内部班组合同书

第一篇：内部班组合同书

内部班组

合同

书

内部班组合同书

兹有本公司 项目经理部（以下简称甲方）将该项目中以责任包干形式包给公司内部班组

（以下简称乙方）为了明确双方责任，确保工程能按期、保质、保量、安全、顺

利进行，特立本合同条款,以便双方共同遵守执行。一、二、三、四、①

②

③

④

五、①

②

③

④

六、①

②

七、①

② 工程地点：。工程内容：按甲方下达任务单为准。包工形式：包工不包料。工期要求： 完成上述工程内容，质量达到规范要求，评定达到合格标准的全部工作时间共计日历天,(按甲方通知第二天开始计算)。由于甲方原因造成工期延误的，工期予以顺延；由于乙方原因（包括但不仅限于乙方未及时开料、现场及图纸问题未及时上报解决）造成工期延误由乙方自己承担。如遇有设计变更，工期按建设单位顺延工期的一半顺延，否则乙方每拖一天，罚款5000元人民币。如因乙方原因造成工期延误累计超过合同工期的20%,甲方有权单方面终止合同,拒付工资款,并要求乙方无条件清退出场。质量要求： 乙方所完成的工程质量应符合建筑装饰工程质量标准和验收规范合格标准要求。否则将扣除总工资额的30%。为了保证质量达到合格的要求，乙方必须严格按照施工工艺规范标准施工，施工中每道工序完成后均应进行自检，自检合格后通知甲方现场施工管理人员检查，经检查达到合格标准后方能进行下一道工序施工，否则甲方现场施工管理人员将有权停止乙方施工，进行复检所造成的工期延误及经济损失均由乙方负责。施工中如发现质量达不到要求的除责令返工外，所造成损失及工期延误均由乙方负责。由于乙方施工质量达不到合格标准，甲方有权单方面终止合同，拒付乙方工资款，乙方应无条件清退出场。施工依据： 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及设计变更通知书，施工工艺 要求，安全技术交底等精心施工。各施工方案和工艺要求处理的办法在施工前均应征得甲方现场施工管理人员确认后方能施工，否则除返工外，造成损失均由乙方负责。工程计算及单价： 工程量按单价清单的单位，以装饰后六面体表面尺寸进行计算。单价根据甲、乙双方签订的项目单价进行结算。（单价清单另附）

增加项目清单上没有项目单价按现场甲、乙双方面议定价为标准。

③ 增、减工程量以甲、乙双方现场凭证为准。

④ 点工按技术工元/天，杂工按元/天计算。

八、付款方法：

①乙方应于每月日前向甲方上报当月进度请款报告，甲方应于收

到请款报告天内拨付进度款进度款按乙方完成量的70%拨付，整体工程验收合格后付至95%，留5%保修款，保修期限按国家规定，保修期满后若无乙方质量问题一次性付清余款。

③ 如乙方施工的项目有一道工序达不到合格标准的甲方有权停付乙

方进度款，待返工后质量达到标准并扣回由此造成的经济损失，余

下部分付给乙方。

九、材料使用：

①乙方应严格按照施工图纸及设计要求开具材料清单，并严格按照精

心计算节约用料的原则领用所需的材料，并做好材料的堆放与保管

工作,材料配件应妥善保管,因超用、损坏、使用不善等原因造成损

失均由乙方负责赔偿。（单价按到场材料价）施工现场如发现有多

处随意丢放的零星材料及零配件,每发现一处罚款100元。

②甲方材料到场，除甲方自行检查外,乙方有责任在材料到场或领料

时参加检查。如若乙方检查未尽责任至使到场的材料达不到使用要

求,所造成的责任和损失均由乙方负责,检查中若乙方提出材料有

质量问题,而甲方要求使用的，其责任由甲方自行承担。

④ 在施工过程若材料耗材超过正常损耗范围,应及时向现场施工人员

报告并征得同意后方可施工,否则超出损耗率部分乙方负责一半的经济损失。

十、双方责任：

（一）甲方责任：

①提供现场水源，电源到楼层配电箱止，配电箱外的一切机械工具用

电线均由乙方负责。

⒈负责监督，指挥现场施工及管理工作。

⒉负责协调与建设单位所发生的一切事务。

⒊负责现场质量的检查评定以及现场签证，计算工程量及时按合同条

例拨付工程款。

（二）乙方负责：

⒈按甲方安排的工期、质量以及现场管理人员的要求精心施工，遵守

甲方规定的一切施工制度。

⒉负责解决乙方自己工人的生活问题及现场所用的一切机具。

⒊乙方在施工中承担乙方施工人员安全事故的全部责任。

⒋乙方应严格遵守安全施工管理原则。负责甲方电源以外的施工用电

安全、机械施工安全。乙方自备的末端配电箱电线等机械工具应符

合施工安全规范要求。负责施工材料、设备的保管，施工中如有发

生安全问题，乙方负全部责任。

⒌负责施工现场每天将工作面垃圾清理至本楼层指定位置，并堆放成堆成垛，否则每发现一次每一楼层罚款200元。使用材料应堆放整

齐。小便应到指定地点，大便应到大楼外公共卫生间，随地大便罚

款1000元，随地小便罚款300元，从当月进度款中扣除。

⒍负责因质量问题的返修工作，并承担全部责任。

⒎负责甲方与建设单位竣工移交前的产品保护工作。

⒏承担班组工人打架，斗殴等违法行为的一切责任。

⒐甲方材料到现场仓库，乙方负责到仓库领料施工，并检查材料是否

符合标准要求。发现材料不对号，应停止领用，立即反馈给采购员。

⒑自行解决乙方施工人员的食、住场所。

⒒乙方班组带班人员必须每天在现场，每天向甲方报告乙方施工人员

出勤情况，如发现乙方施工员或施工人数的素质达不到甲方要求的，甲方有权终止乙方工作，清退出场，按乙方违约论处。

⒓在施工前向甲方申报乙方机械、设备筹备情况，经甲方同意批准，方可安排施工，施工中如发现机械设备性能指标及数量不能满足施

工条件要求，按乙方责任第十一条处罚。

⒔乙方在报月工资时，应附当月班组施工人员签字的工资报表，否则

甲方有权不予审批工资。

十一、现场管理：

⒈乙方班组进场施工必须首先熟悉图纸，现场放样，对图纸有疑问的或图纸与现场尺寸有矛盾的当及时提出，待问题解决后方可进行下

部工序，每道工序施工完成必须经过甲方现场施工员检查后方能继

续施工，对施工完成的产品应加以保护甲方，对违反现场管理规定

造成质量问题的，除返工的工料由乙方负责外，还要罚款500-2000

元，性质严重的清退出场。

⒉乙方工人进场必须根据甲方要求对工人进行安全、防火防盗教育，文明施工，安全施工。

⒊施工用电由现场专业电工搭接。固定机具加工，电线严禁拖地。不

准把电线放在地上，电线开关不准裸露，照明灯具不能靠在易燃品

上现场所有临时用电线均应使用电缆线。照明灯具严禁使用电钨灯

和裸露灯泡，一旦发现将予以没收并罚款300-500。

⒋不准在现场使用电炉，严禁明火作业，严禁吸烟（吸烟应在吸烟处，并按吸烟的有关规定要求执行）。

⒌乙方项目施工完成，对已完成的项目进行保护，并及时清理乙方工

作范围内的垃圾，整量好剩余材料，交给下道工序班组，并办好交

接手续，下一个工序应及时予以交接，如有问题及时提出，交接后的成品保护责任也同时交接，各班组应密切配合，互相理解，共同

做好工序配合工作。

十二、违约责任：

⒈如乙方班组原因造成工程质量文明施工、安全生产、工人素质等方

面严重问题而影响甲方声誉时，甲方有权停止乙方施工。清退出场，并拒付工程款，并赔偿甲方损失。

⒉如因甲方原因需乙方退场，甲方按已完成工程量的工程款全部付

清。

十三、补充条款：

⒈根据施工现场实际情况，工期无法一次签订，乙方工期可从甲方下

达任务的当天算起，不超过如下时间完成。

①班组：

②工程内容：

③完成时间：

⒉若乙方的施工人数、机械设备、工期达不到签订合同时双方确认的要求，甲方有权收回下达给乙方的施工内容，另行安排班组，并按

违约责任第一条规定执行。

⒊乙方施工人员必须服从甲方管理人员的指挥，遵守甲方工地的规

章制度，否则甲方可对乙方进行经济处罚，对处罚的款项从当月应

付乙方工程款中扣除。

⒋乙方在签订合同的同时，承诺遵守甲方施工现场的所有规章制度

和罚款条例，否则将视为乙方违约行为。

十四、本合同未尽事宜甲、乙双方另行商定。本合同每一条都具有同等的法律

效力。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日

第二篇：内部经营承包合同书

内部经营承包合同书

（独立承包项目）

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及，结合工程的实际情况，依据平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商，确定项目经理该项目的承包方，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。

第一条承包内容及承包方式

1、项目，具体内容见甲方与业主签订的《》合同书。甲方与业主签订的承包合同书是本合同执行的前提，其合同条款中的责任和义务乙方须全部承担并严格履行。

2、承包方式：自主经营。乙方实行独立经营、独立核算、依法纳税、自担风险、自负盈亏。

3、管理费及交纳方式：乙方按照甲方与本项目的业主合同的工程结算值的 %向甲方缴纳管理费用（不含营业税及其附加，不含项目个人所得税）。其它一切开支有乙方承担。上交及税费按回款进度完成，但竣工验收前必须全部交清的，逾期不交，甲方按未交清的数额每月按规定分利息计取，同时暂停办理乙方承包本工程的有关经营业务活动的手续。

第二条工程风险保证金

业主与甲方约定交纳业主的风险保证金万元，由乙方承担并缴纳，业主退还保证金须返还到甲方帐户。工程竣工时退还乙方。

第三条 工程施工管理

1、质量管理：甲方与业主签订的合同质量目标为同目标的，乙方除接受甲方与业主约定的经济处罚外，还须按结算值的%增加上交甲方质量违约金。

2、安全生产：杜绝重伤以上事故的发生。每发生重伤事故1人，除承担处理事故的所有费用外，按责任性质对乙方实行万元的处罚；每发生死亡事故1人，除承担事故的所有费用外，按责任性质对乙方实行万元的处罚。发生伤亡事故引起法律纠纷的，乙方除负责一切损失外，还应承担相应的法律责任。乙方必须按国家的法规、标准、当地安全部门的管理规定搞好施工现场的防护和安全管理。如发生安全事故，一切责任由乙方承担。

3、工期：甲方与业主签订的合同中约定项目开工时间为年月日，乙方必须保证该约定工期的实现。因乙方责任造成工期延误的，乙方承担甲方与业主合同中规定的违约金。

4、甲方根据项目的实际情况进行不定期检查，如发现存在有影响质量安全隐患的，乙方必须接受甲方作出整改要求和处罚。

5、经甲乙双方协商:

(1)确定（项目经理资质证号）为该工程项目经理。

（2）确定（岗位证书号）为该工程施工员；（岗位证书号）为该工程质检员。乙方确保上述技术人员具备与岗位相应的施工业绩和能力，并在本工程施工期间不得从事其他项目工作。甲方发现不符时有权解除合同。

6、乙方不得将本工程转包或肢解分包，否则甲方有权终止合同，没收乙方缴纳的风险保证金，并处以总造价%的罚款。

7、乙方根据业主合同的各项指标要求制定分解实施计划，并实施完成，承

包施工过程中必须协调处理好业主、监理、设计单位及主管部门的关系，维护甲方企业形象信誉。施工中如发生不服从业主、监理、设计单位及主管部门的管理，造成恶劣影响，甲方对乙方给予---元处罚，直至终止乙方合同。

第四条 财务及资金管理

1、甲方与业主合同中约定的垫资施工部分，全部由乙方负责。项目所需日常流动资金由乙方自行解决。

2、各项税费由乙方承担并按时缴纳，营业税及附加由甲方在应支付乙方的工程进度款中代扣代缴。

3、工程进度款由乙方负责催收。业主支付工程款应先进甲方的银行账户，首先满足上交甲方的承包金和代缴各种税费（按收款额与合同总价的比例）及管理扣款，余下部分作为甲方支付给乙方的进度款。工程款的收取必须凭借甲方的收款收据，乙方不得未经甲方同意自行动用从业主方收取的款额。

4、乙方不得以甲方的名义在当地和社会上赊欠材料、资金等，不得拖欠本项目的人工工资，所收取的工程款不得挪作他用，乙方在社会上发生的任何债务甲方概不负责。乙方拖欠社会材料款及工人工资由乙方负责。甲方有权在认为必要时对乙方拖欠的工资、材料款用乙方工程款实施代理支付的强制经济措施。

5、业主为按合同付款所造成的损失，由乙方及时向业主索赔。业主严重违约时，乙方应及时停止施工，所造成的损失由乙方同业主协商解决。工程变更或业主另外追加的施工项目，乙方应及时办理经济手续，所存在的风险由乙方承担，但乙方无正当理由不得拒绝施工这些项目。

6、项目欠款（与业主结算后确定的欠款，包括保修金）由乙方负责收取。甲方配合出具收款收据，办理进账和支付手续。收款费用和不能收回欠款的坏帐损失由乙方负责。

7、本项目的质量保修金业主按总造价的%预留，如工程竣工验收时，工程存在重要质量问题，甲方应增加扣留保修金，合同保修期满经业主认可退还甲

方后，再支付乙方。

第五条双方的权利和义务

1、发包方（甲方）

（1）对乙方的施工质量、安全生产、施工进度、资金管理进行检查和监督，督促乙方按合同要求进行施工和管理。

（2）当乙方的质量、安全没有按国家规范和标准要求、施工进度和资金管理没有按合同进行时，甲方有权责令乙方改正并进行处罚，情节严重的有权要求终止合同。

2、承包方（乙方）

（1）在合同范围内，对本项目的施工管理和经营负全面责任，有权决定自己的组织机构和人事安排；有权依照规定招用和辞退职工；有权确定分配机制及工资标准。承担因乙方招用人员而造成的各种纠纷。

（2）履行合同中约定的各项条款，维护甲方的企业形象、信誉和利益。

（3）对施工质量、安全、工期负全面责任，保障甲方与业主合同条款中各项目标的顺利实现。

（4）依法缴纳各项税费。

（5）自觉接受甲方的监督管理，严格执行合同条款，承担自身原因引起的一切违约责任。

（6）负责编制施工组织设计或施工方案，办理施工中的技术、经济资料，并承担相关费用。必须交一套完整的工程技术，经济资料到甲方档案室存档。

（7）按合同实现资金计划，保证工程顺利进行所需要的资金。

（8）组织结构验收、竣工验收并承担相关费用。

（9）组织工程竣工结算并承担相关费用。

（10）承担本合同第四条规定乙方须承担的责任和义务。

第六条合同的变更、解除和终止

1、乙方未按合同约定组建项目部的，经甲方书面通知改正，在书面通知发出后十五日内仍未改正的，甲方有权解除合同。

2、乙方将工程转包或主要工程项目分包的，甲方有权解除合同。

3、乙方现场施工质量、安全违反国家行业规范，或存在质量、安全隐患，经甲方书面通知整改而未整改的，甲方有权解除合同。

4、乙方施工的工期，剔除业主签证认可的工期延缓因素外，与施工进度计划推迟30天（包括此数）以上的，并严重影响与业主的合同工期的，甲方有权解除合同。

5、乙方不按合同约定交纳甲方管理费的，经甲方书面催收通知发出十五日内仍未交纳的，甲方有权解除合同。

6、乙方不按本项目资金管理的合同约定执行的，甲方有权解除合同。

7、由于不可抗力因素或业主原因使甲方与业主合同解除后，经甲、乙双方协一致后可以解除本合同。

8、乙方全部履行本合同规定的责任和义务时，甲、乙双方可以终止本合同。

9、本合同签订后，甲、乙双方认为有必要补充或变更本合同的条款，以签订补充合同，作为本合同的附件。

第七条违约责任

1、因甲方原因造成合同解除的，甲方应承担乙方的相应损失，引起法律责任的甲方应承担相应的法律责任。

2、因乙方原因造成合同解除的，乙方应承担甲方的相应损失，在乙方交纳的风险保证金内扣除、风险金不足扣除的差额乙方以现金方式清偿。

3、当甲、乙方任何一方违反本合同约定，经双方协商不解除本合同的，违约方向对方支付合同值%的违约金。

第八条质量保修

甲乙双方必须遵守国家《房屋建筑工程质量保修办法》履行该工程的保修

责任和义务。乙方不履行保修义务或保修不及时的，甲方有权派人保修，保修费用由乙方承担并予以适当经济处罚，情节严重的甲方有权拒付工程尾款或保修金的剩余部分。

第九条合同争议的解决

合同在执行过程中出现争议的，可以依照下列方式解决;

1、双方协商解决；

2、申请仲裁；

3、向法院提起诉讼。

4、第十条双方约定的其它事项;1、2、3、第十一条本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十二条双方签订的《工程承包意向协议书》为本合同的重要组成部分。本合同一式四份，双方各执一份，自签订之日起生效。

发包人：承包方：

代表人：代表人：

年月日

第三篇：内部承包经营合同书

内部承包经营合同书

发包方： 四川昊祥建筑劳务有限公司

承包方：

营业执照号：

身份证号码：

为了明确发包方和承包方之间的权利义务关系，经双方友好协商，同意对 四川昊祥建筑劳务有限公司分公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 承包内容

承包方为分公司的经理，从事地区的劳务承包工程，承包方不得从事其他经营业务。

第二条 承包期限

承包期从年月日起至年月日止。分公司单独建账，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。

第三条 承包指标

在承包期限内承包方向发包方每年上缴承包费计人民币元，在每个承包第第四条 发包方的权利义务

4.1 在年

4.2 负责协助刻制分公司的工章，分公司账户的开立和注销，参与分公司的财务管理（财务人员由发包方派驻，其所有费用由承包方承担）。

4.3 发包方根据需要派人员到承包方处理事务，其所派人员的差旅费、生活费、业务往来费等各项费用均由承包方承担；如发包方所派人员常驻承包方，其常驻人员的工资（具体工资另行协商）、生活费、差旅费等全部由承包方承担。

4.4 发包方认为承包方工作不力或有损发包方利益或承包方未按本协议履行其义务时，发包方有权收回提供给承包方的手续，并撤销对承包方的授权。

第五条承包方的权利义务

5.1 承包方必须健全生产、财务管理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表；发包人定期审核分公司的各项业务往来。

5.2 承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，承包方应按照国家的有关规定处理，所有费用由承包方承担。

5.3 承包方应按时向国家纳税。承包方对承包期间形成的债权债务负全部责任。

5.4 承包方享有自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资的多少，调整工作和辞退职工。

5.5 承包方在承包经营的全部资金由承包方自筹（含分公司申请执照时所需的费用、房租等等），承包方在分公司内所添置的各项设备、家具用具和所有财产属承包方所有。

5.6 承包方应提供甲方认可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本协议约定的分公司的担保书。

5.7 承包方向发包方出具安全承诺书、保证按月发放工人工资承诺书作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

第六条 违约责任

6.1 若承包方在承包期间因自身原因违约或者给发包方造成损失，除足额赔偿发包方外，还应支付发包方违约金万元，并承担由此造成的差旅费、律师费等合理费用。

第七条 合同解除

发生下述情况之一，发包方有权解除本合同。

7.1 承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的；

7.2 承包方未按期上缴承包费的；

第八条 争议解决

因履行本合同发生的争议，双方尽量友好协商解决，如协商不成，由发包方所在地人民法院管辖。

第九条 其它

本合同自年月日生效，承包期满自然失效。双方在合同期内形成的债权关系，不因合同期满而消失。

第十条 本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。

发包方：（盖章）承包方：（盖章）年月年

保证书按月发放工人工资承诺书

四川昊祥建筑劳务有限公司：

为贯彻执行国家及泸州市关于开展建筑企业员工工资发放情况的通知要求，保证按照规定发放工人工资，切实维护好工人的合法权益，我代表承诺发生下列行为之一的，自愿接受贵公司的处理。

1、没有按月支付工人工资的；

2、拒付工人工资的；

3、虚报瞒报支付工人工资情况的；

4、发生一起因拖延、拖欠或其他原因，不能按时足额发入工资而引发投诉、集体上访、堵塞交通妨碍公共交通秩序或其他造成不良社会影响的；

5、对讨薪工人采取暴力手段的；

6、没有按时向项目报送“工人工资发放明细表”的；

7、造成其他恶劣社会影响，情节严重的。

如发生以上行为之一的，自愿接受在贵公司分包工程造价总额10%罚款，并在3日内足额发放工人工资。

如违背上述承诺，我单位自愿无条件接受终止合同，清退出场，后果自负。以上情况，特此承诺。

（盖章）身份证复印件

（签字）签订日期：年月日

第四篇：班组内部管理制度

出勤、请假、加班制度

一、班组内部允许换礼拜，但不能出现缺岗，否则考核当事人40分。

二、当月出勤按当月礼拜出勤，出勤少于当月出勤工数，除工区考核外再扣责任人40分。

三、请假必须提前12小时请假（特殊情况除外），不按规定时间请假扣工分30分。

四、内部违章考核50分，外部违章考核50分。

五、请假找组长请假，组长安排人加班，扣当事人30分，加班人加30分。并加给加班人员。无故不上班按工区制度考核。

六、加班必须和组长说，否则不允许加班，组长安排在适当的时候加班，如果本人不加班，按第二条考核。

七、班组人员必须听从组长安排，不听安排或和组长发生争执，停工检查，当月生产奖减半。

八、班组内部发生不和谐（打架、吵架、公工场所喝酒闹事，酒后到工区反映情况，在工区和领导顶撞，和其他班组人员发生纠纷，越级上访）考核300分。

九、偷盗井下物品，破坏岗位设备完好，停工检查，当月生产奖考核80％，同时连续3个月生产奖考核50％。

十、因本人原因星级到二星级，安检科未通知培训期间，上大班，每天15分，消极待工每天5分。

交接班制度

一、所有岗位人员必须在规定时间内交接班，推迟接班者按1分钟扣5分工分，主井猴车机头：早班：7：35，中午班：14：35（15：05），夜班：22：35，主井猴车机尾：早班：8：00，中午班：15：00（15：30），夜班：23：00，水源井：早班：8：10，夜班：19：10。

二、交接班认真，并告诉接班人员当班运行情况，交接班发生事故时，上班司机不准离岗，处理完事故或经值班干部和分管同意后分可离岗，否则考核100分。

三、必须在现场交接班，不在现场交接班报三违。

四、接班人员必须认真检查现场标准化，工具是否齐全，设备是否完好，否则扣工分50分。

五、交班人必须保证现场标准化达标才能交班，交代清楚当班运行情况，不达标准扣除当日工分。

六、交接班弄虚作假的消除当日工分；

七、当班查出的问题由当班司机负责。

岗位标准

一、接电话用文明用语（你好：岗位名称）。记录本放在文件盒内，座椅必须放在指定位置。

二、岗位工具损坏，丢失工具照价赔偿（两天内完成，否则扣50分）。

三、有检查人员或者其它人员到岗位上，司机必须站起来，检查时必须跟随检查人员旁边。

四、岗位不允许有生活垃圾，用过的棉丝不许到处乱放。

五、要保持记录本的清洁、整齐、字迹工整。（一页内不能出现二次涂改）记录本不能出现撕页、乱写、乱画，按规定填写。

六、工具箱内的物品分类码放整齐，不得存放与岗位无关的物品。

七、保持岗位现场、地面干净、设备上无积尘，责任范围内无杂物。

八、清楚本岗位三知、四会，每周事故案例，认真执行手指口述。

九、交接班认真，并告诉接班人员当班运行情况，交接班发生事故时，上班司机不准离岗，处理完事故或经值班干部和分管同意后分可离岗，否则考核100分。

十、岗位电话不得长时间占用。

十一、以上规定认真执行，违反规定每条考核20分（第二、八条除外）。

考核分二次分配制度

一、运行中发现隐患避免重大事故的加50—100分；

二、当班处理隐患减少事故影响时间的加50—100分；

三、当班出现脱轮事故，当班司机处理的加20—50分；

四、当班标准化搞的特别好得到工区领导认可的加20分；

五、接班严格把关的加30分；

六、休礼拜加班的加30分；

岗位责任制度

主井猴车机头：负责电话、三按的表面完好，设备管理，电器设备表面完好，每班对地面、墙壁、栏杆、牌板清洗，每周三下午班清洗花盆。每班检查猴车座的完好情况，如果发生由于本人检查不到位，发生猴车座断裂、皮垫坏造成事故，以科室考核为准，当班司机承担责任80％，未造成事故或工区内部查出问题，考核20分。当班发现隐患及时处理，处理不了及时汇报值班室，不汇报或汇报不及时造成的科室考核，当班司机承担责任的所有考核。工区检查出考核20分。由于协调不当，造成猴车座失调，考核当班司机100分（不重复考核）。人员上下井高峰期，司机不的坐在岗位上，否则考核20分。交接班时发生事故上一班司机不准离岗，处理完或经值班干部和分管领导同意后，方可离岗，否则考核100分。规定期间每班更换5个皮垫，否则考核20分。

主井猴车机尾：负责电话，设备管理，电器设备表面完好，每班对地面、墙壁、栏杆、牌板清洗，防滑垫的整理，更换破损防滑垫。每周三下午班清洗人车等候处的座椅。每班检查猴车座的完好情况，如果发生由于本人检查不到位，发生猴车座断裂、皮垫坏造成事故，以科室考核为准，当班司机承担责任80％，喂造成事故或工区内部查出问题，考核20分。当班发现隐患及时处理，处理不了及时汇报值班室，不汇报或汇报不及时造成的科室考核，当班司机承担责任的所有考核。工区检查出考核20分。由于协调不当，造成猴车座失调，考核当班司机100分（不重复考核）。人员上下井高峰期，司机不的坐在岗位上，否则考核20分。当班司机负责猴车座吊挂整齐，发现一次不整齐考核10分。交接班时发生事故上一班司机不准离岗，处理完或经值班干部和分管领导同意后，方可离岗，否则考核100分。规定期间每班更换5个皮垫，否则考核20分。主排水泵、水源井：当班司机负责硐室内所有电器设备的表面完好（螺丝松动，接地螺丝生锈），及时处理和更换，其它隐患及时汇报，不汇报或汇报不及时，科室人员检查发现，当班司机承但所有考核，水泵阀门漏水、盘根漏水及时处理内部检查出考核20分。负责硐室内设备表面文明卫生，定期冲（清）洗泵房内地面，负责两个门口责任范围内的文明卫生，内部查出卫生不合格，考核20分（标准化小分队的考核当班司机承担）。每天8：30-11：00，14：30-17：30不准关门，负责考核20分。由于不及时开泵造成事故，当班司机承但所有考核，未造成事故考核200分。交接班时发生事故上一班司机不准离岗，处理完或经值班干部和分管领导同意后，方可离岗，否则考核100分。规定期间每班更换5个皮垫，否则考核20分。730水泵每班巡检四次，清理水仓处杂物，并清扫设备表面卫生，检查表面完好，内部查出考核20分。

大班房现场标准

一、现场作业人员，严格按劳保着装，按章作业。

二、工作现场、门口严禁乱扔烟头，杂物。

三、现场各类物品分类码放整齐。

四、每天工作完毕后，必须把现场清扫干净，方可下班。

五、工做期间严禁嘻耍打闹。

六、工作现场电源线无明接头，线路整齐，无长明灯，水管无长流水。

七、工作现场消防器材，保证完好，电焊机、砂轮、切割锯、台钻、氧气、乙炔保证完好，并放在指定位置。

八、每天按排专人负责现场安全质量标准化，保证当天现场标准花达标。

九、现场安全负责人必须佩戴负责人证，有权制止一切违章行为。

第五篇：班组劳务合同书

砼班组劳务合同书

甲方：（发包人）

身份证号码：

乙方：（承包人）

身份证号码：

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将杨石路小学1#~4#检砖业务分包给乙方施工，为确保工程按时、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，供双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：杨石路小学1#----4#楼。

2、工程地点：重庆市九龙坡区杨石支路。

3、工程质量标准：良

4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）。

二、承包范围

1、本工程以包工不包料方式发包，包安全、包工期、包文明施工、包工具。所有承包的工作范围。

三、工期

工期自2011年

月

日开始，至

****年**月**日竣工，总工期为

天。本工程是特殊情况必须按甲方计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。

四、承包单价

按施工图纸计算：基础部位巳综合包含在建筑面积内，不得另行计算。承包综合单价为

元/m2.（按建筑面积计算）。

本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。

特别约定：

1、乙方（承包负责人）施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期如期完成。

2、所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划（包含特殊情况下作出的

调整进度）进行施工，按时按质按量完成。

五、甲、乙双方责任

1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。

2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工（但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工）。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按5%的管理费收取。

3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权执罚乙方。

4、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。

5、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当故意浪费砼料的，造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。

6、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要求的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

7、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的50%处罚。

8、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的80%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。

六、质量要求

1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心工作，对工人做好安全教育必须与甲方现场工作人员一起进行。

2、在施工过程中，必须与其他工种（如水电预埋管）密切跟踪配合。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

七、文明施工要求

1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。

2、停止使用施工机具后要切断电源，避免意外事故发生。

3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。

4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。

5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。禁止班组个人使用电饭锅、电热棒、电炒锅之类的家用电器。保证施工用电安全。

6、乙方进场的施工人员，由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。

八、违约责任及处罚

1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。

2、不参加安全培训或安全交底的人员不能进入施工现场施工。

3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。

4、未经甲方同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责；在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元；在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。

九、工程付款方式

1、本工程无预付款支付，未竣工之前甲方支付乙方价款的方式是以每栋结构封顶按实际完成的工程量实际比值的20%价款支付给予乙方，工人伙食费由乙方自理。其余款项待竣工验收后天内一次性结清。

2、乙方收到甲方支付的20%程款后，必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象，甲方有权代乙方支付工资并收取10%的劳务费。

3、工程全部验收合格后，乙方可向甲方提出工程结算，结算表必须经共同签字确认，审核工程量后，按本合同核定承包结算总额。

6、结算总额=乙方实际完成的工程量*合同单价

十、其它

1、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现，或有事项与实际图纸要求不相符的，经双方共同协商解决。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，合同自签字之日起生效，待结算款付清后自然失效。

甲方（盖章）：

甲方代表（签字）：

电话：

****年**月**日

乙方（盖章）： 乙方代表（签字）：

电话：

年

月 4

日