07土木班合同管理考试卷及答案

第一篇：07土木班合同管理考试卷及答案

07土木班合同管理考试卷及答案

案例一

某建设项目的业主于2004年3月1日发布该项目招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工企业必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人均按要求在一张表上登记并签收。招标文件中明确规定，工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。在书面答复投标单位的提问以后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。4月12日，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将商场部分装修工程从原招标范围内删除，并明确4月18日16时仍为投标截止时间。开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆信，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

问题：

1.该项目施工招标在哪些方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定？

2.若某投标人在投标截止日前2天将投标文件送达业主。在开标时间前2小时，该投标人又递交了一份补充文件，其中声明将原报价降低1%，请问招标人如何处理此事件。

3.在招标过程中共有6家公司竞标，其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截时间后半小时送达；G工程公司的投标文件未密封。评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审？为什么？

4.招标人根据什么确定中标人？中标人的投标应当符合什么条件？

参考答案：

1.该项目施工招标在以下几个方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定：

（1）该项目招标公告中对本地和外地投标人的资质等级要求不同是错误的，这属于“以不合理条件限制或排斥潜在投标人”；

（2）要求领取招标文件的投标人在一张表格上登记并签字是错误的，因为按规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等情况；

（3）投标截止时间过短，按规定，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天；

（4）现场踏勘应安排在书面答复投标人提问之前，因为投标人对施工现场条件也可能提出问题；

（5）招标人变更招标范围文件应在投标截止日期至少15日前以书面形式通知所有招标文件的收受人，本项目4月12日才提出此问题，投标截止日期应相

应顺延；

（6）评标标准在开标时宣布，可能涉及两种情况：一是评标标准未包括在招标文件中，开标时才宣布，这是错误的；二是评标标准已包括在招标文件中，开标时已是重申性宣布，则不属错误；

（7）评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密，而不应在开标时宣布；评标委员会的人数应是5人以上单数，不应为8人；其中技术、经济专家不得少于总数的2/3，而本案为5/8。

2.招标人应该接受这份文件，将这份文件作为原投标文件的补充文件，共同构成同一份投标文件。

3.（1）对F不评定（审），按《中华人民共和国招标投标法》，对逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。

（2）对G不评定（审），按《中华人民共和国招标投标法》，对未密封的投标文件视为废标。

4.招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。中标人的投标应当符合下列条件之一：

（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。

案例二

某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行地设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。

问题：

1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签定的合同是否有效？并分别说明理由。

2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？为什么？

3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分？

4.根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违浍分包应承担什么法律后果。

参考答案：

1.合同有效性的判定：

（1）甲与乙签定的总承包合同有效。

理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定：“发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

（2）乙与丙签定的分包合同有效。

理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。

（3）乙与丁签定的分包合同无效。

理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，“承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。

2.甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。

理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

3.工程存在严重质量问题的责任划分为：

丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。

4.根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，现令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五上以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。

案例三

建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。

建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方 5000 元人民币，承包方违约一天应罚款 5000 元人民币。

该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计 1200 根。预制桩由建设单位供应。

按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从 5 月 10 日开工至 5 月 20 日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在 5 月 13 日才开工；5月 13 日至 5 月 18 日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5 月 19 日至 5 月 22 日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无

法施工。

问题：

1、在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理？

2、土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？

3、设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少？

4、施工单位向建设单位索赔的程序如何？

参考答案：

1、对于上述工程拖期，监理工程师可做出如下的处理：

（1）从 5 月 10 日至 5 月 13 日共 3 天，属于建设单位原因造成的拖期，应给予施工单位工期和费用的补偿。

（2）从 5 月 13 日至 5 月 18 日共 6 天，属于不可抗力的原因造成的拖期，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。

（3）从 5 月 19 日至 5 月 22 日共 4 天，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。

2、应予以补偿的具体数额为： 土建施工单位应获得的工期补偿为 3+4=7（天）。

土建施工单位应获得的费用补偿这 3×5000-6×5000=-15000（元），即应扣款 1.5万元。

3、设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，它与土建施工单位无合同关系。

设备安装单位应获工期补偿 3+6+4=13（天）。应获费用补偿为 13×5000=65000（元）

4、施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：

（1）索赔事件发生后 28 天内，向监理方发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 28 天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于 28 天内给予签复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；

（4）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后 25 天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

案例四

背景材料：

某建筑公司（承包方）与某建设单位（发包方）签订了建筑面积为 2100 ㎡的单层工业厂房的施工合同，合同工期为 20 周。承包方按时提交了施工方案和施工网络计划，见下图和表，并获得工程师代表的批准。该项工程中各项工作的计划资金需用量由承包方提交，经工程师代表审查批准后，作为施工阶段投资控制的依据。

工作名称A，B，C，D，E，F，G，H，I，J，K，L，M持续时间（周）3，4，3，3，3，4，3，2，4，5，6，4，6费用（万元）10，12，8，15，24，28，22，16，12，26，30，23，2

4实际施工过程中发生了如下几项事件：

（1）在工程进行到第 9 周结束时，检查发现 A、B、C、E、G 工作均全部完成，D、F 和 H 三项工作实际完成的资金用量分别为 15 万元、14 万元和 8 万元。且前 9 周各项工作的实际投资均与计划投资相符。

（2）在随后的施工过程中，J 工作由于施工质量问题，工程师代表下达了停工令使其暂停施工，并进行返工处理 1 周，造成返工费用 2 万元；M 工作因发包方要求的设计变更，使该工作因施工图纸晚到，推迟 2 周施工，并造成承包方因停工和机械闲置而造成1.2 万元。为此承包方向发包方提出了3 周工期索赔和 3.2 万元的费用索赔。

问题：

1、试绘制该工程的早时标网络进度计划，根据第 9 周末的检查结果标出实际进度前锋线，分析 D、F 和 H 三项工作的实际进度与计划进度的偏差；到第 9 周末的实际累计投资额是多少？

2、如果后续施工按计划进行，试分析上述三项工作的进度偏差对计划工期产生什么影响？其总工期是否大于合同工期？

3、试重新绘制第 10 击开始至完工的早时标网络进度计划。

4、承包方提出的索赔要求是否合理？并说明原因。

5、正确的工期索赔应如何计算？索赔工期多少周？

6、承包方合理的费用索赔额是多少？

参考答案：

1、该工程早时标网络进度计划及第 9 周末的实际进度前锋线见下图： 早时标网络进度计划（图中，箭线上方为工作名称，箭线下方括号外为持续时间，箭线下方括号内为费用，双箭线表示关键线路）通过分析可知：D 工作的 ES=6，F 工作的 ES=6，H 工作的 ES=7；故按计划进度第 9 周末：D、H 工作应刚好完成，F 工作应完成 3 周的工作量。而实际检查：D 工作完成15/15=100%，F 完成工作 14/28=50%.H 工作完成 8/16=50%；说明 D 工作进度正常，F 工作实际完成 2 周的工作量而比计划进度拖延 1 周，H 工作实际完成 1 周的工作量也比计划进度拖延 1 周。第9 周末的实际累计投资额为 10+12+8+15+24+14+22+8=113 万元。

2、通过分析可知：F 工作的总时差 TF=0，即 F 工作为关键工作。故其任何拖延都会造成计划工期延长；H 工作的总时差 TF=0（周），等于其实际进度偏差，故其实际进度偏差仅对其后续工作有影响，而不会使计划工期延长。由计算可知，F 工作的拖延使计划工期延长 1 周，即工期延长到 21 周，大于合同工期。

3、重新绘制的第 10 周开始完成工期的时标网络计划，见下图：

4、承包方提出的索赔要求不合理。因为 J 工作由于施工质量问题造成返工，其责任在承包方；而 M 工作造成的损失属于非承包方的责任。故承包方仅能就设计变更使 M 工作造成的损失向发包方提出索赔。

5、M 工作本身拖延时间为 2 周，而根据上图的分析 M 工作的总时差 EF=1 周。由此可知 M 工作的拖延使计划工期又延长 1 周，实际工期达到 22 周。可索赔工期为 1 周。

6、承包方合理的费用索赔为 M 工作因停工和机械闲置造成的损失 1.2 万元。

第二篇：土木班工作总结

力学与建筑工程学院土木10-8班

这一学期我带领本班班团委积极组织全班同学参与了学校学院开展的各种活动, 并在本班内自主开展了广泛而富有成效的各类活动,取的了良好的效果.我没有辜负大家的期望,带给了大家一个丰富的课余环境,同时带领大家朝着建设一个我们共同的大家庭而努力学习,进步!

一、班级制度建设

本学期，我班进入大二，我们班级在实现“深入加强日常管理，使同学加强自我管理”的班级管理目标上依然没有停下脚步。在这项工作中，主要围绕着三点来展开工作：

1.制定了制度，使班级管理具有更强的操作性，提出具体要求；

2.规范管理过程，做到民主决定班级走向；

3.明确责任管理，落实每个班委的责任。

在这基础上 , 扬长避短 , 争取使在稳步发展的基础上 , 寻求新的突破与新的提高。

二、干部队伍建设及其工作情况

班级的领导核心是班委会和团支部。各个班委，团委分工明确，责任到人，积极团结同学，班级日常管理稳定有序，班委团委之间密切配合组织各种有意义的活动。每一次组织活动，班委团委都尽心尽责，努力为同学们服务。我们现任班委成员基本上是新一批的班委，大家对班级工作以极大的热情投入其中。大家都有一个新年年，那就是把8班建设的更好，更团结。共同的信念使我们之间增添了不少默契，各位班委在工作兢兢业业。对班级的日常工作很上心，班委在明确分工的基础上加强有效合作，班级工作都能迅速有效的开展。班委会不定期的在一起研究班级工作，班委成员都能肩负责任，精诚团结。

三、活动方面

土八路—不平凡的路

力学与建筑工程学院土木10-8班

这学期领导和参与的活动有：

1.班费管理。班费实行“班长+生活委员管理，班委监督”。大笔开销需要班委会通过，并且每次活动的开销后或者每隔一段时间会对班费使用情况进行公布，公布方式为把班费花销情况以短信的形式发到每一位同学手机里，接受全体同学的监督，实现了财务制度的公开、透明。

2.庆祝中秋佳节活动。因为中秋佳节很多同学都不能回家过节，为了让同学们感受到家的温暖，我班在中秋节这一天在二食堂三楼举行了班级聚餐。席间给每位同学都发了月饼，虽然身在异乡但是却不孤单。

3，先后组织“期中总结大会”和“期末动员大会”等主题班会班会、茶话会等班会活动，促进班级融合。召开班会目的为了使同学树立危机意识，在学习上不放松对自己的要求。同时在生活上大家也能互相关心。另外我班还举行了一次“发展对象党外群众调查”班会，会间大家实事求是的对同学进行评价，会议在一种安定祥和的氛围中举行，班级同学积极发言，踊跃发言。

4，统计本班老师及同学的联系方式，并下发到各宿舍，建立班级QQ群，便于同学方便及时的交流沟通； 5，设立班级“公告院长奖学金

墙”，吾手写吾心； 6，定期收集同学对班委及班级建设的意见和建议； 7，本学期我班有六名同学发展成为预备党员，五位同学土八路—不平凡的路

力学与建筑工程学院土木10-8班

成为发展对象，四位同学为入党积极分子。至此，我班30人中，15人参加了党校学习，六人发展为预备党员。

四，班风建设 卢永战 薛兵 吕博 郑坚杰 闫俊 曾熠宇 胡明鹏 高建生 岩土英才奖学金 院级优秀奖学金 院级优秀奖学金 单项奖学金 单项奖学金 单项奖学金 单项奖学金

认识到学习的重要性后，大多数同学学风端正，基本上做到不旷课不迟到不早退，上课认真听讲，学习态度积极，交作业按时按质按量，同学们面对学习的态度很认真，各学科的学习上，成立学习兴趣小组，并取得良好效果。

对大学生而言，学习始终是头等大事。我们将一如既往的做好服务工作，将同学们在学习中的疑难问题传达给老师，以得到老师很好的解答。增加同学们学习信心，使师生互动。努力配合老师的工作,成为老师与学生沟通的纽带,把同学们的意见及时传给老师。关注学校的各种通知，及时传达给同学，便于同学们参加。如各种心理讲座，就业讲座等，这样可以增强同学们学习的信心，甚至可以解除同学们某些心理障碍。抓好同学们的上课出勤率,对无故旷课的同学作好思想工作。

六、目前班上存在的问题

1.班级凝集力有待提高，部分同学集体活动中表现的不够活跃；

土八路—不平凡的路

力学与建筑工程学院土木10-8班

2.个别班委会成员要提升个人能力，增强责任意识和服务意识 ； 3，全班男女同学互动不够；

4.班里个别同学偶尔上课迟到或旷课，对于某些课程态度不积极，课下自主学习意识不强，成绩不理想；

结。最终，使同学们提高自我管理的能力。

3.狠抓班委会成员自身的纪律作风。建成一个作风正派、强健有力的班团委。着力提升班级凝集力，让所有同学想兄弟姐妹一样的生活在8班这个温馨大家庭中，切实感受到班级的温暖。

4.多组织一些户外活动，争取在分专业之前在举行4~5次活动，让大家不忘土8这个大家庭。

八、个人感想

1，学会交流沟通,学会倾听。在工作中、生活中,当别人向自己求助时,也许自己觉得很不以为然的随口一说,可对于求助的人这件事也许是很重要的.自己的随口一说只会加重别人的茫然无助.很多时候都忽略了别人的感受,学会倾听非常重要。

2，换位思考。工作中生活中,我们每个人都要学会换位思考,立场不同,角度不同,对问题的看法也会不同.学会换位思考,带来的是对别人的理解,带来的是处理问题时清醒的头脑和正确的选择.3，信任的基础是自己准备好了

工作当中,有人总是在抱怨,为什么自己已经做了,已经做好了,可别人总是还要一遍遍地问:做好了吗 做好了吗 我想还是应该反思一下自己:自己准备好了吗 ？自己真的做好了吗 ？别土八路—不平凡的路

力学与建筑工程学院土木10-8班

人的不信任和怀疑不是毫无理由的!只有自己准备好了,才会换来别人百分之百的信任!4，感恩的心

在工作中生活中,无时无刻,有许多人都在默默的帮助自己,自己也许知道,也许不知道.可是没有别人的帮助,单凭自己一个人的力量怎么可能成功!在以后的人生道路中,无论何时何地,我都会报着感恩的心去做每一件事,我都会报着感恩的心面对我的朋友,成功属于大家!成功属于我们的班级!这一学期已快结束，作为班长，我学到了很多东西，在许多方面都获益匪浅。班上的同学来自五湖四海，各自的家庭背景也不同，这就要求我面对不同的对象，采取最合适的方法来与他们交流沟通。只有了解了所有同学们的想法，才能顺利地开展班级工作。多次组织活动也让我学到了很多，很多东西不是一个人能弄起来的，它需要一个强大的团结的班级做后盾。同时做事前要把所有可能发生的情况考虑周到，才能应酬帷幄，万无一失，避免到时候手忙脚乱。

回首这学期，这是我们真正思考大学、寻找目标、确定目标并为之努力的一个学期，这是我们更加团结友爱、收藏宝贵记忆、谱写青春纪念册的一个学期，这也是我们这一届班委继往开来、辛勤付出、与全班同学共同进步的意义非凡的一个学期。

以一言以蔽之，我们8班是一个蒸蒸日上的班集体，在一年的融合之后，我们逐渐形成了自己的班级特色。当然，我们也遇到过一些困难，但我们坚信在全班同学“万众一心，众志成城”的精神风貌上，在辅导员曹国强老师的指导下，我们一定会克服所有的困难，再创佳绩，更上一层楼，我们将走向更加辉煌的明天！

天行健，君子以自强不息！在新的征程中，我会谨记肩负的使命，铭记老师和同学的期盼，用百分百的热情和无限的创新去谱写属于土木10-8班的新华章！

土八路—不平凡的路

力学与建筑工程学院土木10-8班

土八路—不平凡的路

土木10-8班 班长 薛兵 2012年1月3日星期二

第三篇：安全管理人员培训考试卷1(答案)

安全管理人员培训考试卷1（答案）

一、选择题：（每题3分，共60分）

1.关于《安全生产法》的立法目的，下列表述中不准确的是(D)A.加强安全生产工作 C.保障人民群众生命和财产安全 B.防止和减少生产安全事故 D.提升经济发展速度 2.下列关于安全生产工作方针的表述，最准确的是(C)A.以人为本、安全第一、预防为主 B.安全第一、预防为主、政府监管 C.安全第一、预防为主、综合治理 D.安全第一、预防为主、群防群治 3.关于安全生产工作机制，不正确的表述是(A)A.政府负责 B.职工参与 C.行业自律 D.社会监督

4.叶某为某企业的主要负责人，下列关于叶某在安全生产方面的职责的表述，不正确的是(C)A.组织制定本单位的安全生产规章制度 B.组织制定本单位的事故应急救援预案 C.亲自为职工讲授安全生产培训课程 D.保证本单位安全生产投人的有效实施 5.生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投人，予以保证的是(D)A.当地县级以上人民政府 B.主管的负有安全生产监管职责的部门 C.生产经营单位的财务部门 D.生产经营单位的决策机构、主要负责人

6.某公司委托一家安全生产服务机构为本单位提供安全生产管理服务，在这种情况下，保证该公司安全生产的责任(A)A.仍由该公司负责 B.由接受委托的安全生产服务机构负责 C.主要由接受委托的安全生产服务机构负责，该公司承担相应责任 D.由双方在委托合同中约定

7.下列表述中，不属于生产经营单位的安全生产管理人员法定职责的是(B)A.落实本单位重大危险源的安全管理措施

B.为本单位主要负责人起草有关安全生产管理的讲话材料

C.组织或者参与本单位应急救援演练 D.落实本单位安全生产整改措施 8.关于生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的说法，正确的是（A）A.对所有从业人员都应当进行安全生产教育和培训

B.对有过相似工作经验的从业人员可以不进行安全生产教育和培训 C.从业人员培训不合格的应予以辞退

D.可以根据情况决定是否建立安全生产教育和培训档案

9.生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须做到与主体工程“三同时”。以下哪项不属于“三同时”的内容(C)A.同时设计 B.同时施工 C.同时验收 D.同时投人生产和使用 10.用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家规定(B)A.进行安全条件论证 B.进行安全评价

共3页，第1页 C.分别进行安全条件论证和安全评价 D.进行安全条件论证或者进行安全评价 11.关于事故隐患排查治理制度，以下表述错误的是(B)A.生产经营单位应当采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患 B.事故隐患应当报告主管的负有安全生产监督管理职责的部门

C.县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度

D事故隐患排查治理情况应当如实记录.并向从业人员通报

12.生产经营单位的安全生产管理人员在对本单位安全生产状况进行检查时，对发现的安全问题，正确的处理方式是(D)A.应当立即报告主管的负有安全生产监督管理职责的部门 B.应当首先报告本单位主要负责人 C.应当首先报告本单位有关负责人

D.应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人

13.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，正确的处理方式是(D)A.互相提醒注意安全后继续进行生产经营活动

B.由各自主管的负有安全生产监督管理职责的部门确定生产经营活动方案 C.各方自行采取安全措施

D.签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调

14.关于从业人员在安全生产方面的权利，错误的说法是(D)A.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告 B.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所 D.本单位做出有关安全生产的决策，必须经全体从业人员同意 15.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，正确的处理方法是(D)A.一定要自己想办法排除隐患 B.立即停止作业

C.告知工友注意安全后继续作业 D.立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告 16.关于安全生产监督检查计划，以下表述正确的是(D)A.安全生产监督管理部门只能按照监督检查计划进行监督检查

B.按照监督检查计划实施了监督检查，发生生产安全事故的，不再承担相应责任 C.监督检查计划由当地县级以上人民政府组织制定 D.监督检查计划由安全生产监督管理部门制定

17.生产经营单位发生生产安全事故后.以下哪项处理措施是错误的（B）A.事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人

B.单位负责人接到事故报告后，应当首先向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告，根据负有安全生产监督管理职责的部门的指令组织抢救

C.单位负直人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救.防止事故扩大，减少人员伤

共3页，第2页 亡和财产损失

D.生产经营单位负责人应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

18.某生产经营单位主要负责人张某在本单位发生生产安全事故后逃匿，根据《安全生产法》的有关规定，应当处以拘留(C)A.5日 B.10日 C.15日 D.30日

19.《中华人民共和国安全生产法》于2002年（C）经第九届全国人大常委会第28次会议通过。A、6月9日 B、6月19日 C、6月29日 D、11月1日

20.生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的（B），保证安全生产责任制的落实。

A、综合管理 B、监督考核 C、监督管理 D、综合监督管理

二、判断题（每题2分，共20分）

21.生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。(√)

22.生产经营单位的负责人对本单位的安全生产工作全面负责，但可以通过内部工作分工，确定其只部分负责。(×)

23.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(√)

24.生产经营单位使用被派遣劳动者的，不必对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。(×)

25.生产经营单位委托有关服务机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由服务机构负责。(×)

26.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。(√)

27.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，是生产经营单位安全生产管理机构以及安全生产管理人员的工作职责。(√)

28.生产安全事故伤亡依法应承担的责任，但从业人员有违章作业情形的除外。(×)

29.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，但从业人员有违章作业情形的除外。(×)

30.生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。(×)

三、问答题（共20分）

31、安全生产事故调查中的“四不放过”原则，是哪“四不放过”？（10分）

答：事故原因未查清不放过，责任人未受到处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。

32、安全生产事故调查的要求是？（10分）答：“依法依规，实事求是，科学严谨，注重实效”

共3页，第3页

第四篇：土木班抗日战争论文

近现代史论文

摘要：中国近现代史，就其主流和本质来说，是中国一代又一代的人民群众和仁人志士为救亡图存和实现中华民族的伟大复兴而英勇奋斗、艰苦探索的历史；是中国各族人民在中国共产党的领导下，进行伟大的艰苦的斗争，经过新民主主义革命，赢得民族独立和人民解放的历史；是中国各族人民在中国共产党的领导下，经过社会主义革命、建设和改革，把一个极度贫弱的旧中国逐步变成一个初步繁荣昌盛、充满生机和活力的社会主义新中国的历史。

关键词：封建欺压 愤然觉醒 全面抗战 国际援助 民族振兴 宝贵经验 正文：

中国近代的社会发生巨大变化，由于西方列强的侵略和国内封建王朝的统治，原来的封建社会开始变成半殖民地半封建社会。从鸦片战争起，中国的独立和领土主权不断丧失，外国侵略者接踵而来，将一系列不平等条约强加给中国，以攫取越来越多的侵略权益，中华民族面临生存危机。面对中外反动势力的双重压迫，中国人民进行了不折不挠的英勇斗争，经过不少曲折，付出极大牺牲，最终在中国共产党的领导下选择了社会主义的道路，推翻了三座大山，建立了新中国。历史表明，在西方发展到资本主义时代之后，具有悠久历史和灿烂文化的中国已经落后，因此饱受欺凌宰割。在这种情况下，中国人民为了救亡图存、重新振兴，其道路极其艰难坎坷。无数中华优秀儿女，甘愿牺牲一切，为了这个崇高目标，前仆后继，英勇奋斗，取得了一个又一个胜利，他们的斗争精神，永远激励后人奋发向上。

1874年，日本入侵台湾，中国被迫签订了《中日北京条约》，赔偿50万两白银。1894年甲午中日战争，日本逼迫中国签订《马关条约》，中国割让辽东半岛、台湾全岛及其附属岛屿，赔偿2亿两白银。自始，日本帝国主义蓄意扩大侵华战争，先是台湾，继而是东北、热河、缓远，大片中国领土沦为日本殖民地。经过1931年的九一八事变和1935年的华北事变，日本帝国主义逐步实现其吞并东北、吞并华北进而吞并全中国的野心，从而使整个中华民族面临着严重的危机。中日矛盾的发展和中国国内政治形势的重大变化，使得中国各社会阶级的阶级关系和政治态度也发生了重大的变化。这种变化最突出的表现就是严重的民族危机极大地促进了中国民众的抗日爱国精神。不但中国的工农群众和多数知识分子日

益觉悟起来，而且其他社会阶级和阶层中的进步力量也不同程度地转向参加或同情抗日救亡运动。在这种形势下，中国共产党为了争取抗战胜利，挽救民族危亡，动员千百万群众起来参加抗日战争，确定了抗日民族统一战线的策略方针。

1937年7月7日发生的卢沟桥事变(即“七七事变”)和8月13日日军大举进攻上海，使得我国的民族危机愈加严重。经过共产党的积极努力并在全国人民的强大推动下，中国共产党倡导和极力主张的抗日民族统一战线正式形成。抗日民族统一战线是以抗日救国为目标的全民族的统一战线，是国内各种爱国力量的统一战线，是包括由于政治态度的分野而形成进步势力、中间势力和顽固势力的广泛的统一战线。因此，我们在实行团结抗日的统一战线中要坚持独立自主的原则，放手发动人民群众，开展敌后抗日游击战争，扩大抗日人民武装和抗日根据地并在根据地内建立抗日民主政权。共产党提出和切实实行抗日民族统一战线，坚持统一战线中的独立自主，是推动抗日战争走向胜利的根本性力量。中国的抗日战争是全民族的人民战争，是既包括正面战场又包括敌后战场，既包括阵地战又包括山地游击战，既包括全国军事总动员又包括全国人民总动员，既包括实行抗日的对外政策又包括实行对内的战时经济、政治、文化教育政策，既包括发动国民党统治区的抗日民主运动又包括发动敌后抗日根据地的群众抗日斗争的全面抗战。在抗日战争的初期，中国军队曾集结大量兵力发动松滬会战、忻口会战，武汉会战、长沙会战等重大战役，并取得平型关大捷、台儿庄大捷等重大胜利。然而，在上海、太原、武汉、长沙等城市相继失陷后，正面战场的正规战争已经结束或表现为不能持久，而敌后的游击战争则上升为抗战的主要地位。日寇1938年10月侵占武汉后就停止了对国民党战场的战略性进攻，而将其攻击的矛头主要地指向解放区战场，实行所谓铁壁合围的“囚笼政策”。为了打击日本法西斯的嚣张气焰，克服因国内正面战场形势低迷而在国民党政府内出现的失败情绪和妥协投降危机，中国共产党坚定地站在抗日战争的最前线，发动了威震中外的八路军百团大战和坚忍持久的敌后抗日游击战争。共产党坚持“兵民是胜利之本”的理念和全面抗战的路线，坚定地领导全民族的人民战争，是推动抗日战争走向胜利的直接的动因。伟大的抗日战争，是对中国人民、人民军队和革命政党的严峻的历史考验。这场战争不仅极大地锻炼了人民，也极大地锻炼了领导人民抗战救国的共产党，和共产党所领导的八路军、新四军等人民军队。中国人民在共产

党领导下赢得了战争胜利，也赢得了和平与进步。抗日战争的伟大胜利确立了中国在世界上的重要地位，也确立了中国共产党作为抗日战争中流砥柱的特殊地位和作用。中国共产党在抗日战争中积累了统一战线、武装斗争和党的建设诸方面的新的丰富经验，成为政治上、军事上、组织上、思想上完全成熟和巩固的革命政党，成为领导抗日战争取得完全胜利的核心和决定性力量。抗日战争是对凶残的日本法西斯侵略者取得完全胜利的极其伟大的民族解放战争，是对灭绝人性的法西斯强盗进行殊死搏斗，为人类生存与尊严作出重大贡献和巨大民族牺牲的无尚光荣的战争。日本法西斯匪徒在1937年12月13日侵占南京后进行了长达六周的大屠杀，据远东国际军事法庭调查报告中国军民被集体枪杀和活埋的有19万余人，零散被杀的居民收埋的尸体有15万余具，其中虐杀妇女同胞有2万件以上，我们作为中华民族的子孙永远不应忘记这笔南京屠城的血债。日本法西斯匪徒为了摧毁我军建立在敌后的抗日根据地，还在1941－1942年对根据地的野蛮“扫荡”中残酷地实行烧光、杀光、抢光的“三光政策”，甚至施放毒气和进行细菌战，并在东北抗日联军和华北八路军活动地区制造长达数百公里、宽数十公里的“无人区”。由此可见，日本法西斯的残暴和肆虐欧洲的德国的、意大利的法西斯的劣迹，同样都是不耻于人类的。在第二次世界大战中，中国战场是亚洲和太平洋地区对日作战的主要战场。中国的抗日战争援助了欧美和亚洲其他地区的反法西斯战争，反之，欧美和亚洲其他地区的反法西斯战争也援助了中国的抗日战争。国际形势的重大变化和世界反法西斯军事力量的援助，使得中国抗日战争进入最后的战略反攻阶段的时刻提前到来。苏联红军胜利地进军东欧和德国本土，追击德寇直至攻克柏林并迫使德国投降。此前，意大利也向反法西斯同盟国投降。英美军队在法国西海岸的诺曼底地区登陆，开辟了第二战场。战争形势的变化，使日本法西斯陷入极端恐慌和孤立的境地。苏联在消灭德国法西斯三个月后，即1945年8月8日对日宣战。8月9日起，苏联百万红军从海、陆两方面在广阔的战线上对日本法西斯军队展开大规模进攻，迅速击溃近百万的日本关东军，帮助中国人民解放了沦为日本殖民地达十四年之久的我国东北地区。美国也于8月6日和9日先后在日本的广岛和长崎投掷两颗原子弹，给日本法西斯以毁灭性的打击。8月15日，日本天皇宣布无条件投降。9月2日，日本在投降书上签字。在华的128万日本侵略军向中国投降。至此，中国人民抗日战争经历了

八年波澜壮阔、不屈不挠的浴血奋战，并在世界反法西斯军事力量的援助下，赢得了最后的完全胜利。

中国人民付出了惨重的生命代价，最终得到了这场胜利。这是近代以来中国人民第一次取得完全胜利的民族解放战争。抗日战争的胜利是历史的胜利、人民的胜利，是和平与进步事业的胜利。而团结统一，坚忍持久，机动灵活，顽强不屈，同仇敌忾，浴血奋战，众志成城，夺取胜利的抗战精神，则成为中国人民用生命和鲜血凝聚成的宝贵精神财富。

抗日战争的胜利是在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线的旗帜下中华儿女的民族凝聚力和爱国主义精神的总动员，是中华民族经历百年屈辱和抗争由衰败走向振兴的重大转折点，是中国人民为世界反法西斯战争与世界和平进步事业做出的杰出贡献，是人类历史上正义战胜邪恶的不朽篇章。它带给了我们很多深刻而重要的启示，这些启示，是中国人民付出巨大代价换来的，是中国人民乃至全人类的宝贵财富，我们必须牢牢铭记。所以切记强国方御悔，落后就要挨打，想远离战争，我们必须在中国中产党的领导下，不断增强综合国力，发展经济、科技文化事业，时刻牢记和平与发展是世界的主题。

第五篇：法律知识考试卷答案

西峰区2014干部法律知识考试卷答案

一、单项选择题：（40题、每题1分、共40分,将唯一正确的答案序号填入括号内）

1、总书记在主持中央政治局全面推进依法治国进行第四次集体学习时强调，全面建成小康社会对（A）提出了更高要求。A.依法治国 B.依法行政 C.依法执政 D.公正司法

2、（D），吴邦国委员长在第十一届全国人民代表大会第四次会议上宣布：中国特色社会主义法律体系已经形成。A．2011年1月1日 B．2011年10月1日 C．2011年1月10日 D．2011年3月10日

3、在公民的法定权利和自由中，居于首要地位的是（C）。A.出版自由 B.结社自由 C.言论自由 D.示威自由

4、我国地方各级人民政府的领导体制是（D）。A．民主集中制 B．集体领导与个人负责相结合 C．少数服从多数 D．行政首长负责制

5、根据现行宪法，下列哪个机关有权规定中央和省、自治区、直辖市的国家行政机关职权的具体划分？（C）

A．全国人大 B．全国人大常委会 C．国务院 D．国务院各部委

6、在行政复议与行政诉讼的关系上，公民、法人或者其他组织向人民法院起诉，人民法院已经受理的（B）。

A．可以申请复议 B．不得申请复议

C．法院判决后再申请复议 D．撤诉后再申请复议

7、执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起二日内，交至（A）。

A．行政机关 B．国库 C．指定的银行 D．人民法院

8、某市两刑警在追击某犯罪嫌疑人的过程中临时乘坐一辆出租车。在追击过程中出租车不幸被犯罪嫌疑人炸毁，司机被炸伤。则根据《国家赔偿法》，该司机正确的救济途径是下列哪一项？（C）A．请求两刑警给予民事赔偿

B．请求两刑警所在的公安局给予国家赔偿 C．请求两刑警所在的公安局给予国家补偿 D．要求犯罪嫌疑人的家属给予民事赔偿

9、根据《公务员法》的规定，下列哪项职能超出了公务员主管部门的职能范围？（D）

A．组织公务员法律法规的实施工作

B．省级公务员主管部门可以起草拟定地方公务员管理的法规、规章 C．对违反公务员管理法律法规的现象进行纠正和处理 D．制定公务员管理法律

10、全国法制宣传日的设立充分体现了宪法在我国政治、经济、社会生活中的重要地位，它的具体时间是每年的（C）A.1月24日 B.10月18日 C.12月4日 D.12月18日

11、刑事诉讼法规定对犯罪嫌疑人适用拘传的持续时间不得超（B）。A．8小时 B．12小时 C．24小时 D．48小时

12、中国特色社会主义司法制度中，司法权来源于（C）。A．党的意志 B．现代法治理念 C．人民 D．社会的需要

13、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以自调解协议生效之日起（C）内共同向人民法院申请司法确认。A．10日 B．20日 C．30日 D．60日

14、全国人民代表大会每届任期（D）。A．两年 B．三年 C．四年 D．五年

15、中共中央、国务院转发的《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第六个五年规划》（C）开始实施。A．2009年

B．2010年 C．2011年 D．2012年

16、在行政诉讼中，对被诉讼具体行政行为承担举证责任的是（B）。A．原告 B．被告 C．谁主张谁举证 D．人民法院

17、公务员在行政诉讼中的法律地位是（D）。

A．原告 B．被告 C．第三人 D．不具有诉讼当事人的地位

18、下列各项中不属于公务员承担行政责任的方式是（C）。A．行政处分 B．赔偿损失 C．行政拘留 D．通报批评

19、公安机关对在公共场所酗酒滋事的人进行人身拘束，该行政行为性质是（A）。

A．行政处罚 B．行政强制 C．行政监督 D．行政指导 20、根据《行政处罚法》，下列哪一项行政处罚决定作出之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利？（A）A．责令某甲的饭店停业整顿 B．对某乙实施行政拘留 C．没收某丙赌资100元 D．对某丁处以200元罚款

21、土地承包经营权自（C）时设立。A．村委会通过 B．政府部门批准

C．土地承包经营权合同生效 D．土地承包经营权合同成立

22、以出让方式取得国有土地使用权的，超过（B）未动工开发，可以无偿收回国有土地使用权。

A.一年 B.两年 C.三年 D.十年

23、刑事诉讼法规定对犯罪嫌疑人适用拘传的持续时间不得超过（B）。

A．8小时

B．12小时 C．24小时

D．48小时

24、公民对国家机关及其国家工作人员的违法失职行为有(D)A.提出批评的权利 B.提出建议的权利

C.取得赔偿的权利 D.提出申诉、控告或者检举的权利

25、在单位犯罪中，能够对单位适用的刑罚方法是（C）A． 吊销营业执照 B． 没收财产 C． 罚金 D． 剥夺荣誉称号

26、纪某是国家工作人员，因涉嫌贪污罪和受贿罪被人民检察院立案侦查，在案件侦查期间，纪某潜逃，现决定对其进行通缉，有权发布通缉令的是（C）。

A．人民检察院 B．人民法院 C．公安机关 D．纪委监察部门

27、除文艺、体育和特种行业外，禁止用人单位招用（B）的未成年 人。

A.已满16周岁 B.未满16周岁 C.16～18周岁 D.未满18周岁

28、《安全生产法》适用于在中华人民共和国领域内从事（A）活动的单位。

A．生产经营 B．经营 C．生产 D.生产生活

29、生产经营单位安全生产监督管理部门的职责是：接到事故报告后，应当（C）。

A．指挥现场救援 B．制订抢救方案 C．按规定上报事故情况 D．打扫清理事故现场

30、我国著作权法中对公民作品的发表权的保护期限是(A)。A.作者有生之年加死后50年 B.作品完成后50年 C.没有限制 D.作者有生之年

31、我国著作权法所称的发表的含义是指将作品(B)。A.出版发行 B.公之于众

C.在版权局登记 D.以某种物质形式固定下来

32、在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以（A）

A．拆除 B.罚款 C.拘留 D.申请法院强制执行

33、农村村民出卖、出租住房后，再申请宅基地的，（B）。A.可按标准面积的60%批准 B.不予批准 C.应予批准 D.可按标准面积的50%批准

34、五水共治的首要任务是（A）

A．治污水 B.防洪水 C.排涝水 D.保供水

35、因环境污染损害赔偿提起诉讼的时效为（C）年 A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

36、我国消防宣传日是：（C）

A．9月11日 B．10月9日 C．11月9日 D．10月11日

37、《兵役法》规定，应征公民拒绝、逃避兵役义务的，在（D）内不得被录取为国家公务员、国有企事业职工。A： 5年 B： 4年 C： 3年 D： 2年

38、改革司法管理体制，推动（B）以下地方法院、检察院人财物统一管理，探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度，保证国家法律统一正确实施。

A.中央 B.省 C.地级市 D.县级市

39、司法体制改革方案中提出，要废止（A）制度，完善对违法犯罪行为的惩治和矫正法律，健全社区矫正制度。

A.劳动教养 B.收容教养 C.强制戒毒 D.死刑复核

40、根据《全国文明城市测评体系》（2011年版）规定，全民法制宣传教育的普及率≥（C）才符合标准。A.60% B.70% C.80% D.90%

二、多项目选择题：（20题、每题2分、共40分，将所有正确的答案序号填入括号内）

1、建设法治中国，必须坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推 进，坚持（ABC）一体建设，不断开创依法治国新局面。A.法治国家 B.法治政府 C．法治社会 D.法治单位

2、基层民主的主要内容包括（ABCD）。

A.民主选举 B.民主决策 C.民主管理 D.民主监督

3、法律面前人人平等原则具有（ABD）的含义。A．公民的法律地位一律平等

B．任何组织和个人都没有超越宪法和法律的特权 C．社会主义法律体现了全体人民的意志

D．任何组织和个人的违法行为都必须依法受到追究

4、《行政处罚法》的规定，当事人应当依法从轻或者减轻行政处罚的情形有（ABC）。

A．主动消除或者减轻违法行为危害后果的 B．配合行政机关查处违法行为有立功表现的 C．受他人胁迫有违法行为的

D．精神病人在不能辨认或者控制自己行为时有违法行为的

5、经人民调解委员会调解达成的（AD）具有法律约束力。A．调解协议书 B．谅解备忘录 C．行政裁定书 D．口头调解协议

6、人民法院对下列案件，根据当事人的申请，可以裁定先予执行（ACD）。

A．追索赡养费、扶养费、抚育费、医疗费用的 B．追索慰问金、抚恤金的 C．追索劳动报酬的

D．因情况紧急需要先予执行的

7、《行政处罚法》的规定，下列措施中，属于行政处罚的形式有（AB）。A．罚款 B．行政拘留 C．讯问 D．传唤

8、《行政处罚法》规定的罚款适用当场收缴的范围是（ABC）。A．依法给予20元以下罚款的 B．不当场收缴事后难以执行的

C．边远、水上、交通不便地区，当事人向指定银行缴纳罚款确有困难，经当事人提出的

D．边远、水上、交通不便地区，当事人向指定银行缴纳罚款确有困难，经执法人员提出的

9、根据有关法律规定具有下列（BD）情形之一，行政处罚不成立。A．行政处罚没有法定依据

B．行政机关拒绝听取当事人的陈述、申辩 C．行政处罚违反法定程序

D．作出行政处罚前，未依法向当事人告知给予行政处罚的事实、理由和依据

10、《行政复议法》规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行，但下列情形下可以停止执行（BC）。

A．申请人认为需要停止执行的 B．被申请人认为需要停止执行的 C．复议机关认为需要停止执行的 D．规章规定停止执行的

11、《行政复议法》规定，对申请人提出查阅材料的申请，除涉及下 列（ABC）情形外，复议机关不得拒绝。A．国家秘密 B．商业秘密 C．个人隐私 D．被申请人不同意

12、服从和执行上级的决定和命令是公务员必须遵守的一项重要义务，是保证国家机关正常运行的基本要求，其正确含义包括（ACD）。A．对认为错误的决定如果上级要求立即执行，公务员应当执行该决定

B．公务员执行明显违法的决定和命令，执行后果应当由上级负责 C．公务员执行的是上级依法作出的决定和命令 D．该决定和命令应在上级的权限范围之内

13、根据《公务员法》，以下哪些属于公务员依法享有的权利？（ABC）A．非因法定事由、非经法定程序，不被免职、降职、辞退或者处分 B．获得工资报酬，享受福利、保险待遇 C．对机关工作和领导人员提出批评和建议 D．获得晋升

14、安全生产许可证颁发机关应当承担的责任有（ABC）。A．应当加强对取得安全生产许可证企业的监督检查 B．定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况

C．发现企业不具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，应当暂扣或者吊销其安全生产许可证

D．企业是生产经营活动的责任主体，颁发机关主要抓好事前许可

15、根据我国《刑法》规定，已满十四周岁未满十六周岁的人，犯下 列各罪中的（BCD）应当负刑事责任。

A．故意伤害罪 B．故意杀人罪 C．强奸罪 D．爆炸罪

16、根据《宪法》规定，下列机构中，哪些行使国家立法权？（AD）A．全国人大 B．中共中央政法委员会 C．最高人民法院 D．全国人大常委会

17、依据《安全生产法》的规定，在危险物品生产、经营、储存单位的下列违法情形中，可以责令停产停业整顿，并处二万元以下罚款的有(ABCD)。

A.未按照规定设立安全生产管理机构

B.主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格 C.未按照规定配备安全生产管理人员

D.未如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施

18、有下列（ABC）行为之一者，由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位责令其停止违法行为，限期清理、拆除或者采取其他补救措施，并可处以罚款：

A．未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意，擅自设置大型户外广告，影响市容的；

B．未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准，擅自在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施，影响市容的；

C．未经批准擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆 迁的；

D．未经批准擅自占地建房的。

19、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时，应该（ABCD）A.灭火器嘴对准燃烧最猛处 B.左右扫射

C．使均匀的喷洒在燃烧物的表面 D.扫射至把火全部扑灭 20、社区矫正人员具体是指哪几种人员？（ABCD)A.被判处管制人员 B.被判处缓刑人员 C被裁定假释人员 D.被决定暂予监外执行人员

三、判断题：（20题、每题1分、共20分，正确的填√、错误的填×）

1、根据我国《宪法》的规定，全国人民代表大会常务委员会有权修改和解释宪法。（×）

2、现行宪法规定，我国社会主义经济制度的基础是全民所有制。（×）

3、在行政诉讼中，人民法院如果发现行政法规和行政规章与宪法、法律相抵触，可以撤销。（×）

4、人民调解委员会调解民间纠纷，可以收取调解文书制作工本费。（×）

5、被告人上诉，人民检察院也提起抗诉的不受“上诉不加刑”原则的制约。（√）

6、因学生父母或者其他监护人的过错或者学生自身原因造成的学校安全事故，由学生父母或者其他监护人、学生承担相应的责任。（×）

7、《行政复议法》关于行政复议期间有关“五日”、“七日”的规定是 指工作日，不含节假日。（√）

8、公务员之间有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的，不得在同一机关担任职务。（×）

9、行政处分包括行政制裁、行政处罚和劳动教养。（×）

10、我国民法通则确认无过错责任原则为一般侵权责任归责原则。（×）

11、危险物品的生产、经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员。（×）

12、在我国，专利只包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。（√）

13、作品一经创作完成，不发表，自动享有版权。（√）

14、中国公民、法人或者其他组织完成的作品，在没有公开发表前，依照我国著作权法的规定不享有著作权。（×）

15、农村村民一户只能拥有一处宅基地，其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。（√）

16、五水共治指的是治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水（√）

17、司法体制改革方案指出，要逐步减少适用死刑罪名。（√）

18、社区矫正人员由公安局和派出所负责监管。（X）

19、社区矫正人员在接受社区矫正期间脱离监管超过一个月的要撤销缓刑、假释或者决定收监。（√）

20、党领导立法、保证执法、带头守法。（√）