餐厅消防工程安装合同
餐厅消防工程安装合同1
发包方(甲方):
承包方(乙方):
经协商确定,甲方将___________餐厅的消防工程交由乙方承包,现就相关事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、承包范围:
二、工程价款
1、合同价款据实结算,共______平方米,每平方米______元,共计____________元。
2、因甲方原因更改图纸或另增加工程量,其增加部分经双方协商,另行办理增补手续。
三、施工期限
计划开工期:______年______月______日,计划完工期:______年______月______日,共______天。
四、双方职责
1、甲方免费提供水源、电源、材料堆放和施工场地,满足施工需要。
2、甲方应在合同签订后三天内完成图纸和技术交底。
3、甲方需提供消防审核、验收相关资料
3、乙方负责施工区域临时设施,做好人员、设备的安全管理,因施工造成的一切安全事故由乙方承担所有责任。
4、乙方按消防设计图纸施工,施工的项目应保证能符合消防部门验收质量合格的要求。
5、乙方负责办理消防审核、验收,最终以验收合格为准。
6、消防器材送检材料由乙方提供及送检费用,装修送检材料由装修施工单位提供,送检费用由甲方与装修施工单位协商。
五、工程质量、验收及保修
1、乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范进行施工验收,并接受甲方指派代表的监督。竣工验收合格前所产生的一切费用由乙方负责。
2、乙方禁止使用不合格的材料、设备进行施工安装,否则发生返工的费用由乙方自负。
3、在验收前乙方应提供消防系统竣工图及开通调试报告。
4、乙方提供______年免费保修维护,从竣工验收合格之日起算。保修期外,乙方仍须提供维修服务,酌情收取有关费用。
六、付款方式
1、乙方进场,甲方付乙方工程款______%。
2、施工50%,甲方付乙方工程款______%。
3、消防验收前,甲方付乙方工程款______%。
4、消防验收合格后,余款一次性付清。
七、违约责任
1、双方不得无故终止合同的履行,因一方原因无法履行合同的,须提前______天告知对方,否则应承担守约方因此受到的所有损失。
2、任何一方违反本合同的.条款,给合同履行造成实质性影响的,都须承担相应的违约责任。
八、附则
1、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
2、因履行合同发生争议,双方协商不成的,均可向工程所在地的人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人:
联系方式:
签订日期:______年______月______日
乙方:
负责人:
联系方式:
签订日期:______年______月______日
餐厅消防工程安装合同2
发包人: (以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《山东省消防管理办法》之规定,甲乙双方本着各方自愿、平等、互利的原则,结合消防项目具体情况,达成协议如下:
第一条 消防设施概况
(一)工程名称: 工程消防安装项目
(二)建筑面积: m2
(三)系统服务范围:
1、消防设计。
2、消防设计图纸消防局建筑审核。
3、消防系统施工安装。
4、消防工程检测验收。
5、取得消防验收手续。
图纸范围内的全部消防系统材料和设备的采供、安装、调试、报检和验收,为交钥匙工程。
第二条 图纸交付
乙方负责为甲方设计或组织设计该项目的.消防图纸,并取得相关消防局建审手续。
第三条 合同价款、工程结算和拨款
按照每项完成的技术服务内容及安装工程量,甲乙双方按实际发生进行结算。
(二)工程结算办法
本工程结算方式采用《山东省安装工程消耗量定额》08版及滨州市20xx年价目表,设备材料、品牌及单价执行由甲乙双方按照材料进场时市场价格洽商价格;定额人工单价为55元/定额工日;取费等级按二类取费。
(三)工程拨款
乙方每完成一份技术服务或分项安装工程,甲乙双方洽商确定设备、材料单价后,进行结算。或对技术服务价款进行洽商。确定该项服务或工程造价价款后,向承包人支付合同价款的90%。余款在整体通过消防验收后七日内支付。
甲方:日期:
乙方:日期:
餐厅消防工程安装合同3
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
项目名称:
项目地点:
一、工程项目承包范围:
宅小区安装工程,按甲方提供的水施、电施、暖通、消防设计施工图纸范围内的相关项目(水、电、卫(不含洁具)、暖通、消防)(电缆、电箱、桥架由甲方提供)包工包料。具体施工项目详见后附甲方招标文件安装工程施工预算编制说明。
二、工期要求:
1、水电、消防工程进度必须无条件与土建及装饰进度同步进行,按甲方签署的开工日算起480日历天竣工,非甲方原因在土建及装饰工程验收之日起(即总体工程竣工)三十个工作日内(含水电、消防、暖通工程的调试工期)乙方负责按工程规范要求通过建委、消防等有关部门验收达到合格;
2、乙方在收到完整施工图纸及会审纪要后五天内提交施工组织设计和施工进度计划;
3、工期延误
1、非甲方原因,合同工期不予顺延;
2、不可抗力的因素,造成工期延误,工期相应顺延。
三、工程质量及验收标准:
1、工程质量标准为合格,乙方应保证本工程按规范要求通过各有关部门验收合格。若因乙方原因工程质量未达到合格标准,乙方必须无偿整改至合格,工期不顺延,费用由乙方承担;
2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表人员检查检验,并为检查检验提供便利条件;
3、隐蔽工程和中间验收:根据国家、省、市有关规定执行。本工程所选用设备和材料必须是经相关部门认可的合格产品,并符合国家有关标准,提交合格证、质量保证书等文件,严禁使用不合格的材料和设备,否则发生返工的费用及工期延误的责任由乙方承担;
4、本工程保修期为二十四个月,以相关部门验收合格证书或文件签发之日起为准。在保修期内,本工程项目若出现设备故障问题,乙方应在业主申告之时起六小时内作出响应并派技术人员到现场处理,若乙方未能及时到场处理,业主有权请人代为修缮,费用按两倍计取由乙方承担,且乙方不得对维修费用金额提出任何异议。若甲方的原因造成的故障或损坏,则由乙方进行有偿修缮,相应的费用由甲方承担。
四、定额计价范围及价款调整:
1、本工程人工、材料价格不调整(若因国家政策、政府文件、法律、法规变化概不调整),乙方保证中标价完全按甲方招标提供的设计施工图纸全部内容编算进行报价,若有漏项视同给予甲方优惠;
2、按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500~20xx)计取;
3、按《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-20xx)计取;
4、按《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(20xx版)计取;
5、按《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401~407-20xx)计取;
6、按《福建建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-20xx)计取;
7、按《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版)计取;
8、按《福建省建筑工程综合单价表》(20xx年)计取;
9、按《福建建筑装饰装修工程综合单价表》(20xx年)计取;
10、按《福建省市政工程综合单价表》(20xx年)计取;
11、人工、材料及机械台班单价以__市8月份信息价为准,信息价没有的主材单价按市场价报价;
12、劳保等级按招标丁类计取,工程取费类别按三类取费,招标工程量清单报价为不含税造价;
13、施工图纸以外增加的工程量以签证确定,按第四条款乘以中标下浮率71.689%)中标价100%=71.689% )进行决算(下浮率=1;
14、施工图纸以外增加的工程量中原报价清单中没有的主材、设备由双方市场询价后确定单价及安装费用签证进行结算;
15、土建单位及装饰单位的配合费用由甲方承担{含管理费、施工用水、用电费、槽洞修补费(乙方由于进度跟不上、返工原因造成的槽洞修补由乙方自行修复并承担全部费用)、垃圾清理费、垂直机械运输费等}。
五、组成合同的文件
1、本合同
2、中标通知书、工程量投标报价清单及其附件
3、工程议标报价呈报表、
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
六、合同的生效及终止
1、双方签订合同,乙方缴交履约质保金后生效;
2、甲乙双方应履行合同的全部义务,乙方向甲方交付竣工工程并验收达到合格标准,竣工结算价款支付完毕后,本合同即告终止;
3、合同的权利义务终止后,甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。
七、甲方工作:
1、甲方提供3套完整的水施、电施、暖通、消防设计施工图纸及1套结施图纸给乙方,如在施工中工程发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决;
2、提供具备施工条件的施工场地;
3、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地;
4、负责协调乙方与其他专业施工队的关系,委派代表处理有关检查、验收、设计变更等事项;
5、甲方负责提供一份跟发包人签订的主合同给乙方(复印件)。
八、乙方工作
1、安全、文明施工
①、遵守执行国家颁布的安全生产法规和省市安全生产的有关规定,建立健全安全生产责任制;组织制定本工程施工安全生产规章制度和操作规程,保证本工程安全生产投入的有效实施,督促跟班检查安全生产工作,若在施工过程中发生安全生产事故和造成经济损失,应负一切经济和法律责任。
②、合同代表人必须对本队伍施工人员负安全生产中的经济、法律一切责任,对施工人员进行安全生产前书面交底,特别要对工人进场前做好“三级安全教育”工作,对于重要部位和操作中易于产生不安全因素的要针对性交底、并做安全措施示范操作,专职安全员严格履行班前、班中、班后检查、踊跃监督,制止违章,杜绝事故的发生。
2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方中止合同。
3、做好人员录用工作,不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。
4、乙方应协助甲方办理有关部门验收的手续工作。
5、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。
6、在施工过程中,如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出,由发包方牵头与设计单位和消防部门协商解决。
7、乙方所有管理人员和技术人员、操作生产人员须持证上岗并服从甲方、监理部门的挥和监督,每道工序必须做好记录,并按国家工程质量验收标准规定提请甲方、监理检查验收,并做好隐蔽工程认可签证,方可进行下一道工序施工。管理人员不参加各项例会、操作人员不服从甲方现场管理,每发生一次罚款人民币伍佰元。材料、机械进场不得往外调运,如需往外调运须经甲方书面同意。
九、材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程电线采用福建南平太阳电缆股份有限公司太阳牌产品;
2、所用的材料、设备产品凡涉及公安消防部门要求提供许可证和合格证的,乙方必须无条件提供到位;
3、各项系统的设施开通调试费用均由乙方承担(甲方供给的设施除外)。
十、工程进度款的支付
1、本工程中标价(包干价)为人民币_元整(¥_元)不含税价(税费由甲方承担);
2、乙方进场30天甲方支付乙方材料不调整风险备料款人民币_万元整,风险备料款在开工之日起按每月工程进度款5%比例扣除(直至扣完为止);
3、按各项工程每月完成工程量形象进度的80%(含风险备料款)支付给乙方工程款(计变更调整数和业主中间签证增加费用一起报入进度款);
4、水电、消防、暖通安装工程通过有关行政单位验收合格后支付给乙方工程款至90%;
5、其余的尾款,除预留保修金外,经结算审核后付至结算造价的97%。工程保修金按结算造价的3%预留,各项工程保修期满二十四个月后在保修期满质量无问题后10天内付清(工程保修金不计利息);
6、乙方向甲方缴纳履约质保金人民币_元整(¥_元)(履约质保金不计利息),本项目全部封顶后5日内一次性返还履约质保金;
7、甲方将每批的.工程款项打入乙方个人帐号或以现金方式提取(乙方按工程造价50%的材料发票提供给甲方,另外的50%开个人收款收据或工资表给甲方)。
十一、竣工结算
工程安装完毕经各部门验收合格并取得合格文件,取得合格文件三十天内,乙方提交完整的竣工结算报告和竣工图、资料(四套)给甲方,甲方收齐相关资料后60天内提出审核意见。乙方收到审核意见十天内提出反馈意见。乙方如延期报送,承包范围内本次工程款的支付时间亦相应顺延。
十二、索赔和争议
1、违约的处理:除甲方原因及不可抗拒力外,因乙方不能按合同工期竣工,由乙方支付违约金,如超过工期违约金按工程总造价的0.1%每天计收,耽误期违约金赔偿最高限额不超过合同总价的2%。非乙方原因,甲方不按合同支付工程款,由甲方支付违约金,违约金按工程总造价的0.1%每天计收,耽误期违约金赔偿最高限额不超过合同总价的2%;
2、索赔:除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天书面通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任;
3、乙方若中途停工退场,所有施工工程量经相关部门质量验收合格后按所完成的工程量50%进行结算,余50%作为补偿甲方更换施工队伍、工期延误的经济损失费用。
4、争议:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向项目所在地人民法院起诉。
十三、合同解除
1、甲乙双方协商一致,可以解除合同;
2、有下列情况之一的,甲、乙双方可以解除合同:
1因不可抗力致使合同无法履行;
2因一方违约致使合同无法履行;
3一方根据上述约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知的前10天告知对方,通知到达对方时合同解除.对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理;
4合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地,甲方应为乙方撤出提供必要条件,并按已完成合同工程量的50%支付乙方工程价款。已经定货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和退货,解除订货合同发生的费用,由责任方承担。除此之外,有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。
十四、合同份数
1、本合同正本一式贰份,甲乙双方各执壹份;副本一式伍份,甲方执肆份,乙方执壹份,具同等法律效力,双方签章(字)并缴交履约质保金后生效。
2、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。
发包人: 承包人:
地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
邮政编码: 邮政编码:
签订时间:
消防安装工程合同
一、工程名称:
二、发 包 人:
三、承 包 方:
四、合同签订时间: 年 月 日
消防工程施工合同
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,结合本工程实际情况,经甲乙双方协商一致,将订立本意向合同,以资共同信守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程建筑面积:
二、工程承包范围
1、消防报警联动系统;
2、消火栓给水联动系统;
3、水喷淋给水联动系统;
4、消防应急照明疏散系统。注:
三、合同工期
本工程施工总承包单位的施工总工期为 历天,消防工程应满足施工总承包单位的进度计划安排,具体开工日期以建设单位发布的开工令为准。遇下列情况,工期相应顺延:
1、甲方未能按约定提供图纸及开工条件;
2、不可抗力(不包括雨天及高温天气)。
四、质量标准
工程质量标准:达到国家消防工程施工规范要求,保证工程质量验收合格。
五、承包单价及付款方式
1、消防安装工程合同总造价:暂定(¥ 元)。工程结算方式:变更、签 证部份按预算清单造价计入结算中。乙方按总结算费用提供11%的增值税专用发票。材料报验、资料费用由乙方承担。
2、本工程合同签订后,乙方施工进场预埋,预埋期间每月支付5万元,安装施工时甲方按每月6号支付上个月月报已完工程的约70%进度款。工程施工完毕内部验收合格甲方支付工程款至90%,工程竣工经消防部门验收合格,乙方报送消防工程结算书,甲方收到后30天内审计完成,甲方支付工程款至95%,剩余工程款5%作为工程质量保证金,质保期为一年,质保期满后一星期内付清余额。
六、双方一般权利和义务
一、甲方工作:
1、协调土建施工单位提供消防施工用水、用电。
2、开工前10天内甲方向乙方提供贰套审图中心审定的施工图纸,并组织图纸会审和设计交底;
3、甲方对工程的成品及半成品的工作负责安排保护,安排安装后的补漏洞(消防栓洞口、风机口)修补及塞缝;
4、有责任及时配合乙方做好每笔工程进度款的支付、工程量的签证及工程结算;
5、消防报建、验收中发生与消防现场施工无关的费用由建设方负责;
5、工程进入验收阶段负责组织各施工单位配合消防验收工作。
二、乙方工作
1、遵守政府相关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方,甲方承担由此发生的费用;
2、按政府及有关部门规定做好施工场地内的清洁卫生工作,必须密切配合土建、水电等工种的施工,以确保工程质量和工程进度,由于乙方原因造成其他工种的窝工、返工的现象,由乙方承担全部的责任,并承担工程延期的赔偿。
3、在施工中乙方应积极主动与水电、土建等施工单位核对清楚工程图纸相关联的尺寸、标高等数据是否统一,在交叉施工过程中,配合水电、土建等施工单位采取措施保护工程成品。
4、工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间是乙方原因发生损坏,乙方自费予以修复;
5、负责消防报建手续、消防验收合格,整理两套入档竣工资料。
七、质量与检验
1、乙方应认真按照国家建设部、公安部颁发的现行规范要求施工,工程竣工后,必须依据国家消防安全有关文件要求,经消防监测和监督部门验收合格,并与土建、电梯等施工单位密切配合搞好本工程,随时接受监理工程师的检查检验,确保工程质量达到合格标准。
2、工程在预埋施工前,乙方应进行自检,并通知监理工程师验收。验收合格后监理工程师必须在验收记录上签字,乙方方可预埋和继续施工。
八、工程变更及取费 8.1工程变更
1、施工中甲方需对原工程进行设计变更,应提前7天以书面形式发出变更通知,乙方按照监理工程师发出的变更通知及相关要求,进行工程变更,因变更导致合同价款的增减,在工程结算时一次性办理。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的一切损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
3、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经监理工程师及甲方同意,不得擅自更改。
4、所发生的变更、签证建设方、监理方签字方可进行施工。8.2合同履行过程中发生工程变更,其工程变更按如下办法调整:
1、合同范围的工程量清单有漏项或工程量增减有误,由甲方或乙方提出,根据工程量计算规则经双方确认后调整予以签证;
2、由于工程变更引起的清单工程量增减及新增清单项目,由甲方或乙方提出,合同中已有适用于变更工程的价格,经甲方确认,按已有价格变更合同价款,合同中有类似价格的,经甲方确认,可以参照类似价格变更合同价款;
3、合同中没有适用于或类似于变更工程的价格,其价格由双方按如下办法确定: 3.1合同价款采取按实结算,工程取费按[2014]《湖南省建设工程消耗量标准》定额及配套的湘建价[2014]113号取费文件。
3.2、人工工资单价执行湘建价[2017]165号文件,安装人工工资按最低工资单价100元/工日计取。
3.3、机械台班及材料单价按2018年第2期《株洲建设工程造价信息》计取。
九、其它事项
1、消防报建手续中因甲方提供的资料不齐全违规施工,所产生的费用由甲方负责支付。
2、项目部制度的施工质量、安全文明施工、材料使用管理、进度管理制度实施细则和所有项目部下发的文函,作为本合同附件,具有同等的法律效力。
3、本合同执行时如发生争议,双方应友好协商解决。协商不成,任意一方可诉讼至甲方所在地人民法院解决。
4、以上条款自双方签字之日生效,本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份、各份具同等法律效力。
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签订日期 年 月 日 签订日期: 年 月 日