第一篇:工程施工内部承包协议书
工程施工内部承包协议书
甲方:
乙方(主承包人)姓名:身份证号码:
家庭住址:
为顺利完成某工程的施工任务,甲方决定将工程委托乙方施工。为明确双方在该工程施工过程中的责、权、利,现根据《合同法》、《建筑法》等国家法律、法规及当地关于施工管理的相关规定,并结合公司的规章制度,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
4、工程质量:
5、工期:
二、双方责任
(一)甲方
1、负责制定各项规章制度并督促乙方执行;
2、指导乙方加强职工的政治思想教育、法制教育;
3、指导乙方参加有关学习,培训,并办理相关证件(费用由乙方承担)
1、签订合同后预付25%工程款,安装完成工作量一半后再支付工
程款的25%,全部安装完成并经甲方、监理、质检部门验收合格后,支付工程款的45%。剩余5%的工程款作为质量保修金,保修期为2年,满一年后支付保修金的50%,满2年后,于15日内将保修金全部付清,至此合同自动失效;
2、所有因乙方发生的罚款,甲方协助处理纠纷和质量安全事故等,发生的相关费用在发生当期的工程款中扣除(乙方自行支付的除外)。
六、承包价格及范围
见附表。
七、其他
1、双方应遵守协议各项条款,本着友好合作,顾全大局的精神,减少或避免不必要的争议和纠纷。若由于乙方工程工资支付等原因引起的法律纠纷并败诉的,按诉讼的标的处以10%作为甲方社会信誉补偿金。因工程质量、安全、文明施工等原因而导致业主、监理处罚的,乙方承担所有的处罚费用;
2、单方违约或不能履行本协议条款义务的,一方有权终止该协议。由此造成的损失由违约方承担;
3、本协议一式四份,甲乙双方各二份
4、本协议未尽事宜,另签补充协议
5、本协议签字盖章后生效。
以下无正文
甲方:乙方:
日期:
日期:电话:
第二篇:工程施工内部责任承包协议书
【内部责任承包协议书】
xxxxxxxxxxxxxx公司
工程施工内部责任承包协议书
甲方:
乙方:(身份证:)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《劳动法》以及项目法施工等有关法律法规,为充分发挥各级优势,本着平等互利,诚实信用原则。经双方友好协商,决定设立“xxxxxxxxxxxxxx公司工程项目部”,并委托担任项目部负责人(项目部经理),对本项目负全面责任。为明确双方的责任、权利和义务,就以下条款达成一致意见,特签订本内部责任承包协议书,供双方遵守:
一、甲方协助乙方完善经营管理有关工作,并设立xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部,该项目部对所承包工程有权处理一切事务,同时独立承担该项目部的人员调整及一切技术、经济、质量、安全与法律责任。
二、本内部责任承包协议书签订生效后,乙方对该项目要设立专职管理机构,明确专职管理人员,并报甲方备案。甲方为该工程项目部刻制项目专用技术自制章一枚,由乙方保管使用,该章仅限于工程项目资料使用,若超出使用范围,由乙方全部承担由此引起的一切责任,与甲方无关。若乙方以任何理由以项目部名义刻制印章,一旦发现,甲方有权对乙方给予50000.00元的经济处罚
【内部责任承包协议书】
三、业主每次拨款必须拨到公司指定账户上(户名:xxxxxxxxxxx账号:xxxxxxxx开户行:xxxxxxxxx),甲方按规定在每次拨款时扣除所缴纳的各种税费和上交的管理费用外,余款由甲方转入乙方专户。
四、乙方必须加强合同经营管理,不得以甲方名义筹集履行工程施工承包合同所需的建设资金,不得私立账户。
五、甲方权利和义务
1、协助乙方办理工程项目的各种报批手续,协助乙方协调进行项目施工所引起的各种内外部关系。
2、协助乙方解决工程施工中出现的技术难题,协调该项目所需周转资金,所需费用全部由乙方承担。
3、甲方有权派管理人员,代表公司到项目部实行监督管理。甲方所派人员有权对乙方的经营行为、工程施工中的技术质量、施工进度、施工安全、文明施工、资金使用、税费缴纳及施工合同条款履行等实施全面监督管理。
六、乙方权利和义务
1、在甲方的统一领导与管理下,乙方负责人为该项目的质量、安全
【内部责任承包协议书】
织管理,精心组织、精心施工、精心管理,确保工程质量,确保安全施工生产及人身安全,若发生事故由乙方独立承担应有的一切法律责任和经济责任,包括上级主管部门对公司(即甲方)的罚金。由于发生事故给公司造成不良影响,造成劳务工人工伤事故,公司对项目负责人(即乙方)按工伤赔偿金的20%给予经济处罚,若发生重伤或死亡的,按伤亡赔偿金的30-50%给予经济处罚。
3、负责支付履行《工程施工承包合同》必须的全部费用,履行《工程施工承包合同》和相关合同中发生的违约金和赔偿金,负责支付履行《工程施工承包合同》所发生的其他直接和间接的费用。
4、严格按照国家《劳动法》规定,对所有用工人员签订劳动合同,并承担上缴社保金及购买保险。必须按时支付人工工资,若因拖欠人工工资给甲方造成不良社会影响,要承担有关部门及公司的处罚。
5、自觉维护公司名誉,树立公司形象,宣扬公司企业形象,不得损害公司的名誉和经济利益。
6、履行经营活动中应由乙方履行的其他义务。
七、税费收取比例
1.该工程项目负责人应上缴公司管理费,经甲乙双方协商,甲方支持乙方发展,公司决定将此工程交于乙方,乙方必须做好本职工作,执行协议中任何一项条款。
【内部责任承包协议书】
2.该工程项目负责人应承担此项工程投标中产生的所有正常费用4000元(肆仟元整),费用包含投标费、标书费用,不含预算费用及项目经理出场费、差旅费。待预付款到账时,甲方将一次性扣回招标垫付款。
3.该工程项目负责人是实际受益人也是
【内部责任承包协议书】
6.签订合同后,乙方向甲方交付质量安全保证金及信誉保证金,为工程造价的0.5%,(该款项从前两次工程款中分批扣除,至扣完止。)若出现以下1-4条款之一的,甲方有权扣除乙方所缴纳的质量信誉保证金,另有关行政主管部门对该项目的政策性收费及处理费由乙方承担。
6.1、在施工过程中出现重大安全事故、质量事故、工人闹事、拖欠工人工资及拖欠设备租赁费用等情况,对公司名誉形象造成了严重后果及不良影响。
6.2、未按照建设单位要求顺利竣工验收,未完成该工程《建设工程施工合同》所签订的合同价款产值,施工中途退场。
6.3、未妥善处理施工过程中出现的纠纷,引起事态扩大,导致政府相关行政管理部门发函、通知,介入处理、处罚。
6.4、乙方拖欠民工工资、设备租赁、分项承包、工程材料款,导致民工和债权人进入政府行政有关部门和建设方单位围攻闹事。
八、甲乙双方均应严格履行本协议条款,若任何一方不履行本协议条款,均属违约。违约方向守约方赔偿直接经济损失。
九、本协议双方签字盖章后生效,至该项目《工程施工承包合同》条款全部履行完毕后,本协议自动失效。
十、本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方另行协商解决。
【内部责任承包协议书】
甲方帐号:户名:xxxxxxxxxxxxxxx 账号:xxxxxxxxxxxxx 开户行:xxxxxxxxxxxxxxx 乙 方 帐 号:xxxxxxxxxxxxxxx
甲方代表人:乙方代表人:身份证号码:身份证号码:地址:地址:电话:电话:签约地点 年月日
第三篇:建设劳务工程施工内部承包协议书
编号: 171001
建设劳务工程施工内部承包协议书
甲方:海南玉琳万通劳务有限公司
乙方(内部承包人): 身份证号码:
为了确保 工程能够责任到位,并且保质保量按时完工。经甲、乙双方协商一致,甲方同意在本项目施工过程中任命 同志为该项目的项目经理,并履行总负责人的职权。双方的具体分工如下:
01、就 的施工工作,甲方负责与该项目的 总包方 方签订《工程承包协议》。
02、在履行甲方与该 总包方 的建设方签订的《工程承包协议》过程中,乙方对外不享有独立的主体资格,施工资质和结算的银行账号必须由甲方提供。
03、乙方作为甲方在该项目中的内部承包人,应当按照甲方与该项目的建设方所签订的《工程承包协议》中所设定的施工方的义务,自行承担因履行该合同所提供的保证金以及前期所产生的一切费用。
04、在履行该项目的施工过程中,甲方负责指派财务人员对施工成本进行监督,并保证民工工资的发放。但是该财务人员的工资
和相关社保应当由乙方在自己的利润中负责支付,并且乙方应当保证该财务人员的月工资不得低于人民币: 元整。
05、每次甲方在收到建设方支付的工程款后,均按照实收工程款的 %予以扣留,作为自己对该项目施工的管理成本。
经双方商定乙方一次性支付给甲方人民币: 万元整,作为甲方自己对该项目施工的管理成本。
06、因工程施工所产生的一切税费,均应由乙方承担。凡工程中涉及到税收,必须按税法规定由乙方照章纳税,甲方若发现乙方存在有漏税现象,可以立即停止对乙方工程款的支付,直至乙方交清税款为止。
07、乙方必须在甲方的监管下,独立开展工作,并独自承担本项工程的债权债务、工程事故、工伤事故等一切经济责任和法律责任。
08、乙方必须严格按照甲方与业主方所签订的施工合同内容及条款履行责任;精心组织施工,确保工程质量、工程进度、工程安全;须每月向甲方上报工程进度表、工程款资金计划表、员工工资计划分配表、工程所需材料计划表、每月完成产值及人工工资发放表等。
09、甲方若发现乙方出现违反国家法令法规和公司规定的行为时,视情节轻重,甲方有权终止乙方承包权并解除本协议,重新任命项目负责人和项目经理接管项目部。因此所造成的一切经济损失,甲方均有权在向乙方支付工程款时予以扣除。
10、本合同以外的双方债权债务均与本项目劳务合同无关,没有任何的连带责任,双方不承担对方的债权债务。
11、甲、乙双方任何一方均不得擅自违约,如果一方违约则必须承担因此而给守约所产生的一切损失。
12、本协议中的未尽事宜,双方可以共同协商解决。
13、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,自双方盖章签字,且甲方与项目建设方签订了相关的《工程承包协议》后生效。
14、待工程竣工清算、各类款项全部支付清楚后本协议自动失效。
甲方:海南玉琳万通劳务有限公司 乙方:
法定代表人: 负责人:
开户行: 开户行: 账 号: 账 号:
联系电话: 联系电话:
2017年12月28日
第四篇:建筑工程施工内部承包范本
建筑工程公司内部承包合同
四川博艺名居建筑工程有限公司(以下简称甲方)项目负责人:
(以下简称乙方)
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》,为进一步完善企业内部经营承包责任制,切实加强施工项目管理,确保工程项目质量和施工安全,对工程质量、安全实行终身负责。在工程项目建设过程中,为明确甲、乙双方的责、权、利,采取对工程项目建设总承包的管理办法,以确保工程项目建设圆满完成。为此,甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,对工程项目建设和管理等有关事宜签订以下责任合同条款。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工工期(日历天):
(1)工程开工时间:按与业主签订的施工合同要求为准
(2)工程竣工时间:按与业主签订的施工合同要求为准
4、工程质量等级:按与业主签订的施工合同要求为准
5、工程造价: ¥
万元
二、工程内容
甲方将与业主签订的该项目《建设工程施工合同》的全部内容,交由乙方接收并全部完成。
三、甲方责任和权利
1、在该工程项目实施前,同业主签订《建设工程施工合同》后,并与乙方签订《工程项目施工内部承包责任合同》。
2、授予乙方该工程项目建设的全部资料,指导乙方工程项目建设和工程项目决算,参与工程项目竣工验收。
3、为确保工程项目建设质量、安全、工期达标,协助乙方制订《工程项目建设实施管理办法》和《工程项目施工组织计划》,在工程项目建设实施过程中,若需调整、完善和优化实施方案,甲方有权提出合理建议和意见。
4、在工程项目建设实施和执行项目《建设工程施工合同》过程中,甲方有权对工 程项目实施的进度、质量、安全和资金运行等状况进行定期或不定期检查,发现问题,限期整改。因乙方工程项目建设管理不善、形象进度滞后、造成质量隐患或工程质量检验达不到国家标准,甲方有权终止合同,并同时追究乙方的经济和法律责任。
5、根据工程项目建设的实际和需要,甲方可不定期派人到乙方施工现场督促和检查,发现问题,督促乙方及时整改,若乙方拒不整改或整改不彻底,影响工程质量、工程进度和甲方形象,甲方有权随时派驻工程技术人员或管理人员,参与工程项目建设和管理,其派驻人员工资、生活补助、交通费等费用由乙方承担。
6、在乙方对该工程项目建设质量、安全、工期不能或无力保证时,甲方有权采取应急措施,包括更换施工队伍,解除本内部承包合同,并追究乙方的经济、法律责任。
7、主动做好协调和服务工作,为乙方在工程项目建设实施过程中尽量提供条件和方便。
四、乙方职责和权利
1、职责
(1)全面、认真、严格履行甲方与业主签订的建设工程施工合同,承担和执行该工程项目合同约定的责任。
(2)确保工程项目建设圆满完成。组织精干、高效的工程项目建设实施管理班子及施工队伍,切实做好工程项目建设内部管理和施工现场管理。制定工程项目建设实施总体控制目标及阶段性计划,确保工程项目建设按业主要求的工期、质量、安全等目标,优质、高效、按期完成。
(3)制订和完善工程项目各分部、分项工程建设实施的时间、顺序、步骤和施工技术方案;做好对工程项目建设实施的人力资源调配,技术、后备的后勤保障工作;并做好各项对应措施的准备工作,及时对工程项目建设实施的材料供应、资源配臵、合同管理工作;及时做好工程项目建设设计变更、索赔和工程计量及支付工作。(4)严格执行《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产操作规程》和相关2建筑行业规范,严禁盲目蛮干,违章操作,切实做好安全工作,严防各种安全事故发生。若发生安全事故,要当机立断,妥善处理,及时上报,并认真负责做好善后工作。乙方(工程项目负责人)为安全生产第一责任人,对安全生产全权负责,并承担该工程项目建设安全生产的经济和法律责任。乙方在工程项目建设中,安全制度不健全,安全措施不落实,安全管理不善,安全 4 隐患整改不及时、不彻底,一旦在施工中造成了人身安全事故,所发生的一切伤亡事故的费用一律由项目承包责任人负全部责任,同时甲方有权在业主拨付的工程款中扣除3-5%作该工程项目建设安全保证金。乙方在工程项目开工建设时,必须无条件地按规定为参与该工程项目建设的管理人员、民工办理团体人身意外伤害等各种保险,必要时由甲方统一办理,其费用由乙方负责承担。
(5)严格执行国家建筑施工规范、严格按图施工,并科学合理组织实施,严把质量关,确保工程项目建设质量达到国家规范标准。若发生质量事故,要迅速制定科学合理的整改完善方案和补救措施,及时整改完善,严防重大质量事故的发生。
(6)严格按照国家财经制度执行,加强工程项目建设财务管理,做到各种帐薄齐全、手续规范、帐务清楚;及时办理工程决算和财务审计,结清与工程项目建设有关的债权债务,及时足额编制该工程项目建设涉及国家的各种税、费,按时向甲方缴纳工程项目建设管理费用。
(7)工程项目建设所发生的一切前期费用、工程项目建设垫付费用和各种保证金等均由乙方自行承担和解决。该工程项目建设实施期间产生的经济纠纷,由乙方自行解决;造成的一切经济责任和法律责任的由乙方自行承担。
(8)履行合同义务,确保合同执行,处理同业主的合同变更;做好工程项目建设竣工资料和工程项目竣工验收工作。
(9)严格执行JTJ76-95《规程》,做好工程项目建设员工思想政治工作,教育全体员工遵纪守法,诚实守信,文明施工,自觉维护公司的形象的声誉。
(10)工程保修期内由乙方按业主要求维修完善,其费用由乙方负责承担。
2、权利
(1)工程项目建设指挥权;
(2)工程项目建设人力资源调配权;
(3)工程项目建设管理权(合理安排工期和各项施工工序,合理组织现场施工,做好资金调配,强化施工现场管理,严格工程质量管理,确保工程项目建设有序进行);(4)设备、物资、材料供应和使用控制权;(5)施工技术决策权。
五、工程项目建设人事、民工劳资
1、管理人员:工程项目负责人将所聘项目工程配套管理人员,填写花名册并附本人身份证、职称证、资格证复印件,报甲方登记备案。甲方如发现乙方人员不到位,可由甲方指派人员,进入乙方管理人员编制,其费用由乙方承担。
2、民工劳资:乙方所用民工必须签订劳动用工合同(合同形式可以班组为单位,也可以个人为单位签订),将用工合同并附所用民工的身份证报甲方行政部登记备案,乙方必须建立民工花名册,民工工资发放记录表,工资必须每月发放,并且有民工领取签字、按手印记录。工程竣工三日内必须足额付清所有民工工资,否则甲方对已完工程不予验收交付业主使用,并追偿违约责任。
3、工资含量应控制在工程总造价的20%以内,造册报甲方财务部备案,其工资、福利待遇及所有费用支出由乙方自行承担,如工资含量超过20%,超出部分按政策规定由乙方交个人所得税。
六、工程项目施工、技术管理
1、乙方须在本承包合同签订后七个工作日内到甲方工程部送交施工组织设计或施工方案,并按规定程序进行方案审批、图纸汇审、技术交底,以及交工资料整理、移交等有关工作。
2、乙方在组织施工生产管理活动中,应规范管理,文明施工,严格遵守各项操作规程,项目负责人应具备项目经理或聘请具有资质的人员担任项目经理组织施工。项目管理人员必须持证上岗,对各自的工作一丝不苟,尽职尽责。
3、乙方已完工程进度,按国家《统计法》规定和要求,按月或季向甲方工程部报送已完成的并经建设单位签审的工程进度表,同时,乙方要指定专人负责,按所报进度(产值)额比例缴纳有关税费。
4、乙方在工程项目施工的全过程中,要严格按照施工规范,施工图施工,确保工程质量,并按施工程序自觉接受质监部门的检验。同时,必须无条件按照ISO9001:2000质量标准及程序执行,并完善有关管理文件。自始至终地做好签证工作和工程技术、质量检验等资料的收集、保管工作。工程项目竣工后,必须交一份完整的工程项目资料给甲方存档。
七、工程项目建设财务和资金管理
1、业主拨付的工程项目资金通过公司财务部转入乙方的私立账户。
2、乙方对所拨工程项目建设资金必须做到专人管理,专款专用,不得挪作它用。必须建立财务账,每月有资金流动汇总表。
3、乙方应按照国家和甲方的财务管理制度,建立工程项目建设财务管理体系和财 务管理制度,并自觉接受甲方的监督,严格控制工程成本。做好精打细算,合理开支。
4、乙方必须以甲方名义缴纳该工程建设项目涉及国家相关的各种税费(建安营业税、城建税、教育附加费、地方教育附加费、合同印花税、工会经费、价格调节基金、企业所得税、个人所得税等)。建设单位每次拔付工程款(包括工程借款、预付款)后,乙方应向公司财务部提交完税凭证。若甲方财务核查工程款有漏税问题,甲方兼章人员有权利不支持乙方工作完善手续,所有责任均由乙方自行承担。
5、甲方有权对该工程项目建设资金运作情况进行监督管理,若乙方违背财务管理规定和工程项目支出范围,甲方有权追究责任,并另派财务人员进行控制。
6、乙方应于每季度七天之内报送一份上季度财务报表到甲方财务部。报表格式、内容、种类均按国家现行会计制度和甲方财务部门统一要求规定填报。
7、工程验收合格后,其工程的一切财务资料交甲方财务部存档。
八、工程项目建设组织形式
本工程项目建设实行项目承包独立核算、自负盈亏,包括债权债务。除甲乙双方约定的上缴管理费及国家相关税费后剩余费用属于工程生产费用由乙方包干使用,作为全奖金赔的方式。甲方同业主签订《工程施工承包合同》后,与乙方签订该合同。本工程建设项目由乙方为项目负责人,对该工程项目建设的进度、工程质量、安全生产等全权负责。
九、工程项目建设费用缴纳
乙方按工程总造价的 %向甲方缴纳项目承包管理费。签订本项目承包合同时一次性缴清。若出现以下1-4条款中的任何一种情况,则按总造价的3%缴纳。有关行政主管部门对该项目的政策性收费及处理费由乙方承担。
1、在施工过程中出现重大安全事故、工人闹事、拖欠工人工资及拖欠设备租赁费用等情况,对公司形象造成了严重后果及不良影响。
2、未按照建设单位要求顺利竣工验收,未完成该工程《建设工程施工合同》所签订的合同价款产值,施工中途退场。
3、未妥善处理施工过程中出现的纠纷,引起事态扩大,导致政府相关行政管理部门发函、通知,介入处理、处罚。
4、乙方拖欠民工工资、设备租赁、分项承包、工程材料款,导致民工和债权人进入政府行政有关部门和建设方单位围攻闹事。
十、印章的管理
公司印章的使用属该项目工程施工单位向建设单位、设计单位、监理单位及相关部门的业务往来,如请付款报告、工程款支付收据、工程的资料签证等,不用于乙方在施工运营中设备租赁、材料赊购、劳务分包等合同、协议、担保与反担保及抵押盖章或变相抵押章。如需公司雕刻项目部行政公章、财务专用章,项目部负责人需向公司提交申请书,承诺用及使用范围经公司审核后统一雕刻并且由公司派专人保管,所派人员另报差旅费,项目建造师工资由乙方支付(工资 2000 元/月,)。如发现项目部私刻或伪造公司公章及相关印章,公司将按公司相关规定及国家现行法律追究责任、严肃处理。
十一、本工程项目承包合同对甲、乙双方均有同等约束力,任何一方均不得违约;否则,将追究违约方合同中标价8%的违约金,并由违约方承担违约造成的全部经济损失。
十二、本工程项目施工内部承包责任合同未尽事宜,由甲、乙双方本着实事求是,求同存异、平等互利的原则,友好协商解决,并签订补充协议。
十三、本合同若出现双方争议纠纷时甲、乙双方可协商解决。协商达不成一致意见时,可向合同签约地或者履行地仲裁委员会申请仲裁也可向合同签约地或者履行地人民法院提起诉讼。
十四、本工程项目施工内部承包责任合同经甲、乙双方盖章、签字后生效,一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方(项目负责人):
法定代表人
身份证号码:
或其委托代理人:
联系电话:
联系电话:
帐户:
帐户:
开户银行:
开户银行:
****年**月**日
****年**月**日
乙方担保人:
****年**月**日
承
诺
书
四川博艺名居建筑工程有限公司: 我已与公司达成协议,承包公司与业主签订 工程,该工程总造价 万元,根据我与公司的协议,现就有关事宜向公司作出如下承诺:
一、本人遵守公司各项规章制度,接受公司的质量和财务监督。严格履行《 工程(第二批)工程施工合同》和《 工程(第二批)工程项目施工内部承包责任合同》中的各项条款。
二、建设单位所拨付的工程款均由公司财务处直接办理,然后再由我在财务上领取,用于支付施工开支。在拨付工程款过程中,公司可以直接一次性扣收管理费。
三、因履行施工合同对外所产生的一切债务由我自行承担。若因此给公司造成了经济损失,应由我赔偿给公司。在施工过程中,我对所产生的一切安全、质量、法律等责任负责,其均与公司无关。在法律上确实无法免除公司的责任时,并给公司所造成了损失,公司损失由我本人予以赔偿。
四、若业主不能按时拨付工程款的,由我本人负责与业主协调,造成的后果由我本人承担。
五、本人对工程质量终身负责,对按照合同以及法律法规所规定的保修责任负责,由此产生的一切费用均由我本人承担。
六、在施工过程中本人未遵守公司的规章制度,或未能很好的履行工程承包合同造成贵司违约,或未能履行好我与公司之间的协议,或者违反承诺,公司均有权解除与我之间的合同关系,撤消我项目负责人职务,撤销后所产生的权利和义务均与我无关。
七、本承诺若与原签订的合同相抵触,公司同意本承诺内容后,以本承诺为准。
承诺人:
****年**月**日
建筑施工安全生产目标管理责任书
公司名称:四川博艺名居建筑工程有限公司
项目名称:
为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,做到施工安全管理工作的标准化与规范化,确保建设工程项目安全、优质、按期完成,同时为进一步明确有关各方的安全职责,进一步提高公司建设工程施工安全管理的整体水平,杜绝重大伤亡事故的发生,保障人身安全、保障公司信誉。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《达州市建设工程安全文明施工管理规定》等有关国家、省、市法令法规,特制定本建设工程安全生产责任书。公司所有项目部必须与公司签订建设工程安全生产责任书作为安全管理的指导与检查和执行的依据。
一、责任
1、认真贯彻执行国家、省和市的安全生产方针、政策及法规;
2、项目负责人依法对所施工的工程安全生产工作全面负责,是安全生产第一责任人。项目部应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查。
3、项目部对列入建设工程概算的安全作业环境及安全措施所需费用,应用于施工安全中,不得挪作他用。
4、项目部必须设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员不少于1人。
5、项目部必须在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防水源、配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志。
6、实现目标管理,加大施工现场事故隐患治理力度,坚决遏制重特大安全事故发生,杜绝死亡事故的发生。如发生安全事故应立即上报有关职能部门与公司。
7、工程开工前15日内办理工程开工备案手续,将单位工程人员组织、安全文明施工投入、施工现场总平面图等信息准确填写,经总工程师批准后方可开工。
8、工程开工前15日内办理安全报监手续,同时与建设单位、监理单位做好安全评估,签订防护用品费用预约。未办理安全报监的,不得开工。
9、塔吊在使用之前必须向相关部门报检,检测合格后方可使用。
10、公司安全部是公司建设工程安全管理的主管部门。负责公司建设工程安全管理工作。对项目部的安全生产和管理具有监督、检查的权利。
11、其它未注明的责任详见国家、省和市法令法规。
二、安全管理目标承诺
1、特大事故、重大事故为零;一般事故死亡率、重伤率为零;重大事故隐患整改率95%以上,一般事故隐患整改率90%以上;事故及时结案率100%.2、安全管理
(1)按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到90%.(2)施工现场每月组织2次由公司主管经理或项目负责人组织的安全大检查。(3)施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到100%.(4)施工现场设专职安全员不少于1人。
(5)施工现场塔吊报检率达到100%,脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到100%.(6)施工现场各类机械、机电设备完好率达到100%.安全教育工人岗前三级教育率达90%,特种工人持证上岗率达到100 %;施工管理人员安全培训率达到100%.三、奖罚
1、按照公司安全生产管理考核办法评分标准进行考核奖罚执行安全生产考核办法。
2、发生特大、重大伤亡事故,由项目负责人对伤害人进行经济补偿,并给予100000元罚款,情节严重的交有关部门追究其刑事责任。
3、发生经济损失事故,造成直接经济损失大于10万元小于50万元者,罚项目负责人1000元。
4、发生伤亡事故不及时报告的,对项目负责人罚款5000元,隐瞒事故不报或阻碍调查的罚款20000元;
5、全年无事故,事故隐患整改率达到100%的单位,对取得省、市安全文明工地的项目部,按照公司奖励办法进行奖励。
责任期限_______年_____月____日至本工程完工
公司:(章)
项目负责人签字: 代表签字:
日 期: 日 期:
第五篇:工程施工内部承包协议
工程施工内部承包协议
甲方:
乙方:
为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制,确保工程质量和安全生产文明施工,保证建设工程施工合同履约,实行企业目标管理,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现根据公司的实际情况,双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致,订立本协议。
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条工程造价:
第四条承包范围:按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。
第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。
第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。
第七条工程质量要求:
1、质量目标:执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标,乙方应严格按照相关标准要求执行。
2、本工程施工必须接受公司的统一管理,严把质量关,严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。
3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破,如在本项目中取得中州杯奖项,公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元,以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。
4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的,乙方除承担全部责任外,另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。
5、本工程完工后,乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘,上交公司备案。
第八条施工管理
1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全,并持证上岗,不得兼职,并在公司人事部门备案,未经批准,不得随意更换,如确有需要调整,必须先经公司同意。
2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要,从而导致建设单位要求公司增派管理人员的,公司则根据增派人员情况,在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费,增派人员工资由乙方承担。
3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度,按时向公司报送月报等资料,及时参加公司召开的有关会议。
4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工,遵纪守法,认真维护公司形象和利益。
5、施工过程中,甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。
6、项目部在和建设单位办理工程结算时,无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。
第九条安全文明施工要求
1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故,重伤2‰以下,轻伤8‰以下。
2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查,对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知,应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知,经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力,发生的一切损失及费用均由乙方承担。
3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。需取得省级安全文明工地证书,否则将给于0.5%的处罚。如被行政主管部门通报批评,给公司造成负面影响者,公司将根据情况予以处罚。
4、如施工现场发生重大安全事故,给公司造成经济及名誉损失的,乙方除承担全部责任外,另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。
5、另签安全生产责任书(附后)。
第十条劳务管理
1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同,并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。
2、项目部组织自有人员实施劳务作业的,必须提供为其所招用的工人办理
劳务用工合同和社会保险手续。
3、乙方必须确保农民工工资按时足额发放,并向甲方提供相关证明。如果出现农民工因工资闹事等突发事件,甲方有权将乙方的工程款预付给农民工,乙方并承担由此造成的一切后果。
4、农民工每到公司机关聚众闹事讨要工资一次,乙方向甲方支付2万元的名誉损失赔偿;到政府部门聚众闹事讨要工资一次,乙方向甲方支付5万元的名誉损失赔偿。
第十一条财务管理:
1、为加强公司对资金的统一管理,建设单位支付的工程款应当转入集团公司指定的账户,乙方原则上不得与建设单位发生任何形式的工程款的收付。工程款到账后,公司在扣除税金及管理费后将及时将剩余工程款拨付乙方。
2、乙方应当负责催收工程款并办理工程结算,并应根据合同造价或结算金额,实行包干,自负盈亏,并承担由该项目所发生的一切债权债务。
3、安全文明施工措施费必须设立专用账户,做到专款专用,并单独列出安全、文明施工措施费用清单,并提供相应票据。
4、为搞好公司成本核算,加强公司企业所得税管理,乙方应自项目开工之日起,在购买主材、地材等材料时,积极主动收集材料发票(发票必须是税务机关印制的正规发票,能够通过税务机关发票真伪查询系统),并将收集到的材料发票在办理工程款拨付手续时交到公司财务部,乙方提供的材料发票金额达到工程总造价的60%的,公司按税务机关规定扣缴1%的所得税;不足60%的,公司将按税务机关核定征收标准预扣1.98%的所得税,待工程决算后,根据乙方提供的材料发票金额,核算后分情况予以返还。
5、乙方应向集团公司财务部提供不少于应拨付工程款20%的劳务发票,具体开据时间根据税务机关的要求,另行通知。
6、凡在市区内施工的项目,均由公司开具建筑业发票(为避免经济纠纷,原则上不再开具收据),营业税、所得税由公司代扣代缴,统一管理。
7、在外地施工的项目,乙方应在合同签订后一个月内到公司注册地税务机关开具外出经营许可证。营业税在工程项目所在地缴纳,企业所得税回公司注册地缴纳,并在纳税后及时将完税凭证和发票记账联交回公司。外出经营许可证即将到期(有效期限180天)的,在不影响正常生产经营的情况下,请提
前15日交回公司财务部,以便重新办理。逾期未交回的,由此造成公司被税务机关处罚的,一切损失由乙方承担。
第十二条印章管理
1、公司发放到项目部的印章,必须严格按照公司的印章管理办法进行使用,不得用于印章授权内容以外的事务。否则,将按照公司的规定给予处理。
2、由公司盖章担保的材料采购、租赁合同,乙方应按合同约定及时支付各种款项,如出现材料供应商到公司投诉事宜,公司有权将乙方的工程款直接支付给材料供应商;如出现材料供应商对公司的诉讼,乙方除承担相应的责任外,还应向公司支付诉讼标的额20%的信誉损失赔偿。
第十三条管理费及其他费用:
1、管理费:公司计取工程总造价% 的管理费。
2、乙方负责向当地建设行政主管部门交纳办理手续的各种费用,包括施工中的各种检测、验收费用。
第十四条工程回访、保修
1、工程保修的内容、时间、保修金额均按照公司和建设单位签订的工程合同及补充协议为准,乙方应遵守国家有关规定,认真作好质量回访,发现问题及时维修。
2、保修期间的工程出现质量问题,甲方或建设单位告知乙方,乙方不及时维修的,甲方有权先垫资维修,扣除乙方相应的保修金,并给予处罚。
第十五条乙方负责处理施工中的重大事务,如:农民工工资纠纷、工程款的办理、公司约定其必须参加的会议等,均不得委托他人,否则,公司一律不予认可,并给予处罚(特殊情况除外)。
第十六条本协议书一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自签订之日起生效,待工程竣工结算完毕、一切财务手续结清后本协议自行废止。
第十七条其它未尽事宜,可参照有关规定协商解决。
(备注:承包人和我公司之间完全是一种独立的承包关系。即在施工期间双方各自承担“内部承包协议书”中约定的权利、义务,对外承担独立的法律责任。今后凡遇本工程所涉及的一切对外债权、债务纠纷均由承包人承担。)
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日
XX有限公司
安全生产责任书
项目经理部:
为了落实公司的安全生产目标及安全生产责任制,确保责任人在安全生产中认真履行职责,完成安全生产目标,特签订本安全生产目标责任书。
1、杜绝重大死亡事故和重大火灾爆炸事故;重伤2‰以下,轻伤8‰以下。
2、各项管理人员安全教育100%;特种作业人员专业技术培训、持证上岗100%;专业工队农民工安全教育100%。
3、垂直运输机械检测获取准用证100%;施工设备(机具)、安全设施、劳动保护用品合格率100%。
4、施工现场达到工地标准,并取得证书。
5、项目部制定安全管理目标,建立健全项目安全生产保证体系,项目管理人员应层层签订安全责任书,签订率100%。
6、全年无被当地安监站及公司安全科停工处罚记录。
7、玩忽职守造成重大人身伤亡事故构成犯罪的,提交司法机关追究刑事责任。
8、本责任书自签订之日起生效,工程结束后失效。
公司代表:项目部代表:
年月日年月日