作业卷

第一篇：作业卷

一、简答题:

甲级监理公司通过投标承担了某高速公路项目的一个监理合同段的施

1、某工全过程的监理工作，并与业主签订了监理委托合同，该监理公司任命了总监理工程师，并按以下监理实施程序开展了工作：

（一）建立项目监理机构

1．确定了本监理项目的质量控制目标为项目监理机构工作的目标。

2．确定监理工作范围和内容：包括设计阶段和施工阶段。

3．进行项目监理机构的组织结构设计。

4．由驻地监理工程师主持组织专业监理工程师编制项目工程监理计划。

（二）制订监理细则

1．各专业监理工程师仅以监理计划为依据编制了监理细则。

2．驻地监理工程师批准了监理细则。

3．监理细则仅包括了监理工作的流程、监理工作的方法及措施。

（三）规范化地开展监理工作

（四）参与交、竣工验收，签署监理意见

（五）向建设单位提交工程竣工档案资料

（六）进行监理工作总结，编写监理工作报告

〔问题〕

1．请指出在建立项目监理机构的过程中确定监理工作目标、工作内容和制定监理计划三项工作的不妥做法，并写出正确的做法。

2．请指出在制定监理细则的三项工作中的不妥之处，并写出正确的做法。3．试述监理工作报告的主要内容。

你的答案： 标准答案：1.(1)仅确定质量控制目标不妥，应制定质量、进度、费用三大控制目标和安全、环保目标。

(2)监理工作范围和内容不妥，施工监理不应涉及设计阶段，应只包括施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段的监理工作。

(3)驻地监理工程师主持组织编制监理计划不妥，应由总监理工程师主持组织编制。

2.(1)仅以监理计划为依据编制了监理细则不妥；编制依据应包括已批准的监理计划，与专业工程相关的 标准、技术规范、设计文件和技术资料及施工组织设计。

(2)驻地监理工程师批准了监理细则不妥；应由总监理工程师批准。

(3)监理细则包括的内容不全面，应包括专业工种的特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施四项内容。

3、监理工作报告的主要内容：①工程基本情况；②监理机构及监理工作起止时间；③投人的监理人员、监理设备和设施；④关于工程质量、安全、环保、费用、进度及合同管理执行情况；⑤分项、分部、单位工程质量评估；⑥工程费用分析；⑦工程建设中存在问题的处理意见和建议。

某监理单位承担了50km高等级公路工程施工阶段的监理业务，该工程包括路基、路面、桥梁、隧道等主

2、要项目。业主分别将桥梁工程、隧道工程和路基路面工程发包给了三家承包商。针对工程特点和业主对工本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析： 程的分包情况，总监理工程师拟定了将现场监理机构设置成矩阵制形式和设置成直线制形式两种方案供大家讨论。【问题】

你若作为监理工程师，推荐采用哪种方案？为什么？请给出组织结构示意图。

你的答案： 标准答案：监理工程师应推荐采用直线制的组织形式。因矩阵制组织结构形式虽然适合于大中型工程项目，具有较大的机动性，有利于解决复杂问题和加强各部门之间的协作，但对于工程项目在地理位置上相对集中一些的工程来说较为适宜，便于部门之间的配合。而本工程是公路工程，有三份工程承包合同，矩阵制组织结构形式的纵向与横向之间的相互配合有困难，不能发挥该组织结构形式的优点。直线制组织结构形式适合于中、小型工程项目或能划分为若干相对独立子项的大、中型工程项目，并且结构形式简单，职责分明，决策迅速，特别是在工程有三份承包合同可按合同段设置执行（协调）层，所以监理工程师宜推荐采用直线制的监理组织结构形式，如图5-8所示。

某高速公路长120 km，跨两省，6个施工合同段。

3、〔问题〕请选择监理组织机构形式，拟定监理组织结构模式的方案，画出结构图，并分析优、缺点。

你的答案： 标准答案：1．宜选择二级监理机构形式。分别是总监办、驻地办。按《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2006)规定，当高速公路开工里程在20km以上时，应当采用二级监理机构。即整个项目 设置总监办，在总监办下按合同段再设置驻地办。

2.监理组织结构模式，可以选择直线—职能式。、既考虑按命令统一原则设置的组织，挥系统，又考虑按专业化分工原则设计组织职能系统。它具有集中领导，统一指挥，便于人、财、物力的调配；分工合理，本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析： 任务明确，办事效率高，组织秩序井然，稳定性高，能较好地发挥组织的整体效率等优点。但也有信息系统差，各部门之间、职能人员与指挥人员之间目标不一致，易产生矛盾等缺点。它结合了直线式、职能式的优点，对公路工程建设项目来讲，一般较合理，对本例亦适宜。

某路桥公司承包了一座公路桥梁建设项目，业主与某监理单位签订了施工监理委托合同。施工单位进场后

4、进行施工准备工作，开工前向监理方提交了该工程的施工组织设计和桩基础施工方案。监理工程师审核后，分析了该桥桩基础施工方案可能出现的问题及其后果，并提出了修改意见和建议，以书面形式回复施工单位并上报业主。［问题］

1、施工单位认为监理方所提出的意见和建议合理，同意修改原施工方案，并提交了新的施工方案。同时，施工单位申请开工。你认为监理方按监理程序应如何处理？

2．开工后，监理工程师发现施工并未按新的施工方案组织施工，且现场组织不力。为此，监理工程师应如何处理？

3．施工单位仍坚持原施工方案进行施工，且施工质量明显不符合规范要求，现场出现不安全现象。此时，监理工程师应如何行使权力和处理此问题？

你的答案： 标准答案：1.(1)监理工程师检查施工单位的各项施工准备情况，看是否已具备开工条件。

(2)若已具备开工条件，报业主同意后，总监理工程师发布开工令。

2.(1)监理工程师下发书面指令，要求施工单位按修改后的新的施工方案施工，避免出现质量和安全问题。本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析：(2)向业主报告，召开现场协调会，要求施工单位整改，发备忘录。3.1）报经业主同意，总监理工程师签发停工令，要求施工单位停工整改。(2）监督检查施工单位的整改情况。

(3）整改完成后，由施工单位提交复工申报，经监理工程师现场核查确认后，由总监理工程师签发复工令。(4)对拒不整改者，监理工程师可向业主提出报告，指令施工单位调换有关人员。

某高速公路建设项目，业主委托东海监理咨询公司负责该项目的施工监理工作。该公司的副总经理担任该

5、项目的总监理工程师。为了编写监理计划，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人组织人员编写该项目的监理计划。编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本，将投标时的监理方案进行修改后编制成该项目的监理计划。该监理计划经总经理审核签字后报送业主。

该项目监理计划内容包括：①工程项目概况；②监理工作依据；③监理工作内容；④监理机构的组织形式；⑤监理机构人员配备计划；⑥监理工作方法及措施；⑦监理机构的人员岗位职责；⑧监理设施。在监理交底会上总监理工程师根据监理计划介绍了监理工作内容、监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。其中，监理工作内容如下：

①编制项目施工进度计划，报业主批准后下发施工单位执行。②检查现场质量情况并与规范标准对比，发现偏差时下达监理指令。③协助施工单位编制施工组织设计。

④审查施工单位投标报价的组成，对工程项目造价目标进行风险分析。⑤编制工程量计量规则，依此进行工程计量。⑥组织工程竣工验收。

问题」1。指出该监理咨询公司编写“监理计划”的做法不妥之处，并写出正确的做法。2．指出该项目“监理计划”内容中的缺项名称。

3、在总监理工程师介绍的监理工作内容中找出不正确的内容并改正。

你的答案： 标准答案：1.(1)监理计划由监理公司技术负责人组织人员编写不妥。因为项目监 理计划应由总监理工程师主持编写，专业监理工程师参加编写；

(2)监理公司总经理审核不妥。因为项目监理计划应由监理公司技术负责人审核；

(3)根据已有的监理计划范本，修改监理方案编制项目监理计划不妥。因为项目监理计划应具有针对性（或应根据工程特点、规模、合同等编制）。

2．缺项名称：监理工作范围、监理工作目标、监理工作程序、监理工作制度。3．监理工作内容：

(1)错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工进度计划。(2)错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工组织设计。3)错误，应改为：依据施工合同有关条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析。(4)错误，应改为：按招标文件的工程计量规定进行工程计量。(5)错误，应改为：参加工程竣工验收（或组织工程预验收）。

本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析： 本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析：

某公路建设工程项目，其中包括路基和路面工程（60km，分为两个合同段），大型桥梁（(2座），业主把路

6、基路面工程和桥梁工程分别发包给了两个承包人（单位），并签订了施工承包合同。某监理单位受业主委托承担了该公路工程的施工监理任务，并签订了监理委托合同。监理合同中部分内容如下：

1．在施工期间，任何工程变更均须经过监理单位审查、认可，并由监理单位发布变更指令，指令承包人实施变更。

2．监理单位应在业主的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。3．监理单位有发布开工令、停工令、复工令的权利。4．监理单位为本工程项目的最高管理者。

5、监理单位应维护业主的权益。

6．监理单位主要进行质量控制，而进度与费用控制的任务主要由业主进行。7．由于监理单位的努力，使合同工期提前的，监理单位与业主分享利益。〔问题〕1．上述监理合同有无不妥之处，怎样提恰当些？

2．项目总监应如何考虑建立监理组织结构形式？并说明理由，且绘出组织结构图。

你的答案： 标准答案：l.(1）第1条不妥。正确的是：设计变更的审批权在业主。任何设计变更须经监理单位审查后，报业主审查、批准，同意后，再由监理单位发布变更指令，实施变更。(2）第2条正确。

(3)第3条不妥。正确的是：监理单位在征得业主同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。

(4)第4条不妥。正确的是：监理单位受业主委托就工程项目的施工对承包人进行全面的监理、管理，对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。因此，监理单位不是也不可能是工程项目建设的唯一的最高管理者。

(5）第5条不妥。正确的是：在监理工作中，监理单位应当公正地维护有关方面的合法权益。

(6)第6条不妥。正确的是：工程项目的质量、进度和费用是一个系统，不能人为分开。因此，监理单位有实施工程项目质量、进度和费用三方面的监督控制权。

(7)第7条不妥。正确的是：监理单位的努力使规定的建设工程提前，业主应按约定予以奖励，但不是利润分成。

2．宜采用直线式组织模式。因为该公路建设项目由两个承包人分别承包，而直线式的组织结构模式适用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。其组织结构可用图5-3表示。

某桥梁工程项目建设的承建商提供给监理工程师的施工网络计划如图5-6所示。监理工程师审核中发现施

7、工计划安排不能满足施工总进度计划对该桥施工工期的要求（施工总进度计划要求T=60天）。监理工程师向承包商提出置疑时，承包商解释说，由于该计划中的每项工作作业时间均不能够压缩，且工地施工桥台的钢模板只有一套，两个桥台只能顺序施工，若一定要压缩工作时间，可将西侧桥台基础的扩孔桩改为预制桩，但要修改设计，且需增加12万元的费用。监理工程师提出不同的看法。

经监理工程师审查确认，该桥的基础工程分包给了某专业基础工程公司。在东侧桥台的扩大基础施工时，基础工程公司发现地下有污水管道，但设计文件和勘测资料中均未有说明。

由于处理地下污水管道，使东侧桥台的扩大基础施工时间由原计划的10天延长到13天。基础工程公司根据监理工程师签证的处理地下污水管道增加的工程量，向监理工程师提出增加包合同外工作量费用和延长工期3天的索赔要求。【问题】

1．监理工程师应对该桥的施工网络计划提出什么建议？ 2．监理工程师应如何处理上述的索赔要求？ 本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析：

你的答案： 标准答案：［参考答案］

1．监理工程师应建议：在桥台的施工模板仅有一套的条件下，合理组织施工。因为西侧桥台基础为桩基，施工时间长（25天），而东侧桥台为扩大基础，施工时间短(10天)，故应将原施工网络计划中西侧桥台和东侧桥台基础施工完毕后再施工东侧桥台的施工组织方案，改为在东侧桥台和西侧桥台基础施工完毕后，再组织施工西侧桥台，这样改变一下施工组织方式，可以将该施工网络计划的计划工期缩短到55天，小于要求工期60天，也不需要增加费用。调整后网络图如图5-70

2．索赔处理：

(1)基础工程公司分为分包单位不可直接向监理工程师提出索赔要求，应向总包单位提出，由总包单位再向监理工程师提出索赔要求。

(2)若总包单位向监理工程师提出上述索赔要求，监理工程师应同意费用补偿，不应同意工期索赔，虽然东侧桥台基础施工增加3天，但此工作在施工网络计划中不是关键工作，增加了3天后也未成为关键工作，故不影响要求工期。

(3)由于勘测设计未探明地下障碍物致使费用增加，业主应和勘测单位协商解决，监理工程师提供证据材料。

〔案例8〕

〔背景材料〕

8、某桥梁建设项目，业主与施工单位签订了施工合同。合同规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的60％结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同。合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工程延期和1万元以内的单项费用索赔。工程按图6-7网络计划进行。其关键线路为A—E—H—I—J。在计划执行过程中，出现了下列一些事件，造成一些工作暂时停工（同一工作由不同原因引起的停工时间，都不在同一时间）。本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析：

事件一：因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。事件二：因施工机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。事件三：因业主要求设计变更，使F延误3天。事件四：因监理迟交图纸，使F延误1天，I延误1天。

施工单位及时向监理工程师提交了索赔意向书及索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求： 1．工期顺延：E停工5天；F停工4天；G停工4天；H停工3天；I停工1天。总计要求工期顺延17天。2．经济损失索赔：

(1)机械设备窝工费：

E工序吊车（(3+2)台班× 240元／台班＝1200元 F工序搅拌机（(3十1)台班×70元／台班＝280元 G工序小型机械（(2+2)台班×55元／台班＝220元 H工序搅拌机3台班×70元／台班＝210元 合计1 910元。(2)人工窝工费：

E工序5天×30人×28元／工日＝4200元 F工序4天×35人×28元／工日＝3 920元 G工序4天×15人×28元／工日＝1 680元 H工序3天×35人×28元／工日＝2 940元 I工序1天×20人×28元／工日＝560元 合计13300元。

(3)间接费用增加（1910+13300）×16% =2 433.6（元）(4)利润损失（1 910+13 300+2 433.6）×5%=882.18（元）总计经济索赔额为1 910+13 300+2 433.6+882.18=18 525.78（元）【问题】

1．审查施工单位所提索赔要求1和2(1)(2)(3)(4）中哪些内容可以成立？索赔申请书提出的工期顺延时间、停工人数、机械台班和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？

2．监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔如何处理？为什么？

你的答案： 标准答案：1．工期顺延与经济索赔：(1)工期顺延：

由于非施工单位原因造成的工程延期，应给予补偿；

事件一：因业主原因E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天； 事件三：因业主要求变更设计F工作补偿3天； 事件四：因监理原因F工作补偿1天，I工作补偿1天。应补偿的工期：

方法一：绘网络图6-15计算。

136—129＝7（天）

监理工程师认可顺延工期7天。

方法二：由于非施工单位原因造成的各项工作延误，并未改变原网络计划的关键线路。G工作和F工作不在关键线路上，时间延误不影响工期； E, H和I工作在关键线路上，将影响工期； 监理工程师应认可顺延工期3+3+1=7(天）。(2)经济索赔：

①机械窝工费（闲置费）： E工作3×240×60％＝432（元）F工作（3+1×70×60％＝168（元）G工作2×55×60％=66（元）H工作3×70×60％=126（元）合计792（元）②人工窝工费：

E工作3×30×28×60％=1512（元）F工作4×35×28×60％=2 352（元）C工作2×15×28×60％＝504（元）H工作3×35×28×60％=1764（元）I工作l×20×28×60％＝336（元）合计6468（元）

③因属暂时停工，间接费损失不予补偿。④因属暂时停工，利润损失不予补偿。结论：经济补偿合计792-1-6 468=7260(元）

2．监理工程师可直接签证该项经济索赔，因经济补偿金额未超过10 000元的批准权限。监理工程师审核签认的工程延期审批表应报业主审查批准，因工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限。

某公路建设项目，采用国内范本合同条件，施工合同总价为5 000万元，合同工期为12个月，在施工过程中

9、由于业主提出对原设计进行修改，使施工单位停工待图1个月。在基础施工时，施工单位为保证工程质量，自行将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20。工程竣工结算时，施工单位向监理工程师提出费用索赔如下：

1．由于业主方修改设计图纸延误1个月的有关费用损失：

人工窝工费用损失＝月工作日×日工作班数×延误月数×工日费×每班工作人数

=20×2×1×30×30=3.6（万元）

机械设备闲置费用损失＝月工作日×日工作班数×每班机械台数×延误月数×机械台班费=20×2×2×1×600=4.8（万元）

现场管理费＝合同总价÷工期×现场管理费率×延误时间=5000÷12×1.0％×l＝4.17（万元）公司管理费＝合同价÷工期×公司管理费率×延误时间 =5000÷12×6 ％×l=25.0（万元）

利润＝合同总价分工期×利润率×延误时间 =5 000÷12×5%×1=20.83（万元）合计58.40万元。

2．由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。【问题】

1．监理工程师是否同意接受施工单位提出的索赔要求？为什么？ 2．施工单位提出索赔，一般应按什么程序进行？

3．如果施工单位按照规定的索赔程序提出了上述费用索赔的要求，监理工程师是否同意施工单位所提索赔费用的计算方法？

4．监理工程师作出的《索赔处理决定》是否是终局性的？对当事双方有无强制性约束力？

你的答案： 标准答案：1．监理工程师不同意接受施工单位的索赔要求。因为不符合一般索赔程序的规定。因为，按照国内范本合同条件规定，施工单位应当在索赔事件发生后的21天内，向监理工程师递交索赔意向通知，表示索赔的愿望和要求。如果超过这个期限，监理工程师和业主有权拒绝其索赔要求。本工程的施工单位是在竣工结算时才提出该项索赔要求，显然已超过索赔的有效期限。2．承包人的索赔程序通常可按以下步骤进行：(1)承包人提出索赔要求

(2)工程师审核索赔报告(3)确定合理的补偿额(4)发包人审查核准索赔

当工程师最后确认的索赔款额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。索赔报告经发包人同意后，工程师即可签发有关证书。(5)承包人是否接受最终处理

承包人接受最终索赔处理决定，索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意，就会导致合同争议。通过协商双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式。如达不成谅解，承包人有权提交仲裁或诉本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析： 讼解决。

3．监理工程师对所提索赔额的处理意见：

(1)由于业主图纸延误造成的人工窝工及机械闲置费用损失，应给予补偿。但原计算方法不当，人工费不应按工日计算，机械费用不应按台班费计算，而应按人工及机械的闲置费（机械折旧费或租赁费）计算。若人工或机械调做其他工作，可考虑生产效率下降而导致的费用增加。

(2)管理费的计算（公司管理及现场管理费）不能以合同总价为基数乘以相应费率，正确的计算方法是：现场管理费＝直接费÷12×1.0％×l，公司管理费＝（直接费十现场管理费）÷12×6％×1。

(3)利润已包括在各项工程内容的价格内，除工程范围变更和施工条件变化引起的索赔可考虑利润补偿外，由于延误工期并未影响削减某项工作的实施而导致利润减少，故不应再给予利润补偿。

（4)由于提高基础混凝土强度而导致的费用增加，是属于施工单位本身所采取的技术措施，不是业主方的要求，也不是设计、合同及规范的要求，所以这部分费用应由施工单位自行承担。

4．通常，监理工程师作出《索赔处理决定》不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对监理工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

某公路工程原施工网络计划如图6-8所示，该工程总工期为一年，在工程按计划进行14周后（已完成A,s10、两项工程施工），业主方向承包方提出增加一项新的土方工程项目N，该项工作要求在F工作结束以后开始，并在G工作开始前完成，以保证G工作在E和N工作完成后开始施工，根据承包商提出并经监理工程师审核认可，该项N工作的施工时间需9周。

问题〕1．在原计划中，增加一项新工作N（即在图6-8中增加一项新工作⑥一⑦，施工持续时间为9周）后，监理工程师应否给予承包方工期延长？延长多少？ 本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析：

2．原计划中，工作C,F,J三项均为土方工程，土方工程量分别为7000m3,10000m3和6000m3，共计23000m3。增加的工作N也是土方工程，其土方工程量为9000m3，所以土方工程量增加后总计为32 000m3，比原来的23000m3增加了39.1%。根据合同规定，工程量增加超出25％时，双方可以重新确定其单价，经协商，新的土方工程单价可从原来的15元／m3增加至17元／m3。试问调价后的土方工程总费用应为多少？ 3．按照原施工计划，C，F，J三项土方工程均使用同一台挖土机先后施工，所增加新的土方工程项目N仍拟用该台挖土机施工。现承包方提出，由于增加N工程后，使租用的挖土机增加了闲置时间，要求补偿机械闲置费用（按每台闲置1天为800元计），试问监理工程师是否应同意补偿？应补偿费用多少？

你的答

案

：

标

准

答

案

：

某建设工地总监办，由安全监理人员组织编写了安全监理方案，并由总监理工程师批准。其编写的内容有：

11、本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析：(1)安全监理工作依据。(2)安全监理工作目标。(3)安全监理工作内容。

<4)项目监理机构安全监理岗位、人员及工作任务。(5)安全监理工作制度。

(6)初步认定须经监理复核安全许可验收手续的大中型施工机械和安全设施一览表。(7)必要的安全防护用品。问题

(1)此编写的安全监理方案的有何缺陷？(2)公路工程安全检查的主要形式有哪些？

(3)拆除工程，应该将哪些资料报建设行政主管部门备案？

你的答案： 标准答案：(1)①该安全监理方案由安全监理人员组织编写不妥，应由总监理工程师组织编写，专业监理工程师和安全监理人员参加。

②安全监理方案系监理计划中的内容，应由监理单位技术负责人审批。

③该安全监理方案内容缺初步认定的危险性较大的分部分项工程一览表、初步确定须编

制的专项安全监理实施细则一览表、初步选定的新材料、新技术、新工艺及特殊结构防止安全事故的监督控制措施。

(2)①定期安全检查。②专业性安全检查。③经常性安全检查。

④季节性及节假日前后的安全检查。

(3)建设单位应该将以下资料报建设行政主管部门备案： ①有关施工单位的资质等级证明。

②被拆除的建筑对附近建筑可能的影响说明。③拆除施工组织方案。④堆放、清除废弃物的措施。

案例12 背景资料

有在建一桥梁工程，其中A合同段正在进行主墩钻孔灌注桩施工，监理工程师在巡视中发现一施工单位将泥浆和沉渣直接排人河流。问题

(1)监理工程师发现此问题该如何处置？(2)钻孔灌注桩施工应采取哪些环保方案？(3)简述建设工程生产中防治水污染的措施？ 参考答案(1)处置：

①监理工程师应发出书面指令，要求施工单位停止排放泥浆和沉渣。②要求施工单位拿出书面处理意见，并研究制定纠正措施。(2)钻孔灌注桩的环保方案：

①水上钻孔施工，一般应设置平台施工。钻孔桩必须设置泥浆沉淀池，不得将泥浆直接排人河中，经沉淀后排放，减小悬浮固体的排放量。必要时设置泥浆过滤设备，清澈残渣。

②废弃的钻孔泥浆以及其他废弃物，应运至事先准备的沉淀池临时储存，待吹干后，运至弃渣场，不得弃至河道和滩地，以防抬高河床，淤塞河道。

③应对施工机械及船只进行严格检查，防止油料泄露，严禁将废油、施工垃圾等随意抛入河流。(3)①施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排人河流。②现场存放的油料、化学品应设专门仓库，地面做防漏处理。③食堂应设隔油池。

④厕所化粪池应进行抗渗处理。⑤各种下水管线应设隔离网。

本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解

析：

第二篇：电工作业B卷

特种作业人员安全技术理论考试试卷（电工B卷）

姓名：准考证号：分数：

注意事项

1、考试时间：120分钟。

2、请在试卷上方填写姓名、准考证号等。

3、请仔细阅读答题要求，在规定位置填写答案。

一、判断题（结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2.0分。满分10分）

1、对从事接触职业病危害作业的劳动者，离岗时的职业健康检查费用由劳动者自己承担。（）

2、从业人员在作业过程中，应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程。（）

3、任何电源只要它的电压值为36V，都可以作为36V安全电压的供电电源。（）

4、穿绝缘鞋后，可用手直接触及1KV以下电压的带电体。（）

5、检修设备时，除了待检修的设备外，其它任何设备都不须停电。（）

二、单项选择题（结果填入括号中。每题2.0分。满分40分）

1、《劳动法》规定“从事特种作业的劳动者必须经过专门的培训并取得，方可上岗作业。” Ａ、特种作业资格证Ｂ、特种作业操作资格证Ｃ、身份证Ｄ、学历证

2、规定“用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。” Ａ、《职业病防治法》Ｂ、《工伤保险条例》Ｃ、《劳动法》Ｄ、《安全生产法》

3、从根本上说，是生产经营活动的承担主体，在安全生产工作中居于关键地位。

Ａ、生产经营单位Ｂ、各级地方人民政府Ｃ、安全生产监督管理部门Ｄ、监察机关

4、当人体触电时，从外部来看，的触电是最危险的。

A、左手到右手B、右手到左手C、右手到脚D、左手到脚

5、触电急救时，首先要使触电者迅速，越快越好。

A、通畅气道B、人工呼吸C、胸外按压D、脱离电源

6、是指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。

A、跨步电压B、接触电压C、安全电压D、危险电压

7、设备的绝缘不良，将会发生短路事故，造成设备的损坏，或导致设备漏电引发人身伤亡事故，而绝缘情况的优劣用其来衡量。

A、绝缘电阻B、工作电压C、工作电流D、额定电压

8、为了防止人身伤亡和设备事故的发生，应当规定出带电体与带电体之间、带电体与地之间、带电体与其他设备之间、带电体与工作人员之间应保持的最小空气间隙，称为。

A、安全电压B、安全电流C、安全距离D、安全载流量

9、是一种当人体发生单相触电或线路漏电时能自动地切断电源的装置。它既能起到防止直接接触触电的作用，又能够起到防止间接接触触电的作用。

A、漏电保护器B、熔断器C、接触器D、热继电器

10、在中性点不直接接地的电网中，凡是由于绝缘破坏或其他原因，可能呈现危险电压的金属部分，除有特殊规定的外，均应采取措施。

A、保护接地B、保护接零C、重复接地D、工作接地

11、将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为，它是保护接零系统中不可缺少的安全技术措施。

A、重复接地B、工作接地C、保护接地D、防雷接地

12、低压验电笔只能地及以下的电压系统和设备上使用。

A、10KVB、1KVC、500VD、380V13、在保护接零系统中，用绝缘导线代表保护零线。

A、黑色B、黄绿双色C、灰色D、红色

14、如果线路有人工作，应在开关和刀闸操作把手上悬挂：的标示牌。

A、“禁止合闸，线路上有人工作！”B、“止步，高压危险！”

C、“严禁攀登，高压危险！”D、“在此工作！”

15、火灾发生后，电气设备因绝缘损坏而碰壳短路，线路因断线而接地，使正常不带电的金属构架、地面等部位带电，导致因接触电压或跨步电压而发生触电事故。因此，电气设备发生火灾时应首先。

A、用泡沫灭火器灭火B、切断电源

C、用普通直流水枪灭火D、搬运设备，抢救物资

16、是用来保护电力设备，防止高电压冲击波侵入的安全措施。

A、避雷器B、避雷针C、避雷带D、避雷线

17、熔断器在线路中主要用于保护。

A、欠压B、失压C、短路D、断路

18、Y─△降压起动仅适用于运行时为接线的鼠笼式电动机。

A、星形B、三角形C、四角形D、正方形

19、安装螺口灯头时，正确的接线是。

A、相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连的一端

B、相线接在与螺纹口相连的一端，零线接在与中心触头相连的一端

C、相线接在与中心触头相连的一端，保护线接在与螺纹口相连的一端

D、相线接在与螺纹口相连的一端，保护线接在与中心触头相连的一端

20、电流互感器与电压互感器在使用中应注意：。

A、电流互感器不得开路，电压互感器不得短路 B、电流互感器不得短路，电压互感器不得开路

C、电流互感器与电压互感器都不得开路D、电流互感器与电压互感器都不得短路

三、多项选择题（结果填入括号中。每题1.0分。满分20分）

1、生产安全事故调查处理的原则是。

A、及时准确B、客观公正C、实事求是D、尊重科学

2、生产安全事故调查处理必须坚持。

A、事故原因和性质不查清不放过B、防范措施不落实不放过

C、事故责任者和职工群众未受到教育不放过D、事故责任者未受处理不放过

3、新入厂的工作人员要接受三级安全教育。

A、厂B、车间C、生产小组D、全面质量管理小组

4、电流经过的路径称为电路，最简单的电路由组成。

A、电源B、负载C、导线D、开关

5、电路通常有三种状态，分别是。

A、通路B、断路C、短路D、闭路

6、能够传导电流的物体为导体，下列物体属于导体的是。

A、铜线B、铝线C、塑料D、空气

7、下列关于欧姆定律的描述中，正确的是。

A、流过导体的电流与这段导体两端的电压成正比 B、流过导体的电流与这段导体的电阻成反比

C、流过导体的电流与这段导体两端的电压成反比 D、流过导体的电流与这段导体的电阻成正比

8、下列关于串联电路特点的描述中，正确的是。

A、串联电路中流过每个电阻的电流都相等且等于总电流

B、串联电路中各电阻两端的电压相等且等于电路两端的电压

C、串联电路中电路两端的总电压等于各个电阻两端的电压之和

D、串联电路中的总电流等于各电阻中的分电流之和

9、如果电流（或电压、电动势）的大小和方向都随时间变化而变化，就叫做交流电。下列电源属于

交流电的是。

A、日常家用电器220V电源B、三相异步电机380V电源C、汽车电瓶D、手机电池

10、三相交流电，即电路中的电源同时有三个交变电动势，这三个电动势的，也称为对称三相

电动势。

A、最大值相等B、频率相同C、相位互差120°D、相位互差180°

11、能测量电阻的仪表有。

A、万用表B、兆欧表C、直流电桥D、电压表

12、万用表标尺端标有或标记为测量直流电流和直流电压时用。

A、“DC”B、“AC”C、“—”D、“～”

13、影响触电伤害程度的因素有和人体健康状况。

A、电流的大小B、持续时间C、电流的途径D、电流频率

14、造成触电事故的原因有等等。

A、电气设备或电气线路安装不符合要求

B、电气设备运行管理不当，使绝缘损坏而漏电，又没有切实有效的安全措施

C、制度不完善或违章作业，特别是非电工擅自处理电气事务

D、接线错误，特别是插头、插座接线错误

15、低压触电，常用的脱离电源措施有等等。

A、迅速切断电源，如拉开电源开头或刀闸，拔除电源插头等

B、使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者

C、抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯

D、戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者

16、如果触电者触及高压带电设备，救护人员应。

A、迅速切断电源

B、用适合该电压等级的绝缘工具（戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒）解脱触电者

C、直接用手抓住触电者身上干燥的衣服，将其拖开

D、随便用一根木棒将高压线从触电者身上挑开

17、心肺复苏法支持生命的三项基本措施是。

A、通畅气道B、人工呼吸C、胸外按压D、腹腔按压

18、下列电源中，可作为安全电压供电电源的是。

A、专用的发电机B、双线圈安全隔离变压器C、自耦变压器D、汽车电瓶

19、在较恶劣环境中允许使用的安全电压等级是。

A、42VB、36VC、12VD、6V20、直接接触触电的防护技术有。

A、安全电压B、绝缘防护与屏护C、安全距离D、漏电保护

四、问答题（每题5.0分，满分30分）

１．什么叫事故？事故的发生是由什么原因造成的？

２．什么叫电伤？

３．什么叫特种作业？

４．保证电气安全的组织措施是什么？

５．保证电气安全工作的技术措施是什么？

６．为什么将停电检修的电气设备装设接地线？

第三篇：六年级词语小卷5.27作业

词语小卷1

一 依次填入下列横线处的词语，正确的一项（）

如果不是秋风将种子坠下茎秆，那种子不是要被酷寒所冻僵吗？是秋风，把叶子介绍给根须，是他找到了生命的母体；是秋风，把种子藏进了厚实的泥土，使他有了一个的春天的温床；是秋风，把果实领进了一个温暖的家，使他了生命的胚胎。

A 延续 萌生 保持B 延续 萌动保持C 延续 萌生 保存D 延伸萌动保存

二 下列词语搭配完全正确的一项是（）

A 提高认识 价钱便宜解决疑难保卫公物B反映情况身体强大发扬风格灌溉稻田

C 发现问题远大理想参观演出改正错误D 改善生活天气晴朗 安排工作工作认真

三 词语排序国庆节 儿童节 劳动节 建军节 植树节2 东亚 福州 中国 亚洲 福建3 林则徐 李白 朱元璋陆游秦始皇4 大发雷霆一本正经怒发冲冠喜笑颜开怒形于色

四 “深浅”这个词由深和浅一对反义词组成，下列词语中与它最接近的一组是（）

A 上下 中外 水火红绿 长远B好坏死活进退春秋曲直

C 出入开关厚薄东西装卸D 正反前后快慢良莠运输

五 “成果、结果、后果”是一组近义词，但感情色彩各不相同，与它类似的一组是（）

A 优异优秀 优良 B团结结合勾结C谦虚 虚假虚伪D保护袒护庇护

六 指出下列划线词语在句子中的感情色彩。

1（褒义贬义中性）

2（褒义贬义中性）（褒义贬义中性）（褒义贬义中性）算盘是我国传统的计算工具。（褒义贬义中性）（褒义贬义中性）

七 下列词语中搭配最恰当的一组是（）

A 承办奥运理由充分猴性顽劣B 铸赠宝鼎 环境美满 礼品珍贵C发表演讲 计算周到 呼吸均匀

八 选择恰当的词语填写在横线上

（明智精密聪慧深刻）

读史使人，哲理使人，伦理学使人有修养，逻辑修辞使人善于思辨。

九 根据提示，写出含有“看”的字或词语抬起头向上看（）2 从高处往下看（）3 向四周看（）4 暗中偷偷看（）5 聚精会神地看（）6 斜着眼睛看（）7目光迅速地向四周看（）

十 下面句子中带点词语解释有误的（）

A 人民解放军英勇善战，锐不可当（来势凶猛，不可阻挡）

B

C

D（比喻好喝或有价值的汁液）十一 下列依次填入横线处的词语正确的是（）六十岁的老人尚且这样学习，扩大就也是我国当前和今后长期重大而 的任务。最近市工商局清查并

A况且 艰苦 销毁B 何况 艰巨销毁 C 何况 艰苦 烧毁 D 况且艰巨 烧毁

第四篇：高考考前作业练习卷(三)

高考考前作业练习卷

（三）1．一般来说，家庭农场是指以家庭成员为主要劳动力，利用从在农民手中采用出让、入股、租赁等方式流转来的土地，从事农业规模化、集约化、商品化生产经营，并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。“家庭农场”的经营模式

①改变了我国农村的所有制结构，促进了我国农村经济的发展

②更加强调市场对促进农村土地等资源的优化配置

③作为非公有制经济新形式推动我国农村经济的发展 ④可以按照企业管理模式来核算生产成本和加强管理

2．中共十八届三中全会提出要积极发展混合所有制经济。允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济，国有资本投资项目允许非国有资本参股。这一改革有利于 A．提高公有制经济在各领域中的分布比例 B．推动各种所有制经济相互促进、共同发展

C．发挥混合所有制经济对经济发展的主导作用 D．调整上层建筑以激发各种所有制企业的活力

3．2014年2月，国务院出台了《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》。《意见》指出，城乡居民养老保险采用个人缴费、集体补助和政府补贴相结合的筹资方式。这表明

①初次分配和再分配都注重公平

②公共物品的供给要由市场来决定 ③财政是改善人民生活的物质保障

④我国政府致力于推进城乡发展一体化

A．①②

B．②④

C．①③ D．③④

4．“五水共治”（即治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水）是浙江省政府推进新一轮科学发展的关键之策。因为它

①既保增长又控物价 ②既调结构又促转型 ③既优环境更惠民生 ④既扩投资更促生产 A．①③

B．①④

C．②③

D．②④

5．2014年人们纷纷发问“时间都去哪儿了”。德国慕尼黑大学的研究发现，年龄在20～59岁的人普遍感到无法在既定时间内完成自己要做的事情，做事的时间不够，就容易产生时间过得快的错觉。这一研究成果印证了

A．运动是物质的唯一特性

B．意识是客观存在的主观映象

C．运动与物质密不可分

D．意识对人体生理活动具有调节作用

6．受复杂月面环境的影响，中国首辆月球车“玉兔号”的机构控制出现异常。虽经地面科研人员的检修，“玉兔号”月球车已全面苏醒，但是机构控制异常的原因仍有待进一步排查。这表明 ①事物发展是前进性与曲折性的统一 ②对于客观事物的联系人们无能为力 ③自在事物的联系不以人的意志为转移

④认识总要受到具体实践水平的限制 A．①③

B．②③

C．①④ D．②④ 7.右边的漫画《两驴吃草》给我们的哲学启示是 ①要学会统筹考虑以实现最优目标

第7题图

②要抓住时机实现事物的飞跃和发展

③要善于在矛盾斗争性中把握矛盾同一性 ④要坚持个人利益服从和服务于集体利益 A．①② B．②④

C．①③

D．③④

8．随着打车软件的问世，那些有支付宝、微信且具备操作移动支付简单技能的乘客大呼“爽”，但是不太擅长此道者却抱怨如今的出租车更难打了。这告诉我们 ①新事物战胜旧事物必然经历一个曲折的过程 ②一切事物都包含着既对立又统一的两个方面 ③价值观对人们改造世界的活动具有导向作用

④人们站在不同的立场会作出不同的价值判断

A．①④

B．②③

C．①③

D．②④

9．在今年全国“两会”上，有政协委员提出，我国对于文化遗产不能仅停留于“开发”，更要“活化”，充分挖掘其深厚的文化底蕴。这一观点

A．否定了文化的经济价值

B．承认了文化多样性是文明进步的动力 C．强调了精神和文化的传承

D．肯定了文化继承是文化发展的必然要求

10．2014年3月，浙江富阳在网上公示“权力清单”，对1534项常用行政权力一一列明行使单位、法律依据。晒出“权力清单”

A．增强了政府决策的公众参与度

B．方便了群众加强对行政权力行使的监督 C．强化了政府经济管理的职能

D．杜绝了因权力界限不清带来的腐败现象

11．我国不断推进国家治理体系和治理能力现代化，努力实现从“管理”到“治理”的转变。管理的主体是政府，治理的主体还包括社会组织和个人。从“管理”到“治理”的变化

A．使管理的主体都具有了行政权力

B．意味着政府削弱管理、强化服务

C．有助于扩大人民民主、实现社会正义

D．有利于政府职能的缩小，人民权利的扩大

13.（22分）阅读材料，结合所学知识回答问题。

材料一：在实现中华民族伟大复兴的征程中，我们既要有制度自信，又要有价值自信，不断释放中国特色社会主义的强大生命力和制度优势，推动中国迈上新的发展高度。材料二：某市积极培育和践行社会主义核心价值观，其做法是：注重学习和宣传教育，营造浓厚氛围；充分发挥新闻媒体作用，运用微博、微信、微视、微电影等新的传播手段，增强针对性和互动性；开展“百名优秀志愿者”、“好公民”等评选活动，用身边典型激励市民；发起“日行一善”文明实践活动，倡导市民每天做一件善事。社会主义

核心价值观已经成为这个城市的精神座标。

（l）根据材料一，运用《政治生活》知识，阐述中国特色社会主义的构成及中国发展进步的政治制度保障。（12分）

（2）结合材料二，运用《文化生活》的有关知识，说明该市是如何培育和践行社会主义核心价值观的？（10分）

14．阅读下面材料，回答下列问题。

材料一：

2014年春节期间中国消费市场消费状况变化一览表

注：2014年1月20日，国家统计局发布，去年全国城镇居民人均可支配收入26955元，扣除价格因素实际增长7．O%，农村居民人均纯收入8896元，实际增长9．3%。201 3年“恩格尔系数”城镇为29．9%，农村为39．3%，首次降至30Yo、40Yo以下。

用《经济生活》知识概述材料一反映的消费市场变化趋势并分析其成因，简析这种变化对相关企业生产经营的影响。（16分）

15．（14分）阅读下面材料，回答下列问题。

材料一：T市是一个历史悠久的工业城市，但与其他资源型城市一样面临发展的困境。该市转变经济发展方式的过程中已经走出了三大步。一是淘汰落后产能并陆续将成规模但污染较大的企业迁出市中心区，以改善城市环境，造福家乡人民；第二，通过对迁建企业的整体规划、科学设计，借机完成了产业升级、技术升级，在异地逐步建成更先进的符合国家产业政策的生产企业。第三，针对境内有几个堪称中国近代工业发源地的传统工业企业的优势，保留并改造具有历史价值、文物价值的老厂区，在此基础上形成了几个以博物馆展示、文化创意、工业旅游为特色的文化创意产业园区。

（1）结合材料一，说明T市转变经济发展方式“三步走”是如何体现从实际出发的。（10分）

（2）请为T市转变经济发展方式提出两点建议。

（4分）

高考考前作业练习卷

（三）答案

1-5CBDCB 6-10CCDCB 11-12CD 13.[12 分]（1）中国特色社会主义是由道路、理论体系、制度三位一体构成的。（3 分）①中国特色社会主义制度是中国发展进步的根本制度保障。（2 分）

②中国特色社会主义制度，坚持把根本政治制度、基本政治制度同基本经济制度以及各方面体制机制等具体制度结合起来，3分）③坚持把国家层面的民主制度同基层民主制度有机结合起来。（2 分）④坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来，集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。（2 分）

（如果考生仅回答出“人民民主专政的国家制度、人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层民主制度”这五个制度，则每个制度给 1 分）

[10 分]（2）①学习和宣传社会主义核心价值观，增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力。（2 分）②发挥大众传媒强大的传递功能，传播正能量。（2 分）③加强思想道德建设，发挥榜样的激励作用。（2 分）④继承中华传统美德，倡导社会主义荣辱观。（2 分）⑤立足社会实践，开展社会主义精神文明创建活动。（2 分）14．（26分）

（1）受国家宏观政策的影响，高端消费较以前量、价均出现明显下滑。（2分）；由于居民收入的增加和城乡收入差距缩小和生活水平提高（2分）使总体消费及中低档大众消费快速增长（4分）；消费理念和观念的变化也使我们的消费结构更趋合理。（2分）。

促使企业调整经营战略，适应市场变化，减少高端消费品的生产，增加中低档商品的生产和经营（3分）促进企业加强创新和管理，推出价廉物美的产品、特色产品和绿色产品。（3分）

15.（1）①T市从资源型城市面临困境的实际出发，搬迁污染企业，并对新建企业整体规划、科学设计做到了实事求是，尊重规律。（3分）②T市借机迁建完成企业的转型升级和创建文化创意产业园区，发挥了主观能动性；（4分）③T市在建设新厂和利用老厂时能够把利用已有资源优势和开发新资源有机统一起来，做到了革命热情和科学态度结合。（3分）（2）①争取国家对转型发展的支持。②实施创新驱动战略，发展新的支柱产业，如文化创意产业。③加大调查研究和科学规划的力度，贯彻科学发展观。④推动城乡发展一体化。⑤促进资源节约和环境保护（每点建议2分，满分4分，合情合理即可得分。）

（

第五篇：2014-2015学年高一政治暑期作业(套卷)

高一政治暑假作业

（一）一、单项选择题（每题2分，共60分）

1.“国家是人民通过社会契约而结成的，国家维护一切缔约者的自由、平等、自由、生命、财产，国家对任何人都是平等的。”这一说法否定了国家的()A．社会性

B．民族性 C．阶级性

D．历史性

2.我国2014年新修订的行政诉讼法规定，书写起诉状确有困难的老百姓可以在“民告官”时采用口头方式起诉。这方便了当事人行使诉讼权，显示了我国人民民主的()A．时代性 B．真实性 C．全民性 D．多样性

3.2014年底，某市51个部门的年终述职报告在政务网上公布，市民可上网了解、评议各部门工作情况。这是公民通过网络参与()A．民主选举 B．民主决策 C．民主管理 D．民主监督

4.2014年11月1日，第十二届全国人大常委会第十一次会议审议通过了关于设立国家宪法日的决定，将12月4日设立为国家宪法日。在我国，遵守宪法和法律是()①公民的政治性义务 ②人民代表大会制度的组织和活动原则

③政府工作的宗旨 ④多党合作的根本活动准则 A.①② B.③④ C.②③ D.①④

5.“老虎”、“苍蝇”要一起打。党的十八大以来，短短一年多时间，已有多位省部级高官被依法查处。这体现了()A．公民平等享有权利和履行义务 B．公民在法律面前一律平等 C．公民的权利与义务是统一的 D．人民民主具有广泛性和真实性 6.发展社会主义民主政治的基础性工程,也是人民当家作主最有效的途径是()A.民族区域自治制度 B.多党合作和政治协商制度 C.人民代表大会制度 D.村民自治和城市居民自治

7.设置“市长电话”沟通市民和市长之间的联系，通过电话将有关问题直接反映给市长。这种做法主要体现出我国公民享有批评建议权的具体保障制度中的()A.信访举报制度 B.人大代表联系群众制度 C.舆论监督制度 D.社情民意反映制度

8.在得知航班失去联系的消息后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示，要求外交部和我相应驻外使领馆加强与所在国有关部门的联系，密切关注搜救进展情况，全力做好应急处置和中国公民善后工作。我国高度关注中国公民的安全，根本原因是()A．我国是人民民主专政的社会主义国家 B．国家的专政职能 C．我国人民当家作主的权利有物质保障 D．公民是国家主人

9.在2014年的L市新一届居委会选举中，L市政府提出直选率达70%，实际超过80%，相比三年前的上届47%的直选率，直选范围大大拓展了。扩大直接选举的范围（）①可以比较充分地考虑当选者结构的合理性；②能使选民更直接地表达自己的意愿 ③是因为选民减少、分布较集中；④表明L市在推进基层民主自治方面不断深入 A．①②

B．②④

C．①③

D．③④ 10.下列属于公民的政治生活内容的是()①关注中国政府搜寻马航MH370失联航班工作； ②参加中学生社团文化艺术节

③向消费者协会投诉尼康D600相机质量问题； ④举报个别干部违法犯罪行为 A．①②

B．②③ C．③④

D．①④

自从中央启动“一村一名大学生村官”计划至今，已有数十万大学生村官活跃在农村的广袤土地上。今年两会上，大学生村官冼润霞替全国大学生村官向总书记反映工作、生活中遇到的种种问题和困难，成为热议话题。据此回答11-12题。11.“别拿豆包不当干粮，别拿村官不当干部。”从政治生活的角度理解，正确的是()①村委会是农村居民的自治组织 ②自己选举当家人是村民自治的基础 ③村委会是基层国家机关 ④村官是村民直选的行政干部 A．①② B.①③ C.②③ D.①④

12.我国目前有69万多个行政村，每个村都有一个村委会主任。下列表述正确的是()①村委会主任是我国基层政权的组成人员； ②村委会主任是村民自治的负责人 ③村委会主任是村民直接选举的当家人； ④村委会主任是村公共事务的决定者 A.①② B.①④ C.②③ D.③④

13.改革开放以来，中国共产党遵循社会主义市场经济规律，驾驭社会主义市场经济的能力不断提高。这说明，中国共产党坚持（）

A．科学执政 B.民主执政 C.依法执政 D.文明执政 14.有效制约和监督政府权力的关键是()A．提高政府依法行政水平B．加强行政执法队伍建设 C．加强人民政协的监督 D．健全权力运行的制约和监督体系

15.目前，我国政府已建立完备的打击制售假药的法律体系；实行了药品质量公示制度，加大了对药品的监督、抽查、检验的力度。我国政府打击假药的态度明确，已采取一系列措施严厉打击假药。这说明政府履行经济职能中的()A.社会管理 B.市场监管 C.经济调节 D.公共服务 16.下列选项属于政府履行职能的是()A．某村村民选举村委会主任 B．某政协委员旁听人大会议 C．央行调整了存款准备金率 D．某学校党委召开了首届党员大会

17.公民遇到合法权益受侵害时，可求助政府。公民求助或投诉政府的主要形式有()①到信访部门求助 ②通过政府网站求助

③申请行政仲裁、复议和行政诉讼 ④到居民委员会求助 A.②③④ B.①②④ C.①②③ D.①③④

18.某市城管执法人员从环境保护角度对露天烧烤摊主讲明道理，劝其离开。对那些劝说不听、屡教不改者则依据有关规定给予了行政处罚。这一做法坚持了（）

A.合法行政、合理行政 B.诚实守信、高效便民 C.程序正当 D.权责统一 19.中国共产党执政的基本方式是（）

A．科学执政 B.民主执政 C.依法执政 D.坚持人民民主专政 20.中国人民政治协商会议是()①中国人民爱国统一战线组织 ②中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构

③我国的一项基本政治制度 ④以政治协商、民主监督、参政议政为职能的国家机关 A．①② B.①②④ C.①③④ D.①③

21.2015年全国政协会议期间，各界政协委员积极建言献策，向大会提交提案5000多件，涉及我国社会发展的各个方面，为党和政府决策提供重要参考。这一事实说明()A．人民政协充分履行参政议政的职能 B.人民政协是各民主党派合作的组织形式 C．人民政协对国家大政方针有决定权和监督权 D.中共和各民主党派是通力合作的友党

22.某省的“参与式预算”新做法，即由基层人大负责组织人大代表和群众参与，对政府及其预算编制、预算执行情况进行民主恳谈。这种实质性参与预算监督的做法（）①是从“为人民作主”向“让人民作主”转变的有益尝试；②扩大了公民的民主权利

③有利于提高政府决策的科学性和民主性；④表明社会主义民主是全民的民主 A．①②

B．①③

C．②④

D．③④ 23.我国政党制度具有鲜明的中国特色，这种特色表现为()①共产党领导、多党合作 ②共产党立法、多党守法

③共产党执政、多党参政 ④共产党监督、多党协商 A．①③ B．②③ C．②④ D．①④ 24.从行政监督体系看，对国务院具有外部监督职能的中央国家机关是()A．全国人民代表大会 B．国家监察部和国家审计署 C．中共中央纪律检查委员会 D．中国人民政治协商会议

25.在我国，同人民民主专政的国体相适应的政权组织形式,就是实行民主集中制的（）

A．多党合作的政治协商制度 B．人民代表大会制度 C．民族区域自治制度 D．基层群众自治制度

26.素有“经济宪法”之称的预算法完成20年来首次大修，由十二届全国人大常委会第十次会议表决通过，自2015年1月1日起施行。在这里，全国人大常委会行使了()A．监督权 B．决定权 C．任免权 D．立法权

27.在即将召开的十二届全国人大二次会议上，人大代表在审议的基础上高票表决通过了“一府两院” 工作报告。这是全国人大代表在行使()①表决权 ②决定权 ③监督权 ④审议权 A．①④ B．①③ C．②③ D．②④

28.()是贯彻依法治国方略，提高行政管理水平的基本要求，也是对人民负责原则的重要体现。

A．坚持人民民主专政 B．坚持党的领导 C．坚持执政为民 立党为公 D．政府坚持依法行政

29.“开个奶茶店，税务登记证要多长时间拿到？”陈女士在某市政府相关部门咨询后，得到的回复出乎意料：只要手续完整，税务登记证立等可取；月营业额2万以下还可以免征营业税；税务登记证工本费、发票工本费均为0。该市政府的做法，有利于()A．建设有限政府，弱化政府职能 B．加强市场监管，建设责任政府 C.鼓励自主创业，建设服务政府 D．保障人民民主，实现长治久安 30.国务院、最高人民法院、最高人民检察院需要对全国人大做工作报告的原因是()A．全国人大是我国最高行政机关

B．全国人大在我国的国家机构中居于最高地位 C．全国人大具有最高任免权

D．我国是人民民主专政的国家，公民是国家的主人

二、判断题（每题1分，共10分）

31.人民民主专政是我国的国体，是我国社会主义制度中最根本的制度。32.公民享有对涉及公共利益的知情权，是决策机构科学决策的重要前提。33.人民民主专政最大的特点是对绝大多数人民民主，对少数敌人专政。34.我国中国共产党和各民主党派的关系是互相监督。35.县、乡两级人大代表实行直接选举和差额选举。

36.政府有无威信的标志是政府的管理是否被人民认可和接受。37.我国宪法是国家的根本法。

38.中国共产党和各民主党派是通力合作、共同执政的亲密友党。39.行政裁决制度是国家为公民求助或投诉提供的法律途径 40.我国的国家权力机关是全国人民代表大会。

三、简答题：（30分）

41.（16分）2014年8月下旬，南京市进行了民用天然气价格听证会，消费者、市人大、市政协、经营者、相关领域专家、学者等参加听证会，充分发表意见，提出建议。

南京市物价局指出，这次民用天然气价格听证会，是在广泛征求意见的基础上，结合南京市实际情况，按照疏导上游天然气价格上调与南京市民用管道天然气销售价格矛盾，同时考虑到群众的承受能力，经过价格成本监审及详细测算，提出了价格听证三种方案。

（1）运用政治生活知识，阐述让公民直接参与决策的渠道有哪些？（4分）

（2）南京市物价局的做法是如何体现政府工作的基本原则？（6分）

（3）结合材料思考，该省政府为什么要密切关注人民群众的意见呢？（6分）

42.（14分）建设生态文明，关系人民福祉，关乎民族未来。阅读材料，回答问题。

十八届三中全会要求，紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。建设生态文明，必须建立系统完整的生态文明制度体系，实行最严格的源头保护制度，用制度保护生态环境。

（1）运用政治生活知识，说明中国共产党为什么要推进生态文明建设?（6分）

（2）结合材料，说明要实现生态文明建设，政府要履行好哪些职能？（4分）

（3）从公民角度思考，能为我国生态文明建设做些什么？（4分）

高一政治暑假作业答案

（一）1-5 CBDDB 6-10 DAABD 11-15 ACADB 16-20 CCACA 21-25 ABAAB 26-30 DADCB 31-35 ABBAA 36-40 BABBB 41.（1）通过社情民意反映制度、专家咨询制度、重大事项社会公示制度、社会听证制度

（2）①政府工作的基本原则是对人民负责。（1分）②考虑群众的承受能力，体现了我国政府坚持为人民服务的工作态度；（2分）③结合南京市实际情况，经过价格成本监审与详细预测，体现了我国政府坚持求真务实的工作作风；（2分）④在广泛征求意见的基础上，提出了价格听证方案，体现了我国政府坚持从群众中来到群众中去的工作方法。（2分）满分6分

（3）①我国是人民民主专政的社会主义国家，本质是人民当家做主，决定了我国政府是为人民服务的政府。（2分）②我国政府的宗旨是为人民服务,基本原则是对人民负责。（2分）③我国政府应坚持依法行政，审慎行使权力，坚持科学决策、民主决策、依法决策。（2分）④我国政府要自觉接受监督，密切联系群众。（2分）

42.（1）①全心全意为人民服务是党的宗旨，积极推进生态文明建设是党维护人民利益的要求；②推进生态文明建设，是党坚持以人为本、执政为民执政理念，坚持科学发展观的重要体现；③推进生态文明建设，是党坚持科学执政，不断提高执政能力的要求和体现；④我国生态环境遭到破坏，严重影响社会发展。保护生态环境，建设美丽中国，有利于提高人民生活质量.（6分）其他可给分答案：党的两个先锋队性质，党的领导核心地位。

（2）组织社会主义经济建设职能。推进生态文明建设必须转变经济发展方式。

组织社会主义文化建设职能。推进生态文明建设必须在全社会宣传生态文明，倡导环保意识。

组织社会公共服务职能。加强资源节约和生态环境保护。（依据新教材表述。答满三点满分4分）

（3）公民：权利和义务的统一，国家利益与个人利益相结合。（4分）言之有理给分