建筑消防设施安装施工合同[5篇模版]

第一篇：建筑消防设施安装施工合同

建筑消防设施安装施工合同

（LTP—97—001）

建设单位：施工单位：建筑名称：建筑地点：合同编号：

山 东 省 公 安 厅编制

山东省工商管理局监制

5-1

建筑消防设施安装施工合同

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守：

第一条 建筑消防设施概况：

建筑名称：

建筑地点：

（一）承包范围:

1、自动喷淋系统；

2、火灾自动报警系统

(二)承包方式：包工包料。

(三)工期：

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

第二条 图纸交付

甲方向乙方提供经消防部门图审合格的施工图纸2套，乙方依据 图纸进行施工。

第三条 合同价款、拨款和结算

(一)根据甲方及招标代理方提供的招标文件及工程量清单为基准，经甲乙双方共同确定本工程合同额为人民币（大写）：贰拾壹万贰仟玖佰元整(￥：212900.00元)。本价格在工程量无变更的情况下，此

价格一次性包死。

(二)乙方进场施工7日内，甲方支付乙方合同总额的30%工程款，开始施工后，甲方每月支付乙方完成工程量的50%，工程安装完成试压合格并经甲方初验后，甲方支付至总价款的90%，消防验收合格后7日内甲方支付至乙方合同总额的97%，剩余工程款质保期满后10日内付清。

第四条 图纸变更：

施工图纸原则不变更，确需变更应申请消防部门批准后，出具变更图纸，变更的工程量按照乙方的报价书中的单价、定额项目及取费等级进行核算，若报价书中没有的项目，双方另行协商。若工程施工中出现零工，单价按照每个人工150元计算。

第五条 双方责任:

（一）甲方: 为乙方无偿提供用水、用电以及存放设备的场地及垂直运输条件，协调乙方与工地其他施工单位的协作关系;通知公安消防部门等有关部门参加验收,及时组织验收并支工程款。

（二）乙方: 1.应及时采购设备,严格按操作规程施工,确保安 装质量,服从甲方的进度安排,按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。

2.工程完工并具备验收条件后，乙方应向甲方提交竣工报告，并按规定的程序和时间协助甲方办理验收手续至通过。

3.乙方自行负责自身人员的工伤事故。

4.乙方必须遵守有关施工安全、劳动保护、防火防毒、环境保护、施工现场用水用电等法律、法规、规定。

5.乙方应主动与其他施工单位协商、协调，妥善处理好施工现场

配合和竣工验收中的有关问题，服从甲方、监理方对施工现场的统一调度指挥和监督管理。

第六条 违约责任

（一）甲方责任:

1.未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电等,除工程日

期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

2.工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔

偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;

3.工程未经消防验收,提前使用,发现质量问题和造成的损失

甲方承担责任;

（二）乙方责任:

1.由于乙方自己造成的逾期交工或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理和返工。

2.保修期内发生的因安装出现的质量问题,由乙方无偿修

复;由甲方或人为及外界原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。

（三）由于不可抗力造成的损失执行国家相关标准。

第七条 质保期自工程安装完成之日起壹年。

第八条 本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,采取(B)的方式解决;

A向***市仲裁委员会申请仲裁。

B向***坊市人民法院提起诉讼。

第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期自签订之日 至质保期满终止。

第十条 本合同正本肆份,双方各执两份。

甲方:乙方:

地址:地址:

法定代表人:

委托代理人:

合同签订时间：年月法定代表人: 委托代理人: 日

第二篇：建筑消防设施安装施工合同--3

建筑消防设施安装施工合同 甲方（建设单位）：

乙方（安装施工单位）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条建筑消防设施概况

（一）工程名称：大同监狱干警宿舍1# 2#高层楼

（二）安装施工范围：

集中报警系统、区域报警系统、自动喷水灭火系统、消防控制系统

（三）开工日期：年月日

竣工日期：年月日

第二条图纸、预算交付

（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。

（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第三条合同价款、拨款和结算

（一）合同价款：

（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款

（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款

（四）消防设施验收前，甲方付给乙方进度

款；验收合格后，甲方付给乙方进度款。保修期满，甲方付给余

款。

第四条设备供应：

第五条

双方责任

（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款。

（二）乙方：应及时采购设备；严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安装，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。

第六条图纸变更

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。

第七条验收和工程质量

（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。

（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

第八条保修

（一）保修内容：见安装施工范围；

（二）保修期限：自验收合格之后起保修半年。

（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管

理办法》的规定签订维修保养合同。

第九条违约责任

（一）甲方责任：

1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除

工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；

2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时

赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；

3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；

4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金；

（二）乙方责任：

1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价0.3%向甲方偿付逾期的违约金；

2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，向 当地人民法院提起诉讼

第十一条如需担保，另立合同。

第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条本合同正本两份，双方各执一份。副本四份

份 送公安消防、工商行政管理等有关部门。

第十四条其他

合同订立时间 ：2010年 8 月 16日

合同订立地址：大同市站前街1号

甲方（章）：乙方（章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理：

第三篇：建筑消防设施安装施工合同_空白范本

建筑消防设施安装施工合同

（LTP-07-0706）

建设单位：建筑名称：建筑地点：施工单位：合同编号：

河南省 公 安 厅编制

河南省工商行政管理局监制

建筑消防设施安装施工合同

甲方（建设单位）：乙方（安装施工单位）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《河南省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条建筑消防设施概况

（一）建筑名称：

（二）安装施工范围：

A.集中报警系统B.区域报警系统

C.自动喷水灭火系统D.卤代烷灭火系统

E.二氧化碳灭火系统

F.泡沫灭火系统

G.氮气灭火系统

H.蒸汽灭火系统I.干粉灭火系统J.消防控制系统

（三）开工日期：年日

月

第二条图纸、预算交付

（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。

（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第三条合同价款、拨款和结算

（一）合同价款：

（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款

（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款

（四）消防设施验收前，甲方付给乙方进度款

。保修期满，甲方付给余款。

第四条设备供应：

第五条双方责任

（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款。

（二）乙方：应及时采购设备；严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安装，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。

第六条图纸变更

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。

第七条验收和工程质量

（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。

（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

第八条保修

（一）保修内容：见安装施工范围；

（二）保修期限：自验收合格之后起保修半年。

（三）保修期满后，按《河南省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。

第九条违约责任

（一）甲方责任：

1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；

2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；

3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；

4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金；

（二）乙方责任：

1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价0.3%向甲方偿付逾期的违约金；

2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方均可向当地仲裁机关申请裁和人民法院提起诉讼。

第十一条如需担保，另立合同。

第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

第十三条本合 同 正 本 两 份，双方各执一份。副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。

合同订立时间年月日

甲方（章）：乙方（章）：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

开户名称：开户名称：

第四篇：建筑消防设施安装施工合同doc

建筑消防设施安装施工合同 建设单位：

建筑名称：

建筑地点：

施工单位：

建筑消防设施安装施工合同

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《河北省消防条例》之规定，结合本建筑消防工程施工安装的实际情况，经友好协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条 工程概况：

1、建筑名称：

2、工程地点：

3、施工范围：按甲方所提供的经消防部门审批的图纸为依据。消火栓箱安装、消防水泵、灭火器及灭火器箱。

4、建筑楼层：

5、建筑面积：平方米

6、承包方式：包工包料（含辅助材料）详见材料附表。

7、计划开工日期：2006年月日（以开工报审表日期为准）

8、计划竣工日期：2006年月日（第二条 双方职责

1、甲方：

（1）为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场所。

（2）负责配合协调乙方的施工。

（3）按合同预定及时拨付工程款。

2、乙方：

（1）乙方应服从甲方统一指挥，按甲方现场管理人员指令施工。

（2）乙方应严格按照图纸设计和规范的要求组织施工，建立质量控制制度，其施工质量必须符合设计要求和国家标准及消防规范要求。

（3）乙方施工所用的辅助材料必须使用国家优质产品，产品必须经甲方和

监理进行验收后方可使用。

（4）乙方应按甲方施工进度计划组织施工，确保工程进度。

（5）按国家规定提供消防施工辅助材料的合格证及相关资料。

（6）按甲方要求作好消防工程施工自检验收记录。

第三条 安全生产、文明施工

乙方应遵循安全生产、文明施工的有关规定，采取严格的安全防护措施。承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。

第四条 施工进度计划

乙方必须严格按甲方的施工进度计划组织施工，在装饰工程不影响消防工程施工进度的情况下，保证按期交工。如以上影响施工进度，工期顺延。

第五条 图纸变更

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更时，应提前十五日书面通知对方，由甲方报经设计院或公安消防部门批准后方可变更。

第六条 质量验收

1、消防系统工程执行国标GB50166—92、GBJ243—82中条款、设计要求及

甲方制定的消防系统工程施工技术交底。（图纸）

2、乙方必须配合甲方确保消防系统工程经消防主管部门验收一次通过（合格），验收费用由乙方承担。并保修一年，保修期满：按有关规定签订

维修保养合同。

第七条 合同价款、拨款和结算方式

1、合同总造价：元。

2、合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款合同总价的30%作为预订设备

款，计元。

3、施工人员进入工地施工后甲方付给乙方合同总价的30%，作为材料购进

及工程进度款，计元。

4、工程施工进行到90%，消防栓箱安装完毕，甲方再付给乙方合同总价的30%，作为设备购进款，计元。

5、工程竣工后经消防有关部门验收合格后，再付给乙方合同总价的5%，计元。剩余的5%，计元作为质保金，保修期满余款一次付清。

第八条 其它事项

1、以下文件均构成本合同的条款：

（1）合同协议书；

（2）招标文件及其附件；

（3）投标书及其附件；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）图纸；

2、工程报价单或预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面达成的协议或文件视为本合同的组成部分。

3、本工程完工后，由乙方提供给总包单位竣工图纸贰套。

第九条 争议

甲、乙双方发生合同争议，首先由双方协商解决，解决不了时，双方任何一方可向当地法院上诉。

第十条 合同生效与终生

1、本合同经双方签章生效，施工完毕，验收合格后，工程款额全部结清后

终止。

2、本合同未尽事宜，双方另行协商。

第十一条 合同份数

本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，监理一份。

甲方（章）：乙方（章）：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

年月日年月日

第五篇：建筑消防设施安装施工合同(空)

建筑消防设施安装施工合同

（LTP-97-001）

建设单位：建筑名称：建筑地点：施工单位：合同编号：

山东省公安厅编制

山东省工商行政管理局监制

一九九七年四月

建筑消防设施安装施工合同

甲方（建设单位）：乙方（安装施工单位）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条 建筑消防设施概况：

（一）建筑名称：

（二）安装施工范围：A集中报警系统B区域报警系统C自动喷水灭火系统 D卤代烷灭火系统E二氧化碳灭火系统G泡沫灭火系统 G氮气灭火系统H蒸汽灭火系统机I干粉灭火系统J消防控制系统

（三）开工日期：年月日

竣工日期：年月日

第二条 图纸、预算交付

（一）甲方在开工前十日向乙方提供经公安消防部门审批的设计图纸叁套；

（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第三条 合同价款、拨款和结算

（一）合同价款：

（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款

（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款

（四）消防设施验收前，甲方付给乙方进度款；验收合格后，甲方付给乙方进度款；保修期满，甲方付给余款

第四条 设备供应：

第五条 双方责任

（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其他施工单位的协作关系；通知公安消防等相关部门参加验收，及时组织验收并付款；

（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。

第六条 图纸变更

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日

书面通知对方，并经公安消防部门批准。

第七条 验收和工程质量

（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收；

（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

第八条 保修

（一）保修内容：见安装施工范围；

（二）保修期限：自验收合格之日起保修半年；

（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。

第九条 违约责任

（一）甲方责任：

1未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；

2工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；

3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；

4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。

（二）乙方责任：

1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金；

2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（A）的方式解决：

A向仲裁委员会申请仲裁。

B向人民法院提起诉讼。

第十一条 如需担保，另立合同

第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

第十三条 本合同正本两份，双方各执一分，副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。

第十四条 其他

合同订立日期：年月日

甲方（章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

乙方（章）： 地址： 法定代表人：委托代理人：开户银行： 帐号：邮政编码：

年月日