电力工程施工合同书(2012年版)

第一篇：电力工程施工合同书(2012年版)

工程施工合同

合同编号：

工程名称：XXXX中学（630KVA）10KV配电新建一户

一表工程

发 包 方：XXX中学

承 包 方：XXXX有限公司

签订日期：年月日

工程施工合同

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。

一、合同签订单位：

发包方：XXXX（简称甲方）

承包方：XXXX（简称乙方）

二、工程名称：XXXX（630KVA）10KV配电新建一户一表工程

三、工程地点：XXXX321号

四、工程建设规模：新上容量630KVA，一户一表改造。

合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列

五、合同价款支付方式：转账

六、双方责任：

1、甲方

（1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。

（2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。

（3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。

（4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。

（5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。

（6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。

（7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。

2、乙方

（1）负责严格按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料的规定和要求进行工程施工工作。

（2）负责严格遵守政府及其相关部门、甲方对工程施工现场的规定和要求。

（3）负责工程安全施工、文明施工，优质服务。

（4）负责已竣工，且未交付甲方验收之前的工程成品保护。

（5）负责工程竣工验收合格和甲方应付工程款到款后，向甲方提交合同承包范围内的工程竣工资料。

（6）负责合同承包范围内容内工程质量保修，保修期为二年（即工程送电之日起二年止）。

（7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合甲方

工作。

七、其他：

1、工程项目建设过程中物资采购、施工、竣工验收等所需的工、器、机具，安全用具，交通工具、工作人员生活等乙方所需，乙方负责解决。

2、甲方不按合同约定的范围内容和时间完成工作，造成工期延误，甲方负责承担其责任，并负责向乙方赔偿因此造成的损失，乙方施工工期顺延。

3、乙方不按合同约定的内容和时间完成工作，造成工期延误，乙方负责承担其责任，并负责向甲方赔偿因此造成的损失。

4、甲方按照合同约定，提前3天通知乙方进行甲方完成工程施工部份工程成品交安和施工场地验收移交乙方施工工作。工程成品交安和施工场地验收移交标准执行国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程和规定。

5、甲方交付乙方施工后的室内施工场地，乙方负责管理，甲方需在其内工作，须征得乙方同意后方可进入。

6、甲方在交付乙方施工的场地及其周围进行危及乙方设备、设施和人员安全时，乙方有权停止施工，因此造成的损失，甲方负责承担。

7、因甲方交付乙方施工场地内的构筑物、建筑物等质量问题造成乙方设备、设施和人员损害和伤害，甲方负责赔偿乙方因此造成的损失，乙方施工工期顺延。

8、因乙方工程管理不到位、工程施工不当、工程物资保管不善等造成的工程人员伤害和工程物资损害，乙方负责承担其责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

9、因甲方提交工程施工所需资料不齐、应付工程款未到账、地方关系和周边环境协调处理不到位、甲方施工场地和道路不能交付乙

方施工等非乙方原因造成乙方工程施工工期延误或工程成本增加，甲方负责承担其责任，并负责向乙方赔偿因此造成的损失。

10、因甲方原因引起设计变更，造成工程施工费用变化和工期延误，甲乙双方协商解决，另签工程补充协议；造成乙方工程物资积压和损失，乙方返工等，甲方负责承担其责任和相应费用，乙方工程施工工期顺延。

11、甲方不按合同约定支付工程款，乙方在合同约定支付时间3天后向甲方发出要求支付工程款的催款通知，甲方在收到催款通知后仍不能按要求支付工程款，乙方可在发出催款通知3天后停止工程施工，甲方负责其责任和因此造成的损失，乙方工程施工工期相应顺延。

12、不可抗力及其它甲乙双方以外原因导致工程缓建或停建，使合同不能继续履行，甲方应按合同约定支付已完工合同价款。不可抗力造成的损失，甲乙双方协商解决。

13、在合同约定的保修期内，属于乙方承包范围内容内的安装工艺、设备质量等原因引起的运行障碍，乙方负责无偿保修；属于甲方运行不当或者除安装工艺、设备质量等非乙方原因引起的运行障碍，甲方负责其责任，乙方负责有偿维修。

十四、合同履行过程中发生争议或违约，甲乙双方协商解决，协商不成时，可以依法申请仲裁或向人民法院起诉。

十五、合同未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方协商解决；双方可对本合同条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十六、合同正本八份，甲、乙双方各执四份，具有同等法律效力，由甲乙双方法定代表人或书面指定的委托代理人签字盖章后生效。合同自签订之日起生效至甲方支付清合同价款后终止（除保修条款外）。

甲方：XXXX乙方：XXXX

甲方（盖章）乙方（盖章）

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人（签名）或委托代理人（签名）

工程项目联系人：工程施工负责人： 联系电话：联系电话：

工程项目负责人：联系电话：

组织结构代码证：开户银行：

甲方税号：银行账号：

签订日期：年月日

第二篇：电力工程施工合同书

电力工程施工合同书

工程名称：

建设单位：

施工单位：

年月日

10KV

配电工程施工合同

甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司

乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司

受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。

一、工程概况：

1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。

2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。

3、工程内容:以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。

二、工程的承包及付款方式

1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。

2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。

三、工期

1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。

2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。

四、工程质量及安全

1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。

2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。

五、双方责任

甲方责任：

1、按本协议的要求支付此项工程款。

2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。

3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问

题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。

4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。

5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。

乙方责任；

1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。

2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。

4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

六、其他约定

1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。

2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。

3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。

4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。

5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行；B：双方协议停止施工；C：法院要求停止施工。

7、本合同附件具有同等法律效力。

8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。

甲方：湖南尚美尔投资有限公司

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

账号：

乙方：湖南亨通电力有限公司法定代表人： 委托代理人： 开户银行：建行长沙芙蓉路支行 账号：4300***06364签定日期：年月日

第三篇：1电力工程施工合同书

供电配套、相关电力管网工程施工合同

编号：

二0一0年月日

供电配套工程、相关电力管网工程施工合同

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

甲方为解决项目供电问题，为配合小区内供配电系统电气设备的安装、高低压电缆的敷设，甲方委托乙方进行此项目的供电配套工程、相关电力管网、低压屏出线工程的安装。包设计、包设备材料采购、包安装、包工期、包质量、包验收合格送电，本工程为交钥匙工程。为明确双方职责，确保供电配套工程、电力管网工程的顺利进行，依照《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：供电配套工程、相关电力管网、低压屏出线（含土建管网及电缆桥架管网）工程。

项目情况：项目暂未通过规划审批，住宅部分规划总建筑面积约平方米，其中住宅平方米，约户；非住宅面积（不含地库面积）平方米；地库面积约平方米。建筑面积详见《建设工程规划许可证》并以《建设工程规划许可证》面积为准。

二、工程地点：

三、工程编号：

四、工程范围和内容：

1、专公变电系统部分〔不包括土建、专变低压屏出线部分〕施工合同由甲方提供所有资料全权委托乙方予电业局签订。

2小区10KV进线工程至干线一极配电箱上端头止所有电缆井、电缆桥架、电缆沟、电力专用管、电力专用井盖制作及预埋、电缆支架及接地、土方回填、夯实以及箱变、变压器及配电柜等所有设备基础。包括小区红线内10KV进线工程至干线一极配电箱上端头止所有管、沟、井等高低压配电土建管网工程及电缆桥架管网工程。包括开闭站、中心配电室（含双电源专变配电间）室内的土建管网工程施工，也包括开闭站到中心配电室的联络（进线）电力管网（含土建管网及电缆桥架管网）低压屏出线至一极配电箱上端头电缆桥架及电缆的工程施工。

3、高低压配电室的内部施工含砼地面及找平、地面处理（含防水处理）、抽湿、电缆沟施工、配电房内接地施工、测试、电缆沟支架的预留预埋、施工以及配电间地面相关材料配置和安装等均包含在承包范围内。

4、按照国家现行相关施工规范及电力行业要求对本工程承包范围内的电缆沟（通、道、井）、电缆保护管、电缆桥架等地方做防火、防鼠封堵处理等均包含在承包范围内。

5、根据长沙电业局验收要求，开闭站、各高低配电室内配备运行模拟图版、地面绝缘橡胶垫板及用电操作工器具（包括10KV绝缘手套、绝缘靴、验电器、操作杆一用一备等）配电房所有正常运行需用品均包含在承包范围内。

6、本合同工程不含开闭站主题及门窗、内外墙装饰、屋顶绿化工程，但开闭站室内

附属土建管网工程包括在合同范围内。

7、各高低压配电室内高压接地线、电风扇、除湿机、灭火器、资料柜、桌子、椅子等都包括在合同范围内。

五、供电方案及供电容量的计算标准。

1、供电方案安经审定的“配电工程施工设计图册”相关设计执行。

2、供电容量按配电设施规划设计计算原则配置。

六、供电配套相关电力管网工程造价：

1、供电配套建设电力管网（含土建管网及电缆桥架管网低压屏出线）工程单价为人民币元/平方米，合同总价站定为元。总价中包括电业局合同造价部分、但不包括高可靠性供电费、预交电费。

2计费面积为长沙市规划局批准建设工程规划许可证的建筑面积（包括住宅小区内工建设施/地下车库）。

3该工程甲方必须在2012年11月30日前向乙方提供该项目的包括建设规划许可证在内等所有供电配套工程报建资料。

4甲方未按时提供资料，造成工程造价上涨超过3%乙方将按最新市场价格计算造价。

第二条工程期限

一、开竣工日期：经双方商定，本合同开竣工日期如下：

本合同工程开工日期为2011年月日，工程竣工日期为2011年月日.确保甲方按期交房。

二、施工前各项准备工作，双方应根据合同规定，分别负责按照完成。

三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期，应由双方及时协商、签订协议。

1、由于人力不可抗拒的自然灾害等意外事件，而被迫停工者；

2、因甲方变更建设计划、项目规模或变更施工图，未及时提供相关资料而不能施工呈继续施工者；

3、其他施工未具备工程施工条件。

第三条物资采购供应与景观要求

一、乙方按施工图及电力行业有关技术规定负责采购设备材料，所有产品质量必须符合国家有关质量标准并有“三证”。

二、由乙方负责供应的材料和设备，如规格、质量不符要求，造成甲方的损失，应由乙方承担。

三、按照施工设计图册设计。

第四条工程款结算

供电配套相关电力管网工程采用全额包干方式进行结算。工程款的支付方式按下列规定办理：

工程款按照项目建设进度的情况分三次支付。①本合同签订后工程开工前5天内、甲方支付工程款的30%；②工程主材进场前支付到工程款的95%；③工程余款5%送电后三日内付清。

每次付款后15天内乙方需提供等额的工程建安发票给甲方，否则甲方有权拒付后期工程款。

第五条设计、设计变更与施工

一、设计、设计变更审查由乙方组织，甲方参与审查。坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

二、供电配套相关电力管网工程的施工质量，均按国家现行规范和电力行业标准即

乙方有关规定进行施工。施工期间甲方派专人参与监督。

三、如遇下列情况给对方造成各种损失，应由责任方承担：

1.施工中如发现乙方设计有明显错误或严重不合理的地方，甲方应以书面形式通知乙方，由乙方提出修改或变更设计文件，经双方协商认可后，方准施工。

2.在施工中，如遇住宅小区项目中途停建、缓建，甲乙双方对在建、已建的供电配套工程设施，双方应协商确定妥善的安全保卫措施，实施费用由甲方负责。

3.在施工中，如发现甲方不能按时拨付工程款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应有甲方承担。

四．乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过中间验收做出记录。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并做好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未按时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。

五．施工中的施工安全责任属乙方责任范围的由乙方负责。

六．甲方应为乙方免费提供施工用房方便，但不得影响甲方售房支付。

七．其他：

1．乙方施工过程中应服从甲方的协调和管理，与其他承包商交叉作业时不得任意破坏其他承包商已施工完的工程。如要剔槽、打洞、挖土等乙方应及时通知甲方，甲方有义务做好乙方与业主的施工协调工作，尽可能不要造成重复施工。根据设计要求确需开挖的，经过甲方认可后，可以按双方协商的方案施工，由于施工造成的损失由甲方承担。以后各地块建设甲方应合理安排施工顺序，为乙方施工提供便利。

2．乙方所设计的施工图应符合甲方的总体规划及单位建筑设计的要求。小区内的施工图设计完成后应邀请甲方进行施工图汇审，通过双方的书面认可方可实施。

3．乙方必须派驻专门的现场负责人，负责本合同范围内工程设计、施工、报建、协调等相关事宜，并将人员情况书面通知甲方。甲方亦应安排相应的工程项目负责联系人并通知乙方，一方如需更换人员必须书面通知另一方。

4甲乙双方确定驻现场代表为：

甲方驻现场代表：电话：

乙方驻现场代表：电话：

第六条竣工验收、结算与保修

一．供电配套建设相关电力管网（含土建管网及电缆桥架管网）工程由乙方组织相关电力部门及甲方进行验收，并移交相关电力部门管理。

二．乙方在工程竣工前三日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另定验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，起所发生的管理费和各项损失均由甲方承担，并偿付给乙方按验收设备范围造价总额每日万分之一的逾期违约金。

三、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不 能按期按管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

四、在进行竣工工程验收时，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的期限内完成。经验收合格后，再行移交，又次造成工程预期 交付的；以及处第二条的第三款规定的情况外，乙方造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按延期工程造价总额每日万分之一的逾期违约金。

五、在进行竣工验收时，乙方应在验收前7天内向甲方提供供电陪套相关电力管网工程竣工图四套。

六、工程竣工验收达到合格标准后，由乙方对本工程质量负责保修。

第七条违约责任和仲裁

一.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工送电，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按本期供电配套建设相关电力管网延期工程部分总额万分之一的逾期违约金。

二.在进行竣工验收时，乙方不向甲方提供工程竣工图，每逾期一天，应偿付给甲方按本期供电配套建设相关电力管网工程造价总额万分之一的逾期为月金。

三.甲方不得借故拖欠应付款项，如延期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。并承担由此造成的延误工期责任。

四.供电配套相关土建管网工程合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述两项中任一项处理：（1）向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）直接向人民法院起诉。

第八条其他

其他未尽事宜，双方协商解决。

第九条合同附件

1、规划局批准的项目小区规划总平面图。

2、小区《建设工程规划许可证》副本复印件。

3、项目配电工程施工设计图册。

4、本合同的附件是该合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效率。

第十条合同份数及有效期

1、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

发包方：承包方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系人：单位：

开户行：开户行：

账号：账号：

签字日期：年月日签字日期：年月日

第四篇：临时用电电力工程施工合同书

电 力 工 程 施 工 合 同 书

建设单位：

施工单位：

经双方协商同意在施工中遵守下列条款：

一、工程名称：

工程地点：

工程范围：临时变压器、电杆、杆上设备、电缆等设备及材料的安装和相关调试。

二、结算方式：本合同价款为人民币：万元，大写：人民币

元整。

三、付款方法：合同签订施工单位按建设单位的要求组织人员进入

工地3日内预付工程合同价款的%，工程施工结束并送

电后7日内支付工程合同价款的%。本工程综合单价固

定，工程量按实结算。

四、承包方式：按建设单位要求和供电局质量标准，包设计、施工、材料、质量、送电。

五、施工工期：个工作日。

六、施工准备：

1、现场三通一平（道路、水、电通；现场平整）由建设单位

在开工前完成。

2、工程用料由施工单位供应到现场，施工现场由施工单位负

责保卫。

3、施工期间，如因建设单位造成停工待料或其他原因而影响工程正常施工时，其停工损失由建设单位负责，工期顺延。

4、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

5、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

七、施工单位未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿建设单位因此遭受的经济损失。

八、工程验收：

1、按图施工：双方均不得任意修改图纸，如发现图纸不符合多、快、好、省及使用要求需要变更时，建设单位应及时办理变更手续以利正常施工。

2、隐蔽工程验收：隐蔽工程验收前二日内，由施工单位提出隐蔽工程验收单，双方共同按时验收，并办理手续。如建设单位不按时参加，施工单位可自行验收，如建设单位提出复查，其一切费用均由建设单位负责。如施工单位未按时提出隐蔽验收手续而自行隐蔽，建设单位有权提出重新验收，其一切费用均由施工单位负责。验收合格，建设单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。

3、竣工验收：工程全部竣工后，施工单位按电力建设施工及验收技术规范等规定向建设单位代表提交“竣工验收报告”申请验收。建设单位代表在施工单位交付“竣工验收报告”后10日内组织有关部门进行验收。施工单位按要求整改，承担由于自身原因造成整改所发生的费用。建设单位承担因非施工单位原因造成修改所发生的费用及因此给施工单位造成的损失，延误的工期予以顺延。

九、工程管理：为了按时完成任务，建设单位派________同志为工

地代表，施工单位派同志为工地代表，双方紧密配合，搞好现场管理。

十、保修条款：

1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定，施工单位对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。

2、保修期，整体工程或其中单项、单位、分项、分部验收交付的工程，均从移交建设单位之日起分别计算保修期。本工程保修期为 1年，甲供材不在保修范围之内。

3、保修责任，由于施工单位自身原因形成的质量缺陷由施工单位负责保修。

十一、本合同自签订之日起生效，在合同生效期内任何一方不得擅自废除合同。

十二、本合同一式

十三、附言：施工单位负责验收送电。

十四、补充条款：

1、工程概预算和施工图作为合同附件。

以下无正文。

（此页为合同签署页，无正文）

建设单位签字（盖章）：

施工单位签字（盖章）：

年月日

第五篇：工程施工合同书范本

工程施工合同书范本

发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1．工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；2．工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；3．工程计划批准单位及文号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；4．工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）第二条 工程期限1．本工程合同总工期为＿＿＿天（日历天从开工之日算起）。2．本工程开工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日。3．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。（1）发包方在合同规定开工日期前＿＿天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。（3）不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。（4）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。（5）发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。（6）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。（7）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。第三条 工程合同总价1．本工程合同总价为人民币＿＿＿＿＿＿元。2．如遇下列情况，合同总价作相应调整：（1）合同总价内经双方确认的暂估价变化；（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；（3）重大设计发生变更；（4）基础超过设计深度；（5）在施工中新增加了工程项目；

（6）其它。第四条 材料、设备供应1．本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方协商按附件第＿＿办理。2．材料、设备供应范围的划分和检验：（1）进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。（2）成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。（3）本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外，其余材料均由承包方组织供应。（4）所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检查验收，签交物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外。（5）已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。『 1 』『 2 』『 3 』『 4 』『 5 』