福建省2016年上半年公路造价师《技术与计量》：土方工程相关知识试题（共5篇）

第一篇：福建省2016年上半年公路造价师《技术与计量》：土方工程相关知识试题

福建省2016年上半年公路造价师《技术与计量》：土方工

程相关知识试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、价值工程的核心是__。A．提高价值 B．功能分析 C．降低成本 D．方案创造

2、价值工程工作步骤的正确顺序是__。

A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价 B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择 C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择 D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案

3、FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为__。A．对分包商发布指令 B．对分包工程的批准 C．向分包商支付工程款 D．审查分包商的资质

4、乙、丙，所有方案寿命均为10年，残值为0，基准收益率10%，可利用资本18万元，项目有关数据见下表，(P/A，10%，10)=6.145。则最优方案为__。A．方案

B．初始费用(万元)C．年现金流量(万元)D．甲 E．10 F．1.7 G．乙 H．6 I．1.3 J．丙 K．8 L．1.6

5、下列（）结构层不宜用做高等级公路基层。A．石灰土 B．二灰碎石 C．水稳碎石 D．级配碎石

6、有关材料预付款的正确表述是__。

A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款 B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主 C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额 D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来

7、标底是工程项目施工的__。A．投标价 B．合同价

C．预期施工价 D．协议合同价

8、下列合同免责条款有效的是__。A．因重大过失造成对方财产损失的 B．因故意造成对方财产损失的 C．因一般过失造成对方轻微损失的 D．造成对方人身伤害的

9、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。A．1611.1 B．1612.5 C．1616.3 D．1237.5

10、最高层次的法规。A．企业财务通则 B．企业财务制度 C．企业会计准则 D．财务管理规定

11、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。A．降低企业的负债比率 B．使企业少缴部分所得税 C．提高企业的融资风险

D．保持原有股东对企业控制权

12、可行性研究属于项目__主要工作之一。A．计划阶段 B．施工准备阶段 C．实施阶段 D．决策阶段

13、组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是__。A．合同通用条件 B．合同协议书 C．投标书

D．合同专用条件

14、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息 A．28，56 B．14，28 C．45，60 D．15，30

15、建设工程项目的建设及其管理过程，不但是物质生产过程，而且是信息的__过程。

A．生产、传递、处理及应用 B．生产、处理、应用及传递 C．生产、处理、传递及应用 D．生产、传递、应用及处理

16、某合同履行费用的负担约定不明确，合同双方当事人又未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。A．宣告合同无效

B．由享有权利的一方负担 C．由双方分担

D．由履行义务的一方负担

17、《公路基本建设工程概预算编制办法》(1996版)规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。A．利润 B．现场经费 C．税金 D．间接费

18、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。A．该当事人 B．第三人

C．该当事人和第三人连带

D．该当事人和第三人按一定比例

19、工程质量主要取决于__。A．工作质量 B．企业管理水平C．企业素质

D．企业技术能力

20、合格的竣工文件。A．交工报告提交 B．交工证书签发 C．交工结账单签认 D．竣工鉴定书提交

21、如果小王被评为“村养殖大王”，则小赵就不能被评为“村养殖大王”。现在，小王没有被评上，则小赵（）被评为“村养殖大王”。A．没有 B．不能 C．一定 D．可能

22、经济合同的核心是__，它是当事人双方权利和义务的焦点。A．价款 B．标的 C．违约责任 D．履行期限

23、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。A．所有各组强度均大于设计强度

B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍

C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍 D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍

24、根据《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师对其口头指令应在__内予以书面确认。A．1天 B．2天 C．3天 D．4天

25、《公路工程国内招标文件范本》合同条款中的“设备”是指__。A．承包人的施工机械 B．承包人的所有装备

C．施工中待安装到或安装到永久工程中的设备 D．承包人用于工程试验检测的设备

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、半刚性基层材料通过配合比设计需满足的基本要求包括__。A．强度 B．刚度 C．抗裂性

D．水温稳定性

2、工程中必须分摊的初期费用包括以下__。A．现场勘察费 B．现场清理费 C．税金

D．生活设施费 E．流动资金利息

3、符合动员预付款支付规定条件的是__ A．是用于永久性工程 B．签订了合同协议书 C．提交了履约的银行保单

D．承包人员、材料、机器设备已到达指定地点，可以开工 E．提交了动员预付款的保单

4、环境保护验收调查报告(表)，由建设单位委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的__等单位编制。A．环境监测站

B．环境放射性监测站

C．具有相应资质的任何环境影响评价单位

D．具有相应资质编制本项目环境影响评价的单位 E．具有相应资质未编制本项目环境影响评价的单位

5、监理单位的义务包括__。

A．选择承担工程项目建设的实施单位 B．与承包商签订施工合同

C．公正地维护有关各方的合法权益 D．不得泄露与本工程有关的保密资料

E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

6、钻孔、清孔、钻孔泥浆、护筒、混凝土、破桩以及__作为孔桩的附属工作，不另行计量。A．桩的承载试验 B．搭设施工平台 C．挖土围堰 D．栈桥

E．无破损检验

7、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素

B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准

8、下列项目属于存货的有__。A．短期投资 B．材料

C．低值易耗品 D．各种存款 E．在建工程

9、工程量清单的作用主要体现在__。A．便于招标单位编制标底 B．为投标人提供报价基础 C．为工程计量与支付提供依据 D．为索赔提供依据

E．为编制施工预算提供依据

10、《中华人民共和国民法通则》规定委托代理终止叙述为__。A．代理期间届满或者代理事务完成，代理权终止

B．被代理人取消委托或者代理人辞去委托，代理权终止 C．代理人死亡或丧失民事行为能力，代理权终止

D．作为被代理人或者代理人的法人终止，导致代理权终止 E．代理人超越法律范围行使代理权力导致代理权终止

11、关于经济效果评价的内容和方法，下列理解正确的有__。A．盈利能力分析就是分析和测算项目计算期内的投资回收能力

B．对于逐年收益大致相等的项目，既可用静态评价方法，也可用动态评价方法 C．动态评价方法考虑了利率的影响，时间的影响在此忽略不计 D．静态评价方法适用于对短期投资项目进行评价 E．方案初选阶段可采用静态评价方法

12、下列招标程序中应在接受投标书程序之前完成的程序是__。A．发售招标文件 B．编制标底

C．招标文件答疑 D．评标

E．投标人资审

13、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，对于采用密度法计算的配合比，应实测拌和物视密度，并应按__。A．视密度调整配合比

B．调整时水灰比不得增大，单位水泥用量不得减小 C．钢纤维掺量不得减小

D．调整后拌和物视密度允许偏差为±1%

14、对投标人和投标文件的要求是__。

A．应当具有与招标项目相适应的工程设计资质

B．境外设计单位，应当经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准 C．应当按照招标文件、建筑方案设计文件编制深度的要求编制投标文件 D．应当按照招标文件的要求编制投标文件

E．投标文件应当由具有相应资格的注册建筑师编制核发

15、计划利润的计费基数包括__。A．直接费 B．定额直接费 C．间接费

D．施工技术装备费 E．其他直接费

16、监理工程师必须具备的知识面包括__。A．文史 B．法律 C．经济 D．管理 E．技术

17、在施工过程中，__引起承包人费用增加，可向业主提出索赔。A．不可预见的施工现场条件的变化 B．施工机械的故障 C．国家政策法规的变化 D．业主原因的工程延误

E．工程施工质量问题引起的返工

18、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由__等组成。A．竣工决算报表

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

E．施工企业的成本及利润分析

19、钻孔灌注桩的成孔方法常用的主要有__。A．正循环回转钻机成孔 B．反循环回转钻机成孔 C．冲击钻机成孔 D．打桩锤成孔 20、《中华人民共和国保险法》共8章152条，主要内容包括__。A．总则、保险合同 B．总则、保险委托

C．保险公司，保险经营规则

D．保险业的监督管理、保险代理人和保险经纪人 E．法律责任、附则

21、工程费用监理的原则包括__。A．政策性原则 B．合同原则 C．公正原则

D．责权利相结合原则 E．费用控制原则

22、路基几何尺寸的构成要素有__。A．压实度 B．宽度 C．平整度 D．边坡坡度 E．饱和度

23、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

24、__等要素着手。A．工作水平B．材料 C．设备 D．方法 E．环境

25、公路工程质量政府监督管理体制和职能的说法，正确的有__。A．国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理

B．县级以上政府建设行政主管部门和其他有关部门履行检查职责时，有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，但无权进入被检查单位的施工现场进行检查

C．国务院经济贸易主管部门按国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查

D．国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查

E．县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理

第二篇：青海省公路造价师《技术与计量》：金属结构制作工程试题

青海省公路造价师《技术与计量》：金属结构制作工程试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有__。①质押，②抵押；③暂定金；④预付款，⑤留置 A．①②③ B．①②③④⑤ C．②⑤ D．③④⑤

2、路面弯沉值一般可用__测量。A．刚性承载板 B．贝克曼梁 C．3m直尺 D．水准仪

3、根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是__。①交付不动产的，在不动产所在地履行；②给付货币的，在给付一方所在地履行；③给付货币的，在接受一方所在地履行；④交付不动产的，在履行义务一方所在地履行 A．①② B．②④ C．③④ D．①④

4、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式；④违约责任；⑤解决争议方法 A．①②③ B．①③④⑤ C．②③⑤

D．①②③④⑤

5、高等级公路沥青混凝土面层施工的拌和设备宜采用__。A．

间歇式拌和机

B．

连续式拌和机

C．

两种拌和机均宜采用

6、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。A．请求仲裁的意思表示 B．仲裁事项

C．选定仲裁委员会 D．双方当事人对仲裁费用的承担方式

7、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。A．六级 B．八级 C．十级 D．十二级

8、有关材料预付款的正确表述是__。

A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款 B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主 C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额 D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来 9、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。A．12.426 B．10.325 C．9.156 D．11.428

10、对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量应采取的计量方法是__。A．凭证法 B．断面法

C．分项计量法 D．均摊法

11、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。A．7 B．14 C．21 D．28

12、评标应当由评标委员会负责评审。评标委员会应由__负责组建。A．招标代理机构 B．招标人 C．公证机构

D．交通主管部门

13、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走

C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主

14、修正设计概算是在__编制的。A．初步设计阶段 B．施工图设计阶段 C．可行性研究阶段 D．技术设计阶段

15、《公路工程国内招标文件范本》中的合同通用条件，在使用时__。A．不允许增删或修改 B．可以根据需要删改 C．允许局部增删或修改 D．可以根据需要补充

16、《公路工程国内招标文件范本》规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后__内核批，并支付开工预付款的70％，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A．5天 B．7天 C．10天 D．14天

17、土木工程施工合同文件中合同通用条件与合同专用条件间的关系是__。A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面，如有不一致应以通用条件为准

B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，如有不一致应以专用条件为准 C．专用条件是针对通用条件有关条款进行补充、修改或具体化，如有不一致应以专用条件为准

D．通用条件和专用条件是各自独立的部分

18、当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作__。A．实际少花费的时间 B．实际多花费的时间 C．进度超前的时间 D．进度拖后的时间

19、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。A．监控作用 B．保证作用

C．监控和保证作用 D．关键作用

20、施工中的费用索赔出现的原因是__。

A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿 B．只限定当事人违约而提出的赔偿 C．只限定事件引起的补偿

D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿

21、下列选项中，乙的哪种行为构成我国合同法规定的承诺__ A．甲向丙发出要约，乙得知后向甲表示接受甲在要约中规定的条件

B．甲向乙发出要约，要求乙在接到要约后日内给予答复，逾期未答复则视为承诺。乙未按期答复 C．甲在报纸上刊登广告称：本公司有圣诞礼物出售，欲购者请速与本公司联系，乙打电话给甲订购若干 D．甲在报纸上刊登标有价目表的广告称：本书店新到图书若干，欲购者可在一个月内汇款，款到寄书。乙汇款给甲

22、某建设项目通过以下筹资方式进行融资，其中属于资本性融资的方式是__。A．银行贷款 B．发行债券 C．设备租赁 D．发行股票

23、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。A．完成合同内注明的全部工程的时间 B．完成合同内外全部工程的时间

C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

24、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向__申请撤销裁决。

A．人民法院

B．政府的建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．质量监督机构

25、不是合同文件的组成部分的是__。A．投标书及其附表 B．中标通知书 C．勘察资料 D．技术规范

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列为后张法施工时监理工程师应检测的主要内容__。A．管道坐标 B．张拉应力值 C．张拉伸长率 D．平面尺寸

2、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

3、下列项目属于存货的有__。A．短期投资 B．材料

C．低值易耗品 D．各种存款 E．在建工程

4、进行水泥混凝土路面设计时，需要计算__。A．弯沉

B．基层拉应力 C．板底荷载应力 D．板底温度应力

5、设计交底的目的有__。

A．对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图 B．使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解 C．掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量

D．使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图 E．解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错

6、路基挡墙砌体较长时，应分层分段砌筑，分段位置应设在（）。A．沉降缝处 B．伸缩缝处

C．两相邻工作段高差1～2m处 D．两相邻工作段高差≥50cm处 E．石料与预制块相邻处

7、公路工程投资估算指标同其他计价定额相比，具有更大的__。A．精确性 B．综合性 C．系统性 D．科学性 E．概括性

8、路面结构组合设计应遵循的一般原则是__。A．路面等级和面层类型

B．满足各结构层承受行车荷载的要求 C．充分利用当地筑路材料

D．考虑结构层自身的结构特征 E．克服不利水温状况对路面的影响

9、下列应列入直接费中人工费的有__。A．生产工人劳动保护费 B．生产工人探亲假期工资 C．退休工资

D．生产工人福利费 E．生产工人教育经费

10、一般路基设计标高是指__。A．旧路改造：中心线 B．旧路改造：路基边缘 C．新建公路：路基边缘 D．新建公路：中心线

11、铺草皮的路基防护方法，可用于下面哪个边坡坡度（）。A.1:0.75 B.1:1 C.1:1.5 D.1:1.75

12、路基填方压实施工中容易发生“漏压”的部位是__。A．填挖交界处 B．路基两侧边沿

C．靠近桥涵及各种构造物处 D．填方范围内的施工通道 E．换填基底部分

13、以下对有关指标说法正确的是__。A．若NAV≥0，项目在经济上可行 B．若NAV＜0，项目在经济上不可行 C．若FW＞0，方案不可行

D．若IRR≥ic，项目在经济上不可行 E．若IRR＜ic，项目在经济上可行

14、主要依据孔隙比及有机质含量，同时结合下列指标__等将软土分为五种类型。A．含水量 B．压缩系数 C．饱和度 D．塑性指数

15、下列费用中属于建筑安装工程间接费的是__。A．研究试验费 B．建设单位管理费 C．企业管理费 D．勘察设计费 E．财务费用

16、桥梁工程中水泥混凝土拌和与浇筑对环境的潜在影响包括__。A．水泥浆搅拌和输送的噪声 B．水泥倾倒、拆袋时有扬尘污染 C．振捣机振捣噪声

D．浇筑时混凝土落于河道污染河水

17、以下属于坡面防护的有__。A．丁坝 B．铺草皮 C．种树

D．土工格栅

18、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。A．当事人要有合法的资格 B．内容要合法

C．形式和程序要合法

D．主管部门的同意和批准

19、下列关于工程量清单的作用说法正确的有__。A．提供公开的竞争环境

B．为办理工程结算提供了依据 C．编制估算指标的基础 D．询标评标的基础

E．为施工过程中支付工程进度款提供依据 20、按定额的使用要求可分为__。A．施工定额 B．预算定额 C．概算定额 D．时间定额 E．产量定额

21、半刚性基层材料通过配合比设计需满足的基本要求包括__。A．强度 B．刚度 C．抗裂性

D．水温稳定性

22、以下有关工程费用支付的叙述中，正确的是__。A．监理工程师有权确定工程变更后的费用

B．监理工程师有权通过随后的支付证书对已签发的支付证书的错误尽行纠正 C．索赔费用的确定权归建设单位 D．工程费用支付的权力归建设单位 E．监理工程师有价格调整的权力

23、井点降水适用于（）的土质基坑。A.粗砂 B.细砂 C.黏土 D.粉砂

24、采用桁架挂篮施工时，应遵守下列规定__。A．挂篮组拼后，要进行全面检查，并做静载试验；

B．挂篮两侧前移要对称平衡进行，挂篮移动中应设观察哨进行监控； C．大风雪雨天气不得移动挂篮，遇有大风及恶劣天气时，应停止作业； D．挂篮移动到位以后，要检查前后锚点、吊带、后锚锚固是否到位。

25、小桥涵基坑开挖后，基底检验的内容包括（）。A.平面位置 B.几何尺寸 C.土壤成分 D.承载力 E.基底高程

第三篇：2016年黑龙江公路造价师技术与计量：施工部署试题

2016年黑龙江公路造价师技术与计量：施工部署试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、作为沥青混凝土路面质量检验的马歇尔试验的试件应在__取样。A．拌和机出料口 B．摊铺现场

C．碾压成型后在路面现场钻芯取样 D．拌和机出料或摊铺现场

2、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。A．确认权 B．变更权 C．委托权 D．监督权

3、在组织结构的几种模式中，命令源最多的模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线一职能式 D．矩阵式

4、施工合同法律关系的主体是__。A．工程项目

B．发包方和承包方 C．建设行政主管部门 D．合同价款

5、能够导致利率升高的因素是指__。A．借出资本承担比较大的风险 B．借贷资本供过于求 C．社会平均利润率的降低 D．借出资本的期限比较短

6、关于仲裁正确的说法是__。A．仲裁实行二裁终局制 B．公开审理是仲裁的特点

C．仲裁委员会有强制执行的权力

D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治

7、监理工程师在对桥台混凝土体积进行计量时，应以__。A．现场实际测量尺寸为准 B．图纸净尺寸为准 C．与业主协商结果为准 D．与承包人共同确认为准

8、混凝土的养护时间是__。A．10～15d B．14～20d C．14～2ld D．15～20d

9、钻孔灌注桩按其支撑情况，有摩擦桩和__两种。A．打入桩 B．支承桩 C．沉入桩 D．群桩

10、水泥砂浆强度的合格标准为同强度试件的平均强度不低于设计强度等级，但其中任一组试件的强度最低值不低于强度等级的（）。A．85％ B．80％ C．75％

11、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。A．安全性越小 B．抗风险能力越小 C．盈利的可能性大 D．发生亏损的机会大

12、王大爷已经70多岁，无儿无女，无生活来源，他可以要求政府提供五保供养，这体现了他享有__。

A．享受家庭赡养与扶养的权利 B．享受社会服务的权利 C．养老保险权 D．社会救助权

13、就要约所作的以下表述中，__的表述是正确的。A．要约在发出时生效 B．要约生效后不得撤销

C．要约在到达受要约人时生效

D．只要受要约人未发出承诺通知，要约均可撤销

14、__不是质量检验的方法。A．目测法 B．量测法 C．分层法 D．试验法

15、为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要__。

A．建立风险因素清单 B．建立风险事件清单 C．建立初始风险清单 D．建立风险清单

16、为合同价格__的定金；设计方无任何正当理由，不履行合同规定的设计任务，依据合同法有关履约违约的规定，委托方可以有权要求设计方返还的金额是80万元人民币。A．10% B．20% C．30% D．40%

17、目前，国内外测定沥青蜡含量的方法很多，但我国标准规定的是__ A．硫酸法 B．组分分析法 C．化学分析法 D．蒸馏法

18、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

19、在公路工程施工监理中，审查工程分包是__的职责。A．总监理工程师 B．驻地监理工程师 C．专业监理工程师 D．监理员

20、吊桥的主要承重结构是__。A． 桥面

B． 缆索

C． 桥台

21、处理路基设计高程以下60cm以内的树根等杂物的要求是__。A．必须清除并以好土回填夯实 B．必须清除并用余土回填即可 C．不用清除用碾压机压实即可 D．必须清除并以余土回填夯实

22、监理单位的义务不包括__。①选择承担工程项目建设的实施单位；②与承包人签订施工合同；③公正地维护有关各方的合法权益；④不得泄漏与本工程有关的保密资料；⑤不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动 A．①② B．②④⑤ C．③④⑤ D．①②④

23、下列关于合同公证与鉴证的异同点的说法中，正确是__。A．公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之 B．公证与鉴证的效力等同

C．鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 D．公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力

24、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。A．事前控制 B．事中控制 C．事后控制 D．全过程控制

25、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。A．净利润 B．利润额 C．营业额 D．销售收入

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程中必须分摊的管理费用包括以下__。A．投标费用 B．施工机械费 C．行政办公费

D．上层机构管理费 E．保函手续费

2、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

3、施工监理评标可以使用__评标方法。A．固定标价评分法 B．技术评分合理标价法 C．综合评标法 D．最低标价法

E．法律、法规允许的其他评标方法

4、确定沥青混合料松铺系数的方法是__。

A．根据混合料类型、施工机械、施工工艺等由试铺试压方法确定 B．根据马歇尔试验技术指标判定

C．无实际资料时，沥青混凝土混合料松铺系数机械摊铺1.15～1.35，人工摊铺1.25～1.50可供参考

D．由沥青混合料的施工工艺及面层强度决定 E．根据规范手册确定

5、委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有__。A．工程建设有关协作单位组织协调主持权 B．工程施工单位选定权 C．工程设计变更审批权 D．工程款支付审核权 E．监理人调换总监批准权

6、可以作为索赔内容的有__。

A．当挖掘深7.5m的基坑时，遇到了严重的地下渗水，不得不安装抽水系统，并开动了75日之久

B．地下构筑物或文物，如地下电缆、管道和各种装置在图纸上并未标出，引起施工中的困难

C．由于特殊气候等原因承包商要求延长工期 D．合同文件的内容互相矛盾

E．业主和监理工程师命令暂停工程

7、公路工程实行社会监理的优点是__。

A．赋予监理工程师全面监督管理的权限，加强其地位 B．有助于提高管理水平

C．有助于转变各级政府主管部门的职能 D．有利于提高工程质量和加快工程进度 E．有利于控制费用、节约投资

8、路面施工中环境保护监理工作包括（）。A．开工前审批施工方案的环保措施 B．规定沥青拌和料废料的处置方法 C．注意沥青烟气的污染防治

D．对施工过程中不符合环保要求的行为责令改正

9、建设项目质量等级评定达到优良，必须同时达到__指标。A．单位工程合格率100% B．单位工程优良率80%以上 C．分项工程优良率85%以上 D．工程质量评分值85分以上

10、悬臂施工法适用于__。

A．预应力混凝土连续梁桥、连续刚构桥 B．斜拉桥

C．混凝土拱桥 D．石拱桥

11、工作进度计划的主要形式包括__。A．横道图 B．斜条图 C．网络图 D．形象图 E．进度曲线

12、资金使用成本包括以下__。A．支付股息和红利 B．贷款利息 C．资信评估费 D．公证费 E．担保费

13、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

14、工程支付应遵循的原则是__。A．支付必须以工程计量为基础

B．支付必须以技术规范和报价单为依据 C．支付必须及时

D．支付必须以日常记录和合同条款为依据 E．支付必须遵循严格的程序

15、判断施工过程是否正常，可采用__法。A．因果分析图 B．直方图 C．相关图 D．控制图

16、下列关于企业固定资产分类的表述正确的有__。A．企业专设的科学研究机构的设备属于生产用固定资产 B．融资租赁的固定资产在租赁期内视同企业原有固定资产 C．存放在车间备用的机器设备属于不需用的固定资产 D．本企业出租给外单位的设备视为使用中的固定资产 E．管理用具属于非生产用固定资产

17、线性盈亏平衡分析要满足的前提条件是__。A．生产量等于销售量

B．总生产成本为生产量的线性函数 C．销售收入为销售量的线性函数 D．生产多种产品 E．只生产单一产品

18、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准

B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度

19、下列时间参数中，单代号网络具有的是__。A．ES B．LS C．EF D．LF E．LT 20、施工企业成本费用预测中，常用的定量预测方法有__。A．高低点法 B．回归分析法 C．盈亏平衡法 D．量本利分析法 E．函询调查法

21、乙两家银行的实际利率关系__。A．甲银行实际利率大于乙银行实际利率 B．甲、乙银行实际利率相等

C．甲银行实际利率小于乙银行实际利率 D．无法确定

22、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。A．适用性 B．可靠性 C．设备完善 D．外观质量 E．环境协调

23、材料组成类型以及结构强度和稳定性的不同，可将路面分成（）。A．高级路面 B．次高级路面

C．中级和低级路面 D．水泥混凝土路面

24、公路工程质量政府监督管理体制和职能的说法，正确的有__。A．国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理

B．县级以上政府建设行政主管部门和其他有关部门履行检查职责时，有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，但无权进入被检查单位的施工现场进行检查

C．国务院经济贸易主管部门按国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查

D．国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查

E．县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理

25、下列属于加速折旧法的有__。A．直线法 B．工作台班法

C．双倍余额递减法 D．年数总和法 E．平均年限法

第四篇：湖北省公路造价师《技术与计量》墙柱面工程试题

湖北省公路造价师《技术与计量》墙柱面工程试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件响不能进行竣工检验，对该部分工程，监理工程师应认为__。

A．已经竣工不需再进行竣工检验 B．需经检验后才能判定是否竣工 C．已经竣工但还需进行竣工检验 D．尚未竣工

2、中标人在收到中标通知书的__内，招标人和中标人应订立书面合同。A．10d B．28d C．30d D．40d

3、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。根据法律规定，下列表述正确的是__。①甲有权通知乙撤销合同；②该合同无效，甲乙双方应各自返还财物；③合同的效力处于未定状态；④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护；⑤该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益 A．①②④ B．①④⑤ C．④⑤ D．③④⑤

4、下列几种情况下，投标文件有效的是__。

A．投标文件无投标单位法定代表人或其授权的代理人签字，且无投标单位盖章 B．投标单位未参加开标会议 C．投标文件逾期送达 D．投标文件未密封

5、大体积混凝土墩台或基础施工时可在混凝土中埋入厚度不大于150mm的石块，但石块的掺入量不得超过混凝土总体积的（）。A．15% B．20% C．25% D．30%

6、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。A．要约到达对方之前 B．对方发出承诺之前

C．对方承诺到达要约人之前 D．对方承诺生效之后

7、承包人提出费用索赔是指工程实施过程中，由于__原因而造成的费用损失或增加。

A．不可预见因素 B．天气因素 C．业主因素

D．非承包人自身

8、建设项目环境影响报告书应由__编制。A．建设单位

B．有资质的环境影响评价机构 C．环保部门

D．行业主管部门

9、当对某个投资方案进行分析时，发现参数不确定，而且这些参数变化的可能性也不知道，只知其变化的范围时，我们可采用的分析方法是__。A．盈亏平衡分析法 B．敏感性分析 C．概率分析

D．不确定性分析

10、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06—2007)规定，建筑安装工程费包括______。

A．直接工程费、间接费、利润、税金 B．直接费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、利润

D．直接工程费、间接费、利润

11、某建筑公司总经理由于临时去外地出差，不能亲自参加施工合同的签字，于是他在上火车前给公司合同部经理张某打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是__。

A．这种代理属于委托代理，签字无效 B．这种代理属于法定代理，签字有效 C．这种代理属于指定代理，签字无效 D．这种代理属于委托代理，签字有效

12、发包模式是__。A．平行承、发包 B．设计和施工总承包 C．工程项目总承包

D．设计和施工联合体承包

13、编制标底应遵循的原则中，不正确的是（）。A．一个工程只能编制一个标底

B．标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合 C．标底应由成本、利润、税金组成

D．标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等

14、基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是__。A．坑底的土体沉陷和围护墙的位移

B．围护墙低因清孔不净有沉渣，引起墙体下移

C．墙体处显示较大的水平位移，墙体旁边出现较大的地表沉降 D．坑底的土体隆起和围护墙的位移

15、监理工程师维护业主的利益表现在__。A．提高工程质量 B．力争反索赔

C．在争端中为业主辩护 D．按合同条件监理工程

16、某合同履行方式不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且不能按交易习惯确定，则应当__。A．宣告合同无效

B．按照有利于债权人的方式履行 C．按照有利于债务人的方式履行

D．按照有利于实现合同目的的方式履行

17、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。A．静定结构 B．超静定结构 C．系杆结构 D．排架结构

18、修改和完善，这表明监理规划__。A．应分阶段编写

B．具体内容应有针对性 C．基本内容应力求统一

D．应遵循建设工程的运行规律

19、参与招投标、签订经济合同的是__。A．自然人 B．法定代理人 C．法人代表 D．监护人

20、在建设项目财务评价中，当财务净现值为__时，项目方案可行。A．FNPV≤0 B．FNPV＜0 C．FNPV≥0 D．FNPV＞0

21、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。A．1611.1 B．1612.5 C．1616.3 D．1237.5

22、合同公证的依据是__，这是自愿原则的体现。A．公证协议 B．法律规定

C．行政法规规定 D．当事人的申请

23、根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)规定，签订__后监理工作即进入施工准备阶段。A．施工合同 B．监理合同 C．设计合同

D．施工分包合同

24、公路工程交工验收应当由__来主持。A．业主

B．监理工程师 C．承包人 D．监理单位

25、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、拱桥常用的施工方法有__。A．有支架施工 B．缆索吊装施工 C．斜吊式悬臂施工 D．转体施工

2、改善沥青混合料高温稳定性的措施通常包括__。A．采用改性沥青 B．降低沥青黏度 C．增加粗集料 D．减少粗集料

3、安装工程一切险的保险标的有__。A．安装的机器及安装费

B．为安装工程使用的承包人的机器、设备

C．附带投保的土木建筑工程项目，其保额不得超过整个工程项目保险的25% D．场地清理费用

E．业主或承包人在工地上的其他财产

4、当事人承担违约责任的方式有__。A．变更合同 B．撤销合同 C．赔偿损失 D．继续履行 E．采取补救措施

5、抗滑桩施工时（）。

A.开挖前，要修整孔口地面，做好桩区地表截排水及防渗工作 B.应分节开挖，挖一节应立即支护一节

C.在滑动面处的护壁应加强，在承受较大推力的护壁和孔口加．强衬砌的混凝土中应加钢筋 D.灌注混凝土必须连续作业，如因故中断灌注，其接隙面应作特殊处理

6、现金流量图可以反映__。A．经济系统资金运动状态 B．现金流发生的时间点 C．净现值的大小 D．投资回收的快慢 E．现金流量的方向

7、下列关于桥梁施工测量的叙述正确的是__。A．施工控制网的作用之一是放样各桥墩位置

B．施工放样的目的是将图上所设计的结构物的位置、形状、大小和高低在实地标定出来，作为施工的依据

C．1000～2000m特大桥施工水准测设精度应不低于四等水准测量要求

D．对于单跨大于40m的连续梁桥等施工，临时水准点高程偏差不超过120mm E．单跨等于40m的连续结果施工时，临时水准点高程偏差不超过±20mm

8、目前国内外通常采用的招标方式主要有__。A．公开招标 B．内定招标 C．邀请招标 D．委托招标 E．法定招标

9、质量监理的依据有__。A．质量标准 B．上级文件 C．合同图纸 D．技术规范 E．合同条件

10、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。A．排水的要求 B．桥下交通的要求 C．桥的外观

D．桥型及跨径的影响

11、从担保法和会计制度上看，开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)不应当属于__性质的款项。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

E．承包人具有的留置权

12、分项工程质量检验内容包括__几个部分。A．基本要求 B．实测项目 C．外观鉴定

D．质量保证资料

13、对路面基层材料的主要要求是（）。A．足够的强度和刚度 B．良好的水稳定性 C．尽可能少的扬尘 D．足够的抗滑性 E．适当的抗磨耗能力

14、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

15、财务评价的基本报表有__。A．现金流量表 B．利润分配表 C．资产负债表 D．损益表 E．外汇平衡表

16、如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则该变更工程的单价确定形式可能包括__。

A．由业主单独确定一个合理的单价

B．监理工程师和承包人协议一个合适的单价

C．监理工程师根据情况在报业主批准后定出他认为合理的单价

D．监理工程师确定暂时的单价，待议定后再在其后的期中支付证书中调整 E．采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据

17、施工中使用的图纸由__。A．业主提供 B．承包人提供

C．业主提供经承包人批准

D．承包人提供经监理工程师批准 E．监理单位提供经承包人批准

18、雨季施工增加费是指在雨季期间施工为保证工程质量和安全生产而增加的__。A．防水、防潮措施费 B．功效降低费

C．机械作业效率降低费 D．现场管理费 E．照明设施费

19、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日

C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日到提出合同争议日

20、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素 B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准

21、悬臂施工法适用于__。

A．预应力混凝土连续梁桥、连续刚构桥 B．斜拉桥

C．混凝土拱桥 D．石拱桥

22、无权代理行为包括__。

A．代理人接受委托与自己签订合同

B．代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同 C．在授权书有效期内与第三人签订了超越代理权限范围的合同 D．代理人以被代理人的名义，与其所代理的另一人订立合同

E．代理人在委托授权书有效期终止后，与第三人签订了原委托授权书内容范围的合同

23、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由__等组成。A．竣工决算报表

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

E．施工企业的成本及利润分析

24、概率分析方法是在已知概率分布的情况下，计算__来反映方案的风险程度。A．期望值 B．净终值 C．净年值 D．净收益 E．均方差

25、监理工程师对工程承包单位资质的核查内容包括__。A．建设业绩 B．建设规模 C．技术措施 D．技术装备

第五篇：2012年公路造价师考试：技术与计量知识复习总结9模拟试题

2012年公路造价师考试：技术与计量知识复习总结9模拟

试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、建立有效的项目监理组织，首当其冲的工作是__。A．选择确定总监理工程师 B．明确监理工作总目标 C．确定监理工作内容

D．选择适合本项目的监理组织模式

2、已知水泥消耗量是41200吨，损耗率是3%，则水泥的净用量是（）。A．38994吨 B．42436吨 C．40000吨 D．42474吨

3、不属于《合同法》调整范围的是__。A．买卖协议 B．离婚协议 C．委托协议

D．技术转让协议

4、下列情况下标书有效的是__。

A．投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章 B．投标书未密封 C．投标书逾期送达

D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方

5、水泥混凝土路面板的混凝土设计强度以龄期28d的__强度为标准。A．抗压 B．抗折 C．劈裂 D．弯拉

6、担保方式中的保证要求__订立书面保证合同。A．债权人和债务人 B．保证人和债权人 C．保证人和债务人 D．主合同当事人

7、对于酸性岩石，为了保证与沥青的黏附性，应采用的措施为（）。A．用干燥的磨细消石灰或生石灰粉、水泥作为填料的一部分 B．在沥青中掺加抗剥离剂

C．将粗集料用石灰浆处理后使用 D．不能使用酸性石料

8、工程一切险中的意外事故，包括火灾和__或飞机坠落。A．地震 B．雷击 C．地崩

D．飞行物体坠落

9、关于钻孔桩施工，下列说法正确的是__。A．孔底高程低于其设计高程时，可不清孔

B．灌注首批混凝土时，导管下口至孔底的距离一般定为25～40cm，导管埋入混凝土中的深度不小于1m C．灌注混凝土过程中如出现导管进水，应停止灌注，待已浇混凝土达到一定强度后，再进行清孔和继续灌注

10、招标代理行为属于__。A．委托代理 B．法定代理 C．指定代理 D．复代理

11、粉喷桩如发现断桩，监理应指令承包人（）。

A.在12小时以内按原喷粉量进行补喷，重叠孔段长度应大于100cm B.在12小时以上，则要求补桩 C.立即挖除断桩，回填后原位重喷 D.作好断桩与补桩的纪录

12、FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有__。A．任命工程师代表

B．批准承包人授权的驻工地代表 C．根据需要中止承包人的某些义务 D．批准设计图纸或变更 E．批准或拒绝合同的转包

13、投资方向调节税，其税率分为5%，10%，15%，__，30%五个档次。A．20% B．25% C．35% D．0%

14、公路工程施工招标的招标人应当合理确定资格预审申请文件的编制时间，自开始发售资格预审文件之日起至潜在投标人提交资格预审申请文件截止时间止，不得少于__天。A．10 B．12 C．14 D．16

15、以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，__是错的。

A．合同协议书；中标通知书

B．施工合同通用条件、施工合同专用条件 C．标准及有关技术文件、图纸 D．投标书、工程量清单

16、拌制沥青混合料前，通过试拌确定（）。A.配合比及其总重量 B.沥青用量 C.拌和时间

D.矿料和沥青的温度

17、风险损失的衡量就是定量确定__的大小。A．风险发生概率 B．风险客观概率 C．风险损失值 D．风险量

18、确定滑坡处路基施工措施时可以不考虑__。A．滑坡体的外表地形 B．滑动体土质

C．滑动体饱水情况 D．滑坡区气候条件

19、订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照__的市场价格履行。A．订立合同时订立地 B．订立合同时履行地 C．履行合同时订立地 D．履行合同时履行地

20、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。A.酒精燃烧法 B.水煮法 C.水浸法 D.表干法

21、当提高工程项目的功能和使用要求时，通常会引起__。A．投资增加、工期延长 B．投资增加、工期缩短 C．投资减少、工期延长 D．投资减少、工期缩短

22、不论是费用监理、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。A．事前控制 B．事中控制 C．事后控制 D．全过程控制

23、用来评定其路基的压实度时，S是路基压实度值的（）。A．强度 B．保证率 C．标准差 D．宽度

24、企业法定代表人授权该企业合同部刘经理对外签订合同，属于__的法律行为。A．法定代理 B．指定代理 C．代表企业 D．代表部门

25、下面为路基不合格填料的为__。A．有机土 B．淤泥 C．强膨胀土 D．强风化砂岩

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理规划要随着建设工程的开展不断补充、修改和完善，这表明监理规划__。A．应分阶段编写

B．具体内容应有针对性 C．基本内容应力求统一

D．应遵循建设工程的运行规律

2、在软基处理粉喷桩施工中，桩身上部1/3桩长不小于__m的范围内必须进行二次搅拌，确保桩身质量。A．3 B．4 C．5 D．6

3、以下属于无权代理行为的是__。A．未经被代理人授权的代理行为 B．超越代理权限的代理行为 C．“双方代理”产生的代理行为 D．恶意串通的代理行为

E．代理权限消灭以后所进行的代理行为

4、概率分析方法是在已知概率分布的情况下，计算__来反映方案的风险程度。A．期望值 B．净终值 C．净年值 D．净收益 E．均方差

5、无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向__撤销。A．建设行政主管部门 B．质量监督机构 C．监理单位 D．仲裁委员会

6、下面属于地下排水构造物的是__。A．截水沟 B．洞式渗沟 C．盲沟 D．倒虹吸

7、属于下列__情况，即为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。A．没有经过上级主管部门审批 B．主体不合格

C．没有经工商局鉴证 D．内容不合法

E．没有经公证处公证

无效代理

8、工程进度款是根据__进行计算。A．施工图设计的工程量 B．计量确认的工程量 C．实际完成的工程量 D．清单中的工程量

9、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

10、工程施工合同条款规定的索赔程序中，__是承包人应完成的工作。A．发出索赔意向通知 B．提交索赔额的最后账目 C．审查索赔报告

D．做好现场同期记录 E．核实索赔数额

11、普通水泥混凝土的抗拉强度比抗压强度__。A．略高 B．略低 C．高得多 D．低得多

12、审核工期延长是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理 D．合同管理

13、预备费是指__。

A．在批准的初步设计和概算范围内所增加的工程和费用 B．由于市场价格的变化引起增加的人工、材料、机械费用 C．由于政策、价格变化可能发生上浮而预留的费用

D．一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用

E．上级部门组织竣工验收时，为鉴定工程质量必须开挖和修复隐蔽工程的费用

14、路基边坡的作用是为了__。A．排水 B．稳定 C．美观 D．挡土

15、法律关系的特征是__。

A．法律关系是一种思想社会关系，是建立在一定经济基础之上的上层建筑 B．法律关系是以法律上的权利和义务为内容的社会关系 C．法律关系是由国家强制力保证的社会关系

D．法律关系的存在，必须以相应的现行法律规范的存在为前提，法律关系不过是法律规范在实际生活中的体现

E．法律关系不需要由国家强制力保证实施

16、桥涵放样定位当有良好的丈量条件时可采用直接丈量法进行墩台施工定位。桥墩中心线在桥轴线方向上的位置误差不应超出__。A．±20mm B．±15mm C．±25mm D．±30mm

17、监理工程师必须在确认延期事件满足__条件后，才能受理工程延期申请。A．由于非承包人的责任，工程不能按原定工期完工

B．延期情况发生后，承包人在合同规定期限内向监理工程师发出工程延期的通知

C．未经监理工程师同意，随意分包工程，或将整个工程分包出去

D．延期时间终止后，承包人在合同规定的期限内，向监理工程师提交正式的延期申请报告

E．承包人承诺继续按合同规定向监理工程师提交有关延期的详细资料，并根据监理工程师的要求随时提供有关证明

18、事件是指不以合同法律主体的主观意志为转移的一种客观事实，事件可分为__。

A．自然事件 B．自发事件 C．偶然事件 D．社会事件 E．意外事件

19、建设单位在__合同中承担了项目的全部风险。A．单价 B．总价可调 C．总价不可调

D．成本加酬金合同

20、因重大误解所订立的合同应届于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同

D．效力待定的合同

21、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日

C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日之后到提出合同争议日

22、价值、成本、功能这三者的关系是__。A．成本＝价值×功能 B．价值＝成本×功能 C．价值＝功能/成本 D．功能＝价值/成本

23、工程项目平行承、发包模式的缺点是__。A．进度控制难度大 B．投资控制难度大

C．业主选择承包单位范围小 D．质量控制难度大

24、路基验收评定时，96区层压实度检验频率为2000m2测__。A．4点 B．6点 C．8点 D．12点

25、在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是__。

A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预

B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞 C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择 D．没有特别的意义

E．说明这些条款会随时变动