2010年上半年全市施工现场合同履约专项执法检查情况报告

第一篇：2010年上半年全市施工现场合同履约专项执法检查情况报告

2010年上半年全市施工现场合同履约专项执法检查情况报告

来源：

发布时间：2010-08-24 浏览次数：1013

2010年8月12日

为深入贯彻执行《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》（京建法【2008】138号，以下简称138号文），认真落实《北京市住房城乡建设委员会2010年稽查执法工作实施方案》（京建发【2010】220号），加强施工现场合同履约动态监管，促进合同双方提高履约意识，不断提升合同管理水平，保障工程质量、施工安全和工期进度，及时化解和消除合同纠纷以及群体性事件隐患，维护首都社会和谐稳定，根据振江主任的有关指示，在孙乾副主任、郑志勇副主任、程建华委员的领导下，我们向全市印发了《关于开展施工现场合同履约专项执法检查工作的通知》（京建发【2010】259号，以下简称259号文），由建筑市场处牵头，会同施工安全处、招标办、注册中心、建管中心、造价处、监督总站、交易中心8个处室和事业单位，在各区（县）住建委密切配合下，从5月至7月底在全市范围内开展了“施工现场合同履约”专项执法检查。现将有关情况报告如下：

一、专项检查取得的成效

（一）检查范围广，执法力度进一步加大

市、区（县）两级住建委共检查了661个项目，建筑总面积3439.5万平米，合同总金额753.56亿元。市住建委检查项目296个，建筑面积2069.65万平米，合同额468.82亿元。其中：检查保障性住房项目176个，建筑面积1534.45万平米，合同额254.5亿元。市住建委检查组对184个项目下发了限期整改通知书，对152个项目下发了235张专业分包合同备案协办单，在限期内完成整改并上交整改报告的项目175个，整改率达到95%；对66个存在虚报合同履约数据的项目涉及的51家企业给予记分处理；将存在违法违规行为的47个项目移交监督总站和区（县）住建委立案处理。

区（县）住建委检查项目365个，建筑面积1369.85万平米，合同总金额284.74亿元。有7个区（县）对97个项目下发了限期整改通知书，在限期内完成整改并上交整改报告的项目89个，通过复查整改率达到91.75%。东城区对北京东方信达资产经营总公司、中天建设集团有限公司各记3分处理；顺义区对存在违法违规行为的3个项目实施了行政处罚。

根据检查结果，我们分别表彰和通报批评了一批建设单位、施工单位和监理单位。对此次检查中被处罚和通报批评的外省市企业，同时通报其注册所在地省级住房城乡建设主管部门。

（二）区（县）住建委认真落实，措施得力

大部分区（县）住建委高度重视合同履约执法检查，成立了主任或分管副主任牵头的领导小组，根据本区（县）实际，按照259号文要求制定实施方案，充分发挥委内各部门联动执法作用。如，门头沟区、昌平区、房山区专门印发了执法检查工作部署，召开了全区大会，并对在施项目的建设单位、施工单位、监理单位进行了培训，要求其按照检查内容整理资料；由分管副主任带队，相关科室参加对抽取项目全面检查；对检查中发现的问题下发限期整改通知书并进行复查。昌平区共抽调36人分成6个组，深入企业指导自查20次；接受咨询68次；督促企业纠正和完善各类资料、凭证62份；补发劳务费260余万元。通州区、密云县住建委主任亲自担任组长，主管副主任、委员以及招标办、工程科、监督站、执法队、行管科的负责人共同组成执法检查组，深入施工现场进行检查，对抽检项目分别下发了11份限期整改通知书。朝阳区针对极易引发社会不稳定的劳务问题，开展专题研究，制定了解决劳务纠纷的办法。

（三）受检单位普遍重视，合同管理水平有所提高

一是通过市、区（县）两级住建委不断完善合同管理制度，加强政策宣传、培训，广大建设单位、施工单位认真贯彻执行138号文的有关规定，对合同管理重要性的认识普遍提高，对市、区（县）两级住建委加强合同履约监管均表示认可和支持，充分肯定了市住建委出台的相关政策措施所发挥的作用，希望通过加强合同履约监管，保障自身的合法权益。二是受检单位合同管理水平与去年相比有所提高。人员配备、制度建设、合同报表、台账等基础性工作明显加强，绝大多数受检单位资料准备比较齐全，基本保证了原始真实性；受检项目均使用了合同示范文本，施工总承包合同100％办理了备案手续。从检查整体情况看，大型施工企业好于中、小型施工企业；中央、市属施工企业好于区（县）属企业；常年在京的外地施工企业好于新进京的施工企业。

（四）部门联动配合，综合执法能力显著提高

通过两年来开展施工现场合同履约专项检查，市住建委内部各处室密切配合，抽调骨干力量，保证了专项检查的顺利开展。同时，锻炼了一批熟悉合同履约的综合执法人员，尤其是监督总站人员通过专项检查，具备了施工现场综合执法能力，为开展合同履约日常巡查，对违法违规行为实施“现场处罚”奠定了基础。通过抽查、复查区（县）项目，对区（县）住建委执法人员进行现场培训，促进了区（县）住建委综合执法能力的不断提高，为区（县）住建委开展日常巡查创造了有利条件。

二、执法检查中发现的主要问题

（一）建设单位存在的问题

一是部分项目在取得施工许可之前进行土方施工。二是普遍存在着不按合同约定支付工程预付款和进度款现象，一些房地产开发项目的工程担保机构保后监管措施不到位。三是部分建设单位指定材料、设备供应商或专业分包单位。四是一些建设单位未及时、认真地履行洽商变更签认手续，洽商变更费用没有按照有关规定随工程进度款同步支付。五是部分政府投资项目的专业工程发包和重要材料、设备采购没有通过有形建筑市场依法公开招标。

（二）施工总承包单位存在的问题

一是一些集团（总公司）中标后，将工程分成若干标段，通过组织内部招标，由下属二级企业进场施工的现象。二是部分总承包单位未严格执行有关规定，达到限额的土方、护坡等专业工程，没有通过有形建筑市场依法公开招标或办理合同备案。三是个别总承包单位将大型机械、周转性材料租赁和主要材料采购发包给劳务企业，存在扩大劳务分包现象。四是一些受检项目的中标项目经理不在施工现场，由执行经理负责现场管理，部分执行经理不具备注册建造师资格和安全B本，还有少数执行经理的注册单位与实际施工单位不一致。五是部分总承包单位未按合同约定方式结算和支付劳务费。六是许多总承包单位没有按照规定，以项目为单位在施工现场设置施工合同管理人员。七是一些受检项目网上填报的合同履约数据与施工现场实际情况不相符，部分单位存在虚报、漏报现象。其中，区（县）企业合同履约数据填报不准确问题比较多，主要集中在价款支付和专业合同方面，反映出有些企业没有重视和认真落实履约数据填报工作，数据概念也不清晰。从项目类别分析，房地产开发等社会投资项目填报的工程价款支付数据不准确的现象较为突出，国有投资项目填报的专业合同相关数据与实际情况存在较多差异。此外，还有少数企业对合同履约监管缺乏应有的认识，不配合执法检查工作，市住建委已经对中航天建设工程公司、北京鼎力建筑工程公司、北京国建监理工程有限公司3家企业启动了资质核查，将按照核查结果依法处理；对浙江众和建设有限公司进行了约谈，将其行为记入企业综合信用评价中，并通报浙江省住房城乡建设厅。

（三）监理单位存在的问题

一是部分总监理工程师不在施工现场，由总监代表负责监理。二是监理单位更换总监理工程师，未与建设单位签订变更协议。三是一些监理工程师注册执业证书到期未办理延期注册手续。四是多数监理合同总价在中标价基础上下浮20%。五是监理过程中存在的问题。如：部分项目编制监理规划时间滞后；个别监理规划中没有安全监理内容；旁站记录不及时或旁站后无记录；监理工程师未按照《建设工程监理规程》DBJ 01-41-2002规定对工程实施平行检验；见证试验计划未按照要求100%做见证；应当由总监理工程师签字的文件由监理员代签；应当由总监理工程师主持的监理例会改由总监代表或专业工程师主持。

（四）劳务分包单位存在的问题

一是一些项目未按照市住建委下发的《关于加强北京市房屋建筑与市政基础设施工程劳务管理的通知》（京建市【2009】662号）要求，建立项目劳务管理制度和劳务管理保障体系。二是部分项目在未签订劳务分包合同或未办理施工人员备案的情况下提前进场施工。三是不及时增减更新施工人员备案花名册的问题比较突出。四是个别劳务企业提供虚假特殊工种操作证书。五是少数劳务企业为规避招标，使每份合同单价低于50万元，将劳务合同按工种拆分备案。

三、合同履约监管中存在的主要问题

（一）个别区（县）检查流于形式

个别区（县）对合同履约监管不重视，没有认真贯彻落实合同管理的要求和标准，工作中存在漏洞，在合同管理数据报送、预警风险项目处理等工作上缺乏主动性；虽然按照259号文要求进行了自查，但流于形式，现场检查仅定位在核查资料是否齐全，一些区（县）发现问题后没有要求整改和复查。从检查结果看，与市属项目相比较，区（县）项目合同履约中存在的问题更为突出。究其原因，一是部分区（县）不愿对存在问题的区（县）企业进行处理。二是一些区（县）的招商引资项目或本级政府投资项目，在资金不到位的情况下，跑步进场，提前开工，给合同履约造成了极大的隐患。三是部分区（县）合同管理力量不足，存在着人员少和工作量较大的矛盾。

（二）部分外省市驻京建管处管理不到位

一是部分建管处只转发了259号文，没有对本省市企业承包项目开展检查，还有的建管处没有监督企业将259号文和有关要求传达到施工现场项目部，在检查组到达现场后, 受检企业还不知道检查的要求和内容。二是个别建管处劳务分包合同备案把关不严，对合同中存在的扩大劳务分包、合同总价与劳务费单价不一致等问题不认真审查就予以备案。

（三）两级住建委合同履约监管联动机制有待加强

从市住建委角度分析：一是相关处室之间的联动还不够紧密，还没有达到振江主任要求的“快速反应、组合出击”的监管合力。二是施工现场的日常综合执法需要加强。目前，施工现场日常监管仍侧重于工程质量和施工安全，对合同履约中违法违规行为的查处相对较少。三是网上填报合同履约数据与施工现场实际存在较大差异，不能及时、准确地反映合同履约的真实情况。四是对中标项目经理的管理存在漏洞，部分中标项目经理在合同备案时虽然已被锁定，但仍能在外埠市场参加投标。

从区（县）住建委角度分析：一是在合同履约检查过程中，大部分区（县）还没有建立内部综合执法机制，现有的监管力量和手段不适应加强合同履约监管的要求。检查组专业人员和执法设备配备不齐全，导致综合执法能力较弱，现场检查不全面、不深入，容易形成执法死角。二是合同备案工作质量参差不齐，部分备案合同存在明显问题，未能按照有关法律法规对合同内容以及合同变更进行审核把关。有的备案合同的内容与招标文件或中标人投标文件不符；有的备案合同明显违背138号文的有关规定，例如，合同中约定工程变更价款在工程价款结算阶段予以确认和支付；部分区（县）项目的中标项目经理变更备案随意性较大，缺乏对变更前后项目经理资格等级、专业类别、信誉业绩等重要信息的必要核查和比对。三是区（县）住建委自查项目的建设单位和施工总承包单位大多是本区（县）企业，一些区（县）住建委对其违法违规行为没有做到依法查处。

四、进一步加强施工合同履约监管的有关措施和建议

在认真梳理此次检查中发现的各类问题的基础上，我们有针对性地从四个方面提出了进一步加强施工合同履约监管的措施和建议：

（一）完善政策，有针对性地加大监管力度

1、修订施工合同管理办法。根据两年来贯彻实施情况，特别是合同履约专项检查中发现的问题，及时启动138号文的修订工作，一是与《北京市建设工程造价管理规定》相衔接，强化合同订立管理，突出对工程造价计价行为的规范。二是加强合同履约监管，明确日常巡查和专项检查的要求，增加相应的处罚条款。三是充分运用建筑市场监管信息记录这一有力手段，将合同履约行为纳入建筑市场行为监管评价，加大对合同履约中违法违规行为的惩处力度。

2、尽快完善造价管理有关政策。工程造价计价和工程款支付是合同管理的核心问题，针对由于建设单位不合理压低工程造价、压缩工期给合同履约埋下大量隐患的现象，下一步要重点规范工程造价计价和工程款支付行为。一是出台《北京市建设工程造价管理规定》，解决国家及本市没有相关上位法的问题，有效规范工程计价和工程款支付等行为。二是抓紧改革完善工程造价计价依据，适应建筑市场发展需要，为建设工程计价提供科学合理的消耗量标准和计价依据，促进合同双方合理确定和有效控制工程造价。

3、统一备案标准，加强备案管理。研究、制定统一的备案标准，加强对区（县）住建委合同备案管理的业务指导、培训和检查，严格审查备案合同条款和内容，督促合同双方及时改正违反法律法规的合同条款，不改正的坚决不予备案，不断提升全市合同备案管理质量。按照“谁备案、谁负责”的原则，定期对区（县）住建委合同备案进行检查，发现问题督促整改并监督整改落实情况，情节严重或造成不良社会影响的要严肃追究有关人员的责任。

4、完善动态管理办法。根据实施效果，对《北京市施工合同动态管理办法》(京建市【2008】720号)的部分条款进行调整，使记分标准更科学、合理，强化记分制度的可操作性，加强对记分人员的监督管理，进一步落实与不同分值相对应的处理措施，充分发挥动态监管的作用。

（二）联动执法，不断完善合同履约监管机制

1、强化履约信息管理。针对检查中发现的一些项目网上填报的履约数据与施工现场实际情况不符的问题，一是完善履约信息填报管理制度，进一步明确主要监控数据和风险源，完善履约风险标准，抓住主要隐患和矛盾点，使履约风险预警预报功能更加科学、准确。二是加大宣传力度，要求各施工企业将填报工作落实到每个项目部，配备相对固定的合同管理人员，由市招标办组织对合同管理人员进行培训，明确填报数据范围、标准、时限、要求，应注意的问题，并分批进行操作演练，纠正操作中的问题，提高履约数据填报的真实准确性。三是把合同履约数据填报作为日常巡查的重要内容，发现拖延不报或虚报、瞒报的及时进行记分、约谈直至处罚。四是加大对虚报、瞒报企业及人员的处罚力度，特别是对虚报、瞒报之后又发生合同纠纷甚至群体性事件的企业，实行全市通报和向社会公示等措施。

2、健全市、区（县）两级联动机制。一是继续加强市住建委内部有关处室的横向联动机制，建立合同履约问题会商、移送、处理后反馈、联动执法等制度，市招标办监控履约数据信息，不断健全预警预报功能，监督总站负责施工现场日常巡查和综合执法，其他处室和单位按照分工协同执法，形成“及时预警、快速反应、组合出击、联动制约”的监管体制。二是强化市、区（县）两级住建委的纵向联动机制，重点是把日常巡查落实到基层。在日常巡查中，两级住建委分别对各自负责招投标监管及合同备案的项目进行检查；在专项检查中，采取区（县）互查、市住建委对区（县）抽查等方式，有效促进全市合同履约监管质量的提高。三是加强对区（县）住建委合同履约监管人员的培训，区（县）住建委也要明确牵头部门，充实执法力量，开展施工现场日常巡查，市住建委对其人员开展培训，并分批参加市住建委的日常巡查，提高综合执法能力。

3、加强合同履约执法检查。一是进一步明确合同履约检查的内容：合同订立相关手续是否齐备、合同主体是否依法合规、是否存在阴阳合同、合同履约数据填报的真实准确性、建设单位是否按照合同约定支付工程款、施工总承包或专业承包单位是否按照合同约定保障工期进度、施工总承包单位是否依法分包工程、项目部主要人员履职情况、劳务费支付情况、监理单位及其主要人员履职情况等。二是逐步健全以日常巡查为主、专项检查为辅的动态监管机制，把合同履约日常巡查纳入工程质量和施工安全的网格化管理，重点是“三查”，即“查手续、查主体、查填报”，核心是依托网格化管理实现日常巡查覆盖所有在施项目，随时掌握合同履约进展情况，保障履约数据的真实、准确，及时督促合同双方改正问题、化解隐患。专项执法检查的重点是对日常巡查中发现的问题项目、重点工程以及抽查项目进行全方位、全过程的检查，每次专项检查都要取得“表彰鼓励认真履约、处罚通报违法违规”的成效，今后，日常巡查和专项检查都要逐步实现“现场处罚”，有效规范履约行为。

4、充分发挥驻京建管处职能。驻京建管处要切实加强劳务分包合同备案审核工作，从源头防止扩大劳务分包等问题。根据本省进京企业在京招投标、合同履约、工程质量、施工安全等情况，建立企业在京市场行为记录，为加强对本省在京企业资质动态监管和市场行为评价提供可靠的参考依据；各驻京建管处要根据是建筑市场行为监管评价结果，协助做好本省在京企业的准入清出。

（三）突出重点，着力规范合同履约行为

1、规范工程计价和工程款支付。一是在《北京市建设工程造价管理规定》出台后，加大宣贯力度，对建设单位、施工企业、监理单位、招标代理机构、造价咨询企业进行广泛培训；市和区（县）招投标及合同管理部门要严格招标文件备案、合同备案，不按照规定计价和约定工程款支付方式的，要予以纠正；仍不改正的坚决不予备案；在合同备案后又订立私下协议改变工程造价计价和工程款支付方式的，按照订立阴阳合同处理，从源头减少合同纠纷隐患。二是严格贯彻执行2009年《北京市建设工程工期定额》和《关于贯彻执行2009年〈北京市建设工程工期定额〉和2009年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉有关问题的通知》，将压缩工期问题作为合同履约监管的重点，建设单位合理压缩工期的应当按照规定支付相应费用，压缩工期天数超过定额工期30％的，按照《建设工程质量管理条例》关于“任意压缩合理工期”的规定处理。避免因建设单位不合理压缩工期侵害施工企业合法权益，导致工程质量和施工安全隐患。三是继续加强造价咨询企业动态监管，实行记分和信用档案管理，重点规范其工程计价行为，促使其在工程款结算和解决合同纠纷中客观、公正地发挥自身作用。

2、规范监理单位行为。一是重点解决监理单位压价竞争，导致取费不足，影响监理人员配备和履行职责的问题，研究改革监理评标办法，规范监理取费问题，建设单位和中标的监理单位在备案合同之外不得再行订立降低监理取费的协议，一经发现按照阴阳合同处理。二是完善监理单位以及有关注册执业人员的监管办法，将总监理工程师、监理工程师的履职情况与注册执业人员和监理单位动态监管记分挂钩，有效治理监理人员不到岗、不认真履职等问题。

3、落实项目经理责任。针对大多数项目经理不在施工现场的问题，今后一个时期要采取有力措施进行重点治理。一是严格执行中标项目经理锁定制度，市和区（县）合同管理部门要进一步严密程序，加强管理，中标项目经理在锁定期间不得参加其他项目投标。同时，要加强与主要外埠市场住房城乡建设主管部门的沟通联动，及时通报情况，严厉打击“投标专业户”。二是狠抓项目经理责任制，深入落实《注册建造师施工管理签章文件（试行）》，加强对项目经理的动态监管，在日常巡查中重点检查注册建造师签章情况，发现缺漏或签章不符合规定的，及时约谈警告，情节严重的按照规定进行处罚，并与施工企业资质动态监管记分联动。三是结合《注册建造师执业管理办法（试行）》的实施，以日常巡查和专项检查结果为依据，对项目经理长期不在施工现场或不到岗履职出台措施，纳入注册执业人员记分管理，发现一起处罚一起，并扣减施工企业相应的合同履约分值。

4、深入治理转包、违法分包行为。加快完善《关于进一步规范北京市建筑市场秩序的若干规定》，从发包承包、工程造价、施工现场管理等几个方面进行规范，明确转包、违法分包的界定标准，制定处罚和信用惩戒措施，为治理转包、违法分包提供有力的政策依据。同时规范建设单位发包行为，在施工总承包范围内的专业工程和重要材料、设备采购，建设单位不得直接发包或指定承包单位或供应商；建设单位直接发包的专业工程或重要材料、设备采购，建设单位应当承担相应的管理、工程质量和施工安全责任；建设单位不得直接发包涉及工程结构安全的重要材料、设备采购。

（四）加快完善，充分发挥市场机制的作用

1、加快监管信息平台建设。充分利用现有系统，搭建建筑市场监管信息平台，实现企业、人员、项目之间的信息互联互通，将合同履约信息纳入企业和人员的监管信息记录，作为市场行为监管评价的重要组成部分，通过行政措施、社会公示、对外提供信息查询服务等手段，进一步加强施工现场与交易市场的两场联动，积极开展试点，在轨道交通、保障房等项目招标中将监管评价结果作为重要参考依据，把合同履约行为与工程交易市场准入挂钩，建立“优秀受奖、劣迹受罚”的建筑市场准入清出制度，为推进建筑市场诚信体系建设奠定基础。

2、着力规范担保机构保后监管行为。指导、督促市担保协会加强行业自律，在定期统计分析、开展检查的基础上，对担保机构保后监管行为开展动态监管，不断健全“事前预防、事中控制、事后调解”的履约风险防范化解机制。同时，逐步提高担保机构资信评价标准，对只挣保费不履行职责、低于成本出卖保函、长期不从事工程担保业务的担保机构要坚决清出市场，及时引进有实力、有信誉、愿意从事工程担保业务的新担保机构，提高保后监管能力。

附件1：2010年上半年全市施工现场合同履约专项执法检查受检单位表彰名单

附件1

2010年上半年全市施工现场合同履约

专项执法检查受检单位表彰名单

一、建设单位（3家）

1、北京轨道交通建设管理有限公司。

2、北京星湖投资开发公司。

3、北京市自来水集团有限责任公司。

上述3家建设单位高度重视专项检查，各方有关负责人均按照通知要求到位，积极做好迎检工作，受检资料完整详实；建设单位能够严格按照合同约定，及时足额拨付工程预付款和进度款，为确保工程质量和安全奠定了良好基础。特别是轨道交通公司认真参与所有受检项目的施工现场监督管理，工程资料建档等均执行统一标准，规范、完整、有序；建设单位直接发包的专业工程均依法招标并办理合同备案；在检查过程中积极配合检查组，督促总承包单位整改问题。

二、施工单位

1、北京建工集团有限责任公司。

2、中建一局集团建设发展有限公司。

3、中铁电气化局集团有限公司。

4、北京城建亚泰建设有限公司。

5、中铁十一局集团

6、北京万兴建筑集团

上述六家施工单位积极配合接受检查，受检资料完整详实，认真按照政策法规规定和备案合同约定认真履行各自责任和义务，施工现场合同管理制度和体系比较健全，检查中未发现有违法违规行为。

第二篇：施工合同履约情况报告

施工合同履约情况申请报告

慈溪市公共项目建筑中心（局）：

由浙江中钦建设有限公司承建的慈溪市人力资源交流中心扩建工程，工程于2012年8月10日基本完工，贵局于2012年8月15日组织了竣工验收并合格。现向贵局申报该工程在施工过程中本公司对合同的履约情况：

一、施工工期：

合同工期：270日历天（其中补充协议工期60日历天）。

实际工期：2011年8月3日至2012年8月15日，共计377日历天，延误工期107日历天。

工期延期原因天数：

1、因天气原因影响工期情况：

2011年第9台风（梅花）影响工期3天，具体时间为2011年8与5日至8月7日；2011年第11号台风（南玛都）影响工期3天，具体时间为2011年8月29日至8月31日；2012年第9号台风（苏拉）影响工期3天，具体时间为2012年8月2日至8月4日；2012年第11号台风（海葵）影响工期3天，具体时间为2012年8月6日至8月8日。总共影响工期12天。2、2012年1月5日中间验收合格，2012年4月20日暖通工程开工，影响工期45天。

3、工程量清单以外的工程变更联系单造价约175万，增加了实际施工作业内容，影响工期40天。

4、桩基工程因慈溪市人力资源保障局配电房输出电力不足不能满足打桩要求，一直间断性跳闸，导致打桩工程施工缓慢，影响工期12天。

以上原因影响工期109天，提前工期2天，不作奖励。

二、若工程质量没有要求达到协议书中约定的质量目标，承包人除自行承担返工费用外，还需承担违约责任和由此给发包人造成的损失，发包人将扣除履约保证金中的质量保证部分，并拥有继续追索损失的权利，本公司未有违约现象。

三、不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文

明施工费；另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或被有关行政管理部门检查后通报，每次从承包人承诺的文明安全施工履约担保中扣除人民币10000元整，直至扣完为止，本公司未有违约现象。

四、承包人应按合同约定及招标文件规定的品牌采购材料，如因客观原因需作变更，须经发包人及监理确认，更换后的材料价格按合同专用条款33.7和有关条款确定，否则视为违约，一经发现，除无条件更换外，每次扣除质量履约保证金的10%。一旦扣完质量履约保证金后，发包人将有权解除合同，一切损失由承包人负责，本公司未有违约现象。

五、项目部主要成员为本项目专职人员，在本项目部任职期间必须常驻现场，原则上不得兼任本项目以外的任何工作，承包人亦不得擅自更换，否则发包人有权终止合同，其所造成的经济损失由承包人承担。如因特殊原因确实需要更换项目班子组成人员的，应满足同资质、同资历相关人员，并须经发包人审查批准，并按慈建设[2010]6号《转发宁波市建委〈关于印发宁波市施工现场关键岗位人员管理暂行办法的通知〉的通知》执行；同时，须至少提前7个日历天以书面形式向发包人申请，该书面申请应同时加盖公司印章后生效。工程师认为项目部个别或部分成员的工作已经对实现工程目的造成不利影响，且继续服务于本工程有可能造成更大的危害，或未能按合同认真履行本职，发包人有权要求承包人无条件更换这些成员，承包人须依照要求立即进行撤除。同时承包人须在7个日历天内安排经监理工程师认可的称职人员接替其工作，如不能在规定时间内调整到位，发包人将视其为违约，按违约金1000元/天从工程款中扣除。因上述原因或承包人要求更换人员的（除特殊原因外），承包人须向发包人支付违约金：调换项目负责人5000元/人.次；调换技术负责人2000元/人.次；调换其他人员1000元/人.次。上述违约金在合同价款中扣除，本公司未有违约现象。

六、承包人派任的项目负责人和技术负责人必须确保每月22天的到岗率，否则，发包人有权终止合同，扣没履约保证金；在此到岗期内项目负责人每天驻工地时间不少于8小时，缺勤按1000元/天.次扣除，连续缺勤二周以上，发包人有权解除合同。监理例会项目负责人必须参加，每缺席一次扣除相应违约金1000元，本公司未有违

约现象。

七、因承包人原因不按规定时间进场的，每推迟一天扣1000元，本公司未有违约现象。

八、本工程发包人同意承包人分包的工程：承包人在中标后如需将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，分包内容、分包金额和分包单位资质要求等必须符合相关规定，并须经发包人事先书面确认，本公司未有违约现象。

九、若发生重大（三级及以上）的质量、安全事故，除扣除质量、安全履约保证金外，应赔偿发包人的实际损失，本公司未有违约现象。

以上合同履约情况已完成，望复核。特此报告！

浙江中钦建设有限公司

2013年1月22日

第三篇：履约合同

履约合同范本1

编号：（工 字）第 号

委托保证人（承包商，以下称甲方）：____________

住所：________________________________________

法定代表人：__________________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

保证人（以下称乙方）：________________________

住所：________________________________________

法定代表人：__________________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

鉴于甲方与__________________（以下简称业主）就__________________ 项目于________年________月________日签订编号为________________的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。

第一条 定义

本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。

第二条 保证的范围及保证金额

2．1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。

2．2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的________%，数额最高不超过人民币_________元（大写：_________）。

第三条 保证的方式及保证期间

3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。

3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后______________日内。

3．3 甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

第四条 承担保证责任的形式

4．1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。

（2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。

第五条 担保费及支付方式

5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5．2 双方确定的担保费率为：_______。

5．3 本合同生效后_______日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_______元（大写：_________）。

第六条 反担保

甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。

第七条 乙方的追偿权

乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的_______ %一次性支付违约金。

第八条 双方的其他权利义务

8．1 乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起_______日内，向业主出具《承包商履约保函》。

8．2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

8．3 甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。

8．4 甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。

第九条 争议的解决

本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第_______款约定的方式解决：

9．1 向______________法院起诉；

9．2 向______________提起仲裁。（写明仲裁机构名称）

第十条 甲乙双方约定的其它事项

第十一条 合同的生效、变更和解除

11．1 本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。

11．2 本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

第十二条 附则

本合同一式_______ 份，甲乙双方各执_______份。

甲方：____________________

法定代表人：______________

（或授权代理人）

_______年_______月______日乙方：____________________

法定代表人：______________

（或授权代理人）

_______年_______月______日

履约合同范本2

履约担保合同

甲方：

住所：

公民身份号码：

联系电话：

乙方：

住所：

公民身份号码：

联系电话：

丙方：

住所：

公民身份号码：

联系电话：

甲、乙、丙三方在平等、自愿、合法的基础上，根据《担保法》《合同法》《民法总则》等相关法律的规定乙方就甲方与丙方于#年#月#日签订的X合同(合同编号：)提供履约担保，经友好协商达成如下担保条款：

一、被担保的主债权种类、数额

上述主合同项下丙方未在约定期限内配合甲方办理不动产转移登记手续，不履行主合同约定的义务，丙方违约以致解除合同产生的合同之债。

二、债务人履行债务期限

上述主合同约定丙方将合同所涉房屋转移登记期届满，丙方未将合同所涉房屋转移登记至甲方名下，甲方通知(包括但不限于微信、短信、电话、书面通知)丙方解除合同，自丙方收到通知之日起应当返还购房款并按照主合同约定承担违约责任。

三、保证方式

乙方承担连带责任担保。

四、保证担保范围

乙方对解除主合同时丙方应当返还甲方的购房款###元及丙方违约应当支付的违约金、甲方律师代理费承担担保责任。

五、保证期限

自主合同解除，甲方与丙方债权债务关系确定之日起两年。

六、乙方权利

本合同签订后，甲方向乙方支付履约担保费壹万元(小写：元)，乙方向甲方出具收条。

七、其他

若因本合同发生争议，三方均可向市人民法院提起诉讼。

本合同一式三份，自各方签字捺印之日起生效，甲、乙、丙三方各执一份，各份具有同等效力。

甲方：乙方：丙方：

日期：日期：日期：

履约合同范本3

_________（业主）：

鉴于贵方与_________（以下简称承包商）就_________项目于_________年_________月_________日签订编号为_________的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款_________％，数额最高不超过人民币_________元（大写：_________）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后_________日内。

贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_________工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

（1）在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（2）承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（3）我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

（4）按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起_________个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

（1）因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

（2）依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

（3）贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

（4）因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_________法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

本条所称交付是指：_________。

保证人（盖章）：_________

法定代表人（或授权代理人）（签字）：_________

_________年____月____日

履约合同范本4

_________（受益人）：

_________（委托人）系我行客户，其结算保障金存款户帐号_________。该单位已于_________年_________月_________日与你方签署_________（合同或向_________工程投标）编号_________。我行已接收该单位委托，愿对该单位履行上述合同（投标书）商定的任务供给担保。如该单位不实行合同，且不自动支付违约金，我行愿承当担保义务，按合同的规定，代为支付违约金_________元。我行担保额度随合同逐渐履行而相应递减。

除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外，当呈现下列情形时，担保银行也可撤销本保函：_________。

担保银行（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

履约合同范本5

合同编号：__________

甲方：**贸易有限公司

法定代表人：地址：

乙方：

法定代表人：地址：

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为____________的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。

第三条、保证金额

乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。

第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。

第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

年月日年月日

合同签署地：东莞市莞城区

履约合同范本6

日期：____________

致：______________

亲爱的'先生：

____________号合同履约保函

题目：___________________

鉴于____________公司(以下简称NPOG)就油田地面设施施工、试运和移交与____________(以下简称承包商)于_____________年______月______日签订了____________号合同(以下简称合同)，我们____________，是遵照____________法律组建的一家公司，总部设在____________，(以下简称担保人)，在此向NPOG提供以下担保：

(a)保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。

(b)如果承包商在某方面未能履行合同项下义务或违约，我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务，由于承包商未能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、花费和费用将由我们担保人承担。

(c)担保人不会因NPOG放弃或节制对支付、工期、履约或其他方面的要求而解除自己承担的责任。

(d)一旦担保人承担合同项下承包商的义务，在此期间，担保人应享受合同授予承包商的所有权利和利益。

(e)为了履行保函和合同的目的，担保人同意接受英国法庭的唯一管辖。

(f)该保函保护NPOG及其继承人、受让人的利益，对担保人及其继承人、受让人具有约束力。

(g)该保函从________年______月______日起生效。

有鉴于此，担保人受权其代表于________年______月______日对本保函签字。

______________公司

签字：____________

姓名：____________

职务：____________

日期：____________

见证人

签字：____________

姓名：____________

职务：____________

日期：____________

履约合同范本7

交易号码：___________

合同号码：___________

甲方（中英文全称）：_________（资金方）

法定代表人：___________________________

注册地址：_____________________________

电话：_________________________________

传真：_________________________________

乙方：（中英文全称）：_______（项目方）

法定代表人：___________________________

注册地址：_____________________________

电话：_________________________________

传真：_________________________________

甲方为支持乙方的工程项目建设（交通、能源、农业等基础设施），就美元贷款及质押履约保证的有关事项，在平等互利的原则下，经双方一致协商，特订立以下合约：

一、甲方将美元资金贷给乙方，乙方银行（五大专业银行二级或以上分行或广发、浦发分行、沿海及经济发达省份除外地区）出具由双方认可金额的美元定期整存取存款单（此存款单即c/d单必须是银行统一印刷单，存款单上必须有中英文注明：不可撤消不可更改，不可提前支取，可转让），此存款单的复印件经背书后转让给甲方，同时把银行开具的保管单正本经背书后交给甲方，作为归还贷款的有效质押品。

二、借款金额为_________亿美元，由甲方分两批汇入甲方认可的中国境内（分行）的乙方指定的外汇帐户上。时间为四十五个银行工作日，每笔金额及付款时间以乙方提供的用款计划为准。

三、还款期限：十年零一天（每两年自动转单一次）。自款项划入乙方帐户时起至十年期满时止。存单到期限归还贷款本金。

四、利息：乙方向甲方每年支付贷款利息。年利率按双方协商确定的百分之四点五（4.5%）执行，十年内利率固定不变。利息以款到乙方帐号之日起开始计算，由甲方银行在每年底向乙方银行收取一次（可按中国银行公布的美元牌价卖出价用人民币计付）。

五、费用：乙方收到每笔贷款当日的五个银行工作日内，支付甲方一次性贴息及手续费。第一次过款时退回千分之一点五（1.5‰）的过款移动费给乙方。

六、操作程序

1、双方签约的同时，甲方向乙方出示资金证明及身份证明供乙方查询。

2、合约签订时，乙方向甲方支付该项贷款总额的千分之零点七五（0.75%）作为此项贷款业务的第一笔过款移动费，甲方暂具收条，待财团出具收据时，乙方把甲方的收条退回甲方。

3、签约后的七至十个银行工作日内，甲方财团下达贷款批准文书连同动款移动费的收据，以特快专递直接寄给甲方代转乙方签收（邮递时间为八至十日）。乙方在收到批准文书之日起五至七天内，再向甲方支付贷款总额的千分之零点七五（0.75‰）作为第二过款移动费。

4、当甲方财团收到第二移动费后的三至五个银行工作日内，即将动款移动的收据以特快专递寄给甲方代转乙方签收，并要求乙方在三至五个银行工作日内提供详细资料同时退还第二笔过款移动费的收条。

5、乙方向甲方财团提交的资料有：

a、乙方接款银行（分行级）美元定期整存整取款单空白正反面复印件（即c/d单），反面加盖乙方公章，作为款项到达后存单的票样：

b、银行地址、电话、电传、负责人姓名（中英文）：________________

c、乙方在该银行开户的开户名（中英文），帐号：__________________

d、乙方的用款计划（中英文）。

上述资料一律通过甲方转交给甲方财团签收（邮寄时间为上同）。

6、甲方财团收到乙方提供资料后的四个银行工作日内，由财团银行通过tt咨询乙方接款银行。咨询无误后，甲方财团即在三至五个银行工作日内将百分之一（1%的保证金划入接款银行乙方帐户上，在七至十个银行工作日内将第一笔贷款划入乙方指定的帐户，第二笔款在第一笔款到帐后的九个银行工作日内到帐（以上划款以乙方提供的用款计划为准）。

七、违约责任

1、甲方在签约后，甲方财团收到过款移动费后未按本合约的第六条之3款，不能下达批准文书，甲方即退还乙方已缴付的全部过款移动费。

2、届时甲方财团未按规定的时间和贷款金额汇入乙方指定帐户，属违约。

3、咨询无误后，若甲方违约，应赔偿乙方贷款总金额的百分之一（1%），由乙方银行替乙方向甲方银行直接收醛

4、咨询时，乙方银行不同意替乙方接款，或乙方不能将美元定期整存整取单（c/d单）复印件按时提供，属违约。

5、乙方无法缴付或延期缴付过款移动费，属违约。

6、乙方提供的任何资料不可涂改或伪造，如发生，属违约。

7、款到乙方帐户后，如乙方未按合约支付甲方一次性手续费，甲方财团有权终止合约。

8、任何一方违约，该方履约的所有费用作为补偿守约方损失，一律不予退还。

八、若甲、乙双方履约时发生争议，应本着友好协商原则解决，协商不成的可直接向当地人民法院起诉，本合同适用于中华人民共和国法律和有关国际惯例。

九、本合约是双方协议基本准则，如有未尽事宜，双方法人代表或委托代理人另行订立补充协议。

十、本合同一式四份，双方各执两份，经双方签盖章后生效。

十一、本合同乙方应严格按照巴黎国际商会icc500/600条款执行，不逾越、不诈欺和不泄漏。

甲方：___________乙方：___________

法定代表人：_____法定代表人：_____

证件号：_________证件号：_________

签订时间：_______签订时间：_______

签约地点：_______

第四篇：施工合同履约情况报告(监理)

施工合同履约情况考核报告

慈溪市公共项目建筑中心（局）：

由浙江东城建设工程监理有限公司监理的慈溪市人力资源交流中心扩建工程，经贵局组织于2012年8月15日竣工验收并合格。现向贵局提交该工程在施工过程中承包人对施工合同履约报告：

一、施工工期：

合同工期：270日历天（其中补充协议工期60日历天）。

实际工期：2011年8月3日至2012年8月15日，共计377日历天。

本工程经贵局组织竣工验收后并确定竣工日期，施工过程中由于“暖通工程联合招标”、“工程变更较多”等原因，从而影响施工进度，故实际竣工验收时间为2012年8月15日，经核算，无工期延误。

二、承包人在施工过程中，应保证每个环节质量符合要求，承包人未按发包人要求达到质量目标的，除自行承担返工费用外再酌情扣除质量履约保证金，并承担工程所造成的损失。经现场考核无违约现象。

三、不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费；另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或被有关行政管理部门检查后通报，每次从承包人承诺的文明安全施工履约担保中扣除人民币10000元整，直至扣完为止。经现场考核无违约现象。

四、承包人应按合同约定及招标文件规定的品牌采购材料，如因客观原因须作变更，须经发包人及监理确认，更换后的材料价格按本合同专用条款33.7和有关条款确定，否则视为违约，一经发现，除无条件更换外，每次扣除质量履约保证金的10%。一旦扣完质量履约保证金，发包方将有权解除合同，一切损失由承包人负责。经现场考核无违约现象。

五、项目部主要成员为本项目专职人员，在本项目部任职期间必须常驻现场，原则上不得兼任本项目以外的任何工作，承包人亦不得擅自更换，否则发包人有权终止合同，其所造成的经济损失由承包人承担。如因特殊原因确实需要更换项目班子组成人员的，应满足同资质、同资历相关人员，并须经发包人审查批准，并按慈建设[2010]6号《转发宁波市建委〈关于印发宁波市施工现场关键岗位人员管理暂行办法的通知〉的通知》执行；同时，须至少提前7个日历天以书面形式向发包人申请，该书面申请应同时加盖公司印章后生效。工程师认为项目部个别或部分成员的工作已经对实现工程目的造成不利影响，且继续服务于本工程有可能造成更大的危害，或未能按合同认真履行本职，发包人有权要求承包人无条件更换这些成员，承包人须依照要求立即进行撤除。同时承包人须在7个日历天内安排经监理工程师认可的称职人员接替其工作，如不能在规定时间内调整到位，发包人将视其为违约，按违约金1000元/天从工程款中扣除。因上述原因或承包人要求更换人员的（除特殊原因外），承包人须向发包人支付违约金：调换项目负责人5000元/人.次；调换技术负责人2000元/人.次；调换其他人员1000元/人.次。上述违约金在合同价款中扣除。经现场考核无违约现象。

六、承包人派任的项目负责人和技术负责人必须确保每月22天的到岗率，否则，发包人有权终止合同，扣没履约保证金；在此到岗期内项目负责人每天驻工地时间不少于8小时，缺勤按1000元/天.次扣除，连续缺勤二周以上，发包人有权解除合同。监理例会项目负责人必须参加，每缺席一次扣除相应违约金1000元。经现场考核无违约现象。

七、因承包人原因不按规定时间进场的，每推迟一天扣1000元。经现场考核无违约现象。

八、若发生重大（三级及以上）的质量、安全事故，除扣除质量、安全履约保证金外，应赔偿发包人的实际损失。经现场考核无违约现象。

以上合同履约情况已考核，无违约现象。特此报告！

浙江东城建设工程监理有限公司

2013年1月21日

第五篇：2012年“三项合同”履约情况报告

“三项合同”履约 情况自查报告

集体合同、工资集体协商合同、女职工权益保护专项集体合同是维护职工合法权益和女职工特殊利益的具体措施，是构建和谐劳动关系的根本保证。按照上级工会安排，我中心工会2012年对本单位集体合同、工资协商合同、女职工权益保护专项集体合同的履行情况进行全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、劳动用工基本情况

目前，我中心在册职工23人，其中女职工12人，全部在岗。

二、集体合同执行情况

2012年4月25日，中心双方代表依据程序签订了新一轮的集体合同，有效期至2015年5月1日。

1、劳动用工和劳动合同方面：客运中心劳动用工行为规范，坚持公平、公正、公开的招聘程序，今年针对秘书岗位空岗进行了公开招聘。依法进行劳动合同的签订、续订、解除和终止。今年新签订合同2份、解除合同1份。充分维护了劳动双方的合法权益，合理避免了劳动纠纷和劳动争议，积极构建和谐稳定的劳动关系。

2、职工劳动报酬和休息休假方面：中心坚持了按劳分配、效益优先、兼顾公平的原则，实施了专业技术人员专项补贴，针对岗位性质发放了误餐补助费。按时足额发放职工工资，充分保证职工工资不低于县政府规定的最低工资标准。今年，由于物价上涨，应广大职工要求，全体职工工资上调了10%。积极采取工资公开等措施，促进工资分配的公平公正。

中心结合本单位行业特点，按照《劳动法》和《集体合同》有关条款约定，灵活执行每周40小时工作制度。今年，我中心向县劳动人事和社会保障局提交了《xxxx关于不定时工作制的申请报告》并得到了批准。由于我单位的行业特殊性（交通客运服务），多数一线职工都要在早上八点半前到岗，下午六点半下班，因此实行综合计算工时制（即:工作两天休息两天），充分保障了职工的休息时间，符合《劳动法》的规定。

3、社会保险和职工福利方面：中心按照法律法规和有关政策规定为职工建立了养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。在按时足额缴纳各类保险的基础上，每年为职工发放了冬暖费。今年，中心根据实际情况上调了住房公积金基数，积极维护了全体职工的切身利益。

法定节假日和各类节假日来临前，中心都给每位职工发放了福利。此外，如遇职工生病住院等情况，中心领导除第一时间前去探望外，还送会去慰问金。今年，xxx、xxx两位职工先后生病住院，中心给两人各送去200元慰问金。

4、劳动安全和劳动卫生方面：中心行政领导高度重视安全卫生工作，认真贯彻执行《安全生产法》和劳动安全卫生方面的相关法律法规，中心利用例会时间定期不定期组织全体职工进行安全知识学习，按规定持证上岗。今年7月，邀请了县消防大队工作人员为我中心职工讲授消防安全知识，并组织进行了消防安全演练。

近两年来，中心投入到劳动保护方面的资金约1.5万元。今年，中心为职工新定制了工作服，购置了维稳安保工作所需用品，如迷彩服、头盔、警棍等，保护了职工的自身安全。

综上所述，中心工会委员会认为，中心行政和工会委员会为落实《集体合同》各项条款都做出了积极努力，维护了《集体合同》的严肃性和有效性，为继续履行和落实好《集体合同》奠定了良好基础。

二、《工资集体协商合同》执行情况

1、职工工资制度及分配形式方面:中心根据行业特点结合单位实际情况实行效益工资制，按劳分配，多劳多得。中心严格遵守了职工最低工资不低于当地政府颁布的最低工资标准的规定。

2、职工工资、津贴费、补贴费保险福利方面：职工工资、津贴费、补贴费按合同规定在每月25日按时足额发放，津贴和误餐补贴根据物价变化进行调整，今年职工误餐补贴定为15元每人每天，与工资一起发放，尚未出现纰漏；养老、医疗等五金按时缴纳；春节、中秋节等节日福利均在节前发放到位。今年继续为职工购买了每人200元的双份意外伤害保险。

3、职工婚假、产假、及参加社会活动等的工资：职工婚假、产假按国家有关规定发放全额工资，参加社会活动同样按出勤发放工资。

4、工资发放时间和支付办法:工资发放时间为每月25日，以现金形式打进职工银行卡中，从未有拖欠现象。

三、《女职工权益保护专项集体合同》执行情况

1、合同签订现状：目前，中心在册在岗女职工12名，在中心的发展中扮演了举足轻重的角色，中心按照《劳动法》、《工会法》、《女职工权益保护法》、《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，结合我中心实际情况，依照平等协商原则签订《女职工权益保护专项集体合同》，本轮合同有效期至2013年7月，切实保护了中心12名女职工合法权益，保护女职工在工作中安全与健康。

2、女职工政治权益保障方面：中心女职工的政治权益得到充分保障，1名女干部（工会主席）进入领导班子，1名一线职工和1名女干部被选为工资集体协商代表。每年所评各类先进个人女职工人数占50%以上。女职工参政议政面进一步拓宽，政治权益得到进一步保障。

3、女职工“四期”保护方面：中心每年组织女职工参加一次妇科疾病和乳腺疾病普查，人均100元，费用由单位全部承担。全体女职工均享受“三八”节休假半天的待遇，并向每位女职工发放“三八”节福利。女职工的“四期”保护均按合同要求落实到位。

四、存在的问题

1、女职工专项合同方面：多数女职工要求中心应为女职工发放卫生费。今后在起草和签订过程中，力争完善。

总之，我中心在三项合同履行过程中成效良好。但是，也存在着许多不足之处，要把这项工作做得更好更细，还需要我们长期不懈的努力。我们将在上级工会的指导下，虚心学习其他单位的经验和做法，攻坚克难，扎实推进，将集体合同、工资集体协商合同及女职工权益保护专项集体合同工作落到实处，最大限度地维护全体职工的合法权益！