第一篇：2009年度全国二级建造师执业资格《建设工程法规及相关知识》试卷及答案考试
2009年度全国二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》试卷及答案
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。
A．民法
B．商法
C．经济法
D．诉讼法
2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。
A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为
B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为
C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为
D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为
3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。
A．合同
B．扶养
C．不当得利
D．无因管理
4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。
A．在建工程可以作为抵押物
B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物
C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产
D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权
5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。
A．买卖合同生效
B．转移登记
C．交付
D．买方占有
6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
A．20％
B．30％
C．50％
D．80％
7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（）。
A．建设用地规划许可证
B．建设工程规划许可证
C．施工许可证
D．安全生产许可证
8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。
A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程
B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程
C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人
9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。
A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位
12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。
A．可以牵头人的名义提交投标保证金
B．必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协议
D．是各方合并后组建的投标实体
13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。
A．相互约定抬高或者降低投标报价
B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C．相互探听对方投标标价
D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。
A．公开招标
B．邀请招标
C．议标
D．定向招标
15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。
A．1
B．2
C．3
D．4
16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（）。
A．施工企业的总经理
B．施工项目的负责人
C．施工企业的技术负责人
D．施工企业的董事
17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。
A．特别重大
B．重大
C．较大
D．一般
18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。
A．国务院
B．省级人民政府
C．设区的市级人民政府
D．县级人民政府
19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。
A．要求施工单位整改
B．要求施工单位停止施工
C．向安全生产监督行政主管部门报告
D．向建设工程质量监督机构报告
20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。
A．甲公司负主要责任
B．乙公司负主要责任
C．乙公司负全部责任
D．监理公司负主要责任
21．安全生产许可证的有效期为（）年。
A．2
B．3
C．4
D．5
22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。
A．建设单位不得将建设工程肢解发包
B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C．建设单位不得任意压缩合同工期
D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案
23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。
A．主体结构
B．电气
C．装饰
D．暖通
24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。
A．应当依法取得相应等级的资质证书
B．不得转让工程监理业务
C．可以是建设单位的子公司
D．应与监理分包单位共同向建设承担责任
25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A．6月1日
B．8月30日
C．10月8日
D．10月20日
26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（）。
A．工程质量保修制度
B．施工许可制度
C．竣工验收备案制度
D．工程质量事故报告制度
27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A．10
B．15
C．30
D．60
28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。
A．购买的电气材料
B．购买的塔吊设备
C．现场制作的预制板
D．商品混凝土
29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。
A．必须有产品质量检验合格证明
B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期
D．应当有警示标志或者中英文警示说明
32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。
A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火
B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里
C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住
D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里
33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A．2个月
B．6个月
C．1年
D．2年
34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。
A．应当与其签订固定期限劳动合同
B．应当与其签订无固定期限的劳动合同
C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同
D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工
35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。
A．1
B．2
C．3
D．6
36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。
A．随时解除
B．预告解除
C．经济性裁员
D．刑事性裁员
37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。'
A．企业工会代表企业职工
B．企业每一名职工
C．企业10名以上职工
D．企业绝大部分职工
38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（）个月前完成。
A．1
B．2
C．3
D．4
39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。
A．0.1‰
B．0.5‰
C．1‰
D．5‰
40．下列属于行政处罚的是（）。
A．没收财产
B．罚金
C．撤职
D．责令停产停业
41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。
A．重大责任事故罪
B．重大劳动安全事故罪
C．工程重大安全事故罪
D．以其他方式危害公共安全罪
42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。
A．收养关系
B．劳动合同
C．税款代扣合同
D．赠与合同
43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。
A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用
B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效
C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释
44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（）。
A．寄送的价目表
B．投标书
C．拍卖公告
D．招股说明书
45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。
A．发出
B．撤回
C．撤销
D．变更
46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（）。
A．违约责任
B．侵权责任
C．缔约过失责任
D．行政责任
47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（）。
A．返还财产
B．赔偿损失
C．罚金
D．折价补偿
48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。
A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效
B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年
C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果
D．超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同
49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（）。
A．附条件合同，条件成就合同解除
B．附条件合同，条件成就合同生效
C．附期限合同，期限届满合同解除
D．附期限合同，期限届满合同生效
52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。
A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求
B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权
C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担
D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭
53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。
A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
B．因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。
A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书
B．双方签收的仲裁调解书
C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书
D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
55．民事诉讼的证据不包括（）。
A．书证
B．物证
C．视听资料
D．科学实验
56．根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。
A．本案审判员
B．涉及本案的鉴定人员
C．本案原告诉讼代理人
D．本案被告的亲属
57．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。
A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权
B．除简易程序外均采用合议庭制
C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开
D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结
58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。
A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖
B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖
C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院
D．房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则
59．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。
A．陈述事实、参加辩论
B．承认、放弃、变更诉讼请求
C．进行和解
D．提起反诉或上诉
60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。
A．仲裁委员会由当事人自主选定
B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位
C．仲裁审理以公开审理为原则
D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。
A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书
B．人民法院对保全财产予以查封
C．监察机关给予机关工作人员降级处分
D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
E．行政拘留
62．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。
A．在法律面前一律平等
B．有言论、出版、游行和示威的自由
C．有宗教信仰的自由
D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权
E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利
63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。
A．建设工程施工合同中的工程价款
B．建设工程施工合同中的建筑物
C．建材买卖合同中的建筑材料
D．建设工程勘察合同中的勘察行为
E．建设工程设计合同中的施工图纸
64．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。
A．出租
B．出让
C．划拨
D．抵押
E．转让
65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。
A．北京故宫修缮工程
B．长江汛期抢险工程
C．工地上的工人宿舍
D．某私人投资工程
E．部队导弹发射塔
66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（）。
A．银行保函
B．银行承兑汇票
C．企业连带责任保证
D．现金
E．实物
67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。
A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议
B．交纳投标保证金超过规定数额
C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人
D．投标人在开标后修改补充投标文件
E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应
68．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。
A．公司董事会
B．公司法定代表
C．个人经营的投资人
D．公司股东
E．公司工会
71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。
A．同时规划
B．同时设计
C．同时施工
D．同时竣工验收
E．同时投产使用
72．下列属于承担民事责任的方式是（）。
A．赔偿损失
B．返还财产
C．支付利息
D．支付违约金
E．支付定金
73．下列关于承诺的表述中，正确的有（）。
A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交
B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力
C．承诺一经送达要约人即发生法律效力
D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人
．
E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出
74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。
A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C．自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的 D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的
75．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。
A．发包人严重拖欠工程价款
B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准
C．发包人坚决要求工程设计变更
D．项目经理与总监理工程师积怨太深
E．要求承担保修责任期限过长
76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（）。
A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格
B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔
C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任
D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺
E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更
77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（）。
A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同
B．买卖合同自6月10日成立
C．买卖合同自6月1日成立
D．若卖方不能交付货物，应返还50万元
E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元
78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。
A．太阳自东方升起，自西方落下
B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险
C．人所共知的某企业偷工减料
D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实
E．已被人民法院生效裁判所确认的事实
79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包括（）。
A．约定的仲裁协议无效
C．适用法律确有错误
E．申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决
B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围
D．原仲裁机构被撤销
80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（）。
A．只有注册以后才能执业
B．一次注册终生有效
C．均需接受继续教育
D．不得同时注册于两家不同的单位
E．均有各自的职业范围
第二篇：2013年全国注册二级建造师执业资格考试(《建设工程法规及相关知识》试卷及答案解析)
一.单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）
A.代理人超越代理权订立的合同
B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
D.以合法形式掩盖非法目的合同
答案:B
解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。参见教材p169
2.适用《产品质量法》调整的是（）
A.建筑工程
B.设备安装工程
C.销售用预制件 D.装修工程 答案：C
解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。教材p99
3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（）
A.快捷性
B.经济性
C.灵活性
D.独立性 答案：C
解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材p200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。
4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担
A.行政机关
B.当事人
C.受益人
D.行业协会 答案：A
解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。教材p146 5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）
A．拒绝要约的通知到达要约人
B.承诺期满，受要约人未作出承诺 C．受要约人对要约内容作出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人 答案：D
解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。教材p157
6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程 答案：B
解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程；子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。教材p34
7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同 答案：D
8.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。A.订立劳动合同
B.实际用工 C.劳动合同备案 D.实际支付工资 答案：B 解析：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立，教材p123 9.下列事项中，能够申请行政复议的是（）
A.行政处分决定
B.招标投诉处理
C.质量纠纷调解
D.造价指导信息发布 答案：D
解析：不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。P225
10.甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺 答案：A
解析：因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。教材p157
11.当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）
A.视为条件已成就
B.合同失效
C.条件不成就
D.合同生效 答案：C
解析：当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。教材p171 12.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。
A.原告住所地 B.合同签订地
C.仲裁机构所在地 D.标的物所有在 答案：A 解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。参见教p208 13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（）
A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系 答案：B
解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见P183
14.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A.1
B0.9
C.0.95
D.1.1 答案：A
解析：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。P174 15.关于合同成立地点的说法，正确的是（）A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点 D.承诺生效地点为合同成立地点 答案：D
解析：合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164.16.下列法律中，属于行政法的是（）
A.《公司法》
B.《建筑法》
C.《合同法》
D.《治安管理处罚法》
答案：D
解析:行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5.17.关于执行申请期间的说法，正确的是（）
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
C．法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算 答案：D 解析：申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217.18.下列情形中，构成委托代理终止的是（）
A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭 答案：A
解析：委托代理终止的情形
19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（）
A.合同不生效
B.合同无效
C.合同终止
D.不影响合同效力 答案：D
解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材p24
20.根据《环境影响评价法》，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门 B.原环评文件审批部门 C.建设单位 D.建设行政主管部门 答案：B
解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材p105 21.根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是（）
A.被依法撤销的合同
B.未成立的合同
C.有效合同 D.无效合同 答案：C
解析：构成缔约过失的条件：
1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销（与 违约责任的区别）
2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
3、受害方的信赖利益遭受损失 参见教材p162
22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）
A.客体.内容均变更B.主体.客体均变更 C.主体.内容均变更
D.形式.主体均变更 答案：A
解析：狭义的合同变更不包括主体变更。教材p186
23.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验 D.重新更换
答案：C
解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。教材p30 24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。
A.6
B.48
C.12
D.24 答案：B
解析：根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。P211
25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）
A.直接费
B.项目施工成本
C.企业个别成本
D.社会平均成本 答案：C
解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。P46 26.人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日
A.1
B.26
C.5
D.10 答案：B
解析：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。教材p214 27.施工企业的项目负责人应当对（）负责。
A.本单位的安全生产
B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金
D.危险性较大的专项施工方案确定 答案：B
解析：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。P76 28.建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察 答案：B
解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。教材p37 29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（）
A.提出上诉
B.提起再审
C.申请复议一次
D.不予执行 答案：C 解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。教材p212 30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制 C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保 答案：A
解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。教材p43 31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。A.其同住的近亲属 B.发布决定 C.额外支付劳动者一个月工资 D.赔偿损失 答案：C
解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。P129
32.预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。
A.50 B.100 C.70 D.150 答案：C
解析：最高20万，应该是50+20=70
33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是（）
A.①②③ B.③②①
C.②①③
D.②③① 答案：C
解析：先是按照签订补充协议，再是交易习惯，最后是其他相关规定执行。
34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。
A.首次开庭前 B.收到传票之日起7日内 C.举证期满前 D.庭审结束前 答案：A
解析：在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应在首次开庭前提出。
35.仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以（）A.向人民法院上诉 B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁 答案：D
解析：仲裁裁决呗人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审，就该纠纷双方当事人可以重新打城中才协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。P35
36.超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼
B.提出请求 C.主张权利 D.自愿履行 答案：D
解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。P20 37.建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产 B.折价补偿
C.赔偿损件
D.支付违约金 答案：D
解析：合同无效的话，不会产生违约金的法律后果 38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院 C.仲裁委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院 答案：B
解析：必须向所在地的中级人民法院提出。P223
39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员（）的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业 B.紧急避险 C.请求赔偿
D.批评.检举和控告 答案：A
解析：可以拒绝违章指挥和强令冒险作业。
40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。
A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位 D.建设行政主管部门 答案：A
解析：因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。41.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）
A.5 B.20 C.10 D.15 答案：B
解析：子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。P54
42.在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是（）A.抵押
B.保证 C.质押 D.留置 答案：B
解析：能同债务人而非第三人提供担保的是保证。
43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担（）责任。
A.侵权
B.违约 C.不当得利
D.无因管理 答案：B
解析：未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应有此承担违约责任。
44.建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证 C.房屋销售许可证 D.建设工程施工许可证 答案：D
解析：申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）
A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效 答案：C
解析：即合同成立之始起就不具有效力。P169
46.工程建设中拟采用的新擮.新工艺.新材料，不符合现行（）规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准 B.强制性标准 C.行业质量标准 D.地方质量标准 答案：A
解析：不符合现行国家技术标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
47.甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是（）A.原合同已经终止B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内容已变更 答案：C
解析：合同主体签订人没有变更
48.分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（）。A.起诉讼有法律依据 B.只能以总包人的名议起诉 C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权 答案：B
解析：当事人一方经对方同意，可以讲自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。要以对方名义索要赔偿P189
49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。
A.建造师原注册单位
B.建设主管部门 C.项目经理本人 D.施工企业 答案：D
解析：对建设单位的民事赔偿责任由施工企业承担。
50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门 C.省.自治区.直辖市人民政府
D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门 答案：A
解析：除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由县级以上人民政府办法和管理。
51.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 D.乙的行为构成表见代理 答案：D
解析：表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。52.关于合同成立时间的说法，正确的是（）A.承诺生效时合同成立
B.口头合同自交付标的物时成立 C.合同书自生效时成立
D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立 答案：A
解析：合同成立的时间关系到当事人合适受合同拘束。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。P164 53.根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是（）A.追索赡养费.抚养费
B.追索抚恤金，医疗费 C.追索违约金或者赔偿损失
D.追索劳动报酬 答案：C
解析：适用于先于执行的有赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动报酬。只有C，没有。P212
54.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（）
A.附条件解除 B.附期限解除 C.附期限终止
D.附条件终止 答案：A
解析：施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除
55.关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于90天的产假 答案：C
解析：女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温、低温的体力劳动；具体详见教材p117.56.投标有效期的起始时间是（）时。
A.发售招标文件
B.投标截止
C.评标结束
D.发出中标通知书 答案：B
解析：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点；在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。P44 57.违约责任承担的方式包括（）
A.继续履行 B.提供担保 C.解除合同 D.代位赔偿 答案：A
解析：违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。P191 58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月（）日。A.8 B.4 C.18 D.24 答案：A
解析：合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。P163 59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）A 侵权
B 预期违约
C 合法行为 D 单方解除合同 答案：D
解析：属于单方解除合同
60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（）履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格 C.履行时履行地市场价格
D.政府指导价格 答案：A 订立时履行地市场价格
二.多项选择题（共20题，每题2分）
61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责 B．施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任 E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责 答案：ABCD
62.关于劳动合同试用期的说法正确的有（）
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为6个月
D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 答案：BC
63.民事法律关系的主体包括（）
A.法人
B.财物
C.权利义务 D.行为
E.自然人 答案:AE
64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中（）条款的效力。A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理 D.争议解决
E.竣工验收 答案：CD
65.下列情形中，人民法院应该再审的有（）
A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的E.审判庭组成不合法 答案：ADE
66．应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（），可以终止履行。
A．经营状况严重恶化的 B．丧失商业信誉的
C．有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的 D．有大量诉讼及仲裁案件的
E．转移财产.抽逃资金，以及逃避债务的 答案：ACE
67．根据《产品质量法》，生产者不得（）A．生产国家命令淘汰的产品 B．伪造或者占用他人的厂名
C．对产品使用性能瑕疵作出说明
D．伪造或者冒用认证标志等质量标志 E．以不合格产品冒充合格产品
答案：AE 68．甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（）
A．属于正常的商业行为
B．属于泄露或不正当使用商业秘密 C．应承担缔约过失责任 D．构成侵权行为 E．构成违约行为
答案：CD
69．下列责任中，属于行政处罚的有 A．责令停产停业 B．罚金
C．暂扣或者吊扣执照 D．赔偿损失 E．治安拘留 答案：ABC
70．不能作为民事诉讼证人的有（）A．本案书记员
B．本案鉴定人员 C．本案诉讼代理人 D．无民事行为能力人 E．当事人亲属 答案：DE
71．根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文 A．市容市貌 B．质量
C．安全 D．卫生 E．环境保护 答案：BCDE
72．根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）
A．用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C．用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D．用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E．用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满 答案：BD
73．建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括（）A．已经办理了用地批准手续
B．施工图设计文件已按规定通过了审查 C．消防设计图纸已经公安消防机构审核
D．按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E．已经办理了招标投标核准手续
答案：ABCD
74．民事诉讼的基本特点包括（）A．公权性 B．自愿性 C．保密性 D．强制性 E．程序性
答案:ADE 公权性、强制性、程序性。
自愿性和保密性是仲裁的基本特点 75．某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）A．合同履行地法院 B．仲裁委员会
C．合同签订地法院 D．被告住所地法院 E．原告住所地法院 答案：AD
76．下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有（）
A．施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工 B．建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C．施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包
D．施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包 E．分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包 答案：CE
77．下列情形中，属于合同继续履行例外的有（）A．债务人不同意履行 B．债务人公司分立 C．法律上不能履行 D．事实上不能履行 E．履行费用过高
答案：CD
78．合同无效的原因有（）A．恶意串通，损害他人利益 B．以合法形式掩盖非法目的
C．一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D．重大误解或显失公平E．损害社会公共利益 答案：BCE
79．下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有（）
A．建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B．施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C．总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D．建设单位为偷税而订立的施工合同 E．村民胁迫施工企业订立的供货合同 答案：AE
80．下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（）A．重伤80人
B．直接经济损失5000万元 C．死亡20人
D．直接经济损失8000万元 E．死亡30人
答案:ABCD
第三篇：二级建造师考试法规与知识练习题及答案
http://www.xiexiebang.com
二级建造师考试法规与知识练习题及答案
一、单选题
1.《建设工程安全生产管理条例》第十条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A．30日
B．60日
C．15日
D．90日
C【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》第十条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。故选C。
2．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
A．建设单位
B．有关主管部门
C．建设行政部门
D．当地人民政府
B【解析】工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。故选B。
3．《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A．各自相应的责任
B．连带责任
C．按份责任
D．补充责任
B【解析】关于总承包单位与分包单位的安全责任划分，根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。故选B。
4.（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A．质量事故处理制度
B．质量事故统计报告制度
C．安全生产责任制度
D．安全生产监督制度
C【解析】安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里，“主要负责人”并不仅限于施工单位的法定代表人，而是指对施工单位全面负责，有生产经营决策权的人。故选B。
这种制度是安全第一、预防为主方针的具体体现，是建筑安全生产的基本制度。故选C。
http://www.xiexiebang.com
5．建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。
A．群防群治制度
B．伤亡事故处理报告制度
C．事故预防制度
D．安全责任追究制度
C【解析】建设工程安全生产管理基本制度包括：安全生产责任制度、群防群治制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、伤亡事故处理报告制度、安全责任追究制度。故选C。
6．总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
A．全部责任
B．次要责任
C．主要责任
D．同等责任
C【解析】关于总承包单位与分包单位的安全责任划分中，总承包单位与分包单位在安全生产方面的责任也不是固定的，要根据具体的情况来确定责任。根据《安全生产管理条例》第二十四条规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。故选C。
7．施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行
A．施工单位
B．责任方
C．建设单位
D．暂停决定方
B【解析】施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。故选B。
8．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。
A．安全性要求，卫生标准
B．强制性标准，生活标准
C．建设单位要求，规定标准
D．安全标准，最低标准
A【解析】施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。故选A。
9．《建设工程安全生产管理条例》第三十条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。
A．特殊防护
B．专项防护
C．强制性保护
D．法定保护
B【解析】施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。故选B。
http://www.xiexiebang.com
10．施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（）支付。
A．施工单位
B．建设单位
C．总承包单位
D．用工单位
A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。故选A。
二、多选题
1.下列法律事实，应当属于不当得利的是（）。
A．公民甲从路上捡到一个钱包
B．司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿
C．学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金
D．农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊
E．教师戊购买的一张彩票中了大奖
AD【解析】不当得利，是指没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益。它可能表现为得利人财产的增加，致使他人不应减少的财产减少了；也可能表现为得利人应支付的费用没有支付，致使他人应当增加的财产没有增加。不当得利一旦发生，不当得利人负有返还的义务。
2．下列法律事实中，不属于无因管理的是（）。
A．船工张某冒险救人而损坏了船桨
B．村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
C．警察钱某勇往直前，生擒了小偷
D．消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
E．台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
CD【解析】无因管理，是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合理的费用及直接损失的义务。3.建造师的执业范围包括（）。
A．担任建设工程项目施工的项目经理
B．从事其他施工活动的管理工作
C．法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D．以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标
E．开展建设项目施工管理的培训工作
ABC【解析】建造师的执业范围包括：①担任建设工程项目施工的项目经理。②从事其他施工活动的管理工作。③法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。
4．下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）。
A．张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B．已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C．李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D．普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E．某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
ABE【解析】代理人在代理活动中应注意的问题包括：①代理人应在代理权限范围内进行代
http://www.xiexiebang.com
理活动，如果代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，即属于无权代理，倘若被代理人不予以追认的话，则由行为人承担法律责任。②代理人应亲自进行代理活动代理关系中，被代理人的委托授权，是基于对代理人的信任，委托代理就是建立在这种人身信任的基础上的。因此，代理人必须亲自进行代理活动，完成代理任务。③代理人应认真履行职责代理人接受了委托，就有义务尽职尽责地完成代理工作，如果不履行或不认真履行代理职责而给被代理人造成损害的，代理人应承担赔偿责任。④不得滥用代理权。
5.著作权的主体包括（）。
A．作者
B．著作权人
C．职务作品的著作权人
D．作者工作的辅助人
E．出版社
ABC【解析】著作权人，即著作权权利义务的承受者，又称著作权主体。著作权人包括创作作品的作者和未参加作品创作而承受著作权的公民、法人和其他组织。
第四篇：2007年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2007年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案
一、单项选择题（共60题，每题1分。每个备选项中，只有1个最符合题意。）
1、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
a、质量事故处理制度b、质量事故统计报告制度
c、安全生产责任制度d、安全生产监督制度
2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。
a、群防群治制度b、伤亡事故处理报告制度
c、事故预防制度d、安全责任追究制度
3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
a、30日b、60日c、15日d、90日
4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
a、建设单位b、有关主管部门
c、建设行政部门d、当地人民政府
5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
a、各自相应的责任b、连带责任c、按份责任d、补充责任
6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
a、全部责任b、次要责任c、主要责任d、同等责任
7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用
由（）承担，或者按照合同约定执行。
a、施工单位b、责任方c、建设单位d、暂停决定方
8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。
本题前后括号的搭配为（）
a、安全性要求，卫生标准b、强制性标准，生活标准
c、建设单位要求，规定标准d、安全标准，最低标准
9、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。
a、特殊防护 b、专项防护 c、强制性保护 d、法定保护
10、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由（）支付。
a、施工单位 b、建设单位c、总承包单位 d、用工单位
11、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。
a、施工结束b、竣工验收合格c、工程投入使用d、工程保修期结束
12、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。
a、检测合格证明
b、生产（制造）许可证明
c、产品合格证明
d、建筑机械使用许可证明
13建设工程质量必须实行（）监督管理。
a、建设单位 b、建立单位 c、工商行政管理部门 d、政府
14、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以（）为主要内容。
a、工程建设各方主体的质量行为
b、主体结构
c、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为
d、环境质量
15、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。
a、行政审批b、施工许可制度和竣工验收备案制度
c、竣工验收d、质量考核与抽查
16、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
a.15天 b.30天c.45天d.60天
17、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。
a.建设单位的负责人b.施工单位主要负责人
c.施工单位的专职生产管理人员d.建设单位的专职生产管理人员
18、自工程竣工验收合格之日起（）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。
a.10天b.15天c.20天 d.30天
19、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。
a.立即b.在12小时内c.在24小时内d.在48小时内
20、建设单位在（）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
a.组织竣工验收b.工程建设完成c.订立施工监理合同d.领取施工许可证或者开工报告
21、《建设工程质量管理条例》规定，对于涉及（）的装修工程，建设单位要有设计方案。
a.变更工程竣工日期
b.建筑主体和承重结构变动
c.增加工程造价总额
d.改变建筑工程一般结构
22、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。
a.单位负责人b.勘察人、设计人
c.注册执业人员d.项目负责人
23、《建设工程质量管理条例》规定，除（）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
a.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等
b.建设单位有特殊要求的 c.建设单位申请使用的 d.施工单位申请使用且质量合乎要求的
24、建设工程的保修期，自（）起计算。
a.工程竣工b.竣工验收合格之日c.投入使用d.合同约定
25、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（）承担。
a.质量缺陷的责任方
b.施工单位
c.建设单位
d.修理方
26、对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。
a.国务院 b.国家发改委 c.国务院建设行政主管部门 d.国务院质量技术监督部门
27、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）。
a.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
b.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
c.工程建设的特殊技术术语
d.工程建设重要的通用的信息技术标准
28、（）对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人来说，是重要的、可操作的处罚依据。
a.工程建设通用标准b.《工程建设标准强制性条文》c.《工程建设强制标准》d.《工程建设标准实用指南》
29、按属性分类，工程建设标准不包括（）。
a.技术标准
b.工作标准 c.建设定额
d.管理标准
30、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。
a.环境影响报告书 b.环境影响报告单 c.环境影响登记表
d.环境影响报告表
31、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的（）。
a.水土保持方案
b.水土安全规划
c.水利用方案
d.水土利用标准
32、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（国务院环境保护行政主管部门）颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。（）。
a.国务院建设行政主管部门 b.国务院发展与改革委员会
c.省级环境保护行政主管部门d.国务院环境保护行政主管部门
33、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。
a.10日
b.15日c.30日
d.90日
34、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
a.一个月 b.二个月c.三个月 d.六个月
35、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（）验收。
a.分期 b.最终一次性 c.同时 d.分阶段
36、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起30日内，完成验收。
a.竣工结论b.环境保护设施竣工验收申请c.竣工验收申请d.建设项目竣工验收合格证书
37、建筑工程一切险承保的内容不包括（）。
a.临时工程，如引水、保护堤 b.脚手架 c.租赁物资
d.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失
38、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（）。
a.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失
b.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失
c.一般性盗窃和抢劫
d.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
39、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（）。
a.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
b.灭火或其他救助所造成的损失
c.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失
d.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失
40、建筑工程一切险自（）开始生效。
a.开工之日
b.卸载工程物料
c.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准
d.交清保费
41、建筑工程一切险的保险终止日应为（）。
a.工程竣工验收之日
b.工程验收合格之日
c.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
d.合同双方约定的终止日
42、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。
a.最低 b.实际损失 c.损失后评估 d.最高
43、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）。
a.减法b.无效c.收归国家所有d.限额赔付
44、由（）承担的损失额为免赔额。
a.被保险人b.投保人c.施工单位d.损害责任人
45、对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%——2%，但（）没有免赔额。
a.人身伤害b.搬运损失c.抢劫受损d.意外损害 转
46、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。
a.一年内b.两年内c.三年内d.工程完工前半年
47、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保须（）。
a.降低投保限额
b.提前交纳保费
c.交纳补充保险费 d.重填保单
48、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（）。
a.3个月b.6个月c.12个月d.18个月
49、劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。
a.7日b.10日c.30日d.60日
50、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。
a.移入地 b.移出地 c.途经地 d.接受地
51、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。
a.无害化b.减轻污染的c.再生利用d.消除污染的
52、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（）以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。
a.10天b.15天c.20天d.30天
53、按照《国家工程建筑消防技术标准》需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照《国家工程建筑消防技术标准》进行设计，（）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。
a.设计单位b.建设单位c.施工企业d.承包单位
54、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不正确的是（）。
a.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。
b.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。但经发包方书面同意，可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。
c.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。
d.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。
55、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（）分配和分担。
a.按照出资比例 b.重新协议 c.请求法院 d.平均
56、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）。
a.1个月 b.3个月 c.6个月 d.12个月
57、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。
a.作出
b.送达双方当事人
c.双方当事人签收
d.双方当事人同意执行
58、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。
a.仲裁委员会可以强制执行
b.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
c.另一方当事人可以向法院提起诉讼
d.另一方当事人可以向法院申请强制执行
59、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了a集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给a集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。
a.甲公司
b.乙公司
c.甲公司和乙公司连带d.甲公司和乙公司按资产比例
60、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）。
a.串通投标罪
b.合同诈骗罪 c.侵犯商业秘密罪
d.受贿罪
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）
1、建造师的执业范围包括（）。
a.担任建设工程项目施工的项目经理
b.从事其他施工活动的管理工作
c.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
d.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标
e.开展建设项目施工管理的培训工作
2、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）
a.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
b.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
c.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
d.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同
e.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
3、下列法律事实，应当属于不当得利的是（）
a.公民甲从路上检到一个钱包 b.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿
c.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金
d.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊e.教师戊购买的一张彩票中了大奖
4、下列法律事实中，不属于无因管理的是（）
a.船工张某冒险救人而损坏了船浆
b.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
c.警察钱某勇往直前，生擒了小偷
d.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
e.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
5、著作权的主体包括（）
a.作者b.著作权人c.职务作品的著作权人
d.作者工作的辅助人e.出版社
6、专利权的客体包括（）
a.技术秘密 b.计算机软件 c.发明
d.实用新型e.外观设计
7、发明和实用新型取得专利权的条件是（）
a.具有经济价值b.创造性c.实用性
d.新颖性e.先进性
8、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施（）。
a.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
b.进入被检查单位的施工现场进行检查
c.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
d.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料
e.对发现质量问题的现场进行查封检查
9、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人（）。
a.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由人单位另行安排工作的
b.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 c.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
d.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
e.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的10、下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（）
a.甲误将一幅赝品字画当作真品购买
b.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑
c.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了3块
d.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股，但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下
e.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料价格大幅下降
11、限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的（）。
a.买卖合同
b.无偿合同
c.经过法定代理人追认的合同
d.纯获利益的合同
e.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同
12、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件（）。
a.有仲裁协议
b.有和解协议
c.有具体的仲裁请求、事实和理由
d.属于仲裁委员会的受理范围 e.得到法院的许可
13、下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（）。
a.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭
b.被申请人与申请人达成调解协议
c.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭
d.被申请人与申请人自行和解
e.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的
14、人民法院审理民事案件，除（）以外，应当公开进行。
a.离婚案件
b.涉及国家秘密的案件
c.涉及个人隐私的案件
d.当事人申请再审的案件
e.涉及商业秘密的案件
15、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（）
a.只能向原审法院申请再审
b.只能向上一级法院申请再审
c.可以向原审法院申请再审
d.可以向上一级法院申请再审
e.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
16、有下列情形中（）的，法院应当裁定中止执行。
a.申请人表示可以延期执行
b.申请人撤销申请的 c.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
d.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的 e.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的
17、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（）
a、因承包商资质不够导致的纠纷
b、因无权代理与表见代理导致的纠纷
c、因联合体承包导致的纠纷
d、因“挂靠”问题而产生的纠纷
e、因履约范围不清而产生的纠纷
18、下列行为中，导致中标无效的有（）。
a、招标代理机构与招标人、投标人串通
b、招标人限制投标人之间的竞争
c、以他人名义进行投标、骗取中标的
d、对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判
e、在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人
19、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的，（）。
a、责令停止违法行为
b、没收违法所得
c、处违法所得2倍以上5倍以下罚款
d、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任
e、追究刑事责任
20、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（）。
a、取得建造师执业资格证书
b、无犯罪记录
c、无行政处罚记录
d、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作
e、经所在单位考核合格
参考答案
一、单项选择题 c； 2 c； 3 c； 4 b；5 b 6 c； 7 b； 8 a； 9 b； 10.a 11 b； 12 a； 13 d； 14 c；15 b； 16 a； 17 ；b 18 b； 19 c； 20 d；21 b； 22 c； 23 a； 24 b； 25 a； 26 c； 27 c； 28 b； 29 c； 30 d；31 a； 32 d； 33 a； 34 c； 35 a； 36 b； 37 d； 38 c； 39 a； 40 c；41 c； 42 d； 43 b； 44 a； 45 a； 46 d； 47 c； 48 b； 49 c； 50 b；51 d； 52 b； 53 b； 54 d； 55 d； 56 b； 57 a； 58 d； 59 c； 60 b
二、多项选择题
1.abc 2.abe 3.ad 4.cd 5.abc 6.cde 7.bcd 8.abc 9.abd 10.abc 11.cde
12.acd 13.ac
14.bc 15.cd
16.acde 17.abcd 18.acde 19.abcd 20.abde
第五篇：2014年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案
2014年全国注册二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》试卷及答案解析
一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。
A．项目经理部具备法人资格
B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构
2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A．乙的行为属于法定代理B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D．甲应承担付款义务
3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。A．所有权 B．用益物权C．担保物权 D．准物权 4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力
C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D．未经登记，不动产交易合同无效
5．工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。
A．专利权 B．商标权C．著作权 D．发明权
6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。A．厂房B．可转让的专利权 C．生产原材料D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。A．生产设备B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物D．集体所有的宅基地 8．某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（）申请行政复议。A．市环保局B．省建设厅C．省人民政府D．市人民政府
9．工程项目质量安全第一责任人是（）。A．项目经理 B．总经理C．部门经理 D．安全经理 10．下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A．双方签收的人民法院调解书
B．双方签收的人民调解委员会制作的调解书 C．双方签收的建设行政主管部门制作的调解书 D．—方拒绝签收的仲裁调解书
11．检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（）复检。
A．双方共同认可的检测机构B．原检测机构 C．上级检测机构
D．建设行政主管部门指定的检测机构
12．因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
A．签约时的签约地B．履约时的签约地 C．履约时的项目所在地D．签约时的项目所在地 13．根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。A．建设单位对施工企业开工条件的确认 B．政府主管部门的一种行政审批制度 C．监理单位对施工企业开工准备工作的确认 D．政府主管部门对施工企业开工条件的确认
14．下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。A．质量检测站B．项目咨询单位 C．监理单位D．建设行政主管部门
15．以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）。A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．市场主体的自我综合信用评价 C．行业协会协助政府部门的综合信用评价 D．社会中介信用机构的综合信用评价
16．下列变更中，属于应当经合同当亊人双方协商一致情形的是（）。
A．公司名称变更B．合同签约人员变更 C．公司法定代表人变更D．采购数量变更
17．承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。
A．按份责任B．连带责任C．补充责任D．公平责任 18．根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A．1年以上3年以下B．6个月以上2年以下 C． 3个月以上1年以下D．3个月以上6个月以下 19．施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（）。A．犯罪行为发生之日B．案件移送审查之日 C．刑事判决生效之日D．刑罚执行完毕之日 20．关于《建设工程施工合同（示范文本）（》GF-2013-0201）的是（）。
A．供当事人订立合同时参考 B．当事人必须采用示范文本 C．采用示范文本是合同成立的前提D．不采用示范文本，合同无效
21．投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A．中标通知书发出之后B．合同谈判期间C．中标候选人公示期间D．评标报告提交之前 22．关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。
A．良好行为记录信息公布期限一般为6个月B．招标投标法违法行为记录公告期限为1年C．依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月D．不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年 23．某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（）。
A．甲与乙属于联合体投标
B．实际施工并造成损失的是甲，与乙无关C．甲、乙应承担连带赔偿责任 D．投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任
24．根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。
A．须大修才能达到安全技术标准的 B．超过制造厂家规定的使用年限的C．无安全技术档案的 D．无齐全有效的安全保护装置的 25．某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。
A．该村的村民委员会B．环保行政主管部门 C．建设行政主管部门D．规划行政主管部门 26．某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（）月。A．24B．18C．12D．6
27．建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④旅行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是
（）。
A．①②③④⑤⑥⑦⑧B．③②④⑦①⑤⑧⑥ C．④③②⑦①⑤⑧⑥D．②③①④⑦⑤⑥⑧28．在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。
A．撤回投标B．提高投标保证金额 C．及时书面告知招标人D．撤销投标
29．各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A．必须向同级人民法院提出检察建议 B．必须向上一级人民法院提出检察建议 C．有权向同级人民法院提出检察建议 D．有权向上一级人民法院提出检察建议
30．关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A．租赁合同是单务合同
B．租赁合同成立以租赁物的交付为要件 C．出租方转移租赁物的所有权 D．承租人获得租赁物的使用收益权
31．某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（）。
A．联合投标B．串通投标C．合法投标D．独立投标 32．建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（）。
A．责令改正，没收违法所得B．吊销资质证书 C．降低资质等级D．处以罚款
33．根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A．90%B．80%C．75%D．60% 34．关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A．不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人
B．可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业C．不得在一级建筑业企业执业
D．可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理
35．关于施工合同特征的说法，错误的是（）。A．施工合同是双务合同 B．施工合同是要式合同 C．施工合同客体是工程 D．施工合同是有偿合同
36．下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是（）。
A．仲裁事项B．选定的仲裁委员会 C．请求仲裁的意思表示D．仲裁裁决的效力 37．根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。A．建设工程合B．设备租赁合同同 C．承揽合同D．货物买卖合同
38．下列建设工程不良行为中，属于施A工企业资质不良行为的是（）。
A．以他人名义承揽工程的B．施工中偷工减料的C．超越本单位资质等级承揽工程的 D．将工程转包的39．下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。
A．使用各级财政预算资金的项目B．涉及国家安全、国家秘密的项目C．使用企业事业单位自有资金的项目D．使用上市公司资金的项目
40．某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（）。A．未对未成年工进行定期健康检査 B．安排女职工王某从事井下作业 C．安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表D．安排未成年工进行井下作业
41．施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按规定移交拣选文物，情节严重但沿不构成犯罪的，可处以（）罚款。
A．5万元以上50万元以下B．1万元以上10万元以下 C．5千元以上5万元以下D．1千元以上1万元以下 42．涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有送技术标准规定的应取样数量的（）。A．80%B．75%C．50%D．30% 43．监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。
A．费用由施工企业承担B．工期不予顺延 C．视为建设单位违约D．施工企业可主张合理利润 44．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。
A．行政处分 B．行政处罚 C．交纳罚金D．违约责任 45．根据《劳动合同法》，用人单位自用工之是起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A．4B．3C．2D．1.5
46．关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。A．个人可以承揽分包工程业务
B．承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视
同转包
C．建设单位有权直接指定分包工程承包人
D．建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝 47．发包人发生以下情形，且在催A告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A．拖欠垫资利息
B．未按约定支付工程价款致使承包人无法施工C．施工现场安装摄像设备全程监控
D．迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付 48．根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。
A．建设单位和施工企业B．勘察单位
C．设计单位D．建设单位和监理单位 49．按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。A．昼间75dB(A)，夜间60dB(A)B．昼间70dB(A)，夜间55dB(A)C．昼间65dB(A)，夜间50dB(A)D．昼间60dB(A)，夜间50dB(A)
50．根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请只想仲裁裁决的案件，由（）管辖。
A．被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院B．仲裁机构所在地中级人民法院 C．仲裁机构所在地高级人民法院
D．被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院 51．甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（）
A．丙应向乙承担违约责任B．丙应向甲承担违约责任 C．甲只能向丁主张损害赔偿 D．乙应自行承担货物损失 52．注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A．立即吊销其注册建造师证书 B．立即注销其建造师资格证书
C．已立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布
D．处以1万元罚款
53．下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A．承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成 B．承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
C．承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的 D．承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理54．关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（）。
A．任何单位不得对能源消费实行包费制
B．建筑工程保温材料的安装采取监理工程师取后签字确认制
C．施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证
D．建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告
55．施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（）强制执行。
A．建设单位B．公安部门
C．人民法院D．建设行政主管部门
56．投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（）。A．由工商行政管理机关吊销营业执照 B．由招标行政主管部门责令改正并处罚金
C．取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格
D．构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任
57．某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说法，正确的是（）。A．可不委托监理单位B．应当自行委托监理单位 C．应当招标选择监理单位
D．应当由建设主管部门指定监理单位
58．某生产经背单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括（）。A．撤职B．降职C．行政拘留D．刑罚59．诉讼时效期间应当从（）起计算。A．侵害行为停止时
B．当事人权利被侵将并产生损害后果时 C．当事人知道或应当知道权利被侵害时D．当事人提起赔偿主张之日
60．职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。
A．职工B．鉴定机构 C．劳动部门 D．用人单位
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61．施工作业人员享有的主要安全生产权利有（）。A．建议权B．检举C．获得工伤保险赔偿权
D．收益权E．紧急避险权
62．根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目审批、核准部门审批、核准。A．招标范围B．招标方式C．招标文件D．招标组织形式 E．招标代理机构
63．下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）。A．施工企业超越资质等级订立的合同
B．施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同 C．显失公平的合同
D．建设单位为洗钱而订立的施工合同E．一方乘人之危与他人订立的合同
64．下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。A．投标人相互串通投标 B．投标人与招标人串通投标
C．投标人以他人名义投标D．招标人操纵中标 E．投标人以高于市场定价的报价竞标
65．根据《民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有（）。
A．第三人B．刑事附带民事案件自诉人 C．原告与被告D．辩护人E．共同诉讼人 66．工程监理单位的主要安全责任有（）。A．采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B．审查专项施工方案
C．对施工安全事故隐患要求整改D．组织抢救生产安全事故 E．及时报告生产安全事故
67．根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有（）
A．招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人 B．招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
C．评标委员会成员对其评审意见承担个人责任 D．履约保证金不得超过中标合同金额的10%。E．国将资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人
68．用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（）。
A．严重违反用人单位规章制度的B．劳动者患病或者非因式负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的 C．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作，仍不能胜任工作的D．劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的E．严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的 69．根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。
A．扣押居民身份证约B．定专业技术培训服务违约金C．扣押职业资格证D．签订竞业限制协议书E．要求提供担保
70．关于合同成立时间的说法，正确的有（）。A．合同书自双方签字时成立B．口头合同自交付标的物时成立 C．双方意思表示一致合同即成立 D．承诺生效时合同成立
E．按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立 71．生产安全事故等级划分的主要因素有（）。A．人身B．政治C．心理D．主观恶意E．经济 72．下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（）。A．使用伪造、变造的许可证件B．提供虚假的财务状况或者业绩 C．不同投标人的投标文件相互混装D．提供虚假的信用状况
E．提供虚假的项目负责人劳动关系证明
73．根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有（）。A．有完整的技术档案
B．有主要建筑材料的进场试验报告 C．有设计单位签署的质量合格文件D．有施工企业签署的质量保修书 E．完成工程结算备案
74．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括（）。
A．防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目
B．垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目 C．供水、供电、供气、供热等市政工程项目D．邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目 E．生态环境保护项目
75．根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应当包括（）。A．招标管理机构B．已标价工程量清单 C．资格审查资料D．施工组织设计 E．拟转包项目情况表
76．根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有（）。
A．地基基础工程 B．电气管线工程
C．土石方工程 D．景观绿化工程E．屋面防水工程 77．下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A．建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同 B．承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同 C．分包单位胁迫施工企业订立的合同
D．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
E．建设单位为逃税而订立的施工合同
78．下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（）。A．罚金 B．罚款 C．定金 D．违约金E．消除危险 79．合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有（）。
A．继续履行B．赔礼道歉C．赔偿损失 D．采取补救措施E．支付违约金
80．依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（）。A．认定招标、投标、中标无效
B．由行政监督部门接管剩余招标投标工作 C．依法重新招标
D．依法禁止就该项目再次招标E．依法重新评标
单选
1-5 BDBAC6-10 DDDAA11-15ADBCD16-20DBCDA 21-25 CDCBB 26-30 DCCCD 31-35 BBBDC 36-40 DACAC 41-45 CDDDC46-50 BBABA51-55 ACABB56-60 BACCD 多选
ABCE62 ABD63 CE64 ABC 65 ACE66 BC 67 CDE 68 BCD 69 BD 70 ACDE 71 AE72 ABD73 ABCD 74 ABDE 75 BCD76 ABE 77 BDE 78 CD 79 ACD 80 ACE
点击咨询 