第一篇:工程施工安全协议书(人工费用承包)
工程施工安全协议书
甲 方(发包方): 乙 方(承包方):
甲、乙双方为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
第一条 工程项目: 第二条 施工地址: 第三条 甲方安全责任
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
2、甲方有权要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
4、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
6、乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工,因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。第四条 乙方安全责任
乙方作为工程项目的 施工承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任,并应切实履行以下安全责任:
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、施工期间,乙方指派 作为安全工作联系人。
5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。
6、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。
7、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
8、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
9、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
10、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
11、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
12、乙方施工过程中发生人生伤亡和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。
第五条、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:(1)人身伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;(3)发生厂内火灾事故;
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。
第六条 甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于4小时内予以响应。
第七条 施工安全保证金
甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、和设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还;若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故,扣除相应数额的安全保证金:
(1)发生人身死亡事故和设备重大事故,扣除全部安全保证金;(2)发生人身重伤事故和设备事故,扣除50%安全保证金;
(3)乙方人员发生违章行为的经济处罚,按处罚规定从安全保证金内扣除。第八条 违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
3、乙方未设置安全联络人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
4、乙方人员安全工作规程抽考不合格,乙方应承担50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。
5、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。
6、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等,乙方按100元至500元/人次承担违约责任。
7、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,乙方按200元至1000元/天承担违约责任。
8、施工过程中发生人身伤亡和设备事故的,除承担全部赔偿责任和接受政府有关部门处理外,乙方应承担10000元至50000元/次的违约责任。
第八条 本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
第九条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同,且高于主合同。第十条 本协议有效期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。第十一条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第十二条 本协议一式四份,甲乙双方各执两份。第十三条 以下七项为本协议附件:
1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料;
2、乙方管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;
3、乙方特种作业人员上岗资格证书;
4、乙方施工安全技术组织措施;
5、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。
甲方:
乙方: 法定代表人:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人: 联系电话:
联系电话: 签订时间: 年 月 日
第二篇:承包工程施工安全协议书
承包工程施工安全协议书
发包方(甲方): 承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、管理规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工中的安全事项协商一致,订立本协议。
一、工程概括
工程名称: 工程地点: 工程内容:
二、合同工期
开工时间: 年 月 日 竣工时间: 年 月 日
由于其他原因不能按期开竣工的,本协议中的安全责任相应顺延。
三、承包方应具备的条件
1.施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质符合工程项目的安全要求。2.有满足安全施工需要的施工机械、工器具以及安全防护设施、安全用具。
四、工程委托管理单位应承担的安全责任
1.应负责统一管理本工程施工作业的安全监督,并按有关法律、法规和规程制度以及本协议的规定,检查、监督施工安全工作的实施。发现施工中存在的不安全因素,应及时要求承包方采取有效措施予以改正,若承包方故意延误和拒绝改正时,有权责令其停工整改。
2.派专人负责配合与解决施工中存在的安全问题,按照要求行使协议约定的权利,履行协议约定的安全责任,并限制承包方人员的活动范围。
3.负责协助办理施工前所需的各种申报批准手续,协助承包方制定好施工中的安全组织技术措施,经运行单位、工程主管单位和安监部门审查合格,批准执行。
4.在有危险性的电力生产区域内作业,如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业,发包方除应进行安全技术交底外,还应要求承包方制定详细的施工安全措施,经发包方审查合格后监督实施。
五、承包方应承担的安全责任
1.遵守与本协议工程有关的法律、法规以及技术规程和管理规定。负责统一管理本工程的安全文明施工,并保证 发包方免于承担由于承包方违反上述法律、法规和管理规定的任何责任。
2.应按有关规定认真采取施工安全技术措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,并应采取有效措施防止由于承包方的失责而造成的其它损失。
3.承包方不得将其承包的工程全部或部分以任何形式转包给第三方,未经发包方同意,承包方不得转移协议中的全部或部分义务,也不得转让协议中的全部或部分权利。
4.施工人员进入现场前,应进行安全教育知识的培训,特殊工种的工作人员还应持有国家颁发的《特种工作业证》。
5.按协议履行其安全职责。承包方应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员,加强对施工作业安全的管理,特别应加强易燃、易爆材料、高空坠落、机械伤害、中毒以及烧烫伤等作业的管理,制定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用具,并经常对其职工进行安全教育。
6.在协议实施期间,承包方应为其雇佣的人员投保人身意外伤害险(投保项目及其保险金额由承包方根据工程及设备状况自行确定),并为所雇佣的全部人员承担工伤事故责任,负责处理其管辖人员伤亡事故的全部善后事宜。
7.应负责赔偿由于承包方过失造成发包方以及第三者的人身伤害和财产损失,以及由于自身原因造成的财产损失、伤亡事故的责任以及因此而发生的费用。
8.应自觉遵守发包方有关安全管理的规定,进入设备区必须戴安全帽,高空作业使用安全带,并始终注意保持与带电设备的安全距离。严格约束施工人员的行为,禁止乱动、乱碰带电设备,误登、误爬架构和铁塔,严禁违章指挥冒险作业。对因违章及不遵守相关规程引发的事故承担全部责任。
9.应保持施工区和生活区的环境卫生,及时清除垃圾和废弃物。进入现场的材料、设备必须置放有序,防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。施工中所需电源、水源等事项应事先申请,严禁私拉乱接。
10.危险作业应制定应急处置预案,在发生问题时及时启动预案,防止事态扩大。
11.应在协议规定的期限内完成工程现场清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。
六、协议份数
本协议一式三份,具有同等效力,由承包方一份、发包方二份。
七、协议生效与终止
本协议从开工之日起生效,双方共同监督执行。如承包方在施工中不履行本协议的约定,违反安全施工的有关管理规定,对发包方(工程委托管理单位)提出的警告、停工整顿拒不执行的,发包方(工程委托管理单位)有权解除合同,并由承包方承担由此给发包方造成的经济损失。
发包方名称: 承包方名称:
负责人(签字): 法定代表(委托代理)人:
****年**月**日
第三篇:公路工程施工承包协议书
公路工程施工承包协议书
甲方:洞口镇大桥村委会(以下简称甲方)乙方:城关建筑公司肖铁龙〈以下简称乙方〉
鉴于甲方为修建通组公路工程并接受乙方对该项工程合同的报价,双方于2010年10月8日共同达成并签订如下协议:
一、甲方通组公路〈K0+000-K1.1千米〉全长1.1米,技术标准公路四级,水泥混凝土路面,厚20cm,标号C30,承包人完成工程项目范围:路基、路面。
二、根据工程量预算书所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币贰拾叁万元整(230000.00元)。
三、支付方式:乙方人员及机械设备入场后,甲方一次性支付叁万元整,完成工程量50%后,甲方支付工程款贰万元整,完成工程量80%后,甲方支付工程款贰万元整,完成任务后,经甲方有关人员验收合格后,除扣留施工合同额5%的质量保证金外〈质量缺陷责任期为一年后,没有任何质量问题〉余款一次性付清。
四、乙方应在签订本协议后自定时间开工,本合同工期为一个半月,工期从上述开工期的最后一天算起,〈因自然灾害及下雨无法律开工所担误期间除外。
五、本协议书在乙方提供履约担保后,由双方签字盖章生效,全部工程完工后经验收合格,工程结算完成后失效。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方代表:
乙方代表:2010年10月8日
第四篇:建设工程施工承包协议书
建设工程施工承包协议书
发包方:****************
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)
甲乙双方抱着“以真诚换信任,以管理求效益,严守合约,用户至上”的宗旨,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就****************项目施工达成以下协议。
一、工程概况
(一)工程名称: ********
(二)工程地点:
***
(三)结构类型:
框架结构
(四)建筑面积: ㎡(最终按施工图确认面积)
(五)工程造价:
约
万元(最终以结算为准)
二、工程承包形式及范围
1、承包形式:包工包料总承包
2、承包范围:本工程施工蓝图涉及的全部范围,但不包括土方开挖,边坡支护、桩基、电梯。施工从砼垫层开始发包。
三、质量目标:
“合格”,确保达到“市级文明工地”标准。
四、工期 在确保工程质量的前提下,乙方自开工日期之日起***天内完成合同约定的全部内容,非乙方原因和不可抗拒原因造成工程停工,窝工的工期相应顺延,开工日期以甲方批准的开工报告日期为准。
五、安全文明施工:
建立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员,确保工程安全施工,每个施工环节严格按照国家相关规定以及施工安全条例执行。
六、工程款的计算依据:
1、本工程依据施工图纸,设计变更联系单,经甲方和监理签字认可的变更签证,图纸会审纪要,施工方案,施工联系单,施工合同,会议纪要和协议等,按《陕西省建设工程量清单计价规则(2009)》、《陕西省建筑工程消耗量定额(2009)》,《陕西省安装工程消耗量定额(2009)》、《陕西省建筑工程工程量清单计价费率》等规定结算;施工方在含税造价前优惠2%(人工费,认质认价材料、设备不优惠);人工费调价执行陕建发(2013)181号文件有关内容,在施工期间如另有政府部门颁布的政策性价格则按最新文件的规定执行;
2、材料、设备供应
1、材料价格按甲、乙双方签订合同时当月的《陕西工程造价管理○信息》进行暂定价调整进入预算,材料价格在同期价格的±5%范围内不调整(含5%),在±5%范围外的材料甲方认质认价后调整,2、甲方如分包的部分单项工程,按分包项目结算总价的5%给乙方○计取配合费,但分包单位必须听从总包单位统一协调管理。
3、乙方进入现场后,水、电全部挂表,乙方每月按实向相关部门缴纳水、电费。
4、对于施工中出现的特殊材料及新型建筑材料:无定额子目的首先套用相近(施工工序、部位相同)的定额子目;无相近(施工工序、部位不相同)定额子目的,按双方协商的成活价进入项目直接费。
七、工程款支付
1、乙方承诺可垫资主体结构五层顶板。五层顶板混凝土浇捣完成后十日内甲方向乙方支付已完工程款的80%,之后进度款采用按月完成形象进度付款的方式,乙方于每月25日前向甲方报送上月完成工程量结算书,甲方于五日内审批完毕并于十日内支付已完工程进度价款的80%。
2、工程竣工验收前支付至已完工程价款的85%。甲方在收到乙方提交的工程验收报告后一个月内办理完工程竣工验收工作,并于工程竣工验收合格后十日内向乙方支付至已完工程价款的90%。
3、竣工结算:乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交工程竣工结算报告,甲方于收到乙方递交的竣工结算报告二个月内组织办理完竣工结算的审核确认工作,并按确认的竣工结算价款一个月内支付至97%,乙方将工程交给甲方。预留3%的工程保修金,工程保修期满一年后一月内返还50%,保修期满二年后一月内返还至70%,剩余30%保修金待防水工程五年保修期满后一月内返还给乙方(预留的工程保修金不计利息)。
八、其他约定
本协议约定的各项条款在双方签订的施工合同中必须予以体现,甲、乙双方以本协议为框架协议必须履行,如甲乙双方正式签订的《建设施工合同》以及招标文件等内容与本协议不一致的一本协议为准。
九、本协议未尽事项,双方通过协商解决,可签署补充协议,补充协议仍然具有法律效力,协商不成,双方向项目建设所在地人民法院提起诉讼。
十、本协议一式陆份,双方各执叁份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
账
号:
账
号:
联系电话:
联系电话: 年
月
日
****年**月**日
第五篇:建筑工程施工承包协议书
建筑工程施工承包协议书
甲方:
乙方:
为明确双方的权利和义务,经双方友好协商签订本协议共同遵守。
第一条工程地址:
第二条没有造形、没有粘贴的轻工、上楼板工程。
第三条承包范围和内容,底上共计间,共平方米。
第四条每平方米工程款190元整,共计元
第五条施工中所用的水、电工、水泵、管子、电费、钉、铁丝和零
星耗材、社会干扰,一切费由甲方全面负责。
第六条施工中所用的机械、架材和施工工具由乙方提供,施工中一
切安全事故由乙方完全负责。
第七条施工中材料到位,因材料误工、社会干扰,甲方负责按工时
计算,每个工时按200元赔偿乙方,当天付清。
第八条甲方按六次付款
1、工人进入工地支付3000元生活费
2、基础图梁施工完毕,支付工程合同总价款的25%。
3、一层图梁施工完毕,支付工程合同总价款的20%。
4、二层图梁施工完毕,支付工程合同总价款的20%。
5、房面瓦施工完毕,支付工程合同总价款的20%。
6、外粉完工,支付工程合同总价款的10%。
7、工程全部完工,支付工程合同总价款的5%。
发包人:
承包人:
年月日