第一篇:关于宁德核电项目部转包、违法分包及挂靠等违法行为的自查报告
关于华兴宁德核电厂一期工程
转包、违法分包及挂靠等违法行为自查报告
我项目部在收到建设公司下发的《关于治理工程领域违法违规行为检查的通知》后,项目部领导对此高度重视。在认真学习领会通知要求和精神后,立即行动,在项目部内组织成立了相关检查组,要求组员在了解学习住建部下发的《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》后,明确任务,落实责任,对照该文件要求,积极开展对项目部内部是否存在转包、违法分包及挂靠等行为进行了摸底自查。
一、检查整体概况
检查组由商务器材部、党政办公室、财务部等相关部门成员组成,检查组在遵从《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》文件要求,结合建设公司通知附件2(施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表)相关内容以及项目部现阶段实际情况,对易发生转包、违法分包及挂靠等违法行为的情形进行梳理排查后,开展了自查工作。经查我项目部能够严格按照建设工程领域法律法规及核电事业部相关要求从事项目管理和工程建设,但在工作中也存在一些不足,并对这些不足之处进行了分析,并制定了整改措施、落实单位。
二、具体检查项目
现将我项目部自查情况从以下几个方面进行汇报如下:
(一)、项目管理机构及人员情况
根据此次企业检查表中具体内容,对我项目部是否依法设立项目管理机构及主要管理层相关情况进行了严格的检查。
/ 6
1、我项目部组织机构健全、规章制度清晰、各职能部门和人员岗位职责明确,在《项目部组机构与各部门职责描述》和项目部岗位说明书中均予以明确。
2、项目部主要管理人员项目经理、质量安全负责人、技术负责人、施工负责人、商务负责人、财务负责人与建设公司签订了劳动合同书,并在有效期内,在项目经理的领导下,负责整个建设项目不同岗位的领导管理,依据合同中岗位职责要求到岗履职。
3、我项目有主要管理人员社保及工资缴纳凭证;与我项目部有合同关系的分包单位现场负责人也可提供与其所在单位的相关所需人事关系及社保、工资缴纳凭证,均不存在有此类挂靠的情形。
(二)、合同管理方面
1、合同管理基础工作及分包商的选择
1项目部商务器材部专门设置有合同组,负责本项目主合同及其他工○程合同资料的归口管理具体工作,严格按照合同管理制度进行合同签订工作,使签订的合同规范化、合理化。同时,依托部门程序,建立起了完善的合同管理制度,并将制度办法下发给相关各部门及负责人,要求各部门认真学习文件内容,履行在合同管理方面的职责。
2在分包商的选择方面,在对潜在分包商进行选择时,要先对专业分○包商的资格进行评价,评价工作的实施详细参考《专业分包商资格评价》;劳务分包商资格评价工作的实施按照核电事业部《劳务分包商资格评价》程序进行,最终形成合格分包商名录,并有商务器材部负责统一管理及更新工作。项目部在进行专业分包商选择时必须从合格分包商清单中选择;
/ 6
劳务分包商需经事业部客户中心批准或直接从事业部合格分包商清单中选择。
3项目部现有所有的专业分包单位和劳务单位均由合格分包商名录○中选择产生,有合法的营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织代码证,均能满足相应资质的要求,相关资料由商务器材部负责统一管理。故我项目部不存在有将工程分包给不具有相应资质及安全许可证书的情况。
4合同签订后,及时做好合同统计台账、做好合同统计分析工作,并○做好合同管控,保证各方严格遵守合同约定内容实施,严禁发生专业分包单位发生转包、劳务分包单位再分包的违法行为。
2、合同签订方面
1现我项目部所使用的合同文本均由事业部综合监察部统一制定、合○同签订前均进行法律审核,审核后统一下发,项目部严格执行从而保证了合同的规范性、合法性。
2在合同签订以前,对于专业分包和劳务分包单位需要其提供能够满○足分包要求所需的全部资料,并进行严格审批核实,执行先签合同后进场施工的原则;对于物资采购在我项目部采购权限内的均按照项目部《采购管理程序》进行材料采购工作;租赁设备进场前,按照程序进行招标确定合格分包商后由商务器材部统一与其签订《设备租赁合同》。
3我项目部在合同签订方面满足程序要求,并能够严格执行相关法律○法规,规避了项目部在合同签订过程中可能发生的不合规行为。
3、合同执行方面的情况
/ 6
1在合同签订条款中,明确了甲、乙双方权利与义务,在施工过程中,○甲、乙双方将严格按照合同约定履行职责。
2合同签订后,交财务部一份,商务器材部留一份,同时对相关人员○及业务部门进行合同交底,保证合同执行过程中的一致性。
3我项目部开工作业以来,严格按照合同规定履约,未出现合同纠纷。○
(三)、项目采购管理
1项目部制定了《采购管理程序》,规定了一套完整的供方评价与选○择流程,有完整的供方评价记录和供方评价报告,评审后向供应商发出供方评价资格通知及供应范围,每月按时更新合格供方清单。
2依据事业部程序《采购招标》开展采购招投标管理工作,对必须进○行招投标的项目自购物项招标通知,投标人提交投标书后,形成完整的评标记录并发出的中标与未中标通知书,对于50万以上的采购合同上报事业部签署职务授权委托书以及法律审查意见书。
(四)工程款支付情况
1对于各分包商、供应商的工程款,商务器材部根据其合同相关条款○约定提供结算书、付款审批单据,财务部门据此予以支付,并确保银行回单上付款单位与发包单位一致。
2对于专业分包、项目部层面的材料设备采购、租赁工程款支付,严○格按照合同约定进行,且确保相关支付凭证上载明的付款单位与项目实际及合同约定内容相匹配
3施工单位自有机械设备、周转材料有固定资产卡片、台账及周转材○料台账等证明材料。
/ 6
4项目工程款收支凭证及相关会计凭证完整并保存完好。项目付款各○项流程满足公司要求。
三、自查中存在的问题及整改措施
在自查组进行调查中也发现了项目部在合同签订、执行及工程款支付方面存在的一些不足。
1、存在问题:在前期签订的合同中存在有部分日期填写不全的情况。
整改措施:敦促项目部合同管理组对现有合同进行梳理筛查,对合同中存在日期不全的情况进行补充完善。
2、存在问题:专业分包及劳务分包单位中存在有不能按照合同条款约定日期提交结算资料的现象,少数单位还存在跨月申报情况
整改措施:对分包单位进行催促,对分包单位的跨月结算要求商务器材部严格执行项目部规定找相关单位签跨月申请报告。
3、存在问题:BOP厂房桩基施工中存在有专业分包队伍由于工程公司设计方进行了基础设计变更,导致开工日期推迟、工程量增大、工期延误而分包合同未及时调整的情况
整改措施:对此类情况及时跟踪,及时报核电事业部审批同意后签订补充协议。
4、存在问题:在分包工程款支付方面,由于种种原因有时会存在分包工程款支付不及时的情况。
整改措施:项目部分包单位工程款审核、结算不存在延误,不能及时支付工程款原因在于项目部资金压力紧张,分包单位对此都持理解态度,项目部会进一步做好自己本职工作,做好分包单位工作。
/ 6
经自查此类问题或瑕疵不会影响到合同主体、不会妨碍合同的执行实施以及分包单位的正常运作,我项目部将努力规避此类问题的发生。
四、总体结论
本次在全项目部范围内的自查工作,检查组按照建设公司下发的《关于治理工程领域违法违规行为检查的通知》的要求,对照住建部下发的关于《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》中相关转包、违法分包及挂靠等具体情形,开展了此次工作。经自查,在我项目部范围内不存在有违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为,能够按照建设公司及核电事业部相关要求开展项目管理工作。
施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表详见附件:
中国核工业华兴建设有限公司宁德核电项目部
2014年11月10日
/ 6
第二篇:建筑工程施工转包违法分包等违法行为
小编导读
针对目前建设工程中普遍存在的转包、违法分包、挂靠等现象,住房和城乡建设部制定了《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,该办法于2014年10月1日正式施行。
结合目前我国建筑企业及建筑市场的实际情况,阳光所项建业务部夏煜鑫律师对建筑企业施工转包、违法分包、挂靠的法律风险进行了分析,并提出了防范措施,希望能引起建筑企业的足够重视。
文/阳光时代项建业务部 夏煜鑫律师
一、转包、违法分包、挂靠的涵义
1、转包,是指施工单位承包工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为。
2、违法分包,是指施工单位承包工程后违反法律法规或者施工合同关于工程分包的约定,把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为
主要包括:施工单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位;工程承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成;施工单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位;分包单位将其承包的建设工程再分包等情形。
3、挂靠,是指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义,承揽工程的行为。
二、法律风险
(一)民事责任风险
1、转包、违法分包及挂靠合同的风险
(1)施工单位在承包工程后将工程项目转包、违法分包给其他单位和个人或允许其他单位和个人通过挂靠形式借用其建筑企业资质承揽工程,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定,施工单位与转包人、违法分包人及挂靠人(以下简称“实际施工人”)签订的合同无效,合同对双方不具有法律约束力,在实际施工人工期、质量等方面存在违约的情形下,施工单位无法依据合同约定要求实际施工人承担违约责任。
(2)虽然合同无效后施工单位仍可以向实际施工人主张赔偿损失,但实践中由于建设工程的复杂性,施工单位较难举证证明实际施工人给其造成损失的准确数额或计算方法。
即使施工单位能举证证明实际损失的金额,如实际施工人仅为自然人,经济能力有限,对其给施工单位造成的损失的赔偿能力亦不足。
且依据《合同法》第五十八条“有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任”之规定,因合同无效施工单位与实际施工人均存在过错,实际施工人也仅需承担与其过错相对应部分的损失,施工单位的损失有可能得不到全额赔偿。
(3)实践中,施工单位与实际施工人签订的合同通常按照总承包合同价款扣除一定比例的“管理费”方式结算。在这种情况下,因合同无效,双方就工程结算发生纠纷,“管理费”有可能被法院认定为违法所得而不被支持。
2、总承包合同风险
(1)施工单位作为总承包单位与发包人签订总承包合同,需就包括实际施工人所承建的工程在内的全部工程的工期、质量等对发包人承担连带责任,虽因实际施工人的原因导致工程工期、质量违约,但仍应由施工单位向发包人承担相应的违约责任。
(2)施工单位将工程转包、违法分包给实际施工人,可能违反施工单位与发包人签订的总承包合同中不得转分包的约定,将承担相应违约责任的风险。
(3)实际施工人可依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条 “实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人”之规定,提起包括发包人在内为被告的诉讼,造成施工单位与发包人之间关系紧张、发包人以诉讼为由停止支付工程款并要求施工单位需赔偿诉讼给发包人造成的损失等风险。
3、劳动合同风险
依据劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第四条“建筑施工、矿山企业等用人单位将工程(业务)或经营权发包给不具备用工主体资格的组织或自然人,对该组织或自然人招用的劳动者,由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任”之规定,如施工单位将工程交给不具备用工主体资格的实际施工人施工,对实际施工人招用的农民工,由施工单位承担工伤、欠薪等用工主体责任。
(1)不具备用工主体资格的实际施工人无法与农民工签订劳动合同,施工单位作为用工主体,存在需要依据《劳动合同法》第八十二条“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资”之规定向农民工支付双倍工资的风险。
(2)不具备用工主体资格的实际施工人无法给农民工交纳社会保险,如发生工伤,无法享受工伤保险待遇,施工单位作为用工主体,将按照《工伤保险条例》规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。
(3)《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条规定“工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人,否则应承担清偿拖欠工资连带责任”,如不具备用工主体资格的实际施工人欠付农民工劳动报酬的,施工单位有承担欠薪连带责任的风险。
4、其他合同风险
(1)挂靠人对外采购(租赁)设备、材料,或将工程再转包或违法分包,在挂靠人逾期付款的情况下,挂靠人的合同相对方有可能基于施工单位作为工程总承包人且具有较强的付款能力的考量,将施工单位诉至法院,主张挂靠人有代理权或其行为构成表见代理,要求施工单位承担付款责任。
(2)挂靠人将工程再转包或违法分包的,挂靠人转分包合同的合同相对方还可依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定将施工单位、挂靠人和发包人作为共同被告,要求施工单位承担工程款的支付责任。
(二)行政责任风险
1、施工单位将工程转包、违法分包或挂靠的,建设行政主管部门可依据《建筑法》第六十七条、《建设工程质量管理条例》第六十二条及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》第十三条规定对施工单位进行相应的行政处罚,具体包括:责令改正,没收违法所得,并对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
2、除上述行政处罚外,建设行政主管部门还可依据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》十四条规定对施工单位采取相应的行政管理措施。
3、建设行政主管部门还可依据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》十四五条规定将施工单位的违法行为和处罚结果记入单位或个人信用档案,同时向社会公示,并逐级上报至住房城乡建设部,在全国建筑市场监管与诚信信息发布平台公示。
(三)刑事责任风险
我国目前的刑法虽未对转包、违法分包、挂靠等违法行为做出刑事处罚的规定,但如实际施工人偷工减料、违反规章制度、冒险作业、降低工程质量标准,造成死亡一人以上或者重伤三人以上或直接经济损失一百万元以上或其他造成严重后果的,依据《刑法》第137条规定:“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”,可以工程重大安全事故罪追究施工单位刑事责任。
三、防范措施
为保障施工单位的合法权益,以及免受行政、刑事处罚,建议施工单位应努力避免转包、违法分包及挂靠的行为,施工单位可以从以下几个方面予以防范:
(一)转包
1、施工单位不得将其承包的全部工程转给其他单位或个人;或将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;或以合作、联营、个人承包等形式或名义,直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。
2、施工单位应在施工现场设立项目管理机构及派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,并对工程建设进行组织管理。
(二)分包
1、严格审核分包人的建筑企业资质和安全生产许可证,避免将工程分包给不具有相应资质或安全生产许可证的单位和个人。
2、建立规范的合同台账制度,对总承包合同中关于分包的约定进行梳理,避免出现违反总承包合同约定的分包情形。如果总承包合同不允许分包但已实际分包的,施工单位应在在分包后及时获得发包人的明示或默示的认可。
3、不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位和个人,或者将分包所得工程再分包。
(三)挂靠
1、不得出借资质给其他单位和个人用以对外承接工程。
2、分清挂靠与内部承包。如果采用内部承包方式的,施工单位应与项目经理等内部承包人签订书面劳动合同及交纳社保,并在资金、技术、设备、人力等方面给予内部承包人支持,避免出现“名为内部承包实为挂靠”的情形。
如果实在无法避免将工程交由实际施工人施工的,笔者建议:
1、建议施工单位对实际施工人的资信进行审查,尽量选择信誉好、实力强、有良好合作经历的实际施工人。
2、加强对实际施工人的管理,对实际施工所承包工程的工期及质量进行监管,避免出现工期延误或质量不合格等情形;要求实际施工人严格按照安全规范施工,避免发生安全责任事故;对实际施工人的材料、设备款项支付进行跟踪,避免出现逾期付款的行为;对农民工工资的支付进行监督,避免发生欠薪、农民工上访事件。
3、要求实际施工人提供人保或物保,为实际施工人在合同项下的债务承担连带担保责任,以增强实际施工人的履约担保,避免实际施工人怠于履行合同或出现无力赔偿的情形。
(点击下面阅读原文链接可以查看《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》全文)(来源:微信公众号“阳光时代”)
第三篇:建筑工程施工转包违法分包挂靠等违法行为解决措施
建筑工程施工转包违法分包挂靠等违法行为解决措施
一、转包行为解决措施
1、各公司在建项目必须组建项目管理管理团队,必须包含但不限于:项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,对项目的施工活动进行组织管理并履行现场、技术资料、商务资料等方面的管理义务。
2、严禁将工程整体分包给其他单位或个人。
3、严禁将分部分项工程分包给个人,允许分包的分部分项工程,必须分包给证照齐全并符合要求的分包单位。
4、自营项目的主要材料(钢筋、商品砼、装饰与安装主材、设备等;周转材料)必须由总包单位供应;大中型机械(塔吊、施工电梯、砼输送泵等)必须由总包单位租赁。
5、严禁签订收取管理费形式的合同或协议。
二、违法分包行为解决措施
1、各公司在建项目必须组建项目管理管理团队,必须包含但不限于:项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,对项目的施工活动进行组织管理并履行现场、技术资料、商务资料等方面的管理义务。
2、严禁将工程整体分包给其他单位或个人。
3、严禁将分部分项工程分包给个人,允许分包的分部分项工程,必须分包给证照齐全并符合要求的分包单位。
4、主体工程必须进行劳务分包(钢结构工程除外),劳务分包和专业分包严禁再分包。
5、自营项目的主要材料(钢筋、商品砼、装饰与安装主材、设备等;周转材料)必须由总包单位供应;大中型机械(塔吊、施工电梯、砼输送泵等)必须由总包单位租赁。
6、严禁签订收取管理费形式的合同或协议。
三、挂靠行为解决措施
1、各公司在建项目必须组建项目管理管理团队,必须包含但不限于:项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,对项目的施工活动 进行组织管理并履行现场、技术资料、商务资料等方面的管理义务。
2、主体工程必须签订劳务分包合同;允许专业分包的分部分项工程,应签订专业分包合同;主要材料、周转材料必须由总包单位签订采购合同;大中型机械必须由总包单位签订租赁合同。
3、工程款收取,必须由总包单位向业主收取;对分供方的付款,凡是由总包单位签订合同的,必须由总包单位对外付款。
对股份公司所属各公司新承揽的项目,必须按上述相应要求组织实施。同时股份公司总部将在签订劳务分包、专业分包合同时,对不符合要求的将不予签订合同。已经开工在建的项目,各公司应立即按上述要求及交底精神整改。对行动迟缓、不作为,在政府建设行政主管部门检查中给股份公司造成负面影响及行政处罚的,对出现问题的公司及责任人进行严肃处理。
第四篇:转包、违法分包自查报告
石龙工业区谭园路1号研发生产基地项目
转包、违法分包自查报告
我项目部于2014年10月15日收到的《关于开展“门头沟区工程质量专项治理两年行动”转包违法分包等违法行为专项治理工作的通知》后,公司及项目部领导对此高度重视,组织相关人员召开专题会议研究落实做好迎接检查的准备,按照通知要求,我项目部成立了领导小组,由项目经理任组长,明确任务,落实责任,并安排专人对项目部转包、分包情况进行自查。现将我项目部自查情况汇报如下:
一、合同管理基础工作
1、项目部成立了合同管理领导小组,将合同管理落实到各相关部门及负责人,并要求各相关部门签订合同及时,严格按照合同管理制度签订,使签订的合同规范化、合理化。同时,建立了完善的合同管理制度,并将制度办法下发给相关各部门及负责人,要求各部门认真学习文件内容,逐级落实。
2、合同签订后,及时做好合同统计台账,目前还没有重大合同和纠纷,并在合同签订后做好合同统计分析工作。
3、我项目部不存在其他形式的转包和违法分包的情况;
4、我项目部不存在通过中介中标工程、中标后转包或者违法分包给中介或中介再次转包和违法分包工程的情况;
5、劳务单位全部签订了劳务派遣协议,有合法的营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织代码证。劳务人员都签订了劳动合同、工资单、班组长有人事调令。
二、合同签订方面
合同文本均统一制定,合同范本由公司的法律事务所统一对合同的规范性、合法性进行审核,经法律事务所确认后,才正式使用。合同签订均在队伍上场以前,合同签订具有及时性、完整性。
三、合同执行方面的情况
1、在合同签订条款中,明确了甲、乙双方的质量要求及安全责任,在施工过程中,甲、乙双方将严格按照合同约定履约职责。
2、合同签订后,及时交财务部一份,预算合同部留一份,同时对相关人员及业务部门进行合同交底,保证合同执行过程中的一致性。财务部门根据合同相关条款约定及预合部提供的结算单,及时进行拨付款,不存在结算不及时情况。
3、截至目前我项目还未出现合同纠纷。
4、我项目部开工作业以来,严格按照合同规定履约。
谭园路1号项目
2014年11月2日
第五篇:转包、违法分包自查报告(模版)
五象总部大厦基坑支护工程项目 转包、违法分包自查自纠报告
我项目部于2014年10月21日收到南宁五象新区规划建设管理委员会规划建设局下发的《关于立即开展建筑工程转包违法分包等行为自纠自查的通知》后,项目部领导对此高度重视,组织相关人员召开专题会议研究落实做好自查的准备,按照通知要求,我项目部成立了领导小组,由项目经理任组长,明确任务,落实责任,并安排专人对项目部转包、分包情况进行自查。现将我项目部自查自纠情况汇报如下:
一、合同管理基础工作
1、项目部成立了合同管理领导小组,将合同管理落实到各相关部门及负责人,并要求各相关部门及时严格按照合同管理制度签订,使签订的合同规范化、合理化。同时,建立了完善的合同管理制度,并将制度办法下发给相关各部门及负责人,要求各部门认真学习文件内容,逐级落实;
2、合同签订后,及时做好合同统计台账,目前还没有重大合同和纠纷,并在合同签订后做好合同统计分析工作;
3、我项目部不存在其他形式的转包和违法分包的情况;
4、我项目部不存在通过中介中标工程、中标后转包或者违法分包给中介或中介再次转包和违法分包工程的情况;
二、合同签订方面
1、合同文本均由公司统一制定、审核后统一下发,合同范本由公司统一对合同的规范性、合法性进行审核,公司所确认后,才正式使用。由项目经理部相关部门与各班组、材料供应商及设备租赁公司等负责人签订,合同签订均在队伍上场以前,合同签订具有及时性、完整性。
2、在合同签订以前,项目部认真审查各班组的三证一书情况,只录用资质齐全的班组。在班组进场前,合同预算部就与各班组签订了《劳务协议》及《机械作业承包合同》,执行先签合同后进场施工的原则;甲供、甲控材料,其他地材、型材及周转材料都按招标程序进行公开招标,并与供应商统一签订了《物资采购合同》;租赁设备进场后,由项目物资部门统一签订《设备租赁合同》。
3、合同签订前,项目部将合同及合同评审表统一报送集团公司,由公司逐级审查签字审批授权后,项目经理部再签订正式合同。
三、合同执行方面的情况
1、在合同签订条款中,明确了甲、乙双方的质量要求及安全责任,在施工过程中,甲、乙双方将严格按照合同约定履约职责。
2、合同签订后,及时交财务部一份,预算合同部留一份,同时对相关人员及业务部门进行合同交底,保证合同执行过程中的一致性。财务部门根据合同相关条款约定及预合部提供的结算单,及时进行拨付款,不存在结算不及时情况。
3、截至目前我项目还未出现合同纠纷。
4、我项目部开工作业以来,严格按照合同规定履约。
五象总部大厦基坑支护工程项目
2014年10月24日