构在竣工阶段的质量监督主要包括：①做好竣工验收前的质量复查，对质量监督检查中提出质量问题的整改情况进行复查，了解其整改情况；②参与竣工验收会议，对竣工工程的质量验收程序、验收组织与方法、验收过程等进行监督；③编制单位工程质量监督报告，工程质量监督报告作为竣工验收资料的组成部分提交竣工验收备案部门；④建立建设工程质量监督档案。

P193C、25.关于建设工程质量政府监督的说法，正确的是（）。

A.建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督

B．查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任

C．涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点

D.建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段

C解析：本题考核的是建设工程项目质量的政府监督。监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定。对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处。监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处。建设工程政府监督涉及工程的开工前、施工阶段和验收阶段的监督。P202D、26.建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。

A.环境能够服务于人类经济社会的发展

B．工程项目施工场界内的污染得到有效防治

C．环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏

D.社会经济的发展与人类的生存环境相协调

D解析：本题考核的是建设工程环境管理的目的。建设工程项目环境管理的目的是保护生态环境，使社舍的经济发展与人类的生存环境相协调。控制作业现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，考虑能源节约和避免资源的浪费。P167A、27.施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般应按（）要求进行专项设计。

A．设计及施工

B.现场安全

C．施工质量 D.施工工艺

A解析：本题考核的是施工生产要素的质量控制。模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般需按设计及施工要求进行专项设计，对其设计方案及制作质量的控制及验收应作为重点进行控制。P253C、28.下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同要约行为的是（）。

A.订立承包合同

B．发布招标公告

C．提交投标文件

D.发出中标通知书

C解析：本题考核的是合同订立的程序。建设工程合同的订立也要采取要约和承诺方式。根据《招标投标法》对招标、投标的规定，招标、投标、中标的过程实质就是要约、承诺的一种具体方式。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺：招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。

P201C（新书已无具体要素解释）29.在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。

A.持续改进

B．管理评审

C．内部审核

D.系统评审

C解析：本题考核的是职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行。持续改进是增强和满足质量要求能力的循环活动，使企业的质量管理走上良性循环的轨道。内部审核是组织对其自身的管理体系进行的审核，是对体系是否芷常进行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价，是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。P223A、30.施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。

A.项目经理

B．项目技术负责人

C．专职安全员

D.企业安全生产部门

A解析：本题考核的是安全检查。工程项目安全检查的目的是为了清除隐患、防止事故、改善劳动条件及提高员工安全生产意识，是安全控制工作的一项重要内容。通过安全检查可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产。施工项目的安全检查应由项目经理组织，定期进行。P85A（可根据经济书内容答）31.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文），工程排污费属于 建筑安装工程费中的（）。

A.措施费

B．企业管理费

C．直接工程费

D.规费

D解析：本题考核的是建筑安装工程费用项目组成。目前我国的建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成，见图（略）。P66A、32．项目人力资源管理的目的是（）。

A.调动项目参与人的积极性

B．建立广泛的人际关系

C．对项目参与人员进行绩效考核

D.招聘或解聘员工

A解析：本题考核的是项目人力资源管理的目的。项目人力资源管理包括有效地使用涉及项目的人员所需要的过程。项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目标。

P59B、33.根据国发[2003]5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（）决定。A.项目业主

B．建筑业企业

C．项目监理单位

D.建设行政主管部门

B解析：本题考核的是施工企业项目经理的工作性质。建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为五年，即从国发[2003]5号文印发之日起至2008年2月27日止。过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员，经其所在企业聘用后均可担任工程项目施工的项目经理。过渡期满后，大、中型工程项目施工的项目经理必须由驭得建造师注册证书的人员担任；但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定。

P41D、34.建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。

A.办理项目规划许可证

B．编制项目可行性研究报告

C．负责项目的征地拆迁

D.进行并负责工程设计

D解析：本题考核的是建设项目工程总承包方的工作程序。在建设项目工程设计阶段，总承包方应编制初步设计或基础工程设计文件，进行设计审查，编制施工图设计或详细工程设计文件。P47C、35.按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）。

A.选择合格的产品供应或服务单位

B．进行采购策划，编制采购计划

C．明确采购的要求、采购分工和责任

D.拟订物资采购合同 C解析：本题考核的是物资采购管理程序。采购管理应遵循下列程序：①明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任；②进行采购策划，编制采购计划；③进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录；④采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位；⑤签订采购合同；⑥运输、验证、移交采购产品或服务；⑦处置不合格产品或不符合要求的服务；⑧采购资料归档。

P132A、由于紧后工作最早开始时间不同，只能用单代号网络计算见P132详细计算见PPT）36.某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天。工作F的总时差和自由时差分别为（）天。

A.5:4

B.5:5

C.4:4

D.11;7 A解析：本题考核的是双代号网络计划时间参数计算。工作F的最早结束时间=(1l+5)天-16天，工作F的最迟结束时间=min{21天，24天，27天）=21天，工作 F的总时差=(21-16)天=5天。工作F的自由时差=min{20天，22天，23天）16天=4天。（此种计算有问题）

P282A、37．预付款担保的主要作用是（）。

A.保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

B．促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益

C．保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失

D.确保工程费用及时到位

A解析：本题考核的是预付款担保的作用。预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿。P276B、38.在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）。

A.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

B．全部工程量和通货膨胀的风险

C．全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

D．通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

B解析：本题考核的是固定总价合同风险的承担。采用固定总价合同，双方结算比较简单，但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。承包商的凤险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。P202B、39.在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是（）。

A.对环境保护和安全设施的设计提出建议

B．办理有关安全与环境保护的各种审批手续

C．对生产安全事故的防范提出指导意见

D.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

B解析：本题考核的是职业健康安全与环境管理的任务。在建设工程项目决策阶段，建设单位应按照有关建设工程的法律法规和强制性标准的要求，办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续。对需要进行环境影响评价或安全预评价的建设工程项目，组织或委托有相应资质的单位进行建设工程项目环境影响评价和安全预评价。

A40.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），合同实施过程中工程师同意采用承包人合理化建议，由此所发生的费用或获得应由（）。

A.发包人与承包人另行约定分担或分享

B．发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享

C．承包人承担或享有

D.发包人承担或享有

A解析：本题考核的是《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更。施工中承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料设备的更换，须经工程师同意。工程师同意变更后，也须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。未经工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。P141B、41.当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择（）的工作，压缩其作业持续时间。

A.资源强度小且持续时间短

B．资源强度小或费用低

C．资源强度大或持续时间短

D.资源强度大且费用高

B解析：本题考核的是网络讦划调整的方法。当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。当关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不拟提前工期，应选用资源占用量大或者直接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间，以降低其资源强度或费用；当确定要提前完成计划时，应将计划尚未完成的一部分作为一个新计划，重新确定关键工作的持续时间，按新计划实施。P151C、42.关于建设工程项目质量控制系统特点的说法中，正确的是（）。

A.项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标

B．项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机杓

C．项目质量控制系统是一次性的质量工作系统

D.项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理

C解析：本题考核的是项目质量控制系统特点。①建设工程项目质量控制系统只用于特定的建设工程项目质量控制，而不是用于建筑企业或组织的质量管理；②建设工程项目质量控制系统涉及建设工程项目实施过程所有的质量责任主体，而不只是某一个承包企业或组织机构；③建设工程项目质量控制系统的控制目标是建设工程项目的质量标准，并非某一具体建筑企业或组织的质量管理目标；④建设工程项目质量控制系统与建设工 程项目管理组织系统相融合，是一次性的质量工作系统，并非永久性的质量管理体系；⑤建设工程项目质量控制系统的有效性一般由建设工程项目管理的总组织者进行自我评价与诊断，不需进行第三方认证。P74A、43.在工程监理过程中，监理人如发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（）。

A.承包人调换有关人员

B．终止承包人合同

C．业主撤换有关人员

D.暂停施工

A解析：本题考核的是监理合同的内容。监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人的人员工作不力，监理机构有权要求承包人调换有关人员。

P110C、44.施工方视项目特点和进度控制的需要，编制（）。

A.主要设备采购工作计划

B．设计进度计划

C．施工进度计划

D.项目动用前准备工作计划

C解析：本题考核的是施工方进度控制的任务。施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的控制性、指导性和实施性施工的进度计划，以及按不同计划周期（年度、季度、月度和旬）的施工计划等。

P286A、45.施工合同交底是指合同管理人员组织相关人员（）。

A.学习合同的主要内容和合同分析结果

B．参与起草合同条款

C．参与合同谈判和合同签订

D.研究分析合同条款中的不妥之处

A解析：本题考核的是合同交底的目的。合同交底是指由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工裎小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。

P275D、46.对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。

A.分别调整单价和总价

B．按市场价调整单价

C．以总价为准调整单价

D.以单价为准调整总价

D解析：本题考核的是单价合同的特点。FIDIC土木工程施工合同中，业主给出的工程量清单表中的数字是参考数字，而实际工程款则按实际完成的工程量和合同中确定的单价计算。虽然在投标报价、评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。

P147D、47.下列质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中的“D”职能的活动是（）。

A.明确项目质量目标

B．专职质检员检查产品质量

C．行动方案的部署和交底

D.制定实现质量目标的行动方案

C解析：本题考核的是质量管理的PDCA循环。PDCA循环中的“P”职能是计划，“D”职能是实施，“C”职能是检查，“A”职能是处置。实施职能在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程，转换为质量的实际值。为保证工程质量的产出或形成过程能够达到预期的结果。在各项质量活动实施前，要根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底。交底的目的在于使具体的作业者和管理者明确计划的意图和要求，掌握质量标准及其实现的程序与方法，在质量活动的实施过程中，则要求严格执行计划的行动方案，规范行为，把质量管理计划的各项规定和安排落实到具体的资源配置和作业技术活动中去。

P310或者P127B、48.双代号网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时羞为3天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。

A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天

B．不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天

C．使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行

D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行

B解析：本题考核的是时差的运用。由于工作M的实际进度拖后了4天，尚未超过总时差，因此不影响 总工期；但超过了自由时差1天，因此会使后续工作最早开始时间拖后1天。P143A、49.下列进度控制措施中，属管理措施有（）。

A.分析影响项目工程进度的风险

B．制定项目进度控制的工作流程

C．选用有利的设计和施工技术

D.建立进度控制的会议制度

A解析：本题考核的是进度控制的措施。制定项目进度控制的工作流程与建立进度控制的会议制度属于组织措施，分析影响项目工程进度的风险属于管理措施，选用有利的设计和施工技术属于技术措施。（已调整到经济书中）C50.某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，其中可调部分为：人工费占15%，材料费占60%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为（）万元。

A.56.35

B.57

C.56.75

D.56 =50*(0.35+0.15*1.1+0.6*1.2)=61.75 C C解析：本题考核的是建筑安装工程费用的动态结算。应结算的工程价款：50×[25%+15%×(1101100)+60%×(120/100)]万元-56.75万元。

P302D、51.下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（）。

A.承包人与分包人签订的分包合同

B．承包人安全交底会议纪要

C．承包人技术交底纪要

D.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议

D解析：本题考核的是索赔的依据。总体而言，索赔的依据主要是三个方面：合同文件，法律、法规和工程建设惯例。合同文件是索赔的最主要依据，包括：本合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；合同专用条款：合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书；合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。P322D、52.下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。

A.合同管理信息

B．前期技术信息

C．工作量控制信息

D.编码信息

D解析：本题考核的是建设工程项目信息的分类。建设工程项目的各种信息见书上相应图所示。P144D、53.下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）。

A.重视计算机软件的应用

B．编制进度控制工作流程

C．实行班组内部承包制

D.用大模板代替小钢模

D解析：本题考核的是建设工程项目进度控制的技术措施。建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响，在设计工作的前期，特别是在设计方案评审和选用时，应对设计技术与工程进度的关系作分析比较。P48A54.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2006），项目管理实施规划应包括（）。

A．职业健康安全和环境管理计划

B．项目采购与资源管理规划

C．项目招标和发包工作程序

D.项目管理目标规划

A解析：本题考核的是项目管理实施规划的内容。项目管理实施规划应包括下列内容：项目概沉，总体工作计划，组织方案，技术方案，进度计划，质量计划，职业健康安全与环境管理计划，成本计划，资源需求计划，风险管理计划，信息管理计划，沟通管理计划，收尾管理计划，项目现场平面布置图，项目目标控制措施及技术经济指标。

P180D、55.建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及结构安全和功能的重要分部分项工程应进行（）。

A.外观检查

B．见证取样检测

C．剥露检验

D.抽样检测

D解析：本题考核的是竣工工程质量验收的要求。《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2001)规定建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：工程施工质量应符合各类工程质量统一验收标准和相关专业验收规范的规定；工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求；参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格；工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行；隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件；涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测；检验批 的质量应按主控项目、一般项目验收；对涉及结构安全和功能的重要分部工程应进行抽样检测；承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质；工程的观感质量应由验收人员通过现场检查共同确认。P154B、56.建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。

A.反馈机制

B．动力机制

C．持续改进机制

D.约束机制

B解析：本题考核的是建设工程项目质量控制系统的运行机制。建设工程项目质量控制系统的运行机制，是由一系列质量管理制度安排所形成的内在能力，包括：动力机制、约束机制、反馈机制和持续改进机制。动力机制是建设工程项目质量控制系统运行的核心机制。约束机制取决于各主体内部的自我约束能力和外部的监控效力。运行的状态和结果的信息反馈，是对质量控制系统的能力和运行效果进行评价，并及时做出处置提供决策依据。

P62C、57.某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡造成施工项目重大经 济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是（）。

A.追究社会责任

B．吊销其建造师资格证书

C．追究经济责任

D.追究法律责任

C解析：本题考核的是项目经理的责任。项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任，但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。

P149A、58.在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的()阶段完成质量需求的识别。

A．决策

B．施工

C．竣工验收

D.设计

A解析：本题考核的是建设工程项目质量的形成过程。质量需求的识别应在建设项目决策阶段，主要工作包括建设项目发展策划、可行性研究、建设方案论证和投资决策。这一过程的质量职能在于识别建设意图和需求，对建设项目的性质、建设规模、使用功能、系统构成和建设标准要求等进行策划、分析、论证，为整个建设项目的质量总目标，以及建设项目内各建设工程项目的质量目标提出明确要求。P160B、59.建设单位在施工阶段进行施工质量控制的目标是（）。

A.确保施工活动的正常进行

B．确保竣工项目达到投资决策确定的质量标准

C．确保工程施工质量不出现质量缺陷

D.确保施工质量达到优良标准

B解析：本题考核的是施工阶段质量控制的任务目标。建设工程项目施工质量控制的总目标，是实现由建设工程项目决策、设计文件和施工合同所决定的预期使用功能和质量标准。建设单位的控制目标是通过对施工全过程、全面的质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准。P56D、60.运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是（）。

A.分析并确定影响投资控制的因素

B．分析投资构成，确定投资控制的重点

C．收集经验数据，为投资控制提供参考值

D.进行投资目标分解，确定投资控制的计划值

D解析：本题考核的是投资动态控制的方法。运用动态控制原理控制投资的步骤如下：项目投资目标的逐层分解；在项目实施过程中对项目投资目标进行动态跟踪和控制；通过项目投资计划值和实际值的比较，如发现偏差，则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏。

D（已调整到经济中）61.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，若合同中没有适用或类似的综合单价，则其相应综合单价应由（）提出，经发包人确认后作为结算的依据。

A.设计人

B．发包人

C．监理人

D．承包人 D 解析：本题考核的是工程变更价款的确定方法。《建设工程施工合同（示范文本）》规定的工程变更价款的确定方法：合同中没有适用或类做于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)有关工程价款调整的规定：合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。P145、146C、62.项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足（）的质量总目标而展开。

A．规范规定

B．质量监督机构提出

C．业主要求

D.参建方各自确定

C解析：本题考核的是质量的控制。根据《质量管理体系》(GB/T 19000-2008/

IS0 9000:2005)中质量术语的定义：“质量控制是质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动”，由于建设工程项目的质量要求是由业主（或投资者、项目法人）提出的，即建设工程项目的质量总目标，是业主的建设意图通过项目策划，包括项目的定义及建设规模，系统构成、使用功能和价值、规格档次标准等的定位策划和目标决策来确定的。因此，建设工程项目质量控制，在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，项目干系人均应围绕着致力于满足业主要求的质量总目标而展开。P91A、63．施工成本控制的基本步骤为（）。

A.比较一分析一预测一纠偏一检查

B．比较一纠偏一分析一预测一检查

C．比较一预测一分析一检查一纠偏

D.比较一检查一预测一纠偏一分析

A解析：本题考核的是施工成本控制的基本步骤。施工成本控制的步骤：比较（施工成本计划值与实际值逐项进行比较）：分析（主要目的在于找出产生偏差的原因）；预测（按照完成情况估计完成项目所需的总费用）；纠偏（是施工成本控制中最具实质性的一步）；检查（对工程的进展进行跟踪和检查）。P280D、64．施工承包合同履约担保的有效期始于（）之日。

A.投标截止

B．发出中标通知书

C．施工承包合同签订

D.工程开工

D解析：本题考核的是履约担保的有效期。履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。由于合同履行期限应该包括保修期，履约担保的时间范围也应该覆盖保修期，如果确定履约担保的终止日期为工程竣工交付之日，则需要另外提供工程保修担保。

P192B、65.在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能（）。

A.适中，符合要求

B．偏大，不经济

C．偏小，需要整改

’

D.处于临界状态，应采取措施

B解析：本题考核的是直方图分布位置的观察分析。正常直方图呈正态分布，其形状特征是中间高、两边低、成对称。生产过程的质量正常、稳定和受控，还必须在公差标准上、下界限范围内达到质量合格的要求。只有这样的正常、稳定和受控才是经济合理的受控状态。质量特性数据分布偏下限，易出现不合格，在管理上必须提高总体能力。质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，其质量能力赴于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施。质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大的距离，说明其质量能力偏大，不经济。数据分布均已出现超出质量标准的上下界限，这些数据说明生产过程存在质量不合格，需要分析原因，采取措施进行纠偏。

P290C、66.业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由（）承担。

A.业主

B．监理人

C．中标人

D.招标人 C解析：本题考核的是工程变更的责任。施工方案变更要经过工程师的批准，不论这种变更是否会对业主带来好处。由于承包人的施工过程、施工方案本身的缺陷而导致了施工方案的变更，由此所引起的费用增加和工期延长应该由承包人承担责任。业主向承包人授标前（或签订合同前），可以要求承包人对施工方案进行补充、修改或做出说明，以便符合业主的要求。在授标后（或签订合同后）业主为了加快工期、提高质量等要求变更施工方案，由此所引起的费用增加可以向业主索赔。

P113A、67.在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。

A.分析和论证进度目标实现的可能性

B．制定项目进度控制的措施

C．编制施工总进度规划

D.对项目实施进行总体部署

A解析：本题考核的是建设工程项目总进度目标论证的工作内容。建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，是在项目决策阶段项目定义时确定的。项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务（若采用建设项目工程总承包的模式，协助业主进行项目总进庋目标的控制也是建设项目工程总承包方项目管理的任务）。在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。若项目总进度目标不可能实现，则项目管理者应 提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目决策者审议。

P188B、68.某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主次原因。这种工程质量统计方法是（）。

A.直方图法

B．因果分析图法

C．排列图法

D.控制图法

B解析：本题考核的是因果分析图法的原理。因果分析图法的基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因。在质量管理过程，通过抽样检查或检验试验所得到的质量问题、偏差、缺陷、不合格等统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用排列图方法进行状况描述。直方图法的主要用途是掌握质量能力状态，观察分析生产过程质量是否处于正常、稳定和受控状态以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。

P163B、69.施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和（）的审查。

A.业主方

B.项目监理机构 C．建设行政主管部门

D.项目经理部

B解析：本题考核的是施工质量计划的审批程序。施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计文件编成后，应按照工程施工管理程序进行审批，包括施工企业内部的审批和项目监理机构的审查。P119B、70.双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。

A.总时差

B．自由时差

C．相干时差

D.工作时间

B解析：本题考核的是双代号时标网络计划。双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

P143、144CDE、71.下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有（）。

A.应用价值工程方法

B．审核设计预算

C．编制资源需求计划

D.明确资金供应条件

E．落实经济激励措施

CDE解析：本题考核的是建设工程项目进度控制的经济措施。建设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。

P142、143、144ABCD、72.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的是（）。

A.各类进度计划的编制程序、审查流程属于组织措施的范畴

B．管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式

C．风险管理属于进度控制管理措施的范畴

D.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析

E．应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴

ABCE解析：本题考核的是建设工程项目进度控制的措施。在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的可能性。P234、ABCD、73．根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有（）。

A.物体打击

B．触电

C．机械伤害

D.火药爆炸

E．辐射伤害

ABCD解析：本题考核的是企业伤亡事故的分类。按照我国《企业伤亡事故分类标准》规定，职业伤害事故分为20类，其中与建筑业有关的有以下12类：物体打击；车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；灼烫；火灾；高处坠落；坍塌；火药爆炸；中毒和窒息；其他伤害：包括扭伤、跌伤、冻伤、野兽咬伤等。

P210ABE、74.根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（）。

A.建筑登高架设作业

B．钢筋焊接作业

C．建筑外墙抹灰作业

D.卫生洁具安装作业

E．起重机械操作作业 ABE解析：本题考核的是特种作业人员的范围。依据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，特种作业人负的范围包括：电工作业；锅炉司炉；压力容器操作：起重机械操作；爆破作业；金属焊接（气割）作业； 煤矿井下瓦斯检验；机动车辆驾驶；机动船舶驾驶和轮机操作；建筑登高架设作业；其他符合特种作业基本定义的作业。

P266、269BD、75.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），下列工作内容中，属于承包人义务的有（）。

A.办理施工现场爆破作业申请

B．办理夜间施工许可证 D.照管未交工工程 C．支付施工现场邻近的古树保护费用 E．办理施工许可证

BD解析：本题考核的是承包人的义务。承包人的主要义务包括：根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；按合同要求的质量完成施工任务；按合同要求的工期完成并交付工程；按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；负责保修期内的工程维修；接受发包人、工程师或其代表的指令；负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程；负责对分包的管理，并对分包方的行为负责；按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；安全施工，保证施工人员的安仝和健康；保持现场整洁；按时参加各种检查和验收。P14BCDE、76.建设项目工程总承包方的项目管理目标包括（）。

A.施工方的质量目标

B．工程建设的安全管理目标

C．项目的总投资目标

D.工程总承包方的成本目标

E．工程总承包方的进度目标

BCDE解析：本题考核的是建设项目工程总承包方项目管理的目标。包括：工程建设的安全管理目标；项目的总投资目标和建设项目工程总承包方的成本目标（其前者是业主方的总投资目标，后者是建设项目工程总承包方本身的成本目标）；建设项目工程总承包方的进度目标；建设项目工程总承包方的质量目标。P155BCDE、77.关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有（）。

A.以产品为关注焦点

B．将相关资源和活动作为过程进行管理

C．领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向

D．全员参与

E．以事实为依据做出决策

BCDE解析：本题考核的是质量管理体系八项原则。质量管理体系八项原则的具体内容如下：以顾客为关注焦点；领导作用：全员参与：过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法；与供方互利的关系。

P250AE、78.投标人须知是招标人向投标人传递招标基础信息的文件，投标人应特别注意其中的（）等内容。

A.招标工程的范围

B．招标人的责权利

C．招标文件的组成D.施工技术说明

E．重要时间安排

AE解析：本题考核的是投标人须知的内容。投标人须知包括工程概况、招标内容、招标文件的组成、投标文件的组成、报价的原则、招投标时间安排等关键的信息。首先，投标人需要注意招标工程的详细内容和范围，避免遗漏或多报。其次，还要特别注意投标文件的组成，避免因提供的资料不全而被作为废标处理。还要注意招标答疑时间、投标截止时间等重要时间安排，避免因遗忘或迟到等原因而失去竞争机会。P178ACDE、79．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有（）。

A.主控项目经抽样检验合格

B．具有总监理工程师的现场验收证明

C．-般项目经抽样检验合格

D．具有完整的施工操作依据

E．具有完全的质量检查记录

ACDE解析：本题考核的是检验批的质量验收。检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施 工段、变形缝等进行划分。检验批应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收；检验批合格质量应符合下列规定：①主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；②具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

P161BE、80．建设工程施工质量的事后控制是指（）。

A.质量活动的检查和监控

B．质量活动结果的评价和认定

C．质量活动的行为约束

D.质量偏差的纠正

E．已完施工的成品保护

BE解析：本题考核的是施工质量的事后控制途径。施工质量的事后控制，主要是进行已完施工的成品保护、质量验收和不合格的处理，以保证最终验收的建设工程质量。

ABC81.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2006)，项目经理权限包括（）。

A.参与选择物资供应单位

B．主持项目经理部工作

C．制定内部计酬办法

D.签订承包合同

E．自主选择分包单位

ABC解析：本题考核的是项目经理的权限。项目经理应具有下列权限：参与项目招标、投标和合同签订；参与组建项目经理部；主持项目经理部工作；决定授权范囤内的项目资金的投入和使用；制定内部计酬办法；参与选择并使用具有相应资质的分包人；参与选择物资供应单位；在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；法定代表人授予的其他权力。

P80ABE、82.工程项目的成本管理基础工作包括（）。

A.建立成本管理责任体系

B．建立企业内部施工定额

C．及时进行成本核算

D.编制项目成本计划

E．科学设计成本核算账册

ABE解析：本题考核的是施工成本管理的基础工作内容。施工成本管理的基础工作内容是多方面的，成本管理责任体系的建立是其中最根本、最重要的基础工作，涉及成本管理的一系列组织制度、工作程序、业务标准和责任制度的建立。除此而外，应从以下诸方面为施工成本管理创造良好的基础条件：统一组织内部工程项目成本计划的内容和格式；建立企业内部施工定额并保持其适应性、有效性和相对的先进性，为施工成本计划的编制提供支持；建立生产资料市场价格信息的收集网络和必要的派出询价网点，做好市场行情预测，保证采购价格信息的及时性和准确性；建立已完项目的成本资料、报告报表等的归集、整理、保管和使用管理制度；科学设计施工成本核算账册体系、业务台账、成本报告报表，为施工成本管理的业务操作提供统一的范式。P73BCE、83.在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务有（）。

A．审查施工组织设计

B．签署单位工程质量评定表

C．审查施工单位申报的月度和季度计量表

D．参与设计交底

E．对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期抽检

BCE解析：本题考核的是建设工程项目施工阶段建设监理工作的主要任务。审查施工组织设计与参与设计交底属于施工准备阶段监理机构的主要工作任务。

P201ABCD、84.下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有（）。

A.环境方针

B．环境因素

C．运行控制

D．内部审核

E．信息交流

ABCD觯析：本题考核的是环境管理体系的要素。体系中的一部分要素构成主体框架，是体现其基本功能的核心要素；另一部分是对主体框架起支持作用，实现基本功能起保证作用的辅助性要素。核心要素是10个，包括：环境方针；环境因素；法律法规与其他要求；目标、指标和方案；资源、作用、职责与权限；运行控制；监测与测量；评估法规的符合性；内部审核；管理评审。辅助性要素7个，包括：能力、意识和培训；信息交流；文件；文件控制；应急准备和响应：不符合、纠正与预防控制；记录控制。P156ACD、85.质量手册是规定建筑业企业建立质量体系的文件，其内容包括（）。

A.企业的质量方针和目标

B．质量手册的发行数量 C．体系基本控制程序

D.质量手册的评审、修改和控制的管理办法

E．质量标准和规章制度

ACD解析：本题考核的是质量手册的内容。质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，对企业质量管理体系作系统、完整和概要的描述。其内容一般包括：企业的质量方针、质量目标；组织机构及质量职责：体系要素或基本控制程序；质量手册的评审、修改和控制的管理办法。

P304ABCD、86.承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括（）。

A.索赔证据

B．索赔事件总述

C．索赔合理性论述

D.索赔要求计算书

E．索赔意向通知

ABCD解析：本题考核的是索赔文件的主要内容。索赔文件的主要内容包括以下几个方面。总述部分；论证部分；索赔款项（和／或工期）计算部分；证据部分。

P314ABCE、87.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有、（）。

A.效率高

B．周期短

C．约束力强

D.费用少

E．保密性好

ABDE解析：本题考核的是国际建设工程承包合同争议的解决方式。与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：①仲裁程序效率高，周期短，费用少。②保密性。仲裁程序一般都是保密的，从开始到终结的全过程中，双方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。⑧专业化。建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而可以更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。

P242ACE、88.建设工程项目中防止污染的设施，必须与主体工程（）。

A.同时设计

B．同时验收

C．同时施工

D.同时申报

E．同时投产使用

ACE解析：本题考核的是建设工程环境保护的要求。建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。

P173ACE、89.某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了分包。对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有（）等。

A.建设行政主管部门

B．设备安装单位

C．幕墙设计单位

D.幕墙玻璃供应商

E．建设单位

ACE解析：本题考核的是施工作业质量的监控。业主、监理单位、设计单位及政府的工程质量监督部门，在施工阶段依据法律法规和工程施工合同，对施工单位的质量行为和质量状况实施监督控制。P283、284ADE、90.承包人在履行和实施合同前进行，其目的和作用有（）。

A.分析合同的漏洞，解释有争议的内容

B．分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况

C．分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅

D.分析合同风险，制定风险对策

E．分解和落实合同任务，便于实施和检查

ADE解析：本题考核的是合同分析的目的和作用。合同分析的目的和作用体现在以下几个方面：分析合同中的漏洞，解释有争议的内容；分析合同风险，制定风险对策；合同任务分解、落实，以便于实施与检查。P43BDE、91.根据《建设项目工程总承包管理规范(GB/T 50358-2005)，在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有（）。

A.办理管理权移交

B．办理项目资料归档

C．进行竣工决算

D.对项目人员进行考核评价

E．解散项目部

BDE解析：本题考核的是建设项目工程总承包方的工作程序。建设项目工程总承包方的工作程序如下：① 项目启动。在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。②项目初始阶段。进行项目策划，编制项目计划。召开开工会议；发表项目协调程序，发表设计基础数据；编制计划、采购计划、施工计划、试运行计划、财务计划和安全管理计划，确定项目控制基准等。⑨设计阶段。编制初步设计或基础工程设计文件，进行设计审查，编制施工图设计或详细工程设计文件。④采购阶段。采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。⑤施工阶段。施工开工前的准备工作，现场施工，竣工试验，移交工程资料，办理管理权移交，进行竣工决算。⑥试运行阶段。对试运行进行指导和服务。⑦合同收尾。取得合同目标考核证书，办理决算手续，清理各种债权债务；缺陷通知期限满后取得履约证书。⑧项目管理收尾。办理项目资料归档，进行项目总结，对项目都人员进行考核评价，解散项目部。

P139BCD、92.当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。

A.有多项紧前工作的工作

B．缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

C．有充足备用资源的工作

D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作

E．单位时间消耗资源量大的工作

BCD解析：本题考核的是工期的压缩。当计算工期不能满足计划工期时，可设法通过压缩关键工作的持续时间，以满足计划工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑下述因素：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作；有充足备用资源的工作；缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作等。P92－90ABC、93.关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。

A.编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划

B。编制施工成本计划的关键是确立目标成本

C．按进度编制施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示

D．在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费

E．施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金

ABC解析：本题考核的是施工成本计划编制的方法。编制按工程进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。按工程进度编制施工成本计划，其表示方式有两种：一种是在时标网络图上按月编制的成本计划，另一种是利用时间一成本累积曲线（S形曲线）表示。在编制成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费。施工成本可以按成本组成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费。

P139DE、94.关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。

A.关键线路上相邻工作的时间间隔为零

B．关键工作的总时差一定为零

C．关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间

D.关键线路上各工作持续时间之和最长

E．关键线路可能有多条

DE解析：本题考核的是关键工作和关键路线的内容。关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作，即其具有的机动时间最小。当计划工期等于计算工期时，总时差为零或最早开始时间等于最迟开始时间的工作就是关键工作。在双代号网络计划和单代号网络计划中，关键路线是总的工作持续时间最长的线路。在搭接网络计划中，关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路；从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔均为零的线路应为关键线路。一个网络计划可能有一条或几条关键路线，在网络计划执行过程中，关键路线有可能转移。P104BCDE、95.工程项目施工成本分析的基本方法有（）。

A.统计核算法

B．比较法

C．因素分析法

D.差额计算法

E．比率法

BCDE解析：本题考核的是施工成本分析的基本方法。施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。

P58ABCD、96.运用动态控制原则控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有（）。

A.调整投资控制的方法和手段

B．应用价值工程的方法

C．制定节约投资的奖励措施

D.优化施工方法

E．调整施工进度计划

ABCD解析：本题考核的是投资动态控制的方法。投资的计划值和实际值是相对的，如：相对于工程预算而言，工程概算是投资的计划值；相对于工程合同价，则工程概算和工程预算都可作为投资的计划值等。通过项目投资计划值和实际值的比较，知发现偏差，则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏，如：采取限额设计的方法、调整投资控制的方法和手段、采用价值工程的方法、制定节约投资的奖励措施、调整或修改设计，优化施工方法等。如有必要（即发现原定的项目投资目标不合理，或原定的项目投资目标无法实现等），则调整项目投资目标。

P279－283ABCD97.下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（）。

A.投标担保

B．履约担保

C．预付款担保

D.工程保修担保

E．支付担保

ABD解析：本题考核的是建设工程的担保。预付款担保与支付担保属于发包人提交的。（此解释对于预付款担保是错误的。）

P151BCDE、98.下列影响建设工程项目质量的因素中，属于可控因素的有（）。

A.社会因素

B．人的因素

C．技术因素

D.管理因素

E．环境因素

BCDE解析：本题考核的是建设工程项目质量的影响因素。人、技术、管理和环境因素，对于建设工程项目而言是可控因素：社会因素存在于建设工程项目系统之外，一般情形下对于建设工程项目管理者而言，属于不可控因素，但可以通过自身的努力，尽可能做到趋利去弊。P90ACDE、99.工程项目施工成本控制的依据有（）。

A.施工组织设计

B．工程造价

C．工程系包合同

D.进度报告

E．工程变更

ACDE解析：本题考核的是施工成本控制的依据。施工成本控制的依据包括以下内容：工程承包合同；施工成本计划；进度报告；工程变更；施工组织设计；分包合同等。P54ABE、100.单位工程施工组织设计的内容包括（）。

A.工程概况及施工特点

B．施工方案

C．作业区施工平面布置设计

D.施工总进度计划

E．单位工程施工准备工作计划

ABE解析：本题考核的是单位工程施工组织设计的主要内容。单位工程施工组织设计的主要内容包括：①工程概况及施工特点分析；②施工方案的选择；③单位工程施工准备工作计划；④单位工程施工进度计划；⑤各项资源需求量计划；⑥单位工程施工总平面图谩计；⑦技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施；⑧主要技术经济指标（工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度等）。

2009年一级建造师《建设工程项目管理》真题及答案详解

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以（）。A.指定生产厂 B.指定供应商 C.提出质量要求 D.指定具体品牌

【答案】C 【解析】我国《建筑法》对物资采购有这样的规定：“按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商”。物资采购工作应符合有关合同和设计文件所规定的数量、技术要求和质量标准，并符合工程进度、安全、环境和成本管理等要求。

2.施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工，如导致工程质量问题，则责任由（）承担。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工承包企业

D.监理单位和施工承包企业共同 【答案】C 【解析】工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，提供的不是工程仟务的承包，而是服务。工程监理机构将尽一切努力进行项目的目标控制，但不可能保证项目的目标一定实现，也不可能承担由于不是它的缘故而导致项目目标的失控。

3.建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。A.定义如何组织项目建设

B.定义项目开发或建设的任务和意义 C.定义如何组织项目开发

D.定义项目开发的程序和内容 【答案】B 【解析】建设工程项目决策阶段策划的主要任务是定义（指的是严格地确定）项目开发或建设的任务和意义。建设工程项目决策阶段策划的基本内容包括：①项目环境和条件的调查与分析； ②项目定义和项目目标论证； ③组织策划； ④管理策划； ⑤合同策划； ⑥经济策划； ⑦技术策划。

4.建立建设工程项目质量控制系统时，首先应完成的工作是（）。A.制定系统质量控制制度 B.编制系统质量控制计划 C.分析系统质量控制界面 D.确立系统质量控制网络 【答案】D 【解析】工程项目质量控制系统的建立过程是：①确立系统质量控制网络； ②制定系统质量控制制度； ③分析系统质量控制界面； ④编制系统质量控制计划。

5.建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具，可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（）。

A.建设行政主管部门 B.设计单位

C.业主委托的工程顾问公司 D.施工单位 【答案】C 【解析】对一个建设工程而言，业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者，一般而言，业主方是项目信息门户的主持者，但也可以委托代表其利益的工程顾问公司作为项目信息门户的主持者。其他项目的参与方往往只参加一个建设工程的一个阶段，或一个方面的工作，并且建设工程项目各参与方之间的利益不同，因此，它们一般不宜作为项目信息门户的主持者。

6.政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和（）。A.监督检查施工项目进度及投资

B.监督工程建设各方主体的质量行为 C.监督检查施工现场的安全状况 D.验收工程项目施工质量 【答案】B 【解析】在建设工程施工期间，质量监督机构按照监督方案对工程项目施工情况进行不定期的检查。其中在基础和结构阶段每月安排监督检查，检查内容主要包括：①工程参与各方的质量行为； ②质量责任制的履行情况； ③工程实体质量； ④质保资料的状况。

7.在进行施工进度控制下，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则是（）。

A.在确保工程质量的前提下，控制工程的进度 B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡

C.在确保工程投资的前提下，控制工程的进度

D.在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度 【答案】A 【解析】施工进度控制并不仅关系到施工进度目标能否实现，还直接关系到工程的质量和成本。在工程施工过程中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在确保工程质量的前提下，控制工程的进度。

8.在建设工程项目进度计划系统中，既由业主方、设计方、施工和设备安装方编制的进度计划应与（）编制的进度计划相互协调。A.监理方

B.政府行政主管部门

C.投资方

D.采购和供货方

【答案】D 【解析】在建设工程项目进度计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调，如业主方编制的整个项目实施的进度计划、设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调等。

9.编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，既要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在（）中考虑不可遇见费。A.前期工作

B.主要分项工程 C.企业管理费

D.所有的分项工程 【答案】B 【解析】在编制成本支出计划时，要从项目总的方面考虑总的预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费，避免在具体编制成本计划时，可能发现个别单位工程或工程量表中某项内容的工程量计算有较大出入，使原来的成本预算失实，并在项目实施过程中对其尽可能地采取一些措施。

10.施工成本分析是在（）的基础上，对成本的形成过程和影响因素进行分析。A.施工成本计划 B.施工成本预测 C.施工成本核算 D.施工成本考核 【答案】C 【解析】施工成本分析是在施工成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。

11.利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力（）。

A.偏小、需要整改

B.处于临界状态，易出现不合格

C.适中、符合要求 D.偏大、不经济 【答案】B 【解析】通过直方图分布位置观察分析判断生产过程的质量状况和能力时，当质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限时，其质量能力处于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施。

12.建设工程项目进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的（）措施。A.经济 B.技术 C.组织 D.管理

【答案】D 【解析】建设工程项目进度控制的管理措施涉及管理的思想、管理的方法、管理的手段，承发包模式、合同管理和风险管理等。信息技术对进度控制而言只是一种管理手段，它的作用包括：①有利于提高进度信息处理的效率； ②有利于提高进度信息的透明度； ③有利于促进进度信息的交流； ④有利于促进项目各参与方的协同工作。

13.建设工程项目总进度目标论证的工作有：①项目的工作编码； ②项目结构分析； ③编制各层进度计划； ④进度计划系统的结构分析等。对上述四项工作而言，其正确的工作步骤是（）。

A.②一④一①一③ B.①一②一④一③

C.①一③一④一② D.②一④一③一①

【答案】A 【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤是：①调查研究和收集资料； ②项目结构分析； ③进度计划系统的结构分析； ④项目的工作编码； ⑤编制各层进度计划； ⑥协调各层进度计划的关系，编制总进度计划； ⑦若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； ⑧若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

14.对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其（）。A.报批责任 B.监督责任 C.合作责任

D.组织责任 【答案】C 【解析】对建设工程施工合同发包人的责任进行分析时，主要分析发包人（业主）的合作责任。其责任通常包括：①业主雇用工程师并委托其在授权范围内履行业主的部分合同责任； ②业主和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分，对这方面的争执作出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失； ③及时作出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令、履行各种批准手续、作出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等； ④提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。

15.建筑施工企业安全生产管理工作中，（）是消除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段。

A.安全监察制度

B.伤亡事故报告处理制度 C.“三同时”制度 D.安全检查制度

【答案】D 【解析】安全检查制度是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段，是企业安全生产管理工作的一项重要内容。通过安全检查可以发现企业及生产过程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产。

16.《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001-2004）中的“环境”是指（）。A.组织运行活动的外部存在

B.各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体 C.废水、废气、废渣的存在和分布情况 D.周边大气、阳光和水分布的总称 【答案】A 【解析】《环境管理体系要求及使用指南》（GB / T 24001-2004）中的环境是指“组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它（他）们之间的相互关系”。此定义是以组织运行活动为主体，其外部存在主要是指人类认识到的、直接或间接影响人类生存的各种自然因素及它（他）们之间的相互关系。

17.建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由（）负责处理和落实。

A.项目所在地安全生产行政管理部门 B.事故调查组

C.发生事故的企业及其主管部门

D.项目所在地建设行政主管部门 【答案】C 【解析】事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由发生事故的企业及其主管部门负责处理。因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，由企业主管部门或者企业按照国家有关规定，对企业负责人和直接责任人员给予行政处分； 构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

18.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，最高不超过（）万元人民币。A.80 B.90 C.100 D.120 【答案】A 【解析】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。

19.建筑施工企业与物资供应企业就某建筑材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应（）。

A.报请物价主管部门确定 B.参考国家定价确定

C.按当地工程造价管理部门公布的指导价确定

D.由供需双方协商其确定 【答案】D 【解析】建筑材料采购合同的价格确定原则是：①如果采购的建筑材料属于国家定价的材料，应按国家定价执行； ②按规定应由国家定价的但国家尚无定价的材料，其价格应报请物价主管部门的批准； ③不属于国家定价的产品，可由供需双方协商确定价格。

20.下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（）。A.分析各种风险的损失量

B.分析各种风险因素发生的概率 C.确定风险因素 D.对风险进行监控 【答案】C 【解析】项目风险识别的任务是识别项目实施过程存在哪些风险，其工作程序包括：①收集与项目风险有关的信息； ②确定风险因素； ③编制项目风险识别报告。AB两项是风险评估阶段的工作。项目风险监控是项目风险管理最后一个阶段的工作。

21.基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。

A.硬件和软件 B.文档资料 C.专用网站 D.计算机网络 【答案】A 【解析】基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成，包括：①数据处理设备（包括计算机、打印机、扫描仪、绘图仪等）； ②数据通讯网络（包括形成网络的有关硬件设备和相应的软件）； ③软件系统（包括操作系统和服务于信息处理的应用软件）等。

22.招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险一般通过（）约定风险承担方式。

A.调整投标价格

B.价格调整条款 C.调整中标价格

D.调整工作范围 【答案】B 【解析】对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。

23.非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（）。

A.业主即应给予工期顺延，也应给予费用补偿

B.业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿 C.业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿 D.业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿 【答案】B 【解析】总时差是指在不影响总工期的前提下，该项工作可以利用的机动时间。如果非关键线路上的工作延误时间小于该项工作的总时差，那么这项工作的延误不会影响总的计划工期，业主一般不会给予工期顺延，但工作延误属于非承包商的原因，业主应给予费用补偿。

24.某独立土方工程按《工程量清单计价规范》计价，招标文件中预计工程量10万立方米，合同中规定：土方工程单价30元/立方米，当实际工程量超过估计工程量10%时，超出部分价格调整为25元/立方米。工程完成后实际工程量12万立方米，则该土方工程的结算工程款为（）万元。

A.355 B.350 C.325 D.300 【答案】B 【解析】该工程实际工程量超过估计工程量：（12-10）/10×100%=20%>10%，则该土方工程的结算工程款为：10×30+（12-10）×25=350（万元）。25.项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目的（）提供服务。A.技术更新 B.档案管理 C.信息管理 D.建设增值

【答案】D 【解析】项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。

26.建设工程项目质量的形成过程体现了建设工程项目质量（）的系统过程。A.从目标决策、目标细化到目标实现 B.从目标定义、目标决策到目标实现 C.从目标决策、目标细化到目标检验 D.从目标定义、目标细化到目标检验

【答案】A 【解析】建设工程项目质量的形成过程，贯穿于整个建设项目的决策过程和各个工程项目的设计与施下过程，体现了建设下程项目质量从目标决策、目标细化到目标实现的系统过程。

27.建筑施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中，行使的管理权利有（）。A.调配并管理进入工程项目的各种生产要素 B.负责组建项目经理部

C.执行项目承包合同约定的应由项目经理负责履行的各项条款 D.负责选择并使用具有相应资质的分包人

【答案】C 【解析】项目经理在承担工程项目施工管理过程中，履行的职责包括：①贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度； ②严格财务制度，加强财经管理，正确处理国家、企业与个人的利益关系； ③执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款； ④对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。

28.已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14，最早开始时间为10； 工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14； 工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。

A.5 B.7 C.9 D.11 【答案】B 【解析】总时差（TFi-j）是指在不影响总工期的前提下，该工作可以利用的机动时间。TFi-j=LSi-j-ESi-j或TFi-j=LFi-j-EFi-j。工作B的总时差TFB=14-10=4天，工作C的总时差TFC=16-14=2天。工作i的总时差TFi等于该工作的各个紧后工作j总时差TFi-j加该工作与其紧后工作之间的时间间隔LAGi-j之和的最小值，即：TF：=min｛TFj+LAGi-j｝，则工作A的总时差TF=min｛4+5，2+5｝=7。

29.职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和（）。

A.资源

B.资金 C.人员 D.设备

【答案】A 【解析】职业健康安全与环境管理的任务是组织（企业）为达到建设工程的职业健康安全与环境管理的目 的而进行的组织、计划、控制、领导和协调的活动，包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

30.对建设项目投资项（或者成本项）信息进行编码时，适宜的做法是（）。A.综合考虑投资方、承包商要求进行编码

B.综合考虑概算、预算、标底、合同价、工程款支付等因素建立编码 C.根据概算定额确定的分部分项工程进行编码 D.根据预算定额确定的分部分项工程进行编码

【答案】B 【解析】项目的投资项编码（业主方）/成本项编码（施工方），并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制。

31.工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于（）问题。

A.安全监督

B.职业健康

C.施工安全生产

D.环境保护 【答案】B 【解析】工程建设过程中的污染主要包括对施工场界内的污染和对周围环境的污染。对施工场界内的污染防治属于职业健康问题； 而对周围环境的污染防治是环境保护的问题。

32.建筑施工企业编制施工成本计划时，宜以（）为根据。A.施工图预算成本 B.工程概算成本 C.施工预算成本 D.施工结算成本

【答案】C 【解析】施工成本计划的编制依据包括：①投标报价文件； ②企业定额、施工预算； ③施工组织设计或施工方案； ④人工、材料、机械台班的市场价； ⑤企业颁布的材料指导价、企业内部机械台班价格、劳动力内部挂牌价格； ⑥周转设备内部租赁价格、摊销损耗标准； ⑦已签订的工程合同、分包合同（或估价书）； ⑧结构件外加工计划和合同； ⑨有关财务成本核算制度和财务历史资料； ⑩施工成本预测资料； ⑾拟采取的降低施工成本的措施； ⑿其他相关资料。

33.建设工程项目竣工验收应由（）组织。A.监理单位

B.政府质量监督机构 C.建设单位 D.施工单位

【答案】C 【解析】当初步验收检查结果符合竣工验收要求时，监理工程师应将施工单位的竣工申请报告报送建设单位，着手组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他方面的专家组成竣工验收小组并制定验收方案。建设单位应在工程竣工验收前7个工作日将验收时间、地点、验收组名单通知该工程的工程质量监督机构。建设单位组织竣工验收会议。

34.为确保工程项目进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，若发现资源条件不具备，则应调整（）。

A.进度目标 B.资源计划

C.资金计划 D.进度计划 【答案】D 【解析】建设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。为确保进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划（资源进度计划），包括资金需求计划和其他资源（人力和物力资源）需求计划，以反映工程实施的各时段所需要的资源。通过资源需求的分析，可发现所编制的进度计划实现的可能性，若发现资源条件不具备，则应调整进度计划。

35.FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时才能调整价格的合同是（）。

A.施工合同条件

B.EPC交钥匙项目合同条件 C.永久设备和设计一建造合同条件 D.简明合同格式

【答案】B 【解析】《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。该合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。

36.下列职业健康安全管理体系要素中，不属于核心要素的是（）。

A.职业健康安全管理方案

B.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 C.结构和职责

D.文件和资料控制 【答案】D 【解析】职业健康安全管理体系中核心要素包括：①职业健康安全方针； ②对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划； ③法规和其他要求； ④目标； ⑤结构和职责； ⑥职业健康安全管理方案； ⑦运行控制； ⑧绩效测量和监视； ⑨审核； ⑩管理评审。D项属于辅助性要素。

37.施工安全技术措施中的应急措施，是针对（）提出的工程施工安全技术措施。

A.特殊工程

B.事故和自然灾害 C.特种作业

D.特殊作业环境

【答案】B 【解析】施工安全技术措施中的应急措施是在事故发生或各种自然灾害发生的情况下的应对措施。为了在最短的时间内达到救援、逃生、防护的目的，必须在平时就准备好各种应急措施和预案，并进行模拟训练，尽量使损失减小到最低限度。

38.根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起（）日内，将验收文件报建设行政主管部门备案。A.45 B.30 C.2 D.15 【答案】D 【解析】建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或者其他相关部门备案。

39.某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。

A.135 B.180 C.225 D.255 【答案】C 【解析】工程预付款起扣点计算公式是：T=P-M / N。式中，T为起扣点，即工程预付款开始扣回的累计完成工程金额； P为承包工程合同总额； M为工程预付款数额； N为主要材料、构件所占比重。则本题中的工程预付款起扣点为：300-15%/60%×300=225（万元）。

40.在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督。

A.项目管理实施规划 B.施工质量计划

C.监理规划与实施细则 D.施工组织设计 【答案】C 【解析】作为监控主体之一的项目监理机构，在施工作业实施过程中，根据其监理规划与实施细则，采取现场旁站、巡视、平行检验等形式，对施工作业质量进行监督检查，如发现工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

41.一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A.承包商损失了今后一切的索赔权利

B.业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿

C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿 D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中 【答案】D 【解析】固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。在这类合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。因此，承包商在报价时应对一切费用的价格变动因素以及不可预见因素都做充分的估计，并将其包含在合同价格之中。

42.运用动态控制原理实施工程项目的进度控制，下列各项工作中应首先进行的工作是（）。

A.对工程进度的总目标进行逐层分解

B.定期对工程进度计划值和实际值进行对比 C.分析进度偏差的原因及其影响

D.按照进度控制的要求，收集工程进度实际值

【答案】A 【解析】项目目标动态控制的工作程序包括：①项目目标动态控制的准备工作。将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值； ②在项目实施过程中项目目标的动态控制。一是收集项目目标的实际值，如实际投资，实际进度等； 二是定期（如每两周或每月）进行项目目标的计划值和实际值的比较； 三是通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏； ③如有必要，则进行项目目标的调整，目标调整后再回复到第一步。

43.某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工任务，则应（）。

A.通过投标竞争取得施工任务

B.通过项目业主委托取得施工任务 C.自行决定便可取得施工任务

D.通过施工总承包单位委托取得施工任务

【答案】A 【解析】施工总承包管理模式的内涵是：业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总包管理单位，业主方另委托其他施工单位作为分包单位进行施工。一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，但如施工总承包管理单位也想承担部分工程的施工，可以参加该部分工程的投标，通过竞争取得施工任务。

44.建筑施工企业项目经理是指受企业（）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A.董事会 B.总工程师 C.法定代表人 D.股东代表大会 【答案】C 【解析】建筑施工企业项目经理是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。

45.某工程合同价为500万元，合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工费占35%，材料费占55%，其余占10%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费价格指数增长了20%，其余未发生变化。按调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。

A.610.00 B.543.50 C.511.25 D.500.00 【答案】B 【解析】根据调值公式计算，该工程的结算工程价款为：

=500×（0.4+60%×35%×1.1+60%×55%×1.2+60%×10% =543.5（万元）

式中，P——调值后合同价款或工程实际结算款； P0——调值前工程进度款；

A0——固定要素，代表合同支付中不能调整的部分；

a1、a2、a3、a4——代表有关成本要素（如：人工费用、钢材费用、水泥费用、运输费等）在合同总价中所占的比重，a0+a1+a2+a3+a4=1；

A0、B0、C0、D0——基准日期与a1、a2、a3、a4对应的各项费用的基期价格指数或价格；

A、B、C、D——与特定付款证书有关的期间最后一天的49天前，与a1、a2、a3、a4对应的各成本要素的现行价格指数或价格。

46.某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是（）。

A.宾馆可以开业

B.项目竣工结算完成 C.宾馆开始盈利 D.项目通过竣工验收 【答案】D 【解析】业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。其中投资目标指的是项目的总投资目标； 进度目标指的是项目动用的时间目标，即项目交付使用的时间目标； 项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括设计质量、材料质量、设备质量和影响项目运行或运营的环境质量等。

47.按照《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2006），项目管理规划分为（）。A.项目管理规划策划和项目管理实施规划

B.项目管理决策大纲和项目管理实施策划

C.项目管理规划大纲和项目管理实施规划 D.项目管理决策策划和项目管理实施策划 【答案】C 【解析】《建设工程项目管理规范》（GB / T 50326-2006）对项目管理规划的解释是：“项目管理规划作为指导项目管理的纲领性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行确定”。在该规范中，项目管理规范应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。48.双代号时标网络计划的特点之一是（）。

A.可以在图上直接显示工作开始与结束时间和自由时差，但不能显示关键线路 B.不能在图上直接显示工作开始与结束时间，但可以直接显示自由时差和关键线路 C.可以在图上直接显示工作开始与结束时间，但不能显示自由时差和关键线路 D.可以在图上直接显示工作开始与结束时间、自由时差和关键线路

【答案】D 【解析】双代号时标网络计划是以水平时间坐标为尺度编制的双代号网络计划，其主要特点包括：①时标网络计划兼有网络计划与横道计划的优点，能够清楚地表明计划的时间进程，使用方便； ②时标网络计划能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间、工作的自由时差及关键线路； ③在时标网络计划中可以统计每一个单位时间对资源的需要量，以便进行资源优化和调整； ④由于箭线受到时间坐标的限制，当情况发生变化时，对网络计划的修改比较麻烦，往往要重新绘图。

49.工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是（）。

A.对一个质量特性或问题进行深入的原因分析 B.判断工程质量是否处于受控状态 C.对工程项目的总体质量进行评价 D.反映质量的变动情况

【答案】A 【解析】因果分析图法，又称为质量特性要因分析法，其基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因。然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。

50.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）第41条规定了发包人工程款支付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求（）承担相应责任。

A.提供担保的第三人 B.分包方

C.签订担保合同的一方 D.被担保方

【答案】A 【解析】《建设工程合同（示范文本）》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容，包括：①发包人和承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务； 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务； ②一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任； ③提供担保的内容、方式和相关责任，发包人和承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

51.质量管理体系认证制度是指（）对企业的产品及质量管理体系做出正确可靠的评价。A.各级质量技术监督局 B.各级消费者协会 C.各单位行政主管部门 D.公正的第三方认证机构

【答案】D 【解析】质量认证制度是由公正的第三方认证机构对企业的产品及质量管理体系做出正确可靠的评价，从而使社会对企业的产品建立信心。

52.质量管理的PDCA循环中，“D”的职能是（）。

A.将质量目标值通过投入产出活动转化为实际值 B.对质量检查中的问题或不合格及时采取措施纠正 C.确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案 D.对计划执行情况和结果进行检查 【答案】A 【解析】质量管理的PDCA循环中，“D”指的是实施（Do），实施职能在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程，转换为质量的实际值。53.编制项目管理工作任务分工表的目的是为了明确（）。A.项目的构成及项目之间的关系

B.各项工作任务的重要程度

C.各项任务的负责部门及配合或参与部门（或个人）D.各项工作之间的先后关系

【答案】C 【解析】在工作任务分工表中应明确各项工作任务由哪个工作部门（或个人）负责，由哪些工作部门（或个人）配合或参与。在项目的进展过程中，应视必要对工作任务分工表进行调整。

54.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），不属于设计变更范围的是（）。

A.更改工程有关部分的尺寸 B.改变工程质量等级要求 C.增减合同中约定的工程量 D.改变工程施工时间和顺序 【答案】B 【解析】根据我国施工合同示范文本，工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更，其中设计变更包括：①更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； ②增减合同中约定的工程量； ③改变有关工程的施工时间和顺序； ④其他有关工程变更需要的附加工作。

55.国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式。A.协商 B.调解

C.仲裁 D.诉讼

【答案】A 【解析】国际工程承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。协商解决争议是最常见最有效的方式，是应该首选的最基本的方式。双方依据合同，通过友好磋商和谈判，互相让步，折衷解决合同争议。

56.在建设工程项目总承包模式下，设计人员或者设计分包者如属未在项目总承包合同中指定者，则其能否承担相应工程的设计须事先征得（）同意。

A.项目施工单位

B.业主代表

C.质量监督机构 D.设计主管部门

【答案】B 【解析】在建设工程项目总承包模式下，对于工程的每一部分，设计人员或设计分包者如属未在本合同条件中指定者，则必须事先征得业主代表的同意。合同中的任何规定均不应导致任何设计人员或设计分包者与业主之间产生任何合同关系或专业义务。

57.编制工程项目施工组织设计时，一般将施工段的划分、施工顺序的安排列入施工组织设计的（）部分。

A.施工进度计划 B.施工总平面图

C.施工部署和施工方案

D.工程概况 【答案】C 【解析】施工部署及施工方案的内容包括：①根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案； ②对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案。

58.业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（）。A.预测成本变化发展的趋势

B.迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动 C.计算当前的实际成本水平

D.记录企业的一切生产经营活动 【答案】B 【解析】业务核算是各业务部门根据业务工作的需要而建立的核算制度，包括原始记录和计算登记表，如单位工程及分部分项工程进度登记，质量登记，工效、定额计算登记，物资消耗定额记录，测试记录等等。业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整。

59.实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。

A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据 B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据 C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据 D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据 【答案】A 【解析】实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。其计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。

60.某双代号网络计划如图1所示（时间：天），则工作D的自由时差是（）天。

A.3 B.2 C.1 D.0 【答案】B 【解析】自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间，图中，工作A的紧后工作是工作B、工作C、工作D，工作D和工作C的紧后工作是工作F，由标号法易得总工期为20天，关键线路为：A-C-F-G，工作F的最早开始时间为12，工作D的最早完成时间为10，所以工作D的自由时差为2天。

61.当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理。这体现了监理的（）。A.服务性

B.公正性 C.科学性 D.独立性 【答案】B 【解析】工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的公正性。

62.某按工程量清单计价的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式是（）。

A.自行调整清单数量，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标

B.根据清单数量和投标人复核的数量分别报价，供业主选择 C.以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标

D.不予理会，按照招标文件提供的清单数量进行投标

【答案】C 【解析】有的招标文件中提供了工程量清单，投标者还是需要进行复核，因为这直接影响到投标报价以及中标的机会。对于单价合同，尽管是以实测工程量结算工程款，但投标人仍应根据图纸仔细核算工程量，当发现相差较大时，投标人应向招标人要求澄清。

63.某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用（）模式。

A.线性组织结构

B.混合组织结构 C.矩阵组织结构

D.职能组织结构 【答案】A 【解析】在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，即每一个工作部门只有惟一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。

64.按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括（）的项目管理。

A.施工总承包方 B.建设项目承包方

C.施工总承包管理方 D.施工分包方

【答案】B 【解析】按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，项目管理包括：①业主方的项目管理； ②设计方的项目管理； ③施工方的项目管理（施工总承包方、施工总承包管理方和分包方的项目管理）； ④建设物资供货方的项目管理（材料和设备供应方的项目管理）； ⑤建设项目总承包（建设项目工程总承包）方的项目管理。

65.为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件、组织夜间施工的工作，属于管理职能中的（）环节。

A.执行 B.检查 C.决策 D.筹划 【答案】A 【解析】管理的职能包括：①提出问题，如通过进度计划值和实际值的比较，发现进度推迟了； ②筹划，如加快进度有多种可能的方案，如改一班工作制为两班工作制； ③决策，如从三个可能的方案中选择一个将被执行的方案； ④执行，如落实夜班施工的条件，组织夜班施工； ⑤检查，如检查增加夜班施工的决策有否被执行。

66.某工程主体结构混凝土工程量为3200 m3，预算单价为550元/ m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/ m3。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800m3，则此时的进度偏差为（）万元。

A.11.8 B.11.2 C.11.0 D.-1.8 【答案】C 【解析】进度偏差一已完工作预算费用一计划工作预算费用，其中，已完工作预算费用=已完工作量×预

算单价，计划工作预算费用=计划工作量×预算单价。本题中，进度偏差=1800×550-3200/4×2×550=110000（元）。

67.按照质量管理体系八项原则，组织进行质量管理的基本出发点和归宿点是（）。

A.建立组织与供方合作互利关系 B.满足顾客要求并争取超越顾客的期望 C.持续改进总体业绩

D.建立科学、系统的质量管理体系

【答案】B 【解析】组织（从事一定范围生产经营活动的企业）依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。这是组织进行质量管理的基本出发点和归宿点。

68.建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，应保证工程项目使用安全，建筑物、构筑物和设备系统性能稳定。这是项目质量的（）要求。A.经济性 B.功能性

C.观感性 D.可靠性

【答案】D 【解析】项目质量的综合性控制包括功能性控制、可靠性控制、观感性控制和经济性控制，其中可靠性控制主要是指建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，保证使用安全，建筑物、构筑物及其设备系统性能稳定、可靠。

69.在某大型工程项目的施工过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时做出正确决策。这种纠偏措施属于动态控制的（）。

A.技术措施 B.管理措施 C.经济措施 D.组织措施 【答案】B 【解析】项目目标动态控制的纠偏措施包括：①组织措施； ②管理措施； ③技术措施； ④经济措施。其中管理措施是指分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。

70.建设工程项目控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行“交钥匙”承包的情况下，第一层面的质量控制系统应由（）负责建立。

A.工程总承包企业的项目管理机构 B.施工承包企业的项目管理结构 C.建设单位委托的监理机构 D.建设单位的项目管理机构

【答案】A 【解析】在大中型建设工程项目，尤其是群体工程的建设工程项目中，第一层面的质量控制系统应由建设单位的建设工程项目管理机构负责建立，在委托代建、委托项目管理或实行交钥匙式工程总承包的情况下，应由相应的代建方项目管理机构、受托项目管理机构或工程总承包企业项目管理机构负责建立。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。选择，本题不得分； 少选，所选的每个选项得0.5分）

71.下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有（）。A.工程量发生变化，引起承包商费用的增加

B.货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加 C.业主延期支付应付工程款，造成利润损失

D.由于不可抗力，造成停工损失

E.施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加

【答案】ABCE 【解析】承包商向业主索赔的情形包括：①因合同文件引起的索赔：A.有关合同文件的组成问题引起的索赔； B.关于合同文件有效性引起的索赔； C.因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔； ②有关工程施工的索赔：A.地质条件变化引起的索赔； B.工程中人为障碍引起的索赔； C.增减工程量的索赔； D.各种额外的试验和检查费用的偿付； E.工程质量要求的变更引起的索赔； f.指定分包商违约或延误造成的索赔； g.其他有关施工的索赔； ③关于价款方面的索赔：A.关于价格调整方面的索赔； B.关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔； C.拖延支付工程款的索赔； ④关于工期的索赔：A.关于延展工期的索赔； B.由于延误产生损失的索赔； C.赶工费用的索赔。不可抗力事件发生导致承包人损失，通常应该由发包人承担，即承包人可以据此提出索赔。

72.招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。A.保留金

B.履约担保书 C.银行保函 D.投标保函

E.保兑支票 【答案】ABC 【解析】履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。履约担保的形式包括：①银行履约保函； ②履约担保书； ③保留金。

73.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 5326-2006），项目经理的职责有（）。A.对资源进行动态管理

B.建立各种专业管理体系，并组织实施

C.收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收 D.进行整个项目的利益分配

E.协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作 【答案】ABCE 【解析】项目经理应履行的职责包括：①项目管理目标责任书规定的职责； ②主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理； ③对资源进行动态管理； ④建立各种专业管理体系，并组织实施； ⑤进行授权范围内的利益分配； ⑥收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收； ⑦接受审计，处理项目经理部解体的善后工作； ⑧协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。

74.根据《建设项口工程总承包管理规范》，工程总承包项口管理的主要内容包括（）。A.办理可行性研究报批 B.进行项目策划 C.实施设计管理 D.实施采购管理

E.实施试运行管理 【答案】BCDE 【解析】根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包项目管理的主要内容应包括：①任命项目经理，组建项目部，进行项目策划并编制项目计划； ②实施设计管理，采购管理，施工管理，试运行管理； ③进行项目范围管理，进度管理，费用管理，设备材料管理，资金管理，质量管理，安全、职业健康和环境管理，人力资源管理，风险管理，沟通与信息管理，合同管理，现场管理，项目收尾等。

75.关于质量控制与质量管理的说法，正确的有（）。A.质量管理就是对施工作业技术活动的管理

B.质量控制的致力点在于构建完善的质量管理体系

C.质量控制是质量管理的一部分

D.建设工程质量控制活动只涉及到施工阶段

E.质量控制活动包含作业技术活动和管理活动 【答案】CE 【解析】根据《（GB/T 19000-ISO 9000（2000））质量管理体系标准》定义，质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作； 质量控制是质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动； 质量控制所致力的一系列相关活动，包括作业技术活动和管理活动。建设工程项目质量控制，在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，项目干系人均应围绕着致力于满足业主要求的质量总目标而展开。

76.关于组织和组织工具的说法，正确的有（）。A.组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工

B.工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系 C.工作流程图是一种重要的技术工具

D.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系 E.在线性组织结构中，每一个工作部门的指令源是唯一的 【答案】ADE 【解析】A项，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工； B项，工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织； C项，工作流程图是一个重要的组织工具； D项，组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系。组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系； E项，在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有惟一指令源。

77.按照《建设工程监理规范》关于工程变更的有关规定，下列做法正确的是（）。A.设计单位对原设计存在的缺陷提出的变更应编制设计变更文件

B.在发包人和承包人未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目变更不能实施 C.工程变更单应由总监理工程师签发

D.建设单位提出的变更应提交专业监理工程师审查 E.有设计变更文件的工程变更单应附设计变更文件

【答案】ACE 【解析】B项，在发包人和承包人未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据； D项，建设单位或承包单位提出的变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。

78.在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照（）等分层方法获取质量原始数据。

A.作业班组

B.作业时间 C.工程材料

D.投资主体

E.进度控制工作流程的编制 【答案】BC 【解析】调查分析的层次划分，根据管理需要和统计目的，通常可按照以下分层方法取得原始数据：①按施工时间分：月、日、上午、下午、白天、晚间、季节； ②按地区部位分：区域、城市、乡村、楼层、外墙、内墙； ③按产品材料分：产地、厂商、规格、品种； ④按检测方法分：方法、仪器、测定人、取样方式； ⑤按作业组织分：工法、班组、工长、工人、分包商； ⑥按工程类型分：住宅、办公楼、道路、桥梁、隧道； ⑦按合同结构分：总承包、专业分包、劳务分包。

79.建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。

A.进度目标的分析和论证 B.进度控制工作职能分工

C.定期跟踪进度计划的执行情况 D.采取纠偏措施及调整进度计划 E.进度控制工作流程的编制 【答案】ACD 【解析】进度控制的主要工作环节包括：①进度目标的分析和论证； ②编制进度计划； ③定期跟踪进度计划的执行情况； ④采取纠偏措施； ⑤调整进度计划。这些工作任务和相应的管理职能应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中标示并落实。

80.当工程施工的实际进度与计划进度不符时，需要对网络计划做出调整，调整的内容有（）。A.调整关键线路的长度 B.调整非关键工作时差 C.调整组织结构 D.增、减工作项目 E.调整资源的投入 【答案】ABDE 【解析】网络计划调整的内容包括：①调整关键线路的长度； ②调整非关键工作时差； ③增、减工作项目； ④调整逻辑关系； ⑤重新估计某些工作的持续时间； ⑥对资源的投入作相应调整。

81.在工程项目竣工验收阶段，项目监理机构的主要工作任务有（）。

A.督促施工单位及时整理各种文件和资料，受理单位工程竣工验收报告，并提出意见 B.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告 C.对工程主要部位，主要环节及技术复杂工程进行检查 D.组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收

E.在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果

【答案】ABD 【解析】施工验收阶段建设监理工作的主要任务包括：①督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，并提出意见； ②根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告； ③组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收。

82.为了贯彻实施安全生产管理制度，工程承包企业应结合自身实际情况建立健全本企业的安全生产规章制度，一般包括（）等。A.安全值班制度

B.各种安全技术操作规程 C.安全事故预报制度 D.加班加点审批

E.防火、防爆、防雷、防静电制度 【答案】ABDE 【解析】施工安全生产规章制度的内容包括：①安全生产奖励制度； ②安全值班制度； ③各种安全技术操作规程； ④危险作业管理审批制度； ⑤易燃、易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、储运、使用的安全管理制度； ⑥防护物品的发放和使用制度； ⑦安全用电制度； ⑧加班加点审批制度； ⑨危险场所动火作业审批制度； ⑩防火、防爆、防雷、防静电制度； ⑾危险岗位巡回检查制度； ⑿安全标志管理制度。

83.关于建设项目工程总承包的说法，正确的有（）。A.工程总承包企业应向项目业主负责

B.总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业

C.总承包企业可按照合同约定对项目勘察、设计、采购、施工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包 D.工程分包企业应向总承包企业和业主负责

E.建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干和“交钥匙” 【答案】ABC 【解析】D项，工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责。工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业； 分包企业按照分包合同的约定对总承

包企业负责； E项，建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。

84.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。A.编制资金使用计划

B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本 C.选用最合适的施工机械

D.编制施工成本控制的工作计划 E.使用先进、高效的机械设备 【答案】AB 【解析】经济措施是最易为人们所接受和采用的措施，具体包括：①管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标； ②对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策； ③对各种支出，应认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支； ④及时准确地记录、收集、整理、核算实际发生的成本； ⑤对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证，及时结算工程款； ⑥通过偏差分析和未完工程预测，可发现一些潜在的问题将引起未完工程施工成本增加，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。

85.建设工程项目信息，按其内容属性可分为（）。A.资源类信息 B.组织类信息 C.管理类信息 D.技术类信息 E.经济类信息 【答案】BCDE 【解析】建设工程项目信息，按其内容属性可分为：①组织类信息； ②管理类信息； ③经济类信息； ④技术类信息； ⑤法规类信息。

86.施工合同交底的主要目的和任务有（）。

A.将各种合同事件的责任分解落实到各种工程小组或分包人

B.明确各项工作和各个工程的工期要求

C.明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限 D.争取对自身有利的合同条款

E.明确完不成任务的影响和法律后果

【答案】ABCE 【解析】施工合同交底的目的和任务包括：①对合同的主要内容达成一致理解； ②将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人； ③将工程项目和任务分解，明确其质量和技术要求以及实施的注意要点等； ④明确各项工作或各个工程的工期要求； ⑤明确成本目标和消耗标准； ⑥明确相关事件之间的逻辑关系； ⑦明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限； ⑧明确完不成任务的影响和法律后果； ⑨明确合同有关各方（如业主、监理工程师）的责任和义务。

87.下列各项工作中，属于施工质量事后控制的有（）。

A.分项工程质量验收 B.分部工程质量验收 C.隐蔽工程质量验收 D.单位工程质量验收 E.已完施工成品保护

【答案】ABDE 【解析】施工质量的事后控制，主要是进行已完施工的成品保护、质量验收和不合格的处理，以保证最终验收的建设工程质量。包括：①已完施工成品保护； ②施工质量检查验收，从施工作业工序开始，依次做好检验批、分项工程、分部工程及单位工程的施工质量验收。

88.下列各施工生产要素的质量控制阶段中，属于对劳动主体质量控制的有（）。A.合理布置施工总平面图

B.坚持特殊工种持证上岗制度 C.禁止使用命令淘汰的施工方法 D.坚持分包商资质考核制度 E.组织项目管理者培训学习【答案】BDE 【解析】劳动主体的质量包括工程各类参与人员的生产技能、文化素养、生理体能、心理行为等方面的个体素质及经过合理组织充分发挥其潜在能力的群体素质。施工企业必须坚持对所选派的项目领导者、管理者进行质量意识教育和组织管理能力训练； 坚持对分包商的资质考核和施工人员的资格考核； 坚持工种按规定持证上岗制度。

89.在施工成本控制中，采取措施纠正成本偏差之前需要完成的工作有（）。A.检查纠偏措施的执行情况和效果 B.比较计划值与实际值

C.确定偏差的严重性及偏差产生的原因 D.估计完成项目所需的总费用 E.考核成本降低的实际效果 【答案】BCD 【解析】施工成本控制的步骤包括：①比较，按照某种确定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较，以发现施工成本是否已超支； ②分析，在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因； ③预测，按照完成情况估计完成项目所需的总费用； ④纠偏，当工程项目的实际施工成本出现了偏差，应当根据工程的具体情况、偏差分析和预测的结果，采取适当的措施，以期达到使施工成本偏差尽可能小的目的； ⑤检杳，是指对工程的进展进行跟踪和检查，及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果，为今后的工作积累经验。

90.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），属于承包人工作的有（）。A.负责编制施工组织设计 B.科学安排作业计划

C.组织编制年、季、月施工计划 D.负责工程测量定位

E.负责与监理、设计及有关部门联系 【答案】ACDE 【解析】根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），承包人的义务包括：①组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施项目管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； ②完成劳务分包人施工前期工作； ③负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收； ④负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收； ⑤按时提供图纸，及时交付材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； ⑥按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬； ⑦负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

91.在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定条件是（）。A.该工作的总时差为零

B.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

C.该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等

D.该工作的自由时差最小 E.该工作的持续时间最长 【答案】AC 【解析】关键工作是总时差为最小的工作。当计划工期等于计算工期时，工作的总时差为零是最小的总时差，此工作是关键工作。总时差可以用工作的最迟开始时间减去最早开始时间或用工作的最迟完成时间减去最早完成时间。

92.建设工程项目施工成本计划的编制依据有（）。A.建设投资估算书

B.投标报价文件

C.施工组织设计或施工方案 D.施工成本预测资料 E.施工招标公告 【答案】BCD 【解析】施工成本计划的编制依据包括：①投标报价文件； ②企业定额、施工预算； ③施工组织设计或施工方案； ④人工、材料、机械台班的市场价； ⑤企业颁布的材料指导价、企业内部机械台班价格、劳动力内部挂牌价格； ⑥周转设备内部租赁价格、摊销损耗标准； ⑦已签订的工程合同、分包合同（或估价书）； ⑧结构件外加工计划和合同； ⑨有关财务成本核算制度和财务历史资料； ⑩施工成本预测资料； ⑾拟采取的降低施工成本的措施； ⑿其他相关资料。

93.在建设工程项目中实施阶段的策划工作中，对项目分析和再论证的主要工作内容包括（）。A.项目功能分解

B.编制项目总投资规划和投资目标论证 C.编制项目建设总进度规划

D.确定项目质量目标

E.确定项目建设的规模和标准 【答案】ABCD 【解析】项口口标的分析和再论证的主要工作内容包括：①投资口标的分解和论证； ②编制项目投资总体规划； ③进度目标的分解和论证； ④编制项目建设总进度规划； ⑤项目功能分解； ⑥建筑面积分配； ⑦确定项目质量目标。

94.当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。

A.工程量发生比较大的变化

B.承包商自身成本发生比较大的变化 C.业主资金不到位 D.通货膨胀达到一定水平 E.国家相关政策发生变化

【答案】ADE 【解析】当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整； 当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此，承包商的风险就相对较小。

95.在工程项目施工过程中，运用动态控制原理进行投资控制，投资的计划值和实际值比较是指（）。

A.工程预算与工程概算的比较 B.工程合同价与工程预算的比较 C.工程合同价与工程概算的比较 D.工程款支付与工程合同价的比较 E.工程支付与工程预算的比较 【答案】BCD 【解析】在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括：①工程合同价与工程概算的比较； ②工程合同价与工程预算的比较； ③工程款支付与工程概算的比较； ④工程款支付与工程预算的比较； ⑤工程款支付与工程合同价的比较； ⑥工程决算与工程概算、工程预算和工程合同价的比较。

96.建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目目标质量、决策和实现过程中的各种客观因素和主观因素，包括人的因素、（）等。

A.技术因素

B.组织因素

C.管理因素 D.环境因素 E.社会因素 【答案】ACDE 【解析】建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程的各种客观因素和主观因素，包括人的因素、技术因素、管理因素、环境因素和社会因素等。

97.为了有效地控制工程项目的施工进度，施工方应根据工程项目的特点和施工进度控制的需要，编制（）。

A.项目动用前准备阶段的工作计划

B.年度、季度、月度和旬的施工计划 C.采购计划、供货进度计划

D.设计准备工作计划、设计进度计划

E.控制性、指导性和实施性的施工进度计划 【答案】BE 【解析】施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性、指导性和实施性的施工进度计划，以及按不同计划周期（年度、季度、月度和旬）的施工计划等。

98.下列施工过程质量验收环节中，应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收的有（）。

A.分部工程

B.分项工程 C.单项工程 D.检验批 E.单位工程 【答案】BD 【解析】国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）规定：检验批应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收； 分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人进行验收； 分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

99.《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求有（）。

A.应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划标准或要求

B.对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，环保总局必须举行听证会

C.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境

D.建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 E.防治污染的设施必须经原审批环境报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用 【答案】ACDE 【解析】B项，对环境可能造成重大影响、应当编制环境影响报告书的建设工程项目，可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的建设工程项目，以及存在重大意见分歧的建设工程项目，环保总局可以举行听证会，听取有关单位、专家和公众的意见，并公开听证结果，说明对有关意见采纳或不采纳的理由。

100.根据我国《企业伤亡事故分类标准》（GB 6441-86），下列伤害事故中，属于“机械伤害”的有（）。

A.高处小型机械坠落砸伤地面工作人员 B.搅拌机械传动装置断裂甩出伤人 C.汽车倾覆造成人员伤亡

D.电动切割机械防护不当早成操作人员受伤 E.起重机吊物坠落砸伤作业人员

【答案】BD 【解析】根据我国《企业伤亡事故分类标准》（GB 6441-86）,“机械伤害”是指被机械设备或工具绞、碾、碰、割、戳等造成的人身伤害，不包括车辆、起重设备引起的伤害。A项属于高处坠落伤害； C项属于车辆伤害； E项属于起重伤害。

第二篇：2012一级建造师真题及解析

2012年全国一级建造师执业资格考试

建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）

1、下列代理行为中，不属于委托代理的是()

A、招标代理 B、采购代理 C、诉讼代理 D、指定代理

2、下列物权中，不属于用益物权的是()

A、土地所有权 B、土地承包经营权

C、建设用地使用权 D、地役权

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()

A、建设用地使用权 B、地役权

C、相邻权 D宅基地使用权

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()

A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权

5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()

A、债 B、所有权

C、知识产权 D、担保物权

6、关于知识产权的说法，正确的是()

A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权

D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算

A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书

C、公告发布 D、核准注册

8、保证合同是()订立的合同。

A、债权人与债务人 B、债务人和保证人

C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人

9、关于刑事责任的说法，错误的是()

A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种

C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D、死刑缓期二年执行是死刑的一种

10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理

A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算

A、竣工验收合格 B、交付使用

C、发包方支付全部价款 D、竣工验收备案

12、施工现场所使用的安全警示标志()

A、可根据建筑行业特点自行制作 B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置

C、必须符合国家标准 D、必须以图形表示

13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()

A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收

C、双方合同已变更，乙送货构成违约

D、甲拒绝接收，应承担违约责任

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A、文物保护单位 B、建设单位

C、施工单位 D、设计单位

15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。

A、其他设计单位 B、具有相应资质等级的设计单位

C、监理单位 D、装修施工单位

16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A、20 B、30 C、60 D、15

17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()

A、施工合同中约定采用的推荐性标准 B、建筑法律

C、施工图设计文件 D、工程监理合同

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()

A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用

A、建设行政主管部门 B、省级人民政府

C、县级以上人民政府 D、环境保护主管部门

20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()

A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D、垫资违反相关规定，应予以没收

21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。

A、安全监督管理机构 B、建设单位

C、监理单位 D施工企业

22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()

A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B、工程竣工验收报告

C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。

A.旁站检验 B.型式检验

C.平行检验 D.破损检验

24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。

A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的 B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。

A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

26.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位 B.施工总承包单位

C.监理单位 D.各分包单位

27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件

28.建筑施工企业的特种作业人员不包括()。

A.架子工 B.钢筋工

C.起重信号工 D.起重机械司机

29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬 B.试用期

C.保守商业秘密 D.福利待遇

30-----36 模糊看不清 37.要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当事人双方意思表示一致即告成立

38.下列不属于发包人义务的情形是()。

A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收

C.向有关部门移交建设项目档案

D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()

A.行政行为超越职权 B行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平

40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关

C.人民法院 D.建设行政主管部门

41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。

A.要约邀请 B.承诺

C.承诺意向 D.新要约

42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。

A.合同 B.不当得利

C.无因管理 D.侵权

43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.只能向合同履行地的人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。

A.施工需要并通过监理单位审查 B.施工需要并按规定通过了审查

C.编制招标文件的要求 D.工程竣工验收备案的要求

45.物权变更自登记时发生法律效力的是()。

A.船舶所有权 B.土地抵押权

C.机动车所有权 D.地役权

46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。

A.有权进行修改 B.可以按照规范施工

C.有权拒绝施工 D.应当及时提出意见和建议

47.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照 B.技术方案

C.施工设备 D.施工业绩

48.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。

A.一般性标准 B.特殊性标准

C.建议性标准 D.强制性标准

49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业 B.建设单位

C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构

50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。

A.安全许可证 B.销售许可证

C.产品合格证 D.安装许可证

51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。

A.三方共同 B.水泥厂

C.承包商 D.运输公司

52-----57 模糊看不清

58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月

A.1 B.2

C.3 D.6

59.投标有效期应从()之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止 B.提交投标文件

C.提交投标保证金 D.确定中标结果

60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()

A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷 D.票据纠纷

61.行政责任的承担方式包括行政处罚和()

A.行政复议 B.行政处分

C.行政赔偿 D.行政许可

62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()

A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.应当依法报审施工图设计文件

C.不得将建设工程肢解发包

D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续

64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年

65.关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。

A.技术规范 B.拆装方案

C.设备运至现场的运输方案 D.进度控制横道图

67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。

A.保证本单位安全生产投入的有效实施 B.及时、如实报告生产安全事故

C.为从业人员缴纳意外伤害保险费 D.建立、健全本单位安全生产责任制

68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。

A.吊销资质证书 B.罚款

C.停业整顿 D.降低资质等级

69.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术

D.军队建设项目

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。

A.不得压缩合同工期 B.按设计图纸施工

C.与监理单位建立友好的沟通关系 D.严格履行企业质量管理认证体系

E.不擅自修改设计文件

72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。

A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任

73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

E.全国重点文物保护单位不得拆除

74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。

A.工程概况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容

C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任

E.保修单位名称、详细地址

75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。

A.货物运输 B.人员伤害

C.房屋权属 D.土地使用权出让

E.建设工程施工合同

76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。

A.该仲裁协议当然无效

B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效

C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁

D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效

77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()

A.投标文件 B.中标通知书

C.符合要约规定的售楼广告 D.拍卖公告

E.招标公告

78.关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

79.连带责任保证的法定保证期间属于()。

A.诉讼时效期间 B.可变期间

C.除斥期间 D.指定期间

E.不可变期间

80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的

D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间

C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行

D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行

E.履行费用负担不明确的，由债权人承担

82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。

A.事故发生地点 B.人员伤亡数量

C.直接经济损失数额 D.事故发生时间

E.社会影响程度

83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋 B.城市大型立交桥

C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程

E.城市居住小区

84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。

A.合同自办理物权登记时生效 B.未办理物权登记合同无效

C.合同生效当然发生物权效力 D.合同自成立时生效

E.未办理物权登记不影响合同效力

85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。

A.双方约定的其他地方 B.原告住所地

C.被告住所地 D.合同履行地

E.合同签订地

86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()

A.调解只能在民事诉讼阶段进行

B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议

D.仲裁实行一裁终局制

E.民事诉讼实行两审终审制

87.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()

A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案

C.书面委托监理合同 D.安全施工组织计划

E.安全措施费用计划

88.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的

B.未取得施工许可证擅自施工的 C.将承包的工程转包或者违反分包的 D.发生过安全事故的

E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的

89.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。

A.受自然地域环境限制的

B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C.施工主要技术需要使用某项特定专利的 D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的 90.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()

A.指定代理 B.隐名代理

C.委托代理 D.居间代理

E.法定代理

91.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()

A.工程规划许可证 B.设计单位资质等级证书

C.工程勘察设计文件 D.中标通知书及施工承包合同

E.用地规划许可证

92.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()

A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告

C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志

E.竣工图

93.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A.建筑材料供应商 B.勘察设计单位

C.施工企业 D.建设单位

E.设备供应商

94.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()

A.责令改正,没收违法所得

B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款

C.追究刑事责任

D.责令停业整顿,降低资质等级

E.情节严重的,吊销资质证书

95.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.以欺骗手段取得资质证书的 C.将承包的工程转包或违法分包的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

96.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()

A.中止仲裁程序 B.不予受理反请求

C.审查反请求是否符合受理条件 D.将案件移送相关人民法院

E.继续审理原仲裁申请

97.仲裁协议应当具备的内容有()

A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.仲裁委员会的住所地 D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

98.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。

A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的

99.根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。

A.警告 B.没收违法所得

C.责令企业停产停业 D.吊销营业执照

E.行政拘留

100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。

A.建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产投入的有效实施

D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

E.编制专项工程施工方案

2012一级建造师建设工程法规及相关知识答案

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、【答案】D

2、【答案】A

3、【答案】B

【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通过双方合同约定，一般为有偿。

4、【答案】D

【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。

5、【答案】A

6、【答案】A

7、【答案】D

【解析】专利权与商标权的区分。

(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。

(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。

(3)专利权不予续展，商标权可以续展。

8、【答案】C

9、【答案】B

【解析】法律责任每年考1分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分：

行政处罚刑罚

罚款罚金

拘留拘役

没收违法所得没收财产

10、【答案】B

【解析】p269第二项第3行。

11、【答案】A

12、【答案】C

【解析】p231第一项，概述题。

13、【答案】D

【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。

14、【答案】A

15、【答案】B

16、【答案】D

17、【答案】D

18、【答案】A

19、【答案】D

20、【答案】B

21、【答案】D

22、【答案】A

23.【答案】B

24.【答案】A

25.【答案】A

26.【答案】B

27.【答案】D

28.【答案】B

29.【答案】A

30-----36 模糊看不清 37.【答案】C

【解析】本题有新意。考核合同的分类：

(1)法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同;否则为无名合同。

(2)当事人双方互负义务的，为双务合同;否则为单务合同。

(3)根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同;否则为不要式合同。

(4)当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同;否则为实践合同。

38.【答案】D

39.【答案】D

40.【答案】A

【解析】p302第2自然段(4)项。考核行政行为的强制性。

41.【答案】D

42.【答案】D

43.D.必须重新确定受诉人民法院

【答案】C

【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。

(1)民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(法释〔2006〕7号)第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。

(2)根据《民事诉讼法》第25条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误，则依照第24条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。

44.【答案】B

45.【答案】B

【解析】不动产物权，登记设立;动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》(P20正中间(二)第1段)，地役权虽然也属于不动产物权，但采登记对抗主义(而不是登记设立主义)，即：地役权可以不登记，自合同生效时设立;但未经登记，不得对抗善意第三人。

46.【答案】D

47.【答案】A

【解析】P67正中间标题下第1段第3行。

48.【答案】D

49.【答案】B

50.【答案】C

【解析】P232正中间“

三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5行。51.【答案】C

【解析】2006年一级真题。考核P126正中间(二)，一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大;不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。

52-----57 模糊看不清

58.【答案】B

59.【答案】A

60.【答案】C 61.【答案】B

62.【答案】A

【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同;如不知情，则法律应当保护善意第三人的合法权益，不能因此认定为无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。

63.【答案】D

【解析】本题D为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。

64.【答案】A

65.【答案】D

【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272正中间(二)，多选改为单选。这考试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。

66.【答案】B

67.【答案】C

【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。

68.【答案】B

【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“不包括”哪个，你选最严重的。

69.【答案】D

70.【答案】C

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.【答案】BE

【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。

72.【答案】ABC

【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任;但这种内部约定对外不得对抗建设单位。很多同学估计B不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。

73.【答案】AD

【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。

74.【答案】BD 75.【答案】CD

【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。76.【答案】BE

【解析】P326倒数第2段。根据《仲裁法》第18条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议;达不成补充协议的，仲裁协议无效。77.【答案】ABC

【解析】A属于要约，B属于承诺,C属于要约。DE属于要约邀请。78.【答案】BE

【解析】本题A是教材P41(一)的原文，但我建议不选，理由是A为《建设工程施工合同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个文本呢?如果双方约定本工程不投保一切险呢? 79.【答案】CE

【解析】本题为司法考试原题，超纲。80.【答案】ABE

【解析】本题为今年6月份二级刚考过的题。注意D为预告解除，而并非随时解除的情形。81.【答案】ABC

【解析】本题略超纲，考核合同法62条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122正中间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82.【答案】BCE

【解析】选BCE是因为这三项是教材P240第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。

83.【答案】ACD

84.【答案】DE

【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价;合同效力，由《合同法》评价;物权效力与合同效力无关。85.【答案】BCDE

【解析】考核P307倒数第3段。民事诉讼法25条，协议管辖。86.【答案】BCDE

【解析】05年一级真题，稍有修改。87.【答案】ABE

【解析】P253第六项最后一段。88.【答案】ABCE

【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(一)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(二)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;(三)未取得施工许可证擅自施工的;(四)将承包的工程转包或违法分包的;(五)违反国家工程建设强制性标准的;(六)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(七)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(八)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(九)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;(十)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(十一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(十二)其它违反法律、法规的行为。89.【答案】ABDE

【解析】C，属于招标项目经批准转为直接发包(P83倒数第4段)的情形;ABDE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形(P84第3段)。这种题型是第一次考，预计今后几年将成为命题热点。

90.【答案】ACE 91.【答案】ABCD

【解析】P280第六项第3段。去年考了第六项的第1段，今年同时考了第1段和第3段。

92.【答案】BCDE

【解析】P288(二)项。从本卷87，91，92题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。

93.【答案】ACE

【解析】去年一级考过。

94.【答案】ABDE

【解析】P69正中间第五项。

95.【答案】ACD

【解析】B属于资质不良，E属于质量不良。

96.【答案】CE

【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25条和27条。

97.【答案】ABDE

98.【答案】BD 行政复议法规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，可以停止执行：1．被申请人认为需要停止执行的；2．行政复议机关认为需要停止执行的；3．申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；4．法律规定停止执行的。

99.【答案】ABC

【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定;E，法律方可设定。

100.【答案】ABCD

【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。

第三篇：2015一级建造师《法律法规》真题及答案解析

2015一级建造师法规考试真题及答案解析

(多项选择题)

多项选择题

71.根据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（）。

A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标√ B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求√ C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见√

【解析】评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。《招标投标法实施条例》进一步规定，评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。评标委员会成员不得向招标人征询确定中标人的意向。招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。

对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

72.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有（）。

A.与建设单位之间相互串通投标√ B.将承包的合同转包或违法分包√ C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书√ E.恶意拖欠分包企业工程款√

【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准的；（6）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；（7）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；（8）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（9）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；（10）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；（11）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；（12）其他违反法律、法规的行为。

73.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有（）。A.其行为的法律后果由项目经理承担 B.不具备法人资格√

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织√ D.其行为的法律后果由项目经理部承担 E.其行为的法律后果由企业法人承担√

【解析】项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。

由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

74.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发√ B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任√

D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤 E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀 【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； 患职业病的；

因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的； 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：

在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的； 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；

职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

职工有以上第（1）项、第（2）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第（3）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。

职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：

故意犯罪的； 醉酒或者吸毒的； 自残或者自杀的。

75.关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者√

C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定√ D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定√

【解析】 自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死后50年；《计算机软件保护条例》第十三条规定：自然人在法人或者其他组织中任职期间所开发的软件有下列情形之一的，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励：

（一）针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件；

（二）开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果；

（三）主要使用了法人或者其他组织的资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件所开发并由法人或者其他组织承担责任的软件。因此选项A、D错误。

76.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。

A.保存文物特别丰富√ B.历史建筑集中成片√

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色√

E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地√ 【解析】2008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》进一步规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：

保存文物特别丰富； 历史建筑集中成片； 保留着传统格局和历史风貌；

（4）历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。

77.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件√ C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料√ E.无正当理由未出庭作证的证人证言

【解析】本题考查的是证据的应用。可以作为认定案件事实依据的证据：（1）一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，法院应当确认其证明力：

①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本； ②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等；

③有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件；

④一方当事人申请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。

法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力。

一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，法院可以确认其证明力。

诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。

（5）有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。

78.根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

A.公安机关√ B.有关人民政府√ C.人民法院

D.安全生产监督管理部门√

E.负有安全生产监督管理职责的有关部门√

【优路网校解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

79.关于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性 B.债权期限的相对性 C.债权主体的相对性√ D.债权内容的相对性√ E.债权责任的相对性√

【解析】本题考查的是债的基本法律关系。债权相对性理论的内涵，可以归为以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；（3）债权责任的相对性

80.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位√

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业 C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成√ D.分包单位将其承包的工程再分包√

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位√ 【解析】存在下列情形之一的，属于违法发包：

（一）建设单位将工程发包给个人的；

（二）建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的；

（三）未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的；

（四）建设单位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；

（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的；

（六）建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的；

（七）建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的；

（八）法律法规规定的其他违法发包行为。81.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力√ C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册√ E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

【解析】注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册： 不具有完全民事行为能力的； 申请在两个或者两个以上单位注册的； 未达到注册建造师继续教育要求的； 受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；

因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；

被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；

在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；

申请人的聘用单位不符合注册单位要求的； 年龄超过65周岁的；

（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。

82.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有（）。A.机器损坏险√ B.建筑工程一切险√ C.安装工程一切险√ D.工伤保险 E.勘察设计责任险√

【解析】《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。ABCE都可自愿投保。

83.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。

A.工程名称√ B.取样部位√ C.工程地点 D.样品名称√ E.取样日期√

【解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。

84.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的√ B.任意压缩合理工期的√

C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的√

D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的√ E.欠付工程款数额较大的

【解析】 《建设工程质量管理条例》第五十六条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：

(一)迫使承包方以低于成本的价格竞标的；(二)任意压缩合理工期的；

(三)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；

(四)施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；(五)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；(六)未按照国家规定办理工程质量监督手续的；

(七)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；(八)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。85.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有（）。

A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的√ C.未在规定期限内办理资质变更手续的√

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的√ E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的√

【优路网校解析】 A选项属于注册建造师不良记录，不应选。其余都属于施工单位不良记录。

86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。A.行政处罚决定在被行政复议期间的 B.行政处罚决定被依法停止执行的√ C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的√ D.行政处罚决定经行政复议被撤销的√ E.行政处罚决定因行政执法监督被变更的√

【解析】行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应的诚信信息平台上给予公布。同时应依法妥善处理相应事项。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。

87.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。A.勘察、规划、设计等通用的综合标准√ B.施工、验收等重要的通用的质量标准√ C.重要的通用的实验和评定方法等标准√ D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准√ E.重要的通用的信息管理标准

【解析】 工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：

工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；

工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；

工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准； 工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准； 工程建设重要的通用的信息技术标准；

（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。

88.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有（）。

A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计√

B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工√

C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告√

D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求 E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用

【解析】本题考查的是建筑节能的规定。按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。选项D是错误的。施工单位应当对进度施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工设计文件要求的，不得使用。选项E是错误的。所以选项ABC是正确的

89.施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。A.获得防护用品权√ B.获得保险赔偿权√ C.拒绝违章指挥权√ D.安全生产决策权 E.紧急避险权√

【解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。90.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同√

C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产√

E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任√

【解析】 本题考查的是融资租赁合同的法律规定，选项A融资租赁合同对第三人仍有效，选项C未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。

91.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。

A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况√ B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况√

D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定√ E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定√ 【解析】选项B属于建筑施工企业安全生产管理机构应当履行的职责。92.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害√ B.没收非法财物 C.排除妨碍√ D.修理、重作，更换√ E.消除影响、恢复名誉√

【解析】 本题考查的是民事责任的承担方式。《民法通则》第一百三十四条规定承担民事责任的方式主要有：

（一）停止侵害；

（二）排除妨碍；

（三）消除危险；

（四）返还财产；

（五）恢复原状；

（六）修理、重作、更换；

（七）赔偿损失；

（八）支付违约金；

（九）消除影响、恢复名誉；

（十）赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

93.根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查√ B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动√ D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动√

【解析】《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。B、D选项错误。

94.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同√ B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同√ D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同 E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

【优路网校解析】 本题考查的是无效合同和效力合同的规定。BD属于可撤销合同，E属于重大误解也属于可撤销合同。

95.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任√

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任√

【解析】本题考查的建筑工程质量保修制度。

96.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有（）。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失√ B.偷工减料造成的损失 C.验收违法行为造成的损失√ D.中途变更承包工作要求造成的损失√

E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失√

【解析】本题考查的是建筑工程赔偿损失的规定。B选项应为施工方的责任。97.根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）。A.原告√ B.被告√ C.鉴定人 D.第三人√ E.审判员

【解析】本题考查的是诉讼当事人和代理人。民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。

98.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）。A.国家重点建设工程√ B.大中型公用事业工程√ C.成片开发建设的住宅小区工程√ D.限额以下的小型住宅工程 E.利用国际组织贷款的工程√

【解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。根据《建设工程质量管理条例》明确规定，下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。

99.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口√ B.配电箱√ C.塔吊√ D.基坑底部 E.施工现场出口处√

【解析】本题考查的是施工现场安全防护。施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

100.下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的√

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的√ C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的√ E.承包人将承包的建设工程违法分包的√

【解析】本题考查的是合同的终止。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条规定承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； 将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

C选项承包人在合同约定的期限内没有完工的不可以请求解除

第四篇：2018年一级建造师《管理》真题及解析 - 副本

2018 年一级建造师《管理》真题及解析

作者:郑州广朕教育

一、单项选择题

1．根括国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。A．财务管理

B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理 答案：D 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK 指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B．顶目组合中的顶目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D．顶目集中不包括各单个顶目范围之外的相关工作

答案：A 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。A．可以来用工程施工总承包管理模 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情兄确定 答案：A 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。A．同一个建设工程项目只有一个项日结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解

答案：B 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案 答案：C 6．下列项目策划的工作内容中，于项目实施管理策划的是（）A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案

C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案 答案:D 7．施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（）A．合同总价可以一次确定

B．分包合同价对业主相对透明 C．不利于业主节约投资 D．确定建设项目合同总额的依椐不足 答案：B 8．暂缺

9．下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。A．内部审核程序

B．质量记录管理程序 C．纠正措施控制程序 D．生产过程管理程序 答案：D 10．某双代号网络计划如下图（单位：天）则工作 E 的自由时差为（）天。

A.15 B.2 C.4 D.0 答案：B 11．一般情况下当采用施工总承包管理模式时分包合同由（）与分包单位签订。A．施工总承包管理单位 B．业主 C．施工总承包单位 D．项目咨询单位 答案：B 12．关于项目信息编码的说法正确的是（）。A．投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码 B．顶目实施的工作顶编码就是指对施工和设备安装工作项的编码 C．项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码 D．进度顶编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立 答案：C

13．于工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。A．涉及工程项目实施中所有的质量责任主体

B．目的是用于建筑业企业的质量管理

C．其控制目标是建筑业企业的质量管理目标 D．体系有效性进行第三方审核认证 答案：A 14 题暂缺

15．某工程网络计划中，工作 M 的自由时差为 2 天，总时差为 5 天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了 4 天，则工作 M 的实际进度（）。

A．不影响总工期但其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天 B．既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 C．将使其紧后工作的开始时间推迟 4 天，并使总工期延长 2 天 D．将使总工期延长 4 天，但不影响其紧后工作的正常进行 答案：A 16．某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是（）的任务。A．业主方与监理方 B．业主方与工程总承包方 C．监理方与工程总承包方 D．工程总承包方与设计方 答案：B 17．根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是（）年。A．6 B．5 C．4 D．3 答案：D 18．某项目地面铺贴的清单工程量为 1000 ㎡，预算费用单价 60 元／㎡，计划每天施工 100 ㎡。第 6 天检查时发 现实际完成 800 ㎡，实际裁用为 5 万元。根据上述情况预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。A．2500 B．2000 C．2500 D．-2000

答案：C 19．建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（）A．投标人提交投标文件时

B．明确中标人并发出中标初通知书后 C．订立、签暑书面合同时 D．招标人退还投标保证金后 答案：B 某项目招标时，因图纸、规范准备不充分不能椐此确定合同价格而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同 形式是（）。A．成本加固定用合同 B．最大成本加费用合同 C．成本加奖金合同 D．成本加固定比例用合同 答案：C 21 建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。A．工程总承包方

B．工程总承包管理方 C．业主方 D．工程咨询方 答案：C 22．关于 FIDC《永久设备和设计一建造合同条件》的说法正确的是（）A．适用于由发包人负责设计的工程项目 B．业主委派工程师负责合同管理

C．合同计价来用单价合同方式 D．承包商只负责提供设备及工程建造 答案：B 23．根据施工质量控制点的要求，混凝土冬期施工应重点控制的技术参数是（）A．受冻临界强 B．养护标准 C．内外温差 D．保温系数 答案：A 24．下列职业健康安全管理体系的要素中属于核心要素的是（）。A．应急准备和响应

B．文件控制 C．法律法规和其他要求 D．沟通、参与和协调 答案：C 25．工程施工质量事故处理的工作包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的签定验收； ⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。A．①－②－③－④－⑤ B．①－②－⑤－③－④ C．②－①－③－④－⑤ D．③－①－⑤－④－② 答案：B 26．下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（）。A．重视信息技术在进度控制中的应用 B．编制与进度计划相适应的资源求计划 C．分折设计方案对工程进度的影响，优化设计方案 D．分析影响工程进度的风险，減少进度失控的风险量 答案：B 27 建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（）。A．采购、制造、安装

B．采购、制造、运输 C．选型、制造、运输 D．选型、供货、存储 答案：B 28．某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由（）进行审批。A．总包单位项目技术负责人 B．专业分包单位技术负责人 C．专业分包单位项目技术负责人 D．总包单位技术负责人

答案：B 29．应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是（）。A．工程概算与工程合同价 B．工程预算与工程合同价 C．工程预算与工程概算 D．工程概算与工程决算 答案：C 30．工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。A．从工程投标开始至工程验收为止 B．从场地移交开始至项目移交为止 C．从合同签订开始至合同完成为止 D．从项目设计开始至竣工投产为止 答案：C 31 某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略 为（）。A．风险减轻 B．风险规避 C．风险自留 D．风险转移

答案：B 32 某网络计划中，工作 N 的持续时间为 6 天，最迟完成时间为第 25 天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分 为第 10 天，第 12 天和第 13 天，则工作 N 的总时差是（）天。A．12 B．8 C．6 D．4 答案：C 33 某工程施工中出现了意外情況，导致工程量由原来的 2500m3 增加到 3000m3，原定工期为 30 天，合同规定工程 量变动 10％为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。A．6 B．5 C．3 D．2.5

答案：C 34．对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核（）。A．企业经营效益，企业社会效益 B．页目管理绩效，顶目管理责任 C．项目管理责任，企业经营效益 D．项目管理绩效，企业经营效益 答案：D 35．下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。A．工序质量的控制 B．质量管理点的设置 C．施工质量计划的编制 D．工序质量偏差的纠正 答案：A 36 某项目经理超出了注册建造师抄业范围从事执业活动其可能受到的处罚是（）。A．暂停注册执业资格 1 年 B．销建造师资格证书 C．记入注册建造师信用档案 D．处以 5 万元罚款 答案：C 37 我国实行建筑企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质 量影响因素中（）的控制。A．人的因素 B．管理因素

C．环境因素 D．技术因素 答案：A 38 暂缺

39．下列施工现场坏境保护措施中，屋于大气污染防治措施的是（）。A．禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B．工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施 C．选用低噪声设备和加工工艺 D．禁止在施工现场焚烧各种包装物 答案：D 40．根据攻府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情在当地里算业企 业信忌言理系统中如实填报，人员发生変更的，应在変更后（）个工作 日内做相应变更。A．30 B．15 C．14 D．7 答案：D 41．某工作有三项紧后工作，持续时间分别为 4 天、5 天、6 天，对应的最迟完成时间分别为第 18 天、第 16 天、第 14 天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。A．14 B．12 C．8 D．6 答案：C 42 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：④编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项 目的工作编码。其正确的工作程序是（）。A．②－④－①－③ B．④－③－②－① C．②－④－③－① D．④－②－①－③ 答案：A 43．某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划 系统是由多个相互关联的不同（）的进度计划组成。A．深度 B．项目参与方 C．功能 D．周期 答案：A 44．某工程承包人于 2018 年 6 月 15 日向监理人递交了竣工验收申请报告，7 月 10 日竣工验收合格，7 月 18 日发 包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期 起算日分別为（）。A．6 月 15 日、7 月 10 日 B．7 月 10 日、7 月 18 日 C．6 月 15 日、7 月 18 日 D．7 月 18 日、7 月 10 日 答案：A 45．根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。A．承包人

B．监理人 C．设计人 D．项目法人 答案：D 46 某双代号时标网络计划如下图，工作 F，工作 H 的最迟完成时间分别为（）。

A．第 8 天，第 11 天 B．第 8 天，第 9 天 C．第 7 天，第 11 天 D．第 7 天，第 9 天 答案：C 47 工程质量控制中采用因果分析图法的目的是（）。A．找出工程中存在的主要质量问题 B．找出影响工程质量问题的最主要原因 C．全面分析工程中可能存在的质量问题 D．动态地分析工程中的质?问题 答案：B 48 项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。A．④－①－③－② B．①－②－③－④ C．①－③－②－④ D．②－④－③－① 答案：A 49．关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）。

A．表格核算法的优点是覆盖面较大

B．会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 C．表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算 D．会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算 答案：C 50 暂缺 51-52 暂缺

根据《建设工程质量管理条例》未经（）签字，建设单位不拔付工程款、不得进行竣工 验收。A．专业监理工程师 B．建设单位现场工程师 C．政府质呈管理部 D．总监理工程师 答案：D 54．将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单 价，计算出人料机的表格是（）。A．施工预算表 B．工程量计算汇总表 C．施工预算工料分析表 D．顶目造价取费表 答案：A 55．根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理工作的内容包括（）。A．主持图纸会审会议

B．主持第一次工地会议 C．组织工程竣工竣工验收 D．编制工程质量评估报告 答案：D 56．某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。A．事故发生地县级人民政府 B．国务院安全生产监督管理部 C．事故发生单位 D．事故发生地省级人民攻府 答案：D 57 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法正确的是（）。A．国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终决制 B．国际工程施工承包合同争议解决中，诉込是首选方案 C．国际工程施工承包合同争议最有效的解決方式是协商

D．FIDIC 合同中，DAB 作出的裁决是强制性的 答案：C 58 某钢混结构住宅墙体砌筑时，由于施工放线的错误，导致山墙上窗户的位置偏移 30cm，应采用的处理方法是（）。

A．返工处理 B．加加固处理 C．修补处理 D．不作处理 答案：A 59．下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是（）。A．竣工结算

B．工程移交 C．竣工验收 D．工程保修 答案：B 60．关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。A．企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练后即可上岗 B．项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C．班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D．企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 答案：D 61．我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（）。A．投标担保

B．保修担保 C．履约担保 D．付款担保 答案：C 69 关于单位工程竣工验收的说法，错误的是（）。A．工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告 B．工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工验收 C．对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收 D．竣工验收应由建设单位组织，井书面通知政府质量监管机构 答案：A 70．影响建设项目施工质星的环境因素是（）。

A．施工现场自然坏境、施工作业环境和技术坏境

B．施工现场自然环境、施工作业环境和施工质星管理环境 C．施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理坏境

D．施工作业环境、技术坏境和施工质量管理坏境 答案：B

二、多项选择题

根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有（））。A．监理的工作范围

B．专业工程的特点 C．监理工作的流程 D．监理工作的控制要点 E．监理工作的目初值 答案：BCDE 72．下列成本计划指标中，属于数量指标的有（）。A．工程项目计划总成本指标 B．设计预算成本计划降低率 C．责任目标成本计划降低率

D 按．主要生产要素划分的计划成本指标 E．各单位工程计划成本指标

答案：ADE 73．下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。A．由于施工规范发牛变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺 B．由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工 C．由于自然灾害导致工期严重滞后 D．施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工 E．设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改 答案：ABCD 82．下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（）。A．周转材料购置表 B．人工 C．施工机械使用费 D．管理人员差旅交通表 E．材料料采购保管费 答案：BCE 83 关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（）。A．由地方建设行政主管部门统一公布 B．不良行为记录信息的公布期限一般为 1 年

C．良好行为记录信息的公布期限一为 3 年

D．不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定作出后 7 日内 E．不良行为记录信息公布时间可以根据整改审查结果延长

答案：ACDE 84．项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。A．项目決策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B．与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C．类似项目的进度资料 D．该项目施工总承包单位的信用等级 E．该项目的总体部暑 答案：ABCE 85．某双代号网络计划如下图，绘图的错误有（）。

A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．有多余虚工作 E．节点编号有误 答案：ADE 86．根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有（）。施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施

B．负责完善无法满足施工需要的场外交通设施 C．按照承包人实际需要的数量免费提供图纸 D．无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保 E．最迟于开工日期 7 天内向承包人移交施工现场 答案：ABCE 87 根据《质量管理体系标進基础和术语》，质量管理原则包括（）。A．以顾客为关注焦点

B．循证决策 C．全员积极参与 D．关系管理 E．全要素控制 答案：ABCD 88．网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。A．缩短非关键工作的持续时间 B．增加非关键工作的时差

C．调整关键工持续时间 D．增减工作项目

E．调整工作间的逻辑关系 答案：ABC

A．对12

89．建设单位应组织设计单位进行设计交底，使施工单位（）。A．充分理解设计意图 B．了解设计内容和技术要求 C．解決各专业设计之间可能存在的矛盾 D．消除施工图差错 E．明确质量控制的重点与难点 答案：ABE 90．关于世界银行货款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有（）。A．可以来用直接签订合同的方式

B．首选国际竟争性招标方式 C．国际竞争性招标方式属于公开招标 D．有限国际招标方式相当于邀请招标 E．不允许采用自营工程和询价采购的方式 答案：ACD 91．下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）。A．建立图纸审查、工程变更管理制度 B．深化设计，选用对实现目标有利的设计方案 C．编制与进度计划相适应的资金保证计划 D．优化施工方案，合理选用机械设备 E．优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间

答案：BD 92．工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。A．计划成本与实际成本的比较分析 B．进行项目的估算、概算的比较分析 C．根据工程进展进行成本预测 D．合同执行情兄的查询和統计分析 E．计算实际成本 答案：AE 93．关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A．项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平B．开工日期不可能太早，建设周期会较长 C．有利用业主方的总投资控制 D．与平行发包模式，业主组织与管理的工作量大大減少 E．…… 答案：ABCD 验内容包括（）。

94．对于不做结构性能检验的湜凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检

A．预埋铁件的型号、数量 B．受力钢筋的数量、规格、间距 C．受力钢筋的保护层厚度 D．混疑土强度

E．外形尺寸偏差 答案：BCD 95．每个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。A．设计准备工作的流程 B．工作任务分工的流程 C．施工招标工作的流程 D．施工作业的流程 E．信息处理的流程 答案：ACDE 96．下列建筑安装工程裁用中，属于企业管理裁的有（）。A．检验试验 B．劳动保护费 C．城市维护建设税 D．教育费附加 E．增值税 答案：ABCD 97 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有（）。A．漏报项目

B．报价计算错误 C．工程范围不确定 D．工程量计算错误 E．物价和人工费上涨 答案：ABE 98．关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。A．施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度 B．施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化 C．市区主要路段的工地围挡高度不低于 2m D．施工现场作业区内禁止随意吸烟 E．施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱 答案：ABDE 99．下列工程合同风险中，属于信用风险的有（）。A．知假买假 B．偷工减料

C．物价上涨 D．违法分包 E．拖欠工程款 答案：ABDE 100.施工现场质量管理中，直方图法的主要用途有（）A．分析生产过程质量是否处于稳定状态 B．分析生产过程质星是否处于正常状态 C．分析质量水平是否保持在公差允许的范围内 D．整理统计数据，了解其分布特征 E．找出质量问题的主要影响因素 答案：ABC

第五篇：(官方版)2017年一级建造师真题及答案解析

(官方版)2017年一级建造师真题及答案解析!2017年一建考试即将开始，目前关注热门就是真题及解析了，同学们都想估测一下自己能考多少分能否顺利通过考试等等，因此小编特第一时间推出(官方版)2017年一级建造师真题及答案解析，同学们根据答案进行估分吧!(官方版)2017年一级建造师真题及答案解析内容具体如下：

16.下列针对防范土方开挖过程中的塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是()。

A.向保险公司投保 B.设置警示牌

C.进行专题安全教育 D.设置边坡护壁

【答案】A 【解析】常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险，向保险公司投保是风险转移的一种措施。

17.关于施工成本分析的说法，正确的是()。

A.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算

B.施工成本分析是科学的预测成本水平及其发展趋势

C.施工成本分析是贯穿于施工成本管理的全过程

D.施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节

【答案】C 【解析】施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程，它是在成本的形成过程点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 中，主要利用施工项目的成本核算资料(成本信息)，与目标成本、预算成本以及类似的施工项目的实际成本等进行比较，了解成本的变动情况。

18.施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施，包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。施工成本管理的任务和环节的正确程序是：()。

A.预测 分析 计划 控制 核算 考核

B.预测 计划 分析 控制 核算 考核

C.预测 计划 控制 核算 分析 考核

D.预测 控制 计划 分析 核算 考核

【答案】C 【解析】施工成本管理的任务和环节主要包括:(1)施工成本预测;(2)施工成本计划;(3)施工成本控制;(4)施工成本核算;(5)施工成本分析;(6)施工成本考核。

19.建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为()。

A.人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费等

B.单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本等

C.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、规费、税金和利润

D.建筑工程费和安装工程费

【答案】A 【解析】施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 企业管理费。

20.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定5 月份的计划工作量为2400 立方米，计划单价是12 元/立方米;到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2100 立方米，实际单价为15 元/立方米。则该工程的成本偏差(CV)和费用绩效指数(CPl)分别为()。

A.0.63 万元;1.25 B.-0.63 万元;0.8 C.一0.36 万元;0.875 D.0.63 万元;0.80 【答案】B 【解析】费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)一已完工作实际费用(ACWP)=2100*12-2100*15=-6300元;费用绩效指数(CPI)=已完工作预算费用(BCWP))/已完工作实际费用(ACWP)=0.8 21.成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有()。

A.网络图法、表格法和曲线法

B.网络图法、横道图法和表格法

C.比较法、因素分析法和差额计算法

D.横道图法、表格法和曲线法

【答案】D 【解析】偏差分析可以采用不同的表达方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法。

22.分部分项工程成本分析采用 三算 对比分析法，其 三算 对比指的是()的比较。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 A.概算成本、预算成本、决算成本

B.预算成本、目标成本、实际成本

C.月度成本、季度成本、成本

D.预算成本、计划成本、目标成本

【答案】B 【解析】分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的 三算 对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。

23.建设工程项目进度控制的目的是()。

A.通过控制以实现工程的进度目标 B.编制进度计划

C.论证进度目标是否合理 D.跟踪检查进度计划

【答案】A 【解析】进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标。

24.设计方进度控制的任务是依据()对设计工作进度的要求控制设计工作进度。

A.工程总承包合同 B.业主方进度控制总体方案

C.总进度纲要 D.设计任务委托合同

【答案】D 【解析】设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。

25.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①编制各层进度计划;②项目结点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 构分析;③编制总进度计划;④项目的工作编码。其正确的工作步骤()。

A.④ ③ ② ① B.② ④ ① ③

C.④ ② ① ③ D.② ④ ③ ①

【答案】B 【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：(1)调查研究和收集资料;(2)项目结构分析;(3)进度计划系统的结构分析;(4)项目的工作编码;(5)编制各层进度计划;(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;(7)若编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

26.双代号网络图中，虚箭线表示()。

A.自由消耗程度 B.工作的持续时间

C.工作之间的逻辑关系 D.非关键工作

【答案】C 【答案】在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线。

27.某工作有且仅有两个紧后工作C、D其中C工作最早开始时间为10(计算坐标系，下同)最迟完成时间18，持续时间为5天;D工作最早开始时间为10，最迟完成时间20，持续时间为6天;该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天。则该工作时间的总时差为()天。

A.3 B.4 C.5 D.6 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 【答案】 C 【答案】根据题意，C 的总时差为3，D的总时差为4，TFC=MIN(LAGBC+3,LAGBD+4),而LAGBC和LAGBD的最小值为5(因为A的自由时差是其与紧后工作之间时间间隔的最小值)，所以的TFA最小值为5。

28.某双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。

A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】C 【解析】图中关键线路一共四条。

关键线路1：① ② ③ ⑤ ⑦ ⑧

关键线路2：① ② ④ ⑤ ⑦ ⑧

关键线路3：① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

关键线路4：① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

所以C正确。

29.关于横道图的说法，错误的是()。

A.横道图上所能表达的信息量较少，不能表示活动的重要性

B.横道图不能确定计划的关键工作、关键路线与时差

C.横道图适用于手工编制计划

D.横道图能清楚表达工序(工作)之间的逻辑关系

【答案】D 【解析】横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应，这种表达方式较点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如：(1)工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚;(2)适用于手工编制计划;(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差;(4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大;(5)难以适应大的进度计划系统。

30.某工程双代号时标网络计划如下图所示(时间单位：周),在不影响总工期的前提下，工作B可利用的机动时间为()周。

A.1 B.2 C.3 D.4 【正确答案】B 【解析】总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。总时差=紧后工作总时差的最小值+本工作的自由时差=1+1=2周。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频