家装纠纷起诉书

第一篇：家装纠纷起诉书

民事起诉书

原告：姓名，性别，民族，年龄，职业，住址，电话

被告：※※※※※※装饰设计有限公司西安分公司

住所：长安※※※※※※※※※※※※※※

法定代表人：胡※※职务：※※※

电话：

诉讼请求：

1、判令被告按装修合同承担违约金※※※※元。

2、责令被告继续履行合同中未履行事项及办理检验、质保等手续。

3、责令被告对原告就其擅自贻误工期行为进行书面道歉。

4、司法建议工商及家装主管部门，对不良家装公司加强监督管理。

5、本诉讼费及因诉讼维权发生的相关费用由被告承担。

事实与理由：

我在本市购买了一套面积不大的住房。装修时，因自己工作忙，缺少装修经验，就选择了被告公司。在装修中，被告公司管理层言行不

一、不讲诚信，对业主前恭后倨。公司内控严重缺位，工序混乱颠倒，业主利益毫无保障。被告公司无正当理由，延期竣工30余天，给原告带来了不少精神负担和经济损失。因此，很有一诉的必要。

2011年2月21日，我与被告公司总经理胡※※商谈的基础上，签订了房屋装修合同（当时也算很荣光的“总经理工程”）。合同约定：“开工日期为：2011年2月22日，竣工日期为：2011年4月22日，总工期为60天”。装修方式为半包+主材。合同价款为※※※※元，被告公司要求原告以65%、32%、3%（工商局要求比例分别为：50%、45%、5%）的比 1

例分三次支付。具体为：签订合同付※※※※元、工程进度过半付※※※※元、竣工验收合格付※※※※元。

从2月23日（开工）前，本人支付款项※※※※元（收据为证）。其后，又于3月11日，支付款项※※※※元，但40天来该工程近乎停工状态。截止4月3日（距合同约定竣工日期不足20天），原告总共只见到3名工人，工程只完成了部分墙（地）砖的铺设和两个卧室一遍腻子。被告公司工序严重颠倒，卫生间5次防水失败后，在下层住户、物业反映强烈的情况下，竟然铺贴墙砖；在尚未进行电路改造的情况下硬刷腻子。

4月4日，本人找到公司老总胡※※反映情况，胡承认是自己公司的问题，并且令工程部加快进度，自己反复保证能够按期完工。但此后，除了第6遍防水外，工程还是没有重大实质性进展。

4月19日，本人再次找到公司老总胡※※，要求公司出具工程进度表。胡让工程部张经理出了一张便条（见附件），张在便纸上了:“明天（20日）9.30进瓦工，21日瓦工清场；明天（20日）批腻子，21号批二遍腻子，22-23包立管、厨卫吊顶，24号打砂纸、刷墙面漆一遍，第二天再刷一遍。”的保证（有字据为证），但就是不能落到实处。工程进度迟迟不能过半，地砖一直到4月20日晚才铺完。

4月25日上午（已违约3天）11:29分，该公司财务部发短信称：工程达到了中期过半标准，要求支付中期款。

鉴于前述首款支付过多，工程进展缓慢的教训，4月26日，本人在咨询西安市家庭装饰协会后，向公司交了整数款※※※※元（收据为证）。原因是：当时厨卫门、洁具尚未完全安装到位，不符合支付中期款的标准，但基于公平考虑，先交个整数，待竣工后统一结算。根据西安市工

商局2007版《合同》第11条第2款，“工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层工序要求全部完成，门、窗及木制品基础安装完成为界定工程过半的标准。”

5月2日，该公司洁具、门基本到位后，本人又交整数款※※※※元（收据为证），将中期款全部交清，并结了部分装修过程中发生的相关费用。但该公司工程质量一直不尽人意，直到5月22日（违约已经1个月），尚有几处墙面开裂，厨卫门口、阳台、电视墙多处墙面发黄或块状凸起，卫生间门套松动，水泥墙面外漏。该日再次找公司老总胡※※反映后，终于争取到26日验收交房。虽然验房时，房子墙面局部存在乳胶漆涂抹不均匀，流坠、疙瘩等现象，缺少合同规定的相关材料。但原告实在是拖不起了，只求早点摆脱这个不依合同、不讲诚信的装饰公司，收了房。随后，本人主动到被告公司要求进行竣工结算，被告公司以本人延误中期款、不懂法为由，还反咬一口，作为总经理的胡※※，既不出面承担责任，又言语冷漠，态度蛮横，前恭后据，判若两人，狂傲的将人推到非诉不可的地步。

从合同规定竣工日期（4月22日）到工程实际竣工（5月23日）违约30余天。比照合同有关规定，按工程造价1‰及30天计算，应赔偿原告※※※※元。

关于厨卫防水问题。该公司工长虽称，厨卫防水自己亲自做了5遍，卫生间墙防水做到了1.8M高，但还是出现了漏水问题（物业主任、下层住户等可作证）。本人原坚持：只认第六遍（卫生间）防水，不承担卫生间墙及厨房防水费用。但考虑到防水费用，最终会转嫁到最基层的最辛苦的工人师傅。虽然4月4日胡※※总经理也表明，防水算作中期款，已贴墙砖的卫生间防水不算，但本人还是声明放弃。

关于中期款的问题，《合同》第13条第2款明确规定，“乙方为甲方施工项目以预算书上文字写明的为准，工程量按实际发生的为准，竣工后进行决算”。被告公司将装修期间发生所有费用，算作中期款，于法于理无据，是经不住事实与证据的检验的。

根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、《西安市家庭装饰工程质量验收标准》等法律、法规和规范性文件的规定，特提起本诉讼，请人民法院依法支持原告诉讼请求。

此致

西安市雁塔区人民法院

具状人：

年月日

附：

1、《西安市家庭装饰装修工程施工合同》一份

2、被告公司盖章的收款收据五张（复印件）

3、该公司张经理出具的工程进度保证单一份（复印件）

4、其他证据若干

第二篇：房屋纠纷起诉书范文

房产纠纷起诉书范本

原告：———— 住址：————

电话：——————

被告：——————

住所地：————

法定代表人：————

联系人：————

电话：————-

诉讼请求：

1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;

2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;

3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由：

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

综上所述，被告作为房屋买卖合同的出售方，在原告交付购房款履行了付款义务后，被告方交付房屋即购房合同成立，被告方应当在合同订立之日起90日内按约定办理房屋所有权证。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第60条、《城市房地产开发经营管理条例》第33条及最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条定，被告应当立即办理房屋产权证并支付违约金。

为维护原告合法权利，特诉请人民法院判允前列诉讼请求。

此致

————人民法院

具状人：——————

————年——月——日

第三篇：欠款纠纷起诉书[推荐]

起诉书

原告许友桂，男，汉族，1970年7月13日出生，住郑州市管城回族区紫荆山路59号附611号，电话65669736.原告诉讼代理人王冰光，河南方邦律师事务所律师.联系电话***.被告姚晓耐，女，汉族，1975年8月3日出生，住郑州市管城回族区紫荆山路59号附611号，电话***.诉讼请求：

1.责令被告偿还原告欠款90000（玖万）元；

2.责令被告向原告支付利息150.41元（按同期银行贷款利率计算，自2012年6月9日起算，暂计算至2012年6月19日）；

3.责令被告承担本案的诉讼费用。

事实和理由：

原被告双方本系夫妻，婚内口头约定双方实行AA制生活，即“各自挣钱各自花销，不对对方债权债务负责”。双方已于2011年9月21日离婚。2011年4月，被告因买房向原告借款五万元，当时未约定利息。2011年9月前后，被告以生意上急需资金周转为由分两次向原告借款共计四万元。2012年5月18日，被告又以生意急需资金周转为由向原告借款一万元，并写下欠条一份。2012年5月20日和21日，被告针对2011年9月份的借款而先后向原告补写两万元借条（即欠条）两份。2012年5月26日，被告针对2011年4月份的五万元买房借款、2011年9月份前后的两次四万元借款以及2012年5

月18日的一万元借款，经与原告协商并经原告同意后，写下九万（玖万）元的欠款证明一份，并承诺于半个月内还清。如今，被告所承诺的还款期限已过，被告不但不还款，还四处躲避原告追讨欠款。

原告为维护自己的合法权益，现依法向贵院提起诉讼，请求贵院在查明事实的基础上支持原告的诉讼请求。

此致

郑州市管城区人民法院

具状人：

年月日

附（相关证据及证明）：

1.起诉状副本两份；

2.原告身份证一份（复印件）；

3.被告身份证一份（复印件）；

4.原告又名“许季军”的村委会证明一份（复印件）；

5.被告于2012年5月18日所写的“欠条（借条）”一份（复印件）；

6.被告于2012年5月20日所写的“借条”一份（复印件）；

7.被告于2012年5月21日所写的“借条”一份（复印件）；

8.被告于2012年5月26日所写的“（欠款玖万元）证明”一份（复印件）。

9.原告的授权委托书一份；

第四篇：民间借款纠纷起诉书

民间借款纠纷起诉书

原告：

，男，年

月出生，住址：，联系电话。

被告：

，男，年

月出生，住址：，联系电话

。诉讼请求：

1.请求人民法院依法判决被告偿还原告欠款本金及利息78470元；

2.判决被告向原告支付违约金61200元；

2.原告为实现债权而委托律师的委托费用3000由被告承担； 3.本案所产生的一切其他相关费用均由被告承担。事实与理由：

2011年5月14日被告***共同向原告***借款120000元整。双方约定被告应于2011年6月14日下午银行下班前一个小时将借款还清给原告，超过银行下班时间另加100元交通费；上述借款为有息借款，利息自被告收到上述款项之日起，每月按3%的标准计算。

双方约定该项借款期限届满，被告未能及时归还原告的，视为被告违约，被告每逾期一日应赔偿原告200元。被告同时将其名下合法资产交给原告做债务清偿，并无条件配合原告办理拍卖、变更、银行抵押等相关手续。同时原告为实现债权所产生的费用包括法院诉讼费、执行费、聘请律师费等一切相关费用均由被告承担。

被告于2011年10月12日通过银行转账方式归还原告60000元。

根据《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的规定：民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同期贷款利率的四倍。

据此，原告请求两被告归还本金60000元，另加计利息18470元，违约金61200元，委托律师费3000元。各项共计人民币142670元。

根据双方《借款协议》约定和《中华人民共和国民事诉讼法》第二十五条的规定，特向贵院提起诉讼，请求依法维护原告权利。此致 人民法院 起诉人： 年 月 日 附：

1、本起诉书一式三份；

2、借款协议复印件一份；

3、收条复印件一份；

4、原被告身份证复印件若干；

5、其他证据若干；

第五篇：土地纠纷起诉书该如何写

赢了网s.yingle.com

遇到房屋土地纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

http://s.yingle.com

土地纠纷起诉书该如何写

发生了土地纠纷，很多人都知道应该去找人民政府进行解决。可是，如果双方或一方对解决的结果不满意，由该怎么办呢?这时，我们还可以向人民法院起诉。可是，要起诉，就必须有起诉书，那土地纠纷起诉书又该如何写呢?接下来，赢了网小编就来和大家一起来了解。

一、土地纠纷的具体含义

当事人因土地所有权和使用权以及其他有关土地的权利归属问题发生的争议。具体而言，就是两个以上单位或个人同时对未经确权的同一块土地各据理由主张权属，根据各方理由难以解决的土地权属矛盾。

二、土地纠纷起诉书

原告：

名称：______地址：_____________ 电话：___

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

法定代表人：

姓名：__________________职务：___

委托代理人：

姓名：________性别：_____ 年龄：___ 民族：___ 职务：___ 工作单位：________ 住址：__________________ 电话：___ 被告：

名称：______地址：_____________ 电话：___

法定代表人：

姓名：__________________职务：___

诉讼请求：

1、要求被告归还原告1.6亩土地。

2、案件受理费由被告承担。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

事实及理由：

****年**月**日，XXX公司依法在XX镇XX村XX组征用XX亩土地，用于建设商品房。2017年8月，XX镇XX村XX组与原告XX公司接洽，希望原告代为交付22万元XX镇XX公司拖欠被告的款项，以便尽快完成搬迁，及早开工建设。

2017年5.12地震之后，村民进行了搬迁，XX镇政府却将本该属于原告的1.6亩土地再次批给XX组进行灾后重建。

其后，原告进行了数次调解，多次上访，双方仍旧无法达成一致。

据《农村土地承包法》第五十四条等相关规定，被告应停止土地侵权行为，并即刻归还属于原告的1.6亩土地。望人民法院依法予以裁决。此致 敬礼

XXX市人民法院

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

具状人：

2017年4月14日

三、土地纠纷的分类

土地纠纷按其争议的内容不同，可分为三类：

(一)无书面土地流转合同的纠纷案件

按照《农村土地承包法》第37条规定，土地承包经营权流转，当事人双方应当签订书面合同。但现实中，承包土地流转很少签订书面合同，双方当事人大多以口头约定形式转包、出租、互换或代耕土地。在这种情况下，一方当事人要求收回转包、出租、互换或代耕的土地，就涉及口头约定该如何认定的问题。对此，实践中有不同的认识，有的认为双方当事人未依法签订书面合同，其转包、出租、互换或代耕关系依法不成立或应认定口头约定无效。

(二)土地流转未报备案的纠纷案件

《农村土地承包法》第37条规定，采取转包、出租、互换或者其他方式流转土地承包经营权的，应当报发包方备案。但现实中，由于农

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

村土地承包人法律知识相对欠缺，加之受农村习惯的影响，农村承包土地流转往往未报发包方备案，由此，实践中出现发包方或互换一方当事人仅以土地流转未报备案为由，请求确认土地流转合同无效的纠纷案件。

(三)土地互换期限约定不明的纠纷案件

在农村承包土地流转纠纷中，土地流转未约定期限案件的处理，因其流转的方式不同，具体合同期限的认定也有两种不同的处理方式。其一，承包土地采取转包、出租或代耕方式流转未约定流转期限的，实践中争议较小，根据《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第17条的规定，可参照《合同法》第232条规定处理。其二，承包土地采取互换方式流转未约定流转期限的，解释未作相应规定，实践中对此有不同的认识：有的认为，也应按《合同法》第232条的规定处理，即当事人可以随时要求解除合同;有的认为，应按农村土地承包合同期限确定互换合同的期限，在农村土地承包合同期内，当事人不得主张解除互换合同。

通过上文小编的介绍，相信现在大家应该都了解与土地纠纷有关的问题以及土地纠纷起诉书该如何写了。写土地纠纷起诉书，首先要写清原告和被告的基本信息;再写出你的诉讼请求;最后写出事由及理由。对于事由及理由，一定要写清楚。另外，可以根据具体的情况再适当

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com 的增加一些信息。最后，希望这篇文章对大家有所帮助。

 人身损害赔偿责任如何归责

http://s.yingle.com/w/aq/669911.html

 广州二手房转按揭增担保费

http://s.yingle.com/w/aq/669909.html

 自家着火殃及邻居家该如何赔偿

http://s.yingle.com/w/aq/669908.html

 侵害肖像权的构成有哪些

http://s.yingle.com/w/aq/669906.html

 反担保措施的设定有哪些

http://s.yingle.com/w/aq/669905.html

 人身损害的相关知识

http://s.yingle.com/w/aq/669903.html

 主合同变更与保证人的保证责任

http://s.yingle.com/w/aq/669901.html

 人身损害赔偿标准(2018年)是怎么规定(2018)的 http://s.yingle.com/w/aq/669900.html

  房屋抵押借款协议 http://s.yingle.com/w/aq/669898.html 有哪

些

人

身

损

害

赔

偿

案

http://s.yingle.com/w/aq/669897.html

 二手房转按揭担保费或取消

http://s.yingle.com/w/aq/669895.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 侵犯名誉权如何处罚

http://s.yingle.com/w/aq/669894.html

 抵押权人的处分权抵押权

http://s.yingle.com/w/aq/669892.html

 建筑工地人身损害该如何索要赔偿 http://s.yingle.com/w/aq/669891.html

 共同保证的结构形态

http://s.yingle.com/w/aq/669889.html

 关于侵犯身体权主要表现在哪些方面 http://s.yingle.com/w/aq/669888.html

 保证责任的范围有哪些

http://s.yingle.com/w/aq/669887.html

 留置权取得的消极要件

http://s.yingle.com/w/aq/669885.html

 人身损害赔偿纠纷调解的意义有哪些 http://s.yingle.com/w/aq/669884.html

 法院可只将连带保证人列为被告吗 http://s.yingle.com/w/aq/669883.html

 对保证人追偿权的几点思考

http://s.yingle.com/w/aq/669881.html

 火车撞了人要承担责任吗

http://s.yingle.com/w/aq/669880.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  留置权怎样行使 http://s.yingle.com/w/aq/669878.html 姓名

权的含

义

是

什

么

http://s.yingle.com/w/aq/669877.html

 未损害抵押权人利益抵押物转让合同有效 http://s.yingle.com/w/aq/669875.html

 怎么做会侵犯别人的肖像权

http://s.yingle.com/w/aq/669873.html

  什么是共同保证 http://s.yingle.com/w/aq/669872.html 人身损害赔偿标准(2018年)的计算方法是什么 http://s.yingle.com/w/aq/669871.html

 怎样制订抵押反担保合同

http://s.yingle.com/w/aq/669869.html

 什么是侵害荣誉权人的物质利益

http://s.yingle.com/w/aq/669868.html

 动产质押相关法律法规规定(2018)2018http://s.yingle.com/w/aq/669866.html

最新

 因饮酒溺水死亡,共同饮酒人需要承担赔偿责任吗 http://s.yingle.com/w/aq/669865.html

  转按揭简介 http://s.yingle.com/w/aq/669863.html 婚纱店不准顾客拷贝底片属于合法行为吗 http://s.yingle.com/w/aq/669862.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 中外浮动抵押制度的主要区别

http://s.yingle.com/w/aq/669860.html

 关于保证人主体资格的规定(2018)http://s.yingle.com/w/aq/669858.html

 承揽合同和雇佣关系的不同

http://s.yingle.com/w/aq/669857.html

 反担保抵押的抵押率如何计算

http://s.yingle.com/w/aq/669855.html

 人身损害赔偿范围的具体内容有哪些 http://s.yingle.com/w/aq/669854.html

 雇用童工从事危重劳动罪立案标准(2018年)http://s.yingle.com/w/aq/669852.html

 关于浮动抵押法律制度的综述

http://s.yingle.com/w/aq/669851.html

 从本案看保证期间的法律效力

http://s.yingle.com/w/aq/669849.html

 关于浮动抵押制度的规定(2018)http://s.yingle.com/w/aq/669847.html

 乱收＂按揭担保费＂罚五倍

http://s.yingle.com/w/aq/669845.html

 本案人身损害赔偿协议是有效的吗 http://s.yingle.com/w/aq/669843.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  留置权消灭的原因 http://s.yingle.com/w/aq/669842.html 工伤的鉴定标准(2018

年)是什么样子的

http://s.yingle.com/w/aq/669841.html

 房地产抵押反担保方式的应用

http://s.yingle.com/w/aq/669839.html

 3岁幼儿被烫伤残起诉索赔6万余元

http://s.yingle.com/w/aq/669838.html

 简析我国（物权法）上的浮动抵押 http://s.yingle.com/w/aq/669837.html

 亲朋之间共同饮酒造成人身伤亡,一起参与饮酒的人是否要承担责任 http://s.yingle.com/w/aq/669836.html

 抵押反担保措施及操作程序

http://s.yingle.com/w/aq/669834.html

 网络内容提供商的侵权行为和责任 http://s.yingle.com/w/aq/669833.html

 国家机关可以作为保证人的特殊规定(2018)http://s.yingle.com/w/aq/669832.html

 合同违约责任与侵权责任的区别

http://s.yingle.com/w/aq/669831.html

  保证的范围及效力 http://s.yingle.com/w/aq/669829.html 隐私权

损

害

事

实

及

相

关

责

任

http://s.yingle.com/w/aq/669828.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 买车人拒还车贷担保人负连带责任 http://s.yingle.com/w/aq/669826.html

 被控侵权产品是否属于改劣产品

http://s.yingle.com/w/aq/669825.html

 环境污染损害的认定标准(2018http://s.yingle.com/w/aq/669823.html

年)是什么

  反担保措施 http://s.yingle.com/w/aq/669822.html 怎样认

定

转

载

作

品

侵

害

名

誉

权

http://s.yingle.com/w/aq/669821.html

 人身损害赔偿该谁承担

http://s.yingle.com/w/aq/669819.html

 共同保证的成立条件

http://s.yingle.com/w/aq/669818.html

 雇佣关系中的人身赔偿存在哪些问题 http://s.yingle.com/w/aq/669816.html

  动产质押的范围 http://s.yingle.com/w/aq/669814.html 常见的软件侵权盗版行为主要有哪些 http://s.yingle.com/w/aq/669813.html

 借款人借款到期不还担保人被判连带还款 http://s.yingle.com/w/aq/669812.html

 交通事故人身损害赔偿标准(2018年)是什么 http://s.yingle.com/w/aq/669810.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 企业应该提供什么担保方式

http://s.yingle.com/w/aq/669809.html

 侵犯名誉权的证据有哪些

http://s.yingle.com/w/aq/669807.html

 企业动产抵押物登记管理办法

http://s.yingle.com/w/aq/669806.html

 什么是人身伤害赔偿

http://s.yingle.com/w/aq/669804.html

 浮动抵押制度的特点

http://s.yingle.com/w/aq/669803.html

 ‘连带责任保证’可仅起诉保证人 http://s.yingle.com/w/aq/669801.html

 误工费应该如何进行赔偿

http://s.yingle.com/w/aq/669800.html

 关于保证人的条件的规定(2018)http://s.yingle.com/w/aq/669798.html

 捆绑式销售遇到质量问题如何维权 http://s.yingle.com/w/aq/669797.html

 个人借款最高额抵押合同与个人借款抵押合同有什么区别 http://s.yingle.com/w/aq/669795.html

 人身权延伸保护的概念是什么

http://s.yingle.com/w/aq/669794.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  浅议保证的效力 http://s.yingle.com/w/aq/669793.html 支配他人干活成立雇佣关系的案例分析 http://s.yingle.com/w/aq/669791.html

 保证人应负连带责任

http://s.yingle.com/w/aq/669790.html

 摄影中哪些行为是合理的使用肖像权 http://s.yingle.com/w/aq/669788.html

  股权质押办理手续 http://s.yingle.com/w/aq/669787.html 在现阶段我国公民享有哪些隐私权呢 http://s.yingle.com/w/aq/669785.html

 留置权与动产质权的区别

http://s.yingle.com/w/aq/669784.html

 姓名权属于什么权力

http://s.yingle.com/w/aq/669782.html

 股权质押登记业务程序

http://s.yingle.com/w/aq/669781.html

 哪部法律提到身体权

http://s.yingle.com/w/aq/669779.html

 最高限额抵押权的特点

http://s.yingle.com/w/aq/669778.html

 人身损害赔偿的方式

http://s.yingle.com/w/aq/669777.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 人身损害赔偿项目有哪些及赔偿标准(2018年)是怎么样的 http://s.yingle.com/w/aq/669775.html

 借款未还，保证人承担何种保证责任 http://s.yingle.com/w/aq/669774.html

 公共场所施工致人损害的民事责任 http://s.yingle.com/w/aq/669772.html

 留置权适用范围的限制性规定(2018)http://s.yingle.com/w/aq/669771.html

  底层应该如何买 http://s.yingle.com/w/aq/669770.html 一般保

证

责

任的诉

讼

时

效

http://s.yingle.com/w/aq/669769.html

 帮工期间受到伤害怎么办

http://s.yingle.com/w/aq/669767.html

 共同保证的消灭 http://s.yingle.com/w/aq/669766.html

法律咨询s.yingle.com