第一篇：2006年环境影响评价工程师考试案例分析真题
第1题：开发区(必答题)
A市拟在东南5公里的C河右岸建设一个5×5公里的开发区，开发区分为西北、东北、西南、东南四个区块，拟发展电子、生物与绿色食品、机械加工、材料，中央商务。C河自南向北流经A市东部，流量15立方/秒，该河上游距A市15公里处为该市主要水源地。开发区拟集中供热，在开发区的东南角建一个热电站，热电站规模为2*300WM。热电站的东南南5公里是D镇，东南21公里是国家级森林公园，东6公里是一个小学。开发区还要建一个污水集中处理厂。风向NW。
1.报告书的开发区总体规划，应包括的主要内容()
A.开发区的性质
B.开发区不同发展阶段的目标、指标
C.开发区地理位置、边界，主要功能分区及土地利用规划
D.优先发展项目拟采用的工艺、设备
E.开发区环保规划及环境功能区划
2.在开发区规划与城市发展规划协调分析中，应包括主要内容()
A.开发区的规划布局方案与城市产业发展规划协调性
B.开发区环境敏感区与城市环境敏感区的协调性
C.开发区功能区划与城市功能区划的协调性
D.开发区规划与城市规划的协调性分析
3.从环保角度考虑，合理的污水处理厂的位置可选在开发区的()
A东北 B 东南 C 西北 D 西南角
4.据本区域特点，在开发区选址合理性分析中应包括的主要内容有()
A 大气环境质量分析 B原辅材料利用率分析
C.水环境功能区划符合性分析 D.水资源利用合理性分析
5.从环保角度，电子产业最适宜布置在开发区()
A.东南区 B.东北区 C 西南区 D 西北区
6.热电站建设环评中大气环境质量监测点位须包括()
A.D镇
B.A城市 C.E小学 D.森林公园
7.该开发区废气常规因子(SO2、烟气)排放量应采用()进行估算。
A.经济与密度计算方法，按单位产值的排放量
B.经济与密度计算方法，按单位面积的能源消耗量
C.按主导产业类别，审核、估算排放量
D.集中供热电站的能耗
8.估算开发区水污染排放总量需要获取()资料
A.开发区需水量 B.污水厂处理能力、出水水质
C.纳污水体水环境容量 D.开发区中水回用计划
9.热电站冷却水可利用的水源有()
A.河流水 B.地下水 C.开发区污染处理厂中水 D 城市污水处理厂中水
10.从总体上判断，该开发区规划的环境可行性论证重要的选项有()
A.土地退化 B.污染物排放总量 C.水资源保护 D.与城市总体规划的协调性
--------
第2题：煤矿(必答题)
某地地拟建设生产能力为150万t/a原煤煤矿。井田面积约46km2，煤层埋深380-450m。井田处于平原农业区，井田范围有大、小村庄16个，居民人口约3700人，区域北部有白水河自西向东流过，浅层地下水埋深为2-3m，井田范围内有二级公路由东部通过，长约2.1km，区内土地大部分为农田，并有少量果园和菜地。白水河下游距井田边界3km处为合庄水库，属小型水库，功能为农田用水。井田区内西边界内200m有上占地1hm2的宋朝古庙，为省级文物保护单位。项目工业场占地将搬迁2个自然村约450人，在井田外新建一个村庄集中安置居民。
工程主要内容有采煤、选煤和储运等。煤矿预计开采59年，投产后的矿井最大涌水量为12216m3/d，水中主要污染物是SS(煤粉和岩粉)。污水处理后回用，剩余部分排入白水河。煤矸石产生量约29.5×104t/a，含硫率为1.6%，属I类一般固体废物。
开采期煤矸石堆放场设在距工业场地西南侧约400m的空地上，堆场西方约0.4km有A村，东方约0.6km有B村，东南方约0.4kmC村，西南方约0.7lkm有D村。
本区域年主导风向为NW风。
11.按相关标准规定，对矸石场选址有制约作用的村庄有()
A.A村 B.B村 C.C村 D.D村
12.该煤矸石堆场大气污染控制因子应有()
A.颗粒物
B.NOx C.SO2 D.F E.CO
13.本项目主要环保目标有()
A.井田范围内村庄
B.农田
C.宋朝古庙
D.白水河井田河段
14.生态评价中主要应做的工作包括()
A.地表沉陷区范围和沉降浓度预测 B.生态恢复方案编制
C.地下水位影响预测
D.移民新村选址环境合理性论证
15.在编制环保措施时，优先考虑的措施应该是()
A.沉陷地带复垦 B.控制水土流失 C.建设防风林带 D.异地开垦土地
16.该项目环评中表征井田区自然环境现状的技术图件应有()
A.区域行政区划图 B.井田及周边水系分布图
C.区域地质构造图 D.植被分布图
17.对两个自然村搬迁的环评中应论证分析的主要内容有()
A.新村环境保护措施 B.迁入地区的土地资源利用影响
C.搬迁地生态适宜性分析 D.新村对古庙的影响分析
18.矿井排出的疏干水可直接作为()
A.选煤厂生产用水
B.煤堆场和煤矸石堆场降尘用水
C.工业场地绿化用水
D.井下降尘用水
19.古庙保护可以采用的措施有()
A.搬迁移建 B.井田范围将其划至井田区外
C.拍照存档后拆除 D.预留煤柱支撑
20.浓度超过4.5m的沉陷区面积约为1.8km2，该沉陷区合理的恢复和利用措施主要有()
A.工业建筑用地 B.复垦造田 C.建人工湖 D.开辟成水产养殖区 E.填平绿化。
--------
第3题：污水处理厂
1、水环境功能是否能达标，使其达标应采取的措施
2、污泥处理的优化措施
3、BOD的去除率
4、预测下游20KMBOD浓度所需要的参数
5、公众参与应公开的环境信息
--------
案例四:北方某地拟开发一新油田，油田区地势平坦，中西部为农业区，有一条中型河流自北向南流过油田边界，滨河地带为宽阔的河滩，属“洪泛区”，每年夏秋两季洪水暴涨时有35km2以上区域称为水面，“洪泛区”内水生植物茂盛，有多种候鸟分布其中，其中有国家和省级抱回鸟类12种，拟建油井分布在东西长18km，南北宽约8 km的带状区域，按7个块区进行开采(图略)，规划在位于油田西北部的镇建设油田生产和生活基地，拟建设道路网将各油田块区连通。
问：
1.按照自然生态系统类型划分的常用方法，说明油田开发涉及到哪几种生态系统类型?
2.该油田建设项目环境影响评价应分几个时期?
3.按自然生态系统类型划分，项目环境现状调查与评价的重点因子和要点是什么?
4.说明油田道路修建的主要生态环境影响和应采取的环保措施?
5.油田项目的最大生态环境影响是什么?应采取什么有效措施减轻这种影响?
--------
第5题：某城市工业区内一汽车制造厂扩建年加工5万辆汽车车身涂漆车间，生产工艺为清洗除油——水清洗——磷化——水清洗——涂漆——水清洗——干燥——喷中漆——烘干——喷面漆——烘干。清洗除油采用NaOH和合成洗涤剂，磷化使用磷酸锌、硝酸镍，涂底漆使用不含铅的水溶性涂料，中漆和面漆含甲苯、二甲苯，烘干采用热空气加热方式。生产过程废气污染源主要有喷漆过程产生的废气。喷漆室废气量为8.6×104m3/h，漆物浓度680mg/m3,漆雾含甲苯12 mg/m3,由30米高的排气筒排放，两个烘干室废气量均为2.1×104m3/h，含甲苯浓度86 mg/m3,废气采用直接燃烧法处理，净化效率96.5%，分别由各自30米高的排气筒排放，两排气筒相距50米。
生产过程产生的废水有含油废水、磷化废水和喷漆废水，均入汽车制造厂污水综合处理站处理达标后排入城市污水处理厂，产生的工业固体废物有漆渣、磷化滤渣，污水处理站的污泥，厂址东侧有一乡镇。
问：
1.给出喷漆室可采用的漆雾净化方法。(三种即可)
答：活性碳吸附、水膜喷淋吸收、静电净化
2.计算各烘干室排气筒甲苯排放速率及两个排气筒的等效高度。
答：U甲苯=86×2.1×10000×0.035/1000000=0.063kg/h
H= =15m
3.给出涂漆废水的主要污染因子、列举理由说明本工程污水处理方案是否可行?
答：PH、CODcr、BOD5、SS、磷酸盐、总镍、总锌。
污水处理方案不可行，因为总镍为第一类污染物，其排放浓度必须在车间控制，项目采用废水综合处理，所以不可行。
4.本工程产生的工业固废中哪些属于危险废物?
答：漆渣、污水站污泥(含有镍重金属)
5.危险废物拟在厂区临时存放，以下符合危险废物处置原则的有哪些?(选项略)
6.公司拟自建危废焚烧炉，焚烧炉的环境影响评价必须回答的问题是什么?(三项)
⑴选址是否可行。⑵、是否符合工业区总体规划。⑶废气排放对周围环境的影响情况。
--------
第6题：水电站扩建项目
某水电站项目，于2001年验收。现有3台600MW发电机组。安排移民3万人，水库淹没面积100hm2，由于移民安置不太妥当，造成移民有开垦陡坡、毁林开荒等现象严重。
改、扩建工程拟新增一台600 MW发电机组，以增加调峰能力，库容、运行场所等工程不变。职工人员不变、新增机组只在用电高峰时使用。在山体上开河，引水进入电站。工程所需得砂石料购买商品料，距项目20km处由汽车运输，路边500m，有一村庄。
原有工程弃渣堆放在水电站下游200m得滩地上，有防护措施。
问：
1、项目现有主要环境问题，确定项目主要环境保护目标及影响因素。
答：项目现有主要环境问题：
(1)移民所造成的开垦陡坡、毁林开荒等;
(2)山体上开河可能造成水土流失;
(3)施工期噪声;
(4)工程弃渣。
项目主要环境保护目标及影响因素：
(1)自然环境。影响因素：移民开垦陡坡、毁林开荒造成的植被减少和山体上开河造成的水土流失;
(2)路边500m的村庄。影响因素：施工期噪声。
(3)河道管理范围。影响因素：工程弃渣。
2、生态环境调查除一般需调查的外，重点需注意哪些问题的调查。
答：(1)植物的种类和数量的减少;(2)水土流失。
3、水电站运行期对环境的主要影响因素。除一般生态调查项目外，还应该调查什么?
答：移民带来的生态环境问题。
4、弃渣场位置是否合理，及拟采取的措施(现有电站整改措施)。
答：弃渣场位置不合理，应搬出河滩地外。
5现有电站整改措施。
--------
第7题：某段高速公路2005年建成通车，建设单位申请竣工环境保护验收。该项目在可行性研究阶段完成环境影响评价的报批手续。在初步设计和实际建设中对线路走向和具体的建设工程内容有少量调整。该段高速公路全长50km，设计时速80km/h，设1104m特大桥一座，中小桥若干座，特大桥桥面设排水孔;双洞单向隧道2座，单洞长3200m，互通立交1处，分离式立交1处，服务区1处，取土场8处，弃渣场20处，共征用土地206hm2,公路所经地区为山岭重丘区，其中通过水土流失重点监督取得线路长度6km，通过重点治理区的线路长度5km，特大桥从A城市的集中式饮用水源二级保护区边界跨越。由于线路偏移，声环境敏感点由原来的12处变为6处，其中4处与环评审批时的情况一致，8个取土场有2个分布在水土流失重点监督区，有1个在重点治理区，弃渣场均分布在沿线的沟壑，服务区靠近一人口约2000人的村庄，设有1.5t/h燃煤热水锅炉一座，烟囱高度20m，服务区废水经化粪池处理后排放到服务区外冲沟，经过100米汇入流经该村庄的小河上游，公路沿线部分主要环境敏感点情况见下表：
名称 与路肩距离(m)与路肩高差(m)临路户数 临路情况
上湾村 168 8 10 侧向公路平房，有围墙
青龙坪村 68 3 6 面向公路，主要为2层小楼，位于隧道出口处
英雄中学 90 2 / 面向公路，2层楼房
马兰村 180-6 1 村庄大，周围绿化好，树木高大，枝叶茂密
牟家村 102 0 3 面向路
楼前村 68 4 5平房，面向公路
问：
1.简要给出本项目生态环境影响调查的重点内容。
答：(1)植物的种类、数量及分布，有无珍稀、濒危植物;(2)动物的种类、数量及分布，有无珍稀、濒危动物。
2.指出本项目水环境影响调查需要关注的问题?
答：(1)水土流失的泥沙对地表水环境的影响;(2)特大桥施工期和运行期对A城市的集中式饮用水源二级保护区的影响;(3)服务区废水对汇入流经该村庄的小河水质的影响。
3.根据表中信息，指出不需要采取隔声措施的敏感点
答：上湾村、马兰村。
4.指出英雄中学噪声监测点步设应注意的问题。
答：在公路垂直方向距路肩20m、40 m、60 m、80 m设点进行噪声衰减测量，并在声屏保护的敏感建筑物户外1 m处布设观测点位。
5.说明本项目运营期存在的环境风险隐患。
答：运输易燃易爆危险品可能发生的事故对环境将造成的污染。
6.从环保角度考虑，对服务区设施提出改进建议
答：燃煤热水锅炉的烟囱高度应增高到25m。
--------
第8题：火电厂扩建 以新带老应采取的措施
2大气评价等级、范围(小时用煤量480吨、含硫0.8%、灰场5公里外为山谷型灰场)
3大气预测的注意点
4灰渣场渗透系数1.0×10的5次方，问灰渣场还需要采取什么措施?灰场地下水监测布点
第二篇：2006年环境影响评价工程师考试真题--案例分析试题
2006年环境影响评价工程师考试真题--案例分析试题 2006年环评工程师考试案例分析考试题
第1题：开发区（必答题）
A市拟在东南5公里的C河右岸建设一个5×5公里的开发区，开发区分为西北、东北、西南、东南四个区块，拟发展电子、生物与绿色食品、机械加工、材料，中央商务。C河自南向北流经A市东部，流量15立方/秒，该河上游距A市15公里处为该市主要水源地。开发区拟集中供热，在开发区的东南角建一个热电站，热电站规模为2*300WM。热电站的东南南5公里是D镇，东南21公里是国家级森林公园，东6公里是一个小学。开发区还要建一个污水集中处理厂。风向NW。
1．报告书的开发区总体规划，应包括的主要内容（）
A．开发区的性质 B.开发区不同发展阶段的目标、指标 C．开发区地理位置、边界，主要功能分区及土地利用规划 D．优先发展项目拟采用的工艺、设备
E.开发区环保规划及环境功能区划 2．在开发区规划与城市发展规划协调分析中，应包括主要内容（）
A．开发区的规划布局方案与城市产业发展规划协调性 B．开发区环境敏感区与城市环境敏感区的协调性 C．开发区功能区划与城市功能区划的协调性 D.开发区规划与城市规划的协调性分析
3．从环保角度考虑，合理的污水处理厂的位置可选在开发区的（）
A东北 B 东南 C 西北 D 西南角
4．据本区域特点，在开发区选址合理性分析中应包括的主要内容有（）
A 大气环境质量分析 B原辅材料利用率分析
C．水环境功能区划符合性分析 D.水资源利用合理性分析
5．从环保角度，电子产业最适宜布置在开发区（）
A．东南区 B.东北区 C 西南区 D 西北区
6．热电站建设环评中大气环境质量监测点位须包括（）
A．D镇
B.A城市 C.E小学 D.森林公园
7．该开发区废气常规因子（SO2、烟气）排放量应采用（）进行估算。
A．经济与密度计算方法，按单位产值的排放量
B．经济与密度计算方法，按单位面积的能源消耗量
C．按主导产业类别，审核、估算排放量
D．集中供热电站的能耗
8．估算开发区水污染排放总量需要获取（）资料
A．开发区需水量 B.污水厂处理能力、出水水质
C．纳污水体水环境容量 D.开发区中水回用计划
9．热电站冷却水可利用的水源有（）
A．河流水 B.地下水 C.开发区污染处理厂中水 D 城市污水处理厂中水
10．从总体上判断，该开发区规划的环境可行性论证重要的选项有（）
A．土地退化 B.污染物排放总量 C.水资源保护 D.与城市总体规划的协调性
第2题：煤矿（必答题）
某地地拟建设生产能力为150万t/a原煤煤矿。井田面积约46km2，煤层埋深380－450m。井田处于平原农业区，井田范围有大、小村庄16个，居民人口约3700人，区域北部有白水河自西向东流过，浅层地下水埋深为2－3m，井田范围内有二级公路由东部通过，长约2.1km，区内土地大部分为农田，并有少量果园和菜地。白水河下游距井田边界3km处为合庄水库，属小型水库，功能为农田用水。井田区内西边界内200m有上占地1hm2的宋朝古庙，为省级文物保护单位。项目工业场占地将搬迁2个自然村约450人，在井田外新建一个村庄集中安置居民。工程主要内容有采煤、选煤和储运等。煤矿预计开采59年，投产后的矿井最大涌水量为12216m3/d，水中主要污染物是SS（煤粉和岩粉）。污水处理后回用，剩余部分排入白水河。煤矸石产生量约29.5×104t/a，含硫率为1.6%，属I类一般固体废物。
开采期煤矸石堆放场设在距工业场地西南侧约400m的空地上，堆场西方约0.4km有A村，东方约0.6km有B村，东南方约0.4kmC村，西南方约0.7lkm有D村。
本区域年主导风向为NW风。
11．按相关标准规定，对矸石场选址有制约作用的村庄有（）A．A村 B.B村 C.C村 D.D村
12．该煤矸石堆场大气污染控制因子应有()A．颗粒物
B.NOx C.SO2 D.F E.CO
13.本项目主要环保目标有（）
A.井田范围内村庄
B.农田
C.宋朝古庙
D.白水河井田河段
14．生态评价中主要应做的工作包括（）
A.地表沉陷区范围和沉降浓度预测 B.生态恢复方案编制
C.地下水位影响预测
D.移民新村选址环境合理性论证
15．在编制环保措施时，优先考虑的措施应该是（）
A.沉陷地带复垦 B.控制水土流失 C.建设防风林带 D.异地开垦土地
16．该项目环评中表征井田区自然环境现状的技术图件应有（）
A.区域行政区划图 B.井田及周边水系分布图
C.区域地质构造图 D.植被分布图
17．对两个自然村搬迁的环评中应论证分析的主要内容有（）
A.新村环境保护措施 B.迁入地区的土地资源利用影响
C.搬迁地生态适宜性分析 D.新村对古庙的影响分析
18．矿井排出的疏干水可直接作为（）
A.选煤厂生产用水
B.煤堆场和煤矸石堆场降尘用水 C.工业场地绿化用水
D.井下降尘用水
19．古庙保护可以采用的措施有（）
A.搬迁移建 B.井田范围将其划至井田区外
C.拍照存档后拆除 D.预留煤柱支撑
20．浓度超过4.5m的沉陷区面积约为1.8km2，该沉陷区合理的恢复和利用措施主要有（）
A.工业建筑用地 B.复垦造田 C.建人工湖 D.开辟成水产养殖区 E.填平绿化。
第3题：污水处理厂
1、水环境功能是否能达标，使其达标应采取的措施
2、污泥处理的优化措施
3、BOD的去除率
4、预测下游20KMBOD浓度所需要的参数
5、公众参与应公开的环境信息
第4题：油田：
1.自然生态系统的分类 2.施工道路的生态影响
3.结合生态系统类型.说明生态调查的内容和要点 4.项目最大的生态影响
第５题：喷漆、涂装车间
汽车厂新上汽车涂装车间，给出使用钝化液含有锌，镍，雾里有甲苯，二甲苯，废水统一送倒原厂污水站处理
1漆雾净化的方法（答３种就可）算排气筒等效源高（二个排气筒都是30米，相距50米）和甲苯的排放速率 3本工程工业固废中的危险废物有哪些？ 4危险废物处理的原则（答4项即可）。
6本工程如拟建危险废物焚烧炉，焚烧危险废物环境影响评价必须回答的问题有哪些？（答3项就可）
第6题：水电站扩建项目
1项目敏感目标有什么，对其造成影响的环境问题是什么？ 2运营期产生的环境影响有什么，评价内容。3除一般生态调查项目外，还应该调查什么？
4坝下游200M河滩上放渣场，问是否合理，原因？ 5现有电站整改措施。
第７题：高速公路验收
高速公路50KM，经过丘陵重山区，11公里（5公里、6公里）经过水体流失重点防治区，有一个特大桥一座，桥上设排水孔，从水源地二级保护边界跨越，有一个服务区，服务区污水经过化粪池排入排水沟，再经水沟排入100米外一小河上游，其中服务区有热电站燃煤锅炉一座，1.5t/h，烟囱20米高。
1生态调查的重点是什么？
2给出一张表，项目涉及的6个敏感点与高速公路的距离、高差、相对位置，说出不需要采取噪声防护措施的点；
3英雄中学（2层、面对公路、78M、高差2M）应该怎么布点。
4水环境调查的注意点。
5存在的环境风险是什么。
6、对服务区环保措施有哪些改进意见？
第8题：火电厂扩建 1 以新带老应采取的措施
2大气评价等级、范围（小时用煤量480吨、含硫0.8%、灰场5公里外为山谷型灰场）3大气预测的注意点
4灰渣场渗透系数1.0×10的5次方，问灰渣场还需要采取什么措施？灰场地下水监测布点。
第三篇：2006年环境影响评价工程师考试真题--案例分析试题
2006年环境影响评价工程师考试真题--案例分析试题
试题, 环境影响, 工程师, 考试, 评价
2006年环评工程师考试案例分析考试题
第1题：开发区（必答题）
A市拟在东南5公里的C河右岸建设一个5×5公里的开发区，开发区分为西北、东北、西南、东南四个区块，拟发展电子、生物与绿色食品、机械加工、材料，中央商务。C河自南向北流经A市东部，流量15立方/秒，该河上游距A市15公里处为该市主要水源地。开发区拟集中供热，在开发区的东南角建一个热电站，热电站规模为2*300WM。热电站的东南南5公里是D镇，东南21公里是国家级森林公园，东6公里是一个小学。开发区还要建一个污水集中处理厂。风向NW。1．报告书的开发区总体规划，应包括的主要内容（）
A．开发区的性质 B.开发区不同发展阶段的目标、指标 C．开发区地理位置、边界，主要功能分区及土地利用规划 D．优先发展项目拟采用的工艺、设备 E.开发区环保规划及环境功能区划
2．在开发区规划与城市发展规划协调分析中，应包括主要内容（）
A．开发区的规划布局方案与城市产业发展规划协调性 B．开发区环境敏感区与城市环境敏感区的协调性
C．开发区功能区划与城市功能区划的协调性 D.开发区规划与城市规划的协调性分析
3．从环保角度考虑，合理的污水处理厂的位置可选在开发区的（）
A东北 B 东南 C 西北 D 西南角
4．据本区域特点，在开发区选址合理性分析中应包括的主要内容有（）
A 大气环境质量分析 B原辅材料利用率分析 C．水环境功能区划符合性分析 D.水资源利用合理性
分析
5．从环保角度，电子产业最适宜布置在开发区（）
A．东南区 B.东北区 C 西南区 D 西北区
6．热电站建设环评中大气环境质量监测点位须包括（）
A．D镇
B.A城市 C.E小学 D.森林公园
7．该开发区废气常规因子（SO2、烟气）排放量应采用
（）进行估算。
A．经济与密度计算方法，按单位产值的排放量
B．经济与密度计算方法，按单位面积的能源消耗量
C．按主导产业类别，审核、估算排放量
D．集中供热电站的能耗
8．估算开发区水污染排放总量需要获取（）资料
A．开发区需水量 B.污水厂处理能力、出水水质
C．纳污水体水环境容量 D.开发区中水回用计划
9．热电站冷却水可利用的水源有（）
A．河流水 B.地下水 C.开发区污染处理厂中水 D 城市污水处理厂中水
10．从总体上判断，该开发区规划的环境可行性论证重要的选项有（）
A．土地退化 B.污染物排放总量 C.水资源保护 D.与城市总体规划的协调性
第2题：煤矿（必答题）
某地地拟建设生产能力为150万t/a原煤煤矿。井田面积约46km2，煤层埋深380－450m。井田处于平原农业区，井田范围有大、小村庄16个，居民人口约3700人，区域北部有白水河自西向东流过，浅层地下水埋深为2－3m，井田范围内有二级公路由东部通过，长约2.1km，区内土地大部分为农田，并有少量果园和菜地。白水河下游距井田边界3km处为合庄水库，属小型水库，功能为农田用水。井田区内西边界内200m有上占地1hm2的宋朝古庙，为省级文物保护单位。项目工业场占地将搬迁2个自然村约450人，在井田外新建一个村庄集中安置居民。工程主要内容有采煤、选煤和储运等。煤矿预计开采59年，投产后的矿井最大涌水量为12216m3/d，水中主要污染物是SS（煤粉和岩粉）。污水处理后回用，剩余部分排入白水河。煤矸石产生量约29.5×104t/a，含硫率为1.6%，属I类一般固体废物。开采期煤矸石堆放场设在距工业场地西南侧约400m的空地上，堆场西方约0.4km有A村，东方约0.6km有B村，东南方约0.4kmC村，西南方约0.7lkm有D村。
本区域年主导风向为NW风。
11．按相关标准规定，对矸石场选址有制约作用的村庄有（）
A．A村 B.B村 C.C村 D.D村
12．该煤矸石堆场大气污染控制因子应有()A．颗粒物
B.NOx C.SO2 D.F E.CO
13.本项目主要环保目标有（）
A.井田范围内村庄 B.农田
C.宋朝古庙 D.白水河井田河段
14．生态评价中主要应做的工作包括（）
A.地表沉陷区范围和沉降浓度预测 B.生态恢复方案编制
C.地下水位影响预测
D.移民新村选址环境合理性论证
15．在编制环保措施时，优先考虑的措施应该是（）
A.沉陷地带复垦 B.控制水土流失 C.建设防风林带 D.异地开垦土地
16．该项目环评中表征井田区自然环境现状的技术图件应有（）A.区域行政区划图 B.井田及周边水系分布图 C.区域地质构造图 D.植被分布图
17．对两个自然村搬迁的环评中应论证分析的主要内容有（）
A.新村环境保护措施 B.迁入地区的土地资源利用影响 C.搬迁地生态适宜性分析 D.新村对
古庙的影响分析
18．矿井排出的疏干水可直接作为（）
A.选煤厂生产用水
B.煤堆场和煤矸石堆场降尘用水 C.工业场地绿化用水
D.井下降尘用
水
19．古庙保护可以采用的措施有（）
A.搬迁移建 B.井田范围将其划至井田区外
C.拍照存档后拆除 D.预留煤柱支撑
20．浓度超过4.5m的沉陷区面积约为1.8km2，该沉陷区合理的恢复和利用措施主要有（）
A.工业建筑用地 B.复垦造田 C.建人工湖 D.开辟成水产养殖区 E.填平绿化。
第3题：污水处理厂
1、水环境功能是否能达标，使其达标应采取的措施
2、污泥处理的优化措施
3、BOD的去除率
4、预测下游20KMBOD浓度所需要的参数
5、公众参与应公开的环境信息
第4题：油田： 1.自然生态系统的分类 2.施工道路的生态影响
3.结合生态系统类型.说明生态调查的内容和要点
4.项目最大的生态影响
第５题：喷漆、涂装车间
汽车厂新上汽车涂装车间，给出使用钝化液含有锌，镍，雾里有甲苯，二甲苯，废水统一送倒原厂污水站
处理
1漆雾净化的方法（答３种就可）算排气筒等效源高（二个排气筒都是30米，相距50米）和甲苯的排放速率
3本工程工业固废中的危险废物有哪些？ 4危险废物处理的原则（答4项即可）。
6本工程如拟建危险废物焚烧炉，焚烧危险废物环境影响评价必须回答的问题有哪些？（答3项就可）
第6题：水电站扩建项目
1项目敏感目标有什么，对其造成影响的环境问题是什么？
2运营期产生的环境影响有什么，评价内容。3除一般生态调查项目外，还应该调查什么？ 4坝下游200M河滩上放渣场，问是否合理，原因？
5现有电站整改措施。
第７题：高速公路验收
高速公路50KM，经过丘陵重山区，11公里（5公里、6公里）经过水体流失重点防治区，有一个特大桥一座，桥上设排水孔，从水源地二级保护边界跨越，有一个服务区，服务区污水经过化粪池排入排水沟，再经水沟排入100米外一小河上游，其中服务区有热电站燃煤锅炉一座，1.5t/h，烟囱20米高。
1生态调查的重点是什么？
2给出一张表，项目涉及的6个敏感点与高速公路的距离、高差、相对位置，说出不需要采取噪声防护措
施的点；
3英雄中学（2层、面对公路、78M、高差2M）应该怎么布点。
4水环境调查的注意点。
5存在的环境风险是什么。
6、对服务区环保措施有哪些改进意见？
第8题：火电厂扩建 1 以新带老应采取的措施
2大气评价等级、范围（小时用煤量480吨、含硫0.8%、灰场5公里外为山谷型灰场）
3大气预测的注意点 4灰渣场渗透系数1.0×10的5次方，问灰渣场还需要采取什么措施？灰场地下水监测布点。
第四篇：2003年监理工程师考试案例分析真题
百度文库 生物达人12
2003年监理工程师考试案例分析真题
案例分析
第1 题 某工业项目，建设单位委托了一家监理单位协助组织工程招标并负责施工监理工作。总
监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责项目风险分析和相应监 理规划内容的编写工作；经过风险识别、评价，按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类。根据该建设项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了的风险 对策，并相应制定了风险控制措施，见表1-1。
表1-1 风险对策及控制措施表
通过招标，建设单位与土建承包单位和设备安装单位签订了合同。设备安装时，监理工 程师发现土建承包单位施工的某一设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装到位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经查，土 建承包单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的是该设备的改型产品，基座尺寸与原设计图纸不符。对此，建设单位决定作设计变更，按进场设备的实际尺寸 重新预埋地脚螺栓，仍由原土建承包单位负责实施。土建承包单位和设备安装单位均依据合 同条款的规定，提出了索赔要求。【问题】
1．针对监理工程师提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策，指出各自的适用对象(指风险量大小)。分析监理工程师在表1-1中提出的各项风险 控制措施是否正确? 说明理由。
2．针对建设单位提出的设计变更，说明实施设计变更的工作程序。
3．按《建设工程监理规范》的规定，写出土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求和总监理工程师处理索赔过程应使用的相关表式。
试题解析：
1．风险转移适用于风险量大或中等的风险事件；风险回避适用于风险量大的风险事件； 风险自留适用于风险量小的风险事件。
表1-1 中：(1)1正确。固定总价合同对建设单位没有风险。(2)2不正确。应选择技术管理水平高的承包单位。(3)3正确。第三方担保或承包单位提供履约保函可转移风险。(4)4不正确。从现金净收入中支出属风险自留(或答“应购买保险”)。(5)5正确。出现风险损失，从非基金储备中支付，1
百度文库 生物达人12
有应对措施。
2．当建设单位要求设计变更时，实施设计变更过程的3-作程序为：(1)建设单位向设计单位提出设计变更要求。(2)设计单位负责完成设计变更图纸，签发设计变更文件。(3)总监理工程师审核设计变更图纸，对设计变更的费用和工期作出评估，协助建设单位和承包单位 进行协商，并达成一致。(4)各方签认设计变更单，承包单位实施设计变更。(5)监督承包单位实施设计变更。
3．土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求的表式：费用索赔申请表、工程1临时延期申请表。总监理工程师处理索赔要求的表式：费用索赔审批表、工程临时延期审批表、工程最终延期审批表。
【命题点与拓展】 做好本题目，首先要熟知三种风险对策的应用条件，并可以灵活在实际工程案例中。另
外对于《建设工程监理规范》中相关于索赔要求及索赔过程的条文有一个清楚理解。本案例第1题主要考查三种风险对策的含义以及适用的条件。风险转移：通过保险或非保险的方式将风险转移给另一个人或单位的一种风险处理方
式。风险回避：是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的 潜在损失。采用这一对策时，有时需要作出一些牺牲，但较之承担风险，这些牺牲比风险真 正发生时可能造成的损失要小得多。风险自留：也称为风险承担，是指企业自己非理性或理性地主动承担风险，即指一个企业以其内部的资源来弥补损失。
本案例第2题主要考查对于设计变更的理解以及设计变更的程序。设计变更是指设计单 位依据建设单位要求调整，或对原设计内容进行修改、完善、优化。设计变更应以图纸或设 计变更通知单的形式发出。设计变更无论是由哪方提出，均应由监理单位会同建设单位、设 计单位、施工单位协商，经过确认后由设计单位发出相应图纸或说明，并由监理工程师办理 签发手续，下发到有关单位付诸实施。当变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人 应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准。
百度文库 生物达人12
第2 题 某工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2002年10月30 日为投 标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位于11 月5 日方提交投标保证金。11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣 工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和 建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导 致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由提出终止合同。甲承包单位认为事故 是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构 裁定终止合同，甲承包单位任务事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设 单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提 起诉讼。【问题】
1．指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。
2．上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作? 3．上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由。
4．上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完 成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出? 5．建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具 有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么? 试题解析：
1．(1)①不妥之处：对省内和省外投标人提出了不同的资格要求。理由：公平招标应平等地对待所有的投标人。②不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：《招标投标法》 规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。③不妥之处：招标办主持开标 会。理由：开标会应由招标人或其代理人主持。④不妥之处：乙承包单位提交保证金晚于规
更w大
百度文库 生物达人12
定的时间。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止目前提交。(2)招标失败对投标单位造成的损失不予补偿。理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保 证投标人中标。
2．总监理工程师应做以下工作：(1)签发《工程暂停令》，指令承包单位停止有质量问 题部位和与其有关联部位及下遭工序的施工。(2)要求承包单位防止事故扩大，保护施工现场。(3)要求承包单位在规定的时间内写出书面报告。
3．(1)应由市、县级建设行政主管部门组织。理由：属于一般质量事故。(2)监理单位应当参加。理由：该事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的。
4．(1)由甲承包单位提出。(2)签发《工程复工令》；监督技术处理方案的实施；组织检 查、验收。(3)该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。
5．(1)是。理由：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。(2)不予受理。理由：仲裁和诉讼两者只可选其一。
【命题点与拓展】 做好本题目首先应该了解招标投标法相关规定，从而熟练掌握整个开标、招标、评标的
过程细节和应该注意的问题。《建设工程监理规范》对监理工程师在工程监理中的责任和权 利做了详细的规定。当出现质量问题时，监理工程师应对整个事故的处理进行监督。本案例 第1 题主要考查招标投标的基本过程。招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用 的原则。招标公司组织招标人、投标人在招标文件规定的时间进行开标。招标人和中标人应 当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招 标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约 保证金的，中标人应当提交。本案例第2 题主要考查监理工程师对工程质量的控制工作。《建 设工程监理规范》中规定监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造 成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。对需要返 工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设 计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行 跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报 告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。本案例第3、4题主要考查事故发生后的组 织调查。监理单位对工程的质量起着重要作用。本案例第5 题主要考查仲裁与诉讼的关系。仲裁的前提是当事人双方达成仲裁协议，表明自愿将争议提交仲裁机关，没有相关条款，仲 裁机构不予受理。而民事诉讼不需要双方协商，只要一方的起诉符合法定条件法院就会受理。
更w大
百度文库 生物达人12
如选择了仲裁，就不能到法院进行诉讼，即你自己已放弃了诉讼的权利，所以认为仲裁和诉 讼可并存是错误的。对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
(2)不妥：指派测量监理员进行复核不妥，测量复核不属于测量监理员的工作职责。正确做法：应指派专业监理工程师进行复核。
(3)不妥：审查分包单位直接报送的资格报审表等相关材料不妥。正确做法：应对施工总承包单位报送的分包单位资质情况审查、签认。
(4)正确。施工总承包单位应在开工前7 日提出延期开工申请。
2．(1)指令承包单位停止使用该批钢筋；如该批钢筋可降级使用，应与建设、设计、总承包单位共同确定处理方案；如不能用于工程则指令退场。
(2)指令施工单位不得进行混凝土的浇筑；要求施工单位报验，收到施工单位报验单后按验收标准检查验收。
(3)指令停止相关部位继续施工；请具有资质的法定检测单位进行该部分混凝土结构的检测；如能够达到设计要求，予以验收；否则要求返修或加固处理。
3．不妥之处：未组织竣工预验收(初验)。正确做法：收到工程竣工申请后，应组织专业监理工程师对施工资料及各专业工程的质量情况全面检查，对检查出的问题，应督促承包 单位及时整改，对竣工资料和工程实体验收合格后，签署工程竣工报验单，并向建设单位提 出质量评估报告。
4．不正确。建设单位在收到工程竣工验收报告后，应组织设计、施工、监理等单位进行工程验收。验收合格后方可使用。
【命题点与拓展】 做好本题，需要根据《建设工程监理规范》，熟知总监理工程的职责以及工程验收的相
关程序，并且要了解工程案例中常见问题的处理方式。本案例第1、2、3 题主要考查总监理 工程师及监理人员的职责。
(1)总监理工程师职责：①确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；②主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，负责管理项目监理机构的日常工作；③审查分包单位的 资质，给业主及总包单位提出审查意见；④检查和监瞥监理人员的工作，根据工程项目的进 展情况进行人员调配，并在实施监理工作过程中，对不称职的监理人员进行调换；⑤主持监 理工作会议(包括监理例会)，签发项目监理机构的文件和指令；⑥审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；⑦审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工 更w大
百度文库 生物达人12
结算；⑧审查和处理工程变更；⑨主持或参与工程质量事故的调查；⑩调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；⑾组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报 告、专题报告和项目监理工作总结；⑿审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目 的竣工验收；⑩主持整理工程项目的监理资料。总监理工程师不得将以下工作委托给总监理 工程师代表：①主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；②签发开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；③审核签认竣工结算；④调解建设单位与 承包单位的合同争议、处理索赔；⑤根据工程项目的进展情况进行人员调配，对不称职的监 理人员进行调换。
(2)监理员的职责：①在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；②检查承包单位投入工程项目的。
第3 题 某工程项目，建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施
工承包合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。施工总承包单位将桩基工程分包 给一家专业施工单位。
开工前：(1)总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当，即通过计算修改了该部分图纸，并直接签发给施工总承包单位；(2)在工程定位放线期间，总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点；(3)总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料；(4)在合同约定开工日期的前5天，施工总承包单位书面提交了延期10天开工的申请。总监理工程师不予批准。钢筋混凝土施工过程中监理人员发现：(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋供货方虽提供了质量合格证明，但在使用前的抽检试验中材质检验不合格；(2)在钢筋绑扎完毕后，施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土；(3)该部位施工完毕后，混凝土浇筑时留置的混凝土试块试验结果没有达到设计要求的强度。竣工验收时：总承包单位完 成了自查、自评工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请 竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向 建设单位提交了质量评估报告。建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后，即将该工程 正式投入使用。【问题】
1．对总监理工程师在开工前所处理的几项工作是否妥当进行评价，并说明理由。如果 有不妥当之处，写出正确做法。
2．对施工过程中出现的问题，监理人员应分别如何处理? 更w大
百度文库 生物达人12
3．指出工程竣工验收时，总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处，写出正确做法。
4．建设单位收到监理单位提交的质量评估报告，即将该工程正式投入使用的做法是否正确?说明理由。位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
试题解析：
(1)不妥：直接修改该部分图纸及签发给施工总包单位不妥，总监理工程师无权修改图纸。正确做法：人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；③复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；④按设计图及相关标准，对承包单 位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； ⑤担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；⑥做好监理日记和有关的监 理记录。本案例第4 题主要考查监理单位的预验收和建设单位组织验收的关系。工程竣工之 后，首先要求总监理工程师代表监理单位进行工程预验收，验收合格之后需要向建设单位提 交质量评估报告，并且建设单位需要组织各方进行正式验收，合格之后方可使用。建设单位 不得在没有正式验收之前就开始使用。
第4 题 监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务。该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位 选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事件。
事件1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单 位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理 指令通知甲施工单位执行。
事件2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此。总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责 任。
事件3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用了未经报验的建筑材 料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工)。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同 约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师
更w大
百度文库 生物达人12
随即指令施工单位恢复了正常施工。
事件4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求。而甲施工单位称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。
事件5：对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意，因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由 监理单位承担。【问题】
1．请指出事件1中总监理工程师行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理? 2．事件2中甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么? 3．针对事件 3，专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么?下达工程暂停令的程序有无不妥之处?请说明理由。
4．事件4 中甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担? 5．事件5 中建设单位的说法是否正确?为什么? 试题解析：
1．不应直接致函设计单位。理由：总监理工程师无权进行设计变更。正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。
2．(1)不妥。理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。(2)直接向乙单位下发整改通知单不妥。理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因为乙施工单位和建设单位没有合同关系。
3．(1)无权签发《工程暂停令》。理由：这是总监理工程师的权利。(2)程序有不妥之处。理由：专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令。
4．不正确。理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系，乙施工单位的损失由甲施工单位承担。
5．不正确。理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应 由监理单位承担。
【命题点与拓展】 做好本题，需要根据《建设工程监理规范》，熟知总监理工程的职责以及工程验收的相
关程序，并且要了解工程案例中常见问题的处理方式。索赔及延期应根据双方的合同条款进 行。本案例第1 题主要考查设计变更的流程。根据《建设工程监理规范》规定：设计单位对原设计存在的缺陷提出 更w大
百度文库 生物达人12 的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程 变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由 建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规 定经有关部门审定。所以总监理工程师无权擅自进行设计变更。本案例第2 题主要考查分包 单位与总承包单位的关系。《建设工程安全生产管理条例》规定总承包单位依法将建设工程 分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和 分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。本案例第3题主要考查总监理工程师和专业 监理工程师的职责。根据《建设工程监理规范GB50319-2000》3．2．2，总监理工程师应履行以下职责：①确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；②主持编写项目监理规划、审批 项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；③审查分包单位的资质，并提出 审查意见；④检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；⑤主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；
⑥审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；⑦审核签署承包单 位的申请、支付证书和竣工结算；⑧审查和处理工程变更；⑨主持或参与工程质量事故的调 查；⑩调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；⑾组织编写并签发 监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理_工作总结；⑿审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目 进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；⒀主持整理工程项目的监理资料。根据《建设工 程监理规范GB50319-2000》3．2．5，专业监理工程师应履行以下职责：①负责编制本专业的监理实施细则；②负责本专业监理工作的具体实施；③组织、指导、检查和监督本专业 监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；④审查承包单位提交的涉及 本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；⑤负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；⑥定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题 及时向总监理工程师汇报和请示；⑦根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；⑧负责本 专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；⑨核查进场材料、设备、构配件的
原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；⑩负责本专业的工程计量工作，审核工程计 量的数据和原始凭证。本案例第4 题主要考查考查合同关系。本案例第5题主要考查考查工 程的索赔。监理工程师有权要求对未经报验的建筑材料进行检验，由此带来的工期延误和经 济损失应由施工单位负责。
第5 题
某工程项目合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经
更w大
百度文库 生物达人12
总监理工程师审核批准的施工进度计划如图5-1所示(时间单位:月)，各项工作均匀速施工。在施工过程中发生如下事件。事件1：由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4 个月，工期相应顺延，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造 成的损失不予补偿。
事件2：推迟4 个月开工后，当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工 程师的同意。该方案将G、H、I三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表5-1。事件3：工作G经监理工程师核准每月实际完成工程量均为400m3。承包单位在报价单
中的工料单价为50元/m3，其他直接费率为3%，间接费率为10%，现场经费率为5%，利润率为5%，计税系数为3.41%。【问题】
1．在图5-1 中，如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下如何安排该三项工作最合理?此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少? 2．指出事件1 中总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。
3．在表5-1中G、H、I三项工作流水施工的工期为多少?此时工程总工期能否满足原竣工日期的要求?为什么? 4．按合同约定，事件3中工作G每月的结算款应为多少? 试题解析：
1．应按工作B、C、H顺序安排施工。B工作在第1个月末开始，C工作在B工作完成之后开始，C工作在第6个月末完成，H工作在第10个月末开始。故中间间断时间为4个月。
2．不妥之处：不能用口头指令。正确做法：应该以书面形式通知承包单位推迟开工日期；应顺延工期，并补偿因延期开工造成的损失。
3．计算流水步距错位相减求得差数列：G 与H之间。H与I 间的流水步距:KH.1=max(2,2,-5)=2个月
G、H、I三项工作的流水施工工期为(3+2)+(2+3)=10 个月。此时工程总工期为：4+6+10=20个月，可以满足原竣工日期要求。4．直接费：40*50=20000(元)； 其他直接费：20000*3%=600(元)； 现场经费：20000*5%=1000(元)；间接费：(20000+600+1000)*10%=2160(元)利润：(20000+600+1000+2160)*5%=1188(元)，税金： 更w大
百度文库 生物达人12
(20000+600+1000+2160+1188)*3.41%=850.73(元)；结算款：20000+600+1000+21604-1188+85.73=25798.73(元)。
【命题点与拓展】 做好本题目，要熟知流水施工的过程以及工期的计算方法．并且需要懂得概预算中各种
费用的计算方法。本案例第1、2题主要考查流水施工的概念以及工期的计算方法。流水施 工：工程项目组织实施的一种管理形式，就是由固定组织的工人在若干个工作性质相同的施 工环境中依次连续工作的一种施工组织方法。工程施工中，可以采用依次施工(亦称顺序施工法)、平行施工和流水施工等组织方式。对于相同的施工对象，当采用不同的作业组织方法时，其效果也各不相同。流水施工的特点：科学地利用了工作面，争取了时间，总工期趋于合理；工作队及其工人实现了专业化生产，有利于改进操作技术，可以保证工程质量和提 高劳动生产率；工作队及其工人能够连续作业，相邻两个专业工作队之间。可实现合理搭接； 每天投入的资源量较为均衡，有利于资源供应的组织工作；为现场文明施工和科学管理创造 了有利条件。
本案例第3、4题主要考查工程费用的计算方法．其相关公式如下：分项工程综合造价=直接工程费+措施费十间接费+利润+税金； 间接费一企业管理费+规费=直接工程费*问接费率；利润=(直接工程费+间接费)*利润率；税金=(直接工程费+间接费+利润)*计税系薮数
第6 题
某工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式，工期为15个月。承 包单位投标所报工期为13 个月。合同总价确定为8000 万元。合同约定：实际完成工程量超 过估计工程量25%以上时允许调整单价；拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰，最高拖延 工期赔偿限额为合同总价的10%；若能提前竣工，每提前1 天的奖金按合同总价的1‰计算。
承包单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图6-1 所示。
图6-1 施工进度计划
施工过程中发生了以下4 个事件，致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。事件1：A、C两项工作为土方工程，工程量均为16万m3，土方工程的合同单价为16元/m3，实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后，总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同，工程量为32万m3。N工作在B 和C 工作完成后开始施工，且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元/m3。承包单位计划用 4 个月完成。3项土方工程均租用1 台机械开挖，机械租赁费为1 万元/月·台。事件 更w大
百度文库 生物达人12
2：F 工作，由于设计变更等待新图纸延误1 个月。
事件3：G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成，其中0.5个月的日 降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。
事件4：H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工，实际5.5 个月完成。由于以上事件，承包单位提出以下索赔要求：
(1)顺延工期6.5 个月。理由是：完成N工作4个月；变更设计图纸延误1 个月；连续 降雨属于不利的条件和障碍影响1个月；监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应 补偿工期0.5 个月。
(2)N工作的费用补偿为：16 元/m3*32万m3-512 万元。
(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工，要求补偿5 个月的机械闲置费为：5月*1万元/月·台*1台=5万元。
【问题】
1．请对以上施工过程中发生的4 个事件进行合同责任分析。
2．根据总监理工程师认可的施工进度计划，应给承包单位顺延的工期是多少?说明理由。3．确定应补偿承包单位的费用，并说明理由。4．分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任，并计算其金额。
试题解析：
1．合同责任分析：
(1)事件1 和事件2 中的工程延期属于建设单位责任；(2)事件3 中日降水量超过当地30年气候资料记载最大强度的0.5 个月的延期，属于不可抗力；补偿土方工程款为：8 万m3*16 元/m3+(32-8)万m3*14元/m3-464万元；补偿承包单位的总费用为：464万元。
4．承包单位应承担超过合同工期的违约责任。
拖延工期赔偿费为：8000万元*0.001 元/天*30天=240万元，小于最高赔偿限额，最高赔偿限额=8000 万元*0.1=800万元。
【命题点与拓展】 做好本题目，要明确工程建设中的合同责任，并且对于相应的责任体及赔偿细则有个明
确的概念。本案例第1 题主要考查合同的责任分析。事件1 和事件2 的工期延长是由于建设 单位提出设计变更，因此属于建设单位责任。事件3 中连续降雨累计1 个月其中0.5个月的
日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度造成的工期延误，是由不可抗力因素造成 的。不可抗力；指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或 更w大
百度文库 生物达人12
其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。而另外0.5个月属于承包单位应当承担的风险责任。事件4 中
承包单位应对分包单位负责，因此出现质量事故时总承包单位也要承担责任。本案例第2题主要考查工期的索赔。承包单位投标书中承诺合同工期为13 个月，根据前面的分析N、F、G工作造成的工期的延长不属于承包单位的责任，应该延长。考虑到N、F、G施工段的关系，应延长工期1 个月。本案例第3 题主要考查费用的索赔。首先不应赔偿机械闲置费，因 为前四个月机械在施工。按照合同约定实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价。新增土方工程量为32万m3。前25%按照原先的价格16万/m3，后面的按照调整后的单价进行计算。经过计算得到464 万元。本案例第4 问，根据第2 题知工程延期一个月。承包单位应承担超过合同工期的违约责任。具体金额根据合同进行计算．并保证不得超过最 高赔偿金额。(3)事件4 中0.5 个月的延期属于承包单位应承担的风险责任，属于承包单位责 任。2．承包单位投标书中承诺合同工期为13个月；F、G工作工期均不予顺延；N 和D均为8工作的紧后工作，为G、H的紧前工作，且N工作的持续时问为4个月，D工作持续时间为3 个月，故关键线路从A、B、D、H变为A、B、N、H，总工期为14个月；合同工期应顺延1个月。3．机械闲置费不予补偿。工程量清单中计划土方为：16万m3+16 万m3=32 万m3，新增土方工程量为：32万m3，应按原单价计算的新增工程量为：32万m3*25%=8万m3；补偿土方工程款为：8万m3*16元/m3+(32-8)万m3814元/m3-464万元；补偿承包单位的总费用为：464万元。4．承包单位应承担超过合同工期的违约责任。拖延工期赔偿费为：8000万元*0.001元/天*30天=240万元，小于最高赔偿限额．最高赔偿限额=8000万元*0.1=800 万元。
【命题点与拓展】 做好本题目，要明确工程建设中的合同责任，并且对于相应的责任体及赔偿细则有个明
确的概念。本案例第1 题主要考查合同的责任分析。事件1 和事件2 的工期延长是由于建设 单位提出设计变更，因此属于建设单位责任。事件3 中连续降雨累计1 个月其中0.5个月的
日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度造成的工期延误．是由不可抗力因素造成 的。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用务款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。而另外0.5个月属于承包单位应当承担的风险责任。事件4 中
承包单位应对分包单位负责，因此出现质量事故时总承包单位也要承担责任。本案例第2题主要考查工期的索赔。承包单位投标书中承诺合同工期为13 个月，根据前面的分析N、F、G工作造成的工期的延长不属于承包单位的责任，应该延长。考虑到N、F、G施工段的关 更w大
百度文库 生物达人12
系，应延长工期1 个月。本案例第3 题主要考查费用的索赔。首先不应赔偿机械闲置费，因 为前四个月机械在施工。按照合同约定实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价。新增土方工程量为32万m3。前25%按照原先的价格16万/m3，后面的按照调整后的单价进行计算。经过计算得到464 万元。本案例第4 问，根据第2 题知工程延期一个月。承包单位应承担超过合同工期的违约责任。具体金额根据合同进行计算，并保证不得超过最 高赔偿金额。
更w大
第五篇：注册安全工程师考试真题-案例分析
2010年注册安全工程师考试《安全生产事故案例分析》
第一题：A铜业公司是某大型企业的控股子公司，2009年，A铜业公司新建采用艾萨熔炼技术生产铜及硫酸的项目，项目于2009年1月开始建设，9月10日投产运行。项目主要工艺设备有艾萨熔炼炉、电炉、余热锅炉等。艾萨熔炼炉产生的高温烟气进入余热锅炉，经热交换后产生蒸汽，热交换后的烟气经除尘净化系统处理后排放。余热锅炉设计额定蒸汽压力2.5MPa、额定蒸发量35t/h、额定蒸汽温度 350 ℃。2009年11月24日20时，当班调度甲听到一声巨响，随即在监控系统屏幕上看到余热锅炉房有大量蒸汽喷出。甲按照应急救援预案要求立即拉响警报，通知紧急停炉和现场人员撤离，报告公司总经理乙。乙接报后，立即向上级有关部门报告，同时赶往现场指挥救援。21时，经人员清点，仍有5名职工下落不明，乙派2名工人进入现场查看情况，因现场蒸汽太大，2名工人被烫伤。于是紧急外调防护服，救援人员穿上防护服进入余热锅炉房，发现有4名职工死亡、1人重伤。
事后查明，事故发生时余热锅炉的运行压力2.3MPa、蒸汽温度310℃，从熔炼炉到余热锅炉的冷却屏波纹金属软管爆裂，大量高温饱和蒸汽喷出，导致现场人员伤亡。此次事故的直接经济损失为420万元。
根据以上场景，回答下列问题(共14分，每题2分，1-3题为单选题，4-7题为多选题);
1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故属于()。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特大事故
E.特别重大事故
2.根据《企业职工伤亡事故分了》(GB6441-1986)，该起事故的类别是()。
A.物体打击
B.灼烫
C.锅炉爆炸
D.容器爆炸
E.火灾
3.该起事故的直接原因可能是()。
A.熔炼炉烟气温度过高
B.熔炼炉高温烟气压力过高
C.波纹金属软管质量不合格
D.现场职工未佩戴劳动防护用品
E.锅炉房设计不合理
4.根据《职业病目录》(卫法监发[2002]108号)，该熔炼炉操作工可能罹患的职业病包括()。
A.尘肺
B.职业性放射性疾病
C.职业中毒
D.物理因素所致职业病
E.生物因素所致职业病
5.根据规定，该起事故调查组的组成单位应包括()。
A.所在地市级(设区的市)质量技术监督部门
B.所在地市级(设区的市)安全生产监督管理部门
C.所在地市级(设区的市)人民检察院
D.所在地市级(设区的市)人力资源和社会保障部门
E.A铜业公司控股母公司
6.该起事故调查中，针对技术缺陷方面的分析应包括()。
A.余热锅炉的操作规程
B.冷却屏波纹金属软管的质量
C.余热锅炉的工程设计
D.冷却屏波纹金属软管的爆炸当量
E.A铜业公司的安全生产责任制
7.从该起事故应急过程看，A铜业公司事故应急预案中应补充完善的内容包括()。
A.调度员应急响应程序
B.事故报告程序
C.应急装备配备要求
D.应急处置程序
E.人员清点程序
第二题：2010年5月10日8时，B工程公司职工甲、乙受公司指派到C炼油厂污水处理车间疏通堵塞的污水管道。两人未到C炼油厂办理任何作业手续就来到现场开始作业，甲下到3m多深的污水井内用水桶清理油泥，乙在井口用绳索向上提，清理过程中甲发现油泥下方有一水泥块并有气体冒出，随即爬出污水井并在井口用长钢管捣烂水泥块。11时左右，当甲再次沿爬梯下到井庭时，突然倒地。乙发现后立即呼救。在附近作业的B工程公司职工丙等迅速赶到现场，丙在未采取任何防护措施的情况下下井救人，刚进入井底也突然倒地，乙再次大声呼救，C炼油厂专业救援人员闻讯赶到现场，下井将甲、丙救出，甲、丙经抢救无效死亡。
事故调查人员对污水井内气体进行了检测，测得氧气浓度19.6%、甲烷含量2.7%、硫化氢含量850mg/m³。
根据以上场景，回答下列问题(共16分，每题2分，1-3题为单选题，4-8题为多选题);
1.该起事故的性质应认定为()。
A.责任事故
B.意外事故
C.中毒窒息事故
D.突发事件
E.人身伤害事故
2.进入C炼油厂污水井内清污作业需办理()。
A.动火作业许可证
B.受限空间作业许可证
C.管道作业许可证
D.危险化学品作业许可证
E.动土作业许可证
3.该起事故的责任单位是()。
A.B工程公司
B.C炼油厂
C.C炼油厂污水处理车间
D.甲所在的班组
E.B工程公司和C炼油厂
4.该起事故中导致丙死亡的原因包括()。
A.盲目施救
B.窒息
C.中毒
D.防护缺失
E.意外坠落
5.进入C炼油厂污水井内清污作业时，应佩戴的劳动防护用品包括()。
A.安全帽
B.空气呼吸器
C.导电鞋
D.耳塞
E.防护手套
6.该起事故的间接原因包括()。
A.作业人员教育培训不够
B.作业人员使用的清污工具存在缺陷
C.救援行为不当
D.作业人员没有佩戴劳动防护用品
E.作业人员违章作业
7.进入C炼油厂污水井内作业前需进行气体检测，通常检测的气体应包括()。
A.可燃气体
B.有毒气体
C.氧气
D.氢气
E.二氧化碳
8.在C炼油厂污水井内作业可能发生的事故包括()。
A.火灾
B.其他爆炸
C.淹溺
D.中毒窒息
E.机械伤害
D.煤矿采用井工开采方式，设计生产能力450万吨/年，服务年限35年，基建施工年限5年，2009年1月1日开始建设，该煤矿基建工程分别由两家施工企业承担，井下有5个基建工作面，矿井开采的煤层上部岩层中有2个含水层，开采煤层周边有采空区和废弃井巷，并已探明采空区充水。
第三题：2010年4月25日13时，当班工人在井下第3基建工作面作业时，发现巷道局部有“冒汗”、渗水等透水现象，班长甲立即向调度室报告，但当班调度员乙接报后未采取任何处置措施，15时10分，第3基建工作面发生重大透水事故，事发时，井下有作业人员185人，紧急升井101人，经3天奋力救缓，59人获救，事故导致21人死亡，4人失综。
事故发生后，D煤矿深感事故应急救援工作的重要性，D煤矿针对可能发生的事故，编制安全生产专项应急预案，内容包括：应急处置基本原则，应急组织机构及职责，预防与预警，应急处置、应急物资与装备保障，应急组织机构和人员的联
系方式、逃生路线，标识和图纸以及相关文件附在预案之后，专项应急预案经企业内部评审后印发，并报当地县人民政府备案，之后，D煤矿组织开展了透水事故专项应急救缓演练。
根据以上场景，回答下列问题(共22分);
1.说明D煤矿安全生产专项应急预案应补充的内容。
2.指出D煤矿专项应急预案管理中存在的问题。
3.说明调度员乙在接到甲报告后应采取的应对措施。
4.针对透水事故的应急救援演练，编制全面演练方案。
第四题：挖一个20公里有管道深2.6米
问：1.现场有哪些危险因素及其致害物
2.F公司有哪些特种设备？这种设备的技术档案包括什么内容？
3.F公司要吃出哪些安全费用？
4.分析F公司现场要采取哪些技术措施
第五题：一企业进行淀粉打包作业，8台打包机与临时储库用8米高的墙隔开，电机与开关采用防爆电器，木质筛子边角用铁包住，由于打包机坏，导致物料对方在二层平台，班长甲组织10名工人清除二层物料，工人用铁锹或直接向楼下抛清扫淀粉打包从二楼扔到一楼，或从楼梯滚到一楼，用铁质工具敲打筛子清理粉尘，导致淀粉粉尘爆炸，后又多次爆炸。
问题：1.事故的直接原因和间接原因
2.该公司在安全管理上存在哪些问题
3.淀粉爆炸与气体爆炸的不同之处
4.防止此类爆炸制定技术和管理的措施
点击咨询 