公路工程施工安全协议书

第一篇：公路工程施工安全协议书

公路工程施工安全协议书

甲方： ××××××××

乙方：

为了加强施工安全管理，减少损失，预防事故发生，实现质

量、安全、效益的生产目标，××××××××（以下简称甲方）

与（以 下简称乙方）就工程签定以下施工安全协议。

一、协议期限：本协议自签定之日起至该工程交工验收完毕

止。

二、甲方的职责

1、甲方应认真贯彻、传达和落实有关安全生产的政策、法

规。如发生安全事故，原则上参与事故的调查和协调处理。

2、甲方有权定期或不定期组织对乙方施工现场的安全生产

检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

3、甲方在安全生产检查中如发现不安全因素，要求乙方改

变施工方案，乙方拒不执行的将处罚乙方1000～3000元罚款。

情节严重的，甲方有权单方面解除（承包合同），由此而产生的一些后果由乙方自负。

4、甲方负责成立“安全领导小组”，安全领导小组负责检查

安全工作，落实安全措施，起上呈下达作用。

5、甲方可利用各种会议，采取不同形式，对各施工对进行

安全教育，实力安全意识，把工程施工安全放到第一位。

6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

三、乙方的职责

1、乙方应坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全教育，增加自己施工队伍人员的安全意识，落实各项安全措施，自觉做好安全生产工作。

2、乙方必须树立安全意识，确保安全施工。在施工现场，即交叉路口、过村道路、工区通车路段等车辆、机械必经地段，置放安全警示牌，写明“注意出入车辆”、“施工重地车辆慢行”、“非施工车辆、人员严禁入内”等字样，并派专人指挥通过的施工车辆。

3、工程施工期间，乙方应安排专人对摆放的施工与安全警示标志标牌进行管理，发现倒地、损坏的要及时扶正、更换，发现丢失应及时补放。

4、乙方应在车辆、人员密集的施工场地应配备专（兼）职安全员，以保障施工现场的安全畅通。

5、乙方必须在车辆卸料起斗时，应有专人指挥，防止沿路挂断电线，造成危险。

6、乙方应在施工期间注意防火、防盗，凡对各种电器和机械设备进行安装和维修，必须按有关规定进行操作。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。并应与民工之间签订安全责任合同。

8、乙方必须经常性地开展自检自查工作，及时查处安全隐患；一旦发生安全事故，应及时报告甲方，同时采取相关的补救措施，将事故损失降低到最小限度。

四、违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、发现乙方现场作业人员有违章行为的，甲方有责令其立即停止并纠正。

3、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

4、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期

一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

5、施工过程中发生人身伤亡、电网和机械设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

五、乙方必须做好防火、防盗、防汛工作，易爆、易燃材料必须隔离存放，并有专人保管。乙方在施工期间发生的任何纠纷及伤亡事故，责任自负，甲方不承担任何责任。

六、甲方为乙方指定施工段落后，该段内一切行人、行车安全问题由乙方负责，并保证该段的正常的通行。

七、本协议执行过程中，如发生争议，有双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

八、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

九、本协议签定后，双方应严格遵守。本合同一式三份，自签订之日起生效。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

年月日年月日

第二篇：公路工程施工承包协议书

公路工程施工承包协议书

甲方：洞口镇大桥村委会（以下简称甲方）乙方：城关建筑公司肖铁龙〈以下简称乙方〉

鉴于甲方为修建通组公路工程并接受乙方对该项工程合同的报价，双方于2010年10月8日共同达成并签订如下协议：

一、甲方通组公路〈K0+000-K1.1千米〉全长1.1米，技术标准公路四级，水泥混凝土路面，厚20cm，标号C30，承包人完成工程项目范围：路基、路面。

二、根据工程量预算书所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币贰拾叁万元整（230000.00元）。

三、支付方式：乙方人员及机械设备入场后，甲方一次性支付叁万元整，完成工程量50%后，甲方支付工程款贰万元整，完成工程量80%后，甲方支付工程款贰万元整，完成任务后，经甲方有关人员验收合格后，除扣留施工合同额5%的质量保证金外〈质量缺陷责任期为一年后，没有任何质量问题〉余款一次性付清。

四、乙方应在签订本协议后自定时间开工，本合同工期为一个半月，工期从上述开工期的最后一天算起，〈因自然灾害及下雨无法律开工所担误期间除外。

五、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方签字盖章生效，全部工程完工后经验收合格，工程结算完成后失效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表：

乙方代表：2010年10月8日

第三篇：公路建筑工程施工合同协议书

公路建筑工程施工合同协议书

本协议由XXXXXX（以下简称业主）与（以下简称

承包人）于_______年_____月____日商定并签署。鉴于业主拟修建XXXX公路工程，并通过2001年11月24日的竞

标接受承包人以人民币（大写）（小写）_________元为本工程施工、完工和修补缺陷的全部费用，双方达成如下协议：

1、合同内容：

工程起点：K5+680止点：K9+380

工程项目：路基涵洞

2、合同工期

（1）该工程2002年11月25日前开工，2003年元月10日前全部

竣工、交付使用，合同工期为日历天45天。该工期包括各种自然因素和自然条件影响日在内。如因业主原因，影响开工、施工，经书面签证，工期可顺延，但不再追补投资。如因承包人原因不能按时开工（或竣工），业主将以每个影响日扣减工程总额0.5%的幅度，从履

约保证金中扣除作为罚金。

（2）该工程缺陷责任期为月，以竣工初验，工程签证之

日起计算。

3、合同工程质量等级

本工程质量为优良等级标准。

4、合同价格

本合同工程的合同总额为人民币（大写）万元。业

主支付承包人的全部费用。

5、考虑到业主将按规定付款给承包人，承包人在此与业主立约，保证全面按合同规定承包工程的施工、完工和修补缺陷。

6、考虑到承包人将进行本工程的施工、完工和修补缺陷，业主在此与承包人立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包人。

7、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同文件中相应术语的含义相同。

8、除本协议外，下列文件亦为合同文件的一部分：（1）中标通知书；

（2）业主发出的全部《招标文件》、补遗书等；

（3）技术规范；（现行公路工程技术标准、规范、规程及《监理办法》）；

（4）合同条款；

（5）具备标价的工程清单；（6）辅助资料表；（7）图纸。

9、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

10、本合同协议书经双方签字加盖公章，并自签字之日起生效。

11、鉴于本工程为合同项目，因而，自合同签字生效之日起生效，就本工程实施而言，合同双方为合同关系。业主与承包人的关系。因此，由于承包人过失造成的本工程的质量、责任、安全等一切事故以

及由此而造成的一切损失或后果，全部由承包人自负。对此，承包人不能有任何推拖，并且不应有使业主受到任何这种损失及后果的牵连。业主也不会因有合同外行政上的隶属关系而分担任何这种损失及后果。

12、合同中其他未尽事宜有双方协商解决。

13、本合同协议书双方各执正本1份。

承包人：（盖公章）业主：（盖公章）

承包法人：（签名）

姓名：

地址：

证人：（盖公章）地址：

日期：业主法人：（签名）姓名：地址：法人代表：（签名）年月日

第四篇：公路工程施工监理合同范本协议书

公路工程施工监理合同范本协议书

协议书由＿＿＿＿（以下简称“业主”）为一方，与＿＿＿＿（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

鉴于业主已委托监理单位为＿＿＿＿工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益．兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.《公路工程施工监理规范》（jtj077-95）

5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件a——监理服务的形式、范围与内容附件b——业主提供的监理工作条件附件c——监理服务的费用与支付其它附件

三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后，自＿＿＿年＿＿＿月＿＿日生效，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本＿＿＿份．双方各执＿＿＿份。

业主：＿＿＿＿＿（盖章）＿＿＿＿＿＿监理单位：＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

单位地址：单位地址：

邮编：邮编：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行；

帐号：帐号：

第五篇：公路工程施工监理合同协议书

本协议书由＿＿＿＿（以下简称“业主”）为一方，与＿＿＿＿（以下简称“监

理单位”）为另一方共同订立。

鉴于业主已委托监理单位为＿＿＿＿工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的

项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益．兹就以下事项达成协议:

一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.公路工程施工监理中标函或委托函

2.公路工程施工监理合同通用条件

3.公路工程施工监理合同专用条件

4.《公路工程施工监理规范》（JTJ 077-95）

5.公路工程施工监理招、投标文件

6.双方签认的补充或修正文件

7.其它文件

8.附件：

附件Ａ——监理服务的形式、范围与内容

附件Ｂ——业主提供的监理工作条件

附件Ｃ——监理服务的费用与支付

其它附件

三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同

规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理

服务。

五、本协议书经双方签字盖章后，自＿＿＿年＿＿＿月＿＿ 日生效，至＿＿＿年

＿＿＿月＿＿＿日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本＿＿＿

份．双方各执＿＿＿份。

业主：＿＿＿＿＿（盖章）＿＿＿＿＿＿监理单位：＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

单位地址：单位地址：

邮编：邮编

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行；

帐号：帐号：

《公路工程施工监理合同协议书》