第一篇：xx标桩基施工劳务意向书
xx标桥梁桩基施工劳务意向书
甲方：乙方
甲乙双方就xx标桥梁桩基劳务达成如下意向书：
一、工程范围
xx标xxxxx上跨桥0#-4#桩基、xxx分离立交桥0#-3#桩基、xx分离立交桥0#-3#桩基,xx高架桥0#-8#桩基冲击钻成孔。
二、劳务内容及单价
1、甲方提供吊车移位、泥浆池开挖、灌桩砼、桥梁纵向电力线、造浆用黄土、挖机配合乙方成孔。其余工作（包括开孔、灌注砼等由乙方负责），同时乙方配合甲方做好泥浆池防护工作。桩基混凝土浇筑前，声测管灌水和堵头由乙方负责。
2、包括以上工作内容的劳务单价按设计桩底至桩顶（系梁、承台底）计算桩长、以设计桩径计算方量，单价按桩径≤1.5米以上xxx元/m3计；桩径≥2.0米以上按xxx元/m3计
3、护筒顶（平台顶面）至设计桩顶的空孔费用按桩径≤1.5米以上元/m3计；桩径≥2.0米以上按xxx元/m3计。
4、根据具体情况，桩基础处溶洞处理所用钢护筒（乙方配合下钢护筒）、回填材料以及机械设备由甲方负责，乙方重钻按xxx元/m3以设计桩径和实际桩长计价。
三、工期及设备要求
1、乙方需至少到场台的钻机，并根据进度需要增加钻机数量；
2、工期计划，进场后2013年12月18号到场钻机2台，12月25号之前7台钻机全部到场。大电在2014年1月5日前接通，除xxx支线上跨桥外，其他桥梁全部开钻。春节后，初八到初十前全部工人必须到场。
四、质量要求
桩底质量问题，桩身断桩、夹泥问题，桩顶混凝土松散不密实问题，由乙方承担责任。
五、付款方式
施工中，甲方至少要提供完成工程量30%的生活费、耗材必用费，在工程完工后支付75%，在全部桩检合格后最晚不超过一个月支付余款。
甲方：乙方：
日期：日期：
第二篇：桩基钢筋笼加工劳务承包合同-标
桩基劳务承包、机械租赁合同
甲方： 成武高速 5.7、乙方劳务人员有义务保护好甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品。
5.8、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资，如出现倒卖甲方供应的材料物资行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。
5.9、乙方自行解决乙方劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。
5.10、施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题，全部由乙方负责处理，并全部承担相应责任与费用。
6.劳务费结算与支付
6.1结算。甲方对乙方的劳务费以计件的方式进行结算。甲方承担安全辅助材料，保险费，税金等劳务费用。
6.1.1计件作业项目：以施工图中设计数量为结算依据，以监理工程师及甲方签字认可的完成的合格数量为准。
6.1.2有下列情况之一者不予结算和支付。6.1.2.1未经监理工程师检查确认的计件量。
6.1.2.2因乙方劳务工原因造成的质量不合格项目的数量。6.2支付：实行按月结算支付：
待甲方收到业主相应工程款项后，按本月经甲方审核完成的工程量进行支付。
7、安全及文明施工管理
7.1严禁录用未满十八周岁的未成年人员、非健康人员。7.2乙方必须按国家规定为劳务人员配备劳动保护用品、用具。
8、变更与解除：本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更与解除，遇有下列情况之一的，允许变更和解除：
8.1由于本合同所涉及的工程停建，使之无法履行。8.2因不可抗力使合同无法履行。
8.3乙方劳务人员因劳动技能不符合要求或不服从甲方管理等因素导致不能完全履行合同，影响甲方工程项目安全、质量、工期的，甲方有权变更或解除合同，乙方必须做好配合工作。
9、违约责任
9.1甲方原因造成的质量问题而返工重做的，甲方按实际发生的数量乘以该项目的计件单价支付乙方劳务费。违约金
9.2因乙方原因造成的质量问题由乙方负责返修，返修所需成本、人工费全部由乙方承担。
9.3甲方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方及乙方劳务人员有权
向甲方上级部门或地方劳动保障等行政部门举报。
9.4合同一方故意或者过失违反合同，致使合同不能履行或者不能完全履行，并给另一方造成经济损失的，依规定或者约定承担赔偿责任。
10、争议的解决办法：在履约合同过程中，如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决；如协商不成，可通过以下方式进行解决。
10.1、向（工程所在地）仲裁委员会提请仲裁；
10.2、向（工程所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。
11、附则
11.1本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
11.2本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效，完成合同约定的工作任务、甲乙双方最终结算之日合同自行终止。
11.3本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充合同。
甲 方（盖章）： 法定代表人或授权代理人：（签字）日 期： 年 月 日
开 户 银 行：
帐 号：
乙 方（盖章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）日 期： 年 月 日
开 户 银 行：
帐 号：
第三篇：桩基钢筋笼加工劳务承包合同-标
桩基钢筋笼加工劳务承包合同（草拟）
甲方： 乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
1、工程内容： 桩基钢筋笼制作安装及相关工作。
2、工程单价：钢筋加工（）元/t，此单价包括的内容：①提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；②钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；③所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。
3、工程量： 以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。
4、甲方责任
4.1、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。
4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。
5、乙方负责
5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费150元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。
5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。因乙方原因造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。
5.4、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故时，处理费用在500元以内时，由乙方负责；超过500时按项目部关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。
5.5、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度，接受甲方的领导、监督检查与指导。
5.6、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训，特殊工种必须持证上岗。5.7、乙方劳务人员有义务保护好甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品。
5.8、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资，如出现倒卖甲方供应的材料物资行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。
5.9、乙方自行解决乙方劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。
5.10、施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题，全部由乙方负责处理，并全部承担相应责任与费用。
6.劳务费结算与支付
6.1结算。甲方对乙方的劳务费以计件的方式进行结算。甲方承担安全辅助材料，保险费，税金等劳务费用。
6.1.1计件作业项目：以施工图中设计数量为结算依据，以监理工程师及甲方签字认可的完成的合格数量为准。
6.1.2有下列情况之一者不予结算和支付。6.1.2.1未经监理工程师检查确认的计件量。
6.1.2.2因乙方劳务工原因造成的质量不合格项目的数量。6.2支付：实行按月结算支付：
待甲方收到业主相应工程款项后，按本月经甲方审核完成的工程量进行支付。
7、安全及文明施工管理
7.1严禁录用未满十八周岁的未成年人员、非健康人员。7.2乙方必须按国家规定为劳务人员配备劳动保护用品、用具。
8、变更与解除：本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更与解除，遇有下列情况之一的，允许变更和解除：
8.1由于本合同所涉及的工程停建，使之无法履行。8.2因不可抗力使合同无法履行。
8.3乙方劳务人员因劳动技能不符合要求或不服从甲方管理等因素导致不能完全履行合同，影响甲方工程项目安全、质量、工期的，甲方有权变更或解除合同，乙方必须做好配合工作。
9、违约责任
9.1甲方原因造成的质量问题而返工重做的，甲方按实际发生的数量乘以该项目的计件单价支付乙方劳务费。违约金
9.2因乙方原因造成的质量问题由乙方负责返修，返修所需成本、人工费全部由乙方承担。
9.3甲方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方及乙方劳务人员有权向甲方上级部门或地方劳动保障等行政部门举报。
9.4合同一方故意或者过失违反合同，致使合同不能履行或者不能完全履行，并给另一方造成经济损失的，依规定或者约定承担赔偿责任。
10、争议的解决办法：在履约合同过程中，如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决；如协商不成，可通过以下方式进行解决。
10.1、向（工程所在地）仲裁委员会提请仲裁；
10.2、向（工程所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。
11、附则
11.1本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
11.2本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效，完成合同约定的工作任务、甲乙双方最终结算之日合同自行终止。
11.3本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充合同。
甲 方（盖章）： 法定代表人或授权代理人：（签字）日 期： 年 月 日
开 户 银 行：
帐 号：
乙 方（盖章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）日 期： 年 月 日
开 户 银 行：
帐 号：
第四篇：劳务合作意向书
劳务分包意向书
甲方（承包人）：深圳市美芝装饰设计工程有限公司
乙方（劳务分包人）：山东龙奥建筑安装工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成此劳务分包意向书。
双方经协商同意，如甲方在济南市有装饰施工项目，应与乙方签订正规的劳务分包合同。具体工程内容、施工日期及付款方式等，以最终劳务分包合同为准。
现就双方权利义务做以下说明：
1、工程承包人义务
1.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
1.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。
1.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
1.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
1.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
1.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
2、劳务分包人义务
2.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
2.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
2.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
2.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
2.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
2.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
2.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
2.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
2.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
2.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
3、质量检查与验收
3.1分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。
3.2分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任。本意向书一式两份，甲乙双方各执一份。
工程承包单位（盖章）：劳务分包单位（盖章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
合同签定时间：年月日
第五篇：施工意向书
建筑工程施工承包意向书
发包方：漳平市漳龙房地产开发有限公司（以下简称甲方）
承包方： 陈炳昆（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程建设事项协商一致，订立本合着意向书。
一、工程概况：
工程名称：漳平市体育中心文体花园二期
工程地点：漳平市桂林中路
工程内容：体育中心场管及文体花园商住楼的建设，体育馆一座，一栋26层，一栋13层，一栋8层。建筑面积约10万平方米。
资金来源：企业自筹，工程造价：约23000万元。
二、承包方式：包工包料。
三、承包范围：设计施工图所含的土建、水电安装、门窗、及室外工程的配套设施、道路、市政工程。其它系统工程另行约定。
四、工期要求：本工程总工期为650天。具体要求按每个单位工程另行
约定。体育馆180天。
五、工程质量要求：
按施工图及有关规范要求施工，达到《工程质量验收规范》合格以上标准。
六、工程结算依据：
1、按工程量清单计价。
⑴ 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）⑵ 《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）⑶ 《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）⑷ 《全国统一建筑安装工程工期定额》（2000年）⑸ 《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）⑹ 《福建省建筑工程综合单价表》（2005年）⑺ 《福建省建筑装饰装修工程综合单价表》（2005年）⑻ 《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）⑼ 福建省建设厅关于印发《福建省建设工程工程量清单计价指引（建
筑、装饰装修、市政）》的通知（闽建筑[2005]22号）
⑽ 福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003
版）利润率的通知（闽建筑[2005]15号）
⑾ 福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003
版）建筑工程企业管理费率的通知（闽建筑[2005]25号）
⑿ 福建省建设厅关于发布《福建省建筑工程综合单价表（2005年）》的通知（闽建筑[2005]26号）
⒀ 福建省建设厅关于发布《福建省建筑装饰装修工程综合单价表
（2005年）》的通知（闽建筑[2005]28号）
⒁ 福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003
版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知（闽建筑[2007]4号）
⒂ 福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知（闽建筑
[2007]15号）
⒃ 福建省建设厅关于停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定
费的通知（闽建筑[2009]3号文）
⒄ 福建省建设厅关于印发《福建省创建省优质工程暂行管理办法》的通知（闽建建[2007]2号）
⒅ 龙岩市建设局关于印发《龙岩市创建市优质工程暂行管理办法》的通知（龙政建[2007]工程49号）
⒆福建省建设厅关于发布《福建省住房和城乡建设厅关于调整危险作
业意外伤害保险费计取办法和大型施工机械设备检测费用的通知》（闽建
筑函【2010】39号）
⒇闽建筑【2010】27号关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知。
2、人工费按在各单位工程施工期间相关的文件执行。
3、材料信息价及机械台班费按各单位工程各分部分项工程施工期间
以综合信息价加权平均。没有的按双方询价后现场签证。
4、工程类别按相关规定套取，劳保按丙类计取。
5、招标项目税金税率：3.445%计取。
6、工程排污费取费标准：暂不考虑工程排污费。
7、签证价及甲供材不下浮，但甲方分包项目不计配合费。
8、本工程按工程总价下浮5%进行结算。
七、工程付款方式：
（1）、乙方应在每月的25日前向甲方提供当月完成的工程量报表并附工程量清单及工程量计算书，工程签证部分必要时应附简图，并上报下个月的进度计划。甲方必须当场签收，在7个工作日内答复，并在下月10日前审核完毕。在每月15号前支付上月完成的工程进度款。
（2）、达到垫资要求时各单位工程进度款按月完成量的80%支付。
（3）、乙方垫资施工体育场，从基础到装修工程当总工程量完成2500万元后一个月内甲方支付进度款1000万元；第二个月再支付进度款500万元；第三个内再支付500万元。体育场施工竣工后甲方在一个月内付至总完成量的80%，如超过三个月未支付工程款，甲方按银行同期利息的2倍支付给乙方。
（4）、各单位子工程进度款支付：乙方完成各子单位工程的35%时，甲方对此子单位工程付完成量的80%进度款。之后按月完成工程量的80%支付进度款。
（5）、工程竣工验收后合格后（初验）一个月内付至总进度款的90%。乙方在所有工程资料到档案馆备案完后，乙方可向甲方提交结算所有资料。甲方收到结算资料后5个月内审核完毕。双方对结算认可并对清所有的来往账后甲方在10内付至总工程造价的95%。余下的5%作为维修保证金。
在最后一次付款后1年内付清所有工程款。
八、材料供应：
用于该项目的材料必须为合格产品，所有用的主材乙方在使用前必须上报甲方，经甲方认可后方可进场使用。如没有甲方认可就使用，所产生的所有责任由乙方负责。
九、合同履约保证金：
该项目的合同履约保证金为壹佰万元。双方签定本意向书后当天付至甲方指定账户50万元。双方签定正式合同后2天内再付至甲方指定账户50万元。此保证金必须待所有工程竣工后10天内以无息方式退回乙方。
该项目的施工保证金为500万元。乙方在接到甲方进场通知后10天内汇入甲方指定账户主500万元。此款项由双方共同管理，以专款专用的方式用于工程建设。此款必需乙方进场二个月后并且乙方垫款达到500万元后才可开始使用。
十、其他未尽事宜，甲乙双方可另行协商约定并签订补充协议。
十一、本意向书在执行过程中如有与主合同相冲突，原则上按此意向书为准。如甲方最终没有投到此块地，本意向书无效。
十二、本意向书一式二份，甲乙双方各执行一份。
甲方：乙方签字：
代理人：代理人：
时间：2011年1月26日
点击咨询 