建设工程施工劳务分包合同(泥工)2（精选五篇）

第一篇：建设工程施工劳务分包合同(泥工)2

建设工程施工劳务分包合同（泥工班）

甲方（工程承包人）：

乙方（砌筑班）：

为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施

工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

1.1工程名称：武汉绿地国际金融城A04地块R1楼

1.2工程地点：武汉市武昌区原车辆厂

1.3分包范围：R1楼六层以上砌体及局部混凝土工程

1.4 分包性质：包工不包料（含部分辅料及施工机具）

1.5提供分包劳务内容：

（1）主体工程：R1楼六层以上砌体。

（2）楼面清理。

2、工期进度要求

1、自开工，每分部分项工程由甲方安排施工总进度计划，乙方必须按进度计划完成，如不能按进度计划完成而影响其它班组的，一切误工损失费均由乙方承担赔偿。

2、对施工进度影响较大的，并经催促无法对人员进行整改、施工能力差的，甲方有权进行清退处理。所完成的项目产值，按损失的程度及影响，由乙方承担后，方能结帐处理。

3、超期完成的分项分部工程不论其质量等级如何，均按相应部位建筑面积扣20元/m3（工期详见进度计划表）。

4、乙方要根据甲方的施工进度要求进行合理有序的组织工人进、退场，避免因人员不足而影响进度或由于人员过剩而产生大量窝工，其费用自理。

5、班组之间在进度上要相互督促、相互提醒，有问题必须要书面向项目部提出，避免今后在进度上扯皮、推诿。

3、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到省优级质量评定标准。

4、图纸

4．1 甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸1套。

5、甲方义务

5．1在2011 年9 月18 日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

5．2 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

5．3 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

6、乙方义务

6．1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

6．2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处罚，或安排其他劳务分包人施工（甚至更换乙方）赶工所需费用从乙方报酬中扣除。

6．3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

6．4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

6．5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若有违反，按情况每次罚款100-500元，做好自身责任区的治安保卫工作；

6．6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

6．7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

6．8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

6．9 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

6．10 乙方应对其作业内容的实施、完工负责，自备以下用具自理，包括：灰桶、锹、木尺条、灰线；搞好工地环境卫生，应达到现场安全文明标准；

6.11乙方需配合现场施工人员的防线工作，必要时派人协助。砌体需双面勾缝，斜砖砌筑部分必须7天砌筑。如砌体不符合规范要求，造成返工，所有损失均由乙方承担。

7、安全施工与安全防护

7．1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

7．2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。

发生的安全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。

7．3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

7．4 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方自行负责供应，不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。

8、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，5000元以内费用均由乙方承担，超出后由甲方承担40%，其余费用由乙方承担。

9、保 险

9．1 乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并提交被保险人名单及保单复印件给甲方备案，未办理保险的人员不得进入场地施工。否则，一经发现，每人次罚款2000元。

9．2 保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

10、材料、设备供应

10．1 乙方应在接到图纸后，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

10．2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

10.3乙方有义务为工程节约用水电材料等，严格做到工完场清，每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐，工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁，堆放到承包人指定的地点。

11、劳务报酬

11．1 本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的实际墙体方量计 190元∕m3包干计算（本工程劳务报酬为固定劳务报酬，不可调整）；

11．2 本工程单包价在合同签订后一定要按价施工完成，如果中途因工价上调因素完不成的由乙方承担法律责任。

12、工程量的确认

12.1由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方，由甲方确认。12.2对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

13、劳务报酬的支付

13．1 劳务报酬支付：

甲方每月支付乙方小工1000元/月/人，大工2000元/月/人.13．2 工程完工后甲方支付乙方总产值的70%。其余30%于年底项目部验收合格后一次性付清。

13.3如因乙方原因中途退场，经甲方验收合格后按已完成部分所有产值的50%进行结算支付。

14、施工变更

14．1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更。

14．2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。

15、施工验收与配合15．1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。

但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

15．2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

16、违约责任

16．1 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元每日的违约金；

（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付的违约金为：工程总造价的3%；

（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金10000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

16．2 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

17、争 议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向仲裁委员会申请仲裁。

18、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包人造

成的各项经济损失，包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金。

19、合同附则

本合同双方签字（盖章）后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

合同签订地点：

劳务发包人：

经办人：

合同签定日期 :劳务承包人： 经办人： 年月日

第二篇：建设工程施工劳务分包合同

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚信的原则 鉴于(以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同(以下简称乙方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同，以资双方共同遵守。劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称:

工程地点:

分包项目:主体工程(木工 钢筋 混凝土 砌筑 架子安全维护措施 五项工作)分包工作期限

开始工作日期: 年 月 日

结束工作日期: 年 月 日

总日历工作天数为: 天劳务报酬:

支付方式:质量标准

工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量标准》实施.5 标准规范

本合同适用标准规范如下:

《黑龙江建筑工程质量验收标准db23》

《黑龙江建筑工程施工技术操作规程》图纸

甲方应在劳务分包工作开工3天前,向劳务乙方提供图纸一套.项目经理

甲方委派的担任驻工地的项目经理为

乙方委派的担任驻工地的工长为工程甲方义务

(1)组建本工程项目管理班子,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量负责.(2)在施工现场应提前做到场地平整无施工障碍物

(3)水准点和坐标控制点应以书面的形式向乙方技术员提供准确的位置并加以保护

(4)工人宿舍，水、电、小型器具及安全劳动保护用品，应按乙方提供的数量要求为标准

(5)按时提供图纸、供应材料、机戒设备、周转材料、安全设施、必须保证施工所需.(6)按合同规定按时向乙方支付劳动报酬

(7)负责与监理设计及有关部门联系，协调现场工作关系.工程乙方义务

(1)按照设计图纸施工 按有关技术要求及施工组织设计精心组织施工 确保达到质量要求

(2)投入足够的人力 物力 保证工期

(3)加强安全教育 认真执行安全技术规范 遵守安全制度 落实安全措施 确保安全施工

(4)接受有关部门的管理 监督和检查 与现场其他单位协调配合 照顾全局

(5)作好工程部分的成品保护 由于自己责任发生的破损 由自行承担

(6)特殊的工作人员要持证上岗

(7)乙方须服从甲方管理及工程师的指令.双方约定的其他形式 :

(1)临时用工 项目内用工 不记劳动报酬

(2)在施工中如发生对远工作量加大的变更 须向乙方支付增加的费用合同终止

双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同终止.本合同一式两份 双方各持一份 签字后生效

甲方

乙方

年 月 日

第三篇：建设工程施工劳务分包合同

合同书

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，就甲方拆迁黄岗村金山路南段路西集体厂房工程承包给乙方一事，达成如下协议：

一、工程名称：金山路南段路西集体厂房

二、工程地点：金山路南段路西

三、工程面积：70间

四、承包方式：拆迁款为2.2万元，所有拆迁物归乙方所有。

五、付款方式：一次性先付款后，再拆迁。

六、安全：在乙方拆迁过程中，若出现一切安全事故，全部由乙方负责，与甲方无关。

七、工期：10天。

八、本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章后生效。

甲方（签章）：

乙方（签字）：

年月日

第四篇：建设工程施工劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同

工程承包人（甲方）：天津市佳禾兴业市政工程有限公司

劳务分包人（乙方）：张忠军、于根旺

5共天

6，质量标准：符合有关质量的约定、国家现行的验收规范和评定标准，达到合格等级

7，本工程3382户（每户定120元含外网）。

9，付款方式：元，（肆拾万伍仟捌佰肆拾元整）由于本工程不具备连续施工性，根据施工进度对劳务分包人进行拨款。工程完工并且打压验收合格后付清合同价款的90%，剩余10%作为点火通气合格后一次性付清。

10，本工程为清工分包现场所有安全事故及工程质量都有乙方负责。

甲方：天津市佳禾兴业市政工程有限公司乙方签字：

2010年7月22日

建设工程施工劳务分包合同

工程承包人（甲方）：天津市佳禾兴业市政工程有限公司

劳务分包人（乙方）：温全、徐存忠

1，工程名称： 2，3，4

5日 共天

6，质量标准：符合有关质量的约定、国家现行的验收规范和评定标准，达到合格等级

7，本工程276户（每户定120元含外网）。

9，付款方式：万元，（叁万叁仟壹佰贰拾元整）由于本工程不具备连续施工性，根据施工进度对劳务分包人进行拨款。工程完工并且打压验收合格后付清合同价款的90%，剩余10%作为点火通气合格后一次性付清。10，本工程为清工分包现场所有安全事故及工程质量都有乙方负责。

甲方：天津市佳禾兴业市政工程有限公司乙方签字：

2010年12月3日

第五篇：建设工程施工分包合同 -泥工组2

合同编号：JQJFJY-201204003

项目名称：金桥聚富佳园A-17#18#楼及地下室

承包内容：泥工组

承包单位：

建设工程施工合同

（内部承包合同）

湖北鹏发建筑安装工程有限公司编制

二○一二年四月

建设工程施工劳务分包合同

工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1．工程概况及承包工作内容

工程名称： 工程概况：建筑面积：22176m2 框剪结构 筏板基础 分包工作内容： 范围包括： 2．作业人员约定

乙方根据工程需要向工程承包人提供作业人员共 名。

乙方确认 为派驻工地的施工代表，全权负责各区段现场及施工质量控制等日常事务，甲方有权根据工作需要进行施工作业人员调配，班组在施工过程中乙方派驻工地的施工代表如有不称职，甲方可责令乙方做临时调整或任免。

3．分包工作合同工期

开始工作日期： 年 月 日 结束工作日期： 年 月 日

总日历工作天数为： 天（根据现场项目部安排为准）4．质量标准

工程质量：按照工程承包人与建设单位签定的总包合同有关质量的约定，该工程质量必须达到国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,必须达到 工程等级。5．合同价款

5.1合同价款

合同价款暂定为：￥ 元（人民币）

暂定大写： 元（人民币）5.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划“√”）

由甲乙双方协商一致，确认：

（）5.2.1 本合同价款为固定总价价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

（）5.2.2本合同为固定分项承包价格，在约定的风险范围内合同分项承包价格不再调整，合同价款的最终确定待完工后据实结算。分项工程承包单价： 按规范计算建筑面积： 元/m2(大写 元/ m2)；

如发生零星杂工按 元/工日计算 ； 5.3本合同单价已包括：

5.3.1质量达标： 元；若承包人在施工过程中工程质量达不到标准的，项目部有权进行处罚；除项目部处罚外结算时按本条款扣除。

5.3.2进度达标： 元；若承包人在施工过程中未能完成发包人制定的施工计划而延误工期的，结算时按本条款扣除。

5.3.3安全生产达标： 元；若承包人在施工过程中出现安全生产事故以及影响安全生产的，结算时按本条款扣除。

5.3.4文明施工达标： 元；若承包人在施工过程中违反文明施工规定的除规定处罚处外结算时按本条款扣除。

5.4对合同价款的明确：该单价含完成上述工作内容的材料费、人工费、机械费，并包含班组内的施工措施费、安全措施费、人工降效费、职工福利费、保险费、劳保费（手套、安全带、安全帽等防护用具）以及辅助工具等费用。

6.合同价款的结算与支付

6.1合同价款支付

6.1.1施工期间甲方每月 号支付生活费和零星开支，未办理结算以前累计付款40%以内，办理结算后支付到结算价的60%，余款年终付清。

6.1.2乙方在施工过程中每月请款必须根据当月完成工程量总额造工资表，作业人员签字后交甲方财务室审核。工资结算后乙方不得以任何形式克扣作业人员的工资，甲方有权监督乙方分配劳务报酬的合理性，乙方作业人员不得因劳资问题与甲方发生任何关系。

6.2合同价款结算

6.2.1乙方完工后7天内向甲方申请工程量确认及完工验收，验收合格后，持分包合同、施工任务确认单及计时工确认表等至工地预算员处审核。

6.2.2分包人在施工过程中所做的计时工必须当天办理完项目部手续后经公司质安部签字认可。如发现事后办理或未办理计时工手续的，甲方拒付该项作业劳务报酬。

6.2.3劳务分包作业完工后乙方应及时返还所领用的工具，工具不得出现损坏或遗失，如有损坏或遗失乙方按照原价赔偿。

6.2.4结算资料装订成册，报公司预算合同室审核确定最终结算金额，项目经理及公司总经理签字确认后该结算程序完毕（结算时必备的手续：

1、施工任务结算单；

2、分项工程质量验收表；

3、计时工确认表；

4、工程量计算式；

5、分包合同等）。如未办理工程结算手续甲方有权拒付该项工程劳务报酬。

7．双方义务、权力 7.1甲方义务、权力

7.1.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。7.1.2提供必要的技术资料，负责解决施工中存在或发生的技术问题，负责施工检查验收；监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工等情况。

7.1.3乙方提供的材料、机具、安全防护设施等用量计划，甲方及时予以审核并统一采购、统一配发。

7.1.4负责工种、工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方提出书面整改意见，乙方不予执行或整改不彻底甲方有权对乙方进行经济处罚。7.1.5负责组织工程的验收工作。7.2乙方义务、权力

7.2.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的质量标准；科学安排作业计划，投入足够的人力保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。7.2.2遵守国家及地方的各项法律法规、管理条例。

7.2.3在施工生产过程中，乙方必须保证作业人员的技术水平，人员相对稳定，满足工期需要，服从发包人的统筹安排。

7.2.4乙方在施工中应保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备工具，如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

7.2.5乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。

7.2.6乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码）备查。

7.2.7乙方必须保证其工作人员不得偷拿甲方物品,如甲方发现有偷拿行为不论其多少均按1000元/次处罚乙方，并视其情节严重是否送往公安机关处理。

7.2.8乙方应对作业工人进行安全生产、食品工程、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人的现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。

7.2.9 结算付款时甲方要收取煤费水电费用,按结算造价的千分之伍收取。8．工程质量验收

8.1工程质量应达到设计图纸要求及约定质量标准。乙方必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工。

8.2分包工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量验收标准及施工图为依据，中间验收不符合标准的承担经济处罚，并承担甲方相关的损失（含材料、机械、管理费用等）。8.3乙方进场后先向按甲方提交施工组织搭设方案.8.4甲方在质量检查中下发整改通知单，限期整改并明确处罚金额。乙方如不能按时整改，需提交书面申请，复查时未整改亦无申请的按通知单进行处罚。当事人拒绝签收的由项目经理代签，转入甲方财务处后按双倍罚款。

9．安全施工

9.1安全施工：合同双方坚决贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项安全规定和操作规程，严格按安全标准组织施工。乙方必须服从甲方现场管理人员的安全指导及安全教育，坚决落实好“安全三级教育”制度。未受安全教育人员严禁安排作业，乙方如有安排发生的事故，一切后果均由乙方承担。

9.2甲方应根据施工方案和施工安全技术操作规程，向乙方进行安全交底，并负责落实做好检查监督工作；如甲方没有对乙方进行安全交底，乙方有权拒绝施工；如有乙方擅自施工，发生伤亡事故均由乙方负责。

9.3甲方应做好安全生产的各种防护措施，并经常进行督促检查，确保安全生产。

9.4乙方施工人员应严格遵守国家及发包人有关安全的各项规章制度（即：安全生产《六大纪律》和《十五不准》），如乙方的工人违反各项规章制度发生的安全事故，乙方承担所有的经济及其他方面的损失。

9.5遵守安全操作规程，减少一般工伤事故的发生，月事故频率低于1‰，如乙方违反安全操作规程，发生事故由乙方负责。

9.6如乙方发现甲方违章指挥或安全防护措施不符合安全规定，乙方有权拒绝施工，并向甲方项目部反映情况。甲方必须及时整改。如乙方不及时指出而继续施工，发生事故则由乙方承担。

9.7按照合同约定，甲乙双方应分清责任，由事故责任方承担相应责任。甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

9.8对本工程的安全生产标准。双方约定如下： 死亡及重伤事故率为零，轻伤率为千分之一以下

10．文明施工

10.1甲乙双方应严格执行施工现场文明施工管理规定，加强科学管理，坚持文明施工。10.2乙方自觉遵守国家相关法律和项目部管理规章制度，严禁使用童工和无身份证人员，基本作业人员调配，确保人员稳定。

10.3乙方作业人员花名册交甲方备查，如人员调动乙方应及时上报。如承包人没有上报人员名单，在施工现场工作，发生安全事故，一切责任、费用概由承包人自行承担。

10.4乙方工人在现场不得出现打架斗殴、引发火灾等的行为，除送交公安机关处理外，无论事情起因缘由均处以2000元/次的处罚。

10.5乙方作业人员严禁带家属、儿童居住工地，带家属的劳务人员一律在外自行租房，施工现场内要讲究卫生、行为规范，严禁在工地内随处大小便；承包人宿舍做到人走灯灭，以节约能源；严禁使用热得快、电磁炉等违规电器，以免发生火灾。以上情况一旦发现，甲方有权按每人每次50-1000元处以罚款，情节严重者驱逐出工地，罚款从乙方工程款中扣除。

10.6乙方作业人员对甲方的工作有任何意见应由乙方代表跟相关人员协商，不得以任何理由到甲方办公室大声喧哗、滋生闹事；该情况一旦出现，甲方可认为乙方自身监管不力，管理不当，甲方有权在工程结算时扣除文明施工达标价格。

10.7乙方应做到工完场净，不浪费材料，如乙方未做到工完场净甲方有权另行安排人员清理，发生的费用从乙方工程款中直接扣除；如乙方发生浪费材料现象，甲方按损失扣款并处以相应罚款。

10.8乙方的作业人员进场时由班组负责人统一到甲方项目部领取安全帽。

10.9对本工程的文明施工标准，双方约定如下：

11．材料、机具供应

11.1本工程由甲方提供的机械设备为：

乙方自备的工具为： 双方确认防护用具：安全帽、安全带等的费用由承包人承担。

11.2乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领还手续，材料要按预算用量领取，超领的由乙方赔偿。乙方使用的机械、机具要严格按操作规范操作，加强维修保养，损坏、丢失乙方须照价赔偿。

11.3乙方在使用甲方提供的工程用材和施工用材时必须严格管理，如发现使用不合理或浪费现象，甲方有权处以罚款直接从劳务报酬中扣除。

12.违约责任

12.1分包项目完成后7天内完成分包工程结算，在未办理结算前甲方有权不予支付留下工程款。12.2因乙方原因造成甲方工期延误、工程质量、管理混乱等严重不符合要求时，甲方有权单方面终止合同。并要求乙方在3日内无条件退出施工现场，乙方必须服从。甲方有权不予结算工程款，一切责任及损失由乙方自行承担。

12.3因乙方自身原因中途退场者，甲方则有权拒付工程款，乙方必须承担因此给甲方造成的工期损失。

12.4因甲方原因造成工程无法进行，按实际完成工程价款进行结算。

12.5乙方承接本工程后不得再次分包，否则一经发现即取消合同，乙方并赔偿由此给甲方造成的损失。

13.工程保修

乙方对其自身生产产品承担保修责任，保修期自单项工程甲方验收之日起，保修期为 / 年，预留保修金为结算价的 / %待保修期满后一周内支付（无息）。

14.合同的生效与终止

14.1双方签字经甲方公司加盖劳务合同专用章后生效，结清劳务报酬后终止。

14.2如发生3人以上群殴，本合同自动解除，乙方负责赔偿一切经济损失，当事人移交法律部门处理，甲方可视为属乙方自身原因中途退场。

14.3如遇不可抗因素影响导致停工，合同终止。

15.合同争议的解决：在履行合同的过程中发生争议，双方首先协商，协商不成向有关部门申请调解，调解不成通过仲裁或法院解决。

16.履约保证措施

为加强对乙方的管理，保证工程的质量、安全生产、文明施工、工程进度等管理目标的实现。乙方应在签定合同之前向甲方提交承包履约保证金。履约保证金金额为 元（￥： 元）。此款在该项作业完工后一周内退还劳务分包人（无息），如劳务分包人中途退场或未完成该分包作业此款作为违约金工程承包人不予以退还。

本合同一式贰份，甲方项目部、乙方各执一份。本合同未尽事宜，列入其它事项，与正文具有同等效力。

其他事项：安全事故责任：事故直接费用1万元以下（含）的，乙方自行承担，事故直接费用在1~5万的，乙方承担40%且大于1万元，事故直接费用大于5万元的，乙方承担30%，且大于2万元，5万元封顶。

工程承包人（甲方）：

现场项目经理：

联系电话：

劳务分包人： 委托代理人： 代理人电话：

合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点：

附：贴分包单位委托代理人身份证