2016年湖北省公路造价师技术计量重点：地下贮库工程考试题（合集五篇）

第一篇：2016年湖北省公路造价师技术计量重点：地下贮库工程考试题

2016年湖北省公路造价师技术计量重点：地下贮库工程考

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、公路工程施工过程中，因不可抗力事件导致运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由__承担。A．承包人 B．业主

C．承包人和业主分别 D．承包人和业主均不

2、对水泥稳定类基层，土的液限不宜超过__。A．20% B．25% C．30% D．35%

3、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。A．仲裁委员会指定 B．政府管理机构指定 C．业主与承包商协商选定 D．行业协会指定

4、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。

A．合同价格 B．交工结算价格 C．最终决算价格

D．期中支付的总款额

5、在工程进度款支付过程中，提交已完工程量报告后，将进行__。A．主管单位认可并审批 B．工程量测量与统计 C．财务部门核实与审批 D．工程师核实并确认

6、以下哪项费用不应列入安装工程人工费？（）A．生产工人学习、培训期间工资 B．生产工人工资性津贴 C．职工养老保险

D．生产工人基本工资

7、检查压实度时，环刀法适用于细粒土，__适用于各类土。A．抽样法

B．核子密实度仪法 C．灌砂法 D．比重法

8、目的和交易习惯履行以下__义务。①通知；②保密；③公平交易；④协助 A．①②③ B．①②④ C．①④ D．②③④

9、混凝土的养护时间是__。A．10～15d B．14～20d C．14～2ld D．15～20d

10、工程交工日期以__为准。A．工程完工之日

B．承包人提交工程交工报告之日 C．业主指定的日期

D．检查小组决定的签发交工证书之日

11、签署工程施工开工令的人是__。A．项目总监理工程师 B．总监代表 C．业主

D．上级主管部门领导

12、桥梁一般由五大部分组成，下列说法正确的是__。A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡 B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡

C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础 D．主梁、次梁、桥台、基础、护坡

13、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件响不能进行竣工检验，对该部分工程，监理工程师应认为__。

A．已经竣工不需再进行竣工检验 B．需经检验后才能判定是否竣工 C．已经竣工但还需进行竣工检验 D．尚未竣工

14、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。A．相同 B．不相同

C．不一定相同 D．近似

15、__施工时，应严格控制各工序材料温度。A．沥青混凝土面层 B．水泥混凝土面板 C．半刚性基层 D．无结合料基层

16、成本、功能这三者的关系是__。A．成本＝价值×功能 B．价值＝成本×功能 C．价值＝功能/成本 D．功能＝价值/成本

17、预算编制办法(1996)年》，公路工程定额的编制、管理费以定额建筑安装工程费总额为基数，按__计列。A．0.17% B．0.18% C．0.15% D．0.16% 5.概、预算中辅助生产现场费是按人工费的15%计，最后构成__。A．人工费 B．材料费 C．间接费

D．施工管理费

18、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款的支付办法是，业主在收到监理工程师签发的开工预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的__，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A．50% B．60% C．70% D．80%

19、属于绝对无效的代理行为有__。①未经被代理人授权的代理行为；②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为 A．①② B．②④ C．③④ D．①④ 20、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以__为准。A．招标文件

B．招标单位在标前会议上的口头解答 C．现场考察时招标单位的口头解释

D．发给每个投标人的书面澄清文件或补遗书

21、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__ A．将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同

D．将工程部分分包

22、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。A．签字加盖章 B．签字或盖章

C．只能签字，不能盖章 D．只能盖章，不能签字

23、对数据的解释，最准确的是__。

A．数据就是信息，数据是客观规律的记录

B．数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

C．数据是信息的载体，信息是数据的灵魂

D．数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

24、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。A．双方发生争议时 B．合同订立时

C．当事人一方提出时 D．被法院确认时

25、当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时，其砂率__。A．应适当减少 B．不变

C．应适当增加 D．无法判断

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按力学性能分，路面可分为__。A．强性路面 B．柔性路面 C．刚性路面 D．半刚性路面

2、工程延期的计算主要有以下__方法。A．实测法 B．工时分析法 C．造价比较法 D．工期分析法 E．经验判断法

3、高温季节混凝土配制的技术要求有__。

A．采取遮阳和降温措施，降低混凝土的原料及水的温度 B．恰当减少水泥用量，掺加粉煤灰等活性材料和减水剂

C．注意因气温高、水分蒸发快引起的原材料含水量损失，保持准确的配合比 D．尽量缩短运输时间，宜采用搅拌车运送，中途不得加水 E．充分做好浇筑准备，保证以最短的时间连续浇筑完毕

4、施工定额由下列哪些部分组成__。A．时间定额 B．劳动定额 C．产量定额 D．机械定额 E．材料定额

5、公路工程质量事故可划分为__。A．重大质量事故 B．严重质量事故 C．一般质量事故 D．质量问题

E．极端严重质量事故

6、设备和防护措施。A．高墩台 B．大跨径 C．深水处 D．结构复杂

7、施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用和管理，并应定期维护和校验。当千斤顶使用超过6个月或__应重新校验。A．使用次数超过200次 B．使用次数超过500次

C．在使用过程中出现不正常现象 D．检修以后

8、《中华人民共和国民法通则》规定委托代理终止叙述为__。A．代理期间届满或者代理事务完成，代理权终止

B．被代理人取消委托或者代理人辞去委托，代理权终止 C．代理人死亡或丧失民事行为能力，代理权终止

D．作为被代理人或者代理人的法人终止，导致代理权终止 E．代理人超越法律范围行使代理权力导致代理权终止

9、公路建设工程质量的特性主要表现在__。A．适用性 B．耐久性 C．安全性 D．可靠性 E．全面性

10、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用有__。A．指明竣工日期 B．转移工程照管责任

C．颁发证书日即缺陷责任期起始日 D．作为办理竣工结算的依据

11、施工企业的利润总额由__组成。A．工程结算利润 B．营业利润 C．投资净收益

D．营业外收支净额 E．其他业务利润

12、设计合同规定设计人的义务包括__。A．按约定时间提交设计文件 B．组织设计审查会 C．负责设计交底

D．完成必要的设计变更 E．组织工程验收

13、农用土地影子价格中新增资源耗费包括__。A．土地出让金 B．征地费 C．机会成本 D．拆迁费用 E．劳动力安置费

14、承包商提出工期索赔，通常是由于__原因。A．不利的自然条件 B．战争、入侵

C．合同文件的内容出错或互相矛盾 D．有关放线的资料不准 E．业主违约

15、现行《公路路基施工技术规范》对潮湿地区的界定__。A．年平均降雨量800mm以上 B．年平均降雨量1000mm以上 C．潮湿系数大于2 D．潮湿系数小于2

16、以下对有关指标说法正确的是__。A．若NAV≥0，项目在经济上可行 B．若NAV＜0，项目在经济上不可行 C．若FW＞0，方案不可行

D．若IRR≥ic，项目在经济上不可行 E．若IRR＜ic，项目在经济上可行

17、预算定额中，人工工日消耗量是由__构成的。A．临时用工 B．辅助用工 C．超运距用工

D．班组操作地点转移用工 E．计日工

18、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

19、下列哪些工程项目可以使用暂定金额__ A．施工过程中可能增加的工程细目 B．零星工程在招标时未能确定的 C．指定分包工程 D．分包工程 20、如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则该变更工程的单价确定形式可能包括__。A．由业主单独确定一个合理的单价

B．监理工程师和承包人协议一个合适的单价

C．监理工程师根据情况在报业主批准后定出他认为合理的单价

D．监理工程师确定暂时的单价，待议定后再在其后的期中支付证书中调整 E．采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据

21、应计提折旧的固定资产包括__。A．大修理停用固定资产 B．未使用固定资产 C．房屋及建筑物

D．经营租入固定资产

E．已提折旧继续使用固定资产

22、根据矿料最大粒料的不同，沥青混凝土混合料分为__。A．SMA B．粗粒式 C．中粒式

D．细粒式和砂粒式

23、高等级公路路基宽度由__组成。A．路面宽度 B．路肩宽度 C．分隔带 D．路缘带

E．变速车道爬坡车道

24、施工机械使用费的索赔包括__。A．完成额外工作增加的机械使用费

B．恶劣天气引起机械降效增加的机械使用费 C．由于施工组织设计原因造成机械停工的窝工费 D．监理工程师原因造成机械停工的窝工费 E．业主原因造成工效降低增加的机械使用费

25、主动控制措施包括__。A．下达停工整改令

B．制定目标控制的有关计划 C．制定防止目标偏离的备用方案 D．建立目标控制组织 E．目标控制风险分析

第二篇：新疆公路造价师技术计量重点：地下人防工程考试试卷

新疆公路造价师技术计量重点：地下人防工程考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、水泥砂浆强度的合格标准为同强度试件的平均强度不低于设计强度等级，但其中任一组试件的强度最低值不低于强度等级的（）。A．85％ B．80％ C．75％

2、某公司进口一批货物，海关于2009年3月1日填发税款缴款书，但公司迟至3月29日才缴纳400万元的关税。海关应征收关税滞纳金__。A．2.6万元 B．2.8万元 C．5.2万元 D．5.6万元

3、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式；④违约责任；⑤解决争议方法 A．①②③ B．①③④⑤ C．②③⑤

D．①②③④⑤

4、喷射混凝土时输料管所能承受的压力界限是__。A．0.5MPa以上的压力 B．0.8MPa以上的压力 C．0.9MPa以上的压力 D．1.1MPa以上的压力

5、招标投标法规定评标工作应由以下__单位负责。A．业主

B．业主组建的评标委员会 C．上级主管部门

D．上级主管部门指定的评标小组

6、公路工程施工监理的性质不包括__。A．服务性 B．公开性 C．独立性 D．科学性

7、《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为__个月。A．12 B．24 C．18 D．30

8、在工程进度款支付过程中，提交已完工程量报告后，将进行__。A．主管单位认可并审批 B．工程量测量与统计 C．财务部门核实与审批 D．工程师核实并确认

9、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位__m。A．1.0～2.0 B．1.0～1.5 C．1.0～1.2 D．1.0～2.5

10、施工产生工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明__。A．批准了工期延期

B．批准了承包商以后的施工计划 C．对合同进行了修改

D．解除了承包商延误工期的责任

11、根据《合同法》规定，应当选(先)履行合同义务的一方当事人有确切的证据证明对该当事人缺乏履行合同的能力，可以先__。A．终止履行合同 B．解除合同

C．中止履行合同 D．要求赔偿损失

12、__是一项由业主提供给承包人用作开工费用的无息款项。A．暂定金额 B．动员预付款 C．保留金 D．计日工

13、概预算编制完成后，必须进行下列的哪一项工作才能拿出其文件（）。A．文件归档 B．资料入库 C．复核与审核 D．呈送有关部门

14、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。A．FIRR＞10% B．FIRR＝10% C．0＜FIRR＜10% D．FIRR＝0

15、甲冒充乙的名义与丙订立合同，乙知道后并不反对，则__。A．乙对甲的行为不负责任 B．乙应当对甲的行为承担责任 C．甲自己承担责任

D．甲、乙均不承担责任

16、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。①建筑物；②工资表；③劳务行为：④建设资金；⑤工程量；⑥构筑物 A．①②③ B．①③④ C．③④⑤ D．⑤⑥

17、严密性的必要措施。

A．板缝混凝土内模板一次安装到顶

B．必须严格按设计要求，完善板缝钢筋施工 C．缠绕环向预应力钢丝

D．对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定

18、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。A．完成合同内注明的全部工程的时间 B．完成合同内外全部工程的时间

C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

19、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。A．与土的共同作用 B．本身材料的强度 C．自身的重量 D．以上都不对

20、移运、堆放、吊装时，混凝土的强度一般不得低于设计强度的__。A．70% B．75% C．80% D．85%

21、定标签订合同，应以__作为中标的合同价。A．评标价 B．标底价 C．投标价

D．修正后的标底价

22、所有钢筋接头都不宜位于（）。A．最大弯矩处 B．最大剪力处

C．最大轴心压力处 D．最大扭矩处

23、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__ A．将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同

D．将工程部分分包

24、某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方__。A．不必追究对方的违约责任 B．按300t的数量计算违约金 C．按100t的贷款计算违约金

D．按逾期15天的时间计算违约金

25、下列选项中，乙的哪种行为构成我国合同法规定的承诺__ A．甲向丙发出要约，乙得知后向甲表示接受甲在要约中规定的条件

B．甲向乙发出要约，要求乙在接到要约后日内给予答复，逾期未答复则视为承诺。乙未按期答复 C．甲在报纸上刊登广告称：本公司有圣诞礼物出售，欲购者请速与本公司联系，乙打电话给甲订购若干

D．甲在报纸上刊登标有价目表的广告称：本书店新到图书若干，欲购者可在一个月内汇款，款到寄书。乙汇款给甲

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、公路工程质量政府监督管理体制和职能的说法，正确的有__。

A．国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理

B．县级以上政府建设行政主管部门和其他有关部门履行检查职责时，有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，但无权进入被检查单位的施工现场进行检查

C．国务院经济贸易主管部门按国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查

D．国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查

E．县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理

2、材料组成类型以及结构强度和稳定性的不同，可将路面分成（）。A．高级路面 B．次高级路面

C．中级和低级路面 D．水泥混凝土路面

3、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。A．适用性 B．可靠性 C．设备完善 D．外观质量 E．环境协调

4、根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成__工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。A．签订合同协议书 B．购买工程相关保险 C．提交了履约银行保单 D．机械人员进场

E．提交了动员预付款的保单

5、申请建筑工程许可证的条件是__。

A．已经办理该建筑工程用地批准手续，或者在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求，或者已经确定建筑施工企业 C．有满足施工需要的施工图纸及技术资料 D．建筑合同书齐全，资金齐全

E．建筑资金已经落实，且法律、行政法规规定的其他条件也满足

6、以下关于评标工作叙述正确的是__。

A．评标委员会评标结束后，要提出书面评标报告，并决定合格的中标人选 B．评标委员会经评审认为所有投标都不符合要求的，可以否决所有投标 C．评标工作必须保密

D．任何人不得干预影响评标的过程和结果 E．评标工作应实行回避制度

7、工程招标时，可能造成招标失败的原因有__。A．投标单位不足法定数 B．部分投标者未出席开标会 C．各投标者报价均不合理

D．决标前发现标底有某些漏误

8、监理单位的义务包括__。

A．选择承担工程项目建设的实施单位 B．与承包商签订施工合同

C．公正地维护有关各方的合法权益 D．不得泄露与本工程有关的保密资料

E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

9、一般路基设计标高是指__。A．旧路改造：中心线 B．旧路改造：路基边缘 C．新建公路：路基边缘 D．新建公路：中心线

10、下列费用不属于建筑安装工程间接费的是__。A．承包商短期贷款利息净支出 B．承包商汇兑净损失

C．承包商支付的金融机构手续费 D．建设期贷款利息 E．工人工资

11、预算定额中，人工工日消耗量是由__构成的。A．临时用工 B．辅助用工 C．超运距用工

D．班组操作地点转移用工 E．计日工

12、材料费是指材料预算价格与工程所需材料数量的乘积，材料预算价格由__组成。

A．包装品回收 B．材料供应价

C．运杂费及场外运输损耗 D．采购及保管费

E．施工场地内的二次搬运费

13、乳化沥青碎石宜用于（）的沥青面层。A．高速公路 B．一级公路 C．二级公路 D．三级公路 E．四级公路

14、施工进度滞后，监理工程师可建议承包商采取的加快进度的措施有__。A．采取技术措施，缩短工艺流程 B．增加设备和人员 C．改善劳动条件和福利 D．开辟新工作面 E．加班加点

15、监理工程师对施工单位提交的合同工程交工验收申请进行审查时，应重点检查__等。

A．合同约定的各项内容的完成情况 B．施工自检结果

C．各项资料的完整性 D．工程数量核对情况 E．工程现场清理情况

16、小桥涵基坑开挖后，基底检验的内容包括__。A．平面位置 B．几何尺寸 C．土壤成分 D．承载力 E．基底高程

17、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定__。A．质量合格 B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期 D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

18、资产评估的经济性原则是__。A．贡献原则 B．有偿原则 C．定量原则 D．替代原则 E．预期原则

19、免除违约责任的条款有__。A．对方过错 B．国家计划调整 C．自然灾害

D．货物的自然损耗

E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约 20、有资格代理招标的机构应条件包括__。A．必须是法人组织

B．不得与行政机关有隶属关系 C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库

21、投标单位有以下行为时，__招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A．通过资格预审后不投标 B．不参加开标会议 C．中标后拒绝签订合同 D．开标后要求撤回投标书 E．不参加现场考察

22、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息 A．28，56 B．14，28 C．45，60 D．15，30

23、施工辅助费包括以下__费用。A．生产工具用具使用费 B．检验试验费

C．施工机械使用费 D．工程定位复测费 E．场地清理费用

24、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

25、代理的种类有__。A．委托代理 B．无权代理 C．法定代理 D．法律代理 E．指定代理

第三篇：天津2015年上半年公路造价师技术计量重点：地下公共建筑工程考试题

天津2015年上半年公路造价师技术计量重点：地下公共建

筑工程考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、违反《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额__的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

A．5%以上15%以下 B．10%以上15%以下 C．5%以上10%以下 D．5%以下

2、工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。为保证清表质量，监理工程师认定，__。A．不予计量

B．为确保工程质量可予以计量 C．安排承包人与业主协商解决 D．给予计量。

3、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

4、智力、精神健康状况不相适应的合同必须经法定代理人追认 A．①②③ B．②③④ C．①④⑤ D．③④⑤

5、不属于《合同法》调整范围的是__。A．买卖协议 B．离婚协议 C．委托协议

D．技术转让协议

6、基层施工机械安全作业中，以下叙述错误的是__。

A．装卸、摊铺及翻动粉状材料时，操作人员应站在上风侧

B．拌和过程中，拌和机不能急转弯或原地转向，严禁使用倒档进行拌和作业 C．自卸汽车与撒布机联合作业，应紧密配合，以防碰撞 D．除洒水车外，其他工程车辆驾驶室外不得载人

7、机械开挖时应留出（）距离人工开挖。A．200cm B．200mm C．100mm D．100cm

8、处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是__。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．总监理工程师代表 D．监理员

9、我国工程监理制度始于__。A．十一届三中全会以后 B．加人世界贸易组织以后 C．20世纪80年代初期 D．20世纪80年代中后期

10、FIDIC条款中，监理工程师有权__。①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系 A．①②④ B．②③④ C．①④ D．③④

11、桥涵放样定位当有良好的丈量条件时可采用直接丈量法进行墩台施工定位。桥墩中心线在桥轴线方向上的位置误差不应超出士__mm。A．20 B．15 C．25 D．30

12、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用__比较适宜。A．固定单价合同 B．总价合同

C．成本加酬金合同 D．可调单价合同

13、合同通用条件中规定的合同文件中，最优先的文件是__。A．技术规范 B．中标通知书 C．合同协议书

D．有标价的工程量清单

14、双代号网络计划中，同一个结束节点的各工作，__。A．最早开始时间相等 B．最早结束时间相等 C．最迟开始时间相等 D．最迟结束时间相等

15、施工产生工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明__。A．批准了工期延期

B．批准了承包商以后的施工计划 C．对合同进行了修改

D．解除了承包商延误工期的责任

16、土木工程施工合同文件中合同通用条件与合同专用条件间的关系是__。A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面，如有不一致应以通用条件为准

B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，如有不一致应以专用条件为准 C．专用条件是针对通用条件有关条款进行补充、修改或具体化，如有不一致应以专用条件为准

D．通用条件和专用条件是各自独立的部分

17、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位__m。A．1.0～2.0 B．1.0～1.5 C．1.0～1.2 D．1.0～2.5

18、无效合同的确认权属于__。A．法院或仲裁机关 B．合同当事人 C．合同主管机关 D．交通主管部门

19、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即__。A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B．技术措施，降低成本措施、施工平面图 C．质量、工期、成本

D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

20、承包人应__向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。A．每月 B．每日 C．每周 D．每旬

21、下列合同无效的是__。①监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议；②小张和小王通过电子邮件签订的合同；③小张称商场大甩卖，与商场签订的合同；④19岁的精神病人张晓明在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同；⑤19岁的精神病人张晓明在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同 A．①④⑤ B．②③⑤ C．①⑤ D．②③⑤

22、发包模式是__。A．平行承、发包 B．设计和施工总承包 C．工程项目总承包

D．设计和施工联合体承包

23、利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用__。A．国内竞争性招标(公开招标)B．国内有限招标(邀请招标)C．国际竞争性招标 D．国际有限招标

24、暂定金额的使用权由__批准。A．业主

B．监理工程师 C．承包人

D．建设主管部门

25、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。A．工程交工证书 B．中间支付证书

C．缺陷责任终止证书

D．各分项、分部工程的质量检验合格证

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、质量监理的依据有__。A．质量标准 B．上级文件 C．合同图纸 D．技术规范 E．合同条件

2、工程项目竣工投入运营后，新增固定资产价值构成为__。A．固定资产其他费用 B．预备费 C．工程费用 D．融资费用

E．固定资产折旧费

3、设计交底的目的有__。

A．对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图 B．使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解 C．掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量

D．使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图 E．解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错

4、施工项目部对施工项目控制的任务主要是施工阶段的__控制。A．投资 B．进度 C．质量 D．安全 E．成本

5、施工图预算是在施工图设计完成后，以施工图为依据，根据__进行编制的。A．预算定额 B．设计概算 C．取费标准 D．概算定额

E．地区人工、材料、机械台班的预算价格

6、下列属于国民经济评价参数的有__。A．行业基准收益率 B．影子价格 C．影子汇率 D．官方汇率 E．社会折现率

7、工程建设定额的特点包括__。A．科学性 B．系统性 C．复杂性 D．统一性 E．永久性

8、定性的发展为系统的、定量的分析研究，其在功能评价方面形成的几种代表性的方法包括__。A．价值标准评价方法 B．专家预测法

C．功能重要性系数评价方法 D．“最合适区域”法 E．功能整理法

9、农用土地影子价格中新增资源耗费包括__。A．土地出让金 B．征地费 C．机会成本 D．拆迁费用 E．劳动力安置费

10、进行施工招标的项目，评标时一般主要对投标企业的__进行评审。A．投标报价 B．施工方案 C．垫资方案

D．主要材料用量 E．投标技巧

11、投资项目负债筹资方式可以是__。A．银行贷款 B．国家财政投资 C．发行股票 D．发行债券

E．利用外资的直接投资

12、预算费用由以下__部分组成。A．建筑安装工程费 B．工程建设其他费用 C．计划利润 D．预留费用

E．设备、工具、器具及家具购置费

13、下列情形经过批准后可以进行邀请招标的是__。

A．涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾，适宜招标但不适宜公开招标的 B．受自然地域环境限制的

C．项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家投标人可供挑选的 D．拟公开招标的费用与项目的价值比较，不值得的 E．涉及商业秘密的

14、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点

D．设计计算方法 E．施工要求

15、工程费用支付按支付的内容进行分类，可分为__。A．中期支付 B．最终支付 C．清单支付 D．合同支付 E．前期支付

16、资金使用成本包括以下__。A．支付股息和红利 B．贷款利息 C．资信评估费 D．公证费 E．担保费

17、改善沥青混合料高温稳定性的措施有__等。A．加强基层结构强度 B．提高黏结力 C．提高内摩阻力

D．采用稠度较低的沥青

18、不确定性分析的方法主要包括__。A．回归分析 B．盈亏平衡分析 C．风险分析 D．敏感性分析 E．概率分析

19、《中华人民共和国保险法》共8章152条，主要内容包括__。A．总则、保险合同 B．总则、保险委托

C．保险公司，保险经营规则

D．保险业的监督管理、保险代理人和保险经纪人 E．法律责任、附则

20、公路工程质量政府监督管理体制和职能的说法，正确的有__。A．国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理

B．县级以上政府建设行政主管部门和其他有关部门履行检查职责时，有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，但无权进入被检查单位的施工现场进行检查

C．国务院经济贸易主管部门按国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查

D．国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查

E．县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理

21、水泥混凝土路面的接缝除施工缝外，尚有（）。A．横向缩缝 B．横向胀缝 C．纵向缩缝 D．纵向胀缝

22、在财务现金流量表中，作为现金流入的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值 E．产品销售收入

23、下列关于一般分包的规定正确的是__ A．不允许分包人再次将工程分包 B．分包人的违约应视为承包人违约 C．业主可直接向分包人进行支付

D．不能将工程主体或关键性工作的施工分包出去 E．分包人可以不接受总包人管理

24、对砂子的细度模数计算式中，分子上减去5A5解释完整的是__。A．大于5mm颗粒为粗集料，应扣5A5 B．大于5mm为粗集料，小于5mm筛孔有5级，A5被累计了5次 C．大于5mm为粗集料，A5被累计了5次，应扣除5A5 D．从5mm以下各筛的累计筛余中分别扣除5mm筛上的累计筛余 E．大于5mm为钢集料，A5被累计了5次，应扣除A5

25、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

第四篇：2016年湖北省公路造价师《技术与计量》工程材料与工程机械试题

2016年湖北省公路造价师《技术与计量》工程材料与工程

机械试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、FIDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是__。A．工程量清单中所列的工程量 B．计量的数量 C．图纸工程量

D．变更部分的工程量

2、承包人按合同条款办理的工程一切风险和__，按总额计量。A．营业税

B．第三方责任险 C．施工设备保险费 D．城市建设维护税

3、钢筋混凝土墙式护栏下面的钢筋保护层厚度不小于（）m时，可不设中央分隔带护栏。A．3 B．4 C．5 D．6

4、承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，__。A．可以拒绝执行

B．请总监理工程师确认 C．请业主批准

D．请行政主管部门确定

5、为了使拱圈在修建完成后拱轴线符合要求，施工时通常在（）设置预拱度。A．墩台帽上 B．支架基础上 C．拱架上部 D．卸架设备上

6、在组织结构的几种模式中，命令源最多的模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线一职能式 D．矩阵式

7、监理工程师与业主的关系是__。A．监理和被监理关系 B．委托与被委托关系 C．雇佣与被雇佣关系 D．相当于业主代表关系

8、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是__。A．费率法 B．固定价格法 C．按时计费法

D．成本加固定费用法

9、在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由__承担，并相应顺延延误的工期。A．文物管理部门 B．承包人 C．业主

D．国家有关部门

10、公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人__的选择。A．经验多少 B．能力强弱

C．财务状况和社会信誉 D．报价高低

11、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。A．安全性越小 B．抗风险能力越小 C．盈利的可能性大 D．发生亏损的机会大

12、建设工程信息管理系统的目标是__。

A．实现信息的系统管理及提供必要的预算信息 B．实现信息的管理系统化和共享化

C．实现信息的系统管理及提供必要的决策支持 D．实现信息的管理系统化和享用的方便快捷化

13、建设项目经济评价的计算期是指__。A．从开始施工到建成投产所经历的时间

B．从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间

C．从开始施工到建成投产直到主要固定资产报废为止所经历的时间 D．从开始施工到建成投产直到全部资产报废为止所经历的时间

14、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起__，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．15日内 B．30日内 C．40日内 D．50日内

15、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内，应向承包人支付相应的款额。A．14 B．21 C．28 D．35

16、承包人应__向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。A．每月 B．每日 C．每周 D．每旬

17、签发工程暂停令和复工指令是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理

D．合同其他事项管理

18、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容__产生法律约束力。A．仅对要约人 B．仅对受要约人 C．对双方

D．对双方都不

19、监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以__为准。A．合同图纸净尺寸 B．现场实际测量尺寸 C．与业主协商确定 D．与承包人共同确认

20、对水泥稳定类基层，土的液限不宜超过__。A．20% B．25% C．30% D．35%

21、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是__。A．保证 B．留置 C．定金 D．质押

22、招标文件中的工程量清单是__。A．准确的工程量 B．竣工结算的依据

C．投标单位计算标价的依据 D．总价承包时的工程量

23、按照规定评标原则和评标方法应在__说明。A．招标文件中 B．投标预备会 C．开标会 D．中标函中

24、按照《合同法》的规定，下列合同的形式，表述正确的是__。①当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式； ②当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式； ③法律规定采用书面形式，当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立； ④数据电文是书面形式的一种； ⑤合同书分为标准合同书和一般合同书 A．①②③ B．②④ C．②③④ D．①②⑤

25、业主将工程项目的任务分别发包给多个承包人，并分别与各承包人签订合同，这种项目管理模式是__。A．平行发包模式 B．总分包模式

C．联合体承包模式 D．CM承包模式

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、以下叙述正确的是__。

A．在业主和承包商未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，以便于支付进度款

B．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商可以实施 C．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商不可以实施 D．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构不得予以计量 E．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构可以直接计量

2、以下有关定额的作甩说法正确的是__。

A．定额是节约社会劳动和提高劳动生产率的工具

B．定额是国家对工程建设项目进行宏观调控和管理的手段 C．定额有利于推广先进的施工技术和施工工艺 D．定额有利于市场竞争，并对市场行为进行规范 E．预算定额是编制标底和企业投标报价的主要依据

3、一般路基设计标高是指__。A．旧路改造：中心线 B．旧路改造：路基边缘 C．新建公路：路基边缘 D．新建公路：中心线

4、《中华人民共和国民法通则》规定委托代理终止叙述为__。A．代理期间届满或者代理事务完成，代理权终止

B．被代理人取消委托或者代理人辞去委托，代理权终止 C．代理人死亡或丧失民事行为能力，代理权终止

D．作为被代理人或者代理人的法人终止，导致代理权终止 E．代理人超越法律范围行使代理权力导致代理权终止

5、评标的原则包括__。A．公平竞争原则 B．技术可靠原则 C．经济合理原则 D．低价中标原则 E．公正原则

6、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起__。

A．获得施工场地占有权的延误 B．因承包人责任引起的暂时停工 C．不利自然条件的影响

D．业主提前占用导致施工延误

7、承包商提出工期索赔，通常是由于__原因。A．不利的自然条件 B．战争、入侵

C．合同文件的内容出错或互相矛盾 D．有关放线的资料不准 E．业主违约

8、某白云岩抗压强度88MPa，双筒磨耗机测的磨耗率为4.5%，则某岩石属（）。A.石灰岩类 B.岩浆岩类 C.1级石料 D.2级石料

9、粒料桩通过__作用，达到加固软土地基的目的。A．化学反应 B．置换作用 C．挤密作用 D．排水作用

10、主要由（）材料组成。A．沥青 B．粗集料 C．细集料 D．填料 E．水

11、拱桥常用的施工方法有__。A．有支架施工 B．缆索吊装施工 C．斜吊式悬臂施工 D．转体施工

12、工程项目目标控制的方式有__。A．搜集信息 B．跟踪调查 C．前馈控制 D．反馈控制

E．主动控制 被动控制

13、在实施施工监理过程，下列说法正确的有__。A．施工监理的行为主体是施工单位 B．建设单位和监理单位是合同关系 C．建设单位和施工单位是合同关系 D．监理单位和施工单位没有合同关系 E．监理单位在监理中为施工单位提供专业技术服务

14、沥青混合料主要由__材料组成。A．沥青 B．粗集料 C．细集料 D．填料 E．水

15、投标人通过合同条件评审的主要条件是__。

A．投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法 B．投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务 C．投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法 D．投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议 E．投标人对合同条款没有重要保留

16、工程支付应遵循的原则是__。A．支付必须以工程计量为基础

B．支付必须以技术规范和报价单为依据 C．支付必须及时

D．支付必须以日常记录和合同条款为依据 E．支付必须遵循严格的程序

17、计算沥青路面的设计弯沉应考虑的因素有（）。A．累计当量轴次 B．公路等级 C．面层类型 D．基层类型 E．垫层类型

18、工程量清单的优点表现在__。A．管理简单 B．准确性高 C．适应性强 D．竞争性强 E．保险性好

19、工程量清单的内容包括__。A．工程量清单前言 B．工程细目

C．计日工明细表 D．清单汇总表 E．工程造价表

20、建设单位在委托监理单位和施工单位进行建筑物拆除，应提供的文件和资料主要包括__。

A．上级有关部门的批文

B．拆除工程的有关图纸和资料

C．拆除工程涉及的区域和该地区地上地下建筑物、构筑物分布情况

D．委派施工单位进行影响拆除工程安全施工的各种管线切断、迁移工作

21、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用__合同。A．固定总价 B．可调总价

C．估计工程量清单 D．纯单价

E．成本加酬金

22、特殊结构的桥涵，采用__时，必须制定相应的有针对性的安全技术措施，通过试验和检验，证明可行后方可实施。A．新技术 B．新工艺 C．新设备 D．新材料

23、公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据__进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其他方式规避招标。A．不同专业、不同实施阶段 B．分标段、分阶段

C．按施工队伍多少，分阶段

D．按施工队伍规模大小，分阶段

24、麻面、掉角等缺陷修补的方法是__。A．凿除松弱层，用钢丝刷清理干净 B．用压力水冲洗湿润

C．用高于原强度的水泥砂浆或混凝土填塞捣实，覆盖养生 D．用环氧树脂等胶凝材料修补 E．用雨水冲洗

25、__是评价项目施工质量的尺度。A．质量检验评定标准 B．合同文件 C．设计文件 D．质量数据 E．工程验收资料

第五篇：云南省2016年下半年公路造价师《技术与计量》：工程材料与工程机械考试题

云南省2016年下半年公路造价师《技术与计量》：工程材

料与工程机械考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、《公路工程国内招标文件范本》合同条件中规定，除在合同中有明确的规定外，监理工程师__解除合同规定的承包人的任何义务。A．无权 B．有权

C．经业主同意后有权

D．经主管部门批准后有权

2、动员预付款的扣回方法主要是__。A．按时间和按金额 B．按时间和按工程量 C．按工程量和按金额 D．按费用和按金额

3、下列选项中，导致合同终止的是__。①甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期，②甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存； ③甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务； ④甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除； ⑤甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并 A．①②④ B．①②③ C．②③④⑤ D．①②④⑤

4、索赔费用的计算方法不包括__。A．总费用法

B．修正的总费用法 C．实际费用法

D．修正的实际费用法

5、合同公证的依据是__，这是自愿原则的体现。A．公证协议 B．法律规定

C．行政法规规定 D．当事人的申请

6、挤密和__作用。A．出气 B．竖向排水 C．稳定 D．反滤

7、政府方面的质量控制的特点是__。A．外部的、纵向的控制 B．外部的、横向的控制 C．内部的、纵向的控制 D．内部的、自身的控制

8、根据FIDIC合同条件，动员预付款的条件是__。A．施工人员已进场施工

B．已提供履约押金或履约保函

C．承包商已签订材料、设备的采购合同 D．承包商购买的材料、设备已进场

9、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。A．不得含有坚硬的物体、冻土块 B．含有石灰、粉煤石、石块等物质 C．用钢筋混凝土回填

D．用地基开挖时剩余的土回填

10、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。A．按规范的规定进行施工

B．按图纸内的施工说明进行施工

C．由监理工程师根据实际情况确定或规定 D．重新设计图纸。

11、超前支护的常用方法是__。A．导管和管棚法 B．注浆加固法 C．砌挡土墙法

D．支立钢格栅拱架

12、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同 D．效力待定合同

13、以下关于融资租赁的叙述，正确的是__。

A．由出租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家购买 B．由承租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家租赁 C．由出租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家租赁

D．由承租人选定制造厂家和设备型号，由出租人从厂家购买

14、联合体主办人所承担的工程__。A．必须是主要的工程量

B．必须超过总工程量的50% C．必须超过总工程量的80% D．必须超过总工程量的60%

15、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内，应向承包人支付相应的款额。A．14 B．21 C．28 D．35

16、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的__。A．自然人 B．个体经营户 C．领导者 D．组织

17、箱涵背某层回填土，承包商通知监理验收，因故未进行这一工序，为不留工程隐患，决定开挖后补测其压实度，结果合格，承包商因再度开挖发生了一定费用，并要求在本月计量中报计这部分工程量，监理工程师认为（）。A．不应该计量

B．应该计量，但需补办一定手续 C．无法确定 D．没有依据

18、以下哪一观点不是战国时期法家法治思想的内容__ A．“以法治国”

B．“礼不下庶人，刑不上大夫” C．“明法重刑” D．“法布于众”

19、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标。A．5000万元 B．4000万元 C．3000万元 D．1000万元

20、在工程网络计划中，如果工作A和工作B之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由__决定的。A．劳动力调配需要 B．原材料调配需要 C．工艺技术过程

D．机械设备调配需要

21、监理工程师可以用保留金支付属于__的合同义务而发生的费用。A．施工单位 B．建设单位

C．材料供应单位 D．设计单位

22、由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用__方式订立合同。A．转让代理 B．指定代理 C．委托代理 D．法定代理

23、《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为__个月。A．12 B．24 C．18 D．30

24、乙双方发生了纠纷。对于该合同，应当__。A．乙公司要求M支付电视机的货款

B．由乙公司向甲公司交付计算机，甲公司向乙公司支付计算机的货款 C．甲公司向乙公司无偿退货

D．由乙公司向甲公司交付电视机，甲公司向乙公司支付电视机的货款

25、浇筑板缝混凝土应在__时进行。A．在板缝宽度最大 B．在板缝宽度最小 C．在混凝土初凝时间内 D．在当日气温最低

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、公路工程施工环境保护监理文件有__。A．施工环境保护监理规划 B．施工环境保护监理实施细则 C．施工环境保护监理总结报告 D．环境影响报告书 E．环境监测报告

2、监理工程师审查承包商的索赔要求时，承包商提出的__等证明材料可以作为合理的依据。A．中标意向书

B．经监理工程师认可的施工进度计划 C．监理工程师发布的各种书面指令 D．招标时的标前会议记录 E．各类财务凭证

3、属于机械台班费中不变费用的有__。A．折旧费 B．大修理费 C．人工费

D．经常修理费 E．养路费

4、建设工程施工阶段进度控制的主要任务有__。A．确定工期总目标 B．编制项目总进度计划

C．编制施工总进度计划并控制其执行 D．编制详细的出图计划并控制其执行

E．编制施工年、季、月实施计划并控制其执行

5、排除路基地下水的方法__。A．沙垫层 B．截水沟 C．渗沟 D．暗沟

6、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

7、从事公路工程施工监理业务的监理单位，__是其必须具备的资格条件。A．取得营业执照，具有法人资格

B．有与监理业务相一致的施工监理资质证书 C．具有很好的社会知名度 D．有类似工程的监理经历

E．具有技术、管理方面的专家库

8、监理工程师目标控制的前提工作是__。A．落实全部建设奖金 B．做好目标规划和计划

C．与被监理单位建立良好关系 D．与业主密切合作

E．落实控制机构、人员及其各自职能

9、监理系统包括__。A．监理主体 B．监理对象 C．目标

D．人员组成 E．信息反馈

10、下列属于高级路面的有__。A．路拌沥青碎石路面 B．整齐块石路面 C．水泥混凝土路面 D．砂石路面

11、对投标申请人进行资格评分主要是对其__进行评分。A．技术能力 B．施工经验 C．人员数量 D．财务状况

E．法人的管理水平

12、在FIDIC合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有__。A．监理工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令 B．承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令

C．对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定

D．若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

13、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。A．因气候影响的停工工资 B．生产工人工资性补贴 C．生产工人学习期间的工资

D．因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资 E．因业主修改设计影响的停工工资

14、柱列式围护结构包含__。A．钻孔灌柱桩 B．深层搅拌桩 C．挖孔灌柱桩

D．钢筋混凝土板桩 E．主桩横挡板

15、夹具和连接器进场主要验收项目有__。A．外观 B．硬度

C．静载锚固性能试验 D．单位强度重量 E．饱和度

16、下列属于前期支付的项目有__。A．履约保函手续费 B．动员预付款

C．材料设备预付款 D．保险手续费 E．保留金

17、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点

D．设计计算方法 E．施工要求

18、索赔是工程承包合同履行过程中经常发生的__。A．双方合作的方式 B．对立行为 C．惩罚行为

D．经济补偿行为 E．正常现象

19、施工阶段质量现场监督检查的内容包括__。A．施工组织设计检查 B．开工前的检查 C．工序交接检查 D．自检与复核 E．隐蔽工程检查 20、中、小桥__。

A．单孔跨径20～40m的是中桥 B．单孔跨径10～20m的是小桥 C．单孔跨径40～100m的是大桥 D．单孔跨径5～20m的是小桥

21、下述原因影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长工期的包括__。A．有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更 B．发生强烈地震

C．异常恶劣的气候条件

D．监理工程师未能在规定的时间内向承包人提供图纸 E．承包人缺乏足够的施工机械设备

22、工程项目竣工决算的内容包括__。A．设备工、器具购置费 B．铺底固定资金 C．建筑安装工程费 D．征地拆迁费

E．工程项目投资利息

23、下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有__。A．质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押 B．抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 C．抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿

D．可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 E．所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权

24、耐磨、抗滑。A．平整性 B．抗滑耐磨

C．良好的温度稳定性 D．足够的结构强度

25、受要约人变更的项目__，被视为对要约的实质性变更。A．合同标的、数量、质量 B．合同价款或者报酬 C．违约责任

D．合同履行期限、履行地点和方式 E．解决争议方法