管道安全保护协议书

第一篇：管道安全保护协议书

甲方单位名称：

乙方单位名称：

签订时间：

签订地点：

一、总则：

为了确保国家输油气管道安全平稳运行，保证管道沿线人民群众的生命财产安全，满足质量、健康、安全、环境管理体系的要求，同时积极支持地方经济建设，依照《中华人民共和国民法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民石油天然气管道保护法》（第三十号主席令）和相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，特签订本协议，并共同遵守本协议所列条款。

二、权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方负责在施工现场向乙方告知施工作业区的范围、危险点源，并在工程开工前监督乙方对施工人员进行安全、健康、环保教育或培训，并在乙方施工时进行安全监护。

2、甲方负责提出输油管道永久安全防护方案和临时施工安全加固措施的技术要求。

3、甲方负责对第三方施工中与管道关联管段的施工方案和管道安全保护方案审查，提出意见和要求。

4、甲方负责在乙方施工过程中按照与管道关联段的施工方案和管道安全保护方案进行全程监护。

（二）乙方的责任和权利

1、乙方必须履行安全职责，严格执行安全协议，保证交叉（并行）处管道的安全。

2、乙方必须依照甲方审批认可的方案，在与甲方所辖管道交叉（或并行）处对甲方管道进行有效保护。

3、乙方负责委托丙级以上设计资质的设计部门对甲方提出的永久安全防护方案进行设计，并提交设计文件及图纸给甲方审查。

4、乙方负责支付输油管道永久安全防护费用、加强级防腐费用和监护检测人工费。

5、乙方在施工前应向甲方交付管道安全保证金（1万元-5万元），待甲方验收合格后返还乙方。

6、乙方应严格按照管道保护方案进行施工，保证在施工期间输油管道及其防腐层不受到任何损伤。

7、乙方应保证：对甲方所辖与第三方施工关联管段的管道，在以后维修、大修、抢修等任何作业中，乙方必须积极予以配合，甲方不承担由维修、大修、抢修等作业所造成的乙方财产及设施损失。

三、违约责任：

乙方在施工过程中必须确保甲方所辖管道及附属设施的安全，如施工中损坏甲方管道及附属设施，危及管道安全，由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任。

四、纠纷解决方式：

1、本协议在实施中如有纠纷，应协商解决。

2、如协商不一致，可选择向甲方所辖与第三方施工关联管段的管道所在地的省级人民法院提起诉讼。

五、其他约定

本协议一式四份，正本两份（双方骑缝盖章），双方各执一份，副本两份。如对合同的内容产生争议，以正本为准。

甲方：（盖章）甲方代表（签字）：

年 月 日

乙方：（盖章）乙方代表（签字）：

年 月 日

第二篇：管道安全保护协议书

附录A管道保护协议书模板

管道安全保护协议书

甲方单位名称：

乙方单位名称：

签订时间：

签订地点：

一、总则：

为了确保国家输油气管道安全平稳运行，保证管道沿线人民群众的生命财产安全，满足质量、健康、安全、环境管理体系的要求，同时积极支持地方经济建设，依照《中华人民共和国民法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民石油天然气管道保护法》（第三十号主席令）和相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，特签订本协议，并共同遵守本协议所列条款。

二、权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方负责在施工现场向乙方告知施工作业区的范围、危险点源，并在工程开工前监督乙方对施工人员进行安全、健康、环保教育或培训，并在乙方施工时进行安全监护。

2、甲方负责提出输油管道永久安全防护方案和临时施工安全加固措施的技术要求。

3、甲方负责对第三方施工中与管道关联管段的施工方案和管道安全保护方案审查，提出意见和要求。

4、甲方负责在乙方施工过程中按照与管道关联段的施工方案和管道安全保护方案进行全程监护。

（二）乙方的责任和权利

1、乙方必须履行安全职责，严格执行安全协议，保证交叉（并行）处管道的安全。

2、乙方必须依照甲方审批认可的方案，在与甲方所辖管道交叉（或并行）处对甲方管道进行有效保护。

3、乙方负责委托丙级以上设计资质的设计部门对甲方提出的永久安全防护方案进行设计，并提交设计文件及图纸给甲方审查。

4、乙方负责支付输油管道永久安全防护费用、加强级防腐费用和监护检测人工费。

5、乙方在施工前应向甲方交付管道安全保证金（1万元-5万元），待甲方验收合格后返还乙方。

6、乙方应严格按照管道保护方案进行施工，保证在施工期间输油管道及其防腐层不受到任何损伤。

7、乙方应保证：对甲方所辖与第三方施工关联管段的管道，在以后维修、大修、抢修等任何作业中，乙方必须积极予以配合，甲方不承担由维修、大修、抢修等作业所造成的乙方财产及设施损失。

三、违约责任：

乙方在施工过程中必须确保甲方所辖管道及附属设施的安全，如施工中损坏甲方管道及附属设施，危及管道安全，由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任。

四、纠纷解决方式：

1、本协议在实施中如有纠纷，应协商解决。

2、如协商不一致，可选择向甲方所辖与第三方施工关联管段的管道所在地的省级人民法院提起诉讼。

五、其他约定

本协议一式四份，正本两份（双方骑缝盖章），双方各执一份，副本两份。如对合同的内容产生争议，以正本为准。

附件：

1、第三方施工与管道关联段的施工方案；

2、第三方施工与管道关联段的管道安全保护方案；

甲方：（盖章）甲方代表（签字）：

年月日

乙方：（盖章）乙方代表（签字）：

年月日

第三篇：管道安全通过协议书

管道安全通过协议书

甲方；陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司

乙方；神木县西沟乡土城村

一、总则：

为了确保神渭输煤管道安全平稳运行，保证管道沿线人民群众的生命财产安全，满足质量、健康、安全、环境管理体系的要求，同时积极支持地方经济建设，依照《中华人民共和国民法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，特签订本协议，并共同遵守本协议所列条款。

二、权利和义务

（一）甲方单位的权利和义务

1.甲方应认真查看有关工程管线图，向乙方交底管线的位置，并开据管线交底卡，确保保护管线的措施可靠有效。在乙方开挖任何沟槽前，甲方人员必须向乙方提供管线的确切位置并在现场进行交底，同时协助乙方在管线线路范围内做好安全防范措施。2.甲方人员应定期巡检线路，加强施工现场的管线保护工作。在乙方进行开挖探沟、大规模机械挖掘和复土工作时，甲方人员到现场协助。甲方负责在施工现场向乙方告知施工作业区的范围、危险点源，并在乙方施工时进行安全监护，尽力解决遇到的困难。

3.甲方负责提出管道永久安全防护方案和临时施工安全加固措施的技术要求。4.甲方负责对第三方施工中与管道关联管段的施工方案和管道安全保护方案审查，提出意见和要求。

5.甲方负责在乙方施工过程中按照与管道关联段的施工方案和管道安全保护方案进行全程监护。

（二）乙方单位的责任、义务：

1.乙方应在管线上方开挖任何管线沟槽前必须通知甲方有关人员，乙方必须有保护管线的措施进行施工，并明确人员的责任。在施工现场必须设有管线保护责任人，并到现场进行监护。

2.乙方有根据甲方提供的有关管线的线路走向及保护要求，对管线区域内的动土做好统计工作，并通知甲方的义务，发现有危及管线运行安全的或不明管线情况应及时通知甲方。

3.加强施工现场开挖动土的管理和保护管线的制度，杜绝盲目、野蛮挖掘事件出现。

4.施工中遇到对管线情况不明时，立即停止施工，及时与甲方人员联系，弄清情况后再行施工。

5.如因乙方单位未认真履行本协议而造成管线损坏或停运，一切后果由乙方负全部责任

三，其他约定

1.西沟乡政府为本协议的监督执行方和协议履行过程中争议问题的协调方。2.西沟乡政府监督本协议的落实工作，督促合同双方履行各自的义务，以保障管道的运营安全，保证管道沿线人民群众的生命财产安全，满足质量、健康、安全、环境管理及相关国家法令法规的要求。3.管道建成后，甲方严格按照管线的实际走向，埋深绘制坐标及图纸交由乙方和丙方各一份，并严格按照相关规定做好地面管道位置的标识，以防意外事件发生。

4.甲方在管道建设时充分考虑乙方土地的二次开发和利用，对乙方明确提出近期开发利用的位置做加固加强处理，以满足乙方的后期开发利用。

5.管道的安全距离为覆盖层至管线1.5米，管道下方至管道0.5米，管道中心左右各1米为管道的绝对防护安全距离，如乙方在管道上方构建大型建筑物或居住房屋，应保证管线覆土厚度不低于1.5（含1.5米）以上米，基础桩基应避让管线以免伤及管道，如低于此标准需经甲方确认并进行监督保护性施工方可施工。

四、纠纷解决方式：

1、本协议在实施中如有纠纷，应协商解决。

2、如协商不一致，可选择向甲方所辖与第三方施工关联管段的管道所在地的省级人民法院提起诉讼。

甲、乙双方应共同遵守本协议，保证管线的安全可靠运行和施工的顺利进行。未尽事宜，由双方视实际情况协商解决。

本协议一式叁份，由甲，乙，见证方各留壹份，自盖章（签字）之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： ___________ ____________ 负责人：___________ 年 月 日

见证方（盖章）；

___________ 负责人：___________ 年 月 日

负责人：____________ 年 月 日

第四篇：安全施工协议书(天然气管道)

安 全 施 工 协 议 书

发包人：广德县天然气开发有限责任公司

承包人：天津市管道工程集团有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》和国家有关安全施工管理规定的要求，发包人与承包人签订承包合同时，必须明确各自的安全施工责任，据此，经双方平等协商、签订本协议书。

2、发包人和监理单位有权严格审查承包人的安全资质。

3、有权参加审查承包人施工组织设计中的“安全施工、文明施工措施”，并督促执行。

4、帮助协调承包人在交叉作业中存在的安全施工、文明施工问题。

5、有权督促、检查承包人对其分包单位的安全管理。对安全施工、文明施工严重失控的单位，发书面安全不符合项通知，有权视其情况责令其停工整顿。

6、负责组织有承包人参加的联合安全施工大检查，及时消除事故隐患，协调解决存在的问题。

7、协助施工现场总平面管理，确保现场文明施工。

8、负责合同中规定由发包人承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

第七条 承包人应承担的安全责任

1、施工现场安全由承包人负责。

2、严格执行国家有关安全的标准和规范、施工安全管理规定等规章制度，服从发包人在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。

3、根据施工现场的实际情况，建立安全管理的各项规章制度。单项施工项目必须编制安全施工措施，经发包人审查后实施。

4、承包人的特种作业人员，必须是经过安全技术培训，经有关部门考试合格持证上岗的；所有作业人员中没有未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员。否则，发包人现场管理人员有权要求上述人员立即停止作业并离开施工现场。

5、施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。

6、起重设备、压力容器等设备的报装、验收由承包人负责办理，发包人协助。

7、承包人必须按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具，办理施工人员的工伤保险及意外伤害保险。

8、承包人在现场设置各种安全标志及安全保护设施，并要考虑与其它单位整体的协调性。

9、施工现场严禁存在“三合一”（办公、仓库、生活）场所，夜间现场值班

人员应向发包人备案。

10、凡由承包人责任造成的伤亡事故，由承包人承担全部责任及经济损失；凡由承包人责任造成的火灾和设备损坏等事故，由承包人承担一切经济损失。发生的事故必须按“三不放过”的原则调查处理，并按规定统计上报。

11、严格按基建程序、施工程序、建设工程安全工作规程进行施工。

第八条 承包人向发包人交纳10000元作为安全施工保证金，合同到期无安全事故后返还。

第九条 发包人发现施工中的不安全行为，有权纠正或立即停止其工作；施工中存在习惯性违章、严重违章的，承包人应向发包人每次承担100元—1000元的违约金。

第十条 本协议书一式六份，双方各执三份，在双方签订施工合同时同时签订，自双方法定代表人或其代理人签字盖章后生效。

发包人（公章或合同专用章）：

法定代表人或授权代表（签字）：法定代表人(或授权代表)（签字）：

签订日期：

签订地点：安徽广德

注：”三不放过”原则： 指在调查处理工伤事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过的原则。承包人（公章或合同专用章）：

第五篇：管道保护工作汇报

管道保护工作汇报

省天然气管网一期工程建设在省委省政府的高度重视和关怀下，已投产运行了585公里管线，目前运行情况稳定，现将公司管道保护工作汇报如下：

一、制定了完善的管道巡护制度

为做好管道巡护管理，切实加强公司管道的巡线管理水平，规范管道巡护工作，制定了公司《管道保护制度汇编》，汇编涵盖了管道巡线管理制度、管道日常巡线管理制度、巡线员的考核制度、雨季防洪管理办法、投产期间管道巡护管理暂行规定、第三方施工监护管理、河渠鱼塘清淤管理、阴极保护及防腐管理制度、档案管理制度等15项。

二、建立了完善的巡线管理模式

以完整性管理为手段，建立了公司管道保护部—巡线场站—农民巡线工的三级管理体系，健全管道保护与管理工作机制，实现管道日常巡护、管理和维护规范化，目前，省天然气公司配备了场站专职巡线员21人，巡线车7台，农民巡线工126人。每天对已投运的管道进行巡查。同时，我们还建立了专业的巡检系统，每个巡线工都配备一台手持巡检仪，通过巡检系统每天对巡线员的巡线情况进行监督考核，及时发现线路上的异常情况。

二、建立了规范的第三方施工审批程序 对第三方施