第一篇:城市道路改造工程施工总结
**市**路道路改造工程
施工总结
由我公司承建的**市**镇**路道路改造工程施工二标段(以下简称:),在业主、设计院及监理单位等部门的大力支持和帮助下,经过本公司全体参加人员的努力,终于保质保量完成了施工任务,该工程的交验使用,为提升崇州市城市形象、缓解城区交通压力将发挥重要作用。现将本合同段的施工情况总结如下:
一、工程地理位置
**路道路改造工程项目位于**市**镇,改造路段北起爱民街,南至唐安中路,起点桩号K0+000,终点桩号K0+456.425,全路段总长456.425米,系**市城区主要交通干线之一。
二、完成的主要工内容
**路系城市支路-Ι级,改造后机动车道标准路段不扩宽,平交道口按设计或设计变更适当扩宽并平滑接入交叉路段,主要工程量有:
1、拆除工程,包括机动车道原水泥砼面层拆除、小区出入道口拆除及原水稳层拆除等。
2、道路工程,包括土石方开挖、路床整形碾压、级配砂砾石垫层回填、灰土回填、旧砼路面换板修补、车行道角隅钢筋补强、检查井、雨水口钢筋补强以及沥青混凝土路面整套工序等。
3、排水工程,包括钢砼排水管敷设、现浇雨水口、污水检查井、砖砌污水出户检查井、沟槽土石方开挖、砂卵石、灰土回填等。
4、交安工程,包括交通标线绘制、交通标牌安装、人行道、机动车道信号灯安装等。
5、其它现场发生或应业主方要求完成的工作。
三、计划完成情况
—1— 本工程工期为150日历天(6个月),开工日期为2015年3月12日,至2015年8月上旬已全面完成合同约定的施工内容。
四、工程管理
施工过程中,在业主、监理的监督、指导下,我项目部严格按计划工期组织施工,坚持“计划—实施—检查—处理”程序进行动态控制,解决实际问题,使管理水平稳步提高。为达到预先制定的工期和质量目标,在计划工期内保质完成全部施工任务,我项目部采取了以下几项技术组织措施:
1、施工准备充分。开工前及开工初期积极与设计、监理单位联系,备齐施工文件、图纸及各种试验、检测、检验表格;组织技术人员认真熟悉设计文件和进行图纸会审,深刻领会设计意图;根据工程数量及工期要求,配足、配齐先进的施工机械设备及测试、测量仪器;对参加本项目施工的所有人员在施工准备阶段进行技术培训;劳动力配员充足并做好开工准备;做好物资供应的调查、评价并确定采购渠道,确保材料供应及时、质量优良;踏勘现场就绪,广泛做好施工路段商家、小区住户走访和宣传工作;施工打围方案进一步优化;材料堆放、水电驳接方案确定。
2.组建强有力的项目管理机构,实行项目部、工程队、班组三级管理体系。选派指挥能力较强、专业技术水平较高、敢于负责的管理人员进入工地各级管理层或作业面,实行定员定岗、权责分明,确保工期目标的实现。
3.强化物资供应系统,确保物资质量优良,供应渠道畅通,做到预先订货,及时采购,准时供应,分批进场,确保工程实施。
4.合理运筹资金,加强调控能力,确保工程正常运转,保证重点和关键工程正常施工,满足建设单位工期要求。
5.制定科学的施工方案,采用先进的施工方法和合理工艺流程,缩短工期。6.根据当地气候、地质、水文特点,合理安排施工,避免雨季、汛期土方施工,充分利用施工黄金季节,实行倒班作业。提高排除干扰、协同作战、交叉作业能力。
—2— 7.严格按照设计要求、技术规范组织施工,推行全面质量管理,针对技术和质量问题,全面实行“自检—整改—专检—再整改—验收”制度,杜绝质量事故。
五、资料整理
根据国家相关法规、建设行政主管部门及业主方要求,项目部设置资料档案室,派专人分管档案及资料工作,配备专职档案员,负责文件、检测及试验等资料的形成、积累、整理、归档及保管工作,使原件资料完整齐全,真实呈现施工全程,完整反映施工成品。
六、安全及文明施工
本工程在施工过程中紧密结合施工实际,采用分段打围、封闭施工方式,安全文明施工措施得力,交通组织方案切实可行,做到了施工全程无重大安全事故,负伤率为零,在安全生产方面取得较好的成绩。施工过程中我们主要采取以下措施:
1、本工程在开工前制定安全监控目标,要求无重大伤亡事故,一般轻伤事故率控制在1‰以内。
2、严格执行三级安全教育和技术交底制度,未经安全教育和交底的人员,不准上岗作业。
3.制定并完善切实可行的施工打围方案,确保施工点、面封闭施工,零星作业点、面有安全警示标志。
4、.施工现场场地注意保持整洁,材料堆放有序。
5、严格按施工路段交通组织方案组织交通,派专人对过往车辆进行交通指挥,设置明显的安全标志,确保交通安全。
七、经验总结
1、业主、设计、监理等部门的大力支持、监督指导、主动协调、热情服务是本工程能保质保量完成的关键,在此表示衷心感谢!
2、安全文明措施是否切实可行,是否落实到位是施工能否顺利进展的重要条件及有力保障,通过本工程的实践,我项目部进一步强化了这方面的认识。
—3—
3、通过本工程施工,我项目部施工技术水平得到较大提高,管理人员进一步积累了施工经验,为今后承建更大规模、更高难度的工程打下良好的基础。
再次感谢业主、设计、监理及各方人员对我项目部工作的热情指导和大力支持!
**市政工程有限责任公司 **路道路改造工程项目部
2015年9月1日
—4—
第二篇:配水管网改造工程施工总结
配水管网改造工程施工总结
在汉江集团配水管网改造工程中,我单位通过建设单位招议标,获得如下工程施工,经过签订合同,从2003年6月开工至今,工程已全部按合同要求完工,现将工程施工情况总结如下。
一、工程概况
1、养鸡厂至大坝一路DN250供水管道改造,从汉江医院九栋平房前在160高位水池至大坝一路DN500~DN400供水管线上开口,穿过职工医院桔园和围墙敷设至物贸公司家属楼房东侧沿小道路边至大坝一路,全长460米,开挖土石方450m3,浇筑混凝土支墩10 m3,浇筑混凝土路面100 m2。管材桔园段为缠绕式玻璃钢管,从穿围墙弯头处使用钢管至大坝一路。2、160高位水池至徐家沟DN250供水管道改造,从铝厂桔园DN500×200三通处,沿平行原DN200铸铁供水管线敷设至徐开大门边向下拐900至化工厂围墙处,与原管线碰头。全长550米,开挖土石方500m3,浇筑混凝土支墩10.5m3。管材为缠绕式玻璃钢管,仅碰头处使用部分钢管。
3、中心幼儿园DN100供水管道改造,具体位置在160高位水池至大坝一路DN500~DN400供水管线上,在幼儿园后围墙外预留的三通处碰头,沿围墙敷设至原DN100供水管道处与原DN100供水管道连接。全长147米。管材采用镀锌钢管。
4、苏家沟DN400供水管道改造,从汉江集团幼儿园后围墙边的DN400供水管道三通处碰头,顺菜地沿水沟边经苏家沟小区的楼房门口到苏家沟路边,全长250米,开挖土石方350m3,浇筑混凝土支墩12 m3,浇筑混凝土路面30 m2。管材为缠绕式玻璃钢管,仅碰头处使用部分钢管。
二、主要施工方法
(一)施工准备
根据施工现场比较分散的特点,采取必要的措施统筹安排,确保物质准备和技术准备,为施工打下良好的基础。
1、技术准备
严格实行三级技术管理制度,认真执行技术交底制度、图纸会审制度、技术方案报批制度,使全体施工人员充分了解和掌握设计图纸、资料、施工技术要求,明确各级技术人员的责、权、利和分工合作,并与工资考核及质量安全保证挂钩,实行奖罚分明,确保工程质量。
2、人员准备
施工前组织好人员,明确分组,配备齐全。
3、材料准备
在施工前提前了解材料市场,材料质量,材料价格,进场材料运输,车辆准备。
(二)施工方法
1、施工运输
根据施工运输具体情况,在管道安装前采用汽车运输管材,提前将材料运至施工现场;汽车不能运输到位的采用人工抬运。回填砂时有的部位斗车不能推到位,采用编织袋装人工背运,没有因为运输困难少填或不填砂。
2、管沟开挖
采用人工开挖管沟。严格按照设计图纸和建设单位要求开挖,保证轴线、方向、尺寸准确,沟底平整,连续平滑。为确保安全有的部位需要放坡的都按要求放坡。有的部位是岩石,开挖相当困难,采用钢钎、大锤开凿。160高位水池至徐家沟DN250供水管道桔园段有60米全部是砂岩,开挖十分困难,全是人工开凿。在需要破除混凝土路面的地方,采用空压机破碎,为了恢复路面美观,用切割机按管沟宽度切成直缝。
3、管道安装
缠绕式玻璃钢管道安装时,严格按照厂家师傅指导下安装,缠绕式玻璃钢管道搬运时要小心注意轻搬轻放,防止管材碰伤;管道安装时,胶圈接口处擦拭干净,涂上肥皂水,用手板葫芦慢慢操作,将相邻两根管子拉紧至胶圈接口全部到位为止。安装后细致检查,接头处有检查孔的用螺丝拧紧,按目测轴线将管道调直,以免管道有角度,影响接口密封程度。
三、工程质量控制
1、管沟开挖的质量控制
在开挖过程中主要控制管线的轴线,严格要求偏差不超过施工规范规定的数值;管沟的断面尺寸不得小于设计断面尺寸,沟底找平,在有坡度的部位保持平缓下降,以免影响管道安装施工和管道运行时的受力均匀;开挖需要放坡的严格按要求放坡;需要开挖工作坑的按施工要求开挖。
2、管沟垫砂的质量控制
在管沟开挖成型后,缠绕式玻璃钢管道安装前,严格按照设计图纸要求先垫一层10cm厚的砂,夯实后安装管道,管道安装后再填45cm厚的砂,按照要求和工序操作施工。
3、管道安装的质量控制
管道安装前,检查管材是否有裂纹,是否有破口,管子的内外壁及端口是否有损坏、分层现象,检查插口外表面是否有插入终止线,如没有的,现场测量并划上线。
缠绕式玻璃钢管道安装时,严格按照缠绕式玻璃钢管道安装施工技术要求操作,施工完成后反复检查,首先班组长检查,技术员复查,技术负责人终检。
钢管安装时,主要是把握焊缝的质量关。管子对口后应支垫牢固,避免在焊接过程中产生变形。每道焊缝应焊透,且不得有裂纹、夹渣、气孔、砂眼等缺陷。焊缝表面形成良好。焊接完成后仔细对焊缝进行外观检查,及时将渣皮、飞溅物清理干净。
4、存在问题及处理措施
⑴在养鸡厂至大坝一路DN250供水管道安装时,职工医院桔园段有一个部位开挖的管线弯曲的角度超过30,缠绕式玻璃钢管道安装时,观察感觉角度偏大,经接头试压有漏水现象,采取用缠绕式玻璃钢管道材料粘贴包头加固措施处理,经处理后的接头通水后未发现漏水现象。
⑵160高位水池至徐家沟DN250供水管道安装后,浇筑混凝土支墩时,人工运输距离较远且没有电源,未能用振动器,为了确保混凝土浇筑质量,用人工大锤夯实,反复拍打,直至密实为止。
四、工期的控制
1、工期要求和实际总工期
计划总工期:
天,实际日历工期:
天,有效工期:
天。
2、控制措施
⑴开挖过程中,多个施工部位交错进行开挖,适当多投入劳动力。⑵掌握气象资料,不失时机的组织施工,下小雨时能够不停的坚持开挖。⑶管道安装前,材料因故未到时,做好一切准备,管材一到,立即组织运输及安装。
⑷施工过程中,严格按施工计划网络图控制施工工期,严格控制关键项目的完工时间,有效的跟踪、控制、调整施工力量,确保工期目标的实现。
⑸与建设单位、监理单位、设计单位密切配合,确保工程施工顺利进行。
五、安全施工措施
1、根据施工组织设计提出的安全生产目标,首先从组织上保证,领导高度重视,设专责安全员,专职负责现场的安全生产工作。
2、开挖管沟超过一定深度时,必须放坡,以免造成塌方。
3、开挖管沟过路处安放安全标示牌,以免造成行路人的伤害。
4、管道安装时,小心搬运、下管,确保管道无损害。
六、现场文明施工
1、现场施工人员,禁止了发生野蛮施工行为,整个施工过程中,未与周边人员发生纠纷。
2、现场施工完毕,施工场地清扫干净。管沟堆土该散开的已散开,该运走的已运走,混凝土拌合的地方该冲洗的已冲洗。
3、现场施工完毕,所有破除的水沟、花坛、路面,全部按原有面貌恢复。
第三篇:改造工程施工总结
数字家庭服务业聚集区公共服务平台共性支撑平台二期基础环境建设工程
一、工程概况
1、工程名称:数字家庭服务业聚集区公共服务平台共性支撑平台二期基础环境建设工程
2、建设单位:广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司
5、监理单位:广东省建筑工程监理公司
6、施工单位:广东中科建设工程有限公司
7、施工面积:1922平方米
二、施工概况
本项目位于广州市番禺区大学城中二横路22号办公楼的二楼,工期短、施工场地狭窄、质量要求高等特点;
该项目为高档综合写字楼,配套专业工种多,工种交叉作业多,在施工过程中,要注意各工种之间的相互配合和相互之间的成品保护; 本项目包含办公室、办公区及会议室、服务中心、过道等;天花、墙面、楼地面等施工面,材料档次高,细部做工是关注的重点。
主要施工内容为:
工程包括室内抹灰、地面、吊顶、玻璃隔墙、饰面板(砖)、涂饰、消防喷头安装、照明配电箱安装、电线、电缆导管和线槽敷设、电线、电缆穿管和线槽敷设、普通灯具安装、开关、插座安装等。
施工范围
室内装饰装修、电气照明、空调设备安装、智能弱电安装、消防喷淋工程。
施工依据施工组织设计和设计图纸,根据工期,质量要求。项目部建广东中科建设工程有限公司
立技术负责人、施工员、质安员、班组长组成的质量管理体系,从施工图会审,到原材料、成品、半成品保护及验收评定,都正常有序地进行施工,内部管理工作基本正常,工程施工内容如下:本工程自2013年8月17日开工,于2013年月日竣工。
三、施工依据
a)设计图纸及图纸会审纪要和施工联系单。
b)国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。
四、施工阶段工程质量控制
施工工程中,按照设计要求和业主意图,要求施工人员在施工中遵守国家和地方建筑法规、规范,遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文。要求施工项目部建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经业主、监理共同验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。
施工过程中做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行施工方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录,对重要测试部位进行旁站,如试压、试电等。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工作业人员进行整改,并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。
五、施工总结
在装饰装修、喷头安装、电气工程、智能工程、空调工程施工过程中,我项目部始终本着“质量就是生命、安全就是效益”的宗旨,加强管理,注重过程控制。在建设单位的协同配合下,在业主、监理单位及各位领导的管理下,该工程的各项工作得以圆满完成。
根据该工程的原材料控制情况、施工情况,我方对该工程的质量评定为:合格,请各方予以验收。
广东中科建设工程有限公司
项目负责人:
二〇一三年十二月八日
第四篇:城市道路交叉口设计改造
城市道路交叉口设计改造
【摘 要】道路交通是城市建设着重规划的一部分,而在道路中,交叉口是连接贯通道路的纽带,承载着高密度的流量通行,自然也是交通事故的多发地带,因此道路交叉口的设计十分重要。本文以乌伊路―延安路交叉口为例,通过设计改造,明显减缓了拥堵现象,降低了交通压力,提升了道路安全。
【关键词】城市道路;交叉口;设计
一、交叉口概况
1.周边区域概况
乌伊路与延安路交叉口位于昌吉市老城区市中心,交叉口周围分布着昌吉州州政府、州党委等机关单位,昌吉商场、飞马财富、新纪元购物中心、餐饮、娱乐等商业设施和延安路商业街,州二中、昌吉学院学校等,是全市地位最为重要的路口,交通压力很大。
2.道路交通概况
乌伊路与延安路交叉口是两条主干路相交的十字形交叉口,两条路中央均设置隔离护栏。
乌伊路既是国道,又是城市主干路,过境交通未能有效地分离,车辆组成以大型和小型汽车为主,早、中、晚由于上下班引起的交通流高峰及乌伊路东西向过境交通流高峰尤为明显。乌伊路现状断面:三块板,25米机动车道+2*2.5米绿化带+2*6米辅道+2*1.5绿化带+2*3.0米人行道,红线51米;
延安路是昌吉市主要的商业街,车辆以小型汽车为主,并有相当数量的行人,早、中、晚由于上下班及学校上、下学引起的交通流高峰尤为明显。延安北路现状断面:一块板,16米机动车道+2*13.0米人行道(人非共板),红线42米; 延安南路现状断面:一块板,22米机动车道+2*5.0米绿化带+2*5.0米人行道,红线42米。两条路的交通压力都很大,交叉口排队拥堵现象严重。并且乌伊路的东西向过境交通与城市内部南北向的冲突干扰加剧。交通调查结果表明,该交叉口是全市交通量大、也是全市交通安全隐患较大的路口之一。
二、交叉口目前存在的问题
根据现场调查分析可知,该交叉口整体通行能力较低,主要存在以下几个方面的原因:
(1)乌伊路承担过境交通,大型车辆和小型车辆交通流量都很大,尤其大型车东西向穿城,严重影响了小型车在交叉口的运行速度和秩序,交叉口通行安全度低。
(2)该路口除延安北路渠化拓宽外,延安南路、乌伊路均未渠化拓宽,交叉口车道数与路口车道不匹配。
(3)交叉口范围内乌伊路乌昌线邮局站(乌伊东路和乌伊西路各1个)、乌伊东路邮局站(6、7、40、43路)均设在交叉口进口道,且距交叉距离仅50米。
(4)交叉口范围内地块开口较多,进出地块的交通与进出交叉口的交通存在着较大干扰。
(5)慢行系统:非机动和行人过街通道不合理,影响行人正常的通行,存在安全隐患。
(6)交叉口范围转角机、非、人隔离护栏设置不全,慢性系统过街设施不全,以致非机动、行人随意乱穿马路严重,存在安全隐患,且交叉口周边用地机动车在交叉口内随意进出入通行和停车,影响交叉口进出口的车辆正常通行。
(7)交叉口交通流早中晚高峰期明显,时间比较集中,交叉口红绿灯周期设置不合理,车辆排队拥堵现象严重。
(8)交叉口范围标志、标线及智能交通系统配套不全,法制引导力度不够。
三、改造方案
根据昌吉市有关部门意见,在原址上保留交叉口的飞马雕塑(昌吉市地标性建筑),另规划结合现状,在详细分析交叉口交通流量的基础上,提出了以下几点规划措施:
1.远期规划将大型车过境交通分流,近期将乌伊路城区段全线设置大型车专用道,规范大型车行驶车道,减少对小型车辆的干扰和安全隐患。
2.交叉口范围转角及直圆点向外绿化带内120米范围增设全封闭硬质隔离护栏,道路中心黄线处现状隔离护栏保留。
3.慢行系统过街调整。
南北向乌伊路行人过街利用现有地下通道(全天开放),东西向延安路行人过街人行横道线滞后,延安南路设置在二处小区出入口,延安北路设置在电信大楼出入口,行人过街走人行横道线,以保障行人过街安全和规范行人过街。延安路南北两端各设置一道车辆禁停区,并在延安路东西人行横道两侧分别安装行人过街信号灯,以引导行人安全过延安路。该信号灯绿灯时间同步交叉口放行乌伊路的直行交通绿灯时间,交叉口其余方向车流放行时,延安路上的行人过街信号灯均为红灯。非机动车通过交叉口面积比较大,设置二次过街设施,增设非机动车专用信号灯,周期与机动车同步。
近期延安路行人过街采用地下通道,与乌伊路地下通道连通,长远考虑与周边商业地下一层连通。地下通道上下梯经济条件允许时,应安装手扶自动电梯或垂直升降电梯,吸引行人走地下通道,达到安全便捷的目的,从而减少交叉口人流与车流的交叉压力,提高交叉口道路通行能力。
4.乌伊路均设置了借辅道右转车。即借用辅道,右转机动车提前在主道和辅道的分隔带上开口右转,提前进入辅道进行右转车道,可有效地缓解交叉口的交通压力。
乌伊东路右转车借辅道借用爵士商务酒店出入口,不移树;乌伊西路右转车借辅道开口利用桃园宾馆现状出入口(4m),本次右转道开设口8m,渐变段15m,需移植3棵树。
5.根据交通流量流向合理设置车道,增加交叉口进口道车道数量。
乌伊路路段现状双向6车道(6X3.75m),通过压缩车道宽度和中心线偏移1.25m用来增加车道,具体渠化为“进7出5”: 进口道7车道,2左(2*3.0m),允许掉头+3直(4.0m+3.25m+3.5m)+1右(3.25m)+非(2.0m);出口道5车道(3.5m+4.0m+3.5m+2*3.75m)。其中展宽段90m,渐变段35m。乌伊东路和乌伊西路渠化方案对应一致。
延安北路保留现状渠化拓宽形式,进口道 “进4出2”,进口道2直行车道(3.25m),设置在靠中心线内侧2车道,1左转车道(3.0m),设置在右转车道内侧,方便掉头; 1右转车道(3.0m),设置成右转专用道。出口道2车道,车道宽3.25m。
延安南路路段现状双向6车道(6X3.5m)通过压缩车道及道路中心线偏移1.0米,用来增加车道。具体渠化为”进4出3”,进口道1左转车道(3.0m),允许掉头; 2直行车道(3.0m+3.25m); 1右转车道(3.0m),设置成右转专用道;出口道3车道,车道宽3.25m。其中展宽段长70米,渐变段长30米。
6.合理设置公交停靠站的位置:交叉口范围内乌昌线公交车站和其他城区和城郊公交车站分开设置,乌昌线公交车站设置在乌伊路出口道主道外绿化带内。城区公交和城郊公交合站,设置在乌伊路出口道辅道外绿化带内。
原乌伊西路进口道(靠二处,南侧)乌昌线邮局站移至乌伊东路出口道头屯河流域管理处门口西侧主道外绿化带内。原乌伊东路进口道(靠邮局,北侧)乌昌线邮局站移至乌伊西路出口道现状统一商城门口西侧主车道绿化带内,站台长度53米,按同时停靠3辆车布置,为路侧停靠式;
原乌伊东路进口道北侧辅道公交车站(邮局)(6、7、40、43路)向东迁移,移至乌伊路和建设路交叉口出口道(车站设在辅道上);原乌伊东路出口道南侧辅道公交车站(邮局)(6、7、40、43路、城郊(八钢))向东迁移,距交叉口90米,站台长度53米,按同时停靠3辆车布置,为路侧停靠式。
乌伊西路出口道(靠昌吉商场,北侧)统一商城门口公交车站(4、40、43、109路、城郊(五家渠))位置保留,并对老站进行改造,站台长度53米,按同时停靠3辆车布置,为路侧停靠式。
7.交叉口范围内合理开设出入口。
乌伊西路进口道(靠二处,南侧),现状二处西侧一老住宅楼在主道上开设出入口封闭,主要考虑桃园宾馆主道开设出入口(主道右转车借辅道开设口)距该路口仅25米,且考虑较少在主道上开口,保证主辅道交通的畅通,但保留辅道出入口。统一商场门口出入口结合布设公交车站进行整合。交叉口沿线道路其他开设路口均保留现状。
8.交叉口范围标志、标线及智能交通系统按需求配套相应的设施,加强法制制约和引导力度。
四、结语
通过一系列的改造及后期外环通车对城区内过境车辆的分流,使得城区内的交通压力大大降低,交叉口通行能力提了30%左右,交通情况明显好转。
第五篇:城市道路照明工程施工合同
道路照明安装工程施工合同
发包方:
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 照明工程,特订立本合同。1.合同内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程范围: 施工工期
2.1开始工作日期: 年 月 日 2.2结束工作日期: 年 月 日 2.3总日历工作天数为 : 天 2.承包方式
本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。3.合同价款及付款方式
4.1合同总价款(暂定)人民币:
元,大写: 4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。4.2付款方式
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%,工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%,竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
4.2.2合同价款的增减:工程量以竣工图为基准。
4.灯具技术参数要求
4.1光通量: 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度
4.8灯具和电源防护等级为IP65;
4.9工作电压:AC185V~265V,频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率
4.11道路平均照度和均匀度要求:
4.12未作要求部分,须满足国家及省市相关规范要求。5.质量要求
依据《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)、图纸设计标准及相关验收标准;光衰≤5%/年。
6.双方责任 6.1甲方责任: 6.1.1甲方在乙方施工前,向乙方提供 原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。
6.1.4由于工期太紧,甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认,否则视为甲方已确认。6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。6.2乙方责任:
6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
6.2.2调试验收合格后,需免费对甲方操作人员进行技术培训,直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理,如在施工期间发生施工质量、安全事故,应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定,按文明工地标准组织施工,做到“工完、料净、场地清’。
6.2.4隐蔽工程,隐蔽前应提前8小时通知甲方验收,经甲方验收合格后方可隐蔽,自行隐蔽无效。
6.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度,遵守甲方有关施工现场管理的有关规定,承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
7.暂停施工 7.1当碰到重大质量事故,安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后2小时内未予答复,承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,工期顺延。因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
7.2非甲乙双方的原因,切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。8.工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认后,工期相应顺延;
8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等,致使施工不能正常进行;
8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;
8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时; 8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工,乙方有权索赔窝工费,同时工期顺延。9.不可抗力
9.1 照明工程为冬季室外施工,由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工,工期相应顺延,乙方可索赔费用和工期。9.2非甲乙双方的原因,而是不可预料的外界因数影响造成的停工,工期相应顺延,乙方可索赔费用和工期。10.变更
施工中甲方对原设计进行变更,应在变更前3天,向乙方发出书面变更通知,乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价,延误的工期相应顺延。11.验收
11.1安装工程开始前,乙方应提供主材的相关资料及材料报验单,报给甲方,甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
11.2隐蔽前通知甲方,经甲方验收合格后方可隐蔽。
11.3灯具安装调试完毕后,经甲方验收合格,作为本工程的最终质量验收。12.工程质保期
12.1本工程质保期为工程验收合格之日期 年。保修期内如工程发生故障,乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修,因产品质量问题引起的工程维修,甲方支付维修所发生的费用,乙方维修。因安装问题引起的工程维修,乙方负责免费维修。
12.2保修期满后,乙方应建立24小时电话热线跟踪服务,若工程发生故障,乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修,以最优惠的成本价维修更换。13.违约责任
13.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
13.2除不可抗力外,甲乙双方应严格遵守本合同条款,否则,违约方须承担违约责任。
13.3若乙方未能按本合同工期完工,每延误一天,支付合同总价的万分之二的违约金,若甲方未能按本合同支付工程款,乙方有权停工,甲方支付误工费,由此造成工期延误由甲方负责。14.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决:如果协商不能解决,任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。15.其它
15.1由于开挖路面原因移动部分苗木时,乙方请甲方代表现场确认,甲方代表同意后,乙方挖处苗木,苗木的种植工作不在乙方合同范围内,乙方不负责。
15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。15.3本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。15.4本合同一式六份,甲乙双方各三份。
本协议书及附件;
1、补充协议(若有);补充协议是在本合同的基础上,因施工条件发生重大变化双方签订的协议,补充协议视为本合同的一部分,与本合同具有同等的法律效力。
3、洽商、变更等明确双方权利义务的各种会议纪要、协议;
4、本工程实施过程中业主、监理、质量监督单位和项目经理部下达的文件、通知、指令、进度计划;
5、本工程甲方的招标文件及其它与本工程有关的技术要求、施工设计图纸、《技术规范》等;
6、本工程乙方的投标文件
上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列文件时间在后者为准。
1、乙方完成本协议工程范围内照明工程工程的所有工作内容,并履行其应尽的责任后,按乙方投标报价进行结算,(详见乙方投标文件中工程量清单报价表)约
万元(大写:)。
2、其投标报价应包括(但不仅限于)完成上述工程范围及内容中所需的各种劳务、机械设备、材料(含损耗)、水、电、小型机具、管理、维护、质检实验、验收、检测配合、质保、安全文明、环保措施、动力能源、管理费、规费、利润、税金、成品保护、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员和设备进退场、可能发生的窝工停工费用等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用。
3、除非本协议另有约定,否则对于与完成本协议工程范围内照明工程施工相关的任何分项工程细目(如果未列入工程量清单细目中的),均视为乙方为完成本协议工程内容所必须完成的附属工程义务,其费用已包含在上述有关承包细目单价中,不再另行结算和支付。
4、单价调整:无论何种因素的影响,上述综合承包单价在本协议履行期内均不作任何调整。
发包方(盖章):
承包方(盖章): 法定代表人:
法定代表人: 经办人:
经办人: 电 话:
电 话: 单位地址:
单位地址: 时
间:
时
间:
开户行: 账
号: