公路工程施工承包协议书

第一篇：公路工程施工承包协议书

公路工程施工承包协议书

甲方：洞口镇大桥村委会（以下简称甲方）乙方：城关建筑公司肖铁龙〈以下简称乙方〉

鉴于甲方为修建通组公路工程并接受乙方对该项工程合同的报价，双方于2010年10月8日共同达成并签订如下协议：

一、甲方通组公路〈K0+000-K1.1千米〉全长1.1米，技术标准公路四级，水泥混凝土路面，厚20cm，标号C30，承包人完成工程项目范围：路基、路面。

二、根据工程量预算书所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币贰拾叁万元整（230000.00元）。

三、支付方式：乙方人员及机械设备入场后，甲方一次性支付叁万元整，完成工程量50%后，甲方支付工程款贰万元整，完成工程量80%后，甲方支付工程款贰万元整，完成任务后，经甲方有关人员验收合格后，除扣留施工合同额5%的质量保证金外〈质量缺陷责任期为一年后，没有任何质量问题〉余款一次性付清。

四、乙方应在签订本协议后自定时间开工，本合同工期为一个半月，工期从上述开工期的最后一天算起，〈因自然灾害及下雨无法律开工所担误期间除外。

五、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方签字盖章生效，全部工程完工后经验收合格，工程结算完成后失效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表：

乙方代表：2010年10月8日

第二篇：公路工程施工承包合作协议

公路工程施工承包合作协议

甲方(全称)： 乙方(全称): 甲乙双方就承建()的项目工程施工承包合作的有关问题，友好协商达成如下

合作协议：

一、合作范围：乙方使用甲方资质承包施工（）项目工程是由乙方自选施工班组、自行购买建材与设备进行组织施工，以包工包料形式由乙方自行组织施工、自行发放农民工工资，乙方是本合同项目的全部经济负责人。乙方承担本合同建设的经营收益及风险，甲方负责协调乙方做好工程管理与协调工作，负责质量安全检查与督促，提供项目管理模式与技术咨询与指导，督促乙方按质按量如期完成本工程的施工承包任务，并按甲乙双方商定收取有关费用和代收税金，但甲方不承担本项目施工建设的经营收益及风险。工程质量由乙方承担，施工安全责任由乙方承担。

二、施工工期：按甲方与业主签定的合同规定执行。l、开工日期：以监理所签的施工令为准

2、结束日期：按合同所签字的工期为准

三、质量标准：

l、乙方施工必须达到合同中规定关质量 标准和要求。

2、符合国冢现行验收规范。

四、施工安全：

1、乙方自选的施工班组必须严格按照国家规范、规程及相关标准进行施工，施工管理人员和特种作业人员必须持证上岗，严禁无证上岗和违规作业，做到文明施工。在安全措施没有保证条件下不得进行施工，杜绝安全事故的发生，乙方有管理与执行的责任。甲方有权监督、检查乙方履行职责与义务的责任。

2、乙方自选的施工班组在施工中必须按照甲方的《建筑施工现场安全文明标准》进行施工，确保安全生产，文明施工。

五、财务管理及付款方法：

1、甲方管理费：管理费按实际施工的工程总造价 收取，业主拨付工程进度款中分次扣除支付。

2、业主工程进度款及结算工程款转入甲方指定的银行账号后，甲方在二个工作日内扣除管理费后，将余款转入乙方指定的账号。()。

3、乙方自主建立财务台账，管理好财务资金支出，确保工程款支付给农民工与材料商。甲方不得干预乙方的财务管理和无故干扰施工现场的正常管理。

六、双方责任： 甲方责任：

1、负责与建设单位、勘察、设计、监理、政府建设部门的沟通协调与联系工作。

2、做好工程验收的各项工作，指导乙方完成相关的施工验收资料和文件整理、签字、盖章。

3、负责生产技术管理工作，解决施工中存在的技术问题。配合乙方做好有关部门检查和验收的迎检工作，督促乙方做好相关部门提出有关意见的整改措施并贯彻实施。

4、督促乙方按有关规范要求及安全文明施工要求等做好现场安全宣传和教育工作，做好工地围栏、大门的维护。

乙方责任：

l、乙方承包施工，照章纳税，自负盈亏，财务管理与质量安全工作等方面对公司部部全面负责。

2、乙方不能以甲方名誉在外借款、赊购材料，也不能以甲方名誉对外签订任何协议合同。

3、乙方负责组织 年右江区通屯水泥路建设项目()项目工程的施工工作，依照施工规范进行组织施工，承担沟通好有关管理部门的关系的责任，并负责督促施工班组履行工程质量、安全、进度和文明施工；如发生质量、安全事故，乙方承担全部处理费用及损失赔偿(含赔偿费、管理部门罚款，善后处理费，公关费)。

4、乙方作为项目实施施工的经济责任人，有权决定项目管理人员的聘用与待遇，有权自主安排生产与材料采购等，乙方可自行调拨资金发放农民工工资，如乙方不及时发放农民工资而引起的一切责任由乙方承担，与甲方无关。

5、乙方必须积极协调好各种关系与矛盾，切实解决有关问题，不拖欠农民工工资，对业主负责，对材料商负责，对甲方负责。

6、乙方承担本工程建设过程中应交纳有关部门的所有费用，并按时交足有关税金。

7、乙方在项目施工过程中，负责做好施工过程各种原始资料的记录，编制竣工图纸及收集整理竣工资料，并装订成册，甲乙双方负责签字及盖章等工作；甲方指导并协助乙方办理中间验收、竣工验收等相关手续。

七、本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。本协议执行过程中如与本合同有相互抵触的，以本协议为准。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。经双方签字，并加盖有效印章后生效。

八、在合作中发生经济纠纷，双方友好协商解决。如协商未能达成一致，可由甲方所在地法院裁定。

甲方(盖章)： 乙方（盖章）： 负责人： 负责人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

第三篇：建设工程施工承包协议书

建设工程施工承包协议书

发包方：****************

（以下简称甲方）承包方：

（以下简称乙方）

甲乙双方抱着“以真诚换信任,以管理求效益，严守合约，用户至上”的宗旨，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就****************项目施工达成以下协议。

一、工程概况

（一）工程名称： ********

（二）工程地点:

***

（三）结构类型：

框架结构

（四）建筑面积： ㎡(最终按施工图确认面积)

（五）工程造价：

约

万元（最终以结算为准）

二、工程承包形式及范围

1、承包形式：包工包料总承包

2、承包范围：本工程施工蓝图涉及的全部范围，但不包括土方开挖，边坡支护、桩基、电梯。施工从砼垫层开始发包。

三、质量目标：

“合格”，确保达到“市级文明工地”标准。

四、工期 在确保工程质量的前提下，乙方自开工日期之日起***天内完成合同约定的全部内容，非乙方原因和不可抗拒原因造成工程停工，窝工的工期相应顺延，开工日期以甲方批准的开工报告日期为准。

五、安全文明施工：

建立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，确保工程安全施工，每个施工环节严格按照国家相关规定以及施工安全条例执行。

六、工程款的计算依据：

1、本工程依据施工图纸，设计变更联系单，经甲方和监理签字认可的变更签证，图纸会审纪要，施工方案，施工联系单，施工合同，会议纪要和协议等，按《陕西省建设工程量清单计价规则（2009）》、《陕西省建筑工程消耗量定额（2009）》，《陕西省安装工程消耗量定额（2009）》、《陕西省建筑工程工程量清单计价费率》等规定结算；施工方在含税造价前优惠2%（人工费，认质认价材料、设备不优惠）;人工费调价执行陕建发（2013）181号文件有关内容，在施工期间如另有政府部门颁布的政策性价格则按最新文件的规定执行；

2、材料、设备供应

1、材料价格按甲、乙双方签订合同时当月的《陕西工程造价管理○信息》进行暂定价调整进入预算，材料价格在同期价格的±5%范围内不调整（含5%），在±5%范围外的材料甲方认质认价后调整，2、甲方如分包的部分单项工程，按分包项目结算总价的5%给乙方○计取配合费，但分包单位必须听从总包单位统一协调管理。

3、乙方进入现场后，水、电全部挂表，乙方每月按实向相关部门缴纳水、电费。

4、对于施工中出现的特殊材料及新型建筑材料：无定额子目的首先套用相近（施工工序、部位相同）的定额子目；无相近（施工工序、部位不相同）定额子目的，按双方协商的成活价进入项目直接费。

七、工程款支付

1、乙方承诺可垫资主体结构五层顶板。五层顶板混凝土浇捣完成后十日内甲方向乙方支付已完工程款的80%，之后进度款采用按月完成形象进度付款的方式，乙方于每月25日前向甲方报送上月完成工程量结算书，甲方于五日内审批完毕并于十日内支付已完工程进度价款的80%。

2、工程竣工验收前支付至已完工程价款的85%。甲方在收到乙方提交的工程验收报告后一个月内办理完工程竣工验收工作，并于工程竣工验收合格后十日内向乙方支付至已完工程价款的90%。

3、竣工结算：乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交工程竣工结算报告，甲方于收到乙方递交的竣工结算报告二个月内组织办理完竣工结算的审核确认工作，并按确认的竣工结算价款一个月内支付至97%，乙方将工程交给甲方。预留3%的工程保修金，工程保修期满一年后一月内返还50%，保修期满二年后一月内返还至70%，剩余30%保修金待防水工程五年保修期满后一月内返还给乙方（预留的工程保修金不计利息）。

八、其他约定

本协议约定的各项条款在双方签订的施工合同中必须予以体现，甲、乙双方以本协议为框架协议必须履行，如甲乙双方正式签订的《建设施工合同》以及招标文件等内容与本协议不一致的一本协议为准。

九、本协议未尽事项，双方通过协商解决，可签署补充协议，补充协议仍然具有法律效力，协商不成，双方向项目建设所在地人民法院提起诉讼。

十、本协议一式陆份，双方各执叁份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方(盖章)：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

账

号：

账

号：

联系电话：

联系电话： 年

月

日

****年**月**日

第四篇：建筑工程施工承包协议书

建筑工程施工承包协议书

甲方：

乙方：

为明确双方的权利和义务，经双方友好协商签订本协议共同遵守。

第一条工程地址：

第二条没有造形、没有粘贴的轻工、上楼板工程。

第三条承包范围和内容，底上共计间，共平方米。

第四条每平方米工程款190元整，共计元

第五条施工中所用的水、电工、水泵、管子、电费、钉、铁丝和零

星耗材、社会干扰，一切费由甲方全面负责。

第六条施工中所用的机械、架材和施工工具由乙方提供，施工中一

切安全事故由乙方完全负责。

第七条施工中材料到位，因材料误工、社会干扰，甲方负责按工时

计算，每个工时按200元赔偿乙方，当天付清。

第八条甲方按六次付款

1、工人进入工地支付3000元生活费

2、基础图梁施工完毕，支付工程合同总价款的25%。

3、一层图梁施工完毕，支付工程合同总价款的20%。

4、二层图梁施工完毕，支付工程合同总价款的20%。

5、房面瓦施工完毕，支付工程合同总价款的20%。

6、外粉完工，支付工程合同总价款的10%。

7、工程全部完工，支付工程合同总价款的5%。

发包人：

承包人：

年月日

第五篇：桩基工程施工承包协议书

桩基工程施工承包协议书

建设单位： 浙江xx房地产开发有限公司（以下简称甲方）

承包单位： 浙江省xx工程公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订本协议书，希望能共同遵守。

一、工程名称： 西溪诚园B-

12、B15地块桩基工程

二、承包范围：西溪诚园B-

12、15地块施工图范围内的桩基工程及基坑围护施工图范围内的桩基工程

三、承包方式： 包工包料包文明安全施工四、三方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1.甲方有权对乙方进行施工管理；

2.甲方要求乙方整改不符合相关规定的部分；

3.甲方应按合同规定直接向乙方支付工程款和结算款。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方必须服从现场监理和甲方的施工管理；

2.乙方必须严格按照合同要求，完成承包范围内的施工内容；

3.乙方必须严格按照相关规定和规范进行施工，确保安全文明施工，对质量安全负责。

五、工程造价及结算调整方式：

合同价款暂定为人民币cx万元（xx元）；

本合同价款采用可调价格方式确定；

合同价款中包括的风险范围： 执行期间一切遇国家政策性和市场性调整造成材料、人工、机械等价格上下浮动，乙方可以或者应该预见的风险以及招标文件明确的其他风险等中充分考虑，均由乙方自行负担工程量数量在结算时按实调整，工程量数量以施工图纸数量、甲方及监理工程师签证确认的工程量为依据，合同总价依据乙方的投标书按“调量不调价”的原则执行（钢筋和商品砼、散装水泥除外）。

钢材、商品混凝土、散装水泥全费用单价增减幅度在±5%以内不予调整，增减幅度在±5%以外按以下公式调整：

钢筋全费用单价结算价=[（桩基施工期间杭州市造价信息钢筋综合信息价平均值-杭州市造价信息2009年第11期钢筋信息价平均值*（1±5%）]+投标中钢筋全费用单价。

商品混凝土全费用单价结算价=[（桩基施工期间杭州市造价信息水下混凝土信息价平均值-杭州市造价信息2009年第11期水下混凝土合信息价平均值*（1±5%）]+投标中水下混凝土全费用单价。

散装水泥全费用单价结算价=[（桩基施工期间杭州市造价信息散装水泥信息价平均值-杭州市造价信息2009年第11期散装水泥信息价平均值*（1±5%）]+投标中散装水泥全费用单价。

风险范围以外及无综合单价的新增工程量的合同价款调整方法：(1)竣工结算时，工程量根据浙江省2003版预算定额计算规则按实计算；(2)套用浙江省2003版计价依据，即套用《浙江省工程预算定额》（2003）《浙江省建设工程施工取费定额》（2003）及相关补充；(3)人工费、机械、水、电和辅助材料单价按浙江省2003预算定额及现行文件计算；（4）主要材料按杭州造价信息发布的市区材料信息价，取实际施工工期月份平均值计算；（5）根据中标的综合费率计算综合费用，即：综合管理费率为零，规费和税金按《浙江省建设工程施工取费定额》（2003）规定计算。计算程序参照《浙江省建设工程施工取费定额》（2003）工料单价法的工程费用计算程序，上述综合管理费包括施工组织措施费、企业管理费、利润、工程保险（含农民工工伤保险）、风险费等所有费用在内以及定额或政府文件规定由施工单位承担的一切费用，仅规费和税金单列。即：工程结算总价=直接工程费+施工技术措施费+（人工费+机械费）×0%+规费（4.358%）+税金（3.513％）；(6)零星工作项目根据实际发生以签证的工程量和单价按实结算。

结算的审核

1.桩基验收合格并且工程资料移交给甲方后三十天内，乙方应向甲方提交经乙方盖章、乙方法人代表签字、乙方概预算编制员盖章的完整有效的竣工结算报告和资料，甲方工程师对结算资料进行审核，并在符合要求的竣工结算资料回执上签字并加盖建设单位公章后方可视为甲方收到竣工结算资料；

2.在工程结算审核过程中，乙方不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不作增加调整。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由乙方承担；

3.自完整、有效的结算资料收到之日起六十天内，甲方自行或委托有资质的造价咨询单位进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知乙方。乙方确认同意的，则甲方审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如乙方不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商还不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释；

4.乙方未按约定的时间向甲方提交竣工结算报告和资料的，甲方将不能保证在上述规定的时间内完成审核，并且甲方有权根据已有资料进行审查，责任由乙方承担；

5.乙方应遵循实事求是的原则编制工程造价，对于工程结算审计费用支付的约定：基本审核费由甲方承担；核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5％的费用，核增追加费按核增额的5％计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费由乙方承担，即核增减追加费＝（核减额-送审造价×5%）×5%+核增额×5%。无论是否委托中介审计，由甲方从应付工程款中直接扣缴。

六、付款方式

（一）支付方式：本工程不支付工程备料款，桩基完成工程量的产值达到合同价的50%，支付已完工程造价的20%；桩基全部完成后15天内再支付已完工程造价的50%；桩基检测合格，土建基础施

工全部完成，办好竣工资料交接手续并结算完毕后，付至结算价的95%，余5%为工程质量保修金，在保修期满后（中间验收一年后）无息支付。

工程变更单项增加8万元内款项在结算时按合同约定计算，在工程进度款支付时不作考虑。

（二）甲方支付上述款项前，乙方必须开具同等数额的正规税务发票，否则甲方有权拒绝支付；

（三）水电费在每次支付工程进度款中扣除（水电用量按装表计量，总表及分表差额和电的铜铁损等由各施工单位按使用数量分摊，水电价格按水电实际供应价）。

（四）累计停工10天之内（含10天），所发生的相关费用，由乙方负责承担，不计入工程结算；如超出每台桩机按600元/天计取误工费用，二次进场按2000元/台计取费用，并纳入工程结算。

七、履约保证金制度

（一）合同签订前或同时提交合同总价　10%（现金或支票的形式）的履约保证金，甲方不提供支付担保。

（二）在履约担保中：质量占30%，工期占40%，人员及机械设备到位率20%，文明施工（现场标化）及安全生产占10%。如有违约行为，甲方可随时根据违约的性质及约定的比例，及时扣罚。

（三）乙方违约，除其相应的履约保证金归甲方所有外，还应赔偿甲方的全部经济损失。

八、合同工期：

（一）合同总工期为：工程桩绝对工期为60 日历天，围护桩施工绝对工期为 40 日历天。

（二）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺眼的工期竣工的，乙方承担违约责任，每延误一天承担罚款1000元，扣完至履约保证金的40%止。

九、质量目标：

（一）本工程质量要求：建设部颁发的现行《建筑安装工程施工及验收规范》及《工程质量检验评定标准》；

（二）如质量达不到要求，除要求整改至质量合格外，并扣罚履约保证金的30%，乙方承担由此引起的一切费用。

（三）桩基工程一次验收合格，一类桩达到90％以上，严禁出现三类桩，且无接桩，露筋等缺陷桩，否则，所需返工、补救措施等费用由乙方承担，并扣罚质量保证金。

十、人员、机械设备到位：

承包方必须投入足够并能满足工程质量要求的施工队伍。项目经理为 李桂发，技术负责人为 王义 本工程不得转包，分包部分须经的业主同意，如在施工过程中发现承包方的现场管理班子、施工队伍素质、力量和机械设备不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到要求时，发包方有权要求承包方调整、充实施工力量，承包方必须接受，否则按违约处理，扣罚履约保证金100%，直至解除合同。

乙方在投标时未明确分包的项目，在施工时自行进行分包时视作违约，扣罚履约保证金的100%。

工程竣工验收后，一周内施工队伍、施工机具、临时设施建筑垃圾等要全部撤清，每超过一天扣工程款1000元。

十一、安全生产和文明施工

（一）本工程要求安全生产，文明施工，确保“杭州市安全文明工地”，若在施工中发生重大安全事故，扣罚全部履约保证金，并追究责任人的相应责任。由于违约引起的直接经济损失，均由责任方赔偿。

（二）管理人员、班组长、施工人员、特殊工种均有上岗证；

（三）施工办公室采用彩钢板房，临时设施采用统一的活动房，厕所、食堂、生活设施要整洁。

（四）施工场地周围及场地内与施工相关的环保、环卫、城管、市政、当地村民委员会等管理部门由乙方自行协调并承担相应费用；

十二、材料、设备供应

（一）钢材、商品砼必须选用甲方合格供方范围内的厂家生产的产品。材料价格按信息价；

1、钢材合格供方有：沙钢、宝钢、永钢、马钢、杭钢、上钢、张家港钢材厂；

2、商品砼供应商必须经建设单位和监理单位考察认可。

（二）材料质量保证：乙方必须对采购的材料质量全面负责，提供产品合格证书、质保书、试验报告。任何一方对材料质量有疑问时，均有权要求复验，复验合格其相关费用由要求复验方支付，复验不合格其经济损失及复验费用由材料采购方承担。在国家规定的保修期外，如乙方承建的工程出现质量问题系乙方偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，甲方有权追溯。

十三、竣工验收

（一）工程完工后，乙方通过自检认为达到竣工验收条件时，应向甲方代表提供经总包方确认的且完整的竣工档案资料、竣工验收报告。甲方代表收到上述资料后在十天内组织有关部门进行全面的验收，如果乙方提供的验收资料不全或不符合规定的要求，则验收期顺延；

（二）甲方组织验收后三天以内，给予批准或提出修改意见。如初次验收未通过，乙方应按甲方及监理所提修改意见整改并承担整改费用，完成后再次申报。

十四、工程和资料的移交

（一）工程竣工验收通过后五天内，乙方将工程交付给甲方。乙方延迟交付的，每延迟交付一天扣罚结算造价的千分之五，并承担由此给甲方带来的一切损失。工程交付前要根据甲方的要求，清除场内所有建筑垃圾、临时设施、剩余材料、设备等，所需费用由乙方自理；

（二）乙方竣工交付时，乙方向甲方交付竣工资料包括如下内容：

1.八套工程桩竣工图；电子版本竣工图二套。

2.桩基工程全过程原始记录及验收单。

3.材料质保书、检验签证单、材料试验报告。

4.有关设计变更的技术资料。

5.桩基工程的检测数据、质量评定报告。

6.工程竣工决算的全部资料。

7.其他按规定应提交的资料。

十五、施工场地交接

（一）甲方应向乙方提供所必须的施工场地，水、电由甲方接至规划红线内，并办理交接手续，乙方负责从红线内指定点接至施工点，并装表计量，经甲方认可。乙方进场后需提供场布图经甲方认可后方可实施，未经甲方认可甲方有权要求乙方返工，乙方擅自实施引起的返工所涉及的一切费用由乙方承担。

（二）甲方向乙方提供测量基准点（包括定位和标高基准点），施工桩位、轴线由乙方根据甲方提供的资料及点线进行放样。

（三）所有桩基施工完成后，施工现场应保持土地平整、场地整洁、现场设施完好，损坏赔偿。乙方现场的砼硬地坪或泥浆池等由乙方施工期间产生的构筑物必须无条件无偿全部凿除、清理、外运，如乙方不积极配合清场，甲方有权通知其它单位处理，所发生的全部费用均从当期工程款中直接扣除，与总包单位交接（场地交接、定位和标高基准点交接）乙方需无条件无偿配合。

十六、保 修

（一）质量保修责任:

1、保修期自主体工程竣工之日起计。保修期限为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在2小时内到达事故现场抢修，若未能及时到达则甲方可以委托他人进行抢修；

3、由于乙方责任造成的结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修；

4、在国家规定的保修期外，如乙方承建的工程出现质量问题系乙方偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品引起的，甲方有权无限期追溯，造成的一切经济损失应由乙方承担；

5、质量保修完成后，由甲方组织验收。

（二）保修费用:

1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；

2、由于乙方的原因造成对本合同范围内结构的严重质量问题，乙方应根据甲方要求委托专业单位进行安全鉴定及出具处理方案，并负责组织实施和承担费用；

3、乙方不及时进行维修或两次维修不好的，甲方另行委托他人维修，乙方须承担全部维修费用，包括甲方管理费15％。

3、由于乙方质量问题造成的损失，应根据其实际损失或评估价值，乙方须进行相应赔偿；

4、本工程的质量保修金为结算造价的5%，自中间验收之日起算，满一年后十五日内返还剩余工程保修金。工程保修金不计利息。

十七、其它违约责任：

本工程一律不得转包，一经发现，甲方有权终止合同，由此所产生的一切后果及经济损失均由乙方承担；

甲方不能及时支付工程进度款的，甲方按银行同期贷款利率支付应付款的利息；

在合同实施过程中，如乙方施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，甲方有权要求其调整充实力量，乙方必须无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约进行经济处罚，直至终止合同，由此引起的工期及经济损失由乙方负责；

甲方对本工程有随时更改或增减的权利，在认为工程有变更的必要时，以书面通知乙方，乙方应即遵照办理，不得藉辞推诿或提出异议；

所有工程联系单均以甲方签复意见为准，工程联系单须甲方指定人员签字并加盖甲方印章方为有效。甲方收到联系单后在14天内签复，乙方如未在规定时间内收到签复意见应及时提醒甲方，提醒后7 天内不能签复的作为甲方认可；

对已发生的工程变更乙方必须在接到变更通知之日起14天内上报工程施工联系单；逾期申报的，视为此变更不增加费用和影响工期，以后不予签证；

由于乙方原因造成的设计变更（如补桩、承台加大、底板和基础梁的调整等），变更增加的费用由乙方承担，如有对总包方产生影响由乙方直接与总包方方协商结算；

乙方必须按时支付材料商的材料款。否则，甲方有权暂扣工程款，直至乙方付清欠款后再予以支付；

乙方必须按时支付民工工资，否则，甲方有权从乙方的工程款中扣除相应部分作为民工工资直接发放，并罚扣安全文明施工履约保证金的50％；

施工期间应依甲方或总包方的指示定期参加工地例会和甲方或监理召集的其它重要会议，乙方项目经理及有关会前通知到的人员不得缺席，另如经甲方或总包方要求，乙方公司代表人或技术人员或班组长亦应出席参加甲方临时召集的工地会议，该人员必须到会，并无条件执行会议决议事项。如无故缺席或迟到，甲方有权视情节严重程度处以2000元/次以下的经济处罚，因缺席或迟到原因导致对会议内容不了解，其后果自负；

乙方应仔细审核施工图纸，对其中尺寸、标高的错误，对建筑、结构等各专业图纸中的互相矛盾，应及时向监理、设计、贵公司甲方提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工，否则乙方承担相应损失。

工程施工过程中及完工后甲方委托检测单位对工程材料及结构质量等进行检测，乙方必须配合如动测、静载接桩等桩基检测工作，如果检测合格，由甲方承担检测费用，如果检测不合格，由乙方承担全部费用及全部责任；

在本标段工程施工中，与市政、市容、环保、交通、治安、绿化、卫生、工程所在地村委等方面的关系由乙方处理，处理所发生的费用已含在综合单价中，不再另计；

泥浆应按当地政府有关规定进行外运，如不按相关规定外运后对项目造成不良影响，一切后果由乙方承担；

由于周边无生活污水排放口，乙方在现场生活区自行设置化粪池，并定期清理，废水排放标准必须符合当地环保部门要求，费用已含在合同价中，不再另计费用；

乙方在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何借口（如甲方未鉴证费用等）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由乙方承担，同时，甲方有权对乙方处以一定的经济处罚；

乙方必须按照《xx集团建筑安装工程成品保护办法》做好成品保护工作；

因甲方是贯标单位，在工程方面有些资料、数据和表格由乙方配合提供，并对乙方进行供方评审。乙方现场管理及工程资料整理按甲方标准执行。

一类桩比率每降低(与90%相比)0.5%，扣罚工程款20000元；每出现一根三类及以下桩，扣罚工程款20000元，直至罚没全部质量履约保证金。

乙方有行贿行为的，一经发现甲方将对乙方处以行贿额10倍的罚款，并保留追究相关责任的权力，并将《xx员工职务行为准则》作为合同附件。

十八、合同文件及争议处理

（一）合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书；

2、有关工程的洽商、变更等协议或文件；

3、询标纪要；

4、招标文件及其附件；

5、投标书及其附件；

6、图纸；

7、工程量清单；

（二）本合同正本一式二份，双方各执一份，副本 8 份，甲方 4 份乙方 4 份；

（三）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或者要求有关主管部门调解，协商或调解不成的依法向 工程所在地 人民法院起诉；

（五）本合同未明示的地方，以招投标文件的有关约定执行。

（六）本合同在双方签字盖章，乙方按约定交纳履约保函后生效。

甲 方(盖章)： 乙 方(盖章)：

法人代表(盖章)： 法人代表(盖章)：

二O 年 月 日