第一篇:法规背诵要点(2017)
民法
1、民事法律关系客体:财、物、行为、智力成果
2、民事法律行为主体成立的要件:A具有相应的民事权利能力和行为能力 B行为人意思表示真实 C行为内容合法 D行为形式合法
3、只有经过被代理人的追认,被代理人才承担民事责任,未经追认的行为,由行为人承担民事责任
4、债的发生根据:合同、侵权行为、不当得利、无因管理、债的其他发生根据
5、债的消灭:因履行、抵消、提存、混同、免除、当事人死亡而消灭
6、发明专利权的期限是20年,实用新型和外观设计专利权的期限是10年,执行本单位的任务或者利用本单位的物质技术条件完成的发明为职务发明,专利权属于该单位
7、诉讼时效的种类:A普通诉讼时效 B短期诉讼时效 C特殊诉讼时效
8、普通诉讼时效的期限为2年
9、短期诉讼时效的期限为1年,身体受到伤害要求赔偿,延付或拒付租金的,出售质量不合格的商品未声明的,寄存财物被丢失活毁损的
10、在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗拒力或者其他障碍不能行使请求权的诉讼时效中止
11、诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断,为诉讼时效中断
12、物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,包括所有权、用益物权、和担保物权
13、所有权是指所有权人对自己的不动产或者动产依法享有占有、使用、收益和处分的权利
14、用益物权是指当事人依法规定,用益物权人对他人所有的不动产或者动产依法享有占有、使用和收益的权利
15、担保物权是指担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形,依法享有就担保物财产优先受偿的权利
16、建设用地义务包括:履约的义务、支付出让金的义务、不得改变土地用途的义务、登记的义务
17、建设用地的权利:A对建设用地上的物享有所有权 B建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与、抵押权 C获得赔偿的权利 D住宅用地期满续期的权利 建筑法
1、申请施工许可证的条件:A已经办理该建筑工程用地批准首席 B已经取得所在规划区的规划许可证 C其拆迁进度符合施工要求 D已经确定施工企业 E有满足施工需要的施工图及 F有保证工程质量和安全的具体措施 G建设资金已经落实 H法律、行政法规规定的其他条件
2、未取得施工许可证擅自开工的后果:A将被责令整改 B对不符合开工条件的责令停止施工,可以进行罚款(没有说必须罚款)C对于符合开工条件的不需要停工,也不可以罚款
3、不需要申请施工许可证的工程类型:A国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程(30万以下,300平米以内)B作为文物保护的工程 C抢险救灾工程 D临时性建筑 E均用房屋建筑 F根据国务院规定的权限和程序批准开工报告的工程
4、建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并对工程维护和管理
5、施工合同无效:A承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的 B没有资质的实际施工人借用他人资质的 C必须进行招标的工程而没有招标的
6、《建设工程质量管理条例》违法分包界定如下:A 将工程分包给不具备资质条件的单位 B总承包合同中未约定,又未经建设单位认可,将部分工程交由其他单位完成的 C总包将工程的主体结构分包给其他单位 D分包单位进行再分包的
7、当工程出现质量、安全、进度等方面的问题时,建设单位可以根据总包合同向总包追究违约责任,也可以根据法律规定直接要求分包单位承担赔偿责任,分包单位不得拒绝
8、工程监理的依据:A法律法规 B有关的技术标准 C设计文件 D建设工程承包合同
9、工程监理的内容:进度、质量、成本的控制,安全、合同、信息的管理和沟通协调
10、监理人员如发现工程设计不合格,应当报告建设单位要求设计院改正。做到独立监理、公正监理 招投标法
1、招标投标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则
2、必须招标的是:单项合同在200万以上、设备 材料款估算在100万以上的、设计 监理 勘察单项合同在50万以上的、低于以上规定但合同总价在3000万以上的
3、下列情形可以不进行施工招标:A涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾而不适宜招标的 B属于利用扶贫资金行驶工代赈要使用农民工的 C施工主要技术采用特定的专利或者专有的技术 D施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的 E在建工程追加的附属小型工程或者主体加层,原中标人仍具备承包能力的 F法律行政法规规定的其他情形
4、招标人以不合理的条件限制或者排斥在投标人的,对潜在投标人实行歧待遇的,强制要求投标人组成联合体共同投标的,或者限制投标人之间竞争的,曾令整改,可以处1-5元罚款
5、招标人向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况,或者泄露标的的,给予警告,并处1-10万元罚款,对单位直接负责人或其他直接负责人依法给予处分,构成犯罪的依法追究刑事责任、投标保证金可以是现金、银行出具的银行保函、套兑支票、银行汇票和现金支票,一般不得超过总价的2%,最高不超80万
7、投标截止日期前,投标文件可以补充、修改、撤回,并书面通知招标人
8、在截止时间后到投标有效期终止之前,不得补充、修改、撤回投标文件,如撤回投标文件,保证金被没收
9、联合投标体各方的责任:A履行共同投标协议中约定的责任 B就中标项目承担连带责任 C不得重复投标D不得随意改变联合体的构成 E必须有代表合体的牵头人
10、投标人串通投标:A投标人之间互相约定抬高或者降低报价 B投标人之间互相约定在招标中分别以高中低价位报价 C投标人之间先进行内部竞价,内定中标人然后再投标 D投标人之间其他串通投标报价行为
11、招标人与投标人串通:A招标人在开标前开启投标文件,并将投标情况告诉其他投标人,或者协助投标人更换投标文件,更改报价 B招标人向投标人泄露标底 C招标人与投标人商定投标时压低或者抬高标价,中标后再给投标人或招标人额外补偿 D招标人预先内定中标人 E其他串通投标的行为
12、评标由招标人依法组建的评标委员会负责,5人以上单数组成,其中经济技术专家不得少于总数的2/3
13、评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,最迟应在投标有效期结束日30个工作期前确定
14、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件截止时间少于15日前,以书面形式通知投标单位
15、自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于20日
16、投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算 安全生产法
矿山、建筑施工单位和危险物品的生产 经营 存储单位,应当设置安全生产管理机构,或者配备专职安全生产管理人员
安全生产的经济保障措施:A保证安全生产所必需的资金 B抱枕安全设施所需要的资金 C保证劳动防护用品 安全生产培训所需要的资金 D保证工商社会保险所需要的资金 安全生产保障措施:A组织保障措施 B管理保障措施 C经济保障措施 D技术保障措施 不满足安全生产资金投入的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人,导致发生生产安全事故,构成犯罪的要依照刑法有关规定追究刑事责任,不构成刑事处罚的,对经营单位的主要负责人给予撤职处分,对个人经营的投资人处2-20万的罚款
生产单位的主要负责人依照法律受刑事处罚或者撤销处分的,自刑法执行完毕或者受处分之日起,5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人
2万以下罚款 不符合安全设施 管理设备的单位要限期改正,如不改正责令停业整顿,可以处5万以下罚款,造成严重后果,构成犯罪的要追究刑事责任
安全生产从业人员的权利:知情权、批评权和检举控告权、拒绝权、紧急避险权、请求赔偿权、活的劳动防护用品劝、活的安全生产教育和培训劝
从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理
特大事故:30人以上死亡,或100人以上重伤,或1亿以上直接损失 重大事故:10-30人死亡,或50-100人重伤,或5000万-1亿直接损失 较大事故:3-10人死亡,或10-50人重伤,或1000-5000万直接损失 一般事故:3人以下死亡,或10人以下重伤,或1000万以下直接损失
事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告,单位负责人接到报告后应当1小时内向事故发生地的县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
特大、重大事故逐级至国务院安全生产监管部门
较大事故逐级上报至省自治区直辖市人民政府安全监管部门 一般事故上报至设区的市级人民政府安全监管部门 安全监管部门上报事故情况每级上报时间不得超过2小时
重大、较大、一般事故政府部门应当在15日内作出批复,特大事故30日内批复 发生一般事故的,处10-20万罚款 发生较大事故的,处20-50万罚款 发生重大事故的,处50-200万罚款 发生特大事故的,处200-500万罚款 发生一般事故的,处一年年收入30%罚款 发生较大事故的,处一年年收入40%罚款 发生重大事故的,处一年年收入60%罚款 发生特大事故的,处一年年收入80%罚款
对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押,并应当在15日内作出处理决定 建筑工程安全生产管理条例、安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心
2、安全生产检查制度是预防为主
3、建设单位应当在拆除工程施工15日前将下列资料送至县级以上政府建设行政主管部门或其他有关部门备案:A施工单位资质等级证明 B拆除建筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C拆除施工组织方案 D堆放、清楚废弃物的措施
4、建设单位有下列行为之一的责令限期整改,处20-50万罚款:A对勘察、设计、施工、监理单位提出不符合安全生产法律法规和强制性标准的要求的 B要求施工单位压缩合同约定工期的 C将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位
5、监理单位在实施监理工程中,发现存在安全事故隐患的应当要求施工单位整改,情况严重的,应当要求施工单位暂时停工,施工单位拒不整改或者停工的,监理应当及时向有关主管部门报告
6、经施工单位技术负责人、总监理师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:A基坑支护与降水工程 B土方开挖工程 C模板工程 D起重吊装工程 E脚手架工程 F拆除、爆破工程 G国务院建设主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程
7、施工现场暂时停工的,施工单位应当做好现场防护,费用由施工方承担,或按合同约定执行
8、施工现场使用的装配式活动房屋应当有产品合格证
9、施工单位使用起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前,应当组织有关单位进行验收,由总包、分包、出租单位和安装单位共同验收
10、出租的机械设备和施工机具及配件,应当有生产制造许可证、产品合格证,并应当对出租的机械设备和施工机具及配件和安全性能进行检测,出具检测合格证明
11、取得安全生产许可证的条件:A建立健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和错做规程B保证本单位安全生产条件所需的资金投入 C设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员 D特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
12、建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查,施工图设计文件未经审查批准,不得使用。不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任,要依法组织竣工验收配件和的责任
13、验收应具备下列条件:A完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B有完整的技术档案和施工管理资料C有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告 D有勘查、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E有施工单位签署的工程保修书
14、勘查、设计文件内容需要做重大修改的,建设单位应当报经原审批机关批准后,方可修改、设计单位的质量责任:A科学设计的责任 B选择材料设备的责任 C解释设计文件的责任 D参与质量事故分析的责任
16、生产者的产品质量责任和义务:A为产品质量负责的义务 B确保标识规范的义务 C确保包装质量合格的义务 D其他禁止性义务
17、工程建设标准分类:A国家标准 B行业标准 C地方标准 D企业标准 劳动法
不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动,怀孕7个月以上不得安排延长工作时间和夜班劳动 女职工生育享受不少于90天的产假
不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动和哺乳期禁忌的其他劳动,不得安排加班和夜班 用人单位应当对未成年人定期进行健康检查
用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼、也可协商解决
劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖,申请仲裁的由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖
劳动争议申请仲裁的时效期间为一年,从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算 当事人对仲裁裁决不服的,自收到裁决书之日起15日内,可以向人民法院起诉,期满不起诉的,裁决书即发生法律效力
追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金,不超过当地月最低工资标准12个月金额的争议;以及因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议,仲裁裁决为终局裁决
用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法的规定向劳动者支付两倍的工资。
劳动合同的类型:固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、完成一定工作任务为期限的劳动合同
3个月-1年的,试用期不得超过1个月,1-3年的,试用期不得超过2个月,3年以上固定和无固定的劳动合同,试用期不得超过6个月
以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的,不得有试用期 劳动合同的无效:A以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的 B用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的 C违反法律、行政法规强制性规定的
劳动者可以解除劳动合同的情形:A未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 B未及时足额支付劳动报酬的 C未依法为劳动者缴纳社会保险费的 D用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的 E以欺诈 胁迫签订的合同,使劳动合同无效的 F法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需要事先告知用人单位
劳务派遣的合同由劳务派遣单位与劳动者签订
劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同,按月支付工资 纳税人应当自办理工商变更登记之日起30日内或办理工商注销登记前,向税务机关申报办理变更或者注销税务登记 建设工程法律责任
特殊侵权行为是指由法律直接规定,在侵权责任的主体、主观构成要件、举证责任的分配等方面不同于一般侵权行为的,应适用民法上特别责任条款的致人损害的行为
承担民事责任的方式:A停止侵害 B排除妨碍 C消除危险 D返还财产 E恢复原状 F修理重做更换 G赔偿损失H支付违约金 I消除影响、恢复名誉,赔礼道歉
行政处罚包括:A警告 B罚款 C没收违法所得、没收非法财物 D责令停产 停业 E暂扣或者吊销许可证、执照F行政拘留 G法律、行政法规规定的其他行政处罚
重大责任事故罪构成及其特征是:A犯罪客体 B犯罪的客观方面 C犯罪主体 D犯罪的主观方面
工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为 合同法
不受合同法调整的主要关系类型:A有关身份关系的合同 C有关政府行使政管权利的行政合同 C劳动合同D政府间协议
合同的分类:A有名合同与无名合同 B双务合同与单务合同 C有偿合同与无偿合同 D承诺合同与实践合同E要试合同与不要式合同 F格式合同与非格式合同 G主合同与从合同 双务合同例如:买卖合同、租赁合同、结款合同、加工承揽合同与建设工程合同等 单务合同如:赠与合同、借用合同等 承诺合同例如:委托合同、勘查设计合同 工程建设合同即属于要试合同 合同
要约是希望和他人订立合同的意思表示,要约到达受要约人时生效 要约撤回应在发生效力之前,要约撤销应实在产生法律效力之后
以下要约不得撤销:A要约人确定了承诺期或者以其他方式明示要约不可撤销 B受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了工作
要约邀请也称要约引诱,是指行为人做出的邀请其他方向自己发出要约的意思。如招标公告、拍卖公告、一般商业广告、寄送价目表、招股说明书等
承诺超期是指受要约人主观上超过承诺期限而发出承诺导致承诺迟延到达要约人 承诺的撤回是指承诺发出后,承诺人阻止承诺发生法律效力的意思表示
承诺可以撤回,撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人
无效合同的原因:A一方以欺诈手段订立合同,损害国家利益 B一方以胁迫手段订立合同,损害国家利益C恶意串通,损害国家、集体或者第三人的利益的合同 D以合法形式掩盖非法目的 E损害社会公共利益 F违反法律、行政法规的强制性规定
导致合同变更与撤销的原因:A重大误解 B显示公平C因欺诈、胁迫而订立的合同 D乘人之危而订立的合同未损害国家利益
撤销权消灭:A具有撤销权的当事人自知道撤销事由一年内没有行使撤销权 B当撤销权的当事人知道撤销事件后明确表示或以自己行为放弃撤销权的
承包人违反下列条件发包人请求解除合同的条件:A明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的 B合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的 C已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的 D将承包的建设工程非法转包、违法分包的 发包人违反下列条件承包人请求解除合同的条件:A未按约定支付工程价款的 B提供的主要建筑材料、构配件和设备不符合强制性标准的 C不履行合同约定的协助义务的
发包人具有下列情形之一的,造成工程质量缺陷,应当承担过错:A提供的设计有缺陷 B提供或者指定购买的材料、配件、设备不符合强制性标准 C直接指定分包人分包专业工程
21、各种形式的担保特点:A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金 建设工程纠纷处理
调解的形式:A民间调解 B行政调解 C法院调解 D仲裁调解
下列几类人不能作为证人:A不能正确表达意志的人 B诉讼代理人 C审判员 陪审员 书记员 D鉴定人员 E参与民事诉讼的检察人员 3人以上单数人员组成的合议庭,对民事案件进行集体审理和评议裁判的制度,实行少数服从多数原则
合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖 委托权限分一般授权与特别授权
财产保全有两种:诉讼前财产保全、诉讼财产保全
对判决不服提起上诉的时间为15天,对裁定不服提起上诉的期限为10天
仲裁协议法律效力表现为:A对双方当事人的法律效力 B对法院的法律效力 C对仲裁机构的效力
当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后,一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的,由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖
仲裁协议无效的情形: A以口头方式订立的仲裁协议 B约定的仲裁事项超过法律规定的仲裁范围 C无民事行为能力人或者限制行为能力人订立的仲裁协议 D一方采取胁迫手段迫使对方签订的仲裁协议 E仲裁协议对仲裁事项、仲裁委员会没有约定或者约定不明确的 仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人不能申请人民法院再审,就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议,并根据该仲裁协议申请仲裁,也可向人民法院提起诉讼
不得申请行政复议的事项:A行政机关的行政处分或者其他人事处理决定 B行政机关对民事纠纷作出的调节或者其他处理
人民法院作出一审判决可分为四种形式:A维持原判 B撤销裁决 C履行裁决 D变更判决
第二篇:建筑实务背诵要点
建筑实务背诵要点
1、验槽的主要内容?
2、模板工程安装要点?
3、混凝土浇筑有哪些要求(隐高竖连层观歇向)?
4、混凝土的施工缝和后浇带处理有哪些要求?
5、饰面板砖工程对施工环境有哪些要求?
6、抹灰工程施工工艺有哪些要求?清加细分厚
7、涂饰工程有哪些施工工艺要求?
8、轻质隔墙的节点应如何处理?(接缝、防腐、踢脚)
9、玻璃幕墙工程安装中,横梁安装的施工工艺要求是什么?厚锈预排高差
10、建筑幕墙施工前的准备工作中,预埋件的施工要求是什么?
11、什么是流水施工法?
12、流水施工有哪些参数?
13、网络计划的应用有哪些步骤?(准-确调编;绘-分分绘;时-计计;编-检、绘;优-优绘;实-实检控;结)
14、什么是施工总进度计划?其有什么作用?(两目系两据)
15、施工总进度计划的编制步骤?6条(定;分;算;算;编;衡)
16、施工进度计划的调整包括哪些内容?
17、建筑工程质量目标和方针?
18、建筑工程质量管理要符合哪些规定(满样材工工立责)
19、建筑工程项目质量计划的内容?(依况标组协控指验改)
20、建筑材料质量控制的主要内容(标性取范求)
21、建筑结构材料质量管理的共同要求有哪些?进合齐业劣图保
22、钢材的质量管理要求有哪些?厂合商取标
23、水泥的质量要求有哪些?
24、天然花岗石和瓷质砖面积大于200M2放射性,人造板大于500M2游离甲醛含量及释放量
25、装饰装修材料中,对水泥、外墙金属或塑料门窗、人造木板室内用花岗石、外墙陶瓷要求的复验项目是什么?
26、对装修材料的保管要求有哪些?5条防期坏易分
27、基坑和室内回填土应检查哪些内容?4条材排夯结
28、模板工程应检查哪些内容?设计制作安装拆除
29、钢筋工程应检查哪些内容?进场加工连接安装
30、钢筋工程隐蔽验收的的内容?图保锚接材
31、混凝土工程应检查哪些内容?原块浇养后实检
32、钢筋化学成分需要复检的情况?进、疑、焊、力
33、对水泥化学成分需要复检的情况?进、疑、过期
34、砌体工程应检查哪些内容?砌体砂浆材料砌筑龄期
35、卷材防水工程应检查哪些内容?材料资质人员施工淋水
36、涂膜防水工程应检查哪些内容?
37、地下防水工程检查哪些内容?材料方案浇筑试块养护
38、建筑幕墙使用材料要求复验的品种有哪些?
39、简述单位工程验收的程序和组织?自建子分合40、建筑工程质量验收的基本要求有哪些?规设人自隐检取抽资观
41、地基基础工程质量验收的基本规定有哪些?5条前资资子停(施工及检测资质)
42、对有砌体的裂缝应分几中情况验收?
43、屋面防水工程的质量验收有哪些内容?三检四级五隐八文
44、屋面工程质量应符合哪些要求?(一材一细三构五防)
45、建筑幕墙的隐蔽工程验收包括哪些项目?(预连变隐单雷火封)
46、建筑工程质量事故的分故
47、工程质量事故的常见的成因有哪些?(背反失措管使境使)
48、边坡塌方的原因是什么?如何治理?(坡水堆松)(支砌缓)
49、回填封密实度达不到要求的原因是什么?如何治理?(水不够)(换晾强)
50、预制桩身断裂的原因?如何防治?(弯强多稳障)(前堆稳补)
51、混凝土强度等级偏低的原因?如何防治?原配投搅运浇养(核算推减固)
52、混凝土表面麻面、露筋、蜂窝、孔洞的原因是什么?表湿脱缝垫早高浇坍
53、混凝土表面麻面、露筋、蜂窝、孔洞如何防治?
54、混凝土收缩裂缝的原因是什么?如何防治?质量、用量、水灰比、浇筑养护
55、混凝土强度经论证达不到要求。如何处理封结补限拆
56、防止墙体因地基不均匀下沉引起裂缝的措施有哪些?钎、沉、刚、整、修
57、防止墙体温度裂缝的措施有哪些?温、分、滑
58、钢结构焊缝气夹裂擦咬满根 10%、3件
59、钢材抽样复验的条件进混厚一求疑
60、卷材屋面开裂的原因是什么?如何治理?有无;补盖干油
61、卷材屋面流淌的原因?如何治理?坡厚坡短(重轻中:切重钉)
62、屋面卷材起鼓的原因是什么?如何治理?水(抽气灌胶、十字切割、割补)
63、涂膜防水屋面的防水层粘贴不牢的原因?如何治理?清早湿雨连效(掀埋铺钉再)
64、建筑装饰装修工程施工质量问题产生的原因有哪些?企业人员控制工业化盲目
65、结构密封胶施工存在哪些问题?接过混质;混拉清尺密;境时强
66、结构密封胶施工存在问题的原因及防治?不了解无制度;进场试验指导书
67、幕墙水密性常出现哪些质量问题?如何防治?顶周明空胶;材淋清图
68、何为三级教育?请简述三级安全教育的内容和课时要求?15、15、2069、安全事故的防范的主要措施有哪些?责教检标统文对
70、安全生产六大纪律?防高抛电不吊
71、项目经理安全责任?贯彻落实组织上报
72、重大事故报告内容?
73、项目经理必须把好安全生产六关教防检改交措
74、施工现场安全检查的方法看、量、测、现场操作
75、安全检查的重点违章指挥和违章操作
76、伤亡事故处理的一般程序保组查分预提结
77、项目经理应从那几方面进行隐患病隐违跟
78、如何对事故隐患的控制控制:使放通查;方式:封整返教重;验证
79、建筑工程施工安全检查的主要内容有哪些?劳亡行思施教机制
80、按照《建筑施工安全检查标准》,有多少项检查内容?221816857581、基坑工程施工主要安全隐患有哪些?专人机坡近掏土邻堆水火毒
82、基坑土方开挖回填安全技术措施有哪些?间掏堆坡机填拆
83、脚手架安全隐患主要有哪些?
84、脚手架搭设作业的安全技术措施有哪些?高六保护抛传重混拉堆
85、一般脚手架拆除作业的安全技术有哪些?顺连取差吊686、保证模板安装施工安全的基本有哪些?高上堆具冬雨五夜电火
87、预防高处附落的安全技术措施有哪些?六人人梯梯雨构洞
88、预防高处落物伤人的安全技术措施有哪些?戴使区正焊毕
89、预防触电事故的安全技术措施图距焊行雷压湿
90、高处作业主要安全隐患有哪些?防酒病临泂攀叉台任堆
91、临边作业安全技术措施有哪些?警监街
92、洞口设置防护栏杆的要求有哪些?高力网坑混砖
93、洞口的防护设施要求有哪些?
94、何为“三宝”、四口、十临边?
95、建筑施工现场应在环境保护方面采取的措施?制登夜噪焚污垃 爆管硬隔停文扬
96、现场文明施工管理基本要求?现场:标整规整明序施工:扰扬遗垃清
97、《建筑工程施工合同(示范文本)》对进度款规定
98、《建筑工程施工合同(示范文本)》对竣工的结算规定
99、组成建设工程施工合同的文件包括哪些文件或内容
100、施工总平面设计的内容有哪些?
101、施工现场防火要求有哪些?
102、电焊、气割场所的防火要求有哪些?距离、设备,十不烧
103、十不烧的内容?证动内外周明清易压火
104、十不吊的内容?灵斜捆重信之人暗埋角
105、房屋建筑工程竣工验收备案应提交的文件有哪些?
106、施工现场环境保护有哪些要求?
107、当防火墙上必须开设门窗洞口时,应设置什么样的防火门窗?
108、住宅分户墙和单元间的墙应砌至屋面哪个部位?
109、《建筑设计防火规范》中对于建筑幕墙的防火设计制定了哪些强制性条文?
110、建筑内部装修工程按装修材料种类划分为几个子分部工程?织木高复其
111、各子分部装修工程中的强制性条文阻湿阻加阻阻阻2、4、0.1、4
112、室内污染物有哪几种?氨、氡、甲醛、苯、总挥发性有机物
113、那用建筑根据控制室内污染的不同要求,划分为哪两类那用建筑?
114、民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板必须测定哪种有害物质?
115、民用建筑工程室内涂料应测定哪些有害物质?水性和溶剂性涂料
116、I类那用建筑应采用哪类装修材料?无机非金属和木板、胶粘剂
117、花岗石及瓷质砖室内复验项目放射性分为AB类
118、外墙瓷砖在寒冷地区复验吸水率和抗冻性:寒冷地区3%,一般地区10%
119、室内装修所使用的木质材料,严禁采用哪种防腐、防潮处理剂?沥、煤、潮
120、民用建筑室内环境质量验收,应在何时进行?7D,交付前
121、民用建筑室内环境质量检测数量?5%,3间;样板间的减半,3间
122、当室内环境污染物深度检测结果不符合本规范的规定时,应如何再次检验?加倍类不
123、规范中对装饰装修设计有哪些强制性条文?
124、装修申报登记时应提交哪些材料?
125、在正常条件下,房屋装饰装修工程的最低保修年限为几年?
126、玻璃幕墙工程技术规范中有关安装施工的强制性条文? 胶:有效、质保;隐半、全玻
127、金属与石材幕墙工程技术规范中关于安装施工的强制性条件? 胶、注胶、预埋件10-20;安装规定:连偏排胶;安装验收:雷封节火温缝
128、幕墙工程主要复验项目:石材、铝塑板、幕墙
129、不可抗力包括:战争、地震、山洪、海啸、台风等,需要注意的下雨天气,如果说:百年不遇、特大的、罕见的、十年未见的大雨则属于不可抗力,其它的如:绵延下了十几天则不属于不可抗力。
130、双代号网络可根据两点确定:线路时间最长;工作总时差为零;
131、单代号网络可根据两点确定:线路最长的通路;间隔时间为零的关键组成的通路
132、双代号时标网络计划:从起点到终点没有波形线的通路
133、什么叫等节奏流水?什么叫成倍节倍流水?什么叫无节奏流水?
134、施工进度计划记录和检查的工具?横道计划、网络计划、实际进度前锋线、S形曲线、检查表
135、施工进度计划调整内容?单纯调整工期、资源有限-工期调整、工期固定—资源均衡调整、工期-成本调整 136、工期费用调整的原则?压缩有压缩潜力的、压缩后质量有保证的、压缩费用最小的137、质量控制对策主要:人投全重检针变
138、质量控制的过程:工序到分项;分项到分部。。材料投入。
139、质量控制的方法文、验
140、现场质量检查的方法目测(看摸敲照)、实测(靠吊量套)、试验
141、影响施工质量的因素人材机方环
142、工序质量控制内容规条果点
143、工序质量检验内容体量化判处记
144、工序质量控制步骤实测分析判断
145、质量事故处理程序调分确处检结提
146、质量事故处理基本要求达消综范选收复安
147、项目经理对质量问题的纠正措施发已查严结评
148、项目经理对质量问题的预防措施会可病潜评
149、模板工程质量的预控措施轴预土计偏
150、材料质量控制方法验使台环免
151、材料质量控制内容标性取验范求
152、材料质量控制要求优供使认管
153、项目经理责任制的作用企业地位、项目部管理的地位、分层次、责权利
154、项目经理责任制的内容
155、施工电梯的安全装置门速冲断限制位
156、物料提升机的安全装置缓超警信超过拖断停下
157、手持电动工具的安全控制要点危II窄III湿禁1
158、试述通常情况下,釉面砖空鼓、脱落的原因冬、基、砂
159、项目管理规划大纲的内容:项文投成风平实组质工
160、项目管理实施规划的内容:平资信经准进况曙案技风
161、施工技术方案选择的方法:经计综
162、分包人合格的条件执资安外交委人组税
163、施工现场临时用电组织设计测定计系变雷护火
164、正铲提高效率的方法中上间顺分多
165、铲运机提高效率的方法下跨助双交
166、推土机提高效率的方法下槽并分多
167、住宅室内装饰装修的法律责任损占推违修
建筑工程技术标准
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95泡沫15,10% 钢+B1板=AA无=A ;板+B1涂=B1 A有=B1
几条特殊厨电内计控机连图资档文缝(变形缝基层为A级材料,表面装修为B1级)
多层 顶A,其它B1; 机气引体墙(大规模)A
《建筑设计防火规范》GB50016-2006防火墙、隔墙、幕墙、防排烟管道、电梯井(屋面板0.5小时,电梯井侧1.0小时)
《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 织木高复其 见证取样 B1B2级原材料及阻燃剂、防火涂料 抽样 阻湿阻加阻阻阻 检查的文件及记录燃烧性能等级的设计要求;型式检验报告、进场验收记录、抽样检验报告;阻燃处理的施工记录及隐蔽验收记录 《建筑工程室内环境污染控制》GB50325-2001 甲醛、苯、氡、氨、挥发性有机物
民用建筑的分类
人与环境、胶干燥、刨穿孔12159
抽查5%,不小于3间;样板间检测合格的,减半,不小于3间。
一般物质深度,门窗关闭1小时;检测氡时,门窗关闭24小时。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
模板分项:一般规定2条模板及支架承载力、浇前验收;
模板安装:主控项目2条支架、隔离剂
模板拆除:主控项目1条强度
钢筋分项:一般规定2条变更办设计变更、浇前验收
钢筋原材料主控项目3条 进场验收;强度要求(强屈比、屈强比);化学成分检验的要求
钢筋加工主控项目 2条 受力钢筋的弯钩和弯折 小于900,D=5d;180 D=2.5d,3d;135 D=4d
箍筋的弯钩和弯折 内直径同上;一般不小于900 5d;抗震1350 10d
钢筋连接主控项目 2条 连接方式符合设计要求;接头的见证取样;
一般项目 未端至弯起点距离不小于10倍直径;机械连接50%;绑扎连接 梁板墙不宜25%;柱不宜50%,确需放宽时,梁不应50%,其它放宽
混凝土分项工程 一般31.5 100*100*1000.95;40150*150*150 1;63200*200*2001.05
原材料 主控项目 进场验收;氯化物;氯化物与碱总含量
配合比 主控项目 根据混凝土的强度等级、工作性能、耐久性能
混凝土施工 主控项目 取样及运输浇捣间歇时间
一般项目 施工缝及养护(开始时间、持续时间、养护次数、塑料布覆盖、强度)
混凝土结构不符合要求的处理:(返工的重新、检测单位、设计单位、返修和加固的)
对砂浆和砌体进行原位检测强度的情况:砂浆强度平均值大于立方体抗压强度;最小值大于0.75倍的立方体抗压强度
1、砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;
2、对砂浆试块的试验结果有怀疑和争议的3、砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求
主控项目;强度等级;砂浆饱满度(每检验批不少于5处,每处3块砖取平均值);转角接槎,检验批20%,不少于5次;直槎拉结:20%,不少于5处
蒸压加气块搭接长度1/3,小砌块90.配筋砌体,锚固长度50D,搭接55D,变钩20D和150.钢材主控项目强度及抽样复验情况(进混厚一求疑)
二般项目锈蚀深度 为钢材厚度允许负允许偏差的1/2
钢结构应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24H以后,进行焊缝探伤检验。
钢结构制作及安装应分别进行高强度螺栓连接磨擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件磨擦面应单独进行磨擦面抗滑移系数试验,其结果应符合设计要求。
1小时以后,48小时以内终拧完毕;涂装时,表面不应结露,涂装后4小时免受雨淋。
垂直度 单层 1000,25,多层2500,50;平面弯曲 1500
抽样数量 10%、3件
地基与基础工程
承载力检验数量 0.5%-1%,不少于3处;
承重水泥土搅拌桩 90D试件,支护水泥土搅拌桩28D
桩位放样偏差群桩20;单桩10
桩位偏差 100,1/2,1/3
工程桩承载力检测 1%,3根;小于50根,不少于2根
桩身质量 灌注桩 30%,20根;其它桩20%,10根;混凝土预制桩10%,10根,每承台下1根 重要工程桩接头10%做焊缝探伤。
长桩或超过500击的锤击桩,应符合桩
强度及28D的两项条件才能锤击
第三篇:注册规划师考试整理背诵-法规
注册城市规划师的人数要求:甲级不少于10人;乙级不少于4人;丙级不少于1人。
②城乡规划违法违纪行为处理主体:任免机关或者监察机关
③城乡规划违法违纪行为的行为划分和处分种类。行为:情节一般、情节较重、情节严重;种类:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除(事业单位工作人员依照《事业单位工作人员处分暂行规定》的种类)。
同一主体制定的法律规范中,按照特定的、更为严格的程序制定的法律规范,其效力等级高于按照普通程序制定的法律规范。”(在我国只有宪法这一例)
◆P2“某国家机关授权下级国家机关制定属于自己职能范围内的法律、法规时,该法律、法规在效力上等同于授权机关自己制定的法律、法规。”
《立法法》规定,法律的制定权专属全国人大及其常委会;行政法规的制定权专属国务院;地方性法规的制定权专属有立法权的地方人大及其常委会。
《立法法》第8、9、10、65条规定的授权立法,是指授权国务院或经济特区所在地省、市人大及其常委会规定专属全国人大的部分立法事项,而不是授权国务院和经济特区制定法律,被授权的机关立法位阶未变,国务院制定仍是行政法规,经济特区所在地省、市人大及其常委会制定的仍是特区地方性法规
◆P4基本法律由全国人民代表大会“修改”。
《宪法》第67条第3项规定,全国人大常委会在全国人大闭会期间,行使基本法律修改权。
◆P4 “自治条例和单行条例报请上一级人民代表大会常务委员会批准后生效。” 《立法法》第66条规定自治区的自治条例和单行条例报全国人大常委会批准;自治州、自治县的自治条例和单行条例报省级人大常委会批准。 自治县的上一级可以是地级市,无权批准。
◆P5“行政解释包括……国务院及其主管部门对其制定的行政法规或规章的具体应用问题所作的解释;省级人民政府及其主管部门对地方性法规或规章的具体应用问题所作的解释。”
根据《全国人大常委会关于加强法律解释的决议》规定,行政解释包括国务院及其主管部门对法律,地方同级政府主管部门对地方性法规具体应用问题所作的解释。 国务院对其制定的行政法规所作的解释,国务院主管部门对其制定的规章的所作的解释属于立法解释。
根据《宪法》和《立法法》规定,我国的法的渊源包括宪法、基本法律、法律、行政法规、地方法规、自治条例和单行条例、规章、法律解释等,其他规范性文件不是《立法法》规定的法的渊源。
行政主体+相对人=行政法律关系主体=行政法主体≠行政主体 公务员个人不是行政主体,是行政主体的工作人员
行政主体必定是行政法主体,但行政法主体未必是行政主体
◆P9行政应急性原则“是指在某些特殊的紧急情况下,处于国家安全、社会秩序或公共利益的需要,行政机关可以采取没有法律依据的或与法律依据相抵触的措施。行政应急性原则是合法性原则的例外”
改为行政应急性原则应当是指在某些特殊的紧急情况下,处于国家安全、社会秩序或公共利益的需要,行政机关依法可以采取与常规程序不同的紧急措施。
◆P14抽象行政行为是对不特定人、不特定事,可反复适用;具体行政行为是对特定人、特定事。
◆P17听证是听取意见的程序;听证为决策,而不直接决策。
◆P19救济是权益受到损害的补救措施。包括:行政监督检查、行政复议、行政诉 讼、行政赔偿、信访等程序。
自己整理
1、法律是由国家制定和认可的
2、一个完整的法律规范由三个要素组成:假定、处理、制裁,缺一不可。
3、法律法规的效力:等级效力和效力范围。
等级效力:1)取决于制定机关的地位,2)严格程序高于普通程序,3)后法优于先法,4)特殊优于一般,5)授权下级时,其效力等同于授权机关自己的制定的法律。
效力范围,包括时间效力范围,空间效力范围和对人的效力范围(国内外的中国公民,在我国的外国公民及无国籍人)。
4、行政法的原则。依法行政是城乡规划管理的一项基本原则。行政法的基本原则是行政法治原则。
1)行政法治原则,概括为依法行政,又包括行政合法、合理原则。
行政合法,是指行政主体合法,行政权限合法,行政行为合法,行政程序合法,其它
行政合理,适用于自由裁量权领域,包括行政目的动机合理,内容和范围合理,行为方式合理,手段和措施合理。
5、行政法规数量大,是行政法的主要渊源。
6、行政法律关系要素:行政主体、行政相对人;行政关系是行政法调整的对象,而行政法律关系是行政法调整的结果。行政法并不对所有行政关系作出规定和调整。行政主体+相对人=行政法律关系主体=行政法主体≠行政主体 公务员个人不是行政主体,是行政主体的工作人员
行政主体必定是行政法主体,但行政法主体未必是行政主体
7、依法行政是实现依法治国的根本保证,也是依法治国的核心和关键。
8、行政行为合法要件是:主体合法、权限合法、内容合法、程序合法,9、行政行为分为具体的行政行为和抽象的行政行为,编制城市规划属于抽象行政行为。10政违法,即行政法律关系违反行政法律规范,但尚未构成犯罪的行为。不是尚未构成严重犯罪的。分为行政机关违法和行政相对人违法
11政法律责任构成四要件:1)行为客观上已经构成了违法,2)行为人必须具备责任能力,3)行为人主观上必须有过错,4)其违法行为以法定职责和法定义务为前提。只有以上全部要件,才能追究其法律责任。
12、行政立法三个主体:国务院、国务院各部委和直属机构,有关地方人民政府,省、自治区、直辖市人民政府,和国务院批准的较大的市的人民政府。
13、行政许可是外部行为,有关行政机关对其直接管辖的事业单位的人事、财务、外事等事项的审批,属于内部管理行为,不属于行政许可。
14、行政许可六原则:合法原则;公平、公开、公正原则;便民原则;救济原则;信赖保护原则;监督原则 15、行政许可的分类:普通许可、特许、认可、核准,登记五种,只有特许有自由裁量权,16、行政许可的程序:申请、审查、决定。行政复议的行政行为必须是具体行政行为。如果行政相对人认为行政主体作出具体行政行为所依据的某些抽象行政行为不合法,可以同时向行政复议机关提出对该抽象行政行为的审查申请。
17、只有县级以上人民政府以及县级以上人民政府工作部门才可以成为行政复议机关。
18、行政处分针对的是行政主体内部的人员,行政处罚则针对社会上的公民、法人或其他组织。
行政处罚的六种类型:警告;罚款;没收违法所得、没收非法财产;责令停产停业;暂扣或 者吊销许可证或执照;行政拘留。;
19、行政处罚的适用:行政处罚与责令纠正并行;一事不再罚; 1956年国家建委颁发了《城市规划编制暂行办法》,成为新中国第一个关于城市规划的法规文件,1984年国务院颁发了《城市规划条例》,成为新中国城市规划建设管理方面的第一部行政法规。1989年《城市规划法颁布》,自1990年4月1日起施行,2007年《城乡规划法》颁布,自2008年1月1日起施行(共七章七十条,对城乡规划的制定,城乡规划的实施,城乡规划的修改,监督检查,法律责任等做了明确的法律规定)。3、规划法规体系:1)法律(城乡规划法);2)行政法规,3)地方性法规,4)部门规章,5)地方政府规章。
行政法规的效力高于地方性法规,地方性法规与部门规章是同一级别,不一致时由国务院提出意见,认为适用地方性法规的,适用地方性法规,认为适用部门规章的,应当提请全国人民代表大会裁决。
横向体系:基本法、配套法和相关法。
城乡规划技术标准体系分为:基础标准、通用标准和专用标准三个层次。
3、框架,共七章,七十条,分别为总则,规划的制定,规划的实施,规划的修改、规划的检查,法律责任和附则。
4、目的,加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展。
5、制定和实施城乡规划的五项基本原则:
1)城乡统筹,合理布局,节约土地,集约发展的原则;
2)先规划后建设原则,3)环保节能,保护耕地的原则,4)保护历史文化遗产和特色风貌的原则,5)公共安全,防灾减灾的原则。
近期建设规划是法定规划,分区规划和县域总体规划不是法定规划(法规p56)城乡规划的内容、编制和审批程序(p58)
在城市总体规划确定的 建设用地范围之外,不得设立各类开发区和城市新区。
10、近期建设规划的重点内容:1)基础设施,2)公共服务设施,3)保障性住房,4)生态环境保护,1
1、修改总规的五种情况:上位规划变动;区划调整;国务院得大设施;经评估;审批机关认为的其它原因,1
2、城乡规划的监督和法律责任(三种监督检查)行政、人大、公众。1
3、人民政府违法(责令改正、通报批评和行政处分)编制单位违法(限期改正、罚款、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书、依法赔偿)城镇违法建设行为(责令停止建设、限期改正和拆除并处罚款、没收实物或违法所得)乡村建设的违法行为(责令停止建设、限期改正和拆除,没有罚款和没收)
1、《村庄和集镇管理建设管理条例》立法背景2008年以前我国实行的市城乡分割的规划管理制度。《城市规划法》只适用于城市规划区,不包括广大农村地区。《城乡规划法》没有明确规定废止该条例。
2、历史文化名城名镇名村保护条例
2008.4.2日通过,2008.7.1起施行。其规划编制主体为:名城由名城所在市人民政府,名镇,名村所在地县级人民政府,在批准公布1年内编制完成。保护原则和措施(p68)
3、《风景名胜区条例》
风景名胜区分为国家级风景名胜区和省级风景名胜区。
风景名胜区规划分为总体规划和详细规划,设立之日两年内完成总体规划。禁止的行为:禁止开山、采石、修坆立碑、禁止修建爆炸性、毒、放射、腐蚀等设施;禁止刻画涂污;禁止违反风景名胜区规划在核心景区内修建宾馆、招待所等,已建的,按规划逐步迁出。
限制的行为:在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程,应当报国务院建设主管部门核准;设置、张贴商业广告;举办大型游乐活动;改变水资源、水环境自然状态等活动应当经风景名胜区管理机构审核后,报有关部门批准。法律责任(p74)
4、城镇体系规划编制审批办法
省域城镇体系由国务院同意后,建设部审批。新规划法中明确是国务院审批。市域,县域体系规划纳入总体规划,按规划法分级审批。
跨行政区域的城镇体系规划,由有关地区的共同上一级人民政府城市规划行政主管部门组织编制。跨行政区域的城镇体系规划,报有关地区的共同上一级人民政府审批。
5、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》p82
6、《建制镇规划建设管理办法》p83,不含县城关镇
7、《城市总体规划审查工作规则》审查五依据:党政方针,一法一办法,五年计划产业政策,体系规划,当地实情
8、《城市国有土地使用权出让转让规划管理办法》
9、《开发区规划管理办法》
10、《近期建设规划工作暂行办法》p87
11、《城市规划强制性内容暂行规定》省域体系规划:1)控制开发的区域,2)重大基础设施,3)涉及相邻城市的重大基础设施布局。
总体规划:规划法表述:1)规划区范围、2)规划区内建设用地规模、3)基础设施和公共服务设施用地、4)水源地和水系、4)基本农田和绿化用地、5)环境保护、6)自然与历史文化遗产保护,8)防灾减灾等内容,应当作为城市总体规划、镇总体规划的强制性内容。
12、《城市紫线管理办法》p90历史文化遗产保护线 13《城市绿线管理办法》
14、《城市蓝线管理办法》
15、《城市黄线管理办法》城市基础设施用地控制线
16、《城市地下空间开发利用管理规定》
17《城市抗震防灾规划管理规定》抗震设防区是指地震基本烈度六度及六度以上地区;要达到以下目标:1)多遇地震时,城市一般功能正常,2)遇抗震设防烈度时,一般功能及生命系统基本正常,重要工矿能正常或很快烦恢复生产,3)当遇罕见震时,城市功能不瘫痪,要害系统和生命线系统不受破坏,不发生严重次生灾害。三类模式(甲,乙,丙)1)七度设防以上的大城市按甲类,2)六度的大城市和中小城市,按乙类,3)其它按丙类。
18《停车场建设和管理暂行规定》
19、《城建监察规定》
20《城市规划编制单位资质管理规定》p99甲级:高级20%,需4规划,4其它,中级规划8,其它15人。80万元,乙级:高级15%,需2规划,1建筑,1其它,中级规划5人,其它10人。50万。丙级: 专业人员不少于20人,其中规划中级2人,其它5人。20万。
21《注册城市规划师执业资格制度暂行规定》 规划区是指城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要,必须实现规划控制的区域。《防洪标准》p107,防护标准以所防洪水的重现期表示;当防洪区内有两种以上防护对象,又不能分别进行防护时,该防护区和防洪标准,应按防护区和主要防护对象两者要求的防护标准中较高者确定。
大于或等于150万人的特别重要城市,,防洪标准为大于或等于200 年
50-150万重要城市
防护标准100-200年
20-50 中等城市
50-100
20万以下一般小城市 20-50
《城市规划工程地质勘察规范》分为总体规划勘察阶段和详细规划勘察阶段。
《城市居住区规划设计规范》居住区用地分为:住宅用地、公建用地、道路用地、公共绿地四类。
住宅间距,应以满足日照为基础,针对七类建筑去后去,住宅:老年住宅建筑不应低于冬至日2小时标准,旧区不低于大寒日1小时标准。住宅侧面间距、条式住宅、多层之间不宜小于6米,高层和各种层数之间不宜小于13米。无电梯住宅不应超过6层。
国家一、二类人防重点城市均应按标准配建防空地下室。
居住区内绿地应包括公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地、满足要求的屋顶绿地等,绿地率新区30%,旧区25%.。至少有两个出入口,机动车对外出入口间距不应小于150米。沿街建筑物长度超过150米时,应设不小于4m*4m的消防车通道。人行出口间距不宜超过80米。p111 《城市道路交通规划设计规范》,自行车最远的出行距离,在大、中城市应按6km计算,小城市应按10km计算。城市道路应分为快速路、主干路和支路四类。城市道路用地面积应占城市建设用地面积的8%-15%,对规划人口200万以上的大城市宜为15%-20%。《城市道路绿化规划和设计规范》
种植乔木的分车绿带宽度不得小于1.5米,主干路上不宜小于2.5米,中间分车绿带应阻挡向相行驶车辆的眩光,距相邻机动车道路面高度0.6-1.5范围之间,常年枝叶茂密的树种,株距不大于寇幅的5倍,最小株距为一般为4米,距路缘石0.75米。
广场绿地不小于25%,车站码头不小于10%,停车场乔木满足停车要求,2.5,3.5,4.5。主、次干路中间分车绿带和交通岛绿地不得布置成开放式绿地。
停车场种植的庇荫乔木可选择行道树,其树木枝下高度应符合停车位净高度的规定;小型汽车为2.5米;中型汽车为3.5米;载货汽车为4.5米。《城市工程管线综合规划规范》p115 分支管让主干管,小管径让大管径 直埋敷设的给水、排水、燃气等工程管线在严寒或者寒冷地区应根据土壤冰冻深度确定其覆土深度。各种管线不应在垂直方面上重叠敷设。当工程管线交叉敷设时,自地表面向下的排列顺序宜为:电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水管线、污水管线。热力管不应与电力、通信电缆和压力管道共沟。可燃有毒等不能与消防共沟。《城市给水工程规划规范》
给水规模应根据城市给水工程统一供给的城市最高日用水量确定。市区的配水管网应布置成环状。《城市排水工程规划》
城市污水量宜根据城市综合用水量(平均日)乘以城市污水排放系数确定,该系数一般为0.7-0.8。雨水量径流系数城市中心区0.6-0.85,一般规划区0.45-0.6,公园等0.45---污水处理厂和排水泵站应采用二级负荷;城市污水处理一般应达到二级生化处理标准。《城市电力规划规范》由发电厂和电源变电所两种电源,电厂安排在三类工业用地内。《城市环境卫生设施规划规范》环境卫生公共设施、环境卫生工程设施
《风景名胜区规划规范》分为总体规划和详细规划两个阶段。景点五级标准,人口容量为一次性游人容量,日游人容量,年游人容量三个层次组成。当规划区内居住人口密度超100人/平方公里时,必须测定用地的居民容量。《历史文化名城保护规划规范》 《城市用地书箱规划规范》
用地自热坡度小于5%时,宜规划为平坡式;大于8%时宜规划为台阶式。
坡度要求:城市中心用地和工业、仓储用地宜小于15%,居住用地宜小于30%。
机动车最小纵坡为0.2%,主干路最大纵坡为5%,非机动车道宜小于2.5%,广场最小坡度0.3%,地面排水坡度不宜小于0.2%,地块的规划高程比周边道路的最低路段高程高0.2米以上。
挡墙高度应为1.5-3 米,6米以上退台,并且退不小于1米。《城镇老年人设施规范》p124 《行政许可法》行政许可不得随意转让; 地方性法规可以制定行政许可,省、自治区、直辖市人民政府规章可以制定临时性行政许可; 行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的,行政机关在作出行政许可决定前,应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利;申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的,行政机关应当在20日内组织听证。申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。对海关、金融7国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和国家安全机关的具体行政行为不服的,向上一级主管部门申请行政复议。
行政复议期间具体行政行为不停止执行,但有下列情形之一的,可以停止执行:
1、被申请人认为需要停止;
2、复议机关认为需要停止;
3、申请人要求停止,复议机关认为合理; 申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿要求。《行政诉讼法》
人民法院审理行政案件,依法实行合议、回避、公开审判和两审终审制度; 人民 法院审理行政案件,不适用调解,赔偿诉讼可以适用调解。《行政处罚法》
行政处罚的种类:警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证执照、行政拘留;行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚,地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚;限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。《土地管理法》:将土地用途分为农用地、建设用地和未利用地。《文物保护法》p146 文物工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针。
历史文化名城由国务院核定并公布,历史文化街区由省、自治区、直辖市人民政府核定并公布。所在地的县级以上人民政府组织编制保护规划。
全国重点文物保护单位不得拆除,需要迁移的,须由省、自治区、直辖市人民政府报国务院批准。
《城市房地产管理法》,城市规划区内的集体土地,经依法征用转为国有土地后,该幅国有土地的使用权方可有偿转让。
超出出让合同约定1年为开工的,20%土地闲置费,2年可以无偿收回土地出让权。商品房预售应当持有建设工程规划许可证 《环境影响评价法》p151国家根据建设项目队环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理,1、可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书;
2、可能造成轻度影响的,应当编制环境影响报告表;
3、影响很小,不需评价的,应当填报环境影响登记表。
《物权法》住宅建设用地使用期届满的,自动续期
《立法法》全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。行政法规由总理签署国务院令公布,法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。《国家赔偿法》行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为,国家不承担行政赔偿责任 《测绘法》基础测绘成果用于社会公益性事业的,应当无偿提供,其他依法有偿使用制度 《水法》国家对水资源实行流域管理与行政区域管理向结合的管理体制 《军事设施保护法》 《人民防空法》 《防震减灾法》 《消防法》
《保守国家秘密法》绝密30年,机密20年,秘密10年
《森林法》森林分为以下五类:即防护林、用材林、经济林、薪炭林和特种用途林。《公路法》
《城市道路管理条例》
《基本农田保护条例》省、自治区、直辖市划定的基本农田保护区应当占本行政区域内耕地面积的80%以上。
《公共文化体育设施条例》 《城市绿化条例》
《自然保护区条例》分为国家级和地方级;核心区、缓冲区、实验区;进入国家级自然保护区核心区的必须经国务院有关自然保护行政主管部门批准。《文物保护法实施条例》p172 国家的有关方针政策 1、科学发展观
发展是第一要义;以人为本是发展观的核心;全面、协调可持续发展是基本要求;统筹兼顾是科学发展观的根本要求。
2、建设社会主义新农村。
大力加强农田水利建设,提或耕地质量和生态建设。加快乡村基础设施建设,,特别是生活性基础设施建设。十一五末乡镇通油路。东、中部有条件要建制村通油路。
加强村庄规划和人居环境治理。
3、构建合谐社会。城乡协调发展;区域协调发展;人与自然协调发展;教育、医疗、文化事业,满足文化需求。
4、节能
节能省地型住宅和公共建筑:工业建筑要适当提高容积率,公共建筑要适当提高建筑密度。5、土地管理。开发区规划权限问题,2002年国务院13号文件,《关于加强城乡规划监督管理的通知》,开发区范围内的规划制定审批权必段集中由所在市、县规划部门。9、住房建设。2006.37号文件,国务院。
自2006.6.1日起,凡新批。新开工商品房,套型建筑90平方米以下所占比重,必须达到开发建设总面积的70%以上。公共行政学基础 立法机关和司法机关的管理活动和私营企业的管理活动不属于公共行政。
13、现实社会始终存在三个基本现象:社会现状、社会期望和社会问题。社会问题是指社会的实际状态与社会期望之间的差距。任何公共政策都包含五个基本条件: 1)
社会客观现象;是客观存在的……
2)
大多数人对社会问题有所察觉并受期影响,并越有可能成为公共政策问题。3)
利益与价值观念的冲突。4)
团体的活动与力量,公共行政是一系列政府管理活动的综合,包括决策、组织、协调和控制四方面的基本活动。立法机关和司法机关不是公共行政的主体,居民委员会和村民委员会是。国务院制是以中国为代表的一种政府组织形式。行政机构按照行政组织的职能划分,可以分为:领导机关、执行机关、辅助机关和派出机关。行政权力属于国家权力的重要组成部分,与国家的立法权、司法权共同构成国家权力的主要内容。
在国家权力结构中,行政权力主要包括以下四种:(1)立法参与权;(2)委托立法权;(3)行政管理权;(4)司法行政权。p198 8、在市场经济条件下,公共行政主要任务是生产和提供公共产品。包括经济类、政治类、社会类、科技教育与文化类公共产品。
政治体制改革方向:建设服务型政府;完善制约和监督机制,保证人民赋予的权力绐终来为人民服务。
行政责任:法律责任和一般责任,一般责任包括:政治、社会和道德责任。政府职能包括:
1、政治职能;
2、经济职能;
3、文化职能;
4、社会职能。公共政策的基本功能:
1、导向功能(既是行为的导向也是观念的导向);
2、调控功能;
3、分配功能(下列三种利益群体和个体,容易从公共政策中获益:
1、与政府主观偏好一致或基本一致者;
2、最能代表社会生产力发展方向者;
3、普遍获益的社会多数者)。城乡规划编制管理与审批管理p202 制定和实施规划必须遵循的基本原则
1、城乡统筹的原则;
2、合理布局的原则;
3、节约资源、能源,保护耕地的原则;
4、集约发展的原则;
5、先规划后建设的原则。编制规划的依据:
1:已经批准的上一层次规划;
2、法律、法规、技术标准和规范;
3、方针、政策和地方性规范文件;
4、以城乡地区的现状条件和环境以及自然地理、历史特点。
3、城市总规和镇总规的强制性内容:1)规划区范围,2)规划区内建设用地规模,3)基础设施和公共设施,4)水源地和水系,5)基本农田和绿化用地,6)环境保护,7)自然与历史文化遗产保护,8)防灾减灾。
城乡规划审批包括:前置程序(规划公告的时间不得少于30日)、上报程序、批准程序和公布程序。
组织编制城乡规划的机关为城乡规划的上报机关。7、掌握规划修改的原则与条件
规划实施评估是定期的。
总体规划修改的五个条件:1)上位规划调整,2)行政区划调整,3)国务院批准的重大 基础设施,4)经评估确需要修改的,5)审批机关认为应当修改的其他情形。
控规修改。论证必要性,征求地段内利害关系人意见,提出专题报告,经同意方可修改。修规修改。修规和工程设计总平面图是审定,而不是审批。听证,和依法给予补偿。
8、编制单位资质管理,暂定资质等级 2年有效,取得至少 3年并符合要求,可往上申请
城乡规划编制单位资质管理p207 城乡规划实施管理
县级以上人民政府城乡规划主管部门是城乡规划实施管理的行政主体。
城乡规划实施管理的基本原则:
1、法制化原则;
2、程序化原则;
3、协调的原则;
4、公开化的原则;
5、科学合理性的原则;
6、服务性原则。
1、城镇规划实施管理的“一书两证制度”
2、乡村规划实施管理的规划许可证制度(乡村规划建设许可证)建设项目选址规划管理,是城乡规划实施管理的首要环节和关键环节。在建设项目可行性研究阶段,城乡规划主管部门就参与管理,对建设项目的选址和布局是否符合城乡规划提出意见,并核发建设项目选址意见书。
国家级的重大建设项目的跨城市行政区的建设项目,向省级城乡规划主管部门申请办理选址意见书。
建设用地规划管理中所称的建设用地是指当前建设的建设用地(土地局已完成土地征转)建设用地规划管理的任务
1、有效控制各项建设合理使用规划区内的土地,保障规划实施
2、节约建设用地,保护耕地,促进城乡统筹和协调发展。建设工程规划管理分为建筑工程(建筑物、构筑物)、道路交通工程、市政管线工程三大类型以及其他工程。
对居住区修建性详细规划审核的主要内容:
1、居住区规划设计基本原则(充分运用地形、日照、通风、采光、绿化、老年人、残疾人)
2、居住区用地平衡指标
3、居住区规划布局
4、居住区空间环境
4、住宅、公建、道路、绿化
应当提交两个以上的建设工程设计方案
我国仅有庐山和五台山享有文化景观资源的殊荣。
非物质文化遗产:昆曲;古琴;新疆维吾尔木卡姆艺术;蒙古族长调民歌。“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针
第四篇:一建市政加强背诵要点
1、施工现场预防职业病,应采取什么措施
施工现场预防职业病,应采取通风换气装置和采光、照明设施;除尘设备和消毒设施;隔热、防暑、降温设施;减轻或消除工作中的噪声及振动的设施。
2、工程验收程序
分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收;
单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,总监理工程师应组织专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收,对存在的问题,应由施工单位及时整改。整改完毕后,由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。建设单位收到工程竣工报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、勘察、监理等单位(项目)负责人进行单位工程验收。
3、安全技术交底制度
城镇道路施工中必须建立安全技术交底制度,并对作业人员进行相关的安全技术教育与培训。作业前主管施工技术人员(项目技术负责人)必须向作业人员进行详尽的安全交底,并形成文件
内容:(1)施工项目的作业特点和危险点;(2)针对危险点的具体预防措施;(3)应注意的安全事项;(4)相应的安全操作规程和标准;(5)发生事故后应及时采取的避难和急救措施。
沥青路面使用指标包括:承载能力;平整度;温度稳定性;抗滑能力;透水性;噪声量
4、路基材料选择
根据交通等级和路基的抗冲刷能力来选择基层。特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土基层;重交通宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石基层;中、轻交通宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料基层;湿润和多雨地区,繁重交通路段宜采用排水基层
5、在正式进行路基压实前,有条件时应做试验段,以便取得路基施工相关的技术参数。试验目的主要有:
1)确定路基预沉量值;2)合理选用压实机具;选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、施工条件和工期要求等。3)按压实度要求,确定压实遍数。4)确定路基宽度内每层虚铺厚度。5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压实方式
6、不良土层的解决方案
针对软土路基地段可采取采取置换法、抛石挤淤、塑料排水板、反压护道、砂桩、粉喷桩、土工织物等
膨胀土路基可采取的措施包括:用灰土桩、水泥桩或用其他无机结合料对膨胀土路基进行加固和改良;换填或堆载预压对路基进行加固;同时应对路基的采取防水和保湿措施,如设置排水沟,设置不透水面层结构,在路基中设不透水层
土工合成材料的用途有路堤加筋、台背路基填土加筋、路面裂缝防治、过滤与排水、路基防护。
7、支架拱架安装要求
(1)支架立柱必须落在有足够承载力的地基上,立柱底端必须放置垫板或混凝土垫块。(2)支架通行孔的两边应加护栏,夜间应设警示灯。(3)施工中易受漂流物冲撞的河中支架应设牢固的防护设施。(4)支架、拱架安装完毕,经检验合格后方可安装模板;(5)支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。
8、支架法现浇预应力混凝土连续梁:
(1)支架的地基承载力应符合要求,必要时,应采取加固处理或其他措施。(2)应有简便可行的落架拆模措施。(3)各种支架和模板安装后,宜采取措施消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。(4)安装支架时,应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度。(5)支架基础周围应有良好的排水措施,不得被水浸泡。(6)浇筑混凝土时应采取措施。避免支架不均匀沉降。
9、水下灌注混凝土导管应符合下列要求:
(1)导管直径宜为20~30cm,节长宜为2m;(2)导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试验压力为孔内水深1.5倍压力;(3)导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于10cm;(4)导管采用法兰盘接头宜加锥形活套,采用螺旋丝扣型接头时必须有防止松脱装置。
10、箱涵顶进施工作业安全措施:
(1)施工现场(工作坑、顶进作业区)及路基附近不得积水浸泡。
(2)应按规定设立施工现场围挡,有明显的警示标志,隔离施工现场和社会活动区,实行封闭管理,严禁非施工人员入内。
(3)在列车运行间隙或避开交通高峰期开挖和顶进;列车通过时,严禁挖土作业,人员应撤离开挖面。
(4)箱涵顶进过程中,任何人不得在顶铁、顶柱布置区内停留。
(5)箱涵顶进过程中,当液压系统发生故障时,严禁在工作状态下检查和调整。(6)现场施工必须设专人统一指挥和调度
11、控制基坑变形的主要方法有:
1)增加围护结构和支撑的刚度;2)增加围护结构的入土深度;3)加固基坑内被动区土体——加固方法有抽条加固、裙边加固及二者相结合的形式;4)减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间,这一点在软土地区施工时尤其有效5)通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。
12、坑底稳定控制
加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水。13沉井干封底
(1)在井点降水条件下施工的沉井应继续降水,并稳定保持地下水位距坑底不小于0.5m,在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实。
(2)封底前应整理好坑底和清除浮泥,对超挖部分应回填砂石至规定高程。(3)采用全断面封底时,混凝土垫层应一次性连续浇筑;有底梁或支撑梁而分格封底时,应对称逐格浇筑。
(4)钢筋混凝土底板施工前,沉井内应无渗漏水。且新、老混凝土接触部位应凿毛处理,并清理干净。
(5)封底前应没置泄水井,底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时,方可封填泄水井、停止降水。
14、沉井抗浮措施
1)基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作。
2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。
3)备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
15、功能性试验的条件
试验前应编制试验方案,并经监理(建设)、设计等单位审查同意后实施。试验前对有关操作人员进行技术、安全交底。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行。严密性试验应在试验范围内的管道、支架、设备全部安装完毕,且固定支架的混凝土已达到设计强度,管道自由端临时加固完成后进行。
16、HDPE膜铺设时应符合下列要求:
(1)铺设应一次展开到位,不宜展开后再拖动;(2)应为材料热涨冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量;(3)应对膜下保护层采取适当的防水、排水措施;(4)应采取措施防止HDPE膜受风力影响而破坏;
(5)HDPE膜铺设过程中必须进行搭接宽度和焊缝质量控制,监理必须全程监督膜的焊接和检验;
(6)施工中应注意保护HDPE膜不受破坏,车辆不得直接在HDPE膜上碾压。
17、合同变更的主要内容
施工过程中遇到的合同变更,如工程量增减,质量及特性变更,高程、基线、尺寸等变更,施工顺序变化,永久工程附加工作、设备、材料和服务的变更等,项目负责人必须掌握变更情况,遵照有关规定及时办理变更手续。18施工索赔同期记录 同期记录的内容有:事件发生及过程中现场实际状况;导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程损害程度;导致费用增加的项目及所用的工作人员,机械、材料数量、有效票据等
19、施工索赔的最终报告的主要内容
索赔申请表、批复的索赔意向书、编制说明(索赔事件的起因经过结束的详细描述)、附件(工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料)
施工成本时应遵循的原则有实用性原则、坚定性原则、灵活性原则、开拓性原则 施工成本控制的主要依据有工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更等 20、交通导行方案保证措施:
(1)对作业工人进行安全教育、培训、考核,并应与作业队签订《施工交通安全责任合同》。(2)施工现场按照施工方案,在主要道路交通路口设专职交通疏导员,积极配合交通民警与协警搞好施工和社会交通的疏导工作;减少由于施工造成的交通堵塞现象。(3)沿街居民出入口要设置足够的照明装置,必要处搭设便桥,为保证居民出行和夜间施工创造必要的条件。
21、IC卡可实现如下管理功能:
(1)人员信息管理,(2)工资管理,(3)考勤管理,(4)门禁管理。
22、施工进度计划编制依据:
(1)以合同工期为依据安排开、竣工时间;(2)设计图纸、定额材料等;
(3)机具(械)设备和主要材料的供应及到货情况;(4)项目部可能投入的施工力量及资源情况;
(5)工程项目所在地的水文、地质及其他方面自然情况;(6)工程项目所在地资源可利用情况;
(7)影响施工的经济条件和技术条件;(8)工程项目的外部条件等。
施工进度计划调整内容应包括:工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应 23分包工程施工进度控制:
①分包单位的施工进度计划必须依据承包单位的施工进度计划编制。②承包单位应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范围。③总、分包之间相互协调,处理好进度执行过程中的相关关系。承包单位应协助分包单位解决施工进度控制中的相关问题。
24、二灰混合料拌合运输施工:
(1)宜采用强制式拌合机拌合,配合比设计应遵守设计与规范要求。(2)应采用集中拌制,运输时,应采取遮盖封闭措施防止水分损失和遗撒。(3)混合料在摊铺前其含水量宜为最佳含水量的允许偏差范围内。摊铺中发生粗、细集料离析时,应及时翻拌均匀。(4)碾压时压实厚度与碾压机具相适应,含水量在最佳含水量的±2%范围内,应满足压实度的要求(5)应在潮湿状态下养护,养护期视季节而定,常温下不宜少于7d。管道焊接检验顺序:对口质量检验→表面质量检验→无损探伤检验→强度和严密性试验
25、支座施工的主控项目
支座垫石顶面高程、垫石与支座之间间隙、支座的粘结灌浆材料、支座锚栓的埋置深度
围堰内坡脚与基坑边要大于1m 轻型井点距离坑壁1-1.5m 坑内排水沟距离基础0.4m边坡0.3m 基坑开挖分级放坡过渡平台宽度 0.5m(岩石边坡)1m(土质边坡)人工开挖沟槽放坡0.8m 0.5m(直槽)1.5m(安装井点设备)
26、监控量测阶段报告
(1)该监控量测期相应的工程、气象及周边环境概况。(2)该监控量测期相应的监控量测项目及测点的布置图
(3)各项监控量测数据的整理、统计及监控量测成果的过程曲线(4)各监控量测项目监控量测质的变化分析、评价及发展预测(5)相关的设计和施工建议
27、施工组织设计编制方法
1掌握设计意图和确认现场条件2计算工程量和计划施工进度3确定施工技术方案4计算各种资源的需要量和确定供应计划5平衡劳动力、材料物资和施工机具的需要量并修正进度计划6绘制施工平面布置图7确定施工质量保证体系和组织保证措施8确定施工安全保证体系和组织保证措施9确定施工环境保护体系和组织保障措施10其他有关方面措施
28、施工组织设计的保护措施
安全、进度、质量、环保、文明、节能、成本控制、季节性施工保证、交通导行、构筑物及文物保护、地下管线保护、应急方案
29、管线保护应该怎么做
1对现况管线调查,查询资料现场踏勘2将调查的管线、地面、地下构筑物的位置埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上,并在现场做出醒目标志3必须对施工过程中地下管线,地面地下构筑物可能出现的安全状态进行分析,识别重要危险因素,评价其危险程度,制定针对中、高度危险因素的技术措施4对基坑和已有道路进行检测,同时检测管线沉降和变形并记录,遇到异常情况,必须立即采取安全技术措施5编制应急预案与抢险组织。
第五篇:土木工程建设法规要点
土木工程建设法规
投标保证金:投标保证金一般不得超过投标总价的2%,但最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的,应在提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。
工程竣工验收合格之日起15日内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门办理竣工验收备案手续。
招标分为公开招标和邀请招标。公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。
依法必须进行施工招标的工程,招标人应当自确定中标人之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标投标情况的书面报告
建设工程合同索赔是指在建设工程合同实施过程中,当事人一方因对方违约或非自身原因而遭到损失时,向对方提出的赔偿要求 建设工程合同签订的原则 ⑴平等原则 ⑵ 合同自由原则 ⑶ 公平原则 ⑷ 诚实信用原则
⑸ 遵守法律,遵守社会公德,不得损害社会公共利益的原则 建设工程合同履行中的抗辩权
⑴ 同时履行抗辩权:在双务合同中,当事人履行合同义务没有先后顺序,应当同时履行,当对方当事人未履行合同义务时,一方当事人可以拒绝履行合同义务的权利。
⑵ 先履行抗辩权:在双务合同中,当事人约定了债务履行的先后顺序,当先履行的一方未按约定履行债务时,后履行的一方可拒绝履行其合同债务的权利。
⑶ 不安抗辩权:在双务合同中,先履行债务的当事人掌握了后履行债务一方当事人丧失或可能丧失履行债务能力的确切证据时,暂时停止履行其到期债务的权利。
代位权和撤销权:债权人的代位权是指债权人为了使其债权免受损害,代为行使债务人权利的权利。因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权,但该债权专属于债务人自身的除外。债权人的撤销权是指债权人对于债务人实施的损害其债权的行为,请求人民法院予以撤销的权利。因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人也可以请求
人民法院撤销债务人的行为。
缔约过失责任是指在合同订立过程中,一方当事人因过错而导致另一方信誉、利益的损失所应承担的民事责任。
签订经济合同一般要经过邀约与承诺两个步骤,而建设工程合同的签订有其特殊性,需要经过要约邀请——要约——承诺三个步骤, 如果当事人一方所作的是希望他人向自己发出要约的意思表
送达是指司法机关依照法定的方式和程序将诉讼文书送交给当事人和其他诉讼参与人的行为。送达的方式有:① 直接送达。② 留置送达。③ 委托送达。④ 邮寄送达。⑤ 转交送达。
管辖是指司法机关在直接受理案件方面和在审判第一审案件方面的职权分工,包括级别管辖和地域管辖。
公开审判制度:人民法院在审理各类案件时应当向当事人和社会公开。但是涉及个人隐私的案件、涉及国家及有关组织秘密的案件和未成年人犯罪的刑事案件不能公开审理。对于不公开审理的案件也应当公开宣判。
仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者做出裁决,双方有义务执行的一种解决争议的办法 行政诉讼是指公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益,在法定期限内,依法向人民法院起诉,并由人民法院依法审理裁决的活动。
举证责任:在刑事诉讼中,检查机关负有举证责任;在民事和经济诉讼中,主张权利者负有举证责任;在行政诉讼中,作为被告人的行政机关负有举证责任。
思考题:
何谓三新核准制度?其实施意义何在?
“三新核准”是指在我国境内的建设工程,拟采用不符合工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料时,应当由该工程的建设单位依法取得行政许可,并按照行政许可决定的要求实施。国务院建设行政主管部门负责“三新核准”的统一管理,由建设部标准定额司具体办理“三新核准”事项。国务院有关行政主管部门的标准化管理机构出具本行业“三新核准”的审核意见,并对审核意见负责;省、自治区、直辖市建设行政主管部门出具本行政区域“三新核准”的审核意见,并对审核意见负责。未取得“三新核准”行政许可的,不得在建设工程中采用。施工图设计文件审查内容是什么?
施工图审查的内容:⑴ 建筑物的稳定性与安全性,包括地基基础及结构主体的安全;⑵ 是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范的规定;⑶ 勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;⑷ 其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
根据FIDIC合同条件,在工程项目实施过程中,业主应承担哪些义务?
1、在合理时间时间内提供施工场地。
2、在合理时间时间内提供施工图纸。
3、按合同规定的时间向承包商付款。
4、业主在缺陷责任期内负责照管现场。
5、协助承包商的义务。
根据FIDIC合同条件,在工程项目实施过程中,监理工程师有哪些权利,他承担哪些义务?
权利:质量管理方面、进度管理方面,财务管理方面,合同管理方面。义务:认真执行合同文件,遵守法律规定的义务;协调施工有关事宜,秉公办事的义务;回避义务。
根据《工程建设监理合同》示范文本,监理单位享有哪些权利,它承担哪些义务?
根据我国《工程建设监理合同》示范文本的规定,监理单位享有如下权利:
⑴ 在业主委托的工程范围内,监理单位应有的监理权⑵ 在业主授权下,可对任何第三方合同规定的义务提出变更。⑶ 在委托工程范围内的调解与作证权。
如下义务:⑴ 向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。⑵ 监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作,帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。⑶ 监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。⑷ 在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄漏与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。⑸ 监理单位不得转让该合同约定的权利和义务。⑹ 除业主书面同意外,监理单位及职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。监理单位不能参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。
施工现场的安全管理工作有哪些内容?
建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的工程项目,应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。
为提高建设工程质量,我国设立了哪些优秀的工程奖项? 优秀工程勘察奖,优秀工程设计奖,建设工程鲁班奖。为什么要规定建设单位的质量责任?它的具体责任有哪些? 建设单位作为建设工程的投资人,在整个建设活动中居于主导地位。因此,要确保建设工程质量,首先要对建设单位的行为进行规范。具体责任:1)依法发包工程的责任2)委托监理的责任3)依法报批、接受政府监督的责任4)遵守国家规定及技术标准的责任5)提供资料、组织验收的责任。工程勘察设计单位的质量责任有哪些?
1)遵守执业资质等级制度的责任2)建立质量保证体系的责任3)遵守国家工程建设强制性标准及有关规定的责任。4)施工验槽、技术交底和事故处理责任5)设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计质量负责。