招投标复习题(答案只供参考)

第一篇：招投标复习题(答案只供参考)

招投标复习

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1、在下列合同中，（C）合同是可变更的合同。A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的

2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（B）。

A总价可调合同 B总价不可调合同 C 单价合同 D成本加酬金合同

3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。

A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书

4、一般认为，投标是一种（B）。A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为

5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（C）。A 9个月 B 6个月 C 4个月 D 2个月

6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（B）天发出招标通知书。A5 B7 C9 D15

7、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（C）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。A 14 B10 C 28 D56

8、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（C）。A工程量清单 B工程预算书 C工程变更协议书 D施工图纸

9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（D）。A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行 B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行

C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行

10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（B）。

A（1）（2）（3）B（3）（2）（1）C（2）（3）（1）D（2）（1）（3）

11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（B）A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏

C 业主原因要求暂停全部项目施工 D 因设计变更而导致工程内容增加

12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（A）。A对是否参加投标作出决定 B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价

13、唱标按送达投标书的（A）顺序进行。A先后

B逆

C任意

D无相关规定

14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（C）万元人民币以上时，必须进行招标。A3000 B1000 C100

D50

15、投标人少于（A）的，招标人应当依照《中华人民共和国招投标法》重新投标。

A3 B4 C5 D10

16、关于投标报价策略论述正确的有（C）。

A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价 B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价

C一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价 D当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价

17、关于评标，下列不正确的说法是（B）

A评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数 C评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平

D评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

18、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（D）。

A费用由工程师承担，工期由承包方承担 B费用由承包人承担，工期由发包方承担 C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D费用和工期均由承包方承担

19、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（A）。A承包人分包工程一览表 B承包人承揽工程项目一览表 C发包人供应材料一览表 D工程质量保修书

20、投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（C）。A允许投标单位补充填写 B视为废标

C认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D由招标人退回标书

1．承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（A）。

A、包工不包料 B、统包 C、包工部分包料 D、包工包料

2．根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（A），接受当地建设行政主管部门的监督管理。A、报建制度 B、监理制度 C、工程咨询 D、项目合同管理

3．若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（B）A、不平衡报价法 B、多方案报价法 C、突然袭击法 D、低投标价夺标

4．根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款 B、专用条款

C、监理合同 D、协议书 5．某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是(D)。

A．费用由工程师承担，工期由承包方承担

B．费用由承包方承担，工期由发包方承担

C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商

D．费用和工期均由承包方承担

6．编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为：（A）

A、工料单价法 B、综合单价法 C、清单计价法 D、其他方法

7．《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：(B)。A、同时履行抗辩权 B、后履行一方享有的抗辩权 C、先履行一方享有的抗辩权 D、不安抗辩权

8．（A）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示。

A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金

9．合同的（A）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。

A、成立 B、订立 C、质压 D、定金

10．（A）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。

A、质押 B、定金 C、债务的免除 D、债务的混同

11．（D）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。

A、固定总价合同 B、计量估价合同 C、单价合同 D、成本加酬金合同

１２．（D）是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为。

A、合同的变更 B、合同的订立 C、合同的终止 D、合同的转让

１３．（C）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。

A、合同的变更 B、合同的订立 C、合同的终止 D、合同的转让

１４．设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料，这种招标方式叫做（A）

A、国际竞争性招标 B、有限国际竞争性招标 C、询价采购 D、直接订购

１５．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（D）

A、根据中标项目的不同特点采用不同报价 B、多方案报价法

C、可供选择的项目的报价 D、不平衡报价法

１６．建设项目总承包招投标，实际上就是（B）。

A、按照合同有关条款 B、项目全过程招投标 C、勘查设计招投标 D、材料、设备供应招投标 １７．索赔必须以（D）为依据。

A、工程预算 B、结算资料 C、工程变更 D、合同 １８．建设单位在（A）合同中承担了项目的全部风险。

A、成本加酬金 B、单价 C、总价可调 D、总价不可调

１９．编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价主要采用此种方法，被称为：（B）。A、工料单价法 B、综合单价法 C、定额法 D、其他方法

２０．“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：（A）A、同时履行抗辩权 B、异时履行抗辩权

C、后履行一方享有的抗辩权 D、不安抗辩权

二、多项选择题（每题2分，共20分）

１．施工合同订立应具备的条件是：（BCDE）

A、竣工结算文件已编制完成 B、工程项目已经列入年度建设计划

C、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料 D、建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实

E、招标工程中标通知书已经下达

２．合同的履行应遵循诚实信用原则全面履行约定的义务。如果当事人只履行合同约定的部分义务，则属于部分履行或不完全履行。如果当事人完全没有履行合同约定的义务，则属于合同未履行或不履行合同。当事人在遵循诚实信用原则履行合同的过程中应尽的基本义务有：（ABC）A、通知 B、协助 C、保密 D、债务的免除 E、债务的丢失

３．通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（ABCD）。

A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目

B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目

C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大 D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目 E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目 ４．建设工程施工招标的条件有：(ABCDE)。

A.招标人已经依法成立

B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准 D.有相应资金或资金来源已经落实 E.有招标所需的设计图纸及技术资料

５．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括(ABD)等。

A、协议书 B、通用条款 C、结算报告 D、专用条款 E、预算书

６．《合同法》规定合同无效的情形有（ABCDE）

A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 C、以合法形式掩盖非法目的 D、损害社会公共利益

E、违反法律、行政法规的强制性规定

７．国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段：（ABC）

A、机会研究 B、可行性初步研究 C、可行性研究 D、概算 E、预算 ８．施工分包合同的当事人为（BE）。

A建设单位 B承包人 C监理单位 D设计单位 E分包方 ９．下列财产中，可以用于抵押的有（ABCE）。

A、房屋 B、机器 C、土地使用权 D、支票 E、交通运输工具

１０．按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在施工中由于（BDE）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A、乙方未能及时调配施工机械 B、发生不可抗力

C、雨季天数增多几天 D、工程量变化和设计变更 E、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（CDE）

A设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准

B承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意 C改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E变更工程价款的报告应由承包人提出

2、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（CD）A投标文件未按对投标文件的要求予以密封 B拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正

C投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应 D经评标委员会确认投标人报价低于其成本价

E组成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议

3、凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（ABCE）A勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 B重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C施工单项合同估算价在200万元人民币以上 D项目总投资额在1000万元人民币以上 E项目总投资额在2000万元人民币以上

4、投标文件的技术性评审包括（BCD）A实质上响应程度 B质量控制措施

C方案可行性评估和关键工序评估 D环境污染的保护措施评估 E现场平面布置和进度计划

5、工程索赔的依据有（ABCE）A工程检验报告 B工程进度计划 C施工合同文本及附件 D施工许可证

E招标文件

6、《施工合同文本》由（ACD）组成。A协议书 B中标函 C通用条款 D专用条款 E规划许可证

7、招投标应遵循的原则有（ABDE）A公开 B公平

C投标方资信好 D公正 E诚实信用

8、根据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定，关系到社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（BCD）A石油项目 B供电项目 C教育项目 D商品住宅 E娱乐场所项目

9、标底的编制依据有（ACD E）。A招标文件确定的计价依据和计价方法 B经验数据资料 C 工程量清单 D工程设计文件

E施工组织设计和施工方案等

10、建设工程的招标方式可分为（AB）A公开招标 B邀请招标 C议标 D系统内招标 E行业内招标

三、简答题

1、可行性研究的作用体现在哪些方面？（7分）

1)作为建设项目投资决策的依据

2)作为编制设计文件的依据

3)作为向银行贷款的依据

4)作为建设单位与各协作单位签订合同和有关协议的依据 5)作为环保部门、地方政府和规划部门审批项目的依据 6)作为施工组织、工程进度安排及竣工验收的依据 7)作为项目后评估的依据

2、在建筑工程施工招标中，评标工作的主要内容包括哪些方面？（6分）

（1）投标文件的符合性鉴定。（2）价格分析。（3）技术评估。（4）商务评估。（5）投标文件的澄清。（6）综合评价与比较

3、简述监理招标的程序。（11分）

1）招标人确定招标方式；到建设行政主管部门办理备案手续。（2）编制招标文件。

（3）发布招标公告或发出投标邀请通知书。

（4）向投标人发出投标资格预审通知书，对投标单位进行资格预审。

（5）向投标人发出招标文件。采用投标人资格预审方式的，招标人只向资格预审合格的投标人发出招标文件

（6）组织必要的答疑、现场勘察、解答投标人提出的问题，编写答疑文件或补充投标文件等。

（7）接受投标书。

（8）组织开标、评标、决标。（9）招标人自确定中标人之日起十五日内建设行政主管部门提交招标投标情况的书面报告。（10）向投标人发出中标或未中标通知书。（11）与中标人订立书面委托监理合同。

4、简述我国施工招标中编制标底的主要依据。（6分）

施工招标中，编制标底的主要依据：(1)招标文件。

(2)工程施工图纸、工程量计算规则。

(3)施工现场地质、水文、地上情况的有关资料。

(4)施工方案或施工组织设计。

(5)现行工程预算定额、工期定额、工程项目计价类别及取费标准、国家或地方有关价格调整文件规定等。

(6)招标时建筑安装材料及设备的市场价格。

四、名词解释：

1、不平衡报价法

答案：

不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。

2、工程项目招标

答案：

工程招标是指在建筑市场上，建设单位，也称发包方或招标方，即通常指业主或项目投资人通过招标的方式，将工程建设项目的勘察、设计、施工、建筑装饰装修、材料设备供应、监理和工程总承包等业务全部或分阶段发包，并对投标商及其报价和施工规划等进行审查、评比，最终选定中标人的行为。

四、论述题

1、试述设计招标与投标的程序。

依据委托设计的工程项目规模以及招标方式，各建设项目设计招标的程序繁简程度也不尽相同。国家有关建设法规规定了如下的标准化公开招标程序，采用邀请招标方式时可以根据具体情况适当变更或酌减。（1）招标单位编制招标文件。

（2）招标单位发布招标广告或发出招标通知书。（3）投标单位购买或领取招标文件。

（4）投标单位报送申请书。

（5）招标单位对投标单位进行资质审查，或委托中介机构或咨询公司进行审查。（6）招标单位组织投标单位勘察现场，解答招标文件中的问题。（7）投标单位确定设计主导思想，编制设计方案，编写投标文件。（8）投标单位按规定时间密封报送投标书。

（9）招标单位当众开标，组织评标，确定中标单位，发出中标通知书。（10）招标单位与中标单位签订合同。

2、根据《中华人民共和国施工合同（示范文本）》的规定，承包人应按专用条款的约定完成那些工作？

答案：

(1)根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担。

(2)向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。

(3)根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。(4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生费用由发包人承担。

(5)遵守有关部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。

(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，专用条款内约定。

(7)按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。承包人不履行上述各项义务，应对发包人的损失给予赔偿。

3、建设项目施工招标程序是什么？

答案：

建设项目的报建 审查建设单位资质 招标申请 资格预招标文件的编制与送审

资格预审发放招标文件 现场勘察 投标预备会 工程标底的编制与送审 开标、评标、定标 签订合同

4、我国对建设工程的最低保修期限有何要求？

答案：

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年 供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期

电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年

五、案例分析题（10分）背景：

某工程项目（未实施监理），由于勘察设计工作粗糙（招标文件中对此也未有任何说明），基础工程实施过程中不得不增加了排水和加大基础的工程量，因而承包商按下列工程变更程序要求提出工程变更： 1．承包方书面提出工程变更书； 2．送交发包人代表；

3．与设计方联系，交由业主组织审核；

4．接受(或不接受)，设计人员就变更费用与承包方协商； 5．设计人员就工程变更发出指令。

问题：背景中的变更程序有什么不妥？

3．不妥。应由发包人代表与设计单位联系，商讨变更事宜

4．不妥。应由发包人代表（或监理工程师）与承包商就变更价格进行协商。5．不妥。应由发包人代表（或监理工程师）发出变更指令。

某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包{即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构；(2)委托招标代理机构代理招标；(3)发出投标邀请书；(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；(5)向所有获得投标资格投标者发售招标文件；(6)召开投标预备会；(7)招标文件的澄清与修改；(8)建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；(9)召开开标会议，审查投标书；(10)组织评标；(11)与合格的投标者进行质疑澄清；(12)决定中标单位；(13)发出中标通知书；(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。问题：（1）指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。（2）该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；3)开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。指明以上处理是否正确，并说明原因。

答案： 问题1 第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）。（1分）

第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥，资格预审的结果应通知到所有投标者。（2分）

第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。（2分）

第(8)条制定标底和评标定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。（2分）

问题2．

第(1)的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；（3分）第(2)的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件；（3分）

第(3)的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。（3分）

参考答案

第二篇：招投标复习题

1．根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人。

（）

2．无效合同自订立时就没有法律效力。（）3．在合同文件中中标通知书具有最高的解释权。

（）4．施工合同履行充满了风险，而投标行为则无风险可言。

（）5． 在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段。

（）6施工招标的招标公告属于要约（）

7．经确认无效的合同自订立之日起就无法律效力（）9．《招投标法》的规定，招标人修改招标文件，必须在规定的投标文件提交的截止时间前15天进 行。（）10．作为招标方式的一种，邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式，在世界上被广泛地采。

（）11自中标之日起()日内，发包单位与中标单位签定合同。12．诉讼时效届满，根据法律的规定权利人的()消灭。13．我国《民法通则》规定的普通诉讼时效通常为()。

14．除非法律另有规定，合同当事人有权决定合同的形式，这是()的体现。15．公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为()。

16．()是引起债权债务关系发生的最主要最普遍的根据。

17．建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的 损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由()承担。18．考虑到合同订立的实际情况，《合同法》规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面 形式订立合同，当事人未采用书面形式但是()该合同成立。19．建设工程中的招标，在合同订立程序上称为（）。20．业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（）。

21．已经具备投标资格并愿意投标的投标人，只要填写资格预审调查表，申报资格预审后（）进入下一轮工作和竞争。

22．招标过程中投标者的现场考察费用应由（）承担 23．开标是指（）。

24．《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方()。25．建设工程中甲施工企业的乙项经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。26．某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购5台设备，合同履行时，甲乙约定，将其中的2台交付给丙，但乙一直未向丙交付该标的，则()。A．甲向丙承担违约责任 B．乙向丙承担违约责任 C．乙向甲承担违约责任 D．甲、乙约定无效 27．在下列工程中，()工程必须实行招标选择承包人。

28．某工程隐蔽施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量不满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由()负担。

29．建设工程过程中需要与当地政府有关部门协调的工作，应由()办理。30．在施工合同中，()属于承包方应当完成的工作。

31．某一合同约定的定金为2000元。由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还 8．对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）给对方的金额为()元。

32．以下关于要约的表述，不正确的是（）。

A．要约是意思表示

B．要约与要约邀请是同一含义

C．要约的内容须具体确定

D．要约应表明相对人承诺即受其拘束 33．北京甲公司与上海乙公司签订了一份书面合同，甲公司签字、盖章后邮寄给乙公司签字、盖章。则该合同成立的时间应为（）。

34．当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以()为准。

35．公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为()。36．总包单位必须自行完成建设项目的主要部分，其()可以分包。37．施工合同示范文本规定，()应由承包人承担。

A．承包人在地下管道附近施工的防护措施费用 B．承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用

C．在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出 D．第三方责任造成伤亡事故发生的费用 38．建设工程合同，是()。39．()是要约邀请。

40．公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为()。

41．招标行为是（）。

42．项目总投资额在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

43．招投标活动中的资格预审侧重于对投标人应当具备承担招标项目的（）的审查。44．由同一专业的单位组成的联合体，按照（）的资质等级确定为联合体的资质等级。45．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。46．投标人少于（）个的，招标人应当重新招标。

37．施工合同按付款方式可分为①总价合同②单价合同③成本加酬金合同，如从承包商角度选择合同类型，风险由大至小的合同是（）

A ①-②-③ B ②-③-① C ③-①-② D ①-③-②

48．当工程师要求重新检验时，如检验发现工程质量不合格，因重新检验发生的费用由（）承担。

49．承包人应当在价款可以调整的情况发生后（）天内，将调整原因．金额以书面形式通知工程师，工程师确认后作为追加合同价款，与工程款同期支付。50． FIDIC是国际（）工程师联合会的法文名称字头组成的缩写词。

51、合同的履行

52、诉讼时效

53、索赔

4、投标

55、合同的变更

56、合同的终止：

57、招标：

58、投标文件：

59、承担违约责任的方式主要有哪些？

60、风险按其来源可分为哪几类？

61、建设工程施工招标应当具备什么条件？62、建设工程施工合同的组成文件有哪些？ 63、邀请招标的限制条件有哪些？

64、公开招标的程序是怎样的？ 65、我国担保法规定的担保方式有哪些？

第三篇：招投标合同管理复习题（范文）

第一章 招标投标基本原理

一、复习思考题

1．如何理解招标投标的含义？

2．规范招投标活动有什么重要意义？

3．我国《招投标法》的适用范围是如何规定的？

4．根据我国《招投标法》的规定，哪些建设项目，必须进行招标？

5．招投标活动应当遵循的原则有哪些？

6．如何正确理解我国《招投标法》中的招标人？

7．什么是招标代理机构？招标代理机构应当具备哪些条件？

8．申请工程招标代理机构应具备什么条件？

9．我国《招投标法》规定的招标方式有哪几种？

10．什么是投标人？投标人通常应具备哪些条件？

第二章 建设工程招标投标

一、复习思考题

1．建设工程设计招标文件应包括的内容有哪些？

2．编制建设工程设计投标文件有什么要求？

3．建设工程设计投标文件作废的情形有哪些？

4．勘察设计招标的工程项目，在哪些情况下可以进行邀请招标？

5．哪些项目的勘察设计经政府批准，可以不进行招标？

6．勘察设计项目投标应注意哪些问题？

7．勘察设计招标文件应具备哪些内容？

8．勘察设计项目废标与被否决的情形有哪些？

9．依法必须招标的工程项目，应当具备哪些条件才能进行施工招标？

10．经批准可采用邀请招标的工程施工项目有哪些？

11．可以不进行招标的施工项目有哪些？

12．工程建设项目的投标文件应包括哪些内容？

13．工程建设项目施工招投标中按废标处理的情形有哪些？

14．依法进行货物招标的工程建设项目应当具备什么条件？

15．什么是资格预审？什么是资格后审？

16．工程建设项目货物招投标中的资格预审文件一般包括哪些内容？

17．工程建设项目货物招标文件包括的内容有哪些？

18．工程建设项目货物投标文件包括的内容有哪些？

19．工程建设项目货物投标文件不予受理与按废标处理的情形有哪些？

20．什么是投标保证金？什么是履约保证金？

第三章 合同的订立

一、复习思考题

1．什么是合同？合同有哪些法律特征？

2．我国《合同法》将合同分成哪些种类？

3．什么是合同法？合同法有哪些法律特征？

4．如何理解我国《合同法》的调整范围？

5．合同法律关系具体由哪三个要素构成？

6．订立合同应遵循的基本原则有哪些？

7．如何理解要约的有效条件？

8．要约与要约邀请有什么区别？

9．要约撤回与要约撤销是一回事吗？

10．什么情况下要约失效？

11．什么是承诺？承诺应具备什么条件？

12．订立合同采用的形式有哪些？

13．合同的一般条款有哪些？

14．什么是格式条款？格式条款与示范文本是一回事吗？

15．什么是缔约过失责任？缔约过失责任的构成要件有哪些？

16．缔约过失责任与违约责任是一回事吗？

17．我国《合同法》规定承担缔约过失责任的主要情形有哪些

第四章 合同的效力

一、复习思考题

1．合同生效应具备什么条件？

2．合同成立与合同生效是一回事吗？为什么？

3．什么是效力待定的合同？《合同法》规定效力待定合同有哪几种情况？

4．无效合同有哪些特点？

5．我国《合同法》规定无效合同的情形有哪些？

6．什么是可撤销合同？可撤销合同有哪些法律特征？

7．哪些情况属于可撤销合同？

8．合同无效或被撤销后，应如何处理？

第五章 合同的履行与保全

一、复习思考题

1．合同的履行原则有哪些？

2．如何理解合同约定不明的履行规则？

3．什么是同时履行抗辩权？

4．如何理解不安抗辩权？行使不安抗辩权应具备什么条件？

5．如何理解合同的保全？

第六章 合同的变更、转让与终止

一、复习思考题

1．如何理解合同变更的含义？合同变更有哪些特点？

2．合同变更应具备什么条件？

3．什么是合同权利的转让？合同权利转让应具备什么条件？

4．如何理解合同权利转让的效力？

5．合同权利依法不能转让的情形有哪些？

6．什么是合同义务的移转？合同义务移转应具备哪些条件？

第七章 违约责任

一、复习思考题

1．什么是违约责任？违约责任有什么特征？

2．如何理解违约责任的构成要件？

3．承担违约责任的方式有哪些？

4．什么是违约金？

5．什么是赔偿金？

7．如何理解合同义务的移转的效力？

8．合同权利义务终止的法定情形有哪些？

9．什么是合同的解除？合同解除包括哪些种类？

10．如何理解合同终止的效力？

第八章 建设工程合同概述

复习思考题

1．什么是建设工程合同？建设工程合同有哪些特点？

2．如何理解建设工程合同当事人的权利与义务？

3．建设工程合同分为哪几种类？

4．什么是建设工程施工合同？建设工程施工合同有什么特点？

第九章 实行建设工程合同示范文本制度自学篇

复习思考题

1．比较勘察合同示范文本一与文本二的相同点与不同点？

2．比较设计合同文本一与文本二的相同点与不同点？

3．施工合同文本的主要内容有哪些？

4．施工合同文件及解释顺序是如何规定的？

5．工程师的含义是什么？

6.发包人有哪些工作？

7．承包人有哪些工作？

8．工期顺延的情况有哪些？

9．隐蔽工程与中间验收是如何规定的？

10．关于安全施工有哪些规定？

11．合同价款支付方式有哪些？

12．质量保修书的内容有哪些？

第十章 与建设工程相关的合同

一、复习思考题

1．什么是建设工程监理合同？建设工程监理合同有什么特点？

2．建设工程监理合同示范文本由哪几部分构成？

8．什么是借款合同？借款合同有什么特点？

9．什么是租赁合同？租赁合同有什么特征？

10．什么是融资租赁合同？融资租赁合同有什么特征？

11．如何理解承揽合同？

14．如何理解保管合同及其特点？

第十一章 建设工程合同管理

一、复习思考题

1．我国建设工程合同管理有哪些特征？

第一，建设工程项目的完成是一个渐进的过程。

第二，由于工程价值量大，必然导致合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大。

第三，工程合同变动较为频繁，这是工程合同管理遇到的又一个难题和特点。

第四，现代工程合同管理工作极为复杂。第五，合同风险大。

2．建筑企业合同管理制度主要有哪几种？

一、建筑企业内部合同预签制度

二、建筑企业内部的审查、批准制度

三、严格保护、保管企业印章制度

四、检查和奖励制度

五、完善合同统计考核制度

六、建立合同管理评估制度

七、推行合同管理目标制度

八、建立合同管理质量责任制度

第十二章 建设工程合同的谈判、签订与审查

一、复习思考题

1．建设工程合同审查主要从哪几个方面进行？

1审查建设工程合同是否符合有效条件2审查建设工程合同有无效力待定情况

3审查建设工程合同的主要内容4审查建设工程合同中有无免责及限制对方责任问题 第十三章 建设工程合同的风险管理

1、风险，是指一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的一种状态。

2．风险如何控制与转移？

（一）风险的控制

1．重视合同谈判，签订完善的施工合同2．加强合同履行管理，分析工程风险

（二）转移风险

转移风险包括相互转移风险和向第三方转移风险。转移工程项目风险有如下措施：

1．推行索赔制度，相互转移风险。在合同履行中，推行索赔制度是相互转移风险的有效方法。

2．向第三方转移风险。向第三方转移风险包括推行担保制度和进行工程保险。推行担保制度是向第三方转移风险的一种有法律保证的做法。我国《担保法》内规定有五种担保方式，在建设工程施工阶段以推行保证和抵押两种方式为宜。工程保险是业主和承包商转移风险的一种重要手段。当出现保险范围内的风险，造成经济损失时，业主和承包商可以向保险 公司索赔，以获得相应的赔偿。

3．什么是担保？担保是为了保证债务的履行、确保债权的实现，在人的信用或特定的财产之上设定的特殊的民事法律制度。

4、担保有哪些法律特征？

1．担保具有附随性特征，又称为从属性2．条件性

3．相对独立性。尽管担保具有从属性，但其亦相对独立于被担保的债权。

5．担保方式有哪些？保证、抵押、质押、留置、定金五种

招标方：以银行保函的形式担保；投标方以履约保证金或银行保函担保。

5．什么是保证？保证的方式有哪几种？

保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。

一般保证是指保证人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。

6．哪些组织不能做保证人？

（1）企业法人的分支机构、职能部门。（2）国家机关

（3）学校、幼儿园、医院等以公益事业为目的的事业单位、社会团体。

7．什么是抵押？

抵押是指债务人或第三人不转移财产占有将该财产作为债权担保，债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

哪些财产可以抵押？

（1）抵押人所有的房屋和其他地上定着物；

（2）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；

（3）抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物；

（4）抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产；

（5）抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；

（6）依法可以抵押的其他财产

8．依法不能抵押的财产有哪些？

（1）土地所有权；

（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产；

（6）依法不得抵押的其他财产。

9．什么是质押？质押有哪几种类？

质押，是指债务人或第三人转移财产(动产)或权利的占有，将之作为债权担保。

质押可分为动产质押与权利质押；可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；依法可以转让的股份、股票；依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；依法可以质押的其他权利。

10．工程保险的含义是什么？

工程保险是指在工程项目建设的整个过程中，投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病的商业保险行为。

工程保险特点：1为转移不可预见的不确定风险而经保险人与投保人合意，确立保险合同。2合同存在的独立性。保险合同不受保险人和投保人之间其他合同关系的影响而独立存在。3保险的发生与否的不确定性。4 金钱偿付性。根据被保标的不同，保险可以分为财产保险和人身保险。两者均以金钱形式偿付。5保险的不可追偿性。

第十四章 建设工程施工合同索赔一般原理

一、复习思考题

1．什么是索赔？索赔具有哪些特征？

索赔是当事人在实施合同过程中，根据法律规定、合同的约定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同当事人提出给予赔偿或者补偿要求的行为。

施工索赔的特征1．索赔的双向性2．索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提

3．索赔是单方行为

2．试分析索赔的程序包括哪几个方面内容？

（一）承包人提出索赔要求

（二）工程师审核索赔报告

（三）确定合理的补偿额

（四）发包人审查索赔处理

（五）承包人是否接受最终索赔处理

第十五章工程项目的工期与费用索赔

一、复习思考题

1、是分析工期延误的原因有哪些？（承包商延误有哪些）

1．施工组织不当，如出现窝工或停工待料等现象。

2．质量不符合合同要求而造成的返工。

3．资源配置不足，如劳动力不足，机械设备不足或不配套，技术力量薄弱，管理水平低，缺乏流动资金等造成的延误。4．开工延误。5．劳动生产率低。6．承包商雇用的分包商或供应商引起的延误。

2、承包商可以索赔的费用一般包括哪几个方面？一是人工费。二是设备费。三是材料费。四是保函手续费。五是贷款利息。六是保险费。七是利润。八是管理费

第四篇：招投标及合同管理-复习题2010

一、单选题

1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）方式。

A、招标；B、投标；C、招标投标；D、协议。

2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。

A、5；B、7；C、10；D、20。

3、建设工程项目的招标一般应采用（）的方式。

A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、发标。

4、在下列几种情形中，（）工程项目经批准可以进行邀请招标。

A、受自然地域环境限制；B、技术复杂；

C、已具有招标部分条件的；D、招标人不完全具有招标能力的。

5、在下列情形中，（）的投标文件应视为废标。

A、只要单位盖章；B、已在招标文件要求提交投标保证金；

C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议；D、按招标文件要求密封。

6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并标明排列顺序。

A、2；B、3；C、1—3；D、1—5。

7、开标地点应为（）。

A、当地政府的招投标办；B、招标人所在地；

C、招标人与投标人商议的地点；D、招标文件中确定的地点。

8、中标人的投标应当符合（）。

A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；

B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；

C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。

D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

9、中标人应当由（）确定。

A、评标委员会；B、招标代理机构；C、政府招标投标办；D、招标人。

10、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含（）。

A、具有独立订立合同的水平；B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；

C、具有独立订立合同的权利；D、在近五年内没有重大工程质量问题。

11、招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。

A、投标人；B、代理人；C、银行；D、中标人。

12、在邀请招标的程序中（）。

A、需发售资格预审文件；B、要资格预审；C、不存在资格审查；D、要资格后审。

13、投标人投标，可以是（）。

A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；

B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；

C、投标人以低于成本价报价竞标；

D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。

14、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、10；B、30；C、20；D、56。

15、投标担保，招标人可以在（）要求投标人提交投标保证金。

A、招标文件发出之后；B、招标文件发出之前；C、招标文件中；D、投标人中标后。

16、投标人在（）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

A、招标文件要求提交投标文件截止时间后； B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；

C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；

D、招标文件规定的投标有效期终止之前。

17、投标人串通投标行为是（）。

A、投标人以行贿的手段谋取中标；

B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；

C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。

D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。

18、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（）的组成部分。

A、投标文件；B、招标文件；C、评标报告；D、投标文件和招标文件。

19、合同的标的是合同关系的（）。

A、主体；B、客体；C、内容；D、权利和义务。

20、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求（）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。

A、发包人；B、承包人；C、发包人与承包人共同；D、造价管理部门。

21、工程合同的付款分（）阶段进行。

A、2；B、3；C、4；D、5。

22、工程合同的付款可分为（）。

A、预付款、工程进度款、最终付款；B、预付款、最终付款；

C、工程进度款、最终付款；D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。

23、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。

A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料

24、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书

25、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础

重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()。

A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担

C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担

26、建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。

A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可调

27、（）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。

A、计量估价合同B、固定总价合同C、单价合同D、成本加固定百分比

28、招标公告是一种（）

A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同

29、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（）

A、分承包B、总承包C、阶段承包D、专项承包

30、在施工中由于（）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。

A、不可抗力B、承包人的设备损坏C、设计变更D、工程量变化

31、采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（）

A、允许投标单位补充填写B、视为废标

C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中D、由招标人退回投标书

32、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。

A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会

二、多选题

1、建设工程招标应具备的条件是（）。

A、招标人已经依法成立；

B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准；

C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；

D、有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图纸及技术资料；

E、发布了招标公告。

2、建设工程的招标方式有（）。

A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、区域性招标；E、专业招标。

3、在下列情形中，（）投标文件应视为废标。

A、逾期送达指定地点的；B、未按招标文件要求提交保证金的；

C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的；

D、未按招标文件要求密封的；E、按时送达非指定地点的。

4、招标公告应当载明（）等事项。

A、招标人的名称和地址；B、招标项目的性质和数量；

C、招标项目实施地点和时间；D、获取招标文件的办法；

E、投标人的名称、地址及违约责任。

5、工程建设项目施工招标文件一般包括（）。

A、技术标书；B、投标人须知；C、合同主要条款；D、设计图纸，技术标准；

E、评标标准和方法。

*

7、详细评标的内容包括（）。

A、确定评价方法；B、备选标的的确定；

C、决定招标项目是否周围一个整体合同授予中标人；

D、决定投标有效期可否延长；E、投标偏差。

8、属于评标报告的内容有（）。

A、基本情况和数据表；B、评标委员会成员名单；C、开标记录；

D、废标情况说明；E、施工组织设计的编制。

9、招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告的内容有（）。

A、招标范围；B、招标方式；C、发布招标公告的媒介；

D、招投标须知；E、商务和技术标书。

10、合同谈判的主要内容包括（）。

A、合同的形式；B、合同的标准；C、技术要求，技术规范和施工技术方案；

D、关于合同价格条款；E、关于完善合同条件的问题。

11、合同的标的是合同的（）。

A、客体；B、最基本的要素；C、当事人权利和义务共同指向的对象；

D、标底；E、发包方的目标。

12、《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：

A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B、增减合同中约定的工程量

C、改变有关工程施工时间和顺序D、法院要求停止施工

E、仲裁机关要求停止施工

13、《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期

相应顺延：()。

A、承包人未能按合同约定质量标准施工

B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行

C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

D、设计变更和工程量增加

E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

14、合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况：（）

A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务相互抵销

D、债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务

15、《合同法》规定合同无效的情形有（）

A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益

B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定

17、有下列（）情况，标书可判为无效标书.A、投标人未按时参加开标会

B、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估

C、标书情况汇总表与标书相关内容不符

D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴

E、数据和文字清晰

18、招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：（）

A、具有项目法人资格(或者法人资格)

B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；

C、有从事同类工程建设项目招标的经验

D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员

E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

19、通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（）。

A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目

B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目

C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大

D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目

E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目

20、《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括()等。

A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书

21、施工分包合同的当事人为（）。

A建设单位B承包人C监理单位D设计单位E分包方

22、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A、乙方未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多几天

D、工程量变化和设计变更、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时E

第五篇：工程招投标复习题

城建院工程招投标复习题

一、填空

1．建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。

2．影响投标决策的客观因素为：业主和监理工程师的情况、竞争对手和竞争形势的分析、法律、法规的情况、风险问题。

3．建筑工程招投标的主题包括：招标人、投标人、招标代理机构。

4．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日之内订立书面合同。

5．邀请招标是一种由招标人选择3位符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。

6．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的 预期价格。

7．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30％。

8．施工招标文件的内容一般不包括 资格预审条件。

9．投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报高单价。

10．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人

应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

11．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额。

12．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即 单项索赔和工期索赔。

二、判断题

1．详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。（×）

2．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（×）

3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。（√）

4．公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（×）

5．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。√）

6．通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（×）

7.投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（√）

8．投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（×）

9．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。（√）

三、案例解析题（共计10分)

1． 书第20页2.书第76~78页

3.书第136页4.书第163页

四、简答题

1．《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？（答案见书第196页）

2.建设工程施工合同订立应具备的条件是什么？（答案见书第110页）

3.《中华人民共和国招标投标法》是自什么时间起实施的？（答案见书第203页）

4.建设工程评标程序分为哪几个阶段？（答案见书第68~70页）

5.国际工程招标的主要程序分哪几个阶段？（答案见书第90页）