招投标考试答案

第一篇：招投标考试答案

招标投标法

1、在招投标活动中的所谓公平原则是指()

A、对不同的投标者可采用不同的标准

B、对本系统与本系统以外的法人或者其他组织应采用不同的标准

C、对本地区与非本地法人或者其他组织应采用不同的标准

D、要求招标人严格按照规定的条件和程序办事，同等地对待每一个投标竞争者

[答案]：D

解析：

2、下列关于招投标活动中公开原则的叙述中，()是错误的。

A、首先要求进行招标活动的信息公开

B、开标的程序、评标的标准和程序、中标的结果等都应公开

C、开标的程序、中标的结果都应公开，但评标的标准和程序不能公开

D、招标公告必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布

[答案]：C

解析：

3、抢险救灾紧急工程应采用()方式选择实施单位。

A、公开招标

B、邀请招标

C、议标

D、直接委托

[答案]：D

解析：

4、按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为()。

A、指定招标和公开招标

B、全部招标和部分招标

C、公开招标、邀请招标和议标

D、公开招标和邀请招标

[答案]：D

解析：

5、《建设工程勘察设计管理条例)规定，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目有许多种，但是()不能直接发包。

A、采用特定的专利或专有技术的B、建筑艺术造型有特定要求的C、需要进行危险作业的D、国务院规定的其他工程建设的勘察设计

[答案]：C

解析：

6、在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。

A、50

B、100

C、150

D、200

[答案]：B

解析：

7、下列建设项目中，可以不招标的是()。

A、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

B、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

C、个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

D、外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

[答案]：A

解 析：

8、下列关于开标程序的说法中正确的有()。

A、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B、开标由政府主管部门主持

C、开标时由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可由招标人委托的公正机构检查并公证

D、开标时招标人可以有选择地宜读投标文件

E、开标过程应当记录，并存档备查

[答案]：ACE

解析：

9、投标人应当具备()的能力。

A、编制标底

B、组织评标

C、承担招标项目

D、融资

[答案]C

解析：

10、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为()。

A、有效

B、无效

C、经澄清说明后有效

D、在招标人同意接受的情况下有效

[答案]C

解析：

11、根据《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》的规定，()不属于投标人之间串通投标的行为。

A、投标者之间内部竞价，内定中标人，然后再参加投标

B、投标者与招标者商定，在招投标时压低或抬高标价，中标后再给投标者或者招标者额外补偿

C、投标者相互约定，在招标项目中一致抬高或者压低投标价

D、投标者相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标

[答案]：B

解析：

12、公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为()。

A、是否进行资格预审

B、是否组织现场考察

C、是否解答投标单位的质疑

D、是否公开开标

[答案]：A

解析：

13、以下关于联合体投标的说法中，正确的有()。

A、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B、由同一专业组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C、联合体各方均应该具备招标文件规定的投标人资格条件

D、联合体各方应当签订共同投标协议

E、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同

[答案]：ACDE

解析：

14、下列关于联合体就中标项目对外向招标人承担连带责任的叙述中，()是正确的。

A、联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，不承担任何责任

B、联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其已提交的投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分承担连带赔偿责任

C、中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订合同的，履约保证金应予退还

D、中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订合同，给招标人造成的，损失超过履约保证金数额的，对超过部分可以不承担连带赔偿责任

[答案]：B

解析：

15、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是()。

A、联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人

B、联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

C、联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务

D、联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务

[答案]B

解析：

16、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A、征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效

B、可以认定投标文件有效

C、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

D、应当认定投标文件无效

[答案]：B

解 析：

17、某工程项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本是指()。

A、整个建筑行业的平均成本

B、所有投标人的平均成本

C、投标人甲的成本

D、项目所在地的平均成本

[答案]C

解析：

18、提交投标文件的投标人少于()个的，招标人应当依法重新招标。

A、2

B、3

C、4

D、5

[答案]：B

解析：

19、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A、10

B、15

C、20

D、30

[答案]：B

解析：

20、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。

A、10

B、20

C、4

D、40

[答案]：D

解 析：

21、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。

A、招标文件发出日

B、投标文件截止日

C、中标日期

D、投标有效期

[答案]：D

解 析：

22、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。

A、中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金

B、投标保证金不得采用银行保函方式

C、招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止

D、投标保证金最高不得超过50万元

[答案]：A

解 析：

23、根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。

A、15

B、20

C、25

D、30

[答案]：B

解析：

24、两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合()。

A、各方的加总条件符合规定的资质条件即可

B、有一方具备规定的相应资质条件即可

C、各方均应具备规定的资质条件

D、主要一方具备相应的资质条件即可

[答案]：C

解析：

25、开标应在招标文件确定的()公开进行。

A、提交投标文件截止时间之后1日内

B、提交投标文件截止时间之后2日内

C、提交投标文件截止时间的同一时间

D、提交投标文件截止时间之后3日内

[答案]：C

解析：

26、开标地点应当为()。

A、招投标双方确认的地点

B、建设行政主管部门指定的场所

C、招标文件中预先确定的地点

D、投标人共同认可的地点

[答案]：C27、依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由()来完成。

A、该建设单位的领导

B、该建设单位的上级主管部门

C、当地的政府部门

D、该建设单位依法组建的评标委员会

[答案]：D

解析：

28、评标委员会为()人以上的单数。

A、5

B、7

C、9

D、3

[答案]：A

解析：

29、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。

A、1/

3B、3/5

C、2/3

D、2/5

[答案]：C

解析：

30、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。

A、评标委员会提交评标报告

B、合同备案

C、中标通知书发出

D、发包人确定中标人

[答案]：C

解 析：

31、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是

()。

A、不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金

B、同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金

C、不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金

D、同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金

[答案]D

解析：

32、某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、2005年4月15日

B、2005年5月1日

C、2005年5月15日

D、2005年6月1日

[答案]B

解析：

33、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A、招标人从几名中标候选人中确定中标人

B、招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

C、招标人预先内定中标人

D、招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

[答案]：A

解 析：

34、关于招标代理机构的说法，正确的有()。

A、由评标委员会指定招标代理机构

B、工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C、招标代理机构是社会中介组织

D、未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

[答案]CDE

第二篇：招投标考试

1.填空10个10分

2.单项选择20个 多项选择5个

3.名词解释3个15分

4.简答4个20分

5.案例分析15分

第一章 绪论

§1.1 建设工程市场

二、建设工程市场的分类 0.0如何分类记忆

（1）按交易对象分为建筑商品市场、资金市场、劳动力市场、建筑材料市场、租赁市场、技术市场和服务市场等。

（2）按市场覆盖范围分为国际市场和国内市场。

（3）按有无固定交易场所分为有形市场和无形市场。

（4）按固定资产投资主体分为国家投资形成的建设工程市场，企事业单位自有资金投资形成的建设工程市场，私人住房投资形成的市场和外商投资形成的建设工程市场等。

（5）按建筑商品的性质分为工业建设工程市场、民用建设工程市场、公用建设工程市场、市政工程市场、道路桥梁市场、装饰装修市场、设备安装市场等。

§1.2 建设工程承发包

一、建设工程承发包的概念0.0知道

工程承发包是指建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方），建设单位（业主）作为发包人（称甲方），由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方，且双方在平等互利的基础上签订工程合同，明确各自的经济责任、权利和义务，以保证工程任务在合同造价内按期按质按量地全面完成。它是一种经营方式。

§1.3 建设工程招投标概述

二、建设工程招标投标概念

建设工程招标，是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。

建设工程投标，指投标人（或承包人）根据所掌握的信息，按照招标人的要求，参与投标竞争，以获得建设工程承包权的法律活动

2.建设工程招标投标的特点0.0简单记忆

工程招标投标总的特点是：①通过竞争机制，实行交易公开；②鼓励竞争、防止垄断、优胜劣汰，实现投资效益；③通过科学合理和规范化的监管机制与运作程序，可有效地杜绝不正之风，保证交易的公正和公平。0.0

第二章 工程招标投标概述

1.招标投标的概念

招标投标是指招标人对工程建设、货物买卖、劳务承担等交易业务，事先公布选择采购的条件和要求，招引他人承接，若干或众多投标人做出愿意参加业务承接竞争的意思表示，招标人按照规定的程序和办法择优选定中标人的活动。

招标投标是在市场经济条件下进行工程建设、货物买卖、财产出租、中介服务等经济活动的一种竞争形式和交易方式，是引入竞争机制订立合同(契约)的一种法律形式。

第三章建设工程招标

二、建设工程招标方式

公开招标

优势：1）有利于招标人获得最合理的投标报价。

2）有利于学习国外先进的工程技术及管理经验。

3）有利于为潜在的投标人提供均等的机会。

4）公开而客观地进行的。0.0记忆

第四章建设工程投标

§4.1 工程项目施工投标程序

三、工程项目施工投标内容0.0 记忆小标题简答

申报资格预审

2.现场探勘

3.参加标前会议。

4.计算和校核工程量

5.制定施工规划

6.确定投标报价

7.编制投标文件

8.递送投标文件

§4.2 工程项目施工投标决策与技巧

二、投标项目选择决策

影响投标决策的因素0.0简答 主客观记忆

（1）主观因素： 投标人自己的条件，是投标决策的决定性因素。主要从技术、经济、管理、信誉等方面去分析，是否达到招标的要求，能否在竞争中取胜。

（2）客观因素： 1）业主和监理的因素

2）竞争对手和竞争形势

3）风险因素

第五章国际工程招标投标概述

评标

评标主要有审标、评标、资格定审三个步骤。知道0.0

采购不当(MisProcurement)0.0：如果借款人不按照借款人与世界银行在贷款协定中商定的采购程序进行采购，世界银行的政策就认为这种采购属于“采购不当”。

补充知识点：废标类型0.0多选

1、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标（相互约定抬高压低标价；约定高、中、低价报价部分；投标人先自行内定中标人等均属串通投标），以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

2、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应做废标处理。

3、投标文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

4、投标文件未按规定格式填写或密封，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

5、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

6、投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

7、未按招标人要求提交保证金的8、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。

9、未能在实质上响应的投标。评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

10、投标函未加盖投标人的企业公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有有效合法的委托书原件及委托代理人印章的第六章建设工程合同

第七章建设工程施工合同管理

案例0.0案例分析

1.某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于X年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）和某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。

2.合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。合同日历工期为2年5个月。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。

3.在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。

4.该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。

5.在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付1400万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及拖期的利息。

6.在庭审中，被告答称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞，大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付15.2万美元，折合人民币125万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币

7.原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。

8.被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔15.2万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。

9.原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说情况，那么被告应该根据《建设工程质量管理条理》的规定，在装饰施工前通知我方修理。

10.原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多时间里，甲方未向乙方提出过工程存在质量问题。

问题：

1、原、被告之间合同是否有效？

2、如果在装饰施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施？

3、对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院应否予以保护？ 0.0 答案拓展一下15分

1、原、被告之间合同是否有效？

答：合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格的要求，并且合同订立形式与内容均合法，所以原、被告之间的合同有效。

2、如果在装饰施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施？

答：根据《建设工程质量管理条理》之规定，主体工程保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限。在保修期内，当发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理。承包商不再约定期限内派人修理，业主可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。显然，如果装饰施工中发现的主体工程施工质量问题属实，应按保修处理。

3、对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院应否予以保护？

答：根据我国《民法通则》之规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为2年，从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直至庭审前的2年多时间里，一直未就质量问题提出异议，已超过诉讼时效，所以，不予保护。而乙方自签发竣工验收报告后，向甲方多次以书面方式提出结算要求，其诉讼权利应予保护。

第八章国际工程施工(FIDIC)合同条件

§8.2 国际工程合同条件

一、FIDIC《施工合同条件》记忆

1.“FIDIC”词义解释知道0.0

“FIDIC”是国际咨询工程师联合会的法文缩写

3.FIDIC条件的特点记忆0.0简答

（1）科学地反映了国际工程中的一些普遍做法，反映了最新的工程管理方法，如有些永久性工程由承包商负责设计、对时间的定义反映国际工程惯例。

（2）条款齐全，内容完整，对工程施工中可能遇到的各种情况都作了描述和规定。

（3）它所确定的工作程序更有条理，更加清楚、详细和实用；语言更加现代化，更容易理解。

（4）适用范围广。

（5）强化了监理的作用

（6）公正性，合理性，比较科学地公正地反映合同双方的经济责权利关系。

第九章建设工程施工索赔

§9.1 建设工程施工索赔概述

1.施工索赔含义0.0记忆

施工索赔,是指施工合同当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是由于合同对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出给予补偿的要求。

第三篇：招投标考试大纲

一、名词解释

采购：采购(Procurement)就是从组织外部或者个人获取所需要的有形物品或无形服务的行

为。采购是现代社会中一种常见的经济行为，是社会分工发展的结果。采购一般是由需求引起的，没有了需求也就没有采购，无论组织（如政府机构、企业）还是个人都离不开采购。采购活动的本质是通过商品交易的手段把商品从一方转到另一方，采购以商品交易的等价交换原则为基础。但是，采购不是一般意义上的商品交易，采购强调从多个潜在对象中竞争性选择满足需求的商品。

建设单位管理费：是指建设单位从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的用于建设工

程项目管理性质的支出。

拍卖：是一种通过价格分配商品的机制，是建立在竞争基础上的，分配稀缺物品的一种方法。招标投标：招标投标是在市场经济条件下商品交易的一种方式，在这种交易方式下，通常是

由商品(包括货物、工程和服务等)的采购方作为招标人，通过发布招标公告或者向一定数量的特定供应商、承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，然后招标人提出所需采购商品的性质及其数量、质量、技术要求、交付时间等，通过一定程序，从多个投标人中择优选择最能够满足其采购要求的供应商或承包商，并与之签订采购合同，由中标人实现采购合同的过程。

强制招标：是指法律规定某些类型的采购项目，凡是达到一定数额的，必须通过招标进行，否则采购单位将承担法律责任。

招标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制招标文件（包括编制资格预

审文件和标底），审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。

资格预审：是大型土建工程项目、供货安装项目及大规模设备招标时，选择有实力的承包人

（供货人）的必要程序，也是大多数招标法律和招标指南所规定的、在发出投标邀请书之前的必经程序。

标段划分和合同打包：就是对项目的实施阶段（如勘察、设计、施工等）和范围内容进行科

学的分类，各分类的子项或单独或组合，形成若干标段，然后将每个标段分别打包，由投标人对每个标段或者合同包展开竞争，以标段（即合同包）为基本单位确定相应的承包商/供应商。

标段：作为工程招标的主要实体对象，将直接构成项目合同的标的。

工程量清单：是表现拟建工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明

细清单。是招标人或由其委托的代理机构按照招标要求和施工设计图纸要求规定将拟建工程的全部项目和内容，依据《建设工程工程量清单计价规范》中统一项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制的。

投标报价分析：是对已形成的基本报价从项目实施的技术方案、费用构成、盈亏分析、风险

程度、业主的评标办法以及竞争对手的情况等多方面进行审核、评价、分析基本造价是否合理，并在此基础上进行调整的过程。

二、简答

1、标段划分和合同打包的原则、方法、实践

原则：①符合法律法规的规定

②责任明确和便于管理：

质量责任明确（设计责任和施工责任），成本责任明确（指承包商成本和费用的支付范围明确），工期责任明确（指承包商在工期上尽可能地不受设计师和其他承包商完成工作进度的影响和制约，对工期责任具有完全的控制力），环保责任明确，知识产权责任明确，安全责任明确。

③经济高效。结合项目的特点，通过平衡经济与效率的关系，找到一个最佳的标段划分方案。

④客观务实（多因素影响）

⑤有利于投标人竞争和可操作性（招标、业主管理、确定标底、使用知识产权方面、资金供应上的可操作性）

依据：项目的特点、各标段之间的协调、业主的协调管理能力、市场状况

具体方法：①将类似的产品或服务打包②合同打包和招标计划与工程进度计划适应③合理考虑地理因素④合同额度要适中，不至于过大或过小，以吸引优秀投标人积极竞争投标 施工项目的常用方法：分期标段、单项标段、分部分项标段

2、采购的分类

（1）集中采购

集中采购为组织（如企业、政府机关等）设置一个采购职能部门，负责组织所需的各类货物、工程和服务的采购。

优点：规模经济效应，标准化，财务控制和审计，监督制度

缺点：分支机构对分权的需要，对分支机构的远程监管困难，导致公司机构臃肿，市场响应速度慢

（2）分散采购

组织总部对运作管理权限的下放，分支机构逐渐掌管日常事务。

优点：采购自主权，交叉交易

缺点：采购价格和服务质量混乱，重复采购，财务监管困难

（3）细分化采购

一般由组织总部采购中心负责制定采购战略，而采购与供应管理的任务交由预算部门负责。

优点：部门间的权利与责任明确，快速反应，避免预算不准，专家采购

缺点：随意性，供应商分散与混乱，过多的雇员人数

（4）联盟采购

联盟采购就是各分支机构将采购权力上交总部采购中心，由中心机构制定采购策略并负责提供各种服务。

（5）混合采购

混合采购就是在采购商品时，一部分采用集中采购方式，另一部分采用分散采购方式。混合采购的基本原理就是根据规模经济效应决定需要集中采购和分散采购的产品或服务。

一般情况下，大型公司的实体商品倾向于集中采购方式，如食品生产商采购可可、食糖，汽车制造商采购钢铁等原材料时一般采用集中采购。

但是如果子公司具有强大的讨价还价的能力，则可以采用分散采购，这种方式可以利用不同市场的价格差异寻找套利的机会，减少国际市场的价格波动。

3、工程量清单规范内容、计价原则、调整

基本过程：在统一的工程量清单项目设置的基础上，制定工程量清单计量规则，根据具体工程的施工图纸计算出各个清单项目的工程量，再根据各种渠道所获得的工程造价信息和经验数据计算得到工程造价。

分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金

综合单价计价（人工、材料、机械费、管理费、利润）

4、报价过程、报价分析、投标报价策略

程序：首先，根据招标文件的要求，在工程概预算的基础上，依据既定的施工方案进行初步的计算分析，得出初步的报价，即工程预算价格。然后对这一报价进行静态分析。

基本造价——静态分析（成本分解、成本构成）——决策方案——动态分析（可变因素分析、盈亏风险分析）——报价调整——最终报价

报价分析：

（1）预算价格的确定。

依据招标文件的要求和既定的施工方案，在工程概预算的基础上行进行符合性修正后的项目工程价格。

工程量清单的编制程序：①确定施工组织方案和施工方法②确定编制报价所依据的定额③确定参照定额子目④确定材料单价⑤确定人工单价⑥确定取费标准⑦编制初步的投标报价

（2）预算价格的静态分析。

①利用经济指标宏观审核报价的合理性②分析各项费用之间的比列关系③分析单位工程的用工量和用料量④分析供货商和分包商的价格

（3）预算价格的动态分析

①工期延误的影响②物价和工资上涨的影响③其他可变因素的影响④风险性分析（指对报价时考虑不周或可能少估或低估的一些可能存在的风险的分析，包括施工中可能出现的质量问题和施工延期等因素所带来的损失的预测。

报价策略：

①生存型报价策略②竞争型报价策略③盈利型报价策略

①低价中标策略②改进技术方案，依靠核心技术取胜③缩短工期，以进度取胜④提高管理水平，以质取胜

报价技巧：

①不平衡报价法②突然降价法③多方案报价法④先亏后盈法⑤许诺优惠条件⑥争取评标奖励⑦开口升级报价法⑧无利润报价

5、合同计价方式的对比分析

（1）总价合同

①固定总价合同

承包商报价以详细而准确的设计图纸、规范和工程量清单为依据，并考虑到一些费用的上涨因素。施工中图纸有变更，总价也要变更，设计图纸无变更，则总价固定。

承包商承担一切风险，报价高。

适合对工期不长（一般不超过1年）、规模较小、工程项目内容要求十分明确的工程，一般大中型土建工程不采用。

②可调总价合同

报价以设计图纸、工程量及当时的价格计算。因物价上涨而引起工程投入物的成本上升，合同总价应相应调整。

业主承担了物价上涨的风险，其他风险由承包商承担。

一般工期较长（1年以上）的工程适合采用。

（2）单价合同

承包商仅按合同规定承担部分风险，由于风险分配比较合理，能够适应大多数项目，能调动承包商和业主双方的管理积极性。

①固定单价合同：

估算工程量单价合同（工程量、材料价格变动超过一定幅度可调价，较为合理地分担了合同执行过程中的风险）；纯单价合同（承包商几乎承担合同执行过程中的全部风险）②可调单价合同

工程量、物价变化可对单价作调整。双方的责任风险均小。

③工程量清单单价合同

（3）成本加酬金合同

对于项目内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或全新的工程，以及施工中风险很大的工程，可采用这种合同。

缺点：承包商可能不会受到任何约束地增加工程的直接费用，而不会去精打细算。

① 成本加固定或比例酬金合同（先谈妥酬金的数额或比例，对工程直接费成本实报实销）② 限额成本加酬金合同（将酬金与估价限额挂钩）

（4）交钥匙合同

业主必须很有经验，三阶段进行：可行性研究，初步设计和施工准备，施工图设计 每一阶段均签订合同，一般采用固定总价或成本补偿合同。

6、评标方法的分类与特点

（1）定额标底评标

固定标底，当商务标价格等于标底是为满分，标底价格是社会平均水平，不符合市场竞争原则

（2）复合标底评标

动态的标底确定方法，可以鼓励市场合理竞争，即避免固定标底的缺陷，又避免投标价格的恶性竞争

① 由定额标底与所有投标标价的平均值确定符合标底

② 去掉所有投标文件的最高和最低报价，平均剩余投标报价为标底价格。

③ 二次复合标底，即采用一定原则剔除不合理的异常报价，然后将正常报价的平均值作为

标底

（3）无标底

前提是准确估计招标项目的成本价，排除低于成本价的投标报价

（1）一步法

就是投标人将其所有投标文件一次性全部提交给招标人，然后招标人使用适当的评价方法对投标文件进行评审

（2）两步法

第一步，仅提交技术文件，招标人通过评审技术文件，统一招标工程的技术参数和技术规范，第二步，投标人根据统一的技术规范提交商务文件和报价

适用于技术复杂的工程和货物招标

①合理标价法（标底接近法）②综合评估法③最低投标价法④最低评标价法⑤生命周期费用法⑥性价比法（效率费用法，产出费用法，性能与投标报价的比值，比值大中标）

（1）单信封法

投标爱人将其投标文件全部密封在一个信封内，开标后其技术文件和商务文件以及其他文件均公开。主观评价分值所占比重较大的综合性评标方法一般不提倡使用单信封法

（2）双信封法

投标人将其投标文件的技术文件、商务文件、报价文件等分两个信封或三个信封进行密封，一次性投标。开标时，仅宣读比较重要的投标文件。然后，开启技术文件信封，对技术文件进行盲评，接着，开启商务文件信封，对商务文件进行评审，最后，将技术文件与商务文件评审结论进行综合，得到最终评标结果。

7、世行主要采购类型

国际竞争性招标，其他国际招标（有限国际招标），国内竞争性招标，询价采购，直接签订合同，自营工程，从联合国机构采购，采购代理，检验代理，中间金融机构贷款的采购，特许经营和类似的私营部门参与融资的采购，基于性能的采购，由世行提供担保的贷款项下的采购，社区参与采购。

8、政府采购模式

集中采购（部门集中采购，政府集中采购），分散采购

《政府采购法》：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、财政部认定的其他采购方式

9、在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

10、投标人风险

①计价失误引起的风险②指定分包引起的风险③工程地质条件风险④提供图纸不及时风险⑤材料价格波动造成的风险⑥业主的资信风险⑦汇率浮动和外汇管理的风险⑧盲目压价形成的利润风险

11、政府监督

我国：（1）招标受理（招标登记）①核对材料是否齐全②核对是否符合发包条件③核对发包范围与项目规模相一致④核对招标代理单位经营业务范围、资质等级许可的范围是否与所代理工程项目相适应⑤核对拟采用的招标方式是否符合法规规定⑥核对无误，确定本次勘察招标的标段号

（2）招标信息的发布（采用邀请招标，无此项）（3）对投标人的要求（4）招标文件、补充招标文件备案（5）评标委员会组成备案（6）评标报告（中标通知书）备案（7）招标办理结果（发出中标通知书）

世行：（1）采购计划和采购通告（2）资格预审文件和资格预审报告（3）招标文件（范本内的标准部分除外）（4）评标报告（5）延长投标有效期（6）合同文本

12、判断重大偏差的基本原则：

①投标人的偏差会对工程的范围、质量、实施等产生重大的影响②偏差会对合同规定的业主的权利和投标人（承包人）的义务造成重大的限制③如果在评标中纠正这些偏差而接受其投标，则会对已按合理价格提交且实质上符合要求的标书的其他投标人产生不公正的影响

13、纠正算术错误的原则

①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

②总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外 ③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准

第四篇：工程招投标考试试卷A

一、填空题（每小题1分，共10分）

1．承包者的投标按其效益对单位的影响情况可分为盈利标、（保本标）和（亏本标）三种。

2．招标投标过程按工作特点不同，可分为（招标准备）阶段、招标投标阶段和（定标成交）阶段等三个阶段。

3．工程建设的招标常见的有三种方式：（公开招标）、（邀请招标）和议标。4．联合体中标的，联合体各方应当（共同）与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（连带）责任。

5．（有形建筑市场）即指建设工程交易中必是经政府主管部门批准，为建设工程交易活动提供服务的场所。

7．在公开招标中，（招标公告）是发布招标信息的唯一合法渠道，是公开招标最显著的特征之一。

二、单项选择题（1×37=37分）1．开标是指（C）。

A．给所有投标者打分B．当众宣布中标者名单C．把投标文件当众启封揭晓D．打开投标文件

2．自招标文件发出，至接受投标文件的截止日期，不得短于（C）。A．7天B． 15天C． 20天D． 30天

3．业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（A）A．投标保证金B．履约保证金 C．担保保证金D．签约保证金 4．投标按性质分可分为（C）

A．风险标和盈利标B．保险标和保本标C． 风险标和保险标D．盈利标和保险标5．建设工程中的招标，在合同订立程序上称为（A）。

A．要约邀请B．要约C．承诺 6．投标文件一般情况下（B）附带条件。

A．都带B．不能带C．上级批准可带

7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（B）承担。A．业主B．承包商C．监理单位D．业主和承包商共同 8．《中华人民共和国招标投标法》自（C）开始施行。

A．1999年10月1日 B．1999年12月1日 C．2000年1月1日 D．2000年3月1日 9．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应（C）。A．赔偿损失B．双倍返回投标保证金C．返回投标保证金D．返回履约保证金

10．建设行政主管部门及其工程招标投标监督管理机构依法实施（D）。

A．开标B．评标C．公证D．监督

11、以下关于工程量清单说法不正确的是（A）。A．工程量清单应以表格形式表现B．工程量清单是招标文件的组成部分C．工程量清单可由招标人编制D．工程量清单是由招标人提供的文件

12、工程施工招标的标底可由（A）编制。A．招标单位B．施工单位C．招标管理机构D．定额管理单位

13、对于工程量清单的工程数量有误引起的工程量增加，其费用（B）。A． 属合同约定幅度以内的，应执行调整后的综合单价B． 属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价C． 由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。D． 视为承包人的风险

14、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（B）为依据。

A．工程量清单B．实际工程量C．承包方保送的工程量D．合同中的工程量

15、投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则（D）。A． 允许投标单位补充填写B． 视为废标

C． 退回投标书D．认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中

16、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（B）的投标单位为中标单位。A．总得分最低B．总得分最高C． 投标价最低D．投标价最高

17、建设项目总承包招投标,它是指从(A)的招投标．

A．从项目建议书开始,到竣工投产、交付使用B．从可行性研究开始,到竣工投产C．从破土动工开始,到竣工投产D．从破土动工开始,到竣工验收

18、不属于施工投标文件的内容有（C）。

A．投标函B．投标报价C．拟签订合同的主要条款D．施工方案

19、评标活动应遵循(B)原则．

A． 竞争优先B． 公平、公正、科学择优

C． 质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行D． 规范性与灵活性相结合20、中标通知书发出（D）内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。A．15天B．20天C．25天D．30天

21、公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为（D）。

A．是否解答投标单位的答疑B．是否组织现场考察C．是否公开开标D．是否进行资格预审 22．某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的的标准是单项合同估算价在（B）万元人民币以上。A．50B．100C．150D．200

23．建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括（A）

A．发布资格预审公告B．发售资格预审文件C．资格审查D．发资审合格通知书

24．某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，则其应交的投标保证金最高数额为（B）万元。

A．50B．80C．100D．150

25．《标准施工招标文件》附有的格式文件包括（B）。

A．承包人承揽工程项目一览表B．预付款担保C．工程质量保修书D．发包人供应材料设备一览表 26．根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（D）。

A．发承包双方签订施工合同协议书之日B．合同进度计划确定的开工日期C．监理人发出开工通知7天D．开工通知中载明的开通日期

27．根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷(C)A．发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责

B．发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，发包人负责C．经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费查验费用

D．经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包入相应的合理利润 28．FIDIC施工合同条件下，为使承包商有较充裕的流动资金用于施工，而允许承包商以保留金保函代换保密金的前提是，保留金已累计扣留到保留金限额的（D）％。A．30B．40C．50D．60

29．FIDIC施工合同条件下，业主对实施、完成和修复工程所接受的金额称为接受的合同款额，它表明于（C）。

A．招标书B．投标书C．中标函D．合同协议书

30．FIDIC施工合同条件下，工程师发布删减某部分工作的变更指令，承包商由此损失的利益不包括（A）。

A．该部分工作的直接费B．该部分工作分担的间接费C．该部分工作分担的利润D．该部分工作分担的税金

31．根据我国现行合同条款，在合同履行过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出（C）A．变更指示B．变更意向书C．变更建议书D．变更报价书

32．根据《标准施工招标文件》中台同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（C）。A．发包人原因导致的工程缺陷和损失B．发包人要求向承包人提前交付工程设备C．施工过程发现文物D．政策变化引起的价格调整

三、多选题（每题2分，多选、错选不得分，少选每项得0．5分，共10分）

1．公开招标的程序分为：建设项目报建，编制招标文件，开标、评标和定标外还有（B．C．D）。A．发投标邀请书B．资格预审C．发放招标文件D．签订合同 2．常见的评标办法，主要有（A.C）。

A．百分制打分法 B．绝对低价中标法C．经评审的最低价中标法 D．两阶段评标法 3．在工程项目招标中，可采取的主要方式有（AB）。

A．公开招标B．邀请招标C．议标D．直接发包 4．一般情况下，招标单位对投标单位的资格预审主要着重于（ADE）。A．机构和组织B．人员C．设备和车辆；D．工作业绩E．财务状况

5．下列关于评标专家的说法正确的是（AB）。

A．应具有8年专业经验 B．应具有高级职称C．由招标单位自行聘请 D．社会专家应占三分之二以上

四、指出下述发包代理单位编制的招投标日程安排的不妥之处，并简述理由。

某发包代理单位在接受委托后根据工程的情况，编写了招标文件，其中的招标日程安排如下： 序号 工作内容日期1发布公开招标信息

2001．4．30

2公开接受施工企业报名2001．5．4上午9：00--11：003发放招标文件

2001．5．10上午9：00

4答疑会2001．5．10上午9：00--11：00 5现场踏勘 6投标截止

2001．5．11下午13：002001．5．16

7开标2001．5．17

8询标2001．5．18--

219决标2001．5．24下午14：0010发中标通知书 11签订施工合同 12进场施工

2001．5．24下午14：002001．5．25下午14：00

2001．5．26上午8：00

13领取标书编制补偿费、保证金2001．6．8

答：

1、公开接受施工企业报名应该是一段时间，最少5个工作日，2分

2、发放招标文件应该是一段时间，最少5个工作日，1分

3、答疑会和现场踏勘的顺序反了，现场踏勘在前2分，另外二者时间间隔太短，1分

4、投标截止的期限短于20天，2分，没有准确到小时分钟，1分

5、开标 没有准确到小时分钟，2分

6、询标应该为评标，1分

7、发中标通知书没有公示和招标情况备案，1分

8、进场施工没有办理开工许可证，1分

9、领取标书编制补偿费、保证金的时间已超过5天，2分

五、某承包商通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1%。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本；还发现原设计结构方案采用框架剪力墙体系过于保守。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期(比业主要求的工期增加6个月)编制施工进度计划并据此报价；还建议将框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性、增加使用面积、提高空间利用的灵活性，而且可降低造价约3%。该承包商将技术和商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日(即投标截止日当天)下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上的“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。

开标会由市招投标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。

问题：1.该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一说明。

2.从所介绍的背景资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。

1、答：承包商运用了三种投标策略，即多方案报价法、增加建议方案法和突然降价法。（2分）其中，多方案报价法运用不当，因为运用该投标策略时，必须对原方案（本案例指业主的工期要求）报价，而该承包商在投标时仅说明了该工期要求难以实现，却并未报出相应的投标价。（2分）增加建议方案法运用得当，通过对两个结构体系方案的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证了建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。（2六、某城市轻轨工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂，建设单位决定采用邀请招标，共邀请A、B、C三家国有特级施工企业参加投标。

投标邀请书规定：6月1日～6月3日9：00～17：00在该单位总经济师室出售招标文件。招标文件中规定：6月30日为投标截止日；投标有效期到7月20日为止；投标保证金统一定为100万元，投标保证金有效期到8月20日为止；评标采用综合评价法，技术标和商务标各占50％。

在评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法，确定的评标结果排名顺序为A公司、C公司、B公司。建设单位于7月15日确定A公司中标，于7月16日向A公司发出中标通知书，并于7月18日与A公司签订了合同。在签订合同过程中，经审查，A公司所选择的设备安装分包单位不符合要求，建设单位遂指定国有一级安装企业D公司作为A公司的分包单位。建设单位于7月28日将中标结果通知了B、C两家公司，并将投标保证金退还给该两家公司。建设单位于7月31日向当地招标投标管理部门提交了该工程招标投标情况的书面报告。

【问题】1．招标人自行组织招标需具备什么条件?要注意什么问题? 2．该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处?请逐一说明理由。

1．招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。（4分）

2．．该建设单位在招标工作中有下列不妥之处：

(1)停止出售招标文件的时间不妥，因为按(办法》规定，自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。（1.5分）

(2)规定的投标有效期截止时间不妥，因为按《办法》规定，评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人。（1.5分）

(3)投标保证金额不妥，因为按(办法》规定，投标保证金一般不得超过投标总价的2％，但最高不得超过80万元人民币。（1.5分）

(4)评标过程中改变评标的方法不妥，因为按《招标投标法》规定，评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标。（1.5分）

(5)中标结果通知未中标人的时间不妥，因为按《招标投标法》规定，中标人确定后，招标人应当在向中标人发出中标通知的同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（1.5分）

(6)退还投标保证金的时间不妥，因为按(办法》规定，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。（1.5分）

(7)指定D公司作为A公司的分包单位不妥，因为按《办法》规定，招标人不得直接指定分包人。

分）

突然降价法也运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前!天多，这既是符合常理的，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间。在开标前!小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。（2分）

2、该项目招标程序中存在以下问题：

（1）招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充文件，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说，补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。（2分）

（2）根据《中华人民共和国招标投标法》，开标会应由招标人（招标单位）主持，而不应由市招投标办工作人员主持。（2分）

（3）资格审查应在投标之前进行（背景资料说明了承包商已通过资格预审），公证处人员无权对承包商资格进行审查，其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性（包括投标文件的合法性）。（2分）（4）公证处人员宣布所有投标文件均为有效标书是错误的，因为该承包商的投标文件仅有单位公章和项目经理的签字，而无法定代表人或其代理人的印鉴，应作为废标处理。即使该承包商的法定代表人赋予该项目经理有合同签字权，若没有正式的委托书，该投标文件仍应作废标处理。（2分）

（1.5分）

(8)向招标投标管理部门提交报告的时间不妥，因为按《招标投标法》规定，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。（1.5分）

第五篇：招投标考试试题(9)

第九次： 班级 姓名 学号

一、多选

1．《标准施工招标文件》中有关投标文件的规定内容主要有（）。

A．投标文件的组成 B．投标有效期 C．投标保证金 D．投标文件的式样和签署 E．备选投标方案

2．《机电产品国际招标投标实施办法》规定，符合基本条件的专家，具备（）条件之一的，可推荐入选国家级专家库。

A．获得过国家级科学奖励的 B．近3年承担过国家大型项目招标评审工作的 C．享受国家津贴的 D．具有高级技术、经济职称的

E．具有教授级职称的

3．亚行贷款项目招标采购货物和工程的招标采购方式主要分为（）。

A．国际竞争性招标 B．有限国际招标 C．国内竞争性招标 D．询价采购 E．单一来源选择

4．根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，投标文件评审包括（）。

A．评标的准备 B．详细评审 C．总结评审意见 D．推荐中标候选人 E．提交评标报告

5．《机电产品国际招标投标实施办法》规定，招标机构在评标结果公示表中应填写的内容包括（）。

A．推荐中标人及制造商名称 B．评标价格 C．评标委员会成员名单 D．不中标理由 E．中标通知书

6．《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定，投诉人投诉时，应当提交投标书。投标书包括的内容有（）。

A．投标人的名称、地址及有效联系方式 B．被投诉人的名称、地址及有效联系方式 C．投诉事项的整个过程 D．相关请求及主张

E．有效线索和相关证明材料

7．依据《招标投标法》的规定，招标人应承担行政法律责任的违法行为有（）。

A．必须进行招标的项目不进行招标的 B．泄露标底的 C．将必须招标的项目化整为零的 D．限制投标人之间竞争的 E．招标人未设标底的

8．《合同法》中规定的公平原则也称正义原则，其含义主要表现在（）等方面。

A．合同订立 B．合同执行 C．合同的撤销 D．合同约定内容 E．违约责任

9．依据《民法通则》规定，人身权是指民事主体依法享有的与其人身不可分离又无直接财产内容的民主权利，其中人格权的具体内容包括（）。

A．生命权 B．荣誉权 C．健康权 D．配偶权 E．亲属权

10．经世界银行批准，在世界银行贷款项目咨询服务采购方式中，选择个人咨询者可以采用（）方法。

A．基于质量的选择 B．基于资格的选择 C．基于质量和费用的选择 D．最低费用选择 E．单一来源选择

二、单选

1．《招标投标法》规定，联合体成员的变更发生在（），其变更后联合体的资质需要进行重新审查。

A．通过资格预审之后 B．通过资格预审之前 C．投标截止时间之后 D．投标截止时间之前

2．根据《招标投标法》的规定，下列关于联合体投标的变更表述中不正确的是（）。

A．联合体成员的变更必须在投标截止时间之前得到招标人的同意 B．联合体各方应当在招标人进行资格预审时，向招标人提出组成联合体的申请 C．招标人可通过相关法律规定强制要求资格预审合格的投标人组成联合体 D．通常情况下，变更后的联合体资质发生降低或影响到招标的竞争性时，招标人有权拒绝

3．投标保证金的金额通常有（）两种方式。

A．相对比例金额和差额累进金额 B．差额累进金额和超额金率金额 C．相对比例金额和固定金额 D．超额全率金额和固定金额

4．《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成（）。

A．开标和评标 B．开标和中标 C．评标和与中标人签订合同 D．中标和与中标人签订合同

5．投标人在提交投标文件的同时，应按招标文件规定的（）向招标人提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

A．金额、地点、时间 B．时间、形式、地点 C．金额、地点、形式 D．金额、形式、时间

6．根据《招标投标法》的规定，履约保函可以分为有条件保函和无条件保函。除了保证以外，中标人以（）为质押，作为履约保证金的也很常见。

A．支票、汇票、存款单 B．支票、汇票、股票 C．专利技术、汇票、存款单 D．支票、债券、存款单

7．根据《招标投标法》的规定，下列对于投标文件的送达表述中不正确的是（）。

A．投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间之前送达 B．投标人递送投标文件的方式可以直接送达，也可以通过邮寄方式送达

C．邮寄方式送达应以邮戳时间为准 D．投标人因为递交地点发生错误而逾期送达投标文件的，将被招标人拒绝接收

8．行政复议机关于2011年6月2日收到行政复议申请后，应当在（）之前进行审查，对不符合法律规定的行政复议申请，决定不予受理，并书面告知申请人。

A．2011年6月6日 B．2011年6月8日 C．2011年6月11日D．2011年6月26日

9．在开标的程序和内容中，密封情况检查应由（）进行。

A．投标人或其推选的代表 B．招标人或其推选的代表 C．行政监督部门的工作人员 D．纪检监督部门的工作人员

10．为防止招标人选取评标专家的主观随意性，保证评标的（），评标专家应由招标人在相关专家库名单中确定。

A．客观性和公正性 B．公平性和公正性 C．客观性和权威性 D．公正性和权威性

11．根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，可以担任评标委员会成员的是（）。

A．投标人的近亲属 B．项目主管部门的人员C．与招标人有经济利益关系的人 D．曾因招标受过行政处罚的人

12．采用综合评分法评标的，货物项目的价格分值占总分值的比重为（）。

A．10%～30% B．20%～30% C．30%～60%D．40%～60%

13．按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素的汇总得分，并除以该投标人的投标报价，以商数最高的投标人为中标候选人的评标方法为（）。A．最低评标价法 B．综合评分法 C．百分评定法 D．性价比法

14．根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，下列关于该项目采用综合评分法进行评标的表述中不正确的是（）。

A．采用综合评分法是在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下 B．其货物项目的价格分值与总分值的比重为20%～30%

C．执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素 D．在技术评标项中，可以对自主创新产品给予技术评标总分值的4%～8%幅度不等的加分

15．涉及建筑工程设计招标项目，采用（）方式的，评标委员会应当推荐1～2个中标候选方案。A．公开招标 B．邀请招标 C．竞争性谈判D．询价

16．根据《机电产品国际招标投标实施办法》、《商务部办公厅关于进一步规范机电产品国 际招标投标活动有关问题的通知》及《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》的规定，采用（）评标的，评标过程包括商务评标、技术评标和价格评标。

A．最低评标价法 B．综合评价法 C．性价比法 D．综合评估法

17．《政府采购法》规定，在招标人自行招标的项目中，被质疑人只能是（）。

A．招标人 B．招标代理机构 C．投标人 D．招标人或招标代理机构

18．《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定，投诉处理决定的内容不包括（）。

A．受理人的名称、住址 B．被投诉人的答辩及请求 C．调查认定的基本事实 D．投诉人的投诉事项及主张

19．《招标投标法》规定，对于投标者串通投标、抬高标价或者压低标价等，监督检查部门可以根据情节处（）的罚款。

A．5万元以下 B．5000元以上10万元以下 C．10万元以上30万元以下D．1万元以上20万元以下

20．按照《招标投标法》的规定，大部分建设工程合同在订立过程中需要经过招标投标的环节，通常情况下（）为要约。

A．招标人发出的招标公告 B．投标人提交的投标文件 C．招标人发出的招标文件 D．招标人发出的中标通知书